HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
1/13
HU-Budapest: Építésfelügyeleti szolgáltatások 2008/S 142-190731 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Pozsonyi út 56. V. emelet Jogi és Vagyonhasznosítási Igazgatóság, Κapcsolattartó dr. Papp Erika jogtanácsos, V. emelet 543. szoba, HU-1133 Budapest. Tel. (36-1) 237 44 00/28 99. E-mail
[email protected]. Fax (36-1) 237 41 76. Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: www.mnvzrt.hu. További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Gazdasági Főosztály, Horvát u. 14-24., Κapcsolattartó dr. Soós Zsuzsanna alezredes főosztályvezető-helyettes, HU-1027 Budapest. Tel. (36-1) 488 96 00. E-mail
[email protected]. Fax (36-1) 488 96 55. URL: www.vam.gov.hu. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. I.2)
AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal. Általános közszolgáltatások. Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Megbízási szerződés a VPOP új székházának építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési-, beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására.
II.1.2)
A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés. Szolgáltatási kategória 12. A teljesítés helye: Budapest IX. kerület, Liliom u. 10, 12, 14, 16, és 18. sz. (Hrsz.: 37890, 37889, 37888, 37887, 37885). NUTS-kód: HU102.
II.1.3)
A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4)
Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya:
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
1/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
2/13
Megbízási szerződés, amelynek tárgya a II.2.1. pontban meghatározott 1 db létesítmény tervezésével, építési beruházásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint: — Közbeszerzési eljárások lebonyolítása (tervező kiválasztása, kivitelezői tender lefolytatása, amely FIDIC alapú szerződés megkötésére irányul, az épület üzemeltetőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolyatatása), Kbt. 9.§ (2) bekezdésében meghatározott hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, — A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 6. §-ában, valamint a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 7. §-ában foglalt beruházás lebonyolítói, — Valamint a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 15.§-ában foglalt műszaki ellenőri szolgáltatások teljes körű elvégzése, az építési műszaki ellenőri végzettséggel, gyakorlattal és jogosultsággal rendelkező szakemberekkel, — Valamint egyéb kapcsolódó mérnöki szolgáltatások nyújtását a II.2.1. pontban és az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 74262000, 74231000, 74231800, 74276100.
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen.
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel: Nem.
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: Nem.
II.2)
SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1)
Teljes mennyiség: 1. A II. 1. 1. szerinti közbeszerzési-, beruházás -lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységgel érintett, építési beruházás tárgyát képező Projekt leírása, a Létesítmény paraméterei: A projekt becsült nettó beruházási összértéke: nettó 3 000 000 000 forint. A Projekt célja a VPOP jelenlegi, Mester u. és Liliom u. sarkán található (Hrsz.: 37885) székházának bővítése egy minimum Fszt 5 emelet tetőtér pincegarázs kialakítású iroda Létesítmény létrehozásával az egymás mellett fekvő Budapest IX. kerület, Liliom u. 10, 12, 14 és 16. szám alatti (Hrsz.: 37890, 37889, 37888, 37887) beépítetlen telkeken. 2
A beépíthető ingatlanok területe összesen: 2 724 m . 2
A beépítés maximálisan megengedett mértéke (60 %): 1 634 m . 2
A terepszint alatti beépítés maximálisan megengedett mértéke (80 %): 2 179 m . A beépítés minimális mértéke: Pincegarázs (- 1. szint) Fszt. 5. emelet tetőtér. A tervezett bővítés paraméterei: 2
Beépíthető bruttó alapterület a felépítményi szinteken összesen: kb. 9 500 m . 2
Ebből a nettó alapterület összesen: kb. 8 300 m . 2
Ebből az irodák és egyéb helyiségek hasznos (falakkal csökkentett) alapterülete összesen: kb. 7000 m . A szabályozási terv alapján engedélyezett, maximálisan beépíthető bruttó alapterület az alépítményi szinten 2
összesen: kb. 2 100 m . 2. Általános megbízotti feladatok a szerződés teljes futamideje alatt: — Ajánlatkérő érdekeinek képviselete a Projekt sikeres megvalósítása céljával, — Műszaki, közbeszerzési szakértelem folyamatos biztosítása, 24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
