MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

SZIGETI GARÁZS BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására.

2011. október

1

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az Ajánlatkérő Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége Ajánlattevő feladata A teljesítés helye és határideje Többváltozatú ajánlat és részajánlat Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe Az ajánlatok bontása Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése Eredményhirdetés és szerződéskötés A közbeszerzési eljárás nyelve A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek 18. Ajánlati biztosíték II. AZ AJÁNLAT ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TARTALMA,

Általános megjegyzések Ajánlati ár Jótállás Teljesítési biztosíték Jólteljesítési biztosíték Késedelmi kötbér Projektterv szakmai színvonala

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK V. KERETMEGÁLLAPODÁS TERVEZET, EGYEDI SZERZŐDÉSTERVEZET VI. MÓDOSÍTOTT MINTAKÖLTSÉGVETÉS VII. MINTAFELADAT

2

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció az ajánlatkérő által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. július 5. napján 2011/S 126-208818 számon megjelent ajánlati felhívás alapján készült. A dokumentáció módosításáról szóló hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2011. december 12.-én 30673/2011 azonosító számon jelent meg. A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén az ajánlati felhívás rendelkezései az irányadóak. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésékben a jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak.

3

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő keretmegállapodásban/szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk. 1.2. Ajánlattevő: természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, vagy amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz (Kbt. 4. § (1) bekezdés a) pontja), továbbá a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta (Kbt. 4. § (1) bekezdés b) pontja), továbbá az ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 4. § (1) bekezdés a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez (Kbt. 4. § (1) bekezdés c) pontja). A második legjobb helyezettként kihirdetésre kerülő ajánlattevőt mindazok kötik, amik a nyertes ajánlattevőt, amennyiben a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel a szerződés nem lép hatályba és az ajánlatkérő felszólítja a keretmegállapodás megkötésére. 1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás előírásait betartva megvásárolt. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció az ajánlati dokumentációból, és a részét képező mintaköltségvetésből, mintafeladatból áll. A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen. 1.4. Szerződés /keretmegállapodás/: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő keretmegállapodás.

2.

Az Ajánlatkérő: Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. cím: 7621 Pécs, Juhász Gy. u. 2. telefon: +36-30/298-8356 fax: +36-72/511-435 képviseli: Koloszár László e-mail: [email protected]

4

3.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: PRV Dunántúl Kft. cím: 7621 Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7. sz telefon: +36-72/511-608 fax: +36-72/511-607 kapcsolattartó: Moroné Lázár Zsófia email: [email protected]

4.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására. Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft 2011-2015. években várható magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítása, a keretösszeg (2 - 6 Mrd HUF) erejéig, az ajánlati dokumentáció részét képező mintaköltségvetés alapján, illetve a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megadott dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint. Az eljárás második szakaszában a Kbt. 136/B. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 136/C. § szakasza alapján megkötésre kerülő egyedi szerződések/megállapodás(ok) tartalma: Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a keretmegállapodás alapján megkötött konkrét megállapodások tartalmazzák. A megállapodásban foglalt határidőket a vállalkozó köteles elfogadni és betartani. Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott egyedi megrendelésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell elvégeznie. Az Ajánlattevő köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadásátvételét követően megkezdeni, és egyidejűleg a vonatkozó jogszabályok szerinti építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetéséhez nem kötött munkákról naplót kell vezetni. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítás-tervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Ajánlatkérő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. Az építőmesteri feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő előzetes engedélye alapján Ajánlatkérő telephelyére beszállítani. A beszállítást szállítólevéllel kell igazolni, és az építési naplóhoz mellékelni. A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések tartalma, továbbá a jelen ajánlati dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetésben meghatározott építési munka képezi a közbeszerzés tárgyát.

5

5.

Ajánlattevő feladata: Nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő keretmegállapodást köt a jelen dokumentációban meghatározott feltételek szerint. A jelen keretmegállapodásos eljárást követően ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban a fentebb meghatározott mennyiség, valamint beszerzési tárgy(ak) egy-egy részére a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül az eljárás második részében - írásbeli konzultációt követően - több szerződést kötni. A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultációra szóló felhívásban, az ajánlatban és a konzultáció során lényegesen nem lehet módosítani. Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ajánlat 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti bírálati szemponttal összefüggő tartalmi elemeire vonatkozóan csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. Egyébiránt ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a mintaköltségvetésben meghatározott árszinten, a konzultáció során bemutatott mennyiség szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Ajánlattevő feladata a konzultációt követően megkötött szerződés alapján kiterjed a konzultáció során meghatározott műszaki-mennyiségi tartalomra.

6.

A teljesítés helye és határideje: A teljesítés helye: Baranya megye HU231 A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől számítva 48 hónap.

7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Az eljárás során a többváltozatú és részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. Ajánlattevő csak és kizárólag a jelen dokumentációban mintaköltségvetések szerinti tételek szerint terjeszthet elő ajánlatot.

8.

meghatározott

Az ajánlat költségei 8.1

8.2

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, így az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

6

8.3

8.4

9.

Az ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 54. § (10) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra kamatot nem fizet az ajánlattevők részére. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerint kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9.5 9.6 9.7 9.8

9.9

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint teljes körben biztosítja. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. Az ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb tíz nappal írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző hatodik napig megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. A tájékoztatás a Kbt. 56. § (1) bekezdésében maghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a határidő lejártának napjáig meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax vagy kézbesítő útján. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a(z) [email protected] email címre is eljuttatni. Az ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően, illetve az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 10.1.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2011. december 30. 10.00 óra

10.2.

Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 10.1 pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: PRV Dunántúl Kft., 7621 Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7.

10.3.

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:

7

Törölt: november Törölt: 3

Az ajánlatokat írásban, 3+1 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson " AJÁNLAT – Szigeti Garázs – Építés keret”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének alábbi előírásait kell alkalmazni: - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; - Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; - Az ajánlatot a fent meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; - Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatot, a kitöltött mintaköltségvetést tartalmazó excel fájllal együtt egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. 11. Ajánlatok bontása 11.1.

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az ajánlatkérő, eljáró és az ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor.

11.2.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre, és megvizsgálásra kerül az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló okmány megléte, illetve annak tartalmi és formai megfelelősége.

11.3.

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az ajánlati biztosíték megfelelő formában és/vagy tartalommal történt rendelkezésre bocsátásának vizsgálatát követően, az értékelési időszakban kerül sor.

11.4.

Az ajánlatok bontásának helye: PRV Dunántúl Kft., 7621, Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7.

12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 8

12.1.

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

12.2.

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen a határidőkre vonatkozó megajánlásaikat - a 90 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.

13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 13.1.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 85. § rendelkezéseinek megfelelően.

14. Az ajánlatok értékelése 14.1.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, a Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, "összességében legelőnyösebb ajánlat" szerint értékeli az alábbiak szerint:

14.2.

