KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

29

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

2017.03.02

1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu [email protected]

TARTALOM HIRDETMÉNYEK Ajánlati/részvételi felhívás/2015 Oktatási Hivatal (Ajánlati felhívás - Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nemzeti nyílt eljárás) - K. É. - 3202/2017) Eljárást megindító felhívás/2015 Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. (Eljárást megindító felhívás - „Kishajók és kapcsolódó eszközök beszerzése” - K. É. - 3285/2017) Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Eredménytájékoztató - Szivattyú javítási és karbantartási feladatok ellátása - K. É. - 693/2017) Balástya Községi Önkormányzat (A balástyai Vadásztanya étterem épületének átalakítása és bővítése. K. É. - 853/2017) BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (Tájékoztató_BM HEROS_Fényezés - K. É. 863/2017) Budapesti Szent Ferenc Kórház (Tájékoztató az eljárás erdményéről - K. É. - 2666/2017) Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. („HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása - 2017.” - K. É. - 685/2017) Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület (Gépjárművek beszerzése (Tájékoztató az eljárás eredményéről) - K. É. - 755/2017) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ("Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása - 1. és 2. részajánlattételi kör” - vállalkozási szerződés - K. É. 771/2017) FRIGO-HASSO KFT. („Különféle sütőipari gépek beszerzése” - K. É. - 2274/2017) Jászárokszállás Város Önkormányzata (Tájékoztató hirdetmény - A jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése - K. É. - 779/2017) Jászárokszállás Város Önkormányzata (Tájékoztató hirdetmény - „Jászárokszállás, Szentandrási-Thiel Bernát és Munkácsy Mihály utcák, valamint a Torba dűlő útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése” - K. É. - 782/2017) Kiskőrös Város Önkormányzata (Kiskőrös Város Önkormányzata - Villamos energia beszerzés - K. É. 821/2017) KISVÁRDAI KENYÉRGYÁR TERMELŐI ÉS KERESKEDELMI KFT. („Különféle sütőipari gépek beszerzése” - K. É. - 2279/2017) Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft. (A Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás kivitelezése - K. É. - 707/2017) Lajvér Borház Kft. (Hordók beszerzése - K. É. - 955/2017) Magyar Export-Import Bank Zrt. („Szerver és tároló garancia kiterjesztése” - K. É. - 695/2017)

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről-„Vállalkozási szerződés az 5511. j. Mórahalom-Ásotthalom összekötő út felújítására a 9+374-11+874 km szelvények közötti szakaszon” K. É. - 764/2017) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről-„Vállalkozási szerződés a 61. sz. Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főút felújítására a 127+780-128+2000 km. szelvények közötti szakaszon” - K. É. - 858/2017) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztatás az eljárás eredményéről-„Vállalkozási szerződés a 3. sz. Budapest - Miskolc - Tornyosnémeti elsőrendű főút felújítására a 30+300-31+600 km szelvények közötti szakaszon” - K. É. - 864/2017) NIF Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tatabányai és Bicskei intermodális személyszállítási központok projektjei kapcsán diszpozíciós tanulmánytervek beszerzése - K. É. - 689/2017) Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése. - K. É. - 857/2017) Szendrő Város Önkormányzata (Szociális tűzifa beszerzés 2016 - K. É. - 871/2017) Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. (A Szolnoki Szigligeti Színház helyiségeinek takarítása - K. É. 377/2017) Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 686/2017) Váncsod Községi Önkormányzat („Váncsod község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” - K. É. - 705/2017) VOLÁNBUSZ Zrt. (Emelődarus vontató bérlete - K. É. - 704/2017) Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eljárást megindító felhívás módosítása - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP 6.3.3-16 kódszámú projekt keretében szimulációs modell elkészítése - K. É. - 3221/2017) Bírósági határozat Pécsi Ítélőtábla Pécsi Ítélőtábla Pf.IV.20.177/2016/16.számú ítélete (K. É. - 3166/2017)

Oktatási Hivatal (3202/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Oktatási Hivatal Nemzeti azonosítószám: AK05846 Postai cím: Szalay utca 10-14. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.; dr. Zsinka Beáta Telefon: +36 12251229 E-mail: [email protected] Fax: +36 12251230 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.oeszy.hu (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Feszty Árpád utca 4. V/16. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1013 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka Beáta Telefon: +36 12251229 E-mail: [email protected] Fax: +36 12251230 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Feszty Árpád utca 4. V/16. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1013 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka Beáta Telefon: +36 12251229 E-mail: [email protected] Fax: +36 12251230 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nemzeti nyílt eljárás) Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás

79952000-2

Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Európai Unió által finanszírozott EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt megvalósítása során a szakmai megvalósítás, valamint a nyilvánosság biztosításának eszközei közé tartozik a projektnyitó- és záró rendezvény, sajtótájékoztatók, a rendszeresen sorra kerülő szakmai megbeszélések, konferenciák, workshopok és képzések. A közbeszerzési eljárás tárgya az ezen rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal kommunikációs és szakmai munkatársai irányításával. Az Oktatási Hivatal erre tekintettel keretszerződést kíván kötni a nyertes Ajánlattevővel, amely keretszerződés alapján eseti megrendelésekkel biztosítja a megfelelő színvonalú projekt rendezvényeket, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítását. A beszerzés tárgya magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika, szállás szolgáltatás és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő eszközök és személyzet biztosítását is. A feladat tartalmazza: • Szakmai rendezvények (konferencia), jellemzően megyeszékhelyeken. Tervezetten 18 darab, egynapos, alkalmanként 100 fős, folyamatosan a projekt fizikai befejezéséig. • Zárókonferencia, jellemzően Budapesten, egynapos. Tervezetten 400 fős. Várhatóan a projekt fizikai végén, 2018. I. negyedévében. • Szakmai nagy konferencia jellemzően megyeszékhelyen, egynapos. Tervezetten 400 fős. Várhatóan 2017. II. félévében. • Workshopok, jellemzően megyeszékhelyeken és Budapesten. Tervezetten 10 darab egynapos alkalmanként 40 fős, tervezetten 2017. II. negyedévétől a projekt fizikai befejezéséig. • Szakmai képzések, jellemzően a konvergencia régiókban, megyénként tervezetten 14-18 csoport képzése, egyenként 15-20 fős, tervezetten 3 napos. Várhatóan 2017. szeptemberétől a projekt fizikai befejezéséig. Minden esetben a fent megjelölt létszám erejéig tervez Ajánlatkérő catering szolgáltatást megrendelni. • A rendezvények helyszínének biztosítását a várható létszám, a rendezvény típusa és egyéb figyelembe veendő igények ismeretében. A rendezvényekhez kapcsolódóan a felmerülő igények szerint a résztvevők számára szállás biztosítása a rendezvény helyszínétől úgy, hogy a helyszínek közötti távolság gyalogosan vagy tömegközlekedéssel is könnyen bejárható legyen (legfeljebb 2 km távolságon belül). 2 km-nél nagyobb távolság esetén Ajánlattevő köteles külön személyszállítási eszközök igénybevételével a résztvevők transzferálásáról (oda-vissza) gondoskodni. Ebben az esetben a szállításért külön díj nem számolható fel. • A rendezvény kapcsán felmerülő catering szolgáltatások keretében a Megrendelő vagy a pályázó által biztosított helyszínen igény szerinti catering szolgáltatás biztosítását: étkezés, a tálaláshoz és felszolgáláshoz szükséges kellékek valamint az ezt végrehajtó megfelelő személyzet biztosítása. • A rendezvény kapcsán felmerülő rendezvénytechnikai háttér biztosítását, mely magában foglalja mind a hang, rendezvény, színpad és fénytechnika szakszerű működtetését, építését és bontását.(A működtetéshez szükséges szakértő személyzet biztosítását.) A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 114.298.970,- Ft (egyszáztizennégymilliókettőszázkilencvennyolcezer-kilencszázhetven forint), azaz bruttó 145.159.692,- Ft (egyszáznegyvenötmillió-egyszázötvenkilencezer-hatszázkilencvenkettő forint), melytől ajánlatkérő legfeljebb + 30%-kal eltérhet, így a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 148.588.661,- Ft (egyszáznegyvennyolcmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-hatszázhatvanegy forint), azaz bruttó 188.707.600,- Ft (egyszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhétezer-hatszáz forint) értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ártáblázatban feltüntetett szorzók meghatározására a várható, becsült mennyiségek alapján került sor. Az ártáblázatában ajánlattevő által megadott nettó egységárak és a szorzók szorzatának értékei, valamint az összesen (nettó Ft) sor (ártáblázat I97-es cella) egy képzett ár. Az ártáblázatban szereplő szorzók, a szorzat értékei és az összesen (nettó Ft) sor a bírálathoz szükségesek, azok nem szolgálnak alapjául semmilyen későbbi vállalkozói követelésnek. Ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal, az eseti megrendelésekben szereplő igényeket kéri teljesíteni az ártáblázatban megajánlott egységáron, és kizárólag a jelen felhívásban és a szerződéstervezetben előre meghatározott keretösszeg erejéig.

II.1.5)

További részletezést a műszaki specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.

Becsült érték: 148588661 Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel: Az egyes rendezvények megtartásának biztonsága megköveteli, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi szolgáltatást egy ajánlattevő biztosítsa. Így elkerülhetőek az egyeztetési/összehangolási problémák és ajánlatkérő valamennyi igényét egy vállalkozóval szemben tudja érvényesíteni. Ajánlatkérő első számú szempontként tartja szem előtt, hogy a rendezvények maradéktalanul és hibátlanul kerüljenek megvalósításra. Több Ajánlattevővel való közös együttműködés magában hordozza azt a veszélyt, hogyha valamelyik Ajánlattevő előre nem látható indokok alapján nem képes teljesíteni, maga a rendezvény megtartása kerül veszélybe. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa lebonyolítani tervezett rendezvények előkészítése és megvalósítása minél gyorsabban és hatékonyabban meg tudjon valósulni, tekintettel a tervezett rendezvények gyakoriságára, számosságára és a projekt kiemelt fontosságára. A rendezvények szervezéséhez, több vállalkozóval történő szerződéskötés esetén többlet belső humánerőforrás bevonására lenne szükség Ajánlatkérői oldalról a megnövekedő koordinációs feladatok ellátása érdekében, továbbá a vállalkozók egymással történő kommunikációjának, közös előkészületi, koordinációs feladataik ellátásához is vélhetően többlet kapacitás bevonása válna szükségessé, amely Ajánlatkérőnél nem áll rendelkezésre. A fentiekre valamint a beszerzés egységes jellegére tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő lehetővé tenné a részekre bontást, az magában foglalná azt a veszélyt, hogy a bizonyos részek eredménytelensége esetén az egész közbeszerzési eljárás meghiúsul. Amennyiben Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőség biztosítása okán több vállalkozóval is szerződést kötne, úgy az egyes részekre vonatkozóan felmerülő hibás/késedelmes teljesítés, meghiúsulás a többi vállalkozó teljesítését is befolyásolná, esetenként ajánlatkérő kárára (pl. szerződéses határidőt meghaladóan kénytelen lemondani egyes szolgáltatásokat, így anyagi kár éri). II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nemzeti nyílt eljárás) Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

79952000-2

További tárgyak:

55110000-4 55120000-7 55300000-3 55400000-4 55320000-9

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország területén: jellemzően a konvergencia régiókban, 10.000 fő feletti településeken, illetve megyeszékhelyeken. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Európai Unió által finanszírozott EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt megvalósítása során a szakmai megvalósítás,

valamint a nyilvánosság biztosításának eszközei közé tartozik a projektnyitó- és záró rendezvény, sajtótájékoztatók, a rendszeresen sorra kerülő szakmai megbeszélések, konferenciák, workshopok és képzések. A közbeszerzési eljárás tárgya az ezen rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal kommunikációs és szakmai munkatársai irányításával. Az Oktatási Hivatal erre tekintettel keretszerződést kíván kötni a nyertes Ajánlattevővel, amely keretszerződés alapján eseti megrendelésekkel biztosítja a megfelelő színvonalú projekt rendezvényeket, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítását. A beszerzés tárgya magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika, szállás szolgáltatás és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő eszközök és személyzet biztosítását is. A feladat tartalmazza: • Szakmai rendezvények (konferencia), jellemzően megyeszékhelyeken. Tervezetten 18 darab, egynapos, alkalmanként 100 fős, folyamatosan a projekt fizikai befejezéséig. • Zárókonferencia, jellemzően Budapesten, egynapos. Tervezetten 400 fős. Várhatóan a projekt fizikai végén, 2018. I. negyedévében. • Szakmai nagy konferencia jellemzően megyeszékhelyen, egynapos. Tervezetten 400 fős. Várhatóan 2017. II. félévében. • Workshopok, jellemzően megyeszékhelyeken és Budapesten. Tervezetten 10 darab egynapos alkalmanként 40 fős, tervezetten 2017. II. negyedévétől a projekt fizikai befejezéséig. • Szakmai képzések, jellemzően a konvergencia régiókban, megyénként tervezetten 14-18 csoport képzése, egyenként 15-20 fős, tervezetten 3 napos. Várhatóan 2017. szeptemberétől a projekt fizikai befejezéséig. Minden esetben a fent megjelölt létszám erejéig tervez Ajánlatkérő catering szolgáltatást megrendelni. • A rendezvények helyszínének biztosítását a várható létszám, a rendezvény típusa és egyéb figyelembe veendő igények ismeretében. A rendezvényekhez kapcsolódóan a felmerülő igények szerint a résztvevők számára szállás biztosítása a rendezvény helyszínétől úgy, hogy a helyszínek közötti távolság gyalogosan vagy tömegközlekedéssel is könnyen bejárható legyen (legfeljebb 2 km távolságon belül). 2 km-nél nagyobb távolság esetén Ajánlattevő köteles külön személyszállítási eszközök igénybevételével a résztvevők transzferálásáról (oda-vissza) gondoskodni. Ebben az esetben a szállításért külön díj nem számolható fel. • A rendezvény kapcsán felmerülő catering szolgáltatások keretében a Megrendelő vagy a pályázó által biztosított helyszínen igény szerinti catering szolgáltatás biztosítását: étkezés, a tálaláshoz és felszolgáláshoz szükséges kellékek valamint az ezt végrehajtó megfelelő személyzet biztosítása. • A rendezvény kapcsán felmerülő rendezvénytechnikai háttér biztosítását, mely magában foglalja mind a hang, rendezvény, színpad és fénytechnika szakszerű működtetését, építését és bontását. (A működtetéshez szükséges szakértő személyzet biztosítását.) A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 114.298.970,- Ft (egyszáztizennégymilliókettőszázkilencvennyolcezer-kilencszázhetven forint), azaz bruttó 145.159.692,- Ft (egyszáznegyvenötmillió-egyszázötvenkilencezer-hatszázkilencvenkettő forint), melytől ajánlatkérő legfeljebb + 30%-kal eltérhet, így a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 148.588.661,- Ft (egyszáznegyvennyolcmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-hatszázhatvanegy forint), azaz bruttó 188.707.600,- Ft (egyszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhétezer-hatszáz forint) értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ártáblázatban feltüntetett szorzók meghatározására a várható, becsült mennyiségek alapján került sor. Az ártáblázatában ajánlattevő által megadott nettó egységárak és a szorzók szorzatának értékei, valamint az összesen (nettó Ft) sor (ártáblázat I97-es cella) egy képzett ár. Az ártáblázatban szereplő szorzók, a szorzat értékei és az összesen (nettó Ft) sor a bírálathoz szükségesek, azok nem szolgálnak alapjául semmilyen későbbi vállalkozói követelésnek. Ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal, az eseti megrendelésekben szereplő igényeket kéri teljesíteni az ártáblázatban megajánlott egységáron, és kizárólag a jelen felhívásban és a szerződéstervezetben előre meghatározott keretösszeg erejéig. További részletezést a műszaki specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, maximum 60 hónap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 148588661 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság engedélye és döntése alapján meghosszabbításra kerül, Megrendelő a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig veheti igénybe a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat, illetve a Vállalkozó ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások szerződés szerinti teljesítésére. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 114.298.970,- Ft (egyszáztizennégymilliókettőszázkilencvennyolcezer-kilencszázhetven forint), azaz bruttó 145.159.692,- Ft (egyszáznegyvenötmillió-egyszázötvenkilencezer-hatszázkilencvenkettő forint), melytől ajánlatkérő legfeljebb + 30%-kal eltérhet, így a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 148.588.661,- Ft (egyszáznegyvennyolcmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-hatszázhatvanegy forint), azaz bruttó 188.707.600,- Ft (egyszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhétezer-hatszáz forint) értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.1-14-2015-00001 II.2.13) További információ A szerződés időtartama a szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló bruttó 145.159.692,-Ft + 30% összeg erejéig, azaz legfeljebb bruttó 188.707.600,- Ft keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt záró időpontjáig tart, ami jelenleg 2018.02.28. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság engedélye és döntése alapján meghosszabbításra kerül, Megrendelő a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig veheti igénybe a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat, illetve a Vállalkozó ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások szerződés szerinti teljesítésére. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része

