2013.11.12 05:47:37
CN=Mgr. Martin Budiš OU=P300557 serialNumber=9 73 212 ISSUER CN=PostSignum Public CA 2
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k otevřenému zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
Název zakázky: Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15 pro akci/projekt– „Zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15“
Zadavatel: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupená: IČ:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 628 01 Vyškov Ing. Petr Navrátil, ředitel 13692933
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o. se sídlem: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice adresa pro doručování: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice IČ: 29277825 DIČ: CZ29277825 zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem e-mail:
[email protected]
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
1
Preambule Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), Oblast podpory: Realizace úspor energie. Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů k výše uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 27 780 345,-- Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že uvedené finanční údaje jsou maximální a zadavatel nemá žádné další volné finanční prostředky. Pokud zadávací dokumentace v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
2
1.
2.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky Stavební práce
CPV
Měrná jednotka Rozsah
Rekonstrukce budov
45454100-5
Budova
1
Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení obvodového pláště a výměně původních výplní otvorů. Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace zpracované ve stupni dokumentace pro provedení stavby společností DEA Energetická agentura s.r.o., IČ: 415 39 656, jejíž součástí je soupis prací, dodávek a služeb a v souladu s pravomocným územním rozhodnutím a pravomocným stavebním povolením. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele.
2.2
V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
2.3
Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr stavby v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby – Výkaz výměr.
2.4
Předmětem zakázky je rovněž zejména: zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel), zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v listinné podobě, a jedenkrát v podobě digitální na CD nosiči, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu zpracování a předložení dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle platných energetických zákonů) při předání stavby,
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
3
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních, trvalá pamětní deska informující o stavbě s logem EU, ke které dodá tiskový podklad zadavatel, dodání a montáž staveništní informační tabule s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Pravidel pro publicitu a vizuální označení uvedených v příručce pro příjemce – www.opzp.cz. 2.5
Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky závazně stanoví obchodní podmínky (viz příloha č. 3), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka - kromě dokladů ve slovenském jazyku) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
2.6 Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto technické podmínky a kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Veškeré práce na zateplení objektu budou prováděny a kontrolovány dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) jedná se zejména následující podmínky: podklad pro uplatnění ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů a puchýřů. Minimální soudržnost podkladu 250 kPa s tím že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota je alespoň 80 kPa. rovinatost podkladu – 20 mm/m při užití lepící hmoty a hmoždinek lepící hmota bude nanášena vždy po obvodu desky a zároveň i na plochu desky (minimálně 3 terče na desku, přičemž pokrytí desky lepící hmotou bude minimálně 40%)
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
4
-
-
při vzniku spár budou tyto při tloušťce nad 2mm vyplněny používaným zateplovacím materiálem desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru počet kotvících hmoždinek bude vyplývat z typových podkladů certifikovaného systému vítězné firmy z výběrového řízení. Minimální počet je však 4ks/m2. Pro zajištění dostatečného kotvení tepelné izolace kontaktního zateplovacího systému budou provedeny trhací zkoušky. u rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy provede diagonální zesilující vyztužení pruhem síťoviny o rozměrech nejméně 300x200mm. základní vrstva musí zajistit krytí síťoviny minimálně o 0,5 až 1mm