Ajánlatkérő az 1. részszempont vonatkozásában a mintaköltségvetés soraira adott megajánlásokat soronként a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ 2010. évi 152. szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével értékeli, a soronként kiosztott pontokat ajánlattevőnként összesíti, majd az így kapott pontszámokat a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ 2010. évi 152. szám) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével újból lepontozza, így kiosztva a min. 1, és max. 10 közötti pontokat. A fordított arányosítás képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált )x(Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyenes arányosítás képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb )x(Pmax – Pmin) + Pmin

9

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 14.3. Az értékelés a 2. részszempont vonatkozásában Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ 2010. évi 152. szám) III.B.1. pontja szerinti módszerrel történik, az alábbiak szerint: A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása az ajánlati dokumentáció VII. fejezete szerinti mintafeladathoz – ajánlattevő által a dokumentáció II. 7. pontjában foglalt előírások figyelembevételével – elkészített projektterv alábbi táblázatban meghatározott szakmai szempontok és a hozzá rendelt pontszámok szerinti értékelése alapján történik. Ajánlatkérő a projektterv tartalma tekintetében – a pontozás módszerével összhangban – a megadott követelmények meglétét értékeli, megvizsgálva, hogy a projektterv egyes, a lenti táblázatban meghatározott követelményei bemutatásra kerültek-e vagy sem. Amennyiben az adott követelmény helytállóan, kellő részletezettséggel, az adott mintafeladatra vonatkoztatva került bemutatásra, akkor annak vonatkozásában 10 ill. 5 pont kerül kiosztásra. Amennyiben az adott követelmény nem specifikusan az adott mintafeladatra vonatkoztatva, hanem általánosságban került bemutatásra, akkor annak vonatkozásában 5,5 ill. 3 pont kerül kiosztásra. A követelmény bemutatásának elmaradása, illetve rendkívül hiányos bemutatása esetén 1 pont kerül kiosztásra. Projektterv tartalmi követelménye

Pontozás

1. Az elvégzendő feladat végrehajtásának módszere

Összesen max. 10 pont

1.1. Technológiai- és munkautasítások leírása

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül bemutatásra: 10 pont Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül bemutatásra: 5,5 pont Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 1 pont

2. A feladat végrehajtásában szereplő szakemberek, eszközök bemutatása

10


Projektterv tartalmi követelménye 2.1. Szakemberek bemutatása, szerepük és felelősségi körük felelősségmátrixban

Pontozás Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül bemutatásra: 5 pont Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül bemutatásra: 3 pont Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 1 pont

2.2. A kivitelezési munkálatokhoz tervezett gépek, felszerelések, eszközök, berendezések funkciójának és alkalmazásának bemutatása, kapcsolódó minőségbiztosítási követelmények

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül bemutatásra: 5 pont Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül bemutatásra: 3 pont Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 1 pont

3. A beépítendő anyagok, eszközök, berendezések minőségének biztosítására tett intézkedések bemutatása


3.1. A beépítendő anyagok, berendezések bemutatása


3.2. A beépített anyagok, berendezések ellenőrzési rendje


4. A tervezett forgalomszervezési és lakossági tájékoztatási intézkedések leírása


11

Projektterv tartalmi követelménye

Pontozás

5. A tervezett munkavédelmi Részletesen az adott projektre intézkedések bemutatása, munkavédelmi aktualizálva kerül bemutatásra: 10 terv pont Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül bemutatásra: 5,5 pont Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 1 pont 6. A kivitelezés során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések bemutatása 6.1. A környezetterhelés megelőzésére tett intézkedések a munkák végzése során



6.2. A környezetterhelés csökkentésére tett intézkedések a munkák végzése során


7. A mintavételi, mérési és monitoring eljárások bemutatása, azon belül az ellenőrző mérő és vizsgáló folyamatok szabályozó rendszere, igazolási, jelentési módja a kivitelezés során


8. A Projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, kezelése

12


Projektterv tartalmi követelménye 8.1. A lehetséges kockázatok felmérése

Pontozás Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül bemutatásra: 5 pont Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül bemutatásra: 3 pont Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 1 pont

8.2. A kockázatok kezelésére javasolt stratégia, helyesbítő és megelőző tevékenységek


Amelyik ajánlat a legtöbb pontot kapta (max. 90 pontot), az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlatra adott pontok összege Avizsgált: a vizsgált ajánlatra adott pontok összege 14.4. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 15. Eredménytelen az eljárás a Kbt. 92. § alapján, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot; b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;

13

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot; d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja; e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; f) g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától. 16. Eredményhirdetés és szerződéskötés 16.1.

Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 21. napon 11:00 órakor.

16.2.

Helye: PRV Dunántúl Kft., 7621, Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7.

16.3.

A szerződéskötés időpontja: Az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. napon.

17. A közbeszerzési eljárás nyelve 17.1.

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

17.2.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

18. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek 17.1

A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő teljes körűen kötve van.

17.2

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a keretmegállapodás, az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

19. Ajánlati biztosíték 18.1

Az ajánlat megtétele ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötött, melynek mértéke 10.000.000 Ft, azaz: Tízmillió forint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

18.2

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: - Az ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700055-22553908-51100005 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással; 14

- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával; - biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel 18.3

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: - készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); - bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel. A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlattételi határidő lejártáig nem, vagy nem az előírt módon illetőleg tartalommal nyújtotta be.

18.4

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.

15

II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. Általános megjegyzések 1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő egyedi szerződések alapfeltételeit határozzák meg. 1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. 1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Ajánlati ár Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. Ajánlattevőknek ajánlati áruk kialakítása során figyelembe kell venniük, hogy a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződéseket tervek alapján kell végezni, így figyelembe kell, hogy vegyék a majdani hatósági engedélyekben, közműkezelői nyilatkozatokban, állásfoglalásokban foglaltakat. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el. 2.1

Árképzés Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a 16

szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 2.2

Fizetési feltételek A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 305. § (1)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint. Fenti pénzügyi ütemezéstől eltérés lehetséges - a jelen keretmegállapodásos eljárás első szakaszát követően - az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti írásbeli konzultáció során. Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (4) bekezdésében meghatározott halasztott, illetve részletfizetést preferál az önerőből megvalósuló, átfogóbb munkák vonatkozásában, amelyre a határozott ajánlat az eljárás második szakaszában adható. Ajánlatkérő az eljárás második szakaszában megkötött vállalkozási szerződések alapján végzett kivitelezések esetén lehetővé teheti előleg biztosítását, és résszámlák benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

2.3

Mintaköltségvetés Ajánlattevők kötelesek maradéktalanul kitölteni a jelen dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetést (ajánlati dokumentáció 15. sz. melléklete). A mintaköltségvetés kitöltése során ajánlattevők minden sor tekintetében vegyék figyelembe a Kbt. 86. §-ban foglaltakat. 17