„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának releváns részét egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a www.ebeszamolo.kim.gov.hu honlapon. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatához a Korm. rend. 19. § (2) bekezdés szerint a közbeszerzés tárgya (catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. P.2. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás megküldéséig elért, teljes nettó árbevételéről) teljes nettó árbevételéről évenkénti bontásban. Ha az ajánlattevő a P.1., P.2. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja a P.1., P.2. pontban előírt pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat

jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha: P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben a saját vagy jogelődje adózás előtti eredménye egynél több alkalommal negatív volt, a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben pedig a közbeszerzés tárgya (catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjáig nem éri el legalább a nettó 80.000.000,- Ft-ot. P.2. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nettó 100.000.000,- Ft teljes árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot (a referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni). Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján: A 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. M.2. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot; - az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét; - az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda ismertetése/bemutatása az ajánlatban. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik: M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 50.000.000,- Ft összegű, catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (komplex rendezvény/rendezvények lebonyolítására vonatkozó) tárgyú referenciával, amelyből egy darab legalább nettó 2.600.000, Ft összegű szakmai konferencia szervezésének lebonyolítására vonatkozó referencia, vagy legalább 10 db, minimum 50 fős komplex rendezvény szervezésére vonatkozó referencia, amely catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosításával történt. M.2. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: a.) legalább 1 fő, rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás szolgáltatás végzésében legalább 2 éves szakmai tapasztalattal bíró és vezető minőségben, ami azt jelenti, hogy legalább 10 rendezvény és/vagy esemény szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy lebonyolításában részt vett szakember; b.) legalább 1 fő, rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás szolgáltatás végzésében legalább 2 éves szakmai tapasztalattal bíró szakember; c.) legalább 1 fő, rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás szolgáltatás végzésében legalább 2 év releváns rendezvény technikai (hangtechnika és számítógépes rendszer építése, bontása, üzemeltetése) szakmai tapasztalattal bíró technikus szakember; d.) legalább 1 fő, rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás szolgáltatás végzésében legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalattal bíró szcenikus (színpadtechnikai üzemeltetési, bontási és produkciós feladatokat végez, részt vesz a hangtechnika kiépítés folyamatában,

hangtechnikai előkészítő és bontási munkákat végez, hangtechnikai beállási munkákat végez) szakember; Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy adott szakember a fent a)-d pontokban előírt követelmények közül akár többet is teljesíthet (a szakemberek között átfedés lehetséges). Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: 1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha neki felróhatóan valamely teljesítési határidőt elmulaszt. Amennyiben Vállalkozó a feladatokra vonatkozó teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy Megrendelő jogosult a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kötbérigénnyel fellépni Vállalkozó irányában. A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelés alapján kiszámított, az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a/óra, legfeljebb azonban kétórai tétel. Amennyiben a késedelem meghaladja a 2 (kettő) órát, úgy Megrendelő jogosult - választása szerinti - illetve az adott eseti megrendelést azonnali hatállyal írásban felmondani és meghiúsulási kötbért követelni. 2. Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha hibásan teljesít, mert a szolgáltatás nem felel meg a szerződésben és/vagy eseti megrendelésben meghatározottaknak. A hibás teljesítési kötbér összege az eseti megrendelés alapján kiszámított, az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a/óra a hiba kiküszöböléséig terjedő időre, legfeljebb azonban az adott eseti megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a. 3. Meghiúsulási kötbér: Eseti megrendelésre vonatkozó meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke, mértéke pedig 30%. A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a szerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %-a. A szerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a szerződés időtartama alatt legalább 5 alkalommal hiúsul meg eseti megrendelés teljesítése vagy a szerződés további teljesítése a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés (eseti megrendelések) teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Nyertes Ajánlattevő eseti megrendelésenként jogosult 1 db számla kiállítására. Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül sor a nyertes ajánlattevő bankszámlaszámára történő átutalással. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A jelen közbeszerzés finanszírozása ajánlatkérő EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú projektje keretében történik, a támogatási szerződés megkötésére sor került. A jelen beszerzés a támogatási szerződés rendelkezései alapján utófinanszírozású. A támogatás intenzitása 100%. A projekt bruttó finanszírozású. Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes ajánlattevőnek. A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján: - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, - az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §., - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5), (6), (11) bekezdése irányadó, valamint - a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: - a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra, - a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája, - a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére, - a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása, - pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével, - a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási keretszerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. A konzorciális szerződés eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2017/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2017/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft, 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./16. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat a következő szempontokra figyelemmel: Az értékelés 1. részszempontja az összesített nettó ajánlati ár, míg a 2. részszempontja az M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, maximum 60 hónap). Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának módszere: Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlati felhívás II.1.4., II.2.4. pontjában és a műszaki specifikációban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó megajánlást értékeli az ártáblázat I97es cellájában (összesen (nettó Ft) sor) képzett ár álapján. Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott részletes árajánlatot tartalmazó ártáblázatot köteles ajánlatához csatolni, amely szakmai ajánlatnak minősül, és annak alapján megadni az összesített nettó ajánlati árat. Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében azt értékeli, hogy ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3) M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakembernek hány hónap többlettapasztalata van az előírt 2 éves szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, maximum 60 hónap). A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy a 60 hónap szakmai tapasztalatot a 2. értékelési résszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. Ajánlattevőnek a 2. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatában csatolnia kell az értékelni kívánt szakember tekintetében: - a szakember összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot; - az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét; - az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi linken az „Eljárások” menüpont alatt előzetes regisztrációt követően: http://www.oeszy.hu/A gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségeken nyújthatnak be regisztrációs igényt a közbeszerzési dokumentumok elérése érdekében az alábbi adatok megküldésével: -érintett közbeszerzési eljárás hirdetményszáma, elnevezése, -érdeklődő gazdasági szereplő neve, -székhelye, -adószáma, -kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fax száma. A regisztrálási adatok megküldése tekintetében irányadók a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak. Ajánlatkérő a regisztrálási adatokban megadott elektronikus elérhetőségre megküldi az érdeklődő gazdasági szereplő részére az egyedi felhasználónevüket és jelszavukat, melyek felhasználásával beléphetnek felületre, ahonnan a közbeszerzési dokumentumok letölthetőek. 2. Az ajánlat benyújtásának címe, benyújtás módja: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./16. Az ajánlat benyújtható az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16. szám alatti székhelyén munkanapokon 09:00-16.00 óra közötti időpontokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig. A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító szervezet postai címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen elvégzi, de nem vállal semmilyen felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a bontás helyszínén kézhezvételre kerül. A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli. Az előírt formai követelmények be nem tartásából fakadó, az ajánlat beazonosíthatatlanságát eredményező mulasztások kockázatát ajánlattevő viseli. 3. Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő [egy eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)] példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban: a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy be kell kötni; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem szükséges. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlaton lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni

A zárt csomagon/borítékon az „Ajánlat: „Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nemzeti nyílt eljárás) (320)” megjelölést kell feltüntetni. 4. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 5. Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra. 6. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (eredetiben), (Kbt. 66. § (2) bekezdés). 9.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált - és így a cégokmányokban nem szereplő változásbejegyzési kérelme. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 11. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik legalább egy darab a munkavégzéshez szükséges energiatakarékos eszközzel, vagy világítással, vagy egyéb természeti erőforrások megőrzését célzó eszközzel. 12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt érvénytelenségi okot, amennyiben annak feltételei fennállnak. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét az ártáblázat B1-B32 sorában szereplő szolgáltatások vonatkozásában, hogy ajánlatuk megtételekor legyenek tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.7.3.2.1. pontjára. Ennek megfelelően az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ártáblázat B1-B32 sorában szereplő szolgáltatásokra megajánlott bruttó egységárak meghaladják a Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.7.3.2.1. pontjában meghatározott összegeket az alábbiak szerint: A következők betartására hívjuk fel ajánlattevők figyelmét ajánlatuk megadása során: - kétágyas szobában történő két fős elhelyezés esetén a bruttó szállásköltség egy főre nem haladhatja meg a Korm. rendeletben meghatározott összegeket, azaz a páratlan számú cellákban (B1, B3, B5, B7, B9, B11, B13, B15, B17, B19, B21, B23, B25, B27, B29, B31) megajánlott bruttó egységárak nem haladhatják meg a Korm. rendeletben meghatározott egy főre jutó bruttó szállásköltséget az adott régióban. - kétágyas szobában történő egy fős elhelyezés esetén az egyágyas felár bruttó egységára összeadandó a kétágyas szoba bruttó egységárával, és ezen bruttó összeg nem haladhatja meg a Korm. rendeletben meghatározott egy főre jutó bruttó szállásköltséget az adatott régióban. (B1 és B2 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B3 és B4 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B5 és B6 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B7 és B8 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B9 és B10 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B11 és B12 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B13 és B14 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B15 és B16 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B17 és B18 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B17 és B18 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B19 és B20 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B21 és B22 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B23 és B24 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B25 és B26 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B27 és B28 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B29 és B30 cella bruttó egységárának összeadott értéke, B31 és B32 cella bruttó egységárának összeadott értéke nem haladhatja meg a Korm. rendeletben meghatározott egy főre jutó bruttó szállásköltséget az adott régióban).

VI.4)

Kérjük ajánlattevőket a fentiek figyelembe vételére ajánlatuk megadása során, a minél több érvényes ajánlat érdekében. Ajánlattevőknek fentiekre tekintettel az árajánlat megadásakor figyelembe kell venniük az Ajánlatkérőre vonatkozó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szállásköltségek turisztikai régiónként tárgyban érintett pontjait. „3.7.3.2. Szállásköltségek: 3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a következő táblázat szerinti bruttó költség, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el. Belföldi szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az elszállásolt személy hivatali beosztása alapján a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és azt az irányító hatóság elfogadta.” A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt, az egyes régiókra vonatkozó bruttó szállásköltségek maximális mértékére irányadó táblázatot a közbeszerzési dokumentumok tartalamzzák. 13. Ajánlatkérő nem követeli meg ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását jelen közbeszerzési eljárásban. 14. Jelen közbeszerzés nem keretmegállapodás megkötésére és dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására irányul. 15. Ajánlatkérő nem alkalmaz jelen közbeszerzési eljárásban elektronikus árlejtést. 16. A Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében - ide nem értve a koncessziós beszerzési eljárásokat - a Harmadik Részt alkalmazva kell eljárni. Tárgyi közbeszerzési eljárás 3. számú melléklet szerinti szolgáltatás. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint hirdetménnyel induló nemzeti nyílt eljárást folytat le. 17. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsinka Beáta jár el, lajstromszáma: 00091.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. (3285/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Eljárást megindító felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. Nemzeti azonosítószám: AK23802 Postai cím: Zákonyi Ferenc utca 8. Város: Balatonfüred NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8230 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Holczhauser András ügyvezető Telefon: +36 14606925 E-mail: [email protected] Fax: +36 14606925 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.hunsail.hu/kozbeszerzesi-eljarasok-mva (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Felsőmalom u. 18. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7621 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Komlódi András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon: +36 72214844 E-mail: [email protected] Fax: +36 72214844 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: AK23802 Postai cím: Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza) IV. emelet 402. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1146 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Holczhauser András ügyvezető Telefon: +36 14606925 E-mail: [email protected] Fax: +36 14606925 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Kishajók és kapcsolódó eszközök beszerzése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

34522100-3

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kishajók és különböző eszközök beszerzése a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. részére, (11 részben, összesen 204 db), helyszínre történő szállítása, üzembe helyezése. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: 1. hajóosztály: 34 db 2,20 - 2,40 m közötti kishajó (üvegszálas) Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522100-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. hajóosztály: 34 db 2,20 - 2,40 m közötti kishajó (üvegszálas), a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem

Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 2. hajóosztály 54 db 2,20 - 2,40 m közötti kishajó (fröccsöntött) Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522100-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. hajóosztály 54 db 2,20 - 2,40 m közötti kishajó (fröccsöntött), a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ

II.2.1)

Elnevezés: 3. hajóosztály 32 db 3,5 - 4,0 m hosszú minimum három vitorlázatú vitorlás kishajó Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522100-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3. hajóosztály (3,5 - 4,0 m hosszú minimum három vitorlázatú vitorlás kishajó), 32 db 3,5 - 4,0 m hosszú minimum három vitorlázatú vitorlás kishajó, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 15 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 5 3 Vitorla anyaga 5 4 Vitorlázat egyéb plusz jellemző 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 4. hajóosztály: 20 db 4,0 - 4,3 m közötti kishajó Rész száma: 4 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

34522100-3

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4. hajóosztály (4,0 - 4,3 m közötti kishajó), 20 db 4,0 - 4,3 m közötti kishajó, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 5. hajóosztály: 19 db 4,4 - 4,55m közötti kishajó Rész száma: 5 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522100-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. hajóosztály (4,4 - 4,55m közötti kishajó): 19 db 4,4 - 4,55m közötti kishajó, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20

2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 6. hajóosztály: 7 db 4,60 - 4,85m közötti kishajó Rész száma: 6 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522100-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 6. hajóosztály (4,60 - 4,85m közötti kishajó): 7 db 4,60 - 4,85m közötti kishajó, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 7. hajóosztály: 2 db 4,50 - 4,70m közötti kishajó (katamarán) Rész száma: 7 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522150-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 7. hajóosztály: 2 db 4,50 - 4,70m közötti kishajó (katamarán), a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 8. hajóosztály: 4 db 4,71 - 4,90 közötti kishajó (katamarán) Rész száma: 8 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522150-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8. hajóosztály: 4 db 4,71 - 4,90 közötti kishajó (katamarán), a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 9. hajóosztály: 14 db 5,80-6,00 m-es edzőmotoros kishajó Rész száma: 9 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34522300-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 9. hajóosztály (5,80-6,00 m-es edzőmotoros kishajó): 14 db 5,80-6,00 m-es edzőmotoros kishajó, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: 10. hajóosztály 12 db 5,00 - 5,40 m-es edzőmotoros kishajó Rész száma: 10 II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34522300-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás Központ kikötő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 10. hajóosztály (5,00 - 5,40 m-es edzőmotoros kishajó), 12 db 5,00 5,40 m-es edzőmotoros kishajó, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap) 20 2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.

Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti adózott eredményéről. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont] Amennyiben az ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, Ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/1. pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából: (I-V. rész esetén: kishajó) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 15 millió Ft értéket. (VI-VII. rész esetén: kishajó) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 5 millió Ft értéket (IX-X. rész esetén: motoros kishajó szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 20 millió Ft értéket [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés] Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében köteles benyújtani A „beszámolóval lezárt” üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadásának az időpontját tekinti Ajánlatkérő mérvadónak. P2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal: - mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit, - a pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján. „Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy valamennyi - a vizsgált időszakban létező, illetve létezett - számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi nyilatkozatokat. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján több mint egy évben az adózott eredménye negatív volt; Jelen alkalmassági szempont valamennyi rész esetében alkalmazandó.

Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, tájékoztatásul a P.1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában elegendő, ha közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt. Ezen alkalmassági szempont valamennyi rész tekintetében irányadó. Ez az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg ezen alkalmassági követelménynek. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (kishajók és/vagy motoros kishajók szállítása) szerinti szállításról szóló nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást a Korm. rendelet 23. § szerint. Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti adatokat, továbbá az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, kapcsolattartó neve, elérhetősége a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a feladat rövid leírását, paramétereit (az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelően). A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései szerint köteles igazolni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében köteles benyújtani. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 70. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 22. § (3) bekezdése, valamint a 23. § és 24.§ (1) bekezdés szerint kell eljárni. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összességében: - az I. rész esetén legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű, vagy legalább 20 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - a II. rész esetén legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű vagy legalább 32 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - a III. rész esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű vagy legalább 19 db jelen közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával.

- a IV. rész esetén legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű vagy legalább 12 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - az V. rész esetén legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű vagy legalább 11 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - a VI. rész esetén legalább nettó 13.000.000,- Ft értékű vagy legalább 4 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - a VII. rész esetén legalább nettó 5.500.000,- Ft értékű vagy legalább 1 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - a VIII. rész esetén legalább nettó 8.000.000,- Ft értékű vagy legalább 25 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (kishajó szállítása) referenciával. - a IX. rész esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű vagy legalább 4 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (motoros kishajó szállítása) referenciával. - a X. rész esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű vagy legalább 4 db jelen rész közbeszerzés tárgya szerinti (motoros kishajó szállítása) referenciával. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet szerint. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a szerződés szerinti vételárat díjat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján teljesíti. Nyertes ajánlattevői számlái ellenértéke nettó szállítói finanszírozással a GINOP-7.1.2-15-2016-00007. kódszámú pályázat keretein belül kerül kiegyenlítésre a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint. A nyertes ajánlattevő 2 db rész- (a szerződésben foglalt eszközök mennyiségének 30 és 60 %-ot elérő teljesítés esetén) és 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés során. A számlák benyújtásának feltétele ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítésigazolás. Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § szerint. A Nyertes Ajánlattevő által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, előleg-visszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot az előlegbekérő levél benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátani a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A szállítói előleg 50 %-a az első résszámlában, a második 50 % a második résszámlában kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást) Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2017/03/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2017/03/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza) , IV. emelet, tárgyaló) Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100. VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az I-II. és a IV-X. rész esetén: 1. részszempont (ajánlati ár): A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett pontszámítási képlet alapján. 2. részszempont (jótállás időtartama, 12-36 hónap) A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett pontszámítási képlet alapján. A 12 hónapot el nem érő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 12 hónapot tartalmazó vállalás a minimális 1 pontot, a 36 hónap és azt meghaladó vállalás a maximális 100 pontot kapja. 3. részszempont (Hibaelhárítás megkezdésének időpontja): A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett pontszámítási képlet alapján. A 36 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 36 órát tartalmazó vállalás a minimális 1 pontot, a 8 óra, és annál rövidebb időtartamú vállalás a maximális 100 pontot kapja. Az III. rész esetén: Az előző részeknél ismertetett szempontokon kívül az alábbiak: 4. részszempont (vitorla anyaga): Az ajánlatban szereplő érték alapján: Dacron típusú vitorla 50 pont, Maylard típusú öntött vitorla 100 pont. 5. részszempont (vitorla egyéb jellemző): Nem rendelkezik a következők közül egyikkel sem: 1 pont, Az asszimetrikus hátszélvitorla tubás rendszerrel rendelkezik 30 pont, Az asszimetrikus hátszélvitorla tubás rendszerrel és önműködően behúzható orsudárral rendelkezik 100 pont. VI.3.3) Az ajánlati biztosíték Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.4 ) További információk: 2) A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Komlódi András, lajstromszám: 00228 4) Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen (linken): http://www.hunsail.hu/ kozbeszerzesi-eljarasok-mva. Ajánlatkérő a fenti elérhetőségen történő közzétételen túlmenően a közbeszerzési eljárás során keletkező közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, egyidejűleg megküldi valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére is. Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok letöltését vissza kell igazolni (érvényes ajánlattétel feltétele), és a letöltést követően faxon (Fax:72/214-844) vagy e-mailen ([email protected]) az érdeklődő gazdasági szereplő saját nevének, székhelyének, e-mail címének megadásával a letöltésről ajánlatkérőt tájékoztatnia kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a fenti elektronikus linken; igény esetén személyesen előzetesen egyeztetett időpontban - is átvehető a Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda irodájában (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.) Személyes átvétel esetén a dokumentáció munkanapokon 09:00-13:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig a határidő lejártáig vehető át. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje megegyezik az ajánlattételi határidővel. 5) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is); - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely nyilatkozatot a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti aláírt példányban szükséges benyújtani; - a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e; - a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is); - a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) illetve 10. § g) pont gb) alpontjaiban foglalt részletes adatokat kell megadnia, továbbá az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni). Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá - a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal; - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles benyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, ajánlattevő nemleges nyilatkozatát is köteles csatolni 6) Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie a szerződés teljesítésére vállalt nettó forintösszeg feltüntetésével. A felolvasólapon megajánlott árnak szerződés egész időtartamát és valamennyi munka díját, és anyag költségét le kell fednie, egyéb jogcímen az ajánlatkérővel szemben kifizetési igény nem érvényesíthető. 7) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el 8) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban, illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében Ajánlatkérő jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti műszaki tartalmától való eltérésre (melynek többek között részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás és a nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint Megrendelő illetve a műszaki ellenőre előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód a korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve szerződéses rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges

egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges dokumentumokat - és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb feltételei nem állnak fenn -, úgy a nyertes ajánlattevő az eredeti szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles. 9) Az ajánlathoz csatolni szükséges szakmai ajánlatot, legalább az alábbi tartalommal: a szakmai ajánlatban megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (pl: A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa vagy az eszköz magyar nyelvű leírása), valamint nyilatkozat a beszerzendő áruk tekintetében. 10) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét), melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban is benyújtandók a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő felelős fordításként azt fogadja el, ha az érintett idegen nyelvű dokumentum mellé elhelyezett magyar nyelvű fordításon az ajánlattevő cégszerűen aláírt - vagy a meghatalmazottja által tett - nyilatkozatot helyez el, mely szerint a magyar nyelvű fordítás a vonatkozó idegen nyelvű okirat tartalmának mindenben megfelel. 11) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy ezekkel egyenértékű dokumentuma. 12) Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított, teljes bizonyíró erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 13) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 14) Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás közvetlen feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, míg a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 15) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 16) Az ajánlattevő ajánlatában - kifejezetten és elkülönítetten - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdései szerinti elemeket. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 17) A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi

határidő lejárta előtti 5. napot tekinti, és a Kbt. 114. § (6) bekezdés alkalmazása során ennek megfelelően jár el. A Kbt. 114. § (6) bekezdését a felhívásban rögzített eltérésekkel alkalmazza. 18) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőnek - saját szakmai kompetenciája alapján - kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a szerződés teljesítéséhez minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes a feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden - a szerződés szükséges - információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és benne megfogalmazott igényeket teljesítésre alkalmasnak találta. 19) Az órában meghatározott időpontok a magyarországi helyi idő szerint értendők. 20) Az ajánlat formai előírásai: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatot, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 (egy) példány elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” formátumban. A papír alapú és elektronikus példányok közötti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a csomagolásnak sértetlennek kell lennie. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus formátumban benyújtott példány a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. 21) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton (e-mail) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel az elektronikus úton továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért faxon vagy postai úton való megküldés szükséges. 24) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. 25) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 26) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 3.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. 4. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.