Dále budou v plné míře respektovány technická pravidla TP CZB 05-2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) a to zejména: rovinnost tepelně izolačního materiálu (EPS) max. 3 mm objemová hmotnost desek: EPS min. 14 max. 20 kg/m3 , desek a lamel minerální vlny (MW) min. 70 max. 175 kg/m3 přídržnou lepící hmoty k tepelně izolačnímu materiálu min. 80 kPa, nebo porušení v tepelně izolačním materiálu přiléhá-li KZS k terénu či vodorovné konstrukci ( terase, lodžii, balkónu ) pak min. do 200 mm nad terénem nebo vodorovnou konstrukcí je nutno řešit KZS se zvýšenou odolností proti proniknutí vody průměr talíře hmoždinky pro desky EPS a MW je min. 60 mm při zatížení zkušebně osazené hmoždinky tahovou silou 600N nepřekračují axiální posuvy vztažené k povrchu tělesa pro ukotvení hmoždinky 1 mm světlý rozměr oka skleněné síťoviny min. 3 mm Zadavatel požaduje zkoušky základních mechanických vlastností vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) podle ETAG 004, poněvadž pokyny ETAG 004 kladou důraz na ověřování vlastností ETICS jako systému – souvrství sestávající z lepící hmoty, izolantu, povrchové úpravy včetně výztuže a tzv. základní vrstvy, do níž se ukládá výztuž a velmi tenké spojovací vrstvy (penetrace). Skladba zateplovacího systému : stávající obvod. konstrukce – očistit, provést penetrační nátěr, lepící hmota – s vysokou lepící silou, nanášet po obvodě desky a na 3 body v ploše desky, min. 40% plochy izolantu tepelně izolační materiál skleněná síťovina + stěrková hmota – stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou a apretací proti zásadám, minimálním překrytím spojů – 100 mm. konečná povrchová úprava –vnější omítka Podmínkou pro požadovanou životnost systému je aplikace systému ve shodě s ČSN 732901/2005 – Provádění vnějších zateplovacích systémů a doporučením ETAG 004, kapitola 7 – pro provádění zateplení. Uchazeč musí v nabídce doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že uchazeč používá zateplovací systém, který má požadované kvalitativní vlastnosti.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
5
Výplně otvorů: Konstrukce: Provedení PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systému o stavební hloubce 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo navařované nebo součinitel prostupu tepla Urámu = Uf ≤ 0,97 Wm-2K-1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN = UW ≤ 1,2Wm-2K-1. Provedení hliníkových vstupních dveří v profilu s přerušeným tepelným mostem a splnění celkového součinitele prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, vč. prosklení. Doložení v nabídce: Hodnota Uf musí být doložena certifikátem notifikované osoby. Hodnota UN musí být doložena výpočtem pro 6 nejvíce se opakujících pozic zakázky. Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN 7305402:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů, a navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem. Doložení v nabídce: Statický výpočet největšího okna Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily – např. plochá pozinkovaná ocel o síle 6mm a přiměřené šíři. Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty), navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem. Doložení v nabídce: Statický výpočet sestav Pod dveřmi vedoucími do exteriéru musí být osazeny podkladní profily pro systémové napojení hydroizolace. Všechna okna budou osazena krytkami odtokových otvorů v barvě profilu. Přesná specifikace jednotlivých výplní je uvedena v plastových výrobcích, které jsou součástí projektové dokumentace.
Zasklení: Minimální požadavky na zasklení jsou: Izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu složení 4-16-4lowE+ Argon. Uskla = Ug ≤ 1,1 Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011 na celkový součinitel prostupu tepla UN = UW ≤ 1,1 Wm-2K-1 . Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm ). Zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle ČSN 730580 mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
6
Kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Součástí cenové nabídky musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích. Doložení v nabídce: Nákres uzavíracích bodů. Těsnění okenních křídel: Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno: - rámy - ocelo – hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby RAWL( Fischer, UPAT). Kotvy budou osazeny krytkami. Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Např. na okno o rozměru 2100x1600 mm bude použito 14 ks kotvicích bodů. Nabídka musí obsahovat statický návrh kotvení, včetně nákresu rozmístění kotvicích bodů. Doložení v nabídce: Nákres rozmístění kotevních bodů, statický výpočet kotvení. Neprůsvitné výplně: Případné neprůsvitné výplně mezi okny budou nahrazeny stavebním dílcem. U požárních pasů musí mít tento dílec požadovanou požární odolnost. Součinitel prostupu tepla tohoto dílce musí být menší než 0,3 W/(m2K). Povrchová venkovní úprava bude provedena dle zadání objednatele silikátovou barvou, vnitřní úprava bude provedena přetmelením spár a nátěrem. Doplňkové konstrukce: Okna musí být vybavena minimálně pětikomorovým soklovým a parapetním profilem a parapetem komůrkovým plastovým. Výška parapetu od podlahy musí vyhovovat platným předpisům. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru. Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a paropropustně. Klempířské práce: Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610. Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
7