A mintaköltségvetés valamennyi tételére köteles ajánlattevő ajánlatot adni; a felolvasólapon a mintaköltségvetés valamennyi sorára adott megajánlás számtani átlagát kell feltüntetni. Ajánlattevőknek az egyes sorokra adott megajánlásukat a nettó anyagköltség, munkadíj költségelemek összegeként kell megadni. A költségvetésben feltüntetett bármely márka- vagy gyártmánynév csak az adott tétel pontos meghatározását szolgálja, ajánlatkérő műszakilag egyenértékű megajánlást elfogad. 3. Jótállás Az ajánlattevőt jótállási (garanciális) kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultától, a vonatkozó általános szabályoknak megfelelően. A Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartama 24 hónap. 4. Teljesítési biztosíték A keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő teljesítési biztosítékot írhat elő, amely az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-a. A teljesítési biztosíték előírása esetén a nyertes ajánlattevő által az egyedi szerződésekben vállalt feladat ajánlattevőnek felróható nemteljesítés esetére az ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor teljesítési biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig kell fennállnia Ajánlattevőnek a teljesítési biztosíték összegét a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátania. 5. Jólteljesítési biztosíték A keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot írhat elő, amely az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték előírása esetén a nyertes ajánlattevő egyedi szerződésekben meghatározott jótállási kötelezettségeinek ajánlattevőnek felróható nemteljesítés esetére az ajánlattevőnek jólteljesítési biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A jólteljesítési biztosítékot nyertes Ajánlattevőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását az ajánlattevőnek a jótállási időszak végéig kell biztosítania. Ajánlattevőnek a jólteljesítési biztosíték összegét a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) 18

pontja szerint kell rendelkezésre bocsátania. 6. Késedelmi kötbér Az egyedi szerződésekben meghatározott teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: az egyedi szerződés nettó értékének 0,5 %-a/nap, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka ellenérték 10 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 7. Projektterv szakmai színvonala Ajánlattevők ajánlatukhoz az ajánlati felhívás VI.3) 24. pontja alapján projekttervet kötelesek csatolni, amely a megkötésre kerülő keretmegállapodás részévé válik a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. A projektterv a 48 hónapos keretmegállapodás időtartama miatt szükséges, amely terv szavatolja a nyertes ajánlattevő szolgáltatásainak magas színvonalát és minőségét. Ajánlattevők projekttervet az ajánlati dokumentáció VII. fejezete szerinti mintafeladat vonatkozásában kötelesek elkészíteni az ajánlati dokumentáció I/14.3 pontjában foglaltak figyelembevételével. A projektterv készítése során a jelen dokumentáció I/14.3 pontjában szereplő táblázatban meghatározott valamennyi témakört a táblázat szerkezét követve, az alábbi előírások figyelembe vételével szükséges ajánlattevőnek bemutatnia. A projektterv bemutatásának ki kell terjednie a következőkre: 1. A kivitelezés során alkalmazni kívánt eljárások, minőségbiztosítási intézkedések bemutatása (ennek részeként MMT készítése) Részletesen be kell mutatni azokat a feladatszabályzó leírásokat, technológiai utasításokat, amelyeket ajánlattevő alkalmazni fog a műszaki leírásoknak és rajzi mellékleteknek megfelelő kivitelezés érdekében. A projektterv mutassa be: o a különböző szinten felelős szakembereket a felelősségi körök lehatárolásával – készítsen felelősségi mátrixot. o az alkalmazni kívánt gépeket, eszközöket o a tervezett minőségirányítási intézkedéseket, minőségbiztosítási folyamatszabályozó eljárásokat A projektterv tartalmazzon naptári hetes lebontású előrehaladási ütemtervet, mely a munkák tervezett rendjét határozza meg és tartalmazza a biztosított gépi és humán erőforrásokat. 19

Ki kell térni az ajánlattevő által a minőségbiztosítási célok elérése érdekében alkalmazni kívánt Mintavételi Minősítési Tervek (MMT) részletes bemutatására. 2. A beépítendő bemutatása

anyagok

minőségbiztosítására

tett

intézkedések

Részletesen be kell mutatni azokat az anyagokat, melyeket a munkarészek megvalósítása során Ajánlattevő alkalmazni fog. Ki kell térni az ajánlattevő által a minőségbiztosítási célok elérése érdekében alkalmazni kívánt intézkedések részletes bemutatására. 3. A kivitelezés során alkalmazni kívánt munkavédelmi intézkedések bemutatása Az ajánlattevőnek el kell készítenie a mintafeladat megvalósítására vonatkozó munkabiztonsági terveket, intézkedéseket. 4. A kivitelezés során alkalmazni kívánt környezetvédelmi intézkedések bemutatása Részletesen be kell mutatni a mintafeladat megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi intézkedéseket a környezetvédelem egyes ágazataira vonatkozóan, különös tekintettel az épített környezet megóvására a környező területeken. 5. A közlekedési forgalmi rendet érintő munkálatok során alkalmazni kívánt forgalomszervezési és lakossági tájékoztatási intézkedések bemutatása Mutassa be ajánlattevő, hogy milyen módszerrel kívánja a lakosságot, a közlekedőket tájékoztatni a kivitelezés során a munkákról. 6. A munkálatok során várható kockázatok és a kockázat kezelésére tervezett intézkedések bemutatása A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, minősítése, azok megelőzésére és kezelésére tervezett intézkedések bemutatása a felelősök megnevezésével.

20

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzékben meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtaniuk. 2. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) c) Ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. . (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (6) bekezdését, amelynek értelmében egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 4. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi cégkivonatot, - az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 5. Ajánlattevők kötelesek a jelen dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetést kitölteni és ajánlatukhoz csatolni.

21

További információk: A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. tel.: 06-1-301-2900, fax: 06-1-301-2903, zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található

Az ajánlattevő a Kbt. 72. §-a alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

22

IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

23

(1. számú melléklet) TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

1. 2. 3.

Felolvasólap (2. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdésének megfelelően (3. számú melléklet) Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

4.

szerződése (Opcionális - amennyiben közös az ajánlattétel.) Ajánlattevő(k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe

5.

venni kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (4-5. számú melléklet) Ajánlattevő(k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe

6.

venni kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet(ek) Kbt. 63. § szerinti igazolása(i) a kizáró okok fenn nem állásáról. Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében a rendelkezésre állásra vonatkozó

7.

Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) – (Opcionális – erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén.)

8. 9.

Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi cégkivonat(ok) Az ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintá(i). A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre

10.

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás. Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására A Kbt. 66. § (1) b) pontja alapján ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át

11.

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli 24

Oldalszám

jogszabályoknak megfelelő beszámolója. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 12.

árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (6. számú melléklet) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő általános

13.

felelősségbiztosításának fennállását igazoló biztosítási kötvény és fedezetigazolás egyszerű másolata. Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő

14.

másik fél megnevezésével), mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal. (7. számú melléklet) A

csatolt

nyilatkozatból,

illetve

referenciaigazolásokból

derüljenek

ki

egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló 15.

eszközök, illetőleg a műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal, legalább

az

alkalmassági

minimumkövetelménynek

való

megfelelés

megállapításához szükséges tartalommal. (8. számú melléklet) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezése, végzettségük, képzettségük, 16.

gyakorlati idejük ismertetése. (9. számú melléklet) A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával,

a

szakmagyakorlási

jogosultság

a

regisztrációt

igazoló

dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat

25

Oldalszám

az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. (10. számú melléklet) A Kbt. 67.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi intézkedési rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását 17.

igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a Kbt. 68. § (5) bekezdésének megfelelően. Egyéb igazolások, dokumentumok

18.

Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint (11. számú melléklet)

19.

Nyilatkozat a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint (12. számú melléklet)

20.

Nyilatkozat a Kbt. 72. § szerint (13. számú melléklet)

21.

Nyilatkozat a teljesítési, jólteljesítési biztosíték Kbt. 53/A. § (3) bekezdés szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (14. számú melléklet) Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet

22.

közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó ISO 9001, és OHSAS 18001

jelű

szabványnak

megfelelő

vagy

azzal

egyenértékű

érvényes

tanúsítványának egyszerű másolata 23.

Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatok, illetve ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok Szakmai Ajánlat

24.

Beárazott mintaköltségvetés

25.

Projektterv (Ajánlati felhívás VI.3) 24. pontja szerint)

26

(2. számú melléklet) FELOLVASÓLAP „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására.”

Ajánlattevő neve1: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó neve: Telefon/fax száma: E-mail címe: Postai címe: Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elem szerint vállalja: 1

Ajánlati ár (nettó): (A mintaköltségvetés soraira adott

Ft

megajánlások számtani átlaga)

Kelt ………………… 2011. év …………… hó …… napján. …….…………………………….. cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét). 27

(3. számú melléklet) AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

2

„Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására.” 1. Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 2. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a jelen ajánlatunkban megjelölt, illetőleg annál kedvezőbb ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 4. Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 3 b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/ középvállalkozásnak4 minősül. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás 2

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. Megfelelő aláhúzandó! 4 Megfelelő aláhúzandó! 3

28

(4. számú melléklet) Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a) - i), 61. § (1) bekezdés d) és 62. § (1) bekezdés a) - b) tekintetében „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására.” Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük : Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi

29

bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett , és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kbt. 61. § (1) bekezdés: d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kbt. 62. § (1) bekezdés: a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása. Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i), és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

30

(5. számú melléklet) Nyilatkozat5 a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) a 60. § (1) bekezdés a) - i), 61. § (1) bekezdés d) és 62. § (1) bekezdés a) - b) tekintetében. „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására.”

Alulírott …………………….. társaság (alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: ………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük : Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet6, aki: Kbt. 60. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f)

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

5 Opcionális - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek töltik ki. 6 Nem kívánt rész törlendő!

31

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kbt. 61. § (1) bekezdés: d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kbt. 62. § (1) bekezdés: a) három

évnél

nem

régebben

súlyos,

jogszabályban

meghatározott

szakmai

kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása.

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

32

(6. számú melléklet) NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY (KBT.) 66. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA TEKINTETÉBEN

„Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / erőforrást nyújtó szervezet / alvállalkozó7, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk, illetőleg ugyanezen időszakban a magas-, és mélyépítésből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk évenkénti bontásban az alábbi:

Év

Teljes nettó árbevétel Összeg {}(Ft)

Magas-, és mélyépítésből származó nettó árbevétel Összeg {}(Ft)

1. 2. 3. Átlag:

(1+2+3)/3


7

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

33

(7. számú melléklet) NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY (KBT.) 67. § (2) BEKEZDÉS A) PONTJA TEKINTETÉBEN

„Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / erőforrást nyújtó szervezet / alvállalkozó8, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után - a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a felhívás feladását megelőző 60 hónapos időszakban a legjelentősebb építési beruházásaink az alábbiak voltak: A szerződést kötő másik fél (név, telefon)

Az építési beruházás tárgya

Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Teljesítés ideje, helye

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.


8


34

(8. számú melléklet) NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY (KBT.) 67.§ (2) BEKEZDÉS B) PONTJA TEKINTETÉBEN

„Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / erőforrást nyújtó szervezet / alvállalkozó9, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi eszközökkel, műszaki felszereltséggel: Az eszközök, műszaki felszereltség megnevezése

Rendelkezésre álló mennyiség

Az eszközök, műszaki felszereltség ajánlati felhívásban meghatározott jellemzője


9


35

(9. számú melléklet) NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY (KBT.) 67. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKINTETÉBEN

„Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / erőforrást nyújtó szervezet / alvállalkozó10, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket, ill. vezetőket kívánjuk bevonni: Név

Végzettség, képzettség, jogosultság

Gyakorlati idő (év)

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint. Az itt feltüntetett szakemberek, illetve vezetők végzettségének, képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban szereplő iskolai oklevelek, regisztrációt igazoló dokumentumok, és szakmai önéletrajzok tartalmazzák. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

10


36

(10. számú melléklet) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok felsorolása időpontjai

NYELVISMERET Magyar nyelv Idegen nyelvek

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) Beszéd Olvasás Beszéd

Olvasás

37

Írás Írás

EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés(ek) teljesítésében személyesen részt veszek a keretmegállapodás időtartama alatt.

……………………………… Saját kezű aláírás

38

(11. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján11

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m,

hogy a „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban:

1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában veszünk igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót: Közbeszerzés része(i)

2. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, a közbeszerzésnek az(ok) a része(i) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: Alvállalkozó cég neve, székhelye

Közbeszerzés része(i)

Teljesítési arány (%)

3. Az alábbi szervezetek nyújtanak a részünkre erőforrást: Erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye

A Ptk. szerinti többségi befolyás fennállása (igennem)

Alkalmassági feltétel (melyek tekintetében ajánlattevő más szervezetek erőforrásaira támaszkodik)

4. a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett, közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) adatai:

11

Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie. 39

Alvállalkozó személy vagy cég neve

Alvállalkozó címe, vagy székhelye

Alkalmassági feltétel (melyek tekintetében ajánlattevő más alvállalkozóra támaszkodik)

Kelt: ………………………………

40

(12. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam a szerződés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. §. (1) bekezdés d) pontjában megfogalmazott kritériumok. Kelt:

………………………………

41

(13. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 72. § alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 72. §-ban foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt:

………………………………

42

(14. számú melléklet) Nyilatkozat Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban a teljesítési és jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (3) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátjuk. Kelt: ………………………………

43

V. KERETMEGÁLLAPODÁS TERVEZET, EGYEDI SZERZŐDÉSTERVEZET

44

KERETMEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött egyrészről: Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Pénzforgalmi számlaszáma: 10700055-22553908-51100005 Adóazonosító száma: […] Képviseli: Koloszár László mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a […] Székhely: […] Adóazonosító száma: […] Pénzforgalmi számlaszáma: […] Számlavezető pénzintézet neve: […] Cégjegyzékszám: […] Képviselő neve: […] Képviselő címe: […] Képviselő elérhetősége: […] mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: I.

ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő magas- és mélyépítési beruházásainak megvalósítása tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából a Kbt. 136/A. §-a alapján az Európai Unió Hivatalos Lapján 2011/S 126-208818 számon megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel közbeszerzési eljárást indított. 2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően […] napján kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. II.

KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. által szükséges és tervezett, valamint előre nem látható ok(ok)ból felmerült építési beruházások megvalósítására vonatkozó, a jelen keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú építési munkák elvégzését.

45

2. Jelen keretmegállapodás szerződéskötéstől 48 hónapos időtartamra jön létre azzal, hogy az egyedi szerződések teljesítési határideje nem lehet később, mint […]. 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a részletszabályok a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződésekben kerülnek kifejtésre. III.