3/13
— Folyamatos rendelkezésre állás a Projekttel kapcsolatos kérdésekben., — Ajánlatkérő képviselete szerződő felekkel, hatóságokkal szemben. 3. A fenti Létesítménnyel kapcsolatos beruházás lebonyolítói feladatokat ajánlattevőknek két ütemben kell elvégezniük: A beruházás lebonyolítói feladatok I. üteme a Létesítmény ajánlatkérési tenderdokumentációjának ajánlatkérő általi elfogadásáig tart. Ezen ütemben a beruházás lebonyolító feladatai az alábbiakat foglalják magukban: — Projekt Lebonyolítási Ütemterv összeállítása és folyamatos aktualizálása a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező megbízási szerződés aláírásától a Létesítmény jótállási időszakának lezárultáig, — A Projekt megvalósításához a Megrendelő követelményei c. dokumentum szakértői felülvizsgálata, aktualizálása a vonatkozó műszaki előírások, szabványok, műszaki specifikáció korszerűsége tekintetében, a megfogalmazott elhelyezési igények figyelembe vételével, az ezen kívül szükséges, további előkészítő dokumentációk elkészítése, aktualizálása a Projekt mindenkori céljának megfelelően, — A Projekt megvalósításával kapcsolatos részletes költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések készítése. A Létesítmény terveztetésének versenyeztetéséhez szükséges tervpályázati eljárás teljes körű (műszaki, jogi, pénzügyi, közbeszerzési) előkészítése és lebonyolítása, — A tervpályázati eljárást követően a tervezővel való szerződéskötés alapjául szolgáló tárgyalásos közbeszerzési eljárás teljes körű (műszaki, jogi, pénzügyi, közbeszerzési) előkészítése és lebonyolítása, beleértve a meglévő, bővítendő irodaház szükségszerű belső átalakításának engedélyes tervezési feladatát is, — A tervezővel való szerződéskötést követően az ajánlatkérő érdekeinek képviselete, az ajánlatkérő igényeinek, a Megrendelő követelményei c. dokumentumban foglaltak érvényesülésének biztosítása a tervek elkészítése során, — A jogszabályi követelmények, a szakszerűség, a szabványok, műszaki előírások, a tervezési ütemterv betartásának folyamatos ellenőrzése, — Ajánlatkérő tájékoztatása a tervek előrehaladásáról, a döntést igénylő kérdésekről, döntési javaslatok kidolgozása, — Ajánlatkérői utasítások közvetítése, elrendelése, — A tervezési folyamat és a szerződéses nyilatkozatok dokumentálása, — A tervezői költségbecslés felülvizsgálata, javaslat a korrekcióra, — A szerződésszerű teljesítés ellenőrzése, — Tervek ajánlatkérői jóváhagyásának előkészítése, hozzájárulások kibocsátása, anyagok véleményezése, — Ajánlatkérő érdekében közreműködés az építési engedélyezési és kapcsolódó hatósági eljárásokban, azok koordinálása, a hatósághoz benyújtott szakmai anyagok, kérelmek előzetes szakmai ellenőrzése, az építési engedélyezési eljárás dokumentálása. Az ajánlatkérő kivitelezéssel kapcsolatos igényeinek, követelményeinek felmérése, ennek, valamint az aktualizált Megrendelő követelményeiben foglaltak alapján a kiviteli tervezésért, a kivitelezésért felelős Fővállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlatkérési dokumentáció teljes körű (műszaki, jogi, közbeszerzési) összeállítása, amely magában foglalja a Fővállalkozóval kötendő FIDIC alapú szerződéstervezet elkészítését, szükség szerint a közbeszerzési dokumentáció jogerős építési engedélynek megfelelő átdolgozását, ajánlatkérő jóváhagyásának beszerzését is. A beruházás lebonyolítói feladatok II. üteme (amely magában foglalja a műszaki ellenőrzés ellátását is) a Létesítmény kivitelezésért felelős Fővállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításától a Létesítmény kulcsrakész, bútorozott állapotban való sikeres átadásától számított 3 éves garanciális időszak lejártáig, az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig tart. Ezen ütemben az ajánlattevő feladatai a következőket foglalják magukban: 24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
3/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
4/13