VI.4)

27) A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: felhívás P.1-2.) és M.1) pontjai.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/28 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (693/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: AK16408 Postai cím: Timföldgyári út 4. Város: Mosonmagyaróvár NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9200 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Csapó Imre Telefon: +36 96577460 E-mail: [email protected] Fax: +36 96577468 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquakft.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.aquakft.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet x Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése x Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szivattyú javítási és karbantartási feladatok ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50511000-0 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az AQUA Szolgáltató Kft. által üzemletett szivattyúk javítása és karbantartása a hiba-diagnosztikától a szivattyú komplett cseréjéig terjedő feladatsávban. Nyertes ajánlattevő a fent meghatározott szolgáltatásokat az alábbi szivattyútípusok tekintetében köteles nyújtani: 1. Hidrostal szivattyúk - B0BQ-T03+BNBA-GSEQ+NW1A20-10 - C080-HH3R+CNYT2-MSEQ+NAB1-10 - D100-H03RE-DNXW2-MSEQ+NCA2-10 2. Flygt szivattyúk - CP 3068.180 HT253 - CP 3102.180 MT430 - CP 3127.181 MT430 3. ABS szivattyú - ABS Piranha S12/2D 4. KSB szivattyú - Amarex NF65-170/032 LG-136 Ajánlatkérő a fentiekben nem ismertetett, kevésbé jellemző és ritkán előforduló, ezáltal előre meg nem határozható típusú szivattyúk javítására is kér ajánlatot a jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint. A szivattyúk szállítása minden esetben a nyertes ajánlattevő feladata. Nyertes ajánlattevő köteles csereszivattyút biztosítani abban az esetben, ha a megrendelő szivattyújának helyszínről történő elszállítása szükséges. A szivattyúk esetleges meghibásodása esetén nyertes ajánlattevő mobilszivattyút biztosítani köteles, melyért külön díjazás illeti meg. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 120000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Szivattyú javítási és karbantartási feladatok ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye:

50511000-0

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ajánlatkérő működési területe, mely az alábbi 25 települést foglalja magába: Mosonmagyaróvár, Levél, Hegyeshalom, Mosonszolnok, Mosonudvar, Kimle, Várbalog, Újrónafő, Károlyháza, Máriakálnok, Albertkázmérpuszta, Halászi, Kisbodak, Püski, Dunaremete, Lipót, Darnózseli, Hédervár, Ásványráró, Jánossomorja, Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Bezenye. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az AQUA Szolgáltató Kft. által üzemletett szivattyúk javítása és karbantartása a hiba-diagnosztikától a szivattyú komplett cseréjéig terjedő feladatsávban. Nyertes ajánlattevő a fent meghatározott szolgáltatásokat az alábbi szivattyútípusok tekintetében köteles nyújtani: 1. Hidrostal szivattyúk - B0BQ-T03+BNBA-GSEQ+NW1A20-10 - C080-HH3R+CNYT2-MSEQ+NAB1-10 - D100-H03RE-DNXW2-MSEQ+NCA2-10 2. Flygt szivattyúk - CP 3068.180 HT253 - CP 3102.180 MT430 - CP 3127.181 MT430 3. ABS szivattyú - ABS Piranha S12/2D 4. KSB szivattyú - Amarex NF65-170/032 LG-136 Ajánlatkérő a fentiekben nem ismertetett, kevésbé jellemző és ritkán előforduló, ezáltal előre meg nem határozható típusú szivattyúk javítására is kér ajánlatot a jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint. A szivattyúk szállítása minden esetben a nyertes ajánlattevő feladata. Nyertes ajánlattevő köteles csereszivattyút biztosítani abban az esetben, ha a megrendelő szivattyújának helyszínről történő elszállítása szükséges. A szivattyúk esetleges meghibásodása esetén nyertes ajánlattevő mobilszivattyút biztosítani köteles, melyért külön díjazás illeti meg. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A javítás összesített időtartama (előre meghatározott szivattyútípusok vonatkozásában) [munkanap] (2. értékelési részszempont) 5 2 Napi rendelkezésre állás [óra/naptári nap] (5. értékelési részszempont) 8 3 Helyszínre történő kiérkezési idő vállalt mértéke (ajánlatkérő igénybejelentésétől számítva) [perc] (6. értékelési részszempont) 10 x Költség szempont – 1 Javítási egységárak összesített összege (előre meghatározott szivattyútípusok vonatkozásában) [nettó HUF] (1. értékelési részszempont) 10 2 Munkadíj az előre nem meghatározható szivattyúk esetében [nettó HUF/munkaóra] (3. értékelési részszempont) 5 3 Mobilszivattyú bérleti díja [nettó HUF/óra] 10 4 Csere esetén az előre meghatározott új szivattyúk összesített ára [nettó HUF] (7. értékelési részszempont) 5 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szivattyú javítási és karbantartási feladatok ellátása Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/09 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Szer-Víz-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Szent Imre út 177. J ép. Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9028 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 304742937 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 96410005 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14306237-2-08 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Expert Plussz Víz és Szivattyútechnika Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szilágyi Dezső tér 4. 4. em. 1/a Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1011 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24993609-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Balástya Községi Önkormányzat (853/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Balástya Községi Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK16719 Postai cím: Rákóczi utca 5. Város: Balástya NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6764 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Ujvári László polgármester Telefon: +36 62278222 E-mail: [email protected] Fax: +36 62278320 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.balastya.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A balástyai Vadásztanya étterem épületének átalakítása és bővítése. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45212500-1 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A balástyai Vadásztanya étterem épületének átalakítása és bővítése. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 99200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: A balástyai Vadásztanya étterem épületének átalakítása és bővítése. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45212500-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1. hrsz.: 9 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A balástyai Vadásztanya étterem épületének átalakítása és bővítése. Tervezett épület fő műszaki paraméterei: Alaprajzi fő méretek, meglévő: 15,03 x 25,07 m Alaprajzi fő méretek, tervezett: 29,06 x 25,07 m Meglévő épület hasznos alapterülete:312,91m² Tervezett teljes hasznos alapterülete:400,43m² Az épület átalakítása és bővítése során meg kell oldani egy 300 adagos főző-konyha működéséhez szükséges feltételrendszert (szociális, higiénés és technológiai). A munkálatok során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátásnak folyamatosnak kell lennie, kivéve a hosszabb oktatási szünetek időtartamát. A konyhának biztosítani kell: - az óvodások részére az ebéd elkészítését, annak elszállítását és a szállítóedények kezelését, - az általános iskolások részére a tízórai és az uzsonna elkészítésének és elszállításának lehetőségét, - az általános iskolások ebédeltetéséhez a főtt ételek elkészítését, valamint az étkezés épületben történő megoldását, közel azonos időben az ebédelni jövő vendégekkel, - önkormányzat tanyagondnoki feladatához kapcsolódó, ételhordóban elszállításra kerülő főtt ételek elkészítését, kiosztását és az ételhordók mosogatását. Az étteremnek biztosítani kell: - az általános iskolások ebédeltetését, - az ebédelő vendégek gyerekektől elválasztott, lehetőleg zavartalan elhelyezését és kiszolgálását, - a főút felé nyíló fedett terasz kialakítását, - a vendégtér akadálymentes használatának feltételeit a lehetőségek figyelembevételével.

A bővítéssel egy épületben kell elhelyezni a most különálló melléképület tárolási feladatát, valamint a tűzifa tárolását. Az épület átalakításával az épülethez illeszkedő fedett teraszt is ki kell alakítani. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 60 hónap) 20 2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 20 3 Vállalt késedelmi kötbér (Ft/késedelmes nap, min. 50.000,- Ft/késedelmes nap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A balástyai Vadásztanya étterem épületének átalakítása és bővítése. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/05 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Sári Architect Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hunyadi u. 8. Város: Balástya NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6764 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36309584360 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23551851-2-06 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98500000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 99200000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: 30 % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, épületgépészet, ács, bádogozás, festés munkarészek

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Sári Architect Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hunyadi u. 8. Város: Balástya NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6764 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23551851-2-06 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/12/06 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (863/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15658 Postai cím: Asztalos Sándor út 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Takács Zoltán Telefon: +36 13342967 E-mail: [email protected] Fax: +36 13137221 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmheros.katasztrofavedelem.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bmheros.katasztrofavedelem.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: A Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont szerinti jogi személy I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Tűzoltógépjárművek gyártása, javítása I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés tűzoltó gépjárművek gyártásánál felhasznált alkatrészek fényezésére. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45442120-4 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződés tűzoltó gépjárművek gyártásánál felhasznált alkatrészek fényezésére. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 24980752 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés tűzoltó gépjárművek gyártásánál felhasznált alkatrészek fényezésére. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45442200-9

További tárgyak: 45442300-0 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Ezüstfa utca 8. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés tűzoltó gépjárművek gyártásánál felhasznált alkatrészek fényezésére. Nyertes ajánlattevő feladatát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás 1. számú mellékletében feltüntetett sík, élhajlított és hegesztett lemezek, formázott üvegszálas poliészter műanyag elemek fényezése képezi az Ajánlatkérő által leadott közvetlen megrendelések alapján 48 készletnek megfelelő (alap)mennyiségben. A fent hivatkozott melléklet egy db gépjármű (egy készlet) felépítmény elemeit tartalmazza. Egy közvetlen megrendelés keretében legfeljebb 5 készletre vonatkozóan kerül megrendelésre a fényezési szolgáltatás. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés tárgyát képező keretszerződés alapján a fenti alapmennyiségnek megfelelő mértékű készletre vonatkozóan vállal kötelezettséget a fényezési szolgáltatások megrendelésére azzal, hogy fenntartja magának a jogot a fenti mennyiségen felüli további 20 készletre vonatkozó fényezési szolgáltatás megrendelésére. A keretszerződés tárgyát képező fényezési szolgáltatással kapcsolatos műszaki elvárásokat, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 1 darab teljes készletre vonatkozó ajánlati ár összege (nettó forintban megadva) / Súlyszám: 90 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: A jelen hirdetmény II.2.4) pontjában foglaltak szerint. II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés tűzoltó gépjárművek gyártásánál felhasznált alkatrészek fényezésére.

Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/11 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Maxi Hungary Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Árvíz utca 58. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6724 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14448225-2-06 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38780060 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 24980752 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Maxi Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Árvíz utca 58. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6724 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14448225-2-06 Hivatalos név: Szín-Med Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Károlyi István utca 5. 4. em. 10. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13081993-2-41 Hivatalos név: Zepo Motors Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Margit utca 114. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1165 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22907008-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/20 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapesti Szent Ferenc Kórház (2666/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapesti Szent Ferenc Kórház Nemzeti azonosítószám: AK20489 Postai cím: Széher út 73. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1021 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Ácsné Papp Margit Telefon: +36 13928246 E-mail: [email protected] Fax: +36 13928248 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A Budapesti Szent Ferenc Kórház energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.1. projekt keretében Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45331000-6 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés alapján a Budapesti Szent Ferenc Kórház energetikai korszerűsítése az Ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 151399892 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: A Budapesti Szent Ferenc Kórház energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.1-15-2015-00003 projekt keretében Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45315000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Széher út 73. (hrsz. 11062) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. A Budapesti Szent Ferenc Kórház épületében a fűtési, hűtési és használati meleg víz előállítási rendszereinek korszerűsítése az alábbi geotermikus energiával megvalósuló fűtési- hűtési rendszer kiépítésével: Háromcsöves változó térfogatáramú (VRF), gyári automatika rendszerrel kiépített fűtő-hűtő rendszer, VRF inverteres multi split klímák hűtő fűtő kültéri egységei 4 db. , hűtő 44,8 KW-tól 78 KW -ig, fűtés 50,4 KW-tól 88 KW-ig. Beltéri egységek 92 db. parapetes split klíma, hűtő 2,2 KW/fűtő 2,5 KW, 3 db. parapetes hűtő 2,8 KW/fűtő 3 KW és 10 db. 60*60-as állmennyezetbe építhető egység, hűtő 1,5 KW/fűtő 2 KW monovalens hűtő-hőtermelő rendszer kiépítése, talaj-kollektoros forrás oldallal rendelkező levegő-víz hőszivattyúval (4 db.) és a meglévő napkollektorokkal, a következő felépítésben: Víz-levegő hőszivattyús rendszer, mely biztosítja a helyiségek hűtését, fűtését. Kis hőigényű, illetve csak fűtést igénylő helyiségek (melegvízigény, zuhanyzó, wc, lépcsőház) radiátoros fűtést kapnak, víz-víz hőszivattyús egységről. (2 db.) A szükséges egyidejű leadott fűtési teljesítmény: 146 kW A szükséges hűtési teljesítmény igény: 127 kW

A szükséges forrásoldali terhelés biztosításához 39 db 100 m-es függőleges szonda fúrása szükséges a próbaszonda mérési adatai alapján. A már elkészült próbaszondával együtt 40 db függőleges szondát kell a rendszerbe kapcsolni. A megvalósítandó építési beruházás során a nyertes ajánlattevő köteles betartani a Bányafelügyelet PE/ V/1717-6/2016 számú határozatában foglaltakat. A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Szezonális helyiségfűtési hatásfok (min: 4,20 max. 4,80) 30 2 Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (min. a nettó egyösszegű ajánlati ár 0,1 %-a / nap, max. a nettó egyösszegű ajánlati ár 1 %-a / nap) 10 3 A jótállás időtartama (min. 60 hónap max. 72 hónap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma: KEHOP-5.2.1-15-2015-00003 Projekt elnevezése: Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13453 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a Budapesti Szent Ferenc Kórház energetikai korszerűsítése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Gratovin Szolgáltató, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Erzsébet u. 28. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6791 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 309483380 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 72233027 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14503702-2-06 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 151405056 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 151399892 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki vezetés, talajszondák elhelyezése, külső csőhálózat kialakítása, változó tömegáramú csőrendszer kiépítése, vízoldali csőrendszer kiépítése V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Gratovin Szolgáltató, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Erzsébet u. 28. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6791 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14503702-2-06 Hivatalos név: CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pillangó u. 28. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1149 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10252019-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: x Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/16 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (685/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK02431 Postai cím: Kalotaszeg utca 31. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1116 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Bojtor Gábor Telefon: +36 17006570 E-mail: [email protected] Fax: +36 14636538 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet x Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása - 2017.” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72000000-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása - 2017.” II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 2273000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása - 2017.” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72000000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: FŐTÁV Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása - 2017.” Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. számára kifejlesztett, üzembe helyezett, műszaki információs rendszereinek (HŐTÉR és moduljai, SZOLGV, Mobil Munkalap Modul, MIRTUSZ, SZEGMENS, E-KÖZMŰ, Automata telepítő, HŐTÉR - SAP PM interfész, KÖZTER adatbázis, SZOLGV - SAP PM interfész, MIRTUSZ - SAP PM interfész modulok) . üzemeltetetése, valamint opcionálisan szükséges (amely lehet jogszabályi változásból eredő az alkalmazás/alkalmazások működését befolyásoló változás, igény illetve az Ajánlatkérő mindenkori műszaki előírásainak változásából és/vagy a kapcsolódó integrált informatikai rendszerek változtatásából eredő igény) fejlesztések elvégzése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Jelen szolgáltatás a FŐTÁV Zrt. Kbt. 6. § (1) bek. b) pontjában meghatározott közszolgáltatói tevékenység ellátásához közvetlenül kapcsolódik. Erre tekintettel a FŐTÁV Zrt., mint a Kbt. 5. § (1) bek. e) pontja és 6. § (1) bek. b) pontja szerinti ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont és a Kbt. 98. § (2) bek. c) pont szerinti nemzeti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Rendelet 15. § (1) bek. b) pont pontjának megfelelően, tekintettel arra, hogy a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képest teljesíteni. A FŐTÁV Zrt. megbízásából a Geometria Kft. 1994-ben kialakította, és azóta folyamatosan továbbfejlesztette a hálózat nyilvántartó, munkairányító és a terepi munkavégzést szolgáló informatikai rendszereket. A HŐTÉR térinformatikai rendszer tulajdonjoga és forráskódja, amely magában foglalja a szoftver továbbfejlesztését és karbantartását is, kizárólag a Geometria Kft.-t illeti meg. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a HŐTÉR szoftverrendszer és a fent felsorolt moduljai (alrendszerei) a Geometria Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A rendszerre vonatkozó kizárólagos szerzői jogokkal a Geometria Kft. rendelkezik, ez alapozza meg a kizárólagos jogra való hivatkozást. A műszaki-, valamint a törvényi előírások módosulása, a szervezet korszerűsítés és a hatékonyság növelése, a fogyasztók jobb és eredményesebb kiszolgálása szükségessé teszik az előbbiekben körülírt információs rendszer megfelelő és folyamatos fejlesztését, üzemeltetését, módosítását, és ennek a célnak az elérése érdekében kerül sor a jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. A kizárólagos jogra is figyelemmel kizárólag a Geometria Kft. képes a szerződést teljesíteni. Ennek részletes indoka a szerzői jog fennállta mellett az a tény, miszerint a Geometria Kft. 1994. év óta a távhőszolgáltatás technológiai sajátosságait figyelembe véve alakította ki, illetve fejlesztette folyamatosan tovább a rendszert, amely így kizárólag a sajátos igényeknek megfelelő információs rendszerré vált. A Geometria Kft. olyan ismeretekkel rendelkezik a saját informatikai rendszeréről, mint távhőszolgáltatás specifikus rendszerről, amelyeket csak a rendszert kialakító cég szerezhetett a FŐTÁV Zrt-vel közösen végzett, több mint egy évtizedes szoftverfejlesztési munkák során. Emellett a HŐTÉR és alrendszereinek az üzemeltetése a piacon kapható, ún. dobozos szoftverekhez képest gyökeresen és alapjaiban eltérő, ami azt jelenti, hogy minden hagyományos üzemeltetési funkció (telepítés, új felhasználó beállítása stb.) nincs a felhasználó kezébe adva, azt a szoftvertulajdonostól, azaz a Geometria Kft-től kell megrendelnie, mivel a szükséges forráskódokkal csak ő rendelkezik.