VÁLLALKOZÁSI DÍJ

1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni, kivéve, ha Felek ettől eltérően Megrendelő javára nem állapodnak meg a keretmegállapodásos eljárás második, írásbeli konzultációs szakaszában. 2. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy a Vállalkozási díj alapját Vállalkozó által megadott és Megrendelő által elfogadott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben foglalt műszaki tartalomhoz kapcsolódó fajlagos egységárak képezik. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti mellékletben meghatározott műszaki tartalomtól eltérő tevékenységek is a ténylegesen ellátandó feladatok részét képeznék, úgy ezekre vonatkozóan Megrendelő jogosult a Kbt. 136/B. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 136/C. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével ajánlatot kérni Vállalkozótól a keretmegállapodásos eljárás második, írásbeli konzultációs szakaszában. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó ez esetben is köteles árképzését az általa a 2. sz. mellékletben meghatározott árszínvonal szerint alakítani. 3. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom fajlagos egységárai az adott év január 1. napjától, első alkalommal 2013. január 01. napjától a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos fogyasztói-árindex mértékének megfelelően növekszenek. IV.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

1. Vállalkozó által végzendő egyes feladatok határidejét jelen keretmegállapodás alapján megkötött konkrét /egyedi szerződés(ek), illetőleg Megrendelő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák, amely szerződés(ek) időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát (szerződéskötéstől-[…]). A szerződés(ek)ben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a vállalkozó köteles elfogadni és betartani. V.

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben szereplő munkanemek tartalmának megfelelő szerződés(ei)ben, illetőleg igénybejelentés(ei)ben foglaltak alapján kéri az egyes feladatok elvégzését. Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el. 2. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a 46

szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. Ez utóbbi esetben Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg. 3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. VI.

VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel kötött szerződés(ek)ben, illetve a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelésekben, illetőleg igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégzi. 2. Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és Építési Naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 3. Vállalkozó köteles gondoskodni: a) az általa végzett munkával összefüggésben szükséges esetleges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről, és költségeinek viseléséről, b) a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról, és azok költségeinek viseléséről, c) a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról. d) régészeti feltárásról, valamint lőszermentesítésről a jogszabályi előírásoknak megfelelően a területileg illetékes múzeummal együttműködve. 4. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a keretmegállapodás hatálya alatt kötött szerződés tárgyát képező munkavégzés során okoz. VII.

ALVÁLLALKOZÓK

1. A teljesítésben kizárólag a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k), az ajánlatban meghatározottak szerint működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozó(k)kal, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 2. A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződésekben a Vállalkozó szerződéses mellékkötelezettségként pénzügyi visszatartást nem alkalmazhat az Alvállalkozóval szemben. 3. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek.

47

VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 1. A kivitelezési munkákat lezáró műszaki átadás-átvétel és birtokba adási eljárásra vonatkozó szabályokat Felek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet vonatkozó szakaszai alapján hajtják végre, amennyiben attól eltérő eljárást tartanak szükségesnek, arról az egyedi szerződésekben rendelkeznek. 2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó köteles Megrendelőt készre jelentés formájában, a teljesítési határidő – előteljesítés esetén a határidő előtti teljesítés – előtt 10 naptári nappal, írásban értesíteni. 3. Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. Megrendelő, csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a költségvetés tartalmaz, illetve azt, amely miatt az épület rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. 4. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 5. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jegyzőkönyvben rögzített hibák maradéktalan kijavításáig Megrendelő jelen szerződésben /egyedi megrendelésekben meghatározottak szerint kötbérigényét érvényesíti. 7. Megrendelő a részteljesítés igazolásának módját az egyes szerződésekben határozza meg azzal, hogy a részteljesítések igazolására is irányadónak tekinti a VIII.2. pontban rögzítetteket. 8. Felek megállapodnak arról, hogy amennyiben Megrendelő előteljesítést enged, úgy a részszámla kibocsátásának feltételeit az egyes szerződésekben határozzák meg. 9. A kárveszély viselése az eredményes átadás-átvétel, a birtokbaadás befejezésének időpontjában száll át Megrendelőre. 10. Megrendelő képviseletében az egyes építési beruházások kivitelezésének ellenőrzése, továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárás során független műszaki ellenőr jár el. 11. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő műszaki ellenőrével, így különösen a munkaterületre történő belépés és tartózkodás, valamint az építési naplóba és egyéb dokumentumokba történő betekintés biztosítása tekintetében. Vállalkozó köteles írásban jelezni Megrendelő felé amennyiben a műszaki ellenőr tevékenysége indokolatlanul zavarja a kivitelezési munkálatokat. 48

IX.

PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás alapján megkötött szerződések tárgyát képező munka elvégzését követően a Megrendelő műszaki ellenőre vagy képviselője által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben, illetőleg felmérési naplóban igazolt munkák és az érvényes (aktualizált) fajlagos egységárak alapján jogosult számlát benyújtani. 2. A Vállalkozási díj kifizetése a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés(ek)ben meghatározottak szerint történik. Megrendelő az egyedi szerződés(ek)ben lehetővé teheti előleg biztosítását és részszámlák benyújtását. 3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az igazolt átadás-átvételi jegyzőkönyvek, illetőleg felmérési naplók alapján kiállított számlákat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben, átutalás útján kiegyenlíti a Vállalkozó […] (bank, számlaszám) bankszámlájára, amennyiben a Felek ettől eltérően - a Megrendelő számára előnyösebb feltételekben - meg nem állapodnak. A Vállalkozó számláit a Megrendelő képviselőjének adja át. 4. A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. 5. A késedelmi kötbér összege a késedelem minden napjára az adott megrendelés (az egyedi szerződés) nettó vállalkozási díjának napi 0,5 %-a, de ennek teljes összege legfeljebb az adott megrendelés nettó vállalkozási díjának 10 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni. 6. A keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában Megrendelő teljesítési biztosítékot írhat elő, melynek mértéke az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-a. A teljesítési biztosíték előírása esetén Vállalkozó által az egyedi szerződésekben vállalt feladat Vállalkozónak felróható nemteljesítés esetére teljesítési biztosítékot kell Vállalkozónak a szerződés megkötésekor Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig kell fennállnia. Vállalkozónak a teljesítési biztosíték összegét a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátania. 7. A keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában Megrendelő jólteljesítési biztosítékot írhat elő, melynek mértéke az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték előírása esetén a Vállalkozó egyedi szerződésekben meghatározott jótállási kötelezettségeinek Vállalkozónak felróható nemteljesítés esetére a Vállalkozónak jólteljesítési biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozónak a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak a jótállási időszak végéig kell biztosítania. Vállalkozónak a jólteljesítési biztosíték összegét a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátania.

49

8. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. X.

JÓTÁLLÁS

1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően az elvégzett munkáért jótállást vállal. A Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartama 24 hónap. Vállalkozót jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultától terheli. 2. Megrendelő az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott jótállási határidőn belül írásban bármikor közölheti kifogásait a Vállalkozóval. 3. A jótállásra a Ptk., valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 4. Vállalkozó, az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és a kivitelezői munka minőségéért teljes szavatossággal tartozik. XI.

FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

1. Szerződő felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 3. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzéteszi. 6. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: 50

Név:……………………….. Telefon: …………………… Telefax: ………………….... E-mail: ……………………. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): Név:……………………….. Telefon: …………………… Telefax: ………………….... E-mail: ……………………. XII.

MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

1. Jelen szerződést a Felek szerződéskötéstől […] napjáig kötik, így a szerződés a határozott időtartam elteltével szűnik meg, illetve a keretmegállapodás alapján megkötött szerződések időtartama nem lehet hosszabb, mint a keretmegállapodás időtartama. 2. A Megrendelő jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést követ el, így különösen, a) ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő utasításait nem tartja be, b) 1 éven belül 3 alkalommal késedelmesen teljesít, és Megrendelő késedelmi kötbérkövetelést érvényesít Vállalkozóval szemben, c) a keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő egyedi szerződés(eke)t Vállalkozó súlyosan megszegi, d) a keretmegállapodásban foglaltakat megszegi. 3. Vállalkozó jogosult jelen keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő jelen keretmegállapodásban, illetve a keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő egyedi szerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi. 4. Súlyos szerződésszegésnek számít különösen a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja. XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben. 2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés 15 napon belül nem vezetett eredményre.