Tepelně technické vlastnosti: Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011. Tyto skutečnosti musí být doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění každého objektu a navrženou otvorovou výplň, viz příloha výpis prvků. V případě, že povrchové teploty nevyhoví požadavkům ČSN 730540-2:2011musí být součástí cenové nabídky zateplení venkovní špalety o tloušťce souvrství minimálně 40 mm. Doložení v nabídce: Zobrazení průběhu izotherm. Akustické vlastnosti. Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II případně TZI III. Výměna vzduchu. Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně nutné hygienické výměny vzduchu. Navržená opatření musí být realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně – technické a zvukově izolační parametry oken. Na oknech v učebnách a sanitárních místnostech musí být provedeny úpravy, které umožňují výměnu vzduchu, v případě použití ventilačních klapek, musí být tyto umístěny mimo rámové a křídlové profily okna tak, aby nezhoršovaly tepelně technické a statické vlastnosti oken, tak, aby byl dodržen požadavek ČSN 730540 – 2 = nN ≤ n ≤ 1,5 nN na intenzitu výměny vzduchu v užívaných místnostech n, v h-1, pro zimní návrhové podmínky. Současně musí provedení oken umožnit výměnu vzduchu v rozsahu min. 15 m3 na žáka v učebně podle vyhlášky 343/2009 Sb. při splnění podmínek vyhlášky 268/2009 Sb., zejména § 11, odstavec 5 a současně § 26, odstavec 3. Doložení v nabídce: Návrh způsobu větrání, výpočet výměny vzduchu pro: a) Učebna 10 x 15 m o objemu 450 m3 s 30, 25, 15 žáky
6 ks pro učebnu a) b) Učebna 8 x 15 m o objemu 360 m3 s 25, 15 žáky
4 ks pro učebnu b)
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
8
Dveře z učeben na chodbu považujte pro výpočet za těsné. Pro otvorovou výplň platí ustanovení vyhlášky 343/2009 sb. a 268/2009 Sb.. Vážený Rw otvorové výplně po úpravě pro výměnu vzduchu nesmí klesnout pod 35dB. Výpočet proveďte ve dvou variantách pro zimní a letní období Komplexnost a kvalita dodávky: Dodávka musí zahrnovat demontáž a ekologickou likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, případné venkovní zateplení ostění, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování, začištění vnitřního a venkovního okolí oken, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. Součástí dodávky je i čistý úklid prostor dotčených výměnou oken, včetně umytí oken a případná montáž interiérových žaluzií po čistém úklidu a umytí oken. Shrnutí: Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2.7
Soupis prací Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44, odst. 4, písm. b) zákona podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.
2.8
Změna výkazu výměr Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele(ů) upřesní obsah výkazu výměr, např. upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (ve smyslu ustanovení § 49 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takovéto upřesnění se nepovažuje za změnu podmínek zadávacího řízení.
3.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 27 780 345,-- Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že tato částka je stanovena jako maximální, nelze ji překročit. Výběrové řízení je zadáno formou otevřeného řízení dle ust. § 27 zákona.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
9
4.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech: Zahájení od 01.02.2014. Dodavatel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště. Limitní termín dokončení a předání díla včetně provedené kolaudace je stanoven v souladu s projektovou žádostí nejpozději do 30.9.2014. Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a obchodními podmínkami. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků.
4.2
Místem plnění veřejné zakázky je školská budova na adrese Vyškov, Sochorova 15.
4.3
Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který musí respektovat všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, s vyznačením uzlových bodů výstavby a finanční harmonogram. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou měsíce.
5.
Požadavky na kvalifikaci
Ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle ust. § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 54 písm. a) zákona.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
10
5.1
Základní kvalifikační předpoklady (dle ust. § 53 zákona)
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
Způsob prokázání splnění:
Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby.
Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
11
nebo každý člen statutárního orgánu této Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační právnické osoby; podává-li nabídku či žádost složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo o účast zahraniční právnická osoba všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá formou podplácení podle zvláštního splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. právního předpisu vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá zamítnut proto, že majetek nepostačuje k splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů který není v likvidaci
Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu.
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá republice, tak v zemi sídla, místa podnikání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke či bydliště dodavatele spotřební dani.
který nemá nedoplatek na pojistném a na Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke v České republice, tak v zemi sídla, místa všem zdravotním pojišťovnám. podnikání či bydliště dodavatele který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku Potvrzení od příslušného pracoviště České správy na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v sociálního zabezpečení. České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá podle zvláštních právních předpisů, je-li splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. podle ust. § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
12
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
5.2
Profesní kvalifikační předpoklady (dle ust. § 54 zákona)
5.2.1
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v ust. § 54 písm. a), b) a d) zákona.