— A Létesítmény megvalósításáért (kiviteli tervezésért és kivitelezésért) felelős Fővállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának és dokumentációjának felülvizsgálata, aktualizálása, a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, — Az új létesítmény műszaki üzemeltetőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, az ajánlatkérési dokumentáció és szerződési feltételek kidolgozása, — A kiviteli tervezési folyamat felügyelete, a kivitelezés megkezdése előtti jóváhagyása, műszaki szükségességből felmerülő tervváltoztatások kezdeményezése, véleményezése, ideértve az engedélyes tervek szükségszerű módosítását is, — Közreműködés az építési hatósági, ahhoz kapcsolódó szakhatósági eljárásokban, a hatósághoz benyújtandó iratok előzetes vizsgálata, az engedélyezési eljárás koordinálása. A műszaki ellenőrzés körében ellátandó feladatok: — A kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályokban előírt bejelentési kötelezettségek teljesítése a Megbízók képviseletében eljárva, — A munkaterület átadása és a Fővállalkozó rendelkezésére bocsátása, — A jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építéskivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, — Folyamatos kapcsolattartás a Fővállalkozó képviselőjével, a felelős műszaki vezetővel, szükség esetén az alvállalkozókkal és harmadik személyekkel, egyeztetések szervezése, — Építéshelyszíni értekezletek, "kooperációk" összehívása, megtartása, — A Fővállalkozó által a Projekt megvalósítása érdekében kötött szerződések, alvállalkozói szerződések tartalmának vizsgálata, jóváhagyása, — A Fővállalkozó által készítendő Projekt Megvalósítási Terv és egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumok vizsgálata, jóváhagyása, egyeztetése, — A hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, — Részvétel az esetleges hatósági ellenőrzéseken (munkaügyi, tűzvédelmi stb.), ajánlatkérő képviselete, — A terveken kívül a Fővállalkozó által elkészített dokumentumok felülvizsgálata, véleményezése, hozzájárulások kibocsátásának előkészítése, — A kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumok irattározása, naprakészen tartása, — Ajánlatkérő hatóságokkal szembeni képviselete, kapcsolatfelvétel kezdeményezése, amennyiben az szükséges és amennyiben az nem a kivitelező vagy más harmadik személy feladata, — Az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek észrevételezése, a szükséges döntések előkészítése, — A hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, — A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az ajánlatkérő részére, — A szerződéstől való eltérésekre irányuló kezdeményezések kezelése, vizsgálata, véleményezése és a végrehajtás koordinálása, — A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az átadáskori állapot dokumentálása, — A bejelentett pótmunka igények indokoltságának, a kivitelezésre gyakorolt hatásának vizsgálata, javaslattétel az elfogadásra vagy elutasításra az ajánlatkérő részére, — Az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadási eljárás lefolytatása, közreműködés a próbaüzemek lefolytatásában, a a 3 éves garanciális időszakban az évenkénti utófelülvizsgálati eljárások lebonyolítása. 24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
4/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
5/13
Intézkedés a Vállalkozó felé a felmerült garanciális (szavatossági) hibák kijavítására, a jótállási kötelezettség teljesítésére, — A Létesítmény műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, — A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, — A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, — A Megbízó érdekkörében felmerült építési akadályok elhárításában való közreműködés, — Az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott teljesítési biztosítékok folyamatos ellenőrzése, a felszabadításhoz szükséges nyilatkozatok, igazolások kibocsátása, — A rész-teljesítések vizsgálata, ellenőrzése, rész-kifizetések alapjául szolgáló dokumentumok tartalmi-formai ellenőrzése, teljesítésigazolások kibocsátása, — A pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, benyújtott számlák és mellékleteik vizsgálata, kollaudálása. A megbízási szerződés keretében a fentieket meghaladóan ajánlattevőknek az alábbi feladatokat kell még ellátniuk: — Teljes projekt adminisztráció végzése, amely magában foglalja a közbeszerzési eljárások, a szerződéskötések, teljesítések, nyilatkozatok iktatását, dokumentálását, azokról naprakész információ szolgáltatását, — Havi, negyedéves és zárójelentés elkészítése a Projekt aktuális állásáról, az elvégzett intézkedésekről, — Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésének elősegítése, — A Projekttel kapcsolatos követelések kezelése, kivizsgálása, — Közreműködés, műszaki-szakmai támogatás. Becsült érték HÉA nélkül: 120 000 000 és 150 000 000 között HUF. II.2.2)
Vételi jog (opció): Nem.