51

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretmegállapodásból, illetve a jelen keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő szerződés(ek)ből eredő vitás ügyeik rendezésére – pertárgy értékétől függően – a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 5. Mindkét fél kijeleni, hogy  kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen megállapodás aláírására és teljesítésére;  a jelen megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;  a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; Jelen keretmegállapodást felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, […] (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből Vállalkozó […] db, Megrendelő […] db példányt kap. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet:

Ajánlati felhívás és dokumentáció Vállalkozó ajánlata

………………………………………

……………………………………… ………

Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. (Megrendelő)

(Vállalkozó)

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2011. …….……. napján

2011. ……………... napján

Ellenjegyzem: ………………………………………..

52

A KBT. 136/B. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉSTERVEZET

53

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről: Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: […] Pénzforgalmi számlaszám: 10700055-22553908-51100005 Számlavezető intézmény neve: CIB Bank Zrt. Képviselő neve: Koloszár László mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a […]

Székhely: […] Adószám: […] Pénzforgalmi számlaszáma: […] Számlavezető pénzintézet neve: […] Cégjegyzékszám: […] Képviselő neve: […] Képviselő címe: […] Képviselő elérhetősége: […] mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: Előzmények Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 126-208818 szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a „Keretmegállapodás Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. magas-, és mélyépítési beruházásainak megvalósítására” tárgyában. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét [dátum] napján kihirdette azzal, hogy a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. A Megrendelő [dátum] napján írásbeli konzultációt indított a megkötött keretmegállapodás alapján, a „[...]” tárgyú kivitelezési munka megrendelése céljából, a 2003. évi CXXIX. tv. – A közbeszerzésekről, 136/B. § (2) bekezdése szerint. Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadta, ennek megfelelően a felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint. 1. A Szerződés tárgya 1.1. A Megrendelő konzultációra szóló felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó az ajánlati dokumentáció és az ajánlatában foglaltak alapján elvállalja az 1.3. pontban megjelölt építési munkaterületen (továbbiakban teljesítési helyen) és a jelen Szerződés szerint a […] (a továbbiakban: létesítmény) építőipari kivitelezését, a kapcsolódó szakipari munkák elvégzését.

54

A szerződés tárgya: […] 1.2. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az konzultációra szóló felhívásban, az ajánlati dokumentációban, a vállalkozó ajánlatában, a […] számú építési engedélyben, és a kivitelezési tervdokumentációban foglaltak alkotják. 1.3. A teljesítés helye: ………………………….. – ……… hrsz. 1.4. Vállalkozó a munkát az ajánlatában foglalt, 2. Melléklet szerinti építési ütemtervben részletesen és tételesen meghatározottaknak megfelelően, az ott meghatározott határidőkig végzi, és teljesíti a Megrendelő részére. 1.5. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezését és az egyéb szerződéses kötelezettségeit szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó (szak)hatósági, valamint a vonatkozó egyéb előírásoknak, műszaki szabványoknak, továbbá a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni. 1.6. Felek rögzítik, hogy az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. 1.7. A Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 1.8. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció műszaki tartalmát, a kivitelezési technológiát ismeri, az ajánlati dokumentációban feltüntetett munkanemeken kívül továbbiakat a dokumentációnak megfelelő megvalósításhoz szükségesnek nem tart. A Szerződésben rögzített műszaki tartalom a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglal. 1.9. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények – ide nem értve a szerződéskötés időpontja szerinti állapot tükrében előre nem látható, szerződéskötést követően felmerült körülményeket – ismeretének hiányára, illetve a tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 1.10. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel. 2.

Vállalkozó kötelezettségei

2.1. Vállalkozó a munkák megvalósítása során elegendő számú és megfelelő szakképesítésű, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt biztosít, amely a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges. 55

A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint vesz igénybe alvállalkozót. Az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása a fővállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik. 2.2. (1) ha a Vállalkozó alvállalkozót a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vesz: A teljesítésben tíz %-ot meghaladó mértékben kizárólag a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alábbi alvállalkozó(k), az ajánlatban meghatározottak szerint működhet(nek) közre: (1)

[név] [székhely, lakóhely] [nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); szem. ig. szám stb.]

(n)

[név] [székhely, lakóhely] [nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); szem. ig. szám stb.]

(2) ha a teljesítésben alvállalkozó a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben (is) részt vesz: A teljesítésben tíz %-ot meg nem haladó mértékben alvállalkozók az alábbiak szerint működhetnek közre: [az ajánlat vonatkozó részének beemelése – Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pont]. 2.3. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen Szerződés kikötéseinek. Vállalkozó köteles a munkavégzésre vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségeit alvállalkozói felé érvényesíteni az alvállalkozóival kötött szerződéseiben, valamint azok betartását, betartatását a helyszíni munkavégzés során ellenőrizni és érvényre juttatni. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 2.4. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kivitelezéssel összefüggésben kiadott jogerős engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül Vállalkozó biztosítani köteles a hatóságok részére a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 2.5. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is. 2.6.

Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) alapján köteles a munkaterület átadás56

átvételével egyidejűleg megnyitni az építési naplót, azt folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg. 2.7. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építésibontási hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. 2.8. Vállalkozó köteles folyamatosan ellenőrizni, hogy rendelkezésre áll-e az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági engedély, műemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolása. Köteles gondoskodni az építés alatt már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzéséről. 2.9. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában. 2.10. A Vállalkozó az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) köteles az építési munkaterületet átadni a Megrendelőnek. 2.11. Vállalkozó az építési munkák befejeztével köteles az építési területről történő levonulást végrehajtani: a kivitelezés helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy az alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat. 2.12. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelmének és őrzésének biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 2.13. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani, amely a Kormányrendelet 32. §-ának (7) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának feltétele. 2.14. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

57

2.15. Vállalkozó köteles kihelyezni (a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal) az építési munkaterület azonosító tábláját a létesítmény építési területéhez. 3. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt 3.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró építési műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Feladataira és jogállására egyebekben a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak. 3.2. Megrendelő a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését, a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 10 munkanappal köteles benyújtani az építésfelügyeleti hatósághoz a Kormányrendelet szerinti tartalommal. A bejelentéssel egyidejűleg a Megrendelő az építés helye szerint illetékes NAV-nak bejelenti az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerződéses érték), az építés helyszínének címét és helyrajzi számát. 3.3. Megrendelő feladata a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, szerződések megkötése. 3.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte. 3.5. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni. Az átadásátvétel napján Vállalkozó a Megrendelő 10.2. pontban megjelölt kapcsolattartóját az átadásátvétel tényéről értesíteni köteles. 3.6. Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését, minden ilyenkor kötelező bejelentéssel együtt (felelős műszaki vezető stb.) az illetékes építési hatóságnak bejelenteni. 3.7. Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormányrendelet 26. §-ának (1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő feladata az építési napló ellenőrzése. 3.8. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében vagy (szak)hatósági ellenőrzés hatálya alá tartozó munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzés és a vizsgálat várható időpontját 3 munkanappal megelőzően az építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni. Ha a Megrendelő ellenőrzési jogával nem kíván élni, abban az esetben a Vállalkozó jogosult az eltakaró szerkezeteket továbbépíteni. 3.9. Megrendelő és az építési műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni Megrendelő részére.