5.2.2
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
5.2.3
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením dokladů o oprávnění k podnikání (živnostenské listy nebo výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývajícím předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, které opravňuje k podnikání v oboru „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Výkon zeměměřičských činností“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ nebo jejich ekvivalent.
5.2.4
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, minimálně pro jednu osobu. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je energetickým specialistou dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Uchazeč předloží Oprávnění energetického specialisty dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR). Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je geodet, který má úřední oprávnění vydané Českým úřadem geodetickým a kartografickým a může ověřovat výsledky zeměměřičských činností podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
13
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží k uvedeným osvědčením čestná prohlášení o postavení příslušných odborně kvalifikovaných fyzických osob vůči uchazeči. Z čestného prohlášení musí vyplývat závazek odborně způsobilé osoby zabezpečit pro uchazeče výkon odborné činnosti. V případě, že příslušná odborně kvalifikovaná fyzická osoba není sama uchazečem a uchazeč nedoloží čestné prohlášení o existenci pracovního či obdobného poměru této osoby k uchazeči, bude vztah mezi touto odborně kvalifikovanou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka.
5.3
Technické kvalifikační předpoklady (dle ust. § 56 zákona)
5.3.1
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru (staveb) provedených (dokončených) dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění minimálně u 3 stavebních prací obdobného charakteru. Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně musí být v osvědčení uvedena kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu. Za stavební práce obdobného charakteru se považují stavební práce, jejímž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí a výměna původních otvorových výplní v minimální výši 13 000 000,- Kč bez DPH/zakázka. Seznam stavebních prací obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
5.4
Forma splnění kvalifikace
Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady a způsobem stanoveným zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a § 126 zákona) mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
14
Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Certifikát uchazeči předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu ust. § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, postupují tito dodavatelé dle § 51 odst. 6 zákona. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech uchazečů, kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění k podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku. Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech prostou kopií. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. § 82 zákona, před uzavřením smlouvy k předmětné veřejné zakázce, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Tyto doklady musejí být datované nejpozději ke konci lhůty pro podání nabídek (ust. § 52 odst. 1 zákona). Pokud uchazeč nedoloží uvedené originály nebo ověřené kopie dokladů, považuje se to za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona o VZ. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží uchazeč v samostatné části nabídky nazvané „Kvalifikace“, v souladu s požadavky na strukturu nabídky. Tam, kde uchazeč dokládá čestné prohlášení, bude čestné prohlášení doloženo v originále podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být prostá kopie zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k, starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
15
Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v ust. § 58 zákona, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
6. Prohlídka místa plnění Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná dne 20.11.2013 ve 13.00 hodin. Sraz účastníků je před hlavním vstupem do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Vyškov, Sochorova 15. Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností, Mgr. Martin Budiš, e-mail:
[email protected]. Žádost o informace bude obsahovat e-mail, číslo faxu, kontaktní telefon a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit. Znění dotazu a odpověď bude zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/ profile_display_158.html
7.
Obchodní a platební podmínky
7.1
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tyto obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh na uzavření smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „.***“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu ust. § 51 odst. 6 zákona. Dodavatel je povinen objednateli po ukončení díla předložit seznam subdodavatelů (příloha č. 2), kterým v rámci realizace zakázky za plnění jejich části subdodávky uhradil více než 10 % z objemu celkové uhrazené ceny za realizaci této zakázky.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
16
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění stavby. Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, 60 měsíců na otvorové výplně. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 7.2
Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v obchodních podmínkách - ve vzoru smlouvy o dílo - viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace.
7.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši ceny díla Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
8.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
8.1
Nabídkovou cenou je cena díla bez DPH uvedená v čl. IV. odst. 4.1 obchodních podmínek. Nabídkovou cenu je uchazeč povinen stanovit absolutní částkou v českých korunách. Cena díla bude v čl. IV. odst. 4.1 obchodních podmínek a v krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) uvedena v členění bez DPH (nabídková cena), sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
8.2
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
8.3
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
17
8.4
Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na řízení v souvislosti s vydáním kolaudačního rozhodnutí, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
8.5
Ceny jednotlivých dílčích dodávek a prací budou uvedeny v položkových rozpočtech, které vzniknou z podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace) v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterých uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tyto budou předloženy v rámci nabídky uchazeče.