II.3)
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Az időtartam hónap(ok)ban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva).
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A megbízási díj nettó összegének 0,3 %-át kitevő, legfeljebb azonban a megbízási díj 20 %-ig terjedően érvényesíthető napi késedelmi kötbér, a megbízási díj nettó összegének 20 %-át kitevő meghiúsulási kötbér, ismételt szerződésszegésenként 100.000 Ft összegű hibás teljesítési kötbér, a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjának megfelelően a dokumentációban meghatározottak szerint.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetés az igazolt teljesítéseket követően halasztott fizetéssel 30 napos határidővel történik a Kbt. 305. §-ban foglaltak szerint. Ajánlattevő részszámlák és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla összegének teljes megbízási díjon belüli aránya a megbízási díj 5 %-a. Az egyes részszámlák kiállításának alapját képező teljesítések esedékessége a következőképpen alakul: 1.) A tervpályázati eljárás sikeres lebonyolítását követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján történő szerződéskötés napja. A részszámla megbízási díjon belüli aránya 10 %.
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
5/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
6/13
2.) Az engedélyezési tervdokumentáció ajánlatkérő általi jóváhagyásának napja. A részszámla megbízási díjon belüli aránya 10 %. 3.) Az építési engedély jogerőre emelkedésének napja. A részszámla megbízási díjon belüli aránya 5 %. 4.) A kivitelező Fővállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésének napja. A részszámla megbízási díjon belüli aránya 10 %. 5.) A megbízási díj 20 %-a a munkaterület kivitelező Fővállalkozó részére történő átadásától számított első 4 naptári félévben egyenlő részletekben válik esedékessé az érintett félévet követő első naptári napon. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére az ezen pont szerinti 2 éves időtartamon belül kerül sor, az ezen pont alapján esedékessé nem vált megbízási díj részlet a 6. pont szerinti átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján válik esedékessé. 6.) Az átadás-átvételi eljárás sikeres megkezdéséről (a Létesítmény átvételének megtagadására jogosító, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba, hiányosság nem merülhet fel) készült jegyzőkönyv ajánlatkérő általi aláírásának napja. A részszámla megbízási díjon belüli részaránya 15 %. 7.) A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáról készült jegyzőkönyv ajánlatérők általi aláírásának a napja (feltétele a hiánypótlás mentes teljesítés). A részszámla megbízási díjon belüli részaránya 15 %. 8.) A használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének a napját követően, legkésőbb a kiválasztott üzemeltetővel megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés aláírásának napja. A részszámla megbízási díjon belüli részaránya 10 %. 9.) A 3 éves garanciális időszak vége, az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres lezárásának (feltétele a hiánypótlás mentes hibajavítás) a napja. A végszámla megbízási díjon belüli részaránya 5 %. III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem követeli meg a közös ajánlattevőktől nyertességük esetére közös részvételükkel alakuló gazdasági társaság létrehozását. Közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt együttműködési megállapodást csatolni, amelyben egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítésért, meghatározzák közreműködésük módját és arányát, valamint kijelölik és meghatalmazzák a közös ajánlattevőket képviselő tagot.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: Nem.