Mindezen okok igazolják, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződést kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választására hozott döntés meghozatalában az ajánlatkérő megfelelő gondossággal és körültekintéssel járt el. A körülmények és a rendszer kapcsán korábban alkalmazott gyakorlat részletes ismeretében döntött úgy az Ajánlatkérő, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást - mint jogilag egyetlen helyes megoldást - alkalmazza a szerződés megkötése érdekében. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a „HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása” a Geometria Kft. szellemi tulajdonát képezi, melynek csak használati jogát engedte át a FŐTÁV Zrt-nek. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogokkal a Geometria Kft. rendelkezik, ez alapozza meg a kizárólagos jogra való hivatkozást. Mindezen okok igazolják, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződést a hatályos Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „HŐTÉR és alrendszerei, továbbá a hozzá kapcsolódó integrált vállalati információs rendszer, SAP integráció támogatása - 2017.” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/06 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Geometria Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1027 Budapest, Medve u. 17. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1027 Ország: HU E-mail: Telefon:

Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10497210-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27999996 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 2273000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Geometria Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1027 Budapest, Medve utca 17. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1027 Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10497210-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/11 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület (755/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület Nemzeti azonosítószám: AK24189 Postai cím: Szőnyi út 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1142 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Berencsi Bernadett Telefon: +36 12731426 E-mail: [email protected] Fax: +36 12731427 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bvsc.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): http://bvsc.hu/ I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Sport I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Gépjárművek beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34100000-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Gépjárművek beszerzése az alábbiak szerint: 1. rész: 3 db mikrobusz beszerzése A részletes műszaki jellemzőket - minimum feltételeket - a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazta. 2. rész: 2 db személygépkocsi beszerzése A részletes műszaki jellemzőket - minimum feltételeket - a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazta. 3. rész: 1 db dobozos furgon beszerzése A részletes műszaki jellemzőket - minimum feltételeket - a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazta. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 55.388.302 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: 3 db mikrobusz beszerzése Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34100000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1142 Budapest, Szőnyi út 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3 db mikrobusz beszerzése A részletes műszaki jellemzőket - minimum feltételeket - a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: 2 db személygépjármű beszerzése Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34100000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1142 Budapest, Szőnyi út 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db személygépjármű beszerzése A részletes műszaki jellemzőket - minimum feltételeket - a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Futott km (km-ben megadva, azzal, hogy 0 km és megajánlása és 30 000 km-t meghaladó megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen) 20 2 Gyártási idő (2016. június 1. vagy azt követően - 10 pont; 2016. március 1. és 2016. május 31. között - 5 pont; 2016. január 1. és 2016. február 29. között - 1 pont) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: 1 db dobozos furgon beszerzése Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34100000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1142 Budapest, Szőnyi út 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db dobozos furgon beszerzése A részletes műszaki jellemzőket - minimum feltételeket - a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. törvény („FINA törvény”) 1. számú melléklet 174. pontja alapján Ajánlatkérő a tervezett fejlesztés a törvény hatálya alá tartozik, melynek a 3. § (1) bekezdése alapján „minden esetben jogosult” a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított közbeszerzési eljárás lefolytatására. A rendkívüli sürgősségre alapított eljárás előfeltételeinek teljesülése: a.) Objektív külső körülmény (az eljárás lefolytatása feltétlenül szükséges): a külső körülmények megváltozását egyrészt Mexikó egyoldalú döntése, amellyel elállt a Világbajnokság megrendezésétől, másrészt a FINA hivatalos megkeresése, majd a kormánnyal közös döntése és ennek alapján a FINA és Magyarország megállapodása idézte elő. A fenti körülmények Ajánlatkérő szempontjából objektív, külső körülményeknek tekintendők, amelyekre ráhatása nem volt, ugyanakkor ezek folytán az eljárás lefolytatása feltétlenül szükséges. b.) Előre nem láthatóság: az a) pontban ismertetett nemzetközi döntések és a hivatkozott Kormányhatározat megváltoztatta a Világbajnokság rendezésének időpontját, ebből kifolyólag jelentősen lerövidítette a felkészülésre rendelkezésre álló időt. c.) Ajánlatkérő mulasztásának hiánya: a b.) pontban leírtakból is következően kizárható, hogy a rendkívüli sürgősség az ajánlatkérő mulasztásából eredne, hiszen a Kormányrendelet megjelenését megelőzően a beruházással kapcsolatos feladatot Ajánlatkérő számára semmilyen egyéb döntés vagy jogi szabályozó eszköz nem állapított meg, illetve nem tett lehetővé. Ajánlatkérő tehát korábban nem volt abban a helyzetben, hogy bármilyen megalapozott előkészítő lépést tegyen. d.) A határidő más eljárással nem tartható: a Kormány fent már hivatkozott határozatában tekintettel a Világbajnokság megrendezésének kötött idejére - a teljes beruházás befejezésének határidejét rendkívül szűken határozta meg. A Beruházás befejezése határidejének ilyen formában történő meghatározása azzal a következménnyel jár, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges beszerzéseket Ajánlatkérőnek haladéktalanul meg kell rendelnie, és annak teljesítésére az ajánlattevőnek rendkívül rövid időn belül fel kell készülnie annak érdekében, hogy azok Kormányhatározatban előírt határidőben befejeződjenek. Fentieken túl, a szokásosan alkalmazható/alkalmazandó közbeszerzési eljárásoktól eltérően a

befejezési határidőt nem Ajánlatkérő, vagy valamely állami szerv határozta meg, hanem egy nemzetközi szervezet írta elő, illetve az egy nemzetközi szervezet versenynaptárából következik. Ebből fakadóan valamennyi kapcsolódó beszerzésnek ehhez a határidőhöz kell igazodnia. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/05 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kárpát u. 21. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1133 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445952-2-44 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33.000.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 33.578.302 vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedlemi és Szerviz Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kárpát u. 21. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1133 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445952-2-44 Hivatalos név: Alternative Solution Group Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kelenhegyi út 62. alags. 13/A. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1118 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23792670-2-43 V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/22 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Alternative Solution Group Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kelenhegyi út 62. alags. 13/A Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1118 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23792670-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11.800.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17.180.000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Alternative Solution Group Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kelenhegyi út. 62. alags. 13/A Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1118 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23792670-2-43 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/22 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Alternative Solution Group Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kelenhegyi út 62. alags. 13/A Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1118 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23792670-2-43

A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2.900.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 4.630.000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Alternative Solution Group Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kelenhegyi út. 62. alags. 13/A Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1118 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23792670-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/28 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/24 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (771/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nemzeti azonosítószám: AK16596 Postai cím: Piac utca 20. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett Telefon: + 36 52511550 E-mail: [email protected] Fax: +36 52 511 552 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása - 1. és 2. részajánlattételi kör” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 90911000-6 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 34228800+2328600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása a Piac u. 20.; Kálvin tér 11., Hatvan u. 23., valamint a Kossuth u. 22. sz. alatt Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 90911200-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 4025 Debrecen, Hatvan utca 23. 4024 Debrecen, Kossuth utca 22. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: DMJV Polgármesteri Hivatala épületeinek teljes körű takarítási és mosatási szolgáltatása a Piac u. 20. (5459,19 m2); Kálvin tér 11. (8572 m2), Hatvan u. 23. (50 m2), valamint a Kossuth u. 22. sz. alatt (180 m2), mindösszesen 14.261,19 m2 alapterületen - napi- heti- harmadéves- eseti rendszerességgel, - valamint ügyelet biztosításával. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 MSZ ISO/IEC 27001:2014 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvány vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítéka 10 2 Ajánlattevő védett munkahelynek minősül 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása Iparkamara u. 2. és az Oláh Gábor u. 5. sz. alatt Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 90911200-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2. Házasságkötőterem és a kiszolgáló helyiségek 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Vendégház II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: DMJV Polgármesteri Hivatala épületeinek teljes körű takarítási és mosatási szolgáltatása az Iparkamara u. 2. (237 m2) és az Oláh Gábor u. 5. sz. alatt (172 m2), mindösszesen 409 m2 alapterületen - negyedéves- és - eseti rendszerességgel A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 MSZ ISO/IEC 27001:2014 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvány vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítéka 10 2 Ajánlattevő védett munkahelynek minősül 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14149 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása a Piac u. 20.; Kálvin tér 11., Hatvan u. 23., valamint a Kossuth u. 22. sz. alatt Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/30 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Füredi út 59. B. ép Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4027 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 52441335 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 52441335

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13021690-2-09 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 34228800 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítási és nagytakarítási feladatok V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Füredi út 59. B. ép Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4027 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13021690-2-09

Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Simonffy u. 17-19. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231-2-09 Hivatalos név: HSC Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: István utca 45. 03. em. 52. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1078 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12409152-2-42 Hivatalos név: Horizont Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gádor Béla út 61. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11653705-2-15 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítása Iparkamara u. 2. és az Oláh Gábor u. 5. sz. alatt Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/30 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Füredi út 59. B. ép Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4027 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 52441335 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 52441335 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13021690-2-09 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2400000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 2328600 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítási és nagytakarítási feladatok V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Füredi út 59. B. ép Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4027 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13021690-2-09 Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Simonffy u. 17-19 Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231-2-09 Hivatalos név: HSC Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: István utca 45. 03. em. 52. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1078 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12409152-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

FRIGO-HASSO KFT. (2274/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: FRIGO-HASSO KFT. Nemzeti azonosítószám: AK24211 Postai cím: Petőfi u. 1. Város: Gávavencsellő NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4472 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Tajta László Telefon: 0642572035 E-mail: [email protected] Fax: 0642206707 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: sütőipar I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42215300-9 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész 1 db, már meglévő és üzemelő Rheon KN550 formázógéphez, formázógépre szerelhető , magozott meggyel töltött mini gombóc gyártására alkalmas U057920 Rheon meggyadagoló kiegészítő berendezés beszerzése beüzemeléssel együtt. CPV-kód: 42215000-6 2. rész 1 db, C-PhOS 200 típusú meggymag-ellenőrző berendezés (DL 200as típusú modullal szerelve) beszerzése beüzemeléssel együtt. CPV-kód: 42215000-6 3. rész 1 db, Roller AR típusú belső pályás tésztagömbölyítő gép és 1 db, SD 180 típusú tészta osztógép beszerzése beüzemeléssel együtt. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 49259648 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 42215000-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gávavencsellő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész 1 db, már meglévő és üzemelő Rheon KN550 formázógéphez, formázógépre szerelhető , magozott meggyel töltött mini gombóc gyártására alkalmas U057920 Rheon meggyadagoló kiegészítő berendezés beszerzése beüzemeléssel együtt. A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés naptári napban megadva 10 2 kapacitás, egész megy esetén: 30 db gombóc/perc vagy attól jobb: igen/nem 6 3 maximum energiaigény 0,3 kW/h vagy kevesebb: igen/nem 6 4 A gép rendelkezik külön vezérlőegységgel : igen/nem 6 5 A gép rendelkezik főkapcsolóval, ütemváltóval és egy finomhangoló idővezérlővel, illetve ezekkel egyenértékű bármilyen más technikai megoldással : igen/nem 6 6 a megajánlott vezérlőegység képes a Rheon KN550 formázógép vezérlésére: igen/nem 6 Költség szempont – 1 x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2015-02333 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42215000-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gávavencsellő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész 1 db, C-PhOS 200 típusú meggymag-ellenőrző berendezés (DL 200as típusú modullal szerelve) beszerzése beüzemeléssel együtt. A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés naptári napban megadva 10 2 a gép minden egyes szemet megvizsgál, észlelve és kilökve a magozatlanul maradt meggyet: igen/nem 10 3 a gép diagnosztikai és riasztási üzenetek küldésére alkalmas, információ tárolását is elvégzi a megvizsgált gyümölcsökkel kapcsolatban: igen/nem 10 4 Bármilyen gyümölcsméretet keveredés nélkül kiválogat a gép legalább 16-24 mm mérettartományban : igen/nem 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2015-02333 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42215300-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gávavencsellő II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3. rész 1 db, Roller AR típusú belső pályás tésztagömbölyítő gép és 1 db, SD 180 típusú tészta osztógép beszerzése beüzemeléssel együtt. A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés naptári napban megadva 10 2 A belső pályás tésztagömbölyítő gép tészta súlytartománya legalább 200-3000 gr: igen/nem 3 3 A belső pályás tésztagömbölyítő gép kapacitása legalább 1500 db/óra: igen/nem 3 4 A tészta osztógép burkolata rozsdamentes acél: igen/nem 3 5 A tészta osztógép garat tészta kapacitása legalább 150 kg: igen/nem 3 6 A tészta osztógép fokozatmentes elektronikus sebességszabályozással rendelkezik: igen/nem 3 7 A tészta osztógép osztókése saválló acélból készült: igen/nem 3 8 A tészta osztógép esetében a tésztavágó kés biztonsági berendezéssel felszerelt: igen/nem 3 9 A tészta osztógép minimum 15 literes olajtartállyal felszerelt: igen/nem 3 10 A tészta osztógép az oldalsó és a felső burkolaton elektromos biztonsági kapcsolóval felszerelt: igen/nem 3 11 A tészta osztógép kapacitása legalább 750-1800 db/óra: igen/nem 3 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2015-02333 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A benyújtott egyetlen ajánlat érvénytelen, így az adott rész vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra. Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b.) pontja alapján eredménytelen. A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5600000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) [email protected] Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Liver Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Krisztina krt. 99. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1016 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12252015-2-41 V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Triex Sütéstechnika Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: II. Rákóczi út 38 Város: Halásztelek NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2314 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: 0624452647 Internetcím(ek): (URL) Fax: 0624452649 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063723-2-13 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36970000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 36970000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 00 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Kogép Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lóverseny u. 3 Város: Kecskemét NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: 0623887464 Internetcím(ek): (URL) Fax: 0623887463 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13442099-2-03

A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12300000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 12289648 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: x Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Jászárokszállás Város Önkormányzata (779/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Jászárokszállás Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK17319 Postai cím: Árpád tér 1 Város: Jászárokszállás NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5123 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: + 36 57 531 059 E-mail: [email protected] Fax: +36 57 531 053 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszarokaszallas.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45212212-5 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése a JN-07/EPO/00054-14/2016. számú jogerős építési engedély és 35500/12840-9/2015-ált. iktatószámú jogerős vízjogi létesítési engedély alapján. Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel): Medence - alapozási, építési - burkolási - épületlakatos - épület elektromos és gépészeti munkák II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 64403770 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45212212-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászárokszállás, Örsi út 18., 1442 hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése a JN-07/EPO/00054-14/2016. számú jogerős építési engedély és 35500/12840-9/2015-ált. iktatószámú jogerős vízjogi létesítési engedély alapján. Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel): Medence - alapozási, építési - burkolási - épületlakatos - épület elektromos és gépészeti munkák (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke 25 2 Meghiúsulási kötbér mértéke 25 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/05 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kossuth u. 21. Város: Hajós NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6344 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10459340-2-03 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58868102 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 64403770 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város:

NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kossuth u. 21. Város: Hajós NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6344 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10459340-2-03 Hivatalos név: Diamit-Ép-Ker-Szolg Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szeles akna 1. Város: Múcsony, NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3744 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25747944-2-05 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/08 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma, Diamit-Ép-Ker-Szolg Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 1.), 25747944-2-05, AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6344 Hajós, Kossuth u. 21.), 10459340-2-03, VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Jászárokszállás Város Önkormányzata (782/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Jászárokszállás Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK17319 Postai cím: Árpád tér 1 Város: Jászárokszállás NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5123 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: + 36 57 531 059 E-mail: [email protected] Fax: +36 57 531 053 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszar I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Jászárokszállás, Szentandrási-Thiel Bernát és Munkácsy Mihály utcák, valamint a Torba dűlő útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71322000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: - Jászárokszállás, Szentandrási-Thiel Bernát utca útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése, 9 pld. nyomtatott és digitális (PDF formátum) Cd formában történő átadása a Megrendelő részére. - Jászárokszállás, Munkácsy Mihály utca útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése, 9 pld. nyomtatott és digitális (PDF formátum) Cd formában történő átadása a Megrendelő részére. - Jászárokszállás, Torba dűlő útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése, 9 pld. nyomtatott és digitális (PDF formátum) Cd formában történő átadása a Megrendelő részére. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Jászárokszállás, Szentandrási-Thiel Bernát és Munkácsy Mihály utcák, valamint a Torba dűlő útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71322000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: A teljesítés helye: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Jászárokszállás, Szentandrási-Thiel Bernát utca útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése, 9 pld. nyomtatott és digitális (PDF formátum) Cd formában történő átadása a Megrendelő részére. - Jászárokszállás, Munkácsy Mihály utca útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése, 9 pld. nyomtatott és digitális (PDF formátum) Cd formában történő átadása a Megrendelő részére. - Jászárokszállás, Torba dűlő útügyi és szakági kiviteli szintű engedélyes terveinek elkészítése, 9 pld. nyomtatott és digitális (PDF formátum) Cd formában történő átadása a Megrendelő részére. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Telesítési határidő 50 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország:

E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: ROAD-PLANNING Tervező Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vásártér 20. Város: Szolnok NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14934227-2-16 Hivatalos név: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tiszaliget 9688/4 hrsz Város: Szolnok NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11500607-2-16 Hivatalos név: Perfekt K.V.V. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Garibaldi u. 20. Város: Szolnok NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489154-2-16 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/12/14 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az eljárás eredménytelenségének indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.) VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Kiskőrös Város Önkormányzata (821/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK15489 Postai cím: Petőfi Sándor tér 1. Város: Kiskőrös NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6200 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr Polereczki Csilla Telefon: +36 785120/203 E-mail: [email protected] Fax: +36 18776275 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskoros.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskoros.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Villamos energia beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 09310000-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 2017.02.01 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17650231 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ VILLAMOS ENERGIA Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 09310000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HUZZ A teljesítés helye: Magyar villamos energia átviteli hálózat II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2017.02.01. 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, összesen 450.682 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségétől pozitív irányba 50 %-kal eltérhet mint opcionális mennyiség. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09310000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HUZZ A teljesítés helye: Magyar villamos energia átviteli hálózat II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2017.02.01. 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, összesen 578.066 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségétől pozitív irányba 50 %-kal eltérhet mint opcionális mennyiség. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Általános felhasználású villamos energia Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MVM Partner Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei út 207-209 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 203419118 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12020591 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019-2-44 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9.126.324 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 8.450.300 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: EDF DÉMÁSZ Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klauzál tér 9. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 303390219 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 62426706 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10734441-2-06 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 8470581 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: E.ON Enegiakereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Váci út 17 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648-2-44 Hivatalos név: E2 hungary Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Infopark sétány 1 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25343502-2-43 Hivatalos név: EDF DÉMÁSZ Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klauzál tér 9. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10734441-2-06 Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Váci út 72-74 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1132 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130-2-44 Hivatalos név: MVM Partner Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei út 207-209 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019-2-44 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Általános felhasználású villamos energia Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MVM Partner Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei út 207-209 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 203419118 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12020591 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019-2-44 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9.971.650 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 9.199.931 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: EDF DÉMÁSZ Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klauzál tér 9. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 303390219 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 62426706 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10734441-2-06 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 9.208.602 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Váci út 17 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24764648-2-44 Hivatalos név: E2 Hungary Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Infopark sétány 1 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25343502-2-43 Hivatalos név: EDF DÉMÁSZ Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klauzál tér 9. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10734441-2-06

Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Váci út 72-74 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1132 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130-2-44 Hivatalos név: MVM Partner Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei út 207-209 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019-2-44 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/07 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

KISVÁRDAI KENYÉRGYÁR TERMELŐI ÉS KERESKEDELMI KFT. (2279/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: KISVÁRDAI KENYÉRGYÁR TERMELŐI ÉS KERESKEDELMI KFT. Nemzeti azonosítószám: AK24212 Postai cím: Liptay Béla u. 29. Város: Kisvárda NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4600 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Mák János Telefon: 0645405077 E-mail: [email protected] Fax: 0645500487 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: sütőipar I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42215000-6 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész 1 db Roto Passat 980 H Forgókocsis kemence beszerzése beüzemeléssel együtt. 6 db a kemencéhez tartozó R20 LB Sütőkocsi beszerzése A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. CPV-kód: 42215300-9 2. rész 1 db sütőipari tésztavonal (gyártósor: vízhűtő berendezés, csésze emelő-billentő, tészta osztógép, kúpos gömbölyítő, köztes tésztapihentető, hosszformázó, ) beszerzése beüzemeléssel együtt. A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 52425520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 42215000-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész 1 db Roto Passat 980 H Forgókocsis kemence beszerzése beüzemeléssel együtt. 6 db a kemencéhez tartozó R20 LB Sütőkocsi beszerzése A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés naptári napban megadva 10 2 leállítható, illetve szabályozható levegőkeringtetési rendszer: igen/nem 6

3 4 5 6

a sütőtér hő és saválló anyagból : igen/nem 6 külső burkolat rozsdamentes lemezből: igen/nem 6 maximális sütőfelület legalább 11 m2 : igen/nem 6 kemence maximális mérete: 1450 x 1716,5 x 2725 (mélység/szélesség/magasság): igen/nem 6 Költség szempont – 1 x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2015-02252 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42215300-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész 1 db sütőipari tésztavonal (gyártósor: vízhűtő berendezés, csésze emelő-billentő, tészta osztógép, kúpos gömbölyítő, köztes tésztapihentető, hosszformázó, ) beszerzése beüzemeléssel együtt. A részletes műszaki követelményrendszert az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés naptári napban megadva 10 2 A tészta osztógép burkolata rozsdamentes acél: : igen/nem 2 3 A tészta osztógép garat tészta kapacitása legalább 150 kg: igen/nem 2 4 A tészta osztógép fokozatmentes elektronikus sebességszabályozással rendelkezik: igen/nem 2 5 A tészta osztógép osztókése saválló acélból készült: igen/nem 2 6 A tészta osztógép esetében a tésztavágó kés biztonsági berendezéssel felszerelt: igen/nem 2 7 A tészta osztógép az oldalsó és a felső burkolaton elektromos biztonsági kapcsolóval felszerelt: igen/nem 2 8 A kúpos gömbölyítő rozsdamentes borítólemezekkel: igen/nem 2 9 A kúpos gömbölyítő szerelésmentesen állítható kúppályával rendelkezik: igen/nem 2 10 A köztes tésztapihentető zsebes kialakítású: igen/nem 2 11 A köztes tésztapihentetőben a tészta beadagolása fotecellás: igen/nem 2 12 A köztes tésztapihentetőben UV fénnyel történik a sterilizálás: igen/nem 2 13 A köztes tésztapihentetőben a kelesztő-zacskók anyaga nylon: igen/nem 2 14 A köztes tésztapihentető fáziskijelzővel rendelkezik a rossz bekötés megelőzősére: igen/nem 2 15 A hosszformázó két hengerpárral felszerelt: igen/nem 2 16 A hosszformázóban központosított a tészta bevezetése: igen/nem 2 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2015-02252 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: König Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi u. 54. Város: Celldömölk NUTS-kód: HU222 Postai irányítószám: 9500 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: 06302568624 Internetcím(ek): (URL) Fax: 0695525124 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10504828-2-18 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10500000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 11063000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL)

Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Különféle sütőipari gépek beszerzése” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Kogép Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lóverseny u. 3 Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: 0623887464 Internetcím(ek): (URL) Fax: 0623887463 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13442099-2-03 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41370000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 41362500 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: x Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft. (707/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft. Nemzeti azonosítószám: AK07382 Postai cím: Sütöde utca 4. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1108 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Lajtai Ferencé ügyvezető Telefon: +36 14342150 E-mail: [email protected] Fax: +36 12643621 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): http://kobanyaiszivarvany.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció x Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás kivitelezése Hivatkozási szám: 1/2016. sz. közbeszerzés II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás megvalósítása. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 15616539 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: A Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás megvalósítása. Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Sütöde u. 4. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás kivitelezése Reimann Géza okl. építészmérnök és építésügyi szakértő által készített építésügyi szakértői vizsgálat komplett dokumentációja alapján, az azt kiegészítő fotódokumentációkkal kompletten. Betonjárda készítése 201 m2, Teraszburkolatok bontása és építése 279 m2 felületen, Csőkorlátok készítése 88 m2 hosszon, bádogozás, vakolatjavítás, Viacolor burkolat felszedése és újbóli elhelyezése műszaki dokumentációban meghatározott felújítási munkák elvégzése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő (hónapokban kifejezve, értéke min.: 24 hónap, max.: 60 hónap) 30 2 Késedelmi kötbér napi mértéke (a vállalt késedelmi kötbér napi mértéke %-ban kifejezve, a késedelmi kötbér alapja az Áfa nélkül számított vállalkozói díj. A vállalható késedelmi kötbér napi mértéke mi 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (Áfa nélkül számított vállalkozói átalánydíj HUFban kifejezve) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1/2016 sz. közbeszerzés Rész száma: 1 Elnevezés: A Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás kivitelezése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/11 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: ZOLÉPFER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tessedik Sámuel u. 14/1. Város: Albertirsa NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 2730 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23975428-2-13 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 15616539 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód:

Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: ZOLÉPFER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tessedik Sámuel u. 14/1. Város: Albertirsa NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 2730 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23975428-2-13 Hivatalos név: Bria-Inter Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Táncsics Mihály u. 37. Város: Péteri NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 2209 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22716332-2-13 Hivatalos név: WINDUSTRY Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagykőrösi út 73-76. fszt. 9. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1188 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25196290-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/28 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként x Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Lajvér Borház Kft. (955/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Lajvér Borház Kft. Nemzeti azonosítószám: AK24208 Postai cím: hrsz hrsz 07/28. Város: Szálka NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7121 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Rózsa Anita Telefon: 0674509524 E-mail: [email protected] Fax: 0674509524 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: borászat I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Hordók beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 44614000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Hordók beszerzése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17910000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: hordók beszerzése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 44614000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szálka II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 34 db tölgyfa hordó (225l) VTSZ: 4416 0000 TECHNIKAI PARAMÉTEREK Alapanyag: hasított tölgy Dongaméret: 95 cm * 27 mm Fej és has átmérő: 57 cm / 69 cm Abroncs: 6 galvanizált abroncs Akóna: 50 mm Kiegészítő: szilikon dugó Súly/térfogat: cca. 50 kg 80 db tölgyfa hordó (500l) VTSZ: 4416 0000 TECHNIKAI PARAMÉTEREK Alapanyag: hasított tölgy Dongaméret: 107 cm * 27 mm Fej és has átmérő: 78 cm / 97 cm Abroncs: 8 galvanizált abroncs Akóna: 50 mm Kiegészítő: szilikon dugó Súly/térfogat: cca. 81 kg (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-4-3.2.2-16, Ügyfél-azonosító: 1004299910 A beérkezett kérelem KR érkeztetési száma: 508090780201610121910167875. II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: hordók beszerzése Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: TRUST HUNGARY ZRT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dencsházai út 12. Város: Szigetvár NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7900 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560670-2-02 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17944000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17910000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: TRUST HUNGARY ZRT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dencsházai u. 12. Város: Szigetvár NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7900 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560670-2-02 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/30 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Export-Import Bank Zrt. (695/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK16280 Postai cím: Nagymező utca 46-48 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1065 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Beszerzés és Közbeszerzés, dr. Szakszon-Kanta Renáta Telefon: 0613749360 E-mail: [email protected] Fax: 0612694476 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.exim.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.exim.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Bank I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Szerver és tároló garancia kiterjesztése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72600000-6 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Szerver és tároló garancia kiterjesztése” II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Szerver és tároló garancia kiterjesztése” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72600000-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Megrendelő székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az 1. számú táblázatban felsorolt eszközök esetében 2018. január 31-ig helyszíni garancia kiterjesztés és gyártói szoftverkövetés biztosítása 4 órán belüli rendelkezésre állással: 1. számú táblázat S/N Megnevezés 78N2W95 IBM V7000 storage (tároló) KD9A04L IBM server xSeries 3650 M4 Xeon E5-2620 78N1XVW IBM V7000 storage (tároló) 78Z1112 TS3100 Tape Library (szalagos mentő egység) 78N2LL1 V7000 Enclosure (tároló bővítő fiók) 78N2XH0 V7000 Enclosure (tároló bővítő fiók) A 2. számú táblázatban felsorolt eszközök esetében 2018. január 31-ig 7x24 órás garanciális szolgáltatást (bejelentési lehetőséget), és a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli garantált helyszíni megjelenést kell biztosítani. 2. számú táblázat S/N Megnevezés DZ5MM5J Dell Powervault MD1120 (tároló) GMN7J3J Dell PowerEdge 2950 (szerver) B5HBB3J Dell PowerEdge 2950 (szerver) 3D7194J Dell PowerEdge 2950 E5420 (szerver) DG67J3J Dell PowerEdge 2950 (szerver) G0J2Z3J Dell Poweredge R200 (szerver) CSWBJ4J Dell Poweredge R710 (szerver)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: a legalacsonyabb ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Szerver és tároló garancia kiterjesztése” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/30 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Etalon-Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kresz Géza u. 53/b. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1132 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12348813-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17500000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Etalon-Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kresz Géza u. 53/b. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1132 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/11 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (764/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca 7-13. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell Telefon: +36 18199171 E-mail: [email protected] Fax: +36 18199540 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az 5511. j. Mórahalom-Ásotthalom összekötő út felújítására a 9+374-11+874 km szelvények közötti szakaszon” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A felújítás során a jelenlegi burkolaton kiegyenlítő réteggel kombinált kopóréteg cserét kell elvégezni teljes szélességben 2500 m hosszban. További feladat a 9+418 km, 10+166 km és 11+853 km szelvényekben baloldalon, valamint a 9+465 km és 10+058 km szelvényekben jobb oldalon a buszmegállóhelyek mellett a padka 15 m hosszon 1,0 m szélességben előre gyártott beton elemekkel történő burkolása. Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 96.995.080 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az 5511. j. Mórahalom-Ásotthalom összekötő út felújítására a 9+374-11+874 km szelvények közötti szakaszon” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1 45233220-7 45233221-4

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A 5511. j. Mórahalom-Ásotthalom összekötő út 9+374-11+874 km szelvények közötti szakasza II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A felújítás során a jelenlegi burkolaton kiegyenlítő réteggel kombinált kopóréteg cserét kell elvégezni teljes szélességben 2500 m hosszban. További feladat a 9+418 km, 10+166 km és 11+853 km szelvényekben baloldalon, valamint a 9+465 km és 10+058 km szelvényekben jobb oldalon a buszmegállóhelyek mellett a padka 15 m hosszon 1,0 m szélességben előre gyártott beton elemekkel történő burkolása. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számított jótállás időtartama (Hónap) 30

2 A teljesítésben részt vevő, közlekedési építmények kivitelezési tevékenységek irányítása területén szerzett gyakorlattal rendelkező felsőfokú műszaki végzettségű szakember gyakorlati ideje (Hónap) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 5511. j. Mórahalom-Ásotthalom összekötő út felújítására 9+374-11+874 km szelvények közötti szakaszon. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Soltút Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kecskeméti út 34. Város: Solt NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6320 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 78486846 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 78486846 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 96.982.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 96.995.080 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - burkolat jel festés - szállítási feladatok - aszfalt burkolat építés - padka építés - földmunka - forgalomtechnika V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1225 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209697194 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12076044 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 101.135.836 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Soltút Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kecskeméti út 34. Város: Solt NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6320 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03 Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1225 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43 Hivatalos név: DÉLÚT Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kastélykert u. 171. Város: Algyő NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6750 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06 Hivatalos név: HORVÁTH-ÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sömögyei út 1. Város: Keszthely NUTS-kód: HU223 Postai irányítószám: 8360 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934-2-20 Hivatalos név: MEGA-SPED Kft.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szolnoki hegy 118. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/08 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (858/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca 7-13. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell Telefon: +36 18199171 E-mail: [email protected] Fax: +36 18199540 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a 61. sz. Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főút felújítására a 127+780-128+2000 km. szelvények közötti szakaszon” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A felújítás során a jelenlegi burkolat 4 cm vtg-ú kopórétegének cseréjét kell elvégezni. Burkolat végig jellemzően 2*1 sáv, 2*3,75 m, az-az 7,50 m széles. Az útburkolat mindkét oldalán nemesített földpadka van, melynek rendezése szükséges. A kopóréteget, teljes felületet ~4 cm vastagságban le kell marni. Az AC 11 kopó (F) kopóréteget 4 cm vastagságban kell teríteni. A padka feltöltését is el kell végezni, átlagosan 10 cm vastagságban, M56 terítéssel. Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 80.866.460 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a 61. sz. Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főút felújítására a 127+780-128+2000 km. szelvények közötti szakaszon” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1 45233220-7 45233221-4

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 61. sz. Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főút 127+780-128+2000 km. szelvények közötti szakasza II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A felújítás során a jelenlegi burkolat 4 cm vtg-ú kopórétegének cseréjét kell elvégezni. Burkolat végig jellemzően 2*1 sáv, 2*3,75 m, az-az 7,50 m széles. Az útburkolat mindkét oldalán nemesített földpadka van, melynek rendezése szükséges. A kopóréteget, teljes felületet ~4 cm vastagságban le kell marni. Az AC 11 kopó (F) kopóréteget 4 cm vastagságban kell teríteni. A padka feltöltését is el kell végezni, átlagosan 10 cm vastagságban, M56 terítéssel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Kivitelezésre ajánlott, a sikeres átadás-átvételtől számított jótállás időtartama (Hónap) 30 2 A teljesítésben részt vevő, közlekedési építmények kivitelezési tevékenységek irányítása területén szerzett gyakorlattal rendelkező felsőfokú műszaki végzettségű szakember gyakorlati ideje (Hónap) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a 61. sz. Dunaföldvár-DombóvárNagykanizsa másodrendű főút felújítására a 127+780-128+2000 km. szelvények közötti szakaszon” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1225 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209697194 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12076044 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80.997.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 80.866.460 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Soltút Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kecskeméti út 34. Város: Solt NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6320 Ország: HU E-mail: Telefon: +36 78486846 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 78486846 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 82.333.000 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1225 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43 Hivatalos név: Soltút Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kecskeméti út 34. Város: Solt NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6320 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03 Hivatalos név: DÉLÚT Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kastélykert u. 171. Város: Algyő NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6750 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06 Hivatalos név: HORVÁTH-ÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sömögyei út 1. Város: Keszthely NUTS-kód: HU223 Postai irányítószám: 8360 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934-2-20 Hivatalos név: MEGA-SPED Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Szolnoki hegy 118. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (864/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca 7-13. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell Telefon: +36 18199171 E-mail: [email protected] Fax: +36 18199540 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a 3. sz. Budapest - Miskolc - Tornyosnémeti elsőrendű főút felújítására a 30+300-31+600 km szelvények közötti szakaszon” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A jelenlegi burkolat kopóréteg cseréje teljes szélességében, 1300 méter hosszban, a jobb oldali vízelvezető földárok újraépítése, a bal oldali burkolt árokrendszer tisztítása, 232 fm „K” szegély építése rézsűsurrantókkal, az összes áteresz tisztítása. El kell végezni a 30+562 km szelvényben lévő gyalogos átkelőhely szabványos kiépítését (kiemelt szegély építése), továbbá a 31+063 km szelvényben lévő, jelzőlámpával szabályozott gyalogos átkelőhely esetében a burkolatot határoló kiemelt szegélyt, és csatlakozó járdaszakaszt az új burkolatszintre kell emelni. Feladat továbbá a szakaszon található 4 db buszöböl burkolatának 2 rétegben történő felújítása, továbbá a peronokat az új burkolatszinthez igazítottan újjá kell építeni. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 88.242.441 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a 3. sz. Budapest - Miskolc - Tornyosnémeti elsőrendű főút felújítására a 30+300-31+600 km szelvények közötti szakaszon” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1 45233220-7 45233221-4

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: 3. sz. Budapest - Miskolc - Tornyosnémeti elsőrendű főút 30+300-31+600 km szelvények közötti szakasza II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelenlegi burkolat kopóréteg cseréje teljes szélességében, 1300 méter hosszban, a jobb oldali vízelvezető földárok újraépítése, a bal oldali burkolt árokrendszer tisztítása, 232 fm „K” szegély építése rézsűsurrantókkal, az összes áteresz tisztítása. El kell végezni a 30+562 km szelvényben lévő gyalogos átkelőhely szabványos kiépítését (kiemelt szegély építése), továbbá a 31+063 km szelvényben lévő, jelzőlámpával szabályozott gyalogos átkelőhely esetében a burkolatot határoló kiemelt szegélyt, és csatlakozó járdaszakaszt az új burkolatszintre kell emelni. Feladat továbbá a szakaszon található 4 db buszöböl burkolatának 2 rétegben történő felújítása, továbbá a peronokat az új burkolatszinthez igazítottan újjá kell építeni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Kivitelezésre ajánlott, a sikeres átadás-átvételtől számított jótállás időtartama (Hónap) 30 2 A teljesítésben részt vevő, közlekedési építmények kivitelezési tevékenységek irányítása területén szerzett gyakorlattal rendelkező felsőfokú műszaki végzettségű szakember gyakorlati ideje (Hónap) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a 3. sz. Budapest - Miskolc Tornyosnémeti elsőrendű főút felújítására a 30+300-31+600 km szelvények közötti szakaszon” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1225 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209697194 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12076044 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87.290.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 88.242.441 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: MEGA-SPED Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szolnoki hegy 118. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 76417480 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 76417480 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 95.099.639 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1225 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43 Hivatalos név: MEGA-SPED Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szolnoki hegy 118. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03 Hivatalos név: DÉLÚT Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kastélykert u. 171. Város: Algyő NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6750 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/20 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

NIF Zrt. (689/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: NIF Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15388 Postai cím: Váci út 45 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Németh Ferenc jogi munkatárs Telefon: +36 14368572 E-mail: [email protected] Fax: +36 14368560 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Tatabányai és Bicskei intermodális személyszállítási központok projektjei kapcsán diszpozíciós tanulmánytervek beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71320000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tatabányai és Bicskei intermodális személyszállítási központok projektjei kapcsán diszpozíciós tanulmánytervek beszerzése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17 790 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Tatabányai és Bicskei intermodális személyszállítási központok projektjei kapcsán diszpozíciós tanulmánytervek beszerzése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71356400-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45 B porta II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tatabánya IMCS esetében: - 1 db diszpozíciós terv az ICS fenti feltételekkel történő megvalósításához szükséges (egyesített) engedélyezési és kiviteli tervének megalapozásához, - 1 db tervezői költségbecslés - 1 db szükséges engedélyezési feladatok meghatározása, - 1 db megvalósítási ütemterv összeállítása, - 1 db várható kockázatok meghatározása, minősítése, kockázatkezelési javaslatok, stratégia, - 1 db közbeszerzési terv - szükséges egyeztetések elkészítése és dokumentálása Bicske IMCS esetében: - 1 db diszpozíciós terv az ICS fenti feltételekkel történő megvalósításához szükséges (egyesített) engedélyezési és kiviteli tervének megalapozásához, - 1 db tervezői költségbecslés - 1 db szükséges engedélyezési feladatok meghatározása, - 1 db megvalósítási ütemterv összeállítása, - 1 db várható kockázatok meghatározása, minősítése, kockázatkezelési javaslatok, stratégia, - 1 db közbeszerzési terv - szükséges egyeztetések elkészítése és dokumentálása A feladat részletes leírását a tervezési szerződés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a kötelező 36 hónapon felüli vállalás hónapban megadva, min. 6 hónap, max. 48 hónap) 20 2 Az ajánlattételi felhívás szerinti műszaki alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban, max. 36 hónap) 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezői díj (HUF) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP forrás II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: - Rész száma: - Elnevezés: tervezési szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: CTB Mérnökiroda Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fehérló u. 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1112 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12790425 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25136083-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17 000 000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17 790 000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gyarmat u. 30. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12602908-2-42 Hivatalos név: CTB Mérnökiroda Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fehérló u. 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1112 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25136083-2-43 Hivatalos név: Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Váci út 76. 3. emelet Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1133 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689-2-41 Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nimród u. 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11901486-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2016/11/10 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/11 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (857/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: AK21399 Postai cím: Fő tér 3 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Czékó Gábor Telefon: +36 12448225 E-mail: [email protected] Fax: +36 12448226 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda-varosfejleszto.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda-varosfejleszto.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79713000-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest III. ker. belterület 14684 helyrajzi száma alatti, természetben 1036 Budapest Lajos u. 36. "felülvizsgálat alatt" található kivett üzletház, udvar megnevezésű "Kolosy téri Bevásárlóközpont" elnevezés alatt működtett ingatlan (a továbbiakban: bevásárlóközpont) élőerős őrzés-védelmi, azaz vagyonőri, továbbá az ahhoz kapcsolódó, a szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatások teljesítése. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 16898040 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79713000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1036 Budapest, Lajos u. 36. (Kolosy téri Bevásárlóközpont) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest III. ker. belterület 14684 helyrajzi szám alatti, természetben 1036 Budapest Lajos u. 36. „felülvizsgálat alatt” található kivett üzletház, udvar megnevezésű „Kolosy téri Bevásárlóközpont” elnevezés alatt működtetett ingatlan (a továbbiakban: bevásárlóközpont) élőerős őrzés-védelmi, azaz vagyonőri, továbbá az ahhoz kapcsolódó, a szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatások teljesítése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/03 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: S-System Service Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fodros utca 33. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1039 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: W&H Security Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 120. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1034 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25743311-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 16898040 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: (S-System Service Kft. - W&H Security Kft. közös ajánlattevők) S-System Service Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fodros u. 33. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1039 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649-2-41 Hivatalos név: (S-System Service Kft. - W&H Security Kft. közös ajánlattevők) W&H Security Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 120. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1034 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25743311-2-41 Hivatalos név: Rent-Őr Team Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Akácos út 15. Város: Csomád NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2161 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915160-2-13 Hivatalos név: Kelet-Őr Plusz Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Üllői út 283. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1195 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13762232-2-43 Hivatalos név: Creativ Mogul Hungary Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Üllői út 288. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1184

Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23521074-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/12/09 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Szendrő Város Önkormányzata (871/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szendrő Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK16143 Postai cím: Hősök tere 1. Város: Szendrő NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3752 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Istenes Ibolya Telefon: +36-20-218-6920 E-mail: [email protected] Fax: +36-48-560-508 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.szendro.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szociális tűzifa beszerzés 2016 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 03413000-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Szociális tűzifa beszerzés 2016 II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 10700724 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Szociális tűzifa beszerzés 2016 Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 03413000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3752 Szendrő, Borovszky út. 1. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szociális tűzifa beszerzés 2016 628 erdei m3 +/- 5 % elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű kemény lombos vastag tűzifa. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális tűzifa beszerzés 2016 Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/02 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Északerdő Erdőgazdasági Zrt Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Deák Ferenc tér 1. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11071596-2-05 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11963000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 10700724 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szállítás V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Északerdő Erdőgazdasági Zrt Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Deák Ferenc tér 1. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11071596-2-05 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/12/07 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/13 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. (377/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Nemzeti azonosítószám: AK16979 Postai cím: Táncsics Mihály utca 20 Város: Szolnok NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5000 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Zentai Zoltánné gazdasági osztályvezető Telefon: 56/342-633 E-mail: [email protected] Fax: 56/426-202 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): szigligeti.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A Szolnoki Szigligeti Színház helyiségeinek takarítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 90911200-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Szolnoki Szigligeti Színház épületeiben és az azokhoz kapcsolódó területeken felmerülő takarítási feladatok ellátása az intézmény speciális működésének mindenben megfelelő módon, a teljesítéshez szükséges higiéniai anyagok és tisztítószerek biztosításával az alábbiakban részletezettek szerint: a) a nagyszínház épületének teljes körű napi takarítása hétfőtől - vasárnapig 06.00 órától 22.00 óráig: -pince: 111 m² + földszint: 1.179 m² + I. emelet: 754 m² + II. emelet: 854 m² + III. emelet: 276 m² b) Szín-Mű-Hely épületének (műtermekkel összesen: 1178 m² ) teljes körű napi takarítása hétfőtől vasárnapig 06.00 órától 22.00 óráig: c) a szervező és jegyiroda (43 m²) napi takarítása. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17820000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: A Szolnoki Szigligeti Színház helyiségeinek takarítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Szolnok város közigazgatási területe. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Szolnoki Szigligeti Színház épületeiben és az azokhoz kapcsolódó területeken felmerülő takarítási feladatok ellátása az intézmény speciális működésének mindenben megfelelő módon, a teljesítéshez szükséges higiéniai anyagok és tisztítószerek biztosításával az alábbiakban részletezettek szerint: a) a nagyszínház épületének teljes körű napi takarítása hétfőtől - vasárnapig 06.00 órától 22.00 óráig: -pince: 111 m² + földszint: 1.179 m² + I. emelet: 754 m² + II. emelet: 854 m² + III. emelet: 276 m² b) Szín-Mű-Hely épületének (műtermekkel összesen: 1178 m² ) teljes körű napi takarítása hétfőtől vasárnapig 06.00 órától 22.00 óráig: c) a szervező és jegyiroda (43 m²) napi takarítása. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A késedelmi kötbér napi mértéke (%) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: A szolgáltatás díjának nettó összege (Ft/hó) / Súlyszám: 80

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Szolnoki Szigligeti Színház helyiségeinek takarítása Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/22 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: CLEAN-EAST 2000 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Alcsiszigeti út 287. Város: Szolnok NUTS-kód: HU3 Postai irányítószám: 5000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209604331 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23963520-2-16 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17900000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17820000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód:

Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: CEAN-EAST 2000 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Alcsiszigeti út 287. Város: Szolnok NUTS-kód: HU3 Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23963520-2-16 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/12/08 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (686/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Nemzeti azonosítószám: AK07743 Postai cím: Hatvan utca 8-10. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4025 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Tóth Szabolcs Telefon: +36 52410677 E-mail: [email protected] Fax: +36 52316662 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tivizig.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.tivizig.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság x Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79341200-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: - (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

79342000-3

További tárgyak:

79342200-5 79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő által elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök az alábbiak: • kommunikációs terv részletes kifejtése • az OVF működő honlapján aloldal készítése és folyamatos frissítése • szórólapok szerkesztése, grafikai tervezése, kivitelezése, gyártása, eljuttatása a lakosságnak - a projekt ideje alatt 2 alkalommal, különböző tartalmú és ennek megfelelően 2 különböző szerkesztésű szórólap tervezése, 10 000 db gyártása és terjesztése • 2 db lakossági fórum megszervezése és teljes körű lebonyolítása + sajtóközlemények kiküldése + folyamatos sajtófigyelés • 1 db sajtó-nyilvános projektindító rendezvény megszervezése és teljes körű lebonyolítása + sajtóközlemény kiküldése • a projekt során 2 db sajtó-nyilvános lakossági rendezvény szervezése és teljes körű lebonyolítása + sajtóközlemények kiküldése + sajtólista folyamatos frissítése • a beruházáson 1 helyszínen „B” típusú tábla elhelyezése • a beruházáson 2 db „C” típusú tábla elhelyezése

• média felület vásárlása egy országos és egy regionális lapban negyed oldalas hirdetés formájában a projekt kezdetén és zárásakor 2-2- alkalommal • reklám spot készítése 2 alkalommal • dokumentációs fotózás és videófelvételek készítése összesen 6 alkalommal, alkalmanként legalább 50 képpel • 1 db sajtó-nyilvános projektátadó rendezvény megszervezése és teljes körű lebonyolítása + sajtóközlemény kiküldése • a projekt befejezésekor 1 db „D” típusú tábla elhelyezése • eredménykommunikációs anyagok - nyomtatott anyag 2400 db + térképtér feltöltése • reklám- és szóróajándék beszerzése és emblémáztatása - kerámia bögre; jegyzettömb; golyóstoll; összecsukható elemes olvasólámpa; papír ajándékzacskó A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Az M/2. pont szerinti rendezvényszervező szakember alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton (3 év) felüli, rendezvényszervezési területen szerzett tapasztalata évenként 2 pontot ér. 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0- 15-2015- 00006 II.2.9) További információ: II.2.5) Értékelési szempont Minőségi szempont 1. Az M/2. pont szerinti rendezvényszervező szakember alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton (3 év) felüli, rendezvényszervezési területen szerzett tapasztalata évenként 2 pontot ér. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 10 pont. - 30 IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legalacsonyabb összegű ajánlati árat megajánló ajánlattevővel. A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrővidebb időn belűl kőteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkűl meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló dőntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet ősszegét. A bontás során Ajánlatkérő ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, ami nettó 8 648 700,- Ft. A beérkezett ajánlatokban felolvasólapjain feltüntetett nettó ajánlati árak mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét. Ajánlatkérő nem kívánja a fedezetet kiegészíteni. A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8648700 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: IS-Assist Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Károly körút 13-15. A. ép. III. em. 15. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1075 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23168031-2-42 Hivatalos név: FULL 2000 Kft.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dohány utca 48. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1074 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472155-2-42 Hivatalos név: FunkyMedia Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lőcsei u. 16. 2. em. 8. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1147 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23553774-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/12/09 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Váncsod Községi Önkormányzat (705/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Váncsod Községi Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK21053 Postai cím: Kossuth utca 42 Város: Váncsod NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4119 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 54708515 E-mail: [email protected] Fax: +36 54708533 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.vancsod.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Váncsod község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45316110-9 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Váncsod község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 30738780 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: „Váncsod község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45316110-9

További tárgyak:

45311200-2 65320000-2 71220000-6

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Váncsod község közigazgatási területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Váncsod község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” ESCO finanszírozási formában Váncsod község közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 180 hónap időtartamban történő üzemeltetése, karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek. A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 15 éves (180 hónap) határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása. A vonatkozó szabvány szerinti, a műszaki specifikációnak megfelelő lámpatestekkel és műszaki tartalommal történő megtervezése és kivitelezése. Tervezés: A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, előzetes terv alapján és annak megfelelően - a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint - a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedélyessel, a település jegyzőjével történő

jóváhagyatása, a terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte. A kiviteli tervnek ki kell terjednie az alábbiakra is: - Az üzemelő közvilágítási rendszert és az előzetes terv szerinti saját bemérést össze kell hangolni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes legalizációs hálózati térképével. - Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell. - Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában álló elemeiről. - Oszlopszintű leltár az Önkormányzat tulajdonában álló oszlopokra szerelt aktív hálózati elemekről. - Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése. - Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó feszültségmentesítési ütemezés. Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó végleges kiviteli tervekre, azok benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a dokumentációban megadott tanulmánytervnek megfelelő megvilágítási szintet biztosító és legalább a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak megfelelő energia megtakarítást eredményező olyan végleges kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett és ajánlatkérő által elfogadott ajánlatnak megfelelő lámpatestek alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése és szükséges engedélyeztetése az önkormányzati utak esetében a település jegyzőjével, országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak kezelőjével. Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése is. Nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül jogosult az ajánlatkérő által az ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott előzetes tervnek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. Kivitelezés: 1. A jelenlegi közvilágítási rendszer A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 225 db világítótest 13,158 kW beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény felvételű hagyományos lámpa (36, 70, 100, 150 W névleges teljesítménnyel). A megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti, a bővítés a jelenleg üzemelő közvilágítási rendszernek az előzetes tervben megadott műszaki tartalmú kibővítését jelenti. 2. A korszerűsített közvilágítási rendszer A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 225 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki, Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye 13,158 kW-ról legalább 6,7565 kW-ra, éves fogyasztásuk 52500,42 kWh-ról legalább 26958,435 kWh-ra csökken. A korszerűsítés eredményeként létrejövő hálózat lámpatesteinek összes teljesítménye nem haladhatja meg az 6,7565 kW értéket, fogyasztása pedig az 26958,435 kWh értéket. A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi közvilágítási passzív elemek felhasználásával - szükségszerű átépítésével, a bővítés esetén ennek a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - végzett olyan tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az új lámpatestek beépítését, továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási elosztó hálózatra és annak passzív elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED lámpatestek üzemelésre alkalmas állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való illesztések biztosításával. A kivitelezés magában foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek az ajánlatkérő által megjelölt helyre való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek és üzemelésükhöz szükséges anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek szükségszerű cseréjét és átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés alatt szükséges feszültség alatti munkavégzést. A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott LED technológiát jelentő lámpatestek, vagy ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell ajánlatot adnia. Az egyenértékűséget az ajánlatban - a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - igazolni kell. Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel Az ajánlatkérő a Létesítményt részenként, azaz szakaszonként veszi át az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint. A műszaki átadás-

átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói hálózatot üzemeltető engedélyes által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a kivitelezés befejezésével a közvilágítási változás bejelentést a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni és azt az illetékes hálózati engedélyessel jóvá kell hagyatnia. Az eredményes műszaki átadás-átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának eredményes elvégzése, üzemi próba 8 óra folyamatos - meghibásodás nélküli és valamennyi lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő működés. Üzemeltetés és karbantartás - A község utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint. - A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek. - A község közigazgatási területén, 180 hónap át a közvilágítási feladat ellátása. - Ajánlattevő a mindekkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról. - A közvilágítást biztosító berendezések - lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása. Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés mértéke (nap, maximum 15 nap) 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 5 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/29 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Puskin u. 12. Város: Berettyóújfalu NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4100 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 54500004 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 54500382 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12509300-2-09 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 30738780 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Puskin u.12. Város: Berettyóújfalú NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12509300-2-09 Hivatalos név: Villjav Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gizella u. 2. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4030 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Nodix Trade Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Knézich K. u. 17. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4034 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Szatmárvill Kereskedelmi Kft.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dózsa Gy. u. 175. Város: Mátészalka NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4700 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/16 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

VOLÁNBUSZ Zrt. (704/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK08487 Postai cím: Üllői út 131. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1091 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Gábora Zoltán Telefon: +36 14655613 E-mail: [email protected] Fax: +36 14557904 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.volanbusz.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet x Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Emelődarus vontató bérlete Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 16700000-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Bérleti szerződés emelődarus vontató (autómentő) jármű bérletére II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 112500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Emelődarus vontató bérlete Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország területe, esetenként az Európai Unió területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő 1 db (egy darab) emelődarus vontatót (autómentőt) kíván bérelni, mely az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkezzen: • Önerőből képes legyen 80 km/h-s sebességgel tartósan közlekedni. • Vontatmánnyal együtt terepviszonyoktól függetlenül is el tudja érni az 50 km/h-s sebességet. • Motorja legalább 400 kW teljesítményű és EURO VI környezetvédelmi besorolású legyen. • Fékrendszere legyen alkalmas a 18 tonna önsúlyú fékezetlen autóbusszal összekötött járműszerelvényt is biztonsággal megállítani. • Alkalmas legyen emelve vontatáshoz is. Ehhez a gémjének képesnek kell lennie 4m-es kinyúlásnál is legalább 10t-ás terhelést, behúzott gémnél pedig 25t-t. • Ajánlatkérő 40 mm-es lyukátmérőjű szemmel rendelkező vonórúdjaihoz csatlakoztatható legyen. • Meghajtása 8x4 legyen. • A gém része képes legyen az alacsonypadlós autóbuszok vontatására is (aláférjen az autóbusznak). • Képes legyen egyaránt a merevhidas, illetve a független kerékfelfüggesztéssel szerelt autóbuszok emelve vontatására, illetve a 285/70 R19,5-től a 315/80 R22,5-ig mindenféle kerékmérettel szerelt autóbuszok emelve vontatására. • Rendelkezzen a vontató a hátsó részén 2 db, legalább 24t-ás csörlővel, valamint a két oldalán egy-egy legalább 12t-ás csörlővel. • Rendelkezzen digitális tachográffal. • Esetleges külföldi mentések miatt rendelkezzen érvényes nemzetközi vizsgával. • Rendelkezzen érvényes darupapírokkal, emelve vontathatóságról szakértői dokumentációk, Fővizsgálati jegyzőkönyv, Biztonságtechnikai felülvizsgálat.

• Az Ajánlattevő biztosítsa számunkra a karbantartással kapcsolatos tudnivalókat (pl. kis fődarabok és fődarabok olajcsere periódusa, olajak specifikációi). • Vontatáshoz, illetve helyszíni szerelésekhez szükséges elektromos és levegőcsatlakozásokkal rendelkezzen. • szabványos töltőlevegő gyorscsatlakozóval, illetve a vontatmány csatlakoztatásához levegős gyorscsatlakozó fejjel („békafej”, „kutyafej” ABS csatlakoztatási lehetőség) is rendelkezzen a vontatmány féklevegő ellátásához. • Rendelkezzen figyelmeztető jelzéssel a jogszabályoknak megfelelően (forgalmi engedélybe is bejegyezve), fényvisszaverő matricákkal a KRESZ előírásai szerint. • Töltőlevegő rendszere legalább 10 bar-os levegőnyomást tudjon biztosítani. • A hidraulikus darut a gépjármű oldalánál is lehessen kezelni, úgy, hogy a vontatmány végig látható legyen a kezelő személy részére is. • A hidraulikus darut vezeték nélküli kezelőegységgel is lehessen működtetni. • A vezetőfülkéből menet közben is vezérelhető legyen a daru hidraulikája (állítható legyen a magassága pl. a rossz vasúti átjárók miatt). • Automata, vagy automatizált váltóval legyen szerelve. • Retarderrel, vagy ezzel egyenértékű kipufogófékkel rendelkezzen. • Nemzetközi mentések miatt a fülkében legyen hálórész 2 fő részére. • Külső munkalámpákkal legyen felszerelve. • Rendelkezzen kamerával és fedélzeti kijelzővel, hogy tolatáskor, illetve vontatás közben látható legyen a vontató mögötti terület, és a vontatmány. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Ellenszolgáltatás havidíja (Ft/hó) 80 2 A jármű futásteljesítménye (km) 20 Költség szempont – Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Emelődarus vontató bérlete Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/30 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Stilotruck Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Zsókavár utca 48. VIII.em. 32. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1157 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25092402-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 112500000 vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Stilotruck Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Zsókavár utca 48. VIII.em. 32. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1157 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25092402-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (3221/2017) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Módosítás/helyesbítés/visszavonás Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK05766 Postai cím: Kossuth tér 1. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő Telefon: +3642524524 E-mail: [email protected] Fax: +36 42311041 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP 6.3.3-16 kódszámú projekt keretében szimulációs modell elkészítése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71354400-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP 6.3.3-16 kódszámú projekt keretében szimulációs modell elkészítése IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2353 / 2017 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás V.1) A módosítandó vagy megadandó információ V.1.1) A módosítás oka x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát) Szakasz száma: III . 1 . 7 Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A következő helyett: A szerződés finanszírozása a TOP 6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő által helyesen benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a vállalkozási díjat. Az ellenszolgáltatás megfizetése egyebekben a Kbt. 135.§ (1),(5), (6) bekezdéseiben szabályozott módon történik,figyelemmel az Art.36/A §. rendelkezéseire. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Helyesen: A szerződés finanszírozása a TOP 6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Ajánlattevő 1 db részszámla benyújtására jogosult, amennyiben az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontjában leírt - adatszolgáltatás a lehatárolt vízgyűjtő területekre (4. rész), illetve - megalapozó tanulmány elkészítése (3. rész) feladatokat igazoltan teljesítette. A részszámla a nettó ajánlati ár 50%-nak megfelelő összegben nyújtható be. Ajánlattevő végszámla benyújtására a II.2.4.) pontban foglalt valamennyi feladat hiánytalan és szerződésszerű teljesítését követően jogosult. Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő által helyesen benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a vállalkozási díjat. Az ellenszolgáltatás megfizetése egyebekben a Kbt. 135.§ (1),(5), (6) bekezdéseiben szabályozott módon történik,figyelemmel az Art.36/A §. rendelkezéseire. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Szakasz száma: . . Rész száma: A módosítandó szöveg helye: A következő helyett Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: Helyesen Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy: Szakasz száma: IV . 2 . 2 A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő A következő helyett Dátum: 2017/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Helyesen Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Szakasz száma: IV . 2 . 5 Rész száma: A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama A következő helyett: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/03/02 (éééé/hh/nn) Helyesen: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/03/06 (éééé/hh/nn) Szakasz száma: . . Rész száma: A módosítandó szöveg helye: A következő helyett Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: Helyesen Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: Szakasz száma: IV . 2 . 6 A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei A következő helyett Dátum: 2017/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Helyesen Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került. Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Pécsi Ítélőtábla, 3166/2017, Pécsi Ítélőtábla Pf.IV.20.177/2016/16.számú ítélete Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Pécsi Ítélőtábla Pf.IV.20.177/2016/16. szám A Pécsi ítélőtábla a dr. Horváth Éva, dr. Petro Szilvia, dr. Dajka Gabriella és dr. Jánosi Pál jogtanácsosok által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) felperesnek - a dr. Szakály Zoltán ügyvéd (8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 19.) és a Rába Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Katona József utca 27. IV/3., ügyintéző dr. Rába Zsolt ügyvéd) által képviselt Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 1.) I. rendű, Gál és Társasi Ügyvédi Iroda (1Ö55 Budapest, Falk Miksa utca 4.) által képviselt PQS International Hungary Kft. (1095 Budapest, Mester utca 29.) II. rendű, a Kalor-Zala Kft (6762 Sándorfalva, Sövényházi utca 1.) III. rendű, a dr. Takács Tibor ügyvéd (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15. által képviselt Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) IV. rendű, a BűfÖS és Gombocz Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Kinizsi utca 21.-25., Ügyintéző dr. Bűrös László ügyvéd) által képviselt BIOTRONÍK HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. (1124 Budapest Hegyvidék Bevásárló Központ Apor Vilmos tér 11-12.1. eín.) V. rendű, a Mudra Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Arany János utca 9. Ill.em.) által képviselt Novomed Kft (1115 Budapest Fraknó utca 4.VIH/50.) VI. rendű, a Benisch Mészáros, Specht & Partner Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Csaba utca 15., ügyintéző dr. Benisch Gabriella ügyvéd) által képviselt Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyondár utca 1.) VE. rendű, a Széles Ügyvédi Iroda (1112 Budapest, Hegyalja utca 110., ügyintéző dr. Széles László ügyvéd) által képviselt Iconomix Kft (7625 Pécs, Kaposvári út 3.) VIII. rendűV és az Ormai és Társai CMS MC CENNA LLP Ügyvédi Iroda (Ybl Palota Hl. em. 1053 Budapest, Kállai utca 12.), az Okányi Ügyvédi Iroda (1053 Budapest Károlyi utca 12., ügyintéző dr. Okányi Zsolt ügyvéd), valamint a Szilas Ügyvédi Iroda (1053 Budapest Károlyi utca 12., ügyintéző dr. Szilas Péter ügyvéd) által képviselt Rocké (Magyarország) Kft (2040 Budapest, Edison utca 1.) IX. rendű alperesek ellen szerződés érvénytelensége és egyéb iránt indított perében a Zalaegerszegi Törvényszék 2016. október hó 19..napján kelt 4.P.20.483/2016/30. számú ítélete ellen a felperes részéről 36., 38* a II. rendű alperes részéről 39. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta az alábbi ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - fellebbezett részében - részben megváltoztatja, és az I. rendű alperessel szemben - az I. és II. rendű alperes között 2016. február hó 9. napján létrejött szerződés érvényessé nyilvánítása folytán 50.000,- (ötvenezer) forint, -az L és V. rendű alperes között 2014. december hó 22. napján létrejött szerződés érvényessé nyilvánítása folytán 200.000,- (kettőszázezer) forint, -az I. és VI. rendű alperes között 2014. december hó 22. napján létrejött szerződés érvényessé nyilvánítása folytán 400.000,- (négyszázezer) forint, -az I. és VII. rendű alperes között 2014. december hó 22. napján létrejött szerződés érvényessé nyilvánítása folytán 50.000,- (ötvenezer) forint, -az I. és VIII. rendű alperes között 2014. december hó 22. napján létrejött szerződés érvényessé nyilvánítása folytán 50.000,- (ötvenezer) forint, -az I. és IX* rendű alperes áltál kötött, 2015. augusztus hó 1. és október hó 8. napja közti időbeli hatályú szerződés érvényessé nyilvánítása folytán 50.000,- (ötvenezer) forint, összesen 800.000 (nyolcszázezer) forint bírságot szab ki. A keresetet ezt meghaladóan tekinti elutasítottnak. Kötelezi az I. rendű alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 500.000,-(ötszázezer) forint elsőfokú és 50.000,- (ötvenezer) forint másodfokú perköltséget Kötelezi az államot, hogy fizessen meg 15 napon belül a IV.-V.-VI-VII.-VIII.-IX. rendű alpereseknek személyenként 50.000,- (ötvenezer) forint másodfokú perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. Indokolás A felperes Dl97/11/2016.,, D2081/6/2016.,D282/6/2016., D474/7/2016.,D473/7/2016„ D472/7/2Ö16., D471/8/2016., D483/10/2016. számú határozataival megállapította, hogy az I. rendű alperes a közbeszerzési eljárást a Kbt.21.§, 4.§