8.6
Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.
9.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje ust. § 68 zákona. Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny: ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1. Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace: 2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 2.3. prohlášení uchazeče dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona, 2.4. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, 2.5. další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona (dle ust. § 68 odst. 3 zákona seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
18
formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou).
ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY 1. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 2. Položkový rozpočet díla, který vznikne z podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. Položkový rozpočet díla musí být stanoven jako nedílná příloha návrhu smlouvy o dílo. 3. Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 4. Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku splnit (subdodavatelé) - příloha č. 2 zadávací dokumentace. 5. Ostatní požadované doklady zadávací dokumentace.
10.
Podání nabídky
Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje ust. § 69 zákona. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Neotvírat „STAVEBNÍ PRÁCE PRO PROJEKT ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTŮ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ, VYŠKOV, SOCHOROVA 15“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona. Nabídku podá uchazeč v jednom písemném vyhotovení v českém jazyce. Uchazeč předloží nabídku včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu XLS nebo XLSX též v elektronické podobě na CD nosiči nebo DVD. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc). Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a to k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka, veškeré přílohy a prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou tyto úkony činit podle právních předpisů (statutárním orgánem) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu, plná moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
19
Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, adresa Sochorova 15, 628 01 Vyškov, a to v pracovních dnech v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Dne 04.12.2013 je možné podat nabídku od 08.00 hodin do 10.00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o doručení nabídky zadavateli. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s ust. § 71 odst. 6 zákona otevírány a a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
11.
Informace o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami
Komise v souladu s ustanovením § 71 a násl. zákona o veřejných zakázkách otevře doručené obálky s nabídkami v sídle zadavatele, dne 04.12.2013 v 10.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit pověření zástupci uchazečů (maximálně jedna osoba za uchazeče). Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
12.
Požadavek na varianty nabídek podle ust. § 70 zákona
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.
13.
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena (cena díla bez DPH).
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
20
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky (posouzení z hlediska přiměřenosti představuje posouzení, jestli jde či nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu). Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní - li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí - li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.
14.
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
14.1
Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.
14.2
Podmínky mající vliv na realizaci veřejné zakázky Dodavatel je povinen dodržovat následující: práce budou prováděny za provozu a dodavatel nesmí žádným způsobem narušit chod školy, prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provést výměnu otvorových výplní budou předem specifikovány objednavatelem a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu, budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny,..), neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
21
14.3
Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
14.4
Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
15.
Požadavek na informaci o subdodavatelích
15.1
Zadavatel požaduje, aby formou subdodávek nebyl plněn celý stavební díl 62 úpravy povrchů vnější, který je uveden ve výkazu výměr. Tento požadavek platí pro všechny objekty (A; B; C; D; E; F; H; I).
15.2
V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle ust. § 17 písm. d) zákona). Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením finančního podílu na veřejné zakázce. S poukazem na ust. § 69 zákona musí být současně v nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky.
15.3
Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem,
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
22
který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. 15.4
Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění.
16.
Další podmínky
Kompletní zadávací a projektová dokumentace včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a příloh, jakož i případné dotazy uchazečů je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/ profile_display_158.html formou neomezeného a přímého dálkového přístupu 24 hodin denně. Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 zákona. Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči písemně na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, e-mail:
[email protected] Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/ profile_display_158.html Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/ profile_display_158.html Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
V souladu s ust. § 43 zákona o veřejných zakázkách zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 120 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
23
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle ust. § 58 zákona. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, je povinen podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpoklad, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. ust. § 11 písm. c) a písm. d), ust. § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraných uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.
Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a dle Pravidel pro publicitu a vizuálního označení uvedených v příručce pro příjemce – www.sfzp.cz. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to: • pracovníka odpovědného za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, návrhu provozních předpisů, • pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla, • pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli, • pracovníka odpovědného za propagaci stavby.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: Příloha č. a/ - Krycí list nabídky + Subdodavatelé
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
24
Příloha č. b/ Příloha č. c/ -
Návrh smlouvy o dílo Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele, včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
Ve Vyškově 12.11.2013
................................................................... Ing. Petr Navrátil, v.r. ředitel
Veřejná zakázka – “Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15”
25