III.2)
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1)
Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, és alvállalkozó akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott bármely kizáró ok fennáll. A fentieken túl az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel/amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok a Kbt. 60. § (4) bekezdése értelmében - mely kizárólag a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokra hivatkozik - a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is vonatkoznak. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 63. § (1 )-(7) bekezdései szerint kell igazolnia, illetve írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá. A Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattételhez, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
6/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
7/13
-legalább a cégkivonat adatait tartalmazó, a cégbíróság vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott a Kbt. 63. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelő kivonat vagy igazolás, illetőleg magyarországi bejegyzésű társaság esetén a 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján a fentieknek megfelelő tartalmú okirat csatolandó. A Kbt. 66. § (2) bekezdése, ill. a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezeteknek a Kbt. 63. § (7) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá. III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1./ Ajánlattevő, valamint az általa a közbeszerzés tárgya értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a számlaszámot is tartalmazó, az ajánlat benyújtásától számított 40 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbiakra kötelező tartalommal: — Mióta vezeti az ajánlattevő, alvállalkozó bankszámláját, — A számlá(i)n sorban állás a felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban előfordult-e. 2./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó előző két lezárt üzleti évre (2006. és 2007.) vonatkozó, a számviteli törvényben előírtak szerint készült beszámolóját. (Ha az ajánlattevő és az alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt). 3./ Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy mennyi volt 2005. 2006. és 2007. években, a teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési, beruházás-lebonyolítói, valamint műszaki ellenőri) tevékenységéből származó nettó árbevételére. 4./ Ajánlattevőnek csatolnia kell az esetleges károkozásra vonatkozóan, az érvényes biztosítási kötvényének másolatát. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1./ A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (önállóan teljesítve), ha bármely bankszámláján a felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban sorbanállás volt. 2./ A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (önállóan teljesítve), ha az előző két lezárt üzleti év (2006. és 2007.) bármelyikének mérleg szerinti eredménye negatív volt. 3./ A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző, lezárt három üzleti évben (2005. 2006. és 2007.) teljes árbevétele együttesen számítva nem érte el a nettó 150 millió forintot, és ha a közbeszerzés tárgyának forgalmából (közbeszerzési, beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenység) elért árbevétele összesen nem érte el a nettó 120 millió forintot. 4./ A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a beruházás-lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri tevékenysége során okozott károkra vonatkozóan legalább évente 40.000.000 forint, káreseményenként legalább 10.000.000 forint összegre fedezetet nyújtó érvényes felelősségbiztosítással.
III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1./ Ajánlattevő a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja, a hirdetmény feladási időpontját megelőző elmúlt 3 évben végzett legjelentősebb közbeszerzési-, beruházás -lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységének, referenciamunkáinak ismertetését. A Kbt. 68.§(1) bekezdése szerinti referenciában meg kell adni: legalább a teljesítés idejét, a megrendelő nevét és címét, az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot; a szerződés tárgyát, műszaki tartalmát, az érintett beruházás összköltségét nettó összegben, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
7/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
8/13
megfelelően történt-e. (a referenciának olyan mélységűnek kell lennie, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható) 2./ Ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint csatolja azoknak a szakembereknek, vezetőknek a végzettségét, képzettségét bemutató dokumentumokat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Az alkalmassági követelmény igazolható a végzettséget igazoló dokumentum (diploma, oklevél stb.) egyszerű másolatával, szakmai önéletrajzzal, a hatáskörrel rendelkező szakmai kamara vagy államigazgatási szerv által kiadott érvényes igazolással, bizonyítvánnyal vagy működési körében kiállított más okirattal, amely igazolja, hogy a megjelölt szakember, vezető az alkalmasság minimumkövetelményei körében felsorolt tevékenység végzésére jogosult és amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelmény. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában csatolni kell olyan tartalmú, a szakemberek által aláírt szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a megjelölt szakember visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik. 3./A Kbt. 67. § (3) bekezdésének f) pontja alapján ajánlattevő csatolja közbeszerzési tanácsadói (lebonyolítói), és /vagy beruházás-lebonyolítói és /vagy műszaki ellenőri tevékenységre kiállított - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi igazolást vagy a megfelelő minőség biztosítása érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékát. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1./ A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha 1.a) nem rendelkezik a hirdetmény feladási időpontját megelőző elmúlt 3 évben műszaki átadás-átvétellel befejezett magasépítési beruházáshoz kapcsolódó összesen legalább 2db pozitív referenciával, amelyek közül: i) legalább 1db referencia nettó 2 milliárd forint összértékű magasépítési beruházáshoz kapcsolódik, és amely magába foglalja az építési beruházáshoz kapcsolódó, jogszabályszerűen lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolítását, továbbá az építési beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységének elvégzését is; ii) (az i) pontban meghatározott referencia követelményen túl további) 1 db referencia, amely nettó 500 millió forint összértékű magasépítési beruházáshoz kapcsolódik, és amely magába foglalja a gondolatjelben szereplő 3 tevékenységből - 1. tevékenység: építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 2. tevékenység: építési beruházás lebonyolítása, 3. tevékenység: műszaki ellenőri tevékenység elvégzése tetszőlegesen legalább 2 tevékenységet; iii) az i) és ii) pontban bemutatott referenciák közül legalább 1 db referenciának FIDIC szerződésen alapuló építési beruházáshoz kapcsolódónak kell lennie; Vagy. 1b) nem rendelkezik a hirdetmény feladási időpontját megelőző elmúlt 3 évben műszaki átadás-átvétellel befejezett magasépítési beruházáshoz kapcsolódó összesen legalább 2 db pozitív referenciával, amelyek közül: i) legalább 1 db referencia esetében tevékenységét minimum nettó 50 millió forint megbízási díjért végezte, és amely referencia magában foglal építési beruházáshoz kapcsolódó, közösségi rezsimben jogszabályszerűen lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolítását, továbbá az építési beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységének elvégzését is; ii) az i) pontban meghatározott referencia követelményen túl további 1 db referencia esetében tevékenységét minimum nettó 12,5 millió forint megbízási díjért végezte, és a referencia munka magába foglalja a gondolatjelben szereplő 3 tevékenységből - 1. tevékenység: építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 2. tevékenység: építési beruházás lebonyolítása, 3. tevékenység: műszaki ellenőri tevékenység elvégzése - tetszőlegesen legalább 2 tevékenységet; 24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
8/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
9/13
iii) az i) és ii) pontban bemutatott referenciák közül legalább 1 db referenciának FIDIC szerződésen alapuló építési beruházáshoz kapcsolódónak kell lennie. 2.a) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen a szerződés időtartamára vonatkozóan nem áll rendelkezésükre legalább — 1 fő magasépítő (É-I. jelű regisztráció), — 1 fő mélyépítési (M-I. jelű regisztráció), — 1 fő épületgépész (G-I. jelű regisztráció) és, — 1 fő épületvillamossági (V-I. jelű regisztráció). Építési beruházások területén legalább 5 éves műszaki ellenőri gyakorlattal és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrrel. Ugyanazon személy által ajánlattevő több e pontban írt alkalmassági feltételnek is megfelelhet, azonban összesen legalább 4 fő szakági műszaki ellenőrnek rendelkezésre kell állnia az alkalmassá minősítéshez. 2.b) Továbbá alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek saját állományban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban legalább — 1 fő építőmérnöki vagy építészmérnöki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva, építési beruházások területén legalább 5 éves projekt vezetői/irányítói tapasztalattal rendelkező szakemberrel, továbbá, — 1 fő felsőfokú pénzügyi vagy számviteli vagy közgazdasági végzettséggel rendelkező, építési beruházások, projektek pénzügyi lebonyolításában, számviteli elszámolásában, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel, és, — 1 fő építési műszaki szakterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább 5 éves gyakorlattal és legalább 1 db, a FIDIC általános szerződési feltételek szerint megvalósult építési beruházás szervezésében, lebonyolításában szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel, — 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakemberrel, — 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki létesítménygazdálkodás területén minimum 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, — 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 2 db (a 137/2004. (IV.29.) kormányrendelet 14-21. §-a szerinti) általános tervpályázati eljárás lebonyolítására vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik. 3./ A Kbt. 67. § (3) bekezdésének f) pontja alapján alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti, az általa végzett tevékenységre kiállított - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - ISO 9001:2001, vagy azzal egyenértékű- tanúsító általi igazolással vagy a megfelelő minőség biztosítása érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4)
Fenntartott szerződések: Nem.
III.3)
SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: Igen. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 11. §-a. Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet 2. §-a.
III.3.2) 24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
9/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
10/13
A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?: Igen. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1)
Az eljárás fajtája: Nyílt.
IV.1.2)
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3)
Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
IV.2)
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1)
Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: Nem.
IV.3)
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: Egyéb korábbi közzététel Hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S 59-080495 , 26.3.2008.
IV.3.3)
A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) A dokumentáció beszerzésének határideje: 8.9.2008 - 11:00. Kell-e fizetni a dokumentációért: Ár: 180 000 HUF. A fizetés feltételei és módja: Az összeget átutalással VPOP-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01454062 számú számlájára történt 150 000 Ft +20 % ÁFA összegnek - "Megbízási szerződés a VPOP új székházának építési beruházásával kapcsolatos beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására." megjelöléssel - a befizetését igazoló banki bizonylat eredeti példányának bemutatása ellenében, illetve az ellenérték személyesen történő kifizetését követően az A melléklet II. pontjában megjelölt címen, munkanapokon 09:00-12:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-11 :00-ig. A befizetési okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a Kbt. 54. § (6) bekezdésben foglaltakat kivéve nincs lehetőség. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy példány megvásárlása.
IV.3.4)
Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 8.9.2008 - 11:00.
IV.3.5)
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar.
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
IV.3.8)
Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: 8.9.2008 - 11:00.
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
10/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
11/13
Hely: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. V. emelet, 591. szoba. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen. A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: Nem. VI.2)
A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: Nem.
VI.3)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő biztosítja. 2. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A Kbt. szerinti teljes körben. 3. Az eredményhirdetés időpontja, helyszíne: 2008/09/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 óra. Helyszín: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. V. emelet, 591. szoba. 4. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/10/03 11:00. 5. Az ajánlatkérő - ha kifejezetten másként nem rendelkezik - a Kbt. 20. § (3) bekezdésével összhangban az igazolások eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását írja elő. 6. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása és annak igazolása az ajánlatban. A dokumentáció másra nem ruházható át, közzé nem tehető. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő részére (fax: 488-9655). Fax útján történő igénylés esetén az igénylés eredeti példányának az eljáró címére, postai úton történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolat tartó személy nevét, telefonszámát, faxszámát és email címét, továbbá postai megkérés esetén postacímet továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint jár el a dokumentáció rendelkezésre bocsátása során. 7. Amennyiben bármely, az ajánlatban szereplő okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1 986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 8. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk. 9. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a saját, valamint az ajánlatban cégszerűen nyilatkozatot tevő szervezetek vonatkozásában a letelepedés szerinti országban a cégjegyzésre jogosultságot igazoló kivonat, igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság estén a hatályos cégadatok) szerint a jelen közbeszerzési eljárásban cégjegyzésre, illetve kötelezettségvállalásra jogosult képviselő eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát). Amennyiben a nyilatkozatot tevő szervezet, vagy személy, a jelen eljárásban meghatalmazott útján képviselteti magát, az általa adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, amelyből a meghatalmazott képviseleti jogosultságának terjedelme és aláírási mintája is kitűnik. A képviseleti jogot a cégjegyzékre visszavezethető jogosultsági láncolattal kell igazolni. 10. Az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban) 1 (egy) eredeti és 3 (három), az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példányban kell benyújtani a következő felirattal: "Megbízási szerződés a VPOP új székházának építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési-, beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására" valamint "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel". Az ajánlat minden írott oldalát az ajánlattevő által cégszerűen aláírva, az írott oldalakat egymást követő természetes számokkal (1,2,3) beszámozva kell benyújtani. A lapokat roncsolás mentesen nem bontható
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
11/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
12/13
fűzéssel vagy kötéssel kell egymáshoz rögzíteni. Az ajánlat borítólapja tartalmazza az "eredeti" és a "másolat" megjelöléseket. Az eredeti és a másolati példányok eltérése esetén az eredeti megjelölésű ajánlat az irányadó. 11. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőket terheli. 12. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 09:00-15:00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján a megadott határidőre be kell érkeznie. 13. Ajánlatkérő a postán feladott, az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatokat nem értékeli, azt a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. A késedelmes postai kézbesítéstől, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat az ajánlattevőt terheli. 14. Ajánlattevők az ajánlattal és az ajánlati dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Jogi és Vagyonhasznosítási Igazgatóság 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. alatti címére vagy a +36-1-237-4176 telefaxszámra, vagy