megsértésével mellőzte a II-IX. rendű alperesekkel kötött szerződések során, és ezért I.rendű alperessel szemben bírságokat szabott ki. Felperes keresetében az alperesek között létrejött szerződések érvénytelenségének megállapítását, az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását és bírság kiszabását kérte a 2015. évi CXLHI.tv. (4,Kbt.) 176.§ (1) bekezdés, 2011, évi CVIILtv. (3.Kbt.) 174.§ (1) bekezdése alapján, Alperesek a szerződések érvényessé nyilvánítását nem ellenezték, ezt meghaladóan a kereset elutasítását kérték. Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével megállapította az I. és II. rendű alperesek által 2016. február hó 9. napján, I. és ÜL rendű alperesek által 2004. június hó 4. napján, I. és IV. rendű alperesek által 2006. január hó 24. napján, I. és V. rendű alperesek által 2014. december hó 22. napján, I. és VI. rendű alperesek által 2014. december hó 22. napján, I. és VII. rendű alperesek által 2014. december hó 22. napján, I. és VIII. rendű alperesek által 2014. december hó 22.napján kötött, valamint az I. és IX. rendű alperesek által kötött, 2015. augusztus 1. -2015. október hó 8. közti időbeli hatályú szerződések érvénytelenségét 4.Kbt. 137.§ (1) bekezdés a) pont, és a 3.Kbt.l27.§ (1) bekezdése alapján, egyúttal azokat megkötésük időpontára visszamenő hatállyal érvényessé nyilvánította, a kereseteket ezt meghaladóan elutasította. Kötelezte a Magyar Államot, hogy fizessen meg a II., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alpereseknek személyenként 50.800,-forint perköltséget. Kifejtette, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményei közül az eredeti állapot helyreállítása a szolgáltatások és termékek jellege miatt fogalmilag kizárt. Kiemelte, hogy a járó és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátását, rehabilitációját és követéses gondozását végző, társadalmi szempontból kiemelkedően jelentős feladatot teljesítő I. rendű alperes a II-IX. rendű alperesek által biztosított szolgáltatásokat, termékeket folyamatosan felhasználta és felhasználja a betegellátás során, ezért a szerződések teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik, így a bíróság által alkalmazható egyedüli jogkövetkezmény a visszamenőleges hatályú érvényessé nyilvánítás. Az elsőfokú bíróság az alperesekkel szemben bírságot nem szabott ki, e körben kifejtette, hogy a bíróság akkor köteles bírságot kiszabni, ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jogsértő szerződést nyilvánítja érvényessé, jelen ügyben azonban a per tárgyát nem közbeszerzési eljárás alapján megkötött, hanem közbeszerzési eljárás mellőzésével létrejött szerződések képezték, ezért nincs bírságolási lehetőség. Utalt arra, hogy a II-IX. rendű alperesekkel szemben eltérő értelmezés mellett sem lehetne bírságot kiszabni, mivel a közbeszerzési eljárás mellőzésével kapcsolatos döntés meghozatalára ráhatásuk nem volt. Megjegyezte, hogy az I. rendű alperes vonatkozásában ebben az esetben felmerülne a kétszeres szankcionálás tilalmába ütközés lehetősége, vagy a közigazgatási eljárásban vele szemben már kiszabott bírságnak a polgári peres bíróság által alkalmazandó bírság összegébe való beszámítása. Megállapította, hogy az I. rendű alperes a perre okot adott, azonban felperes keresete részben volt alapos, ezért a Pp.81 .§ (1) bekezdése szerint felperes és I. rendű alperes viselik a felmerült költségeiket. Álláspontja szerint a II-IX. rendű alperesek a perre okot nem adtak, a felperessel szemben túlnyomórészt pernyertesek lettek, ezért a Pp.78.§ (3) bekezdése alapján a Magyar Állam köteles a perköltséget igénylő II., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alperesek perköltsége megfizetésére. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a felperes és a II, rendű alperes terjesztett elő fellebbezést. Felperes fellebbezésében az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását, az I-IX. rendű alperesekkel szemben bírság kiszabását, valamint az alperesek elsőfokú perköltség megfizetésre kötelezését kérte. Álláspontja szerint 3.Kbt,164.§ (5) bekezdése, 4.Kbt.l76.§ (3) és (5) bekezdése alapján a szerződés érvényessé nyilvánításának objektív jogkövetkezménye a bírság, kiszabása kötelező, a bíróság csak a bírság mértékét mérlegelheti. Utalt arra, hogy a közigazgatási eljárás során kiszabott bírság a Kbt. szabályai megsértésének, a bíróság által kiszabott bírság a szerződés érvényessé nyilvánításának következménye, a két bírság jogalapja, indoka nem azonos, nem eredményez kétszeres szankcionálást. Utalt arra, hogy a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a szerződő felek között kényszerű pertársaság áll fenn, a pervesztes félnek a költségeket viselnie kell.

A II. rendű alperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását, az érvénytelenség megállapítása mellőzését, másodlagosan az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy a II. rendű alperest megelőző vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt szűnt meg az I. rendű alperes takarítási munkáit biztosító szerződés, a betegellátás folyamatos és zavartalan biztosítása tette szükségessé közbeszerzési eljárás mellőzésével az I. és II. rendű alperes szerződéskötését a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig terjedő időre. Felperes a II. rendű alperes fellebbezésével érintett részben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte ellenkérelmében. Az I., IV., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alperes ellenkérelmében a felperes fellebbezésével érintett részben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. A II. rendű alperes a másodfokú tárgyalás megkezdését megelőzően fellebbezését visszavonta. A felperes fellebbezése részben megalapozott. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az elsőfokú eljárás iratai alapján az alábbiakkal kiegészíti: Az I. rendű alperes közbeszerzési eljárás alapján 2006. április hó 12. napján szolgáltatási szerződést kötött a GEG és Társai Kft-vel a Zala Megyei Kórház - belső telephelyén - fekvő és járóbeteg-ellátó egységeinek és egyéb helyiségeinek higiéniai előírásoknak megfelelő napi takarítási munkáinak elvégzésére. Az I. rendű alperes közbeszerzési eljárás alapján 2005. szeptember hó 1.napján szolgáltatási szerződést kötött a Plurál Servicepool Hungary Kft.-vei a külső telephelyének napi takarítási feladatainak elvégzésére határozatlan időre, Az I. rendű alperes 2016. február hó 9. napján hivatkozással arra, hogy a GEG és Társai Kft. 2016. február hó 9. napján a takarítási tevékenységet nem kezdte meg, súlyos szerződésszegés alapján a szolgáltatási szerződést a szerződés VII/3. pontja alapján felmondta, és ugyanezen a napon írásban bejelentette az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK), hogy az egészségügyi intézmény nem maradhat takarítás nélkül, ezért a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, és a szerződés megkötéséig külön megállapodást köt az intézményben szintén takarítási feladatokat ellátó PQS International Hungary Szolgáltató Kft.-vel. Az I. és II. rendű alperes 2016. február hó 9. napján szolgáltatási szerződést kötött a belső telephelyeken napi takarítási munkák elvégzésére, a szolgáltatási szerződés preambulumában az alábbiakat rögzítették: A Zala Megyei Kórház belső telephelyének takarítására közbeszerzési eljárás keretében 2006. április hó 12. napján határozatlan időre szerződés jött létre. A szerződő cég 2016. február hó 9. napján a takarítási tevékenységet nem kezdte meg, és a nap folyamán a takarításra szolgáló eszközöket is elszállította az intézmény területéről. Az egészségügyi közszolgáltatás a fekvő és járóbeteg ellátás folyamatos és zavartalan biztosításának - az egészségügyi intézmény nem maradhat egy napra sem takarítás nélkül - ésszerű megoldása érdekében a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, és a közbeszerzési szerződés megkötéséig a Zala Megyei Kórház az alábbiak szerint külön megállapodást köt az intézményben szintén takarítási feladatokat ellátó PQS International Hungary Szolgáltató Kft.-vel. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D197/11/2016. számú határozatával az I. rendű alperessel szembeni bírság kiszabása során értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a jogsértés már nem reparálható, ugyanis a szerződést a felek megkötötték, figyelembe vette azt is, hogy a beszerzés értéke magasabb, uniós értékhatárt meghaladó érték. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy a jogszabályok kötelezik a betegellátás folyamatossága érdekében az intézmény takarításának biztosítására, továbbá azt, hogy a szerződés megkötésére korlátozott időre, a közbeszerzési eljárás szerződéssel történő lezárásáig került sor. A felperes az I. rendű alperes javára értékelte az eljárás lefolytatását segítő együttműködő magatartását, terhére értékelte, hogy az I. rendű alperessel szemben a Kbt.be ütköző magatartása miatt korábban D720/11/2015. számú határozatában jogsértést már megállapított. Figyelembe vette, hogy a beszerzés nem támogatásból valósul meg, a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció nem kapcsolódhat. Az I. rendű alperes 2016. március hó 18. napján megküldte a Kbt.98.§ (2) bekezdés e) pontja szerint indítani kívánt „vállalkozási szerződés keretében takarítási feladatok ellátása” közbeszerzési eljárás dokumentumait az Állami

Egészségügyi Ellátó Központnak. Az I. rendű alperes 2016. május hó 12. napján az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól a közbeszerzési eljárás indítására vonatkozó előteijesztés és a megküldött dokumentumok mielőbbi elbírálását és jóváhagyását kérte. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya 2016. augusztus hó 17. napján megküldte az I. rendű alperesnek a „vállalkozási szerződés keretében takarítási feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési minőség-ellenőrző tanúsítványt, amely nem támogató tartalmú volt. Az I. rendű alperes 2004. június hó 4. napján közbeszerzési eljárás alapján a Kalor-Center Kft.-vel hőszolgáltatási szerződést kötött, melyben a Kalor-Center Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a fejlesztés üzembe helyezéséig projekt vállalatot hoz létre, a projekt vállalat segítségével a hosszú távú üzemeltetési és szolgáltatási feladatokat látja el. A Kalor-Center Kft. projektvállalata a Kalor Zala Energiaszolgáltató Kft III. rendű alperes, mellyel a hőszolgáltatási szerződést a I. rendű alperes megkötötte. Az I. és III. rendű alperes között létrejött szerződés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D281/6/2016. számú határozata az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a megállapított jogsértés már reparálható, mivel a szerződést a felek megkötötték, azt, hogy a beszerzés értéke magas, uniós értékhatárt meghaladó érték, hogy a beszerzővel szemben a Kbt-be ütköző magatartás miatt korábban D720/11/2015. számú határozatában jogsértést már megállapított. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy a beszerzőt jogszabályok kötelezik a betegellátás folyamatosságának biztosítására, továbbá az eljárás lefolytatását segítő együttműködő magatartását. Figyelembe vette, hogy a beszerzés nem támogatásból valósul meg, a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció nem kapcsolódhat. Az I. rendű alperes 2006. január hó 24. napján határozatlan idejű közszolgáltatási szerződést kötött a IY rendű alperessel. A IV. rendű alperes részvényese Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Zalaegerszeg területén egyéb víziszolgáltató a szerződés megkötésének időpontjában nem volt, s mivel az I. rendű alperes, valamint a víziközmű szolgáltató is önkormányzati tulajdonban volt, nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására. AIV. rendű alperessel kötött szerződés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D282/9/2016. számú határozatában a bírság kiszabásakor az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a megállapított jogsértés már nem reparálható, mivel a szerződést a felek megkötötték, továbbá a beszerzés uniós értékhatárt meghaladó értékét, valamint azt, hogy az I. rendű alperessel szemben a Kbt.-be ütköző magatartása miatt korábban a D720/11/2015. számú határozatban jogsértést már megállapított. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy az I. rendű alperest jogszabályok kötelezik a betegellátás folyamatosságának biztosítására, továbbá az eljárás lefolytatását segítő együttműködő magatartását. Figyelembe vette, hogy a beszerzés nem támogatásból valósul meg, a jogsértéshez már szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció nem kapcsolódhat. Az I. rendű alperes 2011. december hó 29. napján közbeszerzési eljárás lefolytatását követően vállalkozási szerződést kötött az V. rendű alperessel, a szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra. I. és V. rendű alperes 2014. december hó 22. napján a szerződést meghosszabbították. Az I. és V. rendű alperes szerződése kapcsán a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D474/7/2016. számú határozatában az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a megállapított jogsértés már nem reparálható, azt, hogy az I. rendű alperes további beszerzései ellen több jogorvoslati eljárás indult, amely jogorvoslati eljárások jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárultak és a beszerzés értékét is. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy együttműködő magatartást tanúsított, a kért adatszolgáltatást megküldte, valamint azt, hogy a jogsértés megvalósulása óta viszonylag hosszabb idő telt el, és azt, hogy a beszerzőnek betegellátási kötelezettsége áll fenn. Az I. rendű alperes 2011. július hó 12. napján közbeszerzési eljárás alapján szállítási szerződést kötött a VI. rendű alperessel a Haemodinamikai és Elektrofiziológiai anyagok beszerzésére 24 hónap időtartamra. A szerződést I. és VI.

rendű alperes 2014. december hó 22. napján meghosszabbították. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D473/7/2016. számú határozatában az I. és VI. rendű alperes szerződése kapcsán az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a megállapított jogsértés már nem reparálható, a beszerzés értékét, továbbá azt, hogy az I. rendű alperessel szemben további beszerzései miatt több jogorvoslati eljárás indult, amely jogorvoslati eljárások jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárultak. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy együttműködő magatartást tanúsított, a kért adatszolgáltatást megküldte, azt, hogy a jogsértés megvalósulása óta hosszabb idő telt el, a beszerzőnek betegellátási kötelezettsége áll fenn. Az I. és VII. rendű alperes között 2011. június hó 28. napján közbeszerzési nyílt eljárás alapján cementes, cementmentes csípőprotézisek, TOTÁL térdprotézis, csontcement beszerzésére szállítási szerződés jött létre 24 hónap időtartamra. Az I. rendű alperes 2013. május hó 17. napján a szerződés lejárta előtt megküldte a GYEMSZI részére a csípő- és térdprotézisek, csontcement beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumait jóváhagyásra. A GYEMSZI Szakértői Bizottsága 2013. június hó 5. napján küldte meg észrevételeit, az I. rendű alperes 2014. február hó 12. napján szakmai indokolást adott, a szakértő bizottság 2014. március hó 26. napján a szakmai indokolást nem fogadta el, kérte a kiírás módosítását. Az I. rendű alperes 2015. február hó 20. napján jelezte, hogy ebben a formában nem folytatja le az eljárás, új tendert indít, 2015. március hó 15. napján megküldte az ÁEEK. részére az „ortopédiai és traumatológiai implantátumok beszerzése” eljárás indításának jóváhagyásához a dokumentumokat. Az ÁEEK. 2015. június hó 22. napján észrevételeket küldött a szakmai specifikációval kapcsolatban. Az I. rendű alperes szakmai átdolgozás után ismételten felterjesztette az iratokat az ÁEEK részére előzetes engedélyezés céljából. Az I. és VII. rendű alperes által kötött szerződés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága határozatában a pénzbírság kiszabása során az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a jogsértés már nem reparálható, a beszerzés értékét, továbbá azt, hogy az I. rendű alperest érintően további beszerzései miatt több jogorvoslati eljárás indult, amely jogorvoslati eljárások jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárultak. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy közbeszerzési eljárást az ÁEEK. engedélyével indíthat, melyet a kezdeményezés benyújtásáig nem kapott meg, azt, hogy együttműködő magatartást tanúsított, a kért adatszolgáltatást megküldte, a jogsértés megvalósulása óta hosszabb idő telt el, a beszerzőnek betegellátási kötelezettsége állott fenn. Az I. rendű alperes 2011. december hó 29. napján közbeszerzési eljárás alapján szolgáltatási szerződést kötött teleradiológiai szolgáltatásra a VIII. rendű alperessel 36 hónap időtartamra. A felek 2014. március hó 31. napján közreműködői szerződést kötöttek, melyben rögzítették, hogy a szerződést az I. rendű alperes radiológiai osztályán kialakult orvoshiányra tekintettel, a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében szükséges, hagyományos radiológiai tevékenység biztosítása végett kötik meg azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárra figyelemmel a közeljövőben az I. rendű alperes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A felek a közreműködői szerződést 2015. január hó 5. napján aktualizálták. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D471/8/2016. számú határozatában az I. és VIII. rendű alperes között létrejött szerződés kapcsán a bírság kiszabása során az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a megállapított jogsértés már nem reparálható, értékelte a beszerzés értékét, valamint, hogy az I. rendű alperessel szemben további beszerzései miatt több jogorvoslati eljárás indult, amely jogorvoslati eljárások jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárultak. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy az I. rendű alperes közbeszerzési eljárást a GYEMSZI engedélyével indíthat, melyet a kezdeményezés benyújtásáig nem kapott meg, továbbá azt, hogy együttműködő magatartást tanúsított, a jogsértés megvalósulása óta hosszabb idő telt el, az I. rendű alperesnek betegellátási kötelezettsége áll fenn.