58

3.10. Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében – szükség esetén – megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerződés előírásaival és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Felek számára. 3.11. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés alapján vállalt munkához felelős műszaki vezetőt alkalmaz, amelyért külön térítés nem illeti meg. A felelős műszaki vezető köteles folyamatosan az építkezés helyszínén tartózkodni, vagy akadályoztatása esetén a szakmailag megfelelő helyettesítéséről gondoskodni, valamint az építési napló, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni. Vállalkozó műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelős szakmai műszaki vezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa. A felelős műszaki vezető alkalmasságára vonatkozó igazolás(ok) Vállalkozó ajánlatának részét képezi(k). Feladataira, jogállására egyebekben a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak. 4. A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő 4.1. A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja: […] napja. 4.2. A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni. Az 5.3. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb […] napja. 4.3. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja [Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet később, mint […] napja. 4.4. Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult. 4.5. Amennyiben Megrendelő a 4.2. pontban a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatározott határidőben, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást (6.5. pont) köteles kiadni. 5. A teljesítés 5.1. Vállalkozó köteles a szolgáltatást – munkamegszakítások nélkül – a 2. mellékletben foglalt építési ütemtervnek megfelelően elvégezni. 5.2. A teljes munka műszaki átadás-átvétele oszthatatlan szolgáltatásként, egy eljárás keretében történik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és közösen elfogadott ütemterv szerint, munkarészenként részteljesítések történtek (oszthatatlan szolgáltatás). Részteljesítések: Az építési ütemtervnek megfelelő egyes részek akkor tekintendőek teljesítettnek, amennyiben Vállalkozó az ütemtervben meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően a létesítmény szerkezeteit elkészítette és a műszaki ellenőr az adott munkarész tekintetében a teljesítést igazolja. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele az adott munkarész során beépített anyagok, szerkezetek, berendezések szállítóleveleinek és megfelelőség-igazolásainak átadása Megrendelő részére. Amennyiben jogszerűen nem történik meg az adott munkarész teljesítésének fentiek szerinti igazolása, úgy az adott 59

szolgáltatás nem tekinthető teljesítettnek és a Vállalkozó az erre a munkarészre vonatkozó részszámláját nem állíthatja ki. A részszámla kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó Megrendelő részére a vonatkozó teljesítést a műszaki ellenőr által aláírt – és a 2. mellékletben foglaltakat tükröző – teljesítésigazolással támassza alá, a részszámla benyújtásával egyidejűleg. A Vállalkozó köteles a munka(rész) elkészültét a várható befejezésnél 10 nappal korábban a Megrendelő részére írásban jelezni. 5.3. Az 1.1. pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni (berendezések, rendszerek működési próbája, és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszűntetése, szükség esetén a próba megismétlése). A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelen Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a jelen Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt venni. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés teljesítését igazoló, valamint a Kormányrendelet 12. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt dokumentumokat. A Vállalkozó köteles továbbá átadni a Megrendelő részére a minőségtanúsítási dokumentációt, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges. A tűzvédelmi szempontból jelentős szerkezetek megfelelőségéről, kivitelezői nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet tűzvédelmi paramétereit, és alkalmazási feltételeit, érvényes megfelelőség tanúsítványait tartalmazó jegyzéket. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni a kivitelezési tevékenységével összefüggésben a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges szakhatósági nyilatkozatokat, továbbá a Kormányrendelet 33. § (1) és (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel nem zárható le. A használatba vételi engedély kérelem szakmai összeállítását Vállalkozó végzi el, a használatba vételi engedélyt Megrendelő nyújtja be az illetékes építésügyi hatósághoz. Az építési műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a jelen Szerződésben foglaltak teljesülését. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen a) b) c) d) e)

az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a Megrendelő észrevételeit, a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén – az átadásátvételi jegyzőkönyv mellékleteként külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék készül, amelyet a Vállalkozónak alá kell írnia), 60

f) g) h) i) j)

a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér és a résztvevők aláírását.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. A műszaki vezető a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően a jelen Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt ad át az építési műszaki ellenőrnek. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozó végszámlája kiállításának tartalmára. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a létesítmény rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani a megállapodott határidőig. E hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. 5.4. A Felek az 5.3. pontban rögzített műszaki átadás-átvételtől (a műszaki ellenőr teljesítésigazolásának keltétől) számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. 6. A vállalkozói díj és elszámolása 6.1

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén nettó […],Ft + […]% ÁFA, azaz [szám szöveggel] forint + [szám szöveggel]% ÁFA, összesen bruttó […],- Ft, azaz bruttó [szám szöveggel] forint vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az Ajánlattételi Dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes költségét és fedezetét. A vállalkozói díj az ajánlatban, a szerződésben és a tervekben foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a teljes épület/építmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek.

6.2. Ha a szerződés tárgyát képező beruházás építési hatósági engedély-köteles:

61

Felek rögzítik, hogy Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a szolgáltatás igénybevevőjeként a Megrendelő vallja be és fizeti meg. Megrendelő nyilatkozik, hogy a létesítmény építési hatósági engedély-köteles. Felek jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az ÁFA-törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a fordított adózás alkalmazásának feltételei fennállnak. 6.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét, azaz a közvetlen költséget és a fedezetet is fedezi. Közvetlen költség különösen az anyagköltség és a közvetlen gépköltség a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj és az elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program normatívái alapján számított munkadíj. Fedezet különösen a közvetlen költségek között nem szereplő általános költség (pl.: vám, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költség, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltség; ajánlat mellékletei készítésének, a biztosítás, az engedélyeztetés, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb. függetlenül azok jogcímétől), valamint a tervezett nyereség. 6.4. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik. A részszámlák és a végszámla kibocsátása az építési- és a fizetési ütemtervben (2. és 3. melléklet) meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően történik. 6.5. Fizetési ütemezés: Vállalkozó – a 2. és a 3. melléklettel összhangban – a megvalósított műszaki tartalommal arányosan […] darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult. A Vállalkozó díjazása az építési ütemtervben foglalt egyes munkarészek után, az ott megállapított határidőben, több részletben esedékes, a 3. melléklet szerint. A Vállalkozó a munka elvégzését követően a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt munkák után és a fentiek szerint jogosult és köteles számlát kiállítani és eljuttatni Megrendelő részére. A számla kézhezvételét követő 15 napon belül Megrendelő a teljesítés elfogadásáról a számlára történő – „a teljesítést igazolom” – rájegyzést követő aláírásával nyilatkozik, illetve szükség esetén közli kifogásait Vállalkozóval. 6.6. A szolgáltatás számla szerinti ellenértékének kiegyenlítésére a Vállalkozó számlájának benyújtását követően, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírt határidőben, a Vállalkozó fejlécben megjelölt bankszámlájának javára történő átutalással kerül sor. 6.7. Az adott pénzügyi ütem ellenértéke csak az ütemhez rendelt szolgáltatás maradéktalan teljesítését követően, a Megrendelő által meghatározott módon kiállított részteljesítési igazolás kiadása után kerülhet leszámlázásra és kifizetésre. A részszámla kifizetésének feltételeként a Megrendelő kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok minőségi bizonylatolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 6.8. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés iktatási számát, a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 62