[email protected] e-mail címre írásos formában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével tehetik meg. 15. Minden ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy bankszámláit nyilatkozattétel időpontjában, a tényállapotnak megfelelően, mely pénzintézetek vezetik, továbbá arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Azon bankszámlákra vonatkozóan, amelyek a cégkivonatban még szerepelnek, de a nyilatkozat kiállításának időpontjában már megszűntek a pénzintézettől származó, a számlavezetés megszűntéről szóló nyilatkozat csatoltandó. 16. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia az ajánlati felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére. 17. Amennyiben az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozója cégadataiban a cégokmányok, vagy magyarországi bejegyzésű társaság esetén - az ajánlatban szereplő cégadatok alapján változásbejegyzési (vagy adatváltozás) eljárás van folyamatban, csatolni kell a változásra vonatkozó cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott változásbejegyzési nyomtatvány egyszerű másolati példányát is vagy a Cégbíróságnak az elektronikus benyújtásról szóló igazolását. 18. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 1.500.000 Ft.Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034327 számú bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A befizetés igazolását, az ajánlati kötöttség idejére érvényben maradó garancialevelet, illetve kötelezvényt az ajánlathoz az olvasólapot követően eredetiben kell mellékelni. Az átutalt ajánlati biztosíték után az ajánlatkérő kamatot nem fizet. Amennyiben az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére visszajár, az ajánlatkérő a befizetett teljes összeggel teljesíti a visszautalást a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően. 19. Az ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzügyi, gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. Ezért a minősített ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát külön kell igazolni. 20. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot tette. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősülő ajánlatot tevő ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
12/13
HL/S S142 24/07/2008 190731-2008-HU
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
13/13
21. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az eredményhirdetésen nyilatkoznia kell a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozásról, minősítéséről. (Mikro-, kis- , közepes vállalkozás). 22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 2003. XCII. törvény (Art.) kiegészül egy új 36/A §-sal, amely 2008. január 1-től hatályos, 2009. január 1-től kell alkalmazni. Ennek alapján a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés teljesítése alapján benyújtott havi nettó 100.000, Ft feletti számlát ajánlatkérő csak akkor fizetheti ki a vállalkozónak, ha a vállalkozó köztartozást nem tartalmazó egységes (APEH és VPOP) igazolást nyújt be. - A kifizetés időpontjához viszonyítva 15 napnál nem régebbi igazolás kell, vagyis 30 napos fizetési határidőnél a 16. napra kell benyújtani az igazolást. 23. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek és a nem magyarországi letelepedésű 10 % feletti alvállalkozóknak nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontokban foglalt kizáró okok igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alvállalkozó az Európai Unió, illetőleg az Európai Gazdasági Térség valamelyik tagállamában letelepedett társaság, a Közbeszerzések Tanácsa www.kozbeszerzes.hu honlapján található tájékoztatónak megfelelő szervezetektől, hatóságoktól kell az ott meghatározott igazolásokat benyújtani, és külön nyilatkozatot nem kell csatolnia. Ha az ajánlattevő, alvállalkozó a fentieken kívüli államban rendelkezik székhellyel, úgy a nyilatkozata szerinti szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő és az alvállalkozó nem tartozik a III. 2. 1. pontban előírt kizáró okok hatálya alá. 24. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésénél a III.2.3. pontban az építési beruházásra vonatkozó — A beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása alatt a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 7. §-ában felsorolt illetve azokat magába foglaló feladatok teljesítését érti, — A műszaki ellenőri tevékenység alatt pedig a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 1 5.§-ában és A 162/2004. (V. 21.) Korm. Rendelet 6. §-a foglalt feladatok ellátását érti. 25. A szakemberek bemutatása során a nem saját állományú szakemberek esetében, munkaviszony fennállása esetén a szakember munkáltatójának cégszerűen aláírt hozzájáruló nyilatkozata is csatolandó. VI.4)
JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1)
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) 336 77 76. Fax (36-1) 336 77 78.
VI.4.2)
Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2) bekezdése szerint.
VI.4.3)
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) 336 77 76. Fax (36-1) 336 77 78.
VI.5)
E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 22.7.2008.
24/07/2008 S142 ted.europa.eu
Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
13/13