Az I rendű alperes 2010. október hó 12.napján közbeszerzési eljárás lefolytatását kővetően a IX. rendű alperessel szállítási szerződést kötött laboratóriumi anyagok szállítására 48 hónap időtartamra. Az I. rendű alperes 2011. augusztus hó 11. napján szállítási szerződést kötött a IX. rendű alperessel laboratóriumi anyagok szállítására 48 hónap időtartamra. Az I. rendű alperes 2013. november hó 20. napján klinikai kémiai vizsgálatok tárgyban közbeszerzési eljárás megindításához megküldte a dokumentumokat a GYEMSZI részére. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó felhívás 2014. április hó 23. napján jelent meg, a IX. rendű alperes nyújtott be ajánlatot, az I. rendű alperes 2014. június hó 19. napján kelt összegzésében jelezte, hogy az eljárás eredménytelen lett, új közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött. Az új műszaki specifikáció összeállítása után 2015. január hó 30. napján küldte meg a szükséges dokumentumokat a GYEMSZI részére. A jóváhagyást követően az ÁEEK. 2015. május hó 27. napján továbbította a miniszterelnökséghez a közbeszerzési eljárás dokumentumait. AIX. rendű alperessel a szerződéskötésre 2015. október hő 9. napján került sor. A 2015. augusztus 1. és 2015. október hó 8. közti időszakban történt beszerzések kapcsán a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D483/10/2016. számú határozatában az I. rendű alperes terhére értékelte, hogy súlyos jogsértés történt, a megállapított jogsértés már nem reparálható, a beszerzés értékét, továbbá, hogy az I. rendű alperessel szemben további beszerzései miatt több jogorvoslati eljárás indult, amely jogorvoslati eljárások jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárultak. Az I. rendű alperes javára értékelte, hogy együttműködő magatartást tanúsított, a döntőbizottság részére a kért adatszolgáltatást megküldte, a jogsértés óta telt el hosszabb időt, és azt, hogy a beszerzőnek betegellátási kötelezettsége áll fenn. Az elsőfokú eljárás során az I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX., rendű alperesek P.20.483/2016/5., 16., 28., 24., 14., 30. sorszám alatt tett nyilatkozataikban és előkészítő irataikban a perrel érintett szerződés érvényessé nyilvánítását kérték, illetve az érvényessé nyilvánítást nem ellenezték. A II. rendű alperes a fellebbezési tárgyalás megkezdését megelőzően a fellebbezését visszavonta, ezért a felperes fellebbezése folytán a másodfokú bíróságnak kizárólag abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az elsőfokú bíróság helyesen mellőzte-e a bírság kiszabását, a felülbírálat fellebbezés hiányában a szerződések érvénytelenségének megállapítására, és érvényessé nyilvánítására nem teijedt ki. A kiegészített tényállásra is figyelemmel tévesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződés esetében a bíróságnak nincs bírságolási kötelezettsége. A polgári bíróság által kiszabandó bírságot a 2008, évi CVIII. törvénnyel módosított 2003. évi CXXIX. tv.(2.Kbt.) 350/C.§ (2) bekezdése szabályozta 2010. január hó 1. napjától, a 350/C.§ (2) bekezdését a 2011. évi XXIX. tv. 2011, április hó 1. napjától módosította. A 2008. évi CVIII. törvénnyel, majd a 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított 350/C.§ (2) bekezdése egyaránt a 2.Kbt. 306/A.§ (3) bekezdésére utalt vissza, mely kiemelkedően fontos közérdek esetére az érvénytelenség hiányának megállapítását lehetővé tette. A 306/A.§ (3) bekezdése viszont a 306/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződésekre volt irányadó, amely magába foglalta a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével megkötött szerződéseket is. A 2.Kbt alapján a bírságot a közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződés esetén is ki kellett szabni, és ez a szabályozási elv nem változott a 2011. évi CVIII. tv. (3,Kbt.), és a 2015. évi CXLIH. tv. (4.Kbt.) alapján indult eljárásokban sem. A 3.Kbt.l64.§ (5) bekezdése a 127.§ (3) bekezdésre utal vissza - kiemelkedően fontos közérdekből érvényessé nyilvánítható a szerződés -, a 127.§ (3) bekezdése viszont valamennyi, a 127.§ (1) bekezdése szerinti szerződésre vonatkozik, így a 127,§ (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződésekre is. A 4.Kbt.l76.§ (5) bekezdése, a 137.§ (3) bekezdése, a 137.§ (3) bekezdése pedig a 137.§ (1) bekezdés szerinti valamennyi szerződésre, így a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződésre is utal, ezért a bírság kiszabása az elsőfokú bíróság által megjelölt okból nem mellőzhető. A továbbiakban azt vizsgálta a másodfokú bíróság, hogy a perbeli szerződésekre a 2., 3,,

4.Kbt. idézett - bírságra vonatkozó rendelkezései - alkalmazhatóak-e. A 2.Kbt.-t módosító 2008. évi CVIII. tv. 108.§ (2) bekezdése szerint a módosított 350/C.§ (2) bekezdése 2010. január hó 1. napján lépett hatályba, és az (1) bekezdés értelmében a törvény rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni. A 3.Kbt. perben alkalmazandó rendelkezései 2012, január hó 1. napján léptek hatályba (3.Kbtl80. § (2) bekezdése), a rendelkezéseket a hatályba lépés után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vita-rendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 4.Kbt. rendelkezéseit a 197,§ (1) bekezdése értelmében a hatályba lépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vita rendezési eljárásokra kell alkalmazni, míg a (2) bekezdés szerint a 3.Kbt. rendelkezéseit a 2015. november hó 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. Az I. rendű alperes a III. rendű alperessel 2004. június hó 4.napján, a IV. rendű alperessel 2006. január hó 24, napján, a 2.Kbt. módosításának hatályba lépése előtt kötött szerződést. Mivel a 2.Kbt módosított rendelkezéseit, illetve a 3., és 4.Kbt.-t a hatályba lépést követően kötött szerződésekre, és az ilyen szerződéssel kapcsolatban kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni, az I. és III. rendű alperes között, valamint az I. és IV. rendű alperes között létrejött szerződés alapján erre irányadó jogszabályi rendelkezés hiányában bírság kiszabásának nincs helye, a III., IV. rendű alperessel szemben és az I. rendű alperessel szemben e szerződések miatt a bírság kiszabására irányuló felperesi fellebbezése ez okból alaptalan. Az I. rendű alperes által a II., V., VI., VII., VIII., és IX, rendű alperesekkel kötött szerződés tekintetében azonban a szerződéskötés időpontja szerint a 3. vagy 4.Kbt-t alkalmazni kell, ezért a bíróságnak bírságot kell kiszabnia, a bírság azonban csak az I. rendű alperessel szabható ki. A 3. és 4. Kbt. az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665/EGK. tanácsi irányelvnek, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 92/13/ EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálta. (3. Kbt. 183.§, 4. Kbt. 201. §). A hivatkozott irányelvek módosításáról szóló 2007/66/EK irányelv 13. pontja szerint a szerződések jogellenes, közvetlen odaítélésének visszaszorítása érdekében hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcióról kell rendelkezni. A 21. és 22. pont az alternatív szankciók alkalmazását úja elő. A módosított 89/665/EGK irányelv 2.e, cikke szerint a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv valamennyi lényeges szempont megvizsgálását követően határozzon arról, hogy a szerződést érvénytelennek kell-e nyilvánítani, vagy alternatív szankciót kell alkalmazni. Az alternatív szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűeknek kell lenniük az irányelv szerint, és a 2.e. cikk (2) bekezdésében kifejezetten nevesített alternatív szankció az ajánlatkérőre kiszabott bírság. A 92/13/EGK irányelv 2.e cikke fentiekkel azonos rendelkezést tartalmaz. A 3.Kbt.l64.§ (5) bekezdéséhez fűzött törvényi indokolás kifejezetten utal a 2007/66/EK irányelv rendelkezéseire, az alternatív szankcióra. Az irányelv a fentiek szerint az alternatív szankció címzettjeként ajánlatkérőt nevesíti azzal, hogy a tagállamok széles mérlegelési jogkört ruházhatnak a

jogorvoslati szervre a tekintetben, hogy valamennyi lényeges tényezőt figyelembe vegyenek, ideértve a jogsértés súlyosságát, az ajánlatkérő magatartását, a szerződés hatályban maradásának mértékét. A 3., 4.Kbt. kifejezetten nem rendelkezik a bírság alanyáról, de a fentiekből, valamint a Kbt. általában meghatározható alanyi hatályából is az következik, hogy az alternatív szankció, a bírság az I. rendű alperessel szemben szabható ki, nincs helye bírság kiszabásának a II., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alperesekkel szemben. A közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozó szervezetek a Kbt. szabályai szerint kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzéseiket a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, nyilvános ellenőrizhetősége, a verseny biztosítása érdekében. A bírság szankció célját tekintve a Kbt, alanyi hatálya alá tartozókat hivatott a jogkövető magatartásra szorítani, amely a Kbt. előírásainak betartását kell jelentse. (Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.106/2015/7.) A 4, számú közbeszerzési törvényhez a fűzött kommentár (ujjogtar.hu kommentár a közbeszerzési törvényhez) is utal arra, hogy a bírságot az ajánlatkérővel szemben lehet kiszabni, nincs lehetőség egyetemleges kötelezésre (bírságolásra) ezért a II., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alperesekkel szemben a bírság kiszabására irányuló fellebbezés alaptalan. A bíróság által kiszabott bírság nem jelenti a kettős értékelés alaptörvényi tilalmának („ne bis in idem”) megszegését. A kettős szankció tilalma azt jelenti, hogy nem lehet több büntető jellegű joghátránnyal sújtani ugyanazt a személyt ugyanazon tény- és jogalapon, ugyanazon védett jogi érdek védelme érdekében. A döntőbizottság és a bíróság által kiszabott bírság ugyan ugyanazt a védett jogi érdeket szolgálja: a legsúlyosabb közbeszerzési jogsértések elleni fellépést, eltérő azonban a tény- és jogalap, mivel a döntőbizottsági bírság a jogszabálysértés, a bíróság által kiszabott bírság viszont az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánításának következménye, a szerződéses jogviszony felszámolása helyett alkalmazott alternatív szankció. Az I. rendű alperessel szembeni bírság összegét a másodfokú bíróság a kiegészített tényállásban rögzített körülményeket figyelembe véve állapította meg, tekintettel volt az elkövetett jogsértés tárgyi súlyára, az ajánlatkérő kellő körültekintése az elkövetett közbeszerzési jogsértésnél, az ajánlatkérő jogsértéshez fűződő tudati viszonyára, és arra is, hogy az adott helyzetben a jogkövető magatartás mennyiben érintette volna az ajánlatkérő működőképességét. A fentiekre tekintettel az I. és II. rendű alperes szerződéskötése körében a másodfokú bíróság értékelte azt, hogy az I. rendű alperes korábbi szolgáltatójával kötött szerződése alapján a szolgáltatás súlyos szerződésszegés miatt azonnali hatállyal 2016. február hó 9. napján megszűnt, az I. rendű alperesnek az egészségügyi közszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében azonnal intézkednie kellett a takarítási szolgáltatás ellátása érdekében. Az I. rendű alperes kényszerhelyzetben kötötte meg a szerződést, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig terjedő időre, és egyidejűleg erről az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban ÁEEK) tájékoztatta, majd megküldte a közbeszerzési eljárás dokumentumait az ÁEEK részére. Mindezen körülményeket együttesen mérlegelve a másodfokú bíróság - figyelemmel a döntőbizottsági eljárás során kiszabott bírságra összegére is - az I. rendű alperessel szemben 50.000,forint bírságot szabott ki. Az I.-V., és az I.-VI. rendű alperesek szerződése tekintetében a másodfokú bíróság értékelte az I. rendű alperes mint egészségügyi intézmény költségvetését jelentősen megterhelő, már kiszabott 700.000,- és 1.200.000,- forint összegű bírságot, figyelembe vette, hogy az I. rendű alperes közbeszerzései tekintetében a 46/2012.(111.28.) Kormányrendelet, 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján a közbeszerzéséért felelős miniszter, a GYEMSZI, illetve ÁEEK jár el ellenőrzési és engedélyezési jogkörben. A másodfokú bíróság ezért az I. rendű alperessel szemben a közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság 30 %-a körüli összegét találta indokoltnak kiszabni, ezért az I. és V. rendű alperes szerződése kapcsán 200.000,- forint, az I. és VI. rendű alperes közötti szerződés alapján 400.000,- forint bírságot szabott ki. A VII. rendű alperessel kötött szerződésnél értékelte a másodfokú bíróság, hogy az I. rendű alperes már a 2011. június hó 28.-i szerződés lejárta előtt meg kívánta indítani a közbeszerzési eljárást, ennek dokumentumait 2013. május hó

17. napján megküldte a GYEMSZI-nek, majd az ÁEEK részére, és a VIII. rendű alperessel kötött szerződésnél is értékelni kellett azt, hogy az I. rendű alperes intézkedni kívánt a közbeszerzési eljárás megindítása iránt, a IX. rendű alperes esetében 2013. november hó 20. napján megküldte a dokumentumokat a GYEMSZI-nek, majd az ÁEEKnak is, intézkedései révén a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződés időtartama viszonylag rövid -2015, augusztus 1.- október 8. két hónap volt. Mindhárom szerződésnél értékelte a másodfokú bíróság a döntőbizottság által már kiszabott pénzbírságot (850.000,-, 480.000,- és 320.000,- forint) és ezen körülmények mérlegelésével szerződésenként 50.000,- forint - 50.000,- forint bírságot szabott ki az I. rendű alperessel szemben. Fentiekre tekintettel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - fellebbezett részében a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján - részben megváltoztatta, és az I. rendű alperessel szemben a II., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alperesekkel megkötött szerződések érvényessé nyilvánítása folytán bírságot szabott ki. A bírságot a 11/2014. (XII.13.) IM. rendelet 7. § (1) bekezdés cb./pontja értelmében a Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatala felhívására, a felhívásban megjelölt módon és számlára kell megfizetni. A megváltozott ítéleti rendelkezésre is figyelemmel tévesen döntött az elsőfokú bíróság a felperes és I. rendű alperes tekintetében az I.-II. rendű alperesek közötti szerződésre vonatkozó kereset körében az elsőfokú perköltségről. A felperes a szerződés érvénytelenségének megállapítását, az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását és bírság kiszabását kérte. A felperes keresete az I. rendű alperessel szemben alapos volt, az érvénytelenséget a bíróság megállapította, az érvénytelenség egyik jogkövetkezményét alkalmazta, vele szemben bírság kiszabására került sor, így a Pp.78.§ (1) bekezdése alapján az I. rendű alperes, mint pervesztes köteles a felperes elsőfokú perköltsége megfizetésére. A felperest megillető elsőfokú perköltség mértékét a másodfokú bíróság a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3.§ (6) bekezdésével, a jogszabály szerint megállapítható pertárgy értéken alapuló díj mérséklésével állapította meg, figyelemmel arra, hogy az ügyben bizonyítás lefolytatására nem került sor, a kereset egy tárgyaláson érdemben elbírálható volt, így megítélése szerint a kifejtett jogi tevékenységgel arányban álló munkadíj 500.000,- forint. Helyesen döntött az elsőfokú bíróság a II., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alpereseket megilleti elsőfokú perköltségről. A II. VI.-IX. rendű alperesek nem ellenezték az érvényessé nyilvánítást, tartalmában a jogszabálysértés, érvénytelenség tényét nem vitatták. Az alperesek a Pp.51.§ a) pontja alapján kényszerű pertársak, azonban a perre érdemi nyilatkozatuk szerint okot nem adtak, és a követelést - a szerződés érvénytelenségét - az első tárgyaláson azonnal elismerték, ezért költséget a Pp.80.§ (1) bekezdése alapján, a Pp. 78. § (3) bekezdés szerint az állam köteles megfizetni. fezlelte a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú bíróság a felperes költségmentessége folytán feljegyzett kereseti illetékről nem rendelkezett, azonban ennek indokát nem adta, kiegészíti ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének indokolását az alábbiakkal: A szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a pertárgy értékét a szerződésben kikötött szolgáltatás értéke határozza meg (5/2013. Polgári Jogegységi Határozat, EBH2000. 335., BH2001. 132.szám), ezért a feljegyzett illeték keresetenként 1.500.000,- forint (8x1.500,000,- forint, összesen 12.000.000,- forint). A 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján a II.-IX. rendű alperesek a feljegyzett illeték viselésére nem kötelezhetők, mivel a fent már kifejtettek szerint elsőfokú perköltség viselésére nem kötelesek. A pervesztes I. rendű alperes illetékmentessége folytán ezért a feljegyzett illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14. §- szerint az állam viseli. A felperes fellebbezése a bíróság mérlegelésétől függő bírság kiszabására irányult, ezért a másodfokú bíróság álláspontja szerint ebben az esetben nem határozható meg a fellebbezési pertárgyérték, a feljegyzett illeték az Itv.39.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 48.000,- forint, melyet az I. rendű alperes illetékmentessége folytán az állam visel a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14. §-a szerint.

A fellebbezés az I. rendű alperessel szemben eredményes volt, ezért a másodfokú bíróság az I. rendű alperest kötelezte a felperes javára perköltség megfizetésére, melynek mértékét a 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet 3.§ (3) bekezdés és (5) bekezdése alapján állapította meg. A IV., V., VI., VII., VIII., IX. rendű alperesekkel szembeni fellebbezés eredménytelensége folytán az állam köteles a IV-IX. rendű alperesek másodfokú - a 32/2003.(VIII.22.) IM 3.§ (3) és (5) bekezdése szerinti perköltsége megfizetésére. Pécs, 2017. február 9. Dr. Kovács Ildikó s.k. a tanács elnöke, Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva s.k. előadó bíró, Dr. Berki Csilla s.k. bíró