10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt. 6.9. Megrendelő Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében. 6.10. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével. 6.11. A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén és a 6.6. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulása (felhatalmazó nyilatkozat) jelen Szerződés 4. mellékletét képezi. 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás 7.1. Vállalkozó az alábbiak szerint és a Szerződés megkötésével egyidejűleg teljesítési biztosítékot bocsát – és a műszaki átadás-átvételi eljárás (5.3. pont) eredményes lezárásáig tart – a Megrendelő rendelkezésére: a) a teljesítési biztosíték mértéke […] Ft, azaz […] forint; b) a teljesítési biztosíték formája […]; c) a Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégülést kereshet. 7.2. Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt 4.2. pontban meghatározott teljesítési határidőtől számítva napi […] Ft, azaz […] forint. 7.3. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani. 7.4. Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 7.5. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 7.6. A Vállalkozót 24 hónapos jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. 7.7. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 7.8. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a Felek vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. 63

7.9. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek Vállalkozónak felróható nem vagy nem jogés szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó az alábbiak szerint jólteljesítési biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére: a) a jólteljesítési biztosíték mértéke […] Ft, azaz […] forint; b) a jólteljesítési biztosíték formája […]; c) a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását, illetve annak jótállási időszakra terjedő rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a jelen Szerződés mellékletéül csatolják. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó a végszámlája benyújtásával egyidejűleg a jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja, úgy Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegének erejéig és a jólteljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat visszatartani jogosult. Ha a jólteljesítési biztosíték formája a biztosíték összegének Megrendelő bankszámlájára történő befizetése, úgy a fenti a)-c) pontot az alábbi szövegezés követi: A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását, illetve annak jótállási időszakra terjedő rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a jelen Szerződés mellékletéül csatolják. Felek rögzítik, hogy a fenti b) pont szerint értik azt az esetet, amennyiben a Vállalkozó végszámlája benyújtásával egyidejűleg a jólteljesítési biztosíték összegének esedékes díjba történő beszámítását kéri, amely esetben Megrendelő az esedékes vállalkozási díjból a biztosíték összegét vissza-, illetve az előírt határidőig rendelkezésre tartja. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó végszámlája benyújtásával egyidejűleg a jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja vagy nem az előzőek (beszámításra vonatkozó nyilatkozat) szerint jár el, úgy Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegének erejéig és a jólteljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat visszatartani jogosult. 8. Felmondás, elállás 8.1. A Megrendelő – a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal megszűntetheti a szerződést, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a) b) c) d)

a Vállalkozó a munkát a 4.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el; a Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező mindenkori, aktualizált építési ütemtervben foglalt bármely határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik; a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

64

e)

a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

8.2. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel). 8.3. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik. 8.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 8.5. A Megrendelő – a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve – a Szerződéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek, bizonyos munkákat már elvégzett, anyagokat beszerzett, kártérítési igényének érvényesítésére Felek a 6.5. pontban foglaltakat (teljesítésigazolás) tekintik irányadónak. 8.6. A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 9. A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás 9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben a Szerződés teljes időtartamára vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló építésszerelési felelősségbiztosítással. Vállalkozónak saját névre szóló építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötni a Szerződés teljes időtartamára. A biztosítás terjedjen ki a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosítás nyújtson fedezetet, az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 9.2. A 9.1. pontban hivatkozott biztosítási szerződés másolata, valamint a Szerződés létrejöttét megelőzően utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését igazoló dokumentum másolata a jelen Szerződés 5. mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli. 9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó vagy a 65

Vállalkozó/alvállalkozó érdekkörébe tartozó személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni. 10. A Felek képviselete, kapcsolattartás 10.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan. Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

[…] […] […] […] […]

10.2. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

[…] […] […] […] […]

A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

[…] […] […] […] […]

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

[…] […] […] […] […]

10.3. A fenti személyek vagy adataik változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni. 10.4. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat.

66

10.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. 10.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 10.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 11. Titoktartás 11.1. Felek a jelen Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. 11.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint – a Ptk. 320. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel – attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 11.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 11.4. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 11.5. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés a Kbt. 99/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a Kbt. hivatkozott szakasza szerint a Szerződés nyilvánosnak minősülő részét a Szerződés létrejöttét követően haladéktalanul, míg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-ának (1) bekezdése alapján a Szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a Szerződést kötő felek nevét, a Szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a Szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül honlapján közzéteszi.

67

12. Vitás kérdések rendezése 12.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, jogvitájukat eseti vagy állandó választott-bíróság elé nem terjesztik. 12.2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 13. Egyéb rendelkezések 13.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 303. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják. 13.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll. 13.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, azzal, hogy korlátozás nélkül jogosult a mű átdolgozására, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. 13.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 13.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben. 13.6. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével – a 4.2., a 6.6., 7.6. és a 7.9. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik. 13.7. Jelen Szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező […] ([szám szöveggel]) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó […] ([szám szöveggel]), Megrendelő […] ([szám szöveggel]) eredeti példányt kap. 13.8. A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 13.9. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

68

1. 2. 3. 4. 5.

melléklet: melléklet: melléklet: melléklet: melléklet:

6. melléklet:

konzultációra szóló felhívás és dokumentáció, Vállalkozó ajánlata építési ütemterv fizetési ütemterv felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízás benyújtására biztosítási szerződés másolata, valamint a Szerződés létrejöttét megelőzően utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését igazoló dokumentum másolata igazolás teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

………………………………………

……………………………………… ………

Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft. (Megrendelő)

(Vállalkozó)

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2011. …….……. napján

2011. ……………... napján

Ellenjegyzem: ………………………………………..

69

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÁS, FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT A KBT. 99.§ (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN

Felhatalmazó levél Tisztelt […]! Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Kft.

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama ......................év …….hó …..naptól ……….év ….hó ……..napig *, visszavonásig*. a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.* b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: az okiratok megnevezése:……………………………………………. További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: …………………..Ft …………………..devizanem ISO kódja* c) benyújtási gyakoriság:……………..(pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb …. nap e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Dátum: ............................................. ……………………………………………………………………….. Fizető fél számlatulajdonos aláírása

*a nem kívánt rész törlendő 70

A felhatalmazás nyilvántartási száma: ........................................................... Dátum: ………………………………………… ................................................................................................ Igazgatóság aláírása

71

VI. MÓDOSÍTOTT MINTAKÖLTSÉGVETÉS (Az árazatlan mintaköltségvetés excel formátumban az Ajánlati Dokumentáció 15. számú mellékletét képezi)

72

VII. MINTAFELADAT MŰSZAKI LEÍRÁSOK (word formátumban az Ajánlati Dokumentáció 16. számú mellékletét képezi) RAJZI MELLÉKLETEK (5 db pdf formátumban és 1 db jpeg formátumban az Ajánlati Dokumentáció 17. számú mellékletét képezi)

73

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents