KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

2016

139

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

2016. 12.02

1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu [email protected]

TARTALOM HIRDETMÉNYEK Eljárást megindító felhívás/2015 BKV Vasúti Járműjavító Kft. (CNC megmunkáló központ és kapcsolódó szolgáltatások beszerzéseeljárást megindító felhívás KÉ - K. É. - 14642/2016) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Hídfelújítás III. 2016 - Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása - K. É. - 14875/2016) Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 Alap Község Önkormányzata (Hűtőkamra beszerzése Alap Község Önkormányzata részére - K. É. 14814/2016) AquaJet Zrt (Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása - K. É. - 14737/2016) Balaton Dock Kft (Tájékoztató az eljárás eredményéről - A „Környezettudatos kikötő kialakítása érzékeny ökoszisztémájú tavakon” című projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment beszerzése tárgyú eljárásban - K. É. - 14423/2016) BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (Eljárás eredményéről szóló tájékoztató Ragasztóanyagok beszerzése 2 részben - 2. rész - K. É. - 14393/2016) Budapest Film Zrt. („Földgáz beszerzés”-tájékoztató az eljárás eredményéről. - K. É. - 14678/2016) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1039 Budapest, Víziorgona utca 7. szám alatti telephelyének teljes körű felújítása” - K. É. - 14950/2016) Budapest Főváros Kormányhivatala (Eredménytájékoztató - KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a 1146 Budapest, Thököly út 82. szám alatti épületben - K. É. - 14817/2016) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről; Vállalkozási szerződés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása ellátása tárgyában - K. É. - 14369/2016) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Kerületi Építési Szabályzat elkészítésével kapcsolatos tervezési feladatok - K. É. - 14633/2016) Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (Kegyeleti Textiltermékek beszerzése 2017-2018 - Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 14575/2016) Budapesti Zsidó Hitközség (Vállalkozási szerződés keretében a 1075 Budapest, Síp u. 12. szám alatti ingatlanon álló épület homlokzatának felújítása - K. É. - 14878/2016) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (TE-Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása - K. É. - 14692/2016) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (Fuvarozási feladatok ellátása Dunaújváros területén Eredménytájékoztató - K. É. - 14739/2016) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (Tájékoztató az eljárás eredményéről (SZI-163) - K. É. - 14882/2016) FÁBER Kft. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - „Ellenőrzési szolgáltatás” - K. É. - 14526/2016) Fegyvernek Város Önkormányzata („Fegyvernek város startmunka mezőgazdasági program eszközbeszerzése” - K. É. - 14876/2016)

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság („KEHOP 4.2.0. azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére” - K. É. - 14626/2016) Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. („Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” - K. É. - 13677/2016) Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás (Kiegészítő szennyvízbekötések Zsombó - 2016 eredménytájékoztató - K. É. - 14578/2016) Füzesabony Város Önkormányzata („Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem” - K. É. 14675/2016) Gyömrő Város Önkormányzata (orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről - K. É. - 14713/2016) Interfruct TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. (Hűtőrendszer beszerzése és kialakítása - 2016 eredménytájékoztató - K. É. - 14888/2016) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest VIII. kerület Dugonics utca 11. szám alatti lakóépület tűzfalak és kapcsolódó épületszerkezetek felújítása - K. É. 14310/2016) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest VIII. kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206 ) épület bontásának kivitelezésére - K. É. - 14574/2016) Kaposvári Egyházmegye (Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 14627/2016) Legfőbb Ügyészség (Az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentum kezelő rendszernek a Központi rendszer által küldött visszaigazolások kezeléséhez kapcsolódó szoftver-fejlesztése - K. É. 14582/2016) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Tájékoztató az eljárás eredményérőlVállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira. - K. É. 14670/2016) Magyar Állami Operaház (Balettcipők és egyéb tánckellékek beszerzése a Magyar Állami Operaház részére - tájékoztató eljárás eredményéről - K. É. - 14570/2016) Magyar Államkincstár (Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztés tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása-Táj.elj.eredm. - K. É. 14685/2016) Magyar Képzőművészeti Egyetem (Tervezési szolgáltatások - K. É. - 14655/2016) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1085 Budapest, József körút 27. (hrsz.: 36419) épület homlokzatának felújítása - K. É. - 14879/2016) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (Adásvételi szerződés 1 db Flow - cytométer készülék szállítására - K. É. - 13841/2016) MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről Vállalkozási szerződés SF6 gáz szigetelésű, fémtokozott megszakítók felújítására - K. É. - 14781/2016) MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. („Tanúsított iratkezelő szoftver szállítása és bevezetése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. számára” eredménytájékoztató - K. É. - 14811/2016)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eredménytájékoztató - "TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon” Műszaki ellenőrzés - K. É. 14661/2016) Miskolci Egyetem (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Erzsébet utalvány beszerzése - K. É. 14354/2016) Miskolci Egyetem (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Rezsióradíj alapú vállalkozási szerződés - K. É. - 14563/2016) MTA WIGNER FK (Ultrarövid impulzusú, femtoszekundumos lézer beszerzése, eredmény - K. É. 14621/2016) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosítószámú projekt keretében IP Centrex rendszer bővítése - K. É. - 14095/2016) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (TEE - A MOP keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása valamint a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok ellátása - K. É. - 14689/2016) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Kispéldányszámú nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére - szolgáltatás megrendelése - K. É. - 14232/2016) Országgyűlés Hivatala (Az „Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (649/2016.)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató - K. É. - 14606/2016) Pécsi Tudományegyetem (Tájékoztató eljárás eredményéről - Asztali ultracentrifuga beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00011 jelű pályázata keretein belül - K. É. - 14748/2016) Pest Megyei Kormányhivatal (Eredménytájékoztató - Pest Megyei Kormányhivatal 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. sz. alatti épületének energetikai felújítása - K. É. - 14611/2016) Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (Tájékoztató az eljárás eredményéről;1.rész: Szállítási szerződés 1 db új, vezetői személygépjármű és 2.rész: Szállítási szerződés 1 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű beszerzése - K. É. - 14530/2016) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények felelősségi körébe tartozó intézmények földgáz ellátása földgáz-kereskedelmi szerződés keretében eljárás eredménye tájékoztató - K. É. - 14102/2016) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (UH KÉ táj. (SZSZBMK) - K. É. 14646/2016) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Járási hivatal építése - K. É. - 14550/2016) Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (Útszóró só beszerzésére adásvételi szerződés keretében - K. É. - 14880/2016) Székkutas Község Önkormányzata (Komplett térfigyelő rendszer telepítése - K. É. - 14953/2016) Szuha Község Önkormányzata (Szuha község csapadékvíz elvezetése 2016 - K. É. - 14952/2016) Tahitótfalu Község Önkormányzata (Eredménytájékoztató hirdetmény - "Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák" - K. É. - 14697/2016) Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 14782/2016) Városföld Község Önkormányzata (Ravatalozó építése 166,52 m2 alapterülettel a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel Városföld Község közigazgatási területén - K. É. - 14571/2016) Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tájékoztató a szerződés módosításáról - „Általános iskolák felújítása 2016” - K. É. - 14945/2016) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tájékoztató a szerződés módosításáról - „Szociális, egészségügyi és egyéb intézmények felújítása 2016” - K. É. - 14946/2016) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata („TOP-6.1.5-15 azonosítószámú, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás keretében” Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítésének kivitelezése” - 1.sz. szerződésmódosítás - K. É. 14994/2016) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata („Sóstói Múzeumfalu fejlesztése kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése” - 2.sz. szerződésmód. - K. É. - 14995/2016) Pázmány Péter Katolikus Egyetem (TSzM - Program menedzsmenttel (PMO) és minőségbiztosítással (QA) kapcsolatos tanácsadás - K. É. - 14984/2016) Pázmány Péter Katolikus Egyetem (TSzM PPKE részére ügyfél oldali funkcionális projektmenedzseri feladatok ellátása - K. É. - 14986/2016) Pázmány Péter Katolikus Egyetem (TSzM - PPKE HR terület szervezetfejlesztés - K. É. - 14987/2016) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (Térfigyelő Kamerarendszer kiépítése Pétfürdőn - 1. sz. szerződés módosítás - K. É. - 14759/2016) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (2016. évi útburkolat rekonstrukció II. - K. É. - 14890/2016) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata („A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése II.” szerződésmódosítás - K. É. - 14915/2016) Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (Tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. 14981/2016) Vasmegyer Község Önkormányzata (A „Vasmegyeri Ravatalozó építése” című projekt kivitelezése - K. É. - 14919/2016) Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat („Múzeum krt. 21. alatti műemlék lakóépület II. és III. emelete feletti födémek részleges cseréje” (er. táj.) - K. É. - 14591/2016) EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás VII. sz. eljárás T.E.E. - K. É. - 14414/2016) Fővárosi Bíróság ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.32.042/2015/16. számú ítélete (K. É. - 14908/2016) Kúria Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 (K. É. - 14907/2016)

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (14642/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Eljárást megindító felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft. Nemzeti azonosítószám: AK10437 Postai cím: Fehér út 1/b. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1106 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Németh Zoltán ügyvezető Telefon: +36 14345302 E-mail: [email protected] Fax: +36 14345303 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/ CNCmegmunkalokp/ (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Peterdi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szent László u. 3/c, 3. ajtó (bejárat a Mór u. felől) Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1135 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Peterdi Anikó Telefon: +36 17873280 E-mail: [email protected] Fax: +36 17808358 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1106 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Németh Eszter Telefon: +36 1 4345302 E-mail: [email protected] Fax: +36 1 4345303 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet x Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek x Egyéb tevékenység: Járműjavítás II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Függőleges főorsójú CNC vezérlésű megmunkáló központ és kapcsolódó szolgáltatások Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés

42612000-9

Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére függőleges főorsójú CNC vezérlésű megmunkáló központ és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése. II.1.5) Becsült érték: 27345000 Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Függőleges főorsójú CNC vezérlésű megmunkáló központ és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42612000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Függőleges főorsójú CNC vezérlésű megmunkáló központ és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése keretében a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás fejezetében részletesen meghatározott műszaki leírás szerint. A megmunkáló központ főbb műszaki paraméterei: Mozgástartomány: • X-tengely: 1000-1200 mm • Y-tengely: 500-650 mm • Z-tengely: legalább 500 mm • Szimultán vezérelt tengelyek száma: 3 Asztal kialakítás: • Asztal hossza: legalább 1000 mm • Asztal szélessége: legalább 500 mm • Asztal terhelhetősége: legalább 700 kg Főorsó: • Maximális főorsó fordulatszám: legalább 10.000 fordulat/perc • Tartós/ (rövid távú) maximális főorsó teljesítmény: legalább 11/(15) kW Forgácsolási előtolás maximuma (X/Y/Z): legalább 10.000/10.000/10.000 mm/perc Gyorsjárat (X/Y/Z): legalább 15.000/15.000/15.000 mm/perc Szerszámozás: • Szerszámbefogó típusa: BT40/ISO40, vagy BT50/ISO50 • Szerszámtár: legalább 24 tárhelyes • Szerszám átmérő: A berendezés legalább 80 mm (150 mm, ha a szomszédos tárhely üres) átmérőjű szerszámok befogadását tegye lehetővé. • Szerszám hossz: A berendezés legalább 200 mm hosszúságú szerszámok befogadását tegye lehetővé. • Szerszám tömeg: A berendezés legyen képes legalább 6 kg tömegű szerszámok befogadására • Szerszámhűtés: Főorsón keresztüli hűtés • Szerszámtörés figyelő: igen • Forgácskihordó: igen

Vezérlés: FANUC vagy Heidenhain vagy ezzel egyenértékű Ajánlattevő feladatát képezi a fenti termékek szállításán túl, üzembehelyezése és tesztüzeme, valamint 3 fő dolgozó 8 óra/fő betanítása, továbbá a 3 éves jótállás időszakára megelőző, tervszerű karbantartási feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás fejezetében valamint a Szerződéstervezet fejezetében részletesen meghatározottak szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 2 Megajánlott termék esetében a szimultán vezérelt tengelyek száma 4 vagy 3 tengelyes esetén a 4. elő van készítve (a 4. tengelyhez a jeladás a vezérlőben ki van építve) (igen/nem) 7 3 Megajánlott termék esetében hány mm/perc a forgácsolási előtolás maximuma (X/Y/Z) mindhárom tengely mentén (min. 10.000mm/perc max. 20.000 mm/perc ) 7 4 Megajánlott termék esetében hány mm/perc a gyorsjárat (X/Y/Z) mindhárom tengely mentén (min. 15.000mm/perc max. 30.000 mm/perc ) 7 5 Megajánlott termék FANUC vagy Heidenhain vezérléssel rendelkezik (igen/nem) 7 6 Ajánlattevő vállalja-e a teljesítést (kivéve a karbantartási szolgáltatást) 2016. február 28. napját megelőzően (igen/nem) 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Teljes ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 27345000 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/03/31 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.vjsz.hu/beszerzes1/ kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/CNCmegmunkalokp/ honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. A regisztrációs lapot a 36 1 780-8358 fax számra, vagy a [email protected] e-mail címre kell megküldeni. Ajánlatkérő a postai illetve a közvetlen kézbesítés útján történő megküldést nem biztosítja.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó! A fentiekre tekintettel az elektronikus úton történő megküldés esetén legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. Ajánlatkérő kéri, hogy a regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul küldjék meg az érdeklődő gazdasági szereplők, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata ha haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, és ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t, és ebben az esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód: • Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. • A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015 . Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. • A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző (jelen felhívás VI.4. pontjában) 36 hónapban teljesített (a szerződést kötő másik fél a teljesítésigazolást kiállította) szállításaira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 23. § -ában meghatározott módon és tartalommal kiállított referenciaigazolással/ referencia nyilatkozattal köteles igazolni azzal, hogy a

referenciaigazolás(ok)ban/ referencia nyilatkozat(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiség adatot. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három éves (36 hónapos) időszakban teljesített (és a szerződést kötő másik fél a teljesítés igazolást kiállította) 1 db CNC megmunkáló központ szállítására és helyszíni üzembe helyezésére és legalább 2 fő kezelő személyzet betanítására vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: A dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér. Késedelmi kötbér mértéke: az adott részfeladatara vonatkozó nettó ajánlati ár 1%-a/nap 1-5. nap vonatkozásában, míg a 6. naptól nettó ajánlati ár 2%-a/nap Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: az adott részfeladatara vonatkozó nettó ajánlati ár 10%-a Meghiúsulási kötbér mértéke: teljes nettó ajánlati ár 15%-a Jótállás: min 36 hónap, maximum ajánlattevő ajánlat szerint A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő előleget nem fizet, ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét a közbeszerzési dokumentum szerződés tervezet fejezet szerint biztosítja. Szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésben meghatározottak szerint, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szerint. Nyertes ajánlattevő a karbantartási szolgáltatás vonatkozásában negyedévenkénti számlázásra jogosult, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szerint Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak: o az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-ban foglaltak, o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő kizárja a közös gazdálkodó szervezet létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást) Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2016/12/13 (éééé/hh/nn) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § szerint VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017. augusztus VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: A legjobb ár-érték arány kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) részszempont esetében: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével. P = Avizsgált - Alegrosszabb (Pmax - Pmin) + Pmin Alegjobb - Alegrosszabb ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: 60 Alegrosszabb: 36 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 60 hónap. Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 36 hónap. A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata. Megajánlott termék esetében a szimultán vezérelt tengelyek száma 4 vagy 3 tengelyes esetén a 4. elő van készítve (a 4. tengelyhez a jeladás a vezérlőben ki van építve) (igen/nem) résszempont esetében: pontozás. Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik: Megajánlott termék esetében a szimultán vezérelt tengelyek száma 4 vagy 3 tengelyes esetén a 4. elő van készítve (a 4. tengelyhez a jeladás a vezérlőben ki van építve) (igen/nem) Adható pontszám Igen: Ajánlattevő által megajánlott termék esetében a szimultán vezérelt tengelyek száma 4 vagy 3 tengelyes esetén a 4. tengely elő van készítve, azaz a 4. tengelyhez a jeladás a vezérlőben ki van építve 100 Nem: Ajánlattevő által megajánlott termék esetében a szimultán vezérelt tengelyek száma 3 tengelyes és a 4. tengely NINCSEN előkészítve 1 Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (7) szorzata. Megajánlott termék esetében hány mm/perc a forgácsolási előtolás maximuma (X/Y/Z) mindhárom tengely mentén (min. 10.000mm/perc max. 20.000 mm/perc ) részszempont esetén: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével. P = Avizsgált - Alegrosszabb (Pmax - Pmin) + Pmin Alegjobb - Alegrosszabb ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: 20.000 Alegrosszabb: 10.000 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 20.000. Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 10.000. A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen részszempont esetében, amennyiben forgácsolási előtolás maximuma (X/Y/Z) mindhárom tengely mentén nem azonos, abban az esetben a legrosszabb forgácsolási előretolási értékét veszi figyelembe. Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (7) szorzata. Megajánlott termék esetében hány mm/perc a gyorsjárat (X/Y/Z) mindhárom tengely mentén (min. 15.000mm/perc max. 30.000 mm/perc) részszempont esetén: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével. P = Avizsgált - Alegrosszabb (Pmax - Pmin) + Pmin Alegjobb - Alegrosszabb ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: 30.000 Alegrosszabb: 15.000 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 30.000. Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 15.000. A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen részszempont esetében, amennyiben gyorsjárat (X/Y/Z) mindhárom tengely mentén nem azonos, abban az esetben a legrosszabb gyorsjárati értékét veszi figyelembe. Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (7) szorzata. Megajánlott termék FANUC vagy Heidenhain vezérléssel rendelkezik (igen/nem) részszempont esetében: pontozás.

Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik: Megajánlott termék FANUC vagy Heidenhain vezérléssel rendelkezik (igen/nem) Adható pontszám Igen: Ajánlattevő által megajánlott termék FANUC vagy Heidehaim vezérléssel rendelkezik 100 Nem: Ajánlattevő által megajánlott termék nem FANUC vagy Heidehaim vezérléssel rendelkezik, hanem attól értérő a vezérlése 1 Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (7) szorzata. Ajánlattevő vállalja-e a teljesítést (kivéve a karbantartási szolgáltatást) 2016. február 28. napját megelőzően (igen/nem) részszempont esetében: pontozás. Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik: Ajánlattevő vállalja-e a teljesítést (kivéve a karbantartási szolgáltatást) 2016. február 28. napját megelőzően (igen/nem) Adható pontszám Igen: Ajánlattevő vállalja, hogy a megajánlott terméket leszállítja, üzembehelyezi, elvégzi a tesztüzemet, továbbá a 3 fő dolgozót 8 óra/fő időben betanítja a megadott, vállalt 2017. február 28. napját megelőző időpontig 100 Nem: Ajánlattevő NEM vállalja, hogy a megajánlott terméket leszállítja, üzembehelyezi, elvégzi a tesztüzemet, továbbá a 3 fő dolgozót 8 óra/fő időben betanítja a megadott 2017. február 28. napját megelőző időpontig 1 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen részszempont nem érinti és nem vonatkozik a tervszerű, megelőző karbantartásra, amelyet ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint az ott meghatározott ideig kell ellátnia. Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (5) szorzata. Az Ár (Teljes ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)) részszempont esetében: fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem kapja a maximálisan adható pontszámot (100), a többi arányosítással kevesebbet. A legalacsonyabb ajánlati elem kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül meghatározásra, a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / ba) fordított arányosítás pontban meghatározott képlet segítségével P= Alegjobb x (Pmax-Pmin) + Pmin Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felsőhatára Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (80) szorzata. VI.3.3) Az ajánlati biztosíték Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.4 ) További információk: 1) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: - Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.

- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését. - Amennyiben nem hirdetményben közzétett - azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (lásd. jelen felhívás I.1 pont). A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. - Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. - Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt, és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási szabályok alkalmazása nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. 2) A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 71. § alapján van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3) Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig a fentiek szerint a megadott helyszínen benyújtásra/ átvételre kerültek. Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba való bejutás és adminisztráció időigényét. 4) A III.1.3.) szerinti alkalmassági követelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 5) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének - a jelen felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, azaz a regisztrációs lapot a jelen felhívás II.2.13. pontjában megadott szerint megküldték Ajánlatkérő részére. 6) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 7) Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 8) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áru esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő egy darab gépet szerez be. 9) Az eljárást megindító felhívás II.2.7 pontjában meghatározott határidő a termékek szállításának, üzembehelyezésének és tesztüzemének, valamint 3 fő dolgozó 8 óra/fő betanításának teljesítési határideje. Kezdés: szerződéskötéskor. 10) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri: 10.1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatai. (A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag eredeti példányban nyújtható be.) 10.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján). 10.3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozata. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

10.4. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 10.5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának) egyszerű másolatát - azok részről, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek. Nem cégformában működő ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolati példányát. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírásimintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá.) Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, továbbá a meghatalmazó aláírási címpéldánya (vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-minta) másolatát kell csatolni az ajánlathoz. 10.6. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, úgy az ajánlattevőnek az erről szóló nemleges nyilatkozatát kell benyújtania. 10.7. Közös ajánlattevőkre vonatkozó szabályok. Közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, azaz nem elegendő, ha az adott, közös ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatot a kijelölt szervezet csak saját nevében írja alá! A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a Szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint a nevezett nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. 10.8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 10.9 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet elfogadásáról. 10.10. Adott esetben: Az ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk - üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg.

VI.4)

• Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. • Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem nyilvánítható üzleti titokká a Kbt. 44. § (2)(3) bekezdésében foglaltak az ott meghatározottak szerint. • Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem kell csatolnia. 10.11. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat két részből áll: kereskedelmi ajánlatból (ártáblázat) valamit műszaki ajánlatból. 11) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 12) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 13) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 14) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 15) A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban és a dokumentációban a „321/2015. Korm. rendelet” rövidítés alatt a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet értendő. Egyebekben a felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései, a 321/2015. Korm. rendelet rendelkezései illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (14875/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Eljárást megindító felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca 7-13. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell Telefon: +36 18199171 E-mail: [email protected] Fax: +36 18199540 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozut.hu (http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/ AllItems.aspx) (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Matrix Audit Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Poroszlay út 27 Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland Telefon: +3652502553 E-mail: [email protected] Fax: +3652502557 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Matrix Audit Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Poroszlay út 27. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland Telefon: +3652502553 E-mail: [email protected] Fax: +3652502557 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Hídfelújítás III. 2016 - Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása Hivatkozási szám: TK-E-00293-2016 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés

45221119-9

Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A meglévő Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd teljes körű, minden szerkezeti elemre kiterjedő felújítás kivitelezése hídra és a csatlakozó utakra vonatkozóan teljes útzár mellett. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Hídfelújítás III. 2016 - Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45221119-9

További tárgyak:

45111100-9 45233120-6 71322000-1 71322300-4

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 1 HU233 A teljesítés helye: Magyarország, Tolna megye, 6535 jelű összekötő út, 0+238 km szelvény. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont). A meglévő 4790 hídtörzsszámú Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd teljes körű, minden szerkezeti elemre kiterjedő felújítás kivitelezése hídra és a csatlakozó utakra vonatkozóan teljes útzár mellett a • Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott KH-T/KF/NS/A/268/38/2015. iktatószámú jogerős építési engedélyében Hiros Károly és Dugovich Pál felelős tervezők által készített Ht.14.033. tervszámú, 2015. áprilisi keltű, Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Hídfenntartás tervezése 2014” 6535 j. út 0+236,83 km szelvényében lévő, Bonyhádi "Nepomuki Szent János” híd felújítási terve-Egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, • Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott KH-T/KF/NS/A/268/43/2015. iktatószámú jogerős kiviteli terv jóváhagyásó határozatában Hiros Károly és Dugovich Pál felelős tervezők által készített Ht.14.033. tervszámú, 2015. áprilisi keltű, Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Hídfenntartás tervezése 2014” 6535 j. út 0+236,83 km szelvényében lévő, Bonyhádi "Nepomuki Szent János” híd felújítási terve-Egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján, valamint a további egyéb közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. A híd jelenlegi paraméterei: • Legnagyobb szabad nyílás: 3,90 m • Felszerkezet hossza: 11,00 m • Híd keresztmetszeti elrendezése: 0,50m+8,70m +0,50m • Alapozás: rakott kő • Felszerkezet: rakott kő ill. tégla boltozat A felújított híd paraméterei: • Legnagyobb szabad nyílás: 3,72 m

• Felszerkezet hossza: 11,43 m • Híd keresztmetszeti elrendezés: 0,55m+8,70m +0,55m • Felszerkezet: rakott kő, ill. tégla boltozat • Teherbírása: e-UT-07.01.12:2011. szerint „B” jelű teher Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá: • A 6535 j. út 0+159 - 0+320 km sz. közötti szakaszán a hídhoz csatlakozó út felújítása összesen 161 méter hosszban, • ideiglenes forgalomtechnika kiépítése, • szükséges és esetlegesen hiányzó kezelői hozzájárulások, közmű nyilatkozatok beszerzése, • egyéb szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése, • szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára, • megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, • a forgalomba helyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése, A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a hivatkozott kiviteli tervek és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő MSZ.2 pontot igazoló szakember MSZ.2. pontjában alkalmassági min.követelményeként előírtakon felüli szakmai tapasztalata (releváns szakmai tapasztalat darabszáma) 35 2 A szerződés teljesítésében részt vevő MSZ.2 pontot igazoló szakember közúti boltozatos híd felújítása területén szerzett szakmai tapasztalata (releváns szakmai tapasztalat megléte, igen/ nem) 15 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 8 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak a közbeszerzés tárgyára kell vonatkozniuk, azaz a nyilatkozato(ko)n fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát: Hídfelújítás III. 2016 - Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonatát, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedélyt, jogosítványt vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentumot.

Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számát kell ajánlattevőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra. Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: GP.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évére vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. GP.2. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző lezárt két üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd építéséből és/vagy felújításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján, amennyiben az Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a GP.1 és GP.2. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a GP.1. és a GP.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): GP.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összességében a nettó 100.000.000,- Ft-ot.

GP.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd építéséből és/vagy felújításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 25.000.000,- Ft-ot. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - a szerződés tárgyát, - a szerződés mennyiségét, - a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. - a teljesítés idejét (kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal), - vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A 321/2015. (X.30.) Kr. 22.§ (5) bek. alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,) egyértelműen ki kell derülniük! MSZ.2. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakember(ek)ről szóló nyilatkozatát - a szakember(ek) megnevezésével, végzettségének, vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe, feltüntetve az adott szakemberrel/szakemberekkel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát és betűjelét és az adott szakember jelenlegi munkahelyét. Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, abban az esetben igazolásként csatolandó a megajánlott szakember előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, valamint az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő és az alkalmassági minimumkövetelményként előírt további szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában, időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a projektek ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).

Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal egyenértékű korábbi jogosultsággal és az, a kamarai nyilvántartásban (kamarai névjegyzékben) a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor a szakember(ek)ről szóló nyilatkozatban fel kell tüntetni a megajánlott szakember kamarai nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét. Ebben az esetben az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség és szakmai gyakorlati idő igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban ebben az esetben is csatolandó az alkalmassági minimumkövetelményként előírt további szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, de a szakmagyakorlási jogosultságnak a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti ellenőrzésére nincsen mód, és a gazdasági szereplő más módon nem igazolta az adott alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és szakmai gyakorlati időt, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. Továbbá, ebben az esetben is csatolandó az alkalmassági minimumkövetelményként előírt további szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Az MSZ.1. és MSZ.2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az MSZ.1. és MSZ.2. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás MSZ.1. és MSZ.2. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.1. és MSZ.2. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.1. és MSZ.2. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem teljesített az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db, legalább 2 méternél nagyobb szabad nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd építést és/vagy felújítást tartalmazó építési szerződést. MSZ.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, szakmai képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, továbbá aki rendelkezik 3 év hídépítés és/vagy hídfelújítási szakmai gyakorlattal, továbbá a projekt (építési szerződés) megvalósításának teljes időtartama alatt műszaki vezetőként irányított legalább 1 db műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább 2 méternél nagyobb szabad nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítást tartalmazó építési szerződést. Ajánlatkérő műszaki vezetőként elfogad minden olyan beosztást, pozíciót, amely során az adott szakember legalább az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk 28) pontjában részletezett feladatköröket teljes körűen ellátta.

Ajánlatkérő az MSZ.1. és MSZ.2. vonatkozásában is a híd felújítás alatt a VI.3.4) További információk 29) pontjában meghatározott felújítási munkákat érti. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint a biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - MKB banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül kell Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani, és annak a teljesítés teljes időtartama alatt érvényben kell maradnia. A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték szolgáltatásának napján felszabadítja. Amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a biztosítékot Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték szolgáltatásának napján, de legkésőbb 15 napon belül szabadítja fel a fel nem használt összeg visszautalásával. Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama 60 hónap. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Ajánlatkérő a jótállás időtartamára a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint a biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - MKB banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő 3 munkanapon belül kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. Amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a biztosítékot Megrendelő a jótállási időszak végét követő 15 napon belül szabadítja fel a fel nem használt összeg visszautalásával. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték előírtak szerinti rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiállításának feltétele. A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti - a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények, valamint a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött - biztosíték határidőre történő nyújtásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A szerződést megerősítő biztosítékok: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelem esetére kikötött kötbér: Amennyiben a kötbérterhes részhatáridő, valamint a teljesítési véghatáridő olyan okból kerül késedelmesen teljesítésre, amelyért nyertes Ajánlattevő felelős Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelmi kötbér maximuma a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Ajánlattevő felelős vagy a nyertes Ajánlattevő a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét. A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ M-2/226/2016. iktatószámú elrendelő levele alapján rendelkezésre áll. A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalánydíjas szerződés. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik. Ajánlatkérő 4 (négy) számla, azaz 3 (három) részszámla és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására ad lehetőséget a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján. A számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a Vállalkozó jogosult a szerződés foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésére. Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét a Megrendelőhöz. Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az előleg jóváhagyott összege a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. A Vállalkozó köteles az előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. Ajánlattevő az Előleget, a részszámlákból és a végszámlából köteles visszafizetni oly módon, hogy a részszámlák és a végszámla összegéből az igényelt előleg egyenlő arányban kerüljön levonásra. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérőként szerződő fél által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással - forintban - kerülnek kiegyenlítésre: - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, foglaltak alapján, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. sz. törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik. az ÁFÁ-t az Ajánlatkérőként szerződő fél fizeti meg. Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §a; - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást) Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2016/12/19 (éééé/hh/nn) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út 27. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. rész-szempont: Az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1; 2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő MSZ.2. pontot igazoló szakember MSZ.2. pontjában alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakmai tapasztalata

A teljesítésben részt vevő személyi állomány (az eljárást megindító felhívás III.1.3) MSZ.2. pontjának igazolására bemutatott szakember) alábbiaknak megfelelő, az MSZ.2. pontjában alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakmai tapasztalatának darabszámát kell megadni. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő azt veti össze, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.3) MSZ.2. pontjának igazolására bemutatott (maximum 1 fő) szakember az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 (harminchat) hónapon belül hány darab olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt - építési szerződést irányított műszaki vezetőként az adott építési szerződés teljes megvalósítása alatt, amelyek szerződésenként legalább 1 (egy) db, 2 m-nél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítást is tartalmaztak. A részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi, erre tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat benyújtásakor az ajánlatba csatolni, hogy a jelen részszempont szempontjából releváns - a felolvasólapon feltüntetett darabszámú - szakmai gyakorlat egyértelműen megállapítható, ellenőrizhető legyen. (Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajzban projektek (építési szerződések) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő a szakmai tapasztalat esetén előír.) Ajánlatkérő műszaki vezetőként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember legalább az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk 27) pontjában részletezett feladatköröket teljes körűen ellátta. Ajánlatkérő a híd felújítás alatt az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk 29) pontjában meghatározott felújítási munkákat érti. Ajánlatkérő számára a legmagasabb darabszámú fentieknek megfelelő szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb, melyre a maximális (100) pontot adja, a 0 hónap megajánlás a minimális 1 pontot kapja, a többi ajánlat esetében az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere: Avizsgált / Alegkedvezőbb * (100-1) + 1; 3. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő MSZ.2 pontot igazoló szakember közúti boltozatos híd felújítása terén szerzett szakmai tapasztalata (releváns szakmai tapasztalat megléte, igen/nem) A teljesítésben részt vevő személyi állomány (az eljárást megindító felhívás III.1.3.) MSZ.2. pontjának igazolására bemutatott szakember) alábbiaknak megfelelő szakmai tapasztalatának meglétét vagy hiányát kell megadni. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő azt veti össze, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.3) MSZ.2. pontjának igazolására bemutatott (összesen maximum 1 fő) szakember az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 (harminchat) hónapon belül rendelkezik-e olyan - szerződésszerűen teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárt - építési szerződés teljesítésénél, az adott építési szerződés teljes megvalósítása alatt műszaki vezetőként történő irányításban szerzett szakmai tapasztalattal, amely szerződés legalább 1 (egy) db., gépjármű által használt falazott tégla vagy kőboltozatos közúti híd felújítását tartalmazta. A részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi, erre tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat benyújtásakor az ajánlatba csatolni, hogy a jelen részszempont szempontjából releváns szakmai gyakorlat egyértelműen megállapítható, ellenőrizhető legyen. (Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajzban projektek (építési szerződések) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő a releváns szakmai tapasztalat esetén előír.) Ajánlatkérő a gépjármű által használt falazott tégla vagy kőboltozatos közúti híd felújítása területén szerzett szakmai tapasztalat megléte esetén a maximális (100) pontot adja, ennek hiányában 1 pontot ad. A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedes jegy pontossággal történik. A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. VI.3.3) Az ajánlati biztosíték Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

VI.3.4 )

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: További információk: 1.) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: • Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (l)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. • A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 2.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a www.kozut.hu honlapon (www.kozut.hu / Közútmutató/ Közbeszerzési eljárások, (http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/AllItems.aspx) teljes terjedelemben, térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás feladásának napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét. A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni: - faxon Dr. Csehi Roland részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy - elektronikus úton (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti formában) a [email protected] email címre vagy - az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy - az ajánlatban be kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.) A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele. 3.) Valamennyi alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási módra vonatkozó előírások: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő 5 munkanapos határidő kitűzésével hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. 4.) Részajánlat tételének lehetősége: Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja az alábbi indokok miatt: Ajánlatkérő egy híd teljes körű, minden szerkezeti elemre kiterjedő felújítás kivitelezésére írja ki jelen közbeszerzési eljárást. A hídfelújítás egyes feladatai technológiailag, ütemezésben nem szétválaszthatók. Az egymásra épülő munkafolyamatok, és a viszonylag kis kiterjedésű munkaterület miatt sem lehet a felújítást több részre bontani. 5.) Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 6.) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. 7.) Felolvasólap: Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. 8.) Költségvetés: Az Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést nyomtatott formátumban, valamint az ajánlat elektronikus másolata tartalmazza az árazott költségvetés(eke)t szerkeszthető (excel) formában is. 9.) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol. 10.) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: azon cégjegyzésre jogosult (jogosultak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta), aki (akik) az ajánlatot, illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják), a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló (kötelezettségvállalók), meghatalmazás alapján aláíró (aláírók) esetén a cégjegyzésre jogosulttól (jogosultaktól) származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó.

Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. 11.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás legalább 10.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építésiszerelési) felelősségbiztosítás, amelyet ki kell terjeszteni az építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 12.) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.) Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített - rá vonatkozó nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tól írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be, - Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: “Magyar Közút Nonprofit Zrt. AJÁNLAT- „Hídfelújítás III. 2016 - Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása” Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik.

Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció II. fejezete (Dok I. kötet Dok. I.-II., V. fejezet) szabályozza. 13.) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb, az ajánlattételi határidő előtti időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 14.) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor a munkák helyszíne korlátozás nélkül szabadon megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a megalapozott ajánlattétel érdekében a munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg. 15.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak. A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése értelmében a kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők vizsgálják meg a Műszaki leírást (tervdokumentációt), és a terv felismerhető hibával, hiányosságaival kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérésével figyelmeztessék az Ajánlatkérőt. 16.) Ütemterv: A nyertes Ajánlattevőnek - a Megrendelővel történt egyeztetést követően - részletes, (heti bontású) indikatív jellegű, sávos ütemtervet kell készítenie és átadnia a Műszaki ellenőrnek a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 3 munkanapon belül, a Szerződéstervezet (Dok II. kötet - Dok. IV. fejezet) előírásai szerint. Az ütemtervet csak a nyertes Ajánlattevőnek kell elkészítenie a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, azt nem kell benyújtani már az ajánlatban. 17.) Téli üzemeltetés: Ajánlatkérő jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. A visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Fő szabály szerint a téli üzem alatt, azaz november 15. - március 15. közötti időszakban a nyertes Ajánlattevő, az Ajánlatkérő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező időjárási viszonyokra/ technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján, az Ajánlatkérő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. 18.) Nyertes Ajánlattevő által készítendő egyéb dokumentumok: A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a munkaterület átadásáig Mintavételi és Megfelelőség igazolási Tervet és a Technológiai Utasítást köteles a Megrendelőnek jóváhagyás céljából átadni, a Szerződéstervezet (Dok II. kötet - Dok. IV. fejezet) előírásai szerint. 19.) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bekezdés második fordulata). 20.) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. 21.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi. 22.) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

23.) Árfolyamok: Az Ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 24.) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.1) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. pont, III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: GP.1.- GP.2. pontja, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: MSZ.1. -MSZ.2. pontja. 25.) A szerződés teljesítéséhez szükséges szakemberek száma és jogosultsága: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell legalább 1 fő, az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság MSZ.2. pontjában meghatározottaknak megfelelő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén az ajánlatban megjelölt szakember az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint hogy a kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 26.) Nyelvismeret: Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívás III.1.3) MSZ.2. pontja szerinti szakember nem rendelkezik a magyar műszaki nyelv tárgyalóképes ismeretével, úgy a nyertes Ajánlattevő köteles vállalni, hogy a szerződés teljesítése során ezen szakember munkájához szaktolmács jelenlétét biztosítja, amelynek díját az Ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia, azért a nyertes Ajánlattevőt további díjazás nem illeti meg. 27.) Az ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatkérő csak a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Az ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ha az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. A fentiekben ismertetett bírálati sorrenddel az ajánlatkérő csak akkor él, ha az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna 28.) Műszaki vezető: Ajánlatkérő műszaki vezetőként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta. - a szakmunka irányítása - szakszerű munkavégzés biztosítása - az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

- az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése - az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások - az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, - a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása, - a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, - az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, - annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése, 29.) Hídfelújítás: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontja továbbá a VI.3.2) pont 2. rész-szempont esetében hídfelújításként csak az alább felsorolt specifikus munkafolyamatok közül legalább egyet tartalmazó építési szerződést fogadja el: hídszegély teljes bontása és visszaépítése, hídszegélyek közti teljes szigeteléscsere, híd acél tartószerkezet teljes körű korrózióvédelmi felújítása, vagy híd acél tartószerkezet erősítése,híd szerkezeti dilatációk teljes bontása és visszaépítése, híd tartószerkezetét érintő teljes körű (nem foltszerű) szerkezeti javítások, erősítések (pl. tartó csere, lőttbetonos megerősítés stb.) Különösen kizárja, és nem veszi figyelembe hídfelújítást tartalmazó építési szerződésként azon szerződéseket, amelyek csak híd burkolat bontást és/vagy építést (részleges vagy teljes), beton, vasbeton szerkezetek bevonati rendszereinek bontását és/vagy építését (részleges vagy teljes), burkolat dilatáció bontást és/vagy építést (részleges vagy teljes), korlát bontást és/vagy építést (részleges vagy teljes) tartalmaztak. 30.) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentáció I. fejezetében (Dok I. kötet - Dok. I.-II., V. fejezet) részletezett minimális tartalommal. Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 31.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 32.) Abban az esetben, ha az ajánlattevő a kiadásra került árazatlan költségvetésben - a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozással- meghatározott tétel(ek) helyett, azzal egyenértékű tétel(eke)t ajánl meg, ajánlattevő az ajánlatában csatolja az eredetileg kiadott költségvetést beárazottan (a tételek megváltoztatása nélkül), egyúttal csatoljon egy külön nyilatkozatot (Nyilatkozat Egyenértékű megajánlásokról) is, amelyben szakáganként sorszám, illetve, tételszám, illetve tételmegnevezés feltüntetésével ismerteti, hogy mely egyenértékű gyártmányt, illetve mely egyenértékű típust ajánlja meg az ajánlattevő az árazott költségvetésben meghatározott mennyiségben. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatban. 33.) Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás

VI.4)

a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket. 34.) Szolgáltatástörzs: A közbeszerzési dokumentumban megjelölt „szolgáltatástörzs” ajánlatkérő irányításrendszerének (SAP) saját "technikai jellegű" azonosítója, amelynek - a közbeszerzési eljárás alatti, vagy a szerződés hatálya alatti - esetleges változása nem érinti a szerződés tárgyát, ennek megfelelően változása a szerződés vonatkozásában joghatással nem bír, változása nem minősül a közbeszerzési eljárás alatt a közbeszerzési dokumentum módosításának, illetve a szerződés hatály alatt szerződésmódosításnak. Az SAP rendszer miatt szükséges „szolgáltatástörzs” számnak a számlázáshoz kapcsolódóan van kiemelt jelentősége, így annak - esetleges - időközbeni változásáról a gazdasági szereplők minden esetben írásban tájékoztatást kapnak.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/02 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Alap Község Önkormányzata (14814/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Alap Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK16329 Postai cím: Dózsa György út 31. Város: Alap NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 7011 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző Telefon: +36 25221102 E-mail: [email protected] Fax: +36 25220370 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.alap.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szállítási szerződés Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 44613200-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárás tárgya egy darab zöldség és gyümölcs tárolására alkalmas hűtőkamra beszerzése Alap Község Önkormányzata részére - szállítási szerződés keretében - a közbeszerzési dokumentumokban leírt műszaki paraméterek szerint (árubeszerzés). II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 3935000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7011 Alap, Dózsa György u. 8. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Egy darab hűtőkamra. Méret:10000x3500x2200 mm Falpanel: NZ80, belső fegyverzet: lakkozott RAL 9010 sík; külső fegyverzet: lakkozott RAL 9010 mikrobordázott Tetőpanel: NZ80, belső fegyverzet: lakkozott RAL 9010 sík; külső fegyverzet: lakkozott RAL 9010 sík Nyíló ajtóval Nyíló méret: 1200x2000 mm (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (min. 0,5%/nap - max. 1%/nap) 2 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár / Súlyszám: 8

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Pech Tibor egyéni vállalkozó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi u. 41. Város: Tamási NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7090 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209475970 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 74570065 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52514533-2-37 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 3935000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hűtőkamra összeszerelése, digitalizálása, érintésvédelmi vizsgálata, üzembe helyezése V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám:

V.2.10) V.2.11)

Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Pech Tibor egyéni vállalkozó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi u. 41. Város: Tamási NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7090 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52514533-2-37 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/03 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

AquaJet Zrt (14737/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: AquaJet Zrt Nemzeti azonosítószám: AK22658 Postai cím: Nánási Út 88 Város: Harta NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6326 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Csákó Antal Telefon: +36 14530255 E-mail: [email protected] Fax: +36 14530254 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarojet.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarojet.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: korlátolt felelősségű társaság I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79342100-4 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása nettó 10.500.000,- Ft ajánlatkérő részéről becsült értékben. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 8834036 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8834036 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 9300000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79342100-4 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (6326 Harta, Kékesi út 88.). II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása nettó 10.500.000,- Ft ajánlatkérő részéről becsült értékben. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 100 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Zöld Ipari Innováció Program (HU09) program, „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz talaj szennyezésének csökkentése” pályázati felhívásra benyújtott Ultra nagynyomású vízsugaras őrlőüzem technológiai fejlesztése című HU09-0030-A1-2013 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásához a pályázat keretén belül nyílt lehetőség szakértő bevonására. IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2016 Rész száma: Elnevezés: Marketing, marketing-kommunikációs feladatok ellátása Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: TRAFFIC-BTL Kommunikációs Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pannonhalmi út 36. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1018 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13077316-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 8834036 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: rendezvényeszközök, dekorációk, installációik, kiállítási standok gyártása, látványtervek készítése, helyszínek berendezése, kreatív tervezés és kivitelezés; nyomdai produkció; PR szolgáltatás, sajtótájékoztatók szervezése V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft.

V.2.10) V.2.11)

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lepke u. 31. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1026 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13407421-2-41 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 9300000 Pénznem: HUF A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: TRAFFIC-BTL Kommunikációs Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pannonhalmi út 36. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1118 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13077316-2-43 Hivatalos név: Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lepke u. 31. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13407421-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/07 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Balaton Dock Kft (14423/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Balaton Dock Kft Nemzeti azonosítószám: AK24288 Postai cím: Vasút utca 7. Város: Alsóörs NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8226 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Bartos Csaba Telefon: +36303011503 E-mail: [email protected] Fax: +3614424637 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatondock.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A „Környezettudatos kikötő kialakítása érzékeny ökoszisztémájú tavakon” című projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79421100-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A HU09-0119-A1-2016 azonosító számú „Környezettudatos kikötő kialakítása érzékeny ökoszisztémájú tavakon” című projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment beszerzése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17920000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17920000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17920000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Környezettudatos kikötő kialakítása érzékeny ökoszisztémájú tavakon” című projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment beszerzése 6 hónap időtartamban Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő székhelye és telephelyei II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 6 hónap (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 100 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról x Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A szolgáltatás beszerzés becsült értéke nem érte el a nettó 18 millió forintot, ezért a Kbt. 115. § szerint került lefolytatásra. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Környezettudatos kikötő kialakítása érzékeny ökoszisztémájú tavakon” című projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment beszerzése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/09 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Tenderauditor Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Meder u. 8. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1138 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +3612360296 Internetcím(ek): (URL) www.tenderauditor.hu Fax: +3612146713 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698858-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17999999 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17920000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: 8960000 Pénznem: HUF Arány: 50 % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: projektmenedzser projektasszisztencia V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím:

V.2.10) V.2.11)

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Tenderauditor Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Meder u. 8. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1138 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698858-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/19 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (14393/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15658 Postai cím: Asztalos Sándor út 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Takács Zoltán Telefon: +36 13342967 E-mail: [email protected] Fax: +36 13137214 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmheros.katasztrofavedelem.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bmheros.katasztrofavedelem.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelmi eszközök gyártása, javítása I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Ragasztóanyagok beszerzése 2 részben” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 24911200-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Ragasztóanyagok beszerzése 2 részben” II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 1000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Ragasztóanyagok beszerzése 2 részben” Rész száma: 2. rész II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 24911200-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt ragasztóanyagok (tömítő ragasztók) beszerzése. Az eljárás a csoportonkénti teljeskörű beszerzésére vonatkozik. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az általa megajánlott termékek vonatkozásában elektronikus adatbázissal és ennek elérhetőségét az ajánlatkérő részére is biztosítania kell a szerződés teljes időtartama alatt, amelyről az ajánlattételkor nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén megadja az online hozzáféréshez szükséges információkat. Az Ajánlattevő az ajánlatában kizárólag gyári új, bontatlan csomagolású termékeket ajánlhat meg. A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak. A nyertes ajánlattevőnek, mint szállítónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki információk teljes körű, írásbeli biztosítását. A termékeknek rendelkeznie kell egyedi vonalkódos azonosítóval. Nem egyedi, hanem gyűjtőkiszerelésű áruk esetén az egyedi vonalkódos megjelölés helyett a doboz (kiszerelési egység) vonalkóddal történő ellátása szükséges.

Mennyiségi adatokat az ajánlatkérő az egyes termékekre nem határoz meg, kizárólag a szerződés keretében - a szerződés teljes időtartama alatt - beszerezhető termékek összesen értékét (keretösszeget), amely 1.000.000 Ft + ÁFA. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (minimum 0,5%, maximum 3%) (%/naptári nap) 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységárak összesen (Ft) / Súlyszám: 95 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő jelen beszerzése a BM OKF, mint Kedvezményezett KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 azonosítószámú projektjének teljesítésével kapcsolatos. II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: 2. rész Elnevezés: Adásvételi keretszerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/27 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: PYRMO HUNGÁRIA KFT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Üllői út 465. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1181 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10893609-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 1000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: PYRMO HUNGÁRIA KFT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Üllői út 465. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1181 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10893609-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/08/04 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk:

VI.2)

A közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében még nem került sor szerződéskötésre, tekintettel arra, hogy jogorvoslati eljárást kezdeményező iratot nyújtottak be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. Az 1. rész vonatkozásában a szerződés megkötésekor külön eljárás eredményéről szóló tájékoztatót fog feladni Ajánlatkérő.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapest Film Zrt. (14678/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Film Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK22700 Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 36-38. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 12245600 E-mail: [email protected] Fax: +36 1 4595059 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.bpfilm.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Közművelődési intézmény I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Földgáz-kereskedelmi szerződés. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09123000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Jelen közbeszerzés tárgya összesen 67 913 gnm3 mennyiségű, 2 309 042 MJ fűtőértékű szabványos minőségű földgáz szállítása az ajánlatkérő részére, 3 (három) felhasználási helyre, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 7 421 585,59 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Jelen közbeszerzés tárgya összesen 67 913 gnm3 mennyiségű, 2 309 042 MJ fűtőértékű szabványos minőségű földgáz szállítása az ajánlatkérő részére, 3 (három) felhasználási helyre, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Corvin Mozi 1082 Budapest, Corvin köz 1. Puskin Mozi 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18 Művész Mozi 1066 Budapest, Teréz krt.30. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzés tárgya összesen 67 913 gnm3 mennyiségű, 2 309 042 MJ fűtőértékű szabványos minőségű földgáz szállítása az ajánlatkérő részére, 3 (három) felhasználási helyre, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében. A fogyasztási helyek és mennyiségek leírását tartalmazó táblázat a dokumentáció mellékletét képezi. A mennyiség a korábbi időszak átlagos fogyasztása alapján került meghatározásra, a tényleges felhasználás során a fent megadott összmennyiségtől (a továbbiakban: alapmennyiség) ajánlatkérő pozitív irányban 20 %-kal eltérhet (mennyiségi toleranciasáv, nyertes ajánlattevő szankciót nem

alkalmazhat ezen a toleranciasávon belül és az alapmennyiségre megadott egységárakkal egyező egységáron és változatlan feltételekkel köteles ezt a mennyiséget értékesíteni). A fenti mennyiségi eltérés lehetősége akként értelmezendő, hogy azzal ajánlatkérő a teljes szerződéses időtartam alatt bármikor élhet, valamint jogosult a teljes mennyiségi eltérést az egyes fogyasztási helyek tekintetében tetszőleges mértékben, illetve arányban igénybe venni. Ajánlatkérő alulvételezés esetén különdíj vagy kötbér fizetésére nem köteles. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2000 szabvány szerint 15 °C és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m³-ben (gnm³). A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy ajánlatkérő megbízása alapján a szolgáltató váltás ügyében, továbbá a rendszerhasználatra vonatkozó (hálózat csatlakozási és hálózat használati) szerződések megkötésének ügyében az illetékes elosztói engedélyesnél eljárjon. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja). / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Földgáz-kereskedelmi szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/23 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Váci út 72-74. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1132 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130-2-44 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8.000.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 7 421 585,59 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Váci út 72-74. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1132 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130-2-44 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/28 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: x Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/25 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (14950/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK15820 Postai cím: Fő tér 3 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Raum Katalin Telefon: +36 14378592 E-mail: [email protected] Fax: +36 14378804 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1039 Budapest, Víziorgona utca 7. szám alatti telephelyének teljes körű felújítása” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezelésében álló Budapest III. Víziorgona 7., 62321/44 hrsz. alatti Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ telephelyének teljes körű felújítása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 95998928 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1039 Budapest, Víziorgona utca 7. szám alatti telephelyének teljes körű felújítása” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest III. kerület, Víziorgona utca 7. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db épület teljes körű felújítása, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírás illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (naptári napokban, min. 125, max. 145 munkanap, a munkaterület átadásától számítva) 30 2 Késedelmi kötbér vállalása (naponta a vállalkozási szerződés nettó ellenértékének %-ában meghatározva, min. 0,2%, max, 0,5%) 10 3 Jótállás vállalása (hónapokban, min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1039 Budapest, Víziorgona utca 7. szám alatti telephelyének teljes körű felújítása” - Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Dowex Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Farkastorki út 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12329452-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 96000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 95998928 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Dowex Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Farkastorki út 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/24 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: A tárgyalások lezárásakor Ajánlatkérő az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket (4 db) végleges ajánlatuk írásban és zártan történő beadására hívta fel. Az Aker Dömper és Társa Kft. (címe: 1203 Budapest, Ilona u. 13.); Megépít-Lak 2011 Kft. (címe: 2330 Dunaharaszti, Bezerédi út 40.); Roco-Color Kft. (címe: 1038 Budapest, Rózsa u. 14.) Ajánlattevők csak első ajánlatot nyújtottak be, az előírt határidőben nem nyújtottak be végleges, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatot, továbbá nem tettek arra vonatkozó nyilatkozatot sem, hogy az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatukat fenntartják. Mindezekre tekintettel Ajánlatkérőnek nem állt rendelkezésére olyan ajánlat, amelyet a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján értékelhetett volna.

VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapest Főváros Kormányhivatala (14817/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala Nemzeti azonosítószám: AK10173 Postai cím: Váci utca 62-64. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1056 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nyíri Szabina Telefon: +36 1896264 E-mail: [email protected] Fax: +36 12374882 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkh.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bfkh.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Államigazgatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései Épületenergetikai beruházások a Budapest Főváros Kormányhivatala 13 ingatlanán a KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a 1146 Budapest, Thököly út 82. szám alatti épületben Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A kivitelezéssel érintett épület természetben a 1146 Budapest, Thököly út 82. számú, 32698 helyrajzi szám alatti ingatlan. Pince + földszint + 2 emelet + tetőtér elrendezésű épület. Az épületben jelenleg Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya működik. Az épület magastetős kialakítású hódfarkú tetőcserép fedéssel. Külső falszerkezete jellemzően 42 cm vastagságú hagyományos tégla falazat, részben tégla burkolatos, részben vakolt felülettel, a pincefal kívülről terméskővel burkolt. A külső nyílászárók túlnyomórészt fa keretesek. 2010-2011-ben átesett egy részleges energetikai felújításon, melynek keretében a kapcsolt gerébtokos nyílászárók egy részének külső üvegezését hőszigetelt üvegre cserélték, egyes nyílászárók teljes cseréje lett végrehajtva, míg bizonyos ablakokat változatlanul hagytak. A külső nem felújított nyílászárók fokozott veszteségforrást jelentenek. A fűtés az alagsorban ill. a tetőtérben elhelyezett gázkazánokkal történik, ill. ez biztosítja az épület teljes melegvízellátását is. Az épületben egységesen kétcsöves radiátoros fűtés és kétcsöves fancoilos fűtés (hűtés) működik. A radiátorok termosztatikus szelepekkel rendelkeznek. Jelen korszerűsítés során az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása, kazáncsere komplett szabályozással és kéményrendszerrel, új indirekt fűtésű HMV termelő beépítése és háztartási méretű kiserőmű (HMKE) telepítése kerül megvalósításra. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 63822587 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései Épületenergetikai beruházások a Budapest Főváros Kormányhivatala 13 ingatlanán a KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a 1146 Budapest, Thököly út 82. szám alatti épületben

Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45421100-5 45310000-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Thököly út 82. számú, 32698 helyrajzi szám alatti ingatlan II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építészet: A nyílászárócsere: az alumínium anyagú bejárati ajtók összesen 10,26 m2, a még nem cserélt alagsori ablakok és a rossz állapotban lévő földszinti és emeleti fa ablakok összesen 46,59 m2 Nyílászárók felújítása: nem cserélendő kapcsolt gerébtokos ablakoknál és ajtóknál a belső szárny 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű új szárnyra cserélendő, a külső szárny egyrétegű üvegezéssel ellátva újra cserélendő összesen 171,89 m2. Épületgépészet: 2 db Buderous Logamax Plus GB 162 (65) 65 kW teljesítményű kazán HMKE telepítése: 117 db S-Energy SN-260P panel Villámvédelem átalakítása: 1 db (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés vállalása 10 2 Jótállás időtartama 40 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program, KEHOP-5.2.2. - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései Épületenergetikai beruházások a Budapest Főváros Kormányhivatala 13 ingatlanán a KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a 1146 Budapest, Thököly út 82. szám alatti épületben Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Csongrádi u. 6. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108-2-03 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49864500 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 63822587 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti részmunkák napelemes rendszer telepítési munkái villámvédelmi rendszer szerelési munkái nyílászárók elhelyezési munkái V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: INTERÉP 2000 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: József krt.59-61. II. em 9/a Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1085 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12053517-2-42 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 61905421 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: GENERÁL-KONTAKT Bt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mátyás király út 0157. Város: Abony

NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2740 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22122751-2-13 Hivatalos név: INTERÉP 2000 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: József krt.59-61. II. em 9/a Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1085 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12053517-2-42 Hivatalos név: SEC-COM-LINE Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Árpád u. 66/b. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1196 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12966770-2-43 Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Csongrádi u. 6. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108-2-03 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/04 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (14369/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK01236 Postai cím: Eötvös utca 3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1067 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Mogyorósi Sándor Telefon: +36 13517965 E-mail: [email protected] Fax: +36 13518934 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.terezvaros.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.terezvaros.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása ellátása tárgyában Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45300000-0 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása ellátása tárgyában II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 97657718 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 97657718 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 110543044 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása ellátása tárgyában Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A pályázat keretében a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat főépületének (1074 Budapest, Csengery utca 25. hrsz.: 34024) energiahatékonysági célú felújítására kerül sor. A beruházás a Csengery utcára néző főépületet érinti. Az épületben a minimálisan szükséges karbantartáson kívül, nagymértékű felújítás nem történt. A tervezett felújítási munkák ismertetése: • homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés; • nyílászáró cserék (befoglaló méret változást nem érintő); • HMKE méretű napelemes rendszer. Homlokzati hőszigetelés: A homlokzatokra 16 cm vastag hőszigetelést ragasztunk fel, dübelezés egyidejű alkalmazásával. A hőszigetelés dübeleinek méretét úgy kell megválasztani, hogy azok a teherhordó szerkezetbe

rögzüljenek. A hőszigetelés 4 cm-t takarjon rá a nyílászáró tokszerkezetre. Az alápincézetlen épületrészek a lábazat alsó síkjáig kapnak külső oldali hőszigetelést. A tervben szereplő hőszigetelő anyagok: a falazott falfelületek esetében Austrotherm AT-H80 EPS homlokzati hőszigetelés; az új nyílászárók falnyílásaiba beforduló hőszigetelés-szakasz tűzvédelmi okból 4 cm Rockwool AirRock LD kőzetgyapot hőszigetelés. Amennyiben a hőszigetelés kilóg az ereszvonal síkjából, ott bádogfedéssel kell védeni csapadék ellen. A vakolat 1-3 mm-es szemcsenagyságú, kapart jellegű. Gördülőszemcsés vakolatot a vakolatréseket kedvelő ízeltlábú rovarok megtelepedése és az elkoszolódás miatt nem tanácsos alkalmazni. Hagyományos vakolat helyett a nagymértékű környezetterhelés miatt célszerű öntisztuló, Nanopor vakolat alkalmazása, ha a költségvetési keretek ezt lehetővé teszik. A lábazat hőszigetelése 16 cm vastag Austrotherm XPS TOP P lábazati hőszigetelés, a járdaszinttől legalább 50 cm magasságig, amely 2 réteg modifikált bitumenes lemez felhelyezését követően kerül rögzítésre, ragasztással. A lábazat síkja a szigetelést követően a falsík mögött legyen. Amennyiben ez nem megoldható, a lábazat tetejét rozsdamentes cseppentőszegéllyel kell védeni. Lapostető hőszigetelése: A lapostetőre egységesen 25 cm Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés kerül, melyre két réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelést helyeznek. A nagy teherbírású hőszigetelő lemezekre a tetőre telepítendő nagyméretű berendezések miatt van szükség; ügyelni kell a megfelelő súlyeloszlás megoldására, pl. beton lapok lehelyezésével. A munka megkezdése előtt a lapostető megközelíthetőségét és a munkálatok biztonságos lefolytatását biztosítani kell. Homlokzati nyílászáró szerkezetek cseréje: A nyílászárók állapota általánosságban rossz és az épület magas fűtési költségeinek ez az egyik fő oka. Az új nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezésű, műanyag nyílászárók, az energetikai követelményeknek megfelelő U-értékkel, kívül TiZn párkánnyal, belül műanyag könyöklővel. Az új nyílászárók beépítési helyzete megegyezik az eredetiekével, a homlokzati hőszigetelés befordul a nyílásba az ablaksíkig. Az új nyílászárókra külső árnyékolás céljából redőnyszerkezet kerül felszerelésre. A kialakítandó napelemes rendszer Az épület tetőszerkezetén napelemes rendszer kiépítésére kerül sor lesúlyozott műanyag kádakkal, bitumenes alátétlemezekkel, alumínium sínekkel és leszorítókkal. A kiépítendő napelemes rendszer csúcsteljesítménye: 31 x 260 Wp = 8,06 kWp. A kisebb kiegészítő munkák körét, és a részleteket a Műszaki leírás tartalmazza. A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépéstől számítva, naptári nap, max. 300, min. 90) 25 2 Jótállás időtartama (hónap) (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9. II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása ellátása tárgyában Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/07 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Hufer-Bau Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Könyvkötő utca 22. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1193 Ország: HU E-mail: Telefon: +36 203410974 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95970589 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 97657718 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 97657718 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 110543044 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Bástya Millenium Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Cziráki u. 26-32. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1163 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254-2-42 Hivatalos név: Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ady Endre u. 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1158 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358427-2-42 Hivatalos név: Zeron Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Meggyesalja u. 5. 1. em. 3. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23077355-2-05 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (14633/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK01257 Postai cím: Pétervárad u. utca 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Napholcz József Telefon: +36 1 8729331 E-mail: [email protected] Fax: +36 18729309 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.zuglo.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) alapján Zugló Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének teljes körű felülvizsgálatával kerületi építési szabályzat (KÉSZ) elkészítésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71410000-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti és dönt a további változatlan alkalmazásáról, módosításáról vagy újat készít. Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete új készítése mellett foglalt állást, amelyet a címben leírtak szerint kell elkészíteni. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 24450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) alapján Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének teljes körű felülvizsgálatával kerületi építési szabályzat (KÉSZ9 elkészítésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71410000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.üzem: megalapozó vizsgálat, szabályozási koncepció 2.ütem: alátámasztó javaslat, kerületi építési szabályzat tervezete 3.ütem: végső szakmai véleményezési dokumentáció 4.ütem: képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített dokumentáció 5.ütem: jóváhagyott dokumentáció

6.ütem: hatálybalépés (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Szakmai tapasztalat 20 2 Teljesítési határidő 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési Szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Budapest Főváros Városépítő Tervező Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Városház utca 9-11. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1052 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 1 317 5318 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 1 317 3296 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12257728-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 24450000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: régészet, forgalomszámlálás V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Völgyzugoly Műhely Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bimbó utca 20. Város: Solymár NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2083 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 1 439 2490 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 1 429 2490 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13634333-2-13 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Városház utca 9-11. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12257728-2-41 Hivatalos név: Völgyzugoly Műhely Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bimbó utca 20. Város: Solymár NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2083 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13634333-2-13 Hivatalos név: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Üllői út 455. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1183 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22979894-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/08/15 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (14575/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK16138 Postai cím: Váci út 23-27. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 13235218 E-mail: [email protected] Fax: +36 13235105 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.btirt.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Kegyeleti Textiltermékek beszerzése 2017-2018 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33971000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi keretszerződés megkötése különféle kegyeleti Textiltermékek beszerzése tárgyában, a 2017. évre (+ legfeljebb 12 hónap). A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. részére 63 féle, éves szinten összesen 7 000 db (-100%) kegyeleti textiltermékek szállítása. A kegyeleti textiltermékek egyes típusai közötti megoszlás a korábbi évek tapasztalatai alapján lett meghatározva, azonban ez nem bír kötelező erővel a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés tekintetében. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 40 359 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Kegyeleti Textiltermékek beszerzése 2017-2018 Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33968000-3

További tárgyak: 33973000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Kozma u. 8-10. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. részére 63 féle, éves szinten összesen 7 000 db (-100%) kegyeleti textiltermékek szállítása. A kegyeleti textiltermékek egyes típusai közötti megoszlás a korábbi évek tapasztalatai alapján lett meghatározva, azonban ez nem bír kötelező erővel a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés tekintetében. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Fizetési határidő (nap) 10 2 Eseti megrendelések teljesítése az eseti megrendelés megküldését követően (munkanap) 10

Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/14 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Mantex Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi utca 188. Város: Ajka NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 88214099 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 88214099 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11522683-2-19 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38655860 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 40359000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név:

V.2.10) V.2.11)

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Mantex Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi utca 188 Város: Ajka NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11522683-2-19 Hivatalos név: BANTUK Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Botev. u. 2/1. Város: Veszprém NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8200 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13924074-2-19 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/30 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapesti Zsidó Hitközség (14878/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapesti Zsidó Hitközség Nemzeti azonosítószám: AK14081 Postai cím: Síp utca 12. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1075 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás Telefon: +36 14135550 E-mail: [email protected] Fax: +36 13520553 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.bzsh.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Önkéntes vállalás I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: 1075 Budapest, Síp u. 12. homlokzat felújítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45443000-4 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében a 1075 Budapest, Síp u. 12. szám alatti ingatlanon álló épület homlokzatának felújítása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 9846020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a 1075 Budapest, Síp u. 12. szám alatti ingatlanon álló épület homlokzatának felújítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45421130-4 45410000-4 45421160-3

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Síp u. 12. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a 1075 Budapest, Síp u. 12. szám alatti ingatlanon álló épület homlokzatának felújítása 452 m2 alapterületen az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3. M2) pontjában bemutatott műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetőnek az alk. köv. felüli többlettapasztalata (hónapban, a 18hónapon túli szakmai tapasztalat,max 120hónap 10

2 Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 10 3 Késedelmes teljesítési kötbér (% / késedelmes nap, a késedelemmel érintett munkarész minimum 0,5 % -a/ késedelmes nap, a késedelemmel érintett munkarész maximum 1% -a/ késedelmes nap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft-ban meghatározva / Súlyszám: 30 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10452 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: ARTemisz & Sofia Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentmihályi út 19. X/260. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1144 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 9846020 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bádogos munkák, elektromos munkák, fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: ARTemisz & Sofia Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentmihályi út 19. X/260. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1144 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167-2-42 Hivatalos név: T-Invest ’91 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ősz u. 11. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6724 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234-2-06 Hivatalos név: T-A Konzorcium (TÉR Kivitelező Kft., Ammonites 2004. Kft.) Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Róna u. 191., Wlassics Gyula u. 35. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145, 1181 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14568660-2-41, 13308920-2-43 Hivatalos név: D+R” Konzorcium Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kulcsár u. 21. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (14692/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK01943 Postai cím: Városháza tér 1. Város: Dunaújváros NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: + 36 25544276 E-mail: [email protected] Fax: +36 25544171 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvaros.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72300000-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17850000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. (József Attila Könyvtár) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szolgáltatás-megrendelés Tárgya: Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása Mennyisége: 3.941 db videó kazetta (becsült időtartam: 12.000-15.000 óra) 182 db béta kazetta, (becsült időtartam: 400 óra) 682 db DVD lemez transzkódolása

666 db audio kazetta, (becsült időtartam:1.500 óra) Részfeladatok informatikai környezet - archiváló rendszeradatbázis kialakítása a meglévő leíró adatbázisok egységesítése a digitalizált videóállomány specifikációja: mpeg-4; H-264 avc, 720px576p; 25 fps becsült adatmennyiség cca. 15.000 óra videó kazetta (VHS) cca. 400 óra béta kazetta (betamax) cca. 1.400 óra DVD azaz cca. 16.800 óra videóállomány, és 1.500 óra audio kazetta állomány a teljes videó- és audiomennyiség cca. 25.385 Gb, azaz 26 terabyte ezt duplikálva, egy biztonsági mentéssel közelítőleg: 52 terabyte háttértárra van szükség Az archívum állapotáról szúrópróba-szerűen készült vizsgálat 2010-ben, amely hangtorzulást, szalagnyúlást stb. állapított meg. Az utóbbi években száraz helyen tárolta Könyvtár az anyagot, de egyéb állagmegóvást nem végezhetett rajta, a kazetták és lemezek állapota nem ismert. Az archívum használatához a különböző adathordozókon tárolt anyag digitalizálása és feldolgozása elodázhatatlan. További részletek: • A digitalizálását winchesterre történik; az elsődleges anyagok egy önálló munkaállomáson belső adathordozón. A teljes anyagról biztonsági másolat is készül, mely külső winchesterekre kerül. • Tervezett tárhely igény: 52 TB, tervezett megoldás 2 db 7 férőhelyes NAS (hálózatra köthető HDD rack); 12 db 6 TB HDD (RAID 5 redundáns adattárolás NAS-onként benne van a plusz 1 db HDD). Sebesség: 6Gb/s; 175MB/s; becsült munkaidejük 1M óra. • A digitalizálás H264 szabványban történik; a digitalizált állomány mp4 formátumba kerül tárolásra (720x576, 25 fps, 3Mbps). A digitalizálás külső mp4 felvevőkkel történik, 6 fejes vhs-lejátszókról közvetlenül. (A tesztelési időszak során kiderül, hogy szükséges-e, illetve milyen mértékben a kazetta-állomány, a felvételek re-magnetizálása, kezelése, esetleges kép-, hang korrekció.) • A digitalizált anyag mp3 formátumban kerül rögzítésre, tárolásra. A digitalizálás külső mp3 felvevőkkel történik, asztali magnó deckről közvetlenül. • Programozási munkák: a leltározó-adatbázis programozási munkái. Ekkora adatállománynál szükséges egy önálló adattár, melyben a kazetták nyilvántartásához a jelenleg rendelkezésre álló, ún. kísérő információk is rögzítésre kerülnek. Kereshető felülettel, paraméterezve, címkézve, lekérhető adatsorokkal (xml, sql, html kimenetekkel). • Rendszeradatbázis: a feldolgozás menetének, hardveres hátterének kialakítása, az informatikaiszámítógépes infrastruktúra kialakítása, felügyelete. A helyi médiaközpont vezetése a digitalizálás szükségszerűségét a következőképpen indokolta, és írta le: • A közelmúlt történéseinek, a közös tudás keretének egyik legfontosabb összetevőit a helyi médiatartalmak kínálják. Ez egy olyan audiovizuális eszközkészletet, képtárat jelent, mely a múlt megrajzolásának legfontosabb elemeit tartalmazza. Az ebből létrehozható összefüggések, tematikai egységek a tudatos történeti szemlélet új módozatait alakítják ki. • Az archívum valójában az adatok történetekké alakításának a lehetőségét teremti meg, s az archiválás művelete során sem egy egyszerű adatbank létrehozása a cél, hanem hogy az örökül kapott világ emlékeit egy megalkotandó világ anyagába építsük be. • A különféle hordozókon tárolt anyagok (VHS, DVD, Beta, audiokazetta) minőségromlása az évek múlásával egyre valószínűbb, és még szakértő körülmények közt is bekövetkezhet. A digitalizált kópia jó minőségében biztonságosabb mentésnek tekinthető, mindamellett, hogy az eredeti hordozó is megmarad. • A nagy felbontású képi reprodukciók, a megfelelően átalakított audió- és videófelvételek a gyakorlatban nem csak pótolni képesek az eredeti tárgyat, dokumentumot, hordozót, de sokkal könnyebben válnak felhasználhatóvá és újrafelhasználhatóvá, rendszerezhetővé, kereshetővé. • Az archív anyag megőrzése, a „digitális kulturális örökség” ma már nem képzelhető el pusztán a közgyűjtemények falai között. Sokkal inkább szabadon hozzáférhető, nyitott, a látogatottságot serkentő archívumok formájában öltenek testet az új típusú tartalmak, ahol a használat egyenértékű a megőrzéssel. • A digitalizált anyagot, az eredeti hordozókkal együtt a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban célszerű elhelyezni, ahol megtekinthető és kutatható lenne. • A dunaújvárosi helyi televízió egyrészt alkalmi módon, illusztrációként vagy vágóképként használhatná a digitalizált anyagot. Ennél sokkal fontosabb és értékesebb hasznosítási forma lehet,

ha a város múltját és fejlődését feldolgozó műsort indít a digitalizált anyagra építve. Ezekben a műsorokban nemcsak a gazdaság és az épített környezet fejlődése, hanem a társadalmi folyamatok, a város értékes, alkotó személyiségeinek portréi is megjelenhetnek a jelenkor, és megőrződhet az utókor számára. Részletes feladatterv: állományfelmérés előzetes leltár, szelekció, adatbázis-kontroll: mintavételezés VHS digitalizálás betamax digitalizálás dvd transzkódolás audio-kazetták digitalizálása adatbázisok egységesítése kontroll munkálatok hardware beszerzés (adattárolók) programozási munkák, rendszeradatbázis Ajánlattevő tegyen javaslatot a részfeladatok ütemezésére, és költségeire. Az archívum helyileg a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban található: 2400 Dunaújváros, Apáczai Cs.J. út 9. Az archívum elszállítását az intézménnyel kell egyeztetni. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%/nap) (A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a nettó vállalkozóidíj minimum 0,1%minden megkezdett naptári napra: Az ajánlati elem minimum értéke: 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Doboviczki Attila Tamás Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Esztergár Lajos utca 15/a Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7633 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 71177090 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17900000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 17850000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Doboviczki Attila Tamás Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Esztergár Lajos utca 15/a Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7633 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 71177090 Hivatalos név: Korrektúra Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Róbert Károly körút 82-84. A.ép. Város: Budapest

NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22942690 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/22 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (14739/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK21094 Postai cím: Kenyérgyári út 1. Város: Dunaújváros NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Friesz Judit Telefon: 0625551401 E-mail: [email protected] Fax: +36 25551409 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Fuvarozási feladatok ellátása Dunaújváros területén Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 60100000-9 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Dunaújváros területén városüzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat elvégzése. A feladatok elvégzéséhez szükséges tehergépjármű igénybevétele, foglalkoztatása, a szállítási feladatok ellátására. Ajánlatkérő a tehergépjárművet a szükséges jogosultságokkal rendelkező sofőrrel együtt kívánja igénybe venni. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 10000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Fuvarozási feladatok ellátása Dunaújváros területén Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 60100000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: DVG Zrt. által végzett építési helyszíneken, továbbá telephelyein Dunaújváros közigazgatási területén. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretösszeg 12 hónapos időtartamra 10.000.000,- Ft, mely +30 % opciót tartalmaz. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke minden megkezdett 60 percre 20 Költség szempont – 1 x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 40 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen

Opciók leírása: A keretösszeg 12 hónapos időtartamra 10.000.000,- Ft, mely +30 % opciót tartalmaz. II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: Ár: Nettó fuvardíj tehergépjárművenként és kilométerenként (HUF/tehergépjármű/km) Nettó rakodási díj (amely magában foglalja a fel-, és lerakodás díját) alkalmanként és tehergépjárművenként (HUF/alkalom/tehergépjármű) IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fuvarozási feladatok ellátása Dunaújváros területén Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Markovics József egyéni vállalkozó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Somogyi Béla u. 67. Város: Rácalmás NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2459 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46560630-2-27 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 10000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám:

V.2.10) V.2.11)

Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Markovics József egyéni vállalozó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Somogyi Béla u. 67. Város: Rácalmás NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2459 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46560630-2-27 Hivatalos név: KUGEL BAU 2013 Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 268. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24254722-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/08 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Keretmegállapodásban szereplő ajánlat: Nettó fuvardíj tehergépjárművenként és kilométerenként 5.750,- HUF/tehergépjármű/km Nettó rakodási díj alkalmanként és tehergépjárművenként 7.500,- HUF/alkalom/tehergépjármű VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (14882/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Nemzeti azonosítószám: AK09278 Postai cím: Nagyvárad tér 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1097 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Imre Mária - Közbeszerzési Iroda Telefon: +36 12196167 E-mail: [email protected] Fax: +36 12158360 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszszk.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.eszszk.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Traumatológiai műtőasztal és alaptartozékainak szállítása és üzembe helyezése Hivatkozási szám: SZI-163 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 33100000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés / Traumatológiai műtőasztal és alaptartozékainak szállítása és üzembe helyezése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17322331 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17322331 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17322331 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Traumatológiai műtőasztal és alaptartozékainak szállítása és üzembe helyezése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 33192230-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, Merényi Gusztáv Kórház telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Összesen 1 db mobil traumatológiai műtőasztal és alaptartozékainak szállítása, üzembe helyezése és az oktatások lefolytatása A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Műtőasztaltönk: A tönk és minden külső fém felület rozsdamentes kivitelű 5 2 Műtőasztallap: Az osztott lábtartókat gyorscsatlakozóval lehet fel-és leszerelni 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Traumatológiai műtőasztal és alaptartozékainak szállítása és üzembe helyezése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Mediszer Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 267. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10321056-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17322331 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím:

V.2.10) V.2.11)

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Mediszer Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 267. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10321056-2-41 Hivatalos név: Anamed Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőszeg u. 29. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1144 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42 Hivatalos név: Syrius B21 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Úrbéres u. 64/A. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1028 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12766381-2-41 Hivatalos név: Pro Klinimed XXI. Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Erzsébet királyné u. 31. Város: Dunabogdány NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2023 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12176395-2-13 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/28 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

FÁBER Kft. (14526/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: FÁBER Kft. Nemzeti azonosítószám: AK02243 Postai cím: Böszörményi út 20-22. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1126 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Wachsler György Telefon: +36 13556859 E-mail: [email protected] Fax: +36 13556859 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.faberkft.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Ellenőrzési szolgáltatás” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79720000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgy: Ellenőrzési szolgáltatás Mennyiség: Az Ajánlatkérő által Budapest XII. kerületében kijelölt területen, élőerős parkolási ellenőrök ellenőri feladatai elvégzésének ellenőrzése, a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Ellenőrzési szolgáltatás” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79720000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XII. kerület közigazgatási területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Ajánlatkérő által Budapest XII. kerületében kijelölt területen, élőerős parkolási ellenőrök ellenőri feladatai elvégzésének ellenőrzése, a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – 1 Személyi állomány tapasztalata [hó] 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár [Ft/hó] / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem

Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám:

V.2.10) V.2.11)

Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/12 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bontásakor ismertetetett, szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét valamennyi ajánlattevő megajánlása meghaladja Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve az eredménytelenségről szóló döntést az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg. Az eljárásban ajánlatot tevők megajánlásai: Ajánlattevő neve VARIO Tan System Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.) INSPECTOR 91 Kft. (1027 Bp. Margit körút 36. fsz.1.) Rockwell Vagyonvédelmi Kft. (1165 Budapest, Nyilvessző u. 31.) PROVED Strategic Management Zrt. (1146 Budapest, Thököly út 105-107.) 1. Nettó ajánlati ár [Ft] 1.850.000,-Ft 1.800.000,-Ft 2.000.000,-Ft 1.900.000,-Ft 2. Személyi állomány tapasztalata [hó] 60 hónap 72 hónap 60 hónap 54 hónap VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Fegyvernek Város Önkormányzata (14876/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK15741 Postai cím: Szent Erzsébet út 171. Város: Fegyvernek NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5231 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Pető Zoltán Telefon: +36 56556010 E-mail: [email protected] Fax: +36 56556011 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.fegyvernek.hu Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Fegyvernek város startmunka mezőgazdasági program eszközbeszerzése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42500000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Startmunka mintaprogram pályázati konstrukciója alapján „Fegyvernek város startmunka mezőgazdasági program eszközbeszerzése” elnevezésű projekt megvalósítása árubeszerzés megvalósításával az alábbiak alapján: 2 db Hűtőkonténer beszerzése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 5600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5600000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5600000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Fegyvernek város startmunka mezőgazdasági program eszközbeszerzése” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye:

42500000-1

NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Hűtőkonténer beszerzése (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tekintettel a Kbt. 115 § (1) bekezdésére mely szerint: Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Fegyvernek város startmunka mezőgazdasági program eszközbeszerzése” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Zagyva János E.V. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kinizsi út 52. Város: Túrkeve NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5420 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60902946-2-36 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 5600000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5600000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5600000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Zagyva János E.V. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kinizsi út 52. Város: Túrkeve NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5420 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60902946-2-36 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/21 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (14626/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti azonosítószám: AK16393 Postai cím: Rév-Kócsagvár _ _ Város: Sarród NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9435 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Fersch Attila Telefon: +36 99 537 620 E-mail: [email protected] Fax: +36 99 537 621 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferto-hansag.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ferto-hansag.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Nemzeti Park működtetés I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „KEHOP 4.2.0. azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34110000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: KEHOP 4.2.0. azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 15990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: KEHOP 4.2.0. azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére - 1db Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34130000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db gépjármű MŰSZAKI ADATOK Dupla kabin Igen Üzemanyag típusa Gázolaj Lökettérfogat minimum 3000 cm3 Maximális teljesítmény (kW@r/min) minimum 100 kW MAX nyomaték (Nm@r/min) 280-350 Nm Váltó típusa manuális Meghajtási rendszer kapcsolható összkerékhajtás felfüggesztés Elől-hátul merev tengely Üzemanyagtartály térfogata minimum 100 L

Plató méretek (mm) min. H: 1500 x Sz: 1595 MT mintázatú terep gumiabroncs felszerelésének lehetősége az alábbi méterekben 235/85 R16 255/85 R16 Sárfogók elől és hátul Üllések száma 6 Kormány 4 irányba állítható biztonsági kormányoszlop Légkondicionáló Igen Kapcsolható ABS Igen Pótkerék Igen Klíma Igen Vonóhorog Igen Plató védő borítás Igen Végsebesség min 120 km/h „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető Igen Csörlő és első lökhárító integrálva 100%- osan záró kapcsolható első differenciálmű 100%- osan záró kapcsolható hátsó differenciálmű Gyári levegőszűrő kivezetés a tető vonaláig Felnire szerelt téli terepgumi (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Vállalt garanciális időtartam (min. 3 év, max. 5 év) 25 2 Ajánlattevő a garanciális időszak alatt évenként 1 kötelező szerviz díjmentes ellátását vállalja 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.2.0-15-2016-00007 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: KEHOP 4.2.0. azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére - 2 db Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34130000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db gépjármű MŰSZAKI ADATOK Típus (5 személyes) Ajtók száma 4 Lóerő min. 150 Környezetvédelmi osztály min. EURO 5 Keréktárcsa méret 17” Típus Pick-up Ülések száma 5 Hasmagasság min 230 mm

Plató belső hosszúság, szélesség min. 1500*1500 mm Maximális nyomaték min. 400 Nm Üzemanyagtípus Gázolaj Kerékhajtás összkerék meghajtás (4x4) Váltóspecifikáció manuális 6 Megengedett vontatható össztömeg 3500 kg ABS Igen platóbélés Igen pótkerék Igen nyári terepgumi és felnire szerelt téli terepgumi Igen vonóhorog Igen gumiszőnyeg garnitúra Igen nyári terepgumi mellett külön felnire szerelt téli terepgumi Igen plató tárolódoboz min.űrtartalom 140 l szín zöld végsebesség min 120 km/h „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető Igen (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Vállalt garanciális időtartam (min. 3 év, max. 5 év) 25 2 Ajánlattevő a garanciális időszak alatt évenként 1 kötelező szerviz díjmentes ellátását vállalja 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00007 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: KEHOP 4.2.0. azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére - 5db Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34110000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5 db gépjármű MŰSZAKI ADATOK Üzemanyag gázolaj Ajtók száma 5 min. teljesítmény (kw/LE) 80/109 min. nyomaték 250 Klíma Manuális klíma Hajtás Összkerék (4x4) Sebességváltó manuális 6 fokozatú oldallégzsák Igen utasoldali légzsák Igen vezetőoldali légzsák Igen

állítható kormány Igen ABS Igen ASR Igen ESP Igen Vonóhorog Igen Pótkerék Igen Metálfény Igen Vonóhorog Igen felnire szerelt téli / terepgumi Igen gumiszőnyeg Igen acél tetőrúd/tetőcsomagtartó Igen első-hátsó sárfogók Igen csomagtér tálca Igen gallytörő rács Igen Végsebesség min 120 km/h (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Vállalt garanciális időtartam (min. 3 év, max. 5 év) 25 2 Ajánlattevő a garanciális időszak alatt évenként 1 kötelező szerviz díjmentes ellátását vállalja 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00007 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés gépjárműbeszerzés tárgyában a KEHOP 4.2.0. azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 0 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13590250 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés gépjárműbeszerzés tárgyában a KEHOP 4.2.0. azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/23 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: KMI Autóház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fehérvári út 81. Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9028 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 518915 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 518916 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14602203-2-08 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14498000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 15990000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód:

V.2.10) V.2.11)

Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés gépjárműbeszerzés tárgyában a KEHOP 4.2.0. azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27038750

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Iniciál Autóház Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Balfi u. 160/b. Város: Sopron NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12841622-2-08 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/08/30 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az eredménytelenség indoka: - Tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelen az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ugyanis nem nyújtottak be ajánlatot. - Tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelen a 3. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ugyanis kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (13677/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Nemzeti azonosítószám: AK17939 Postai cím: Vágóhíd utca 17 Város: Fonyód NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8640 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Takács Róbert Telefon: +36203803420 E-mail: [email protected] Fax: +3685560287 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fonyodert.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 16000000-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 13036089 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 13036089 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14680000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34390000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Fonyódi Városfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17. sz. alatti telephelye. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - 1 db. MTZ - 820.4 típ. traktor vagy vele egyenértékű erőgép - 1 db. MH-2 rászerelt mellső hárompont felfüggesztés vagy vele egyenértékű (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő mértékének megajánlása 20 Költség szempont – 1 x Ár szempont – Megnevezés: Teljes vételár összege / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: „Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

16310000-1

További tárgyak: 43313000-0 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Fonyódi Városfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17. sz. alatti telephelye. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - 1 db. Hidrot HRE 300, vagy vele egyenértékű hóeke - 1 db. Hidrot GH 6001, vagy vele egyenértékű rotációs rézsűkasza (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő mértékének megajánlása 20 Költség szempont – 1 x Ár szempont – Megnevezés: Teljes vételár összege / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/25 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Hidrot Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentlőrinci út 6. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7634 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 72552340 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 72552341 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011578-2-02

A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6787579 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 6588079 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6588079 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6980000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió x nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Hidrot Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentlőrinci út 6. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7634 Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011578-2-02 Hivatalos név: Útkom-Trade Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kossuth Lajos utca 32. fsz. 4. Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23793918-2-08 Hivatalos név: K&B Gépudvar Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi utca 25/2. Város: Pogány NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7666 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560632-2-02 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Erőgép rászerelt mellső hárompont felfüggesztéssel és a hozzátartozó, kommunális munkák végzésére alkalmas munkagépek beszerzése Adásvételi Szerződés keretében” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/25 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Hidrot Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentlőrinci út 6. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7634 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 72552340 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 72552341 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011578-2-02 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6648010 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 6448010 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6448010 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7700000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Hidrot Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentlőrinci út 6. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7634 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011578-2-02 Hivatalos név: Útkom-Trade Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kossuth Lajos utca 32. fsz. 4. Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23793918-2-08 Hivatalos név: K&B Gépudvar Kft

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi utca 25/2. Város: Pogány NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7666 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560632-2-02 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/10 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként x Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás (14578/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Nemzeti azonosítószám: AK10647 Postai cím: Felszabadulás utca 74. Város: Forráskút NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6793 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Kapás Judit Telefon: +36 62287222/111 E-mail: [email protected] Fax: +36 62287323 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Kiegészítő szennyvízbekötések, Zsombó - 2016 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási - kivitelezési - szerződés keretében Zsombó Nagyközség közigazgatási területén, a már meglévő szennyvízgyűjtő hálózatra 13 db házi szennyvíz bekötésének kialakítása a hozzá kapcsolódó gravitációs vezetékkel együtt, a kiviteli tervben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelően. A további információk az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok műszaki részében találhatóak. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 19188608 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Kiegészítő szennyvízbekötések, Zsombó - 2016 Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország, Dél-alföldi régió, Csongrád megye, Mórahalmi járás, Zsombó Nagyközség közigazgatási területe, az alábbi bekötési pontokon: az érintett helyrajzi számok helye 086/66 Zsombó, Deák F. u. 33 496 Zsombó, Deák F. u. 24 702/2 Zsombó, Kodály Z. u. 46 406/5 Zsombó, Arany J. u. 30 403/14 Zsombó, Arany J. u. 25 0104/42 (788) Zsombó, Hajnal u. 43 0140/23 Zsombó, Erdőalja u. 26 0140/80 Zsombó, Erdőalja u. 28 0140/30 Zsombó, Erdőalja u. 32

0140/62 Zsombó, Erdőalja u. 36 0140/10 Zsombó, Erdőalja u. 42 0140/12 Zsombó, Erdőalja u. 34 0140/32 Zsombó, Erdőalja u. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási - kivitelezési - szerződés keretében Zsombó Nagyközség közigazgatási területén, a már meglévő szennyvízgyűjtő hálózatra 13 db házi szennyvíz bekötésének kialakítása a hozzá kapcsolódó gravitációs vezetékkel együtt, a kiviteli tervben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelően. A további információk az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok műszaki részében találhatóak. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-a/nap) 20 2 jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva) 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kiegészítő szennyvízbekötések, Zsombó - 2016 Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Vízép Holding Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 6762 Sándorfalva, Sport u. 2. Város: Sándorfalva NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6762 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 62250726 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 2578132 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818759-2-06 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 19188608 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: BETA-ÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 3-5. IV/38. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1023 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 709310340 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13392293-2-41 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 21812650 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Vízép Holding Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sándorfalva, Sport u. 2. Város: Sándorfalva NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6762 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818759-2-06 Hivatalos név: BETA-ÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 3-5. IV/38. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1023 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13392293-2-4 Hivatalos név: Euroform 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi u. 26. Város: Sándorfalva NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6762 Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11805067-2-06 Hivatalos név: Kovács Gépszer Építőipari, Szerelési és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ady Endre u. 42. Város: Mindszent NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6630 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13176233-2-06 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az Euroform 2000 Kft. ajánlata a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a késedelmi kötbérre tett megajánlása nem érte el az ajánlatkérői minimális elvárást. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Füzesabony Város Önkormányzata (14675/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK17020 Postai cím: Rákóczi út 48 Város: Füzesabony NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3390 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia Telefon: +36 36542510 E-mail: [email protected] Fax: +36 36341752 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.fuzesabony.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: www.fuzesabony.hu Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45214100-1 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgy: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem” Mennyiség: A Pöttömke Óvoda felújításának I. üteme (2247. hrsz.) az alábbiakat foglalja magában: I. ütem: tetőhéjazat csere a hozzátartozó munkálatokkal, villámhárító szerelés II. ütem: homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem: homlokzati hőszigetelés A részletes feladatleírást, valamint terveket a mellékelt műszaki leírás tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 28521797 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45214100-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pöttömke Óvoda - 3300 Füzesabony, Rákóczi út 16. (2247. hrsz.) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem” Mennyiség: A Pöttömke Óvoda felújításának I. üteme (2247. hrsz.) az alábbiakat foglalja magában: I. ütem: tetőhéjazat csere a hozzátartozó munkálatokkal, villámhárító szerelés II. ütem: homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem: homlokzati hőszigetelés A részletes feladatleírást, valamint terveket a mellékelt műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 10 x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Véghatáridőhöz képest meghatározott korábbi teljesítési időpont (napokban) súlyszám: 10 II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról x Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem” Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Juhász 99 Villanyszerelési és Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57. Város: Füzesabony NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3390 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11925804-2-10 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 295442525 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 28521797 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1081 Budapest Kun utca 4. fsz. 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1081 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553-2-42 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 29727730 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Juhász 99 Villanyszerelési és Építőipari Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57. Város: Füzesabony NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3390 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11925804-2-10 Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1081 Budapest Kun utca 4. fsz. 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1081 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553-2-42 Hivatalos név: Garancia Út Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 3390 Füzesabony, Templom út 26. Város: Füzesabony NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3390 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771179-2-10 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2015/10/12 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Gyömrő Város Önkormányzata (14713/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Gyömrő Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK02740 Postai cím: Fő tér 1. Város: Gyömrő NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2230 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Mezey Attila Telefon: +36 29330011 E-mail: [email protected] Fax: +36 29330078 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomro.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.gyomro.hu Hivatalos név: Mende Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK08754 Postai cím: Fő út 14 Város: Mende NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2235 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző Telefon: +36 29702160 E-mail: [email protected] Fax: +36 29438025 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mende.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.mende.hu I.2) Közös közbeszerzés x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Gyömrő Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 85100000-0 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: orvosi ügyeleti szolgáltatás biztosítása Gyömrőn és Mendén II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 54432000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 54432000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 54432000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: 85100000-0 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Gyömrő és Mende területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Teljes mennyiség:

Kiegészítő szójegyzék

ellátandó személyek száma: Gyömrő 15000 fő + 30% Mende 3 500 fő + 30% (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/hónap) / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/16 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Inter-Ambulance Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Thököly út 165. 1. em/5. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 17995110 Internetcím(ek): (URL) www.interambulance.hu Fax: +36 17995119 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24672331-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62400000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 54432000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 54432000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 54432000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Inter-Ambulance Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Thököly út 165. 1. em/5. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24672331-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/09 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/26 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Interfruct TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. (14888/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Interfruct TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. Nemzeti azonosítószám: AK14270 Postai cím: Erdőalja dűlő 2 Város: Tabdi NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6224 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Papp Attila, ügyvezető Telefon: +36 78310424 E-mail: [email protected] Fax: +36 78310424 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: zöldség-gyümölcs nagykereskedelem I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Hűtőrendszer beszerzése és kialakítása - 2016 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében, az Ajánlatkérő telephelyén található már meglévő hűtőcsarnokban, új, normál sokkolásra alkalmas hűtőgépészeti eszközök beszerelésére, és beüzemelésére irányuló kivitelezés, a már meglévő hűtőkapacitás bővítése céljából. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhívást kiegészítő műszaki dokumentumok tartalmazzák. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 45104640 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Hűtőrendszer beszerzése és kialakítása - 2016 Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Magyarország, Dél-alföldi régió, Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás, Kiskőrös, Szendrei Júlia u. 2/4 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: állalkozási szerződés keretében, az Ajánlatkérő telephelyén található már meglévő hűtőcsarnokban, új, normál sokkolásra alkalmas hűtőgépészeti eszközök beszerelésére, és beüzemelésére irányuló kivitelezés, a már meglévő hűtőkapacitás bővítése céljából. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhívást kiegészítő műszaki dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-a/nap) 20 2 jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva) 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hűtőrendszer beszerzése és kialakítása - 2016 Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: SM Feméta 2000 Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fenyvesi utca 52. Város: Balatonfenyves NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 5646 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 302670144 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 82362928 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23819287-2-14 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45104980 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 45104640 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kalorikus szerelés, elektromos szerelés V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Acer Hűtés és Épületgépész Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Puskás Tivadar u. 37.

V.2.10) V.2.11)

Város: Budaörs NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2040 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 306817915 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23744639-2-13 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 48112722 Pénznem: HUF A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: SM FEMÉTA 2000 Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fenyvesi út 52. Város: Balatonfenyves NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23819287-2-14 Hivatalos név: Acer Hűtés és Épületgépész Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Puskás Tivadar u. 37. Város: Budaörs NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2040 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23744639-2-13 Hivatalos név: Profi-Therm Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szabadság út 56. Város: Kistarcsa NUTS-kód: Postai irányítószám: 2143 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140017-2-13 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/20 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14310/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: AK23106 Postai cím: Baross utca 63-67. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1082 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Pesti Ivett Telefon: 0614592109 E-mail: [email protected] Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Általános közigazgatás I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Budapest VIII. kerület Dugonics utca 11. lakóépület tűzfalak és kapcsolódó épületszerkezetek felújítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest VIII. kerület Dugonics utca 11. lakóépület tűzfalak és kapcsolódó épületszerkezetek felújítása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 20.960.233 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Budapest VIII. kerület Dugonics utca 11. lakóépület tűzfalak és kapcsolódó épületszerkezetek felújítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest VIII. kerület Dugonics u. 11. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Baloldali károsodott tűzfal részleges visszabontása, használaton kívüli kémények visszabontása, tűzfal vakolás színezés, - Jobboldali tűzfal vakolása, színezése, lábazati rész vízzáró szigetelése, - Lépcsőházi tűzfal hiányosságainak kifalazása, vakolása, színezése, - Lépcsőház feletti lapos tető szigetelése, - Romos középfőfali és baloldali tűzfali kémények tető feletti szakaszainak átépítése, tetőjárda kiépítés, - Tetőhéj felújítás, - Zárófödém megerősítés és hőszigetelés, OSB borítás, - Udvari ereszalj lambériázás. A megrendelő a jobboldali telken a felvonulást biztosítja.

A kivitelezés lakott lakások felett történik. A tetőhéj felújítása, tetőtérben való közlekedés, munkavégzés, különösen a födémgerendák megerősítése fokozott kivitelezői gondosságot igényel! A kivitelezési munkát a műszaki leírás, a mellékelt árazatlan költségvetési kiírás és statikai szakértői vélemény alapján a szerződéstervezetben foglaltaknak szerint kell elvégezni. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 %/nap, max.: 2 %) 20 2 Kedvezőbb teljesítési határidő (teljesítési időponttól visszafelé számítva, naptári napokban (0 és 10 naptári nap között) 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest VIII. kerület Dugonics utca 11. lakóépület tűzfalak és kapcsolódó épületszerkezetek felújítása Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/16 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: EU-Line Építőipari Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1213 Budapest, Hollandi út 21. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1213 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 12699550 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12699550/100 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23284410-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21.000.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 20.960.233 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: EU-Line Építőipari Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1213 Budapest, Hollandi út 21. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1213 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23284410-2-43 Hivatalos név: BERN Építő Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 7800 Siklós, Külterület 015/19 hrsz. Város: Siklós NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02 Hivatalos név: Hufer-Bau Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1193 Budapest, Könyvkötő u. 22. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1193 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2016/10/06 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14574/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: AK23106 Postai cím: Baross utca 63-67. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1082 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: 0614592109 E-mail: [email protected] Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Általános közigazgatás I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Budapest VIII: kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206) épület bontásának kivitlezése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45110000-1 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest VIII. kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206 ) épület bontásának kivitelezésére II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 15.923.305 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Budapest VIII. kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206 ) épület bontásának kivitelezésére Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest VIII. kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206 ) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest VIII. kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206 ) (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – 1 Kedvezőbb teljesítési határidő (teljesítési időponttól visszafelé számítva, naptári napokban (0 és 10 naptári nap között) 25 2 Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 %/nap, max.: 2 %) 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest VIII. kerület Tömő u. 21. (Szigony u. 35. hrsz: 36206 ) épület bontásának kivitelezésére Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/23 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Hungaro Domus Andia Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1082 Budapest, Nagytemplom u. 12. B. ép. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1082 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23511082-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 15.923.305 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város:

V.2.10) V.2.11)

NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Hungaro Domus Andia Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1082 Budapest, Nagytemplom u. 12. B. ép. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1082 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23511082-2-42 Hivatalos név: Fauna - Duó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1155 Budapest, Rekettye u. 49. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1155 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/24 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Kaposvári Egyházmegye (14627/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Kaposvári Egyházmegye Nemzeti azonosítószám: AK14990 Postai cím: Zárda utca 4. Város: Kaposvár NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 7400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nagy Vendel gazdasági helynök Telefon: +36 82511718 E-mail: [email protected] Fax: +36 82511718 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.egyhazmegye.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 39220000-0 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kaposvári Egyházmegye tulajdonában és üzemeltetésében lévő Zselickislaki Idősek Otthona éttermi fogyóeszközeinek és egyéb éttermi eszközeinek beszerzése az alábbiak szerint: 52 tétel, 734 darab A beszerzésre kerülő termékek pontos leírását az ajánlati dokumentáció III. Műszaki leírás tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 2156100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zselickislak, Kossuth Lajos u., hrsz. 236/13 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Kaposvári Egyházmegye tulajdonában és üzemeltetésében lévő Zselickislaki Idősek Otthona éttermi fogyóeszközeinek és egyéb éttermi eszközeinek beszerzése az alábbiak szerint: 52 tétel, 734 darab A beszerzésre kerülő termékek pontos leírását az ajánlati dokumentáció III. Műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: "VINTO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mester u. 36. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1094 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10748451-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2365870 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 2156100 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám:

V.2.10) V.2.11)

Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: "VINTO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mester u. 36. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1094 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10748451-2-43 Hivatalos név: Agrikon-Alfa Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Külső-Szegedi út 136. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887243-2-03 Hivatalos név: Dominox Hungary Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kikelet u 5/b. Város: Dunaharaszti NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2330 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23157529-2-13 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Legfőbb Ügyészség (14582/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség Nemzeti azonosítószám: AK15543 Postai cím: Markó utca 16 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: 06-1/332-5930/122 E-mail: [email protected] Fax: 06-1/301-0500 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.mklu.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem x Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentum kezelő rendszernek a Központi rendszer által küldött visszaigazolások kezeléséhez kapcsolódó szoftver-fejlesztése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72212311-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentum kezelő rendszernek a Központi rendszer által küldött visszaigazolások kezeléséhez kapcsolódó szoftver-fejlesztése Szerződés alapján a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által kizárólagosan használt eIR fejlesztését a Közbeszerzési Dokumentációban, illetőleg a Szerződés 1. számú mellékletében (a továbbiakban: Műszaki Specifikáció) meghatározott fejlesztési feladatok tekintetében elvégzi oly módon, hogy a fejlesztés az ún. „DOQUIS” keretrendszert nem érintheti, kizárólag az Ajánlatkérő tulajdonában álló programrészekhez kapcsolódik. Ajánlattevő az így keletkezett programrészeket, szoftverelemeket telepíti, üzembe helyezi, és a kapcsolódó kódokkal és dokumentációval együtt Ajánlatkérő tulajdonába adja. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentum kezelő rendszernek (a továbbiakban: eIR) a Központi rendszer által küldött visszaigazolások kezeléséhez kapcsolódó szoftver-fejlesztése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 48311000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Legfőbb Ügyészség Informatikai Központ - 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 21. szám II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentum kezelő rendszernek a Központi rendszer által küldött visszaigazolások kezeléséhez kapcsolódó szoftver-fejlesztése Mennyiség: 1 db fejlesztés

Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció és az annak mellékletét képező műszaki specifikáció tartalmazza. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 12 maximum 36 hónap) 10 2 Teljesítési határidő: A véghatáridőtől visszafelé számított előteljesítés vállalása (naptári napban megadva) (A határidőt csökkentő napok számát kell megadni) 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: SmartEye Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mártírok útja 9. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23967359-2-07 Hivatalos név: Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kálmán Imre u. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1054 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13610018-2-41 Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Budafoki út 56. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099-2-44 Hivatalos név: Sonrisa Informatikai Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bég u. 3-5. 1. em. 108. Város: Budapest NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1022 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13873222-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/04 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlattevő (SmartEye Kft; Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft; T-Systems Magyarország Zrt., Sonrisa Informatikai Kft) ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. A rendelkezésre álló fedezet összege nettó 9.553.000.- Ft, a SmartEye Kft. ajánlattevő ajánlati ára nettó 14 900 000 Ft; Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft. ajánlattevő ajánlati ára nettó 14 500 000 Ft; T-Systems Magyarország Zrt. ajánlattevő ajánlati ára nettó 15 900 000 Ft, Sonrisa Informatikai Kft. ajánlattevő ajánlati ára 15 300 000 Ft. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (14670/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Nemzeti azonosítószám: AK16323 Postai cím: Haynald Lajos utca 11. Város: Szécsény NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3170 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Filkor Lajos igazgató Telefon: +36 32370573 E-mail: [email protected] Fax: +36 32370573 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.lipthay.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45421100-5 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és jelen tájékoztatóban feltüntetett épületein, a KEHOP-5.2.10. azonosító számú "Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései" elnevezésű projekt keretében elnyert támogatásból kíván épületenergetikai kivitelezési munkákat végeztetni. A támogatás elnyerése érdekében az ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást bonyolított le. A pályázati támogatás mértéke 100%. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 56.808.583 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira.(Energetikai kivitelezés) Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45421100-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Homlokzati hőszigetelés 700 m2 Padlásfödém hőszigetelése 610 m2 Magastető hőszigetelése 72 m2 Fém nyílászárók beépítése 30 m2 Műanyag nyílászárók beépítése 210 m2 Fa nyílászárók beépítése 9 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 25 2 Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.10. azonosítószámú „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira. (Napelemes rendszer telepítése) Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

09332000-5 45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Napelemek össz. modul teljesítménye: 27,56 kWp (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 25 2 Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.10. azonosítószámú „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira. (Energetikai kivitelezés) Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/16 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: PANNON PEX Építőipari Kft.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor út 3. III. em. 23. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1102 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 202666133 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 17001801 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939676-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47.541.100 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 43.943.409 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: FEHÉRÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sziget u. 13. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 22503505 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 22340332 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11500756-2-07 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 45.604.572 Pénznem: HUF V.2.10)

V.2.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: PANNON PEX Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor út 3. III. em. 23. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1102 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939676-2-42 Hivatalos név: FEHÉRÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sziget u. 13. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11500756-2-07 Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1. Város: Biatorbágy NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2051 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830-2-44 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira. (Napelemes rendszer telepítése) Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/16 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: PANNON PEX Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor út 3. III. em. 23. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1102 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 202666133 Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 17001801 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939676-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13.402.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 12.865.174 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: FEHÉRÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sziget u. 13. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 22503505 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 22340332 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11500756-2-07 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 13.014.090 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: PANNON PEX Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor út 3. III. em. 23. Város: Budapest

NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1102 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939676-2-42 Hivatalos név: FEHÉRÉP Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sziget u. 13. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11500756-2-07 Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1. Város: Biatorbágy NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2051 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830-2-44 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/12 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/25 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Állami Operaház (14570/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Állami Operaház Nemzeti azonosítószám: AK16368 Postai cím: Andrássy út 22. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1061 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra Telefon: +36 18147169 E-mail: [email protected] Fax: +36 18147492 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: költségvetési szerv I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Balettcipők és egyéb tánckellékek beszerzése a Magyar Állami Operaház részére-2016 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 37820000-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Jelen közbeszerzési eljárás eredményként megkötendő adásvételi szerződés tárgya gyakorló- és spicc-cipők, valamint tánckellékek szállítása a Magyar Állami Operaház részére a szerződéskötéstől az ajánlattételi felhívásban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított egy évig a következő kondíciókkal: Termék megnevezése Megrendelésre kerülő mennyiség Sansha vagy azzal egyenértékű vászon gyakorló cipő 500 pár Sansha 603 vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 40 pár Freed vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 64 pár Grishko vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 8 pár Bloch standard vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 60 pár Bloch egyedi vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 25 pár Gaynor standard vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 251 pár Gaynor egyedi vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 15 pár Szuszpenzor 55 db A fenti táblázatban foglalt mennyiségek tervezett mennyiségek, Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a termékenként megadott mennyiségektől legfeljebb +20%-os mértékben eltérjen (vagyis 20%-kal megemelje a megrendelésre kerülő mennyiséget). A teljesítés időszakában mindig az aktuális eseti megrendelés tartalmazza a szükséges mennyiséget. Ajánlattevőnek biztosítania kell a cipők és egyéb termékek méretváltozás miatti cseréjét is megrendelés-módosítás alapján, további indokolás, kikötés és feltételek nélkül a szerződés teljes tartama alatt. Keretösszeg: nettó 11.485.485,- Ft + ÁFA II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 11485485 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Balettcipők és egyéb tánckellékek beszerzése a Magyar Állami Operaház részére-2016 Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 37820000-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Magyar Állami Operaház székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárás eredményként megkötendő adásvételi szerződés tárgya gyakorló- és spicc-cipők, valamint tánckellékek szállítása a Magyar Állami Operaház részére a szerződéskötéstől az ajánlattételi felhívásban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított egy évig a következő kondíciókkal: Termék megnevezése Megrendelésre kerülő mennyiség Sansha vagy azzal egyenértékű vászon gyakorló cipő 500 pár Sansha 603 vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 40 pár Freed vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 64 pár Grishko vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 8 pár Bloch standard vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 60 pár Bloch egyedi vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 25 pár Gaynor standard vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 251 pár Gaynor egyedi vagy azzal egyenértékű spicc-cipő 15 pár Szuszpenzor 55 db (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Balettcipők és egyéb tánckellékek beszerzése a Magyar Állami Operaház részére adásvételi keretszerződés keretében Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Revoltade Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ó utca 42. fsz. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1066 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14594797-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11485485 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 11485485 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Revoltade Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ó utca 42. fsz. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1066 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14594797-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/14 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Államkincstár (14685/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Államkincstár Nemzeti azonosítószám: AK15596 Postai cím: Hold utca 4. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Mészáros Gabriella Telefon: +36 13273647 E-mail: [email protected] Fax: +36 13273593 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Központi költségvetési szerv I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztés tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72230000-6 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 16990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztés tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

72230000-6

További tárgyak:

72200000-7 72610000-9 72221000-0

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Közbeszerzés tárgya: Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztés tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. 1. A közbeszerzés mennyisége Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztése, mely magában foglalja az alábbi feladatok elvégzését:

a) tervezés b) fejlesztés c) migráció d) tesztelés e) oktatás A fejlesztések az alábbi témaköröket érintik: a) Ügyviteli szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések (1 darab fejlesztési igény) b) Platform szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések (2 darab fejlesztési igény) A teljesítés során a nyertes ajánlattevő által szállításra kerülő eredménytermékek: a) rendszertervezés dokumentumai (logikai rendszerterv, fizikai rendszerterv, layout terv, rendszerintegrációs terv, architektúra terv, fejlesztési terv) b) rendszerbiztonsági terv c) üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítás terv d) ütemterv (feladat- és erőforrás) e) aktualizált dokumentációk (rendszerterv, specifikációk) f) kézikönyvek (programozói kézikönyv, adminisztrátori kézikönyv, felhasználói kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv, telepítési útmutató) g) telepítési jegyzőkönyv h) migrációs terv i) bevezetési terv / élesbe állási terv j) tesztelés dokumentumai (tesztelési terv, tesztforgatókönyv, teszt jegyzőkönyv) oktatási anyagok (oktatási stratégia, oktatási terv és tematika felhasználói és üzemeltetői oldalon, tantermi és e-learning oktatási anyag felhasználói és üzemeltetői oldalon, oktatási napló felhasználói és üzemeltetői oldalon) (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A teljesítésibe bevonni kívánt szakemberek tapasztalata 30 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00008 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztés tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Noispot Innovations Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pulz utca 33. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6724 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 16106485 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 17882448 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24148744-2-06 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17000000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 16990000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - informatikai biztonsági szakértői feladatok ellátás - rendszerintegrációs, architektúra tervező szakértői feladatok ellátása V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 17. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1161 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12234246-2-42

Hivatalos név: Noispot Innovations Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pulz utca 33. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6724 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24148744-2-06 Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lövőház utca 39. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10720534-2-41 Hivatalos név: Tigra Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Törökőr u. 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/22 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/25 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Képzőművészeti Egyetem (14655/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Képzőművészeti Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK04779 Postai cím: Andrássy út 69-71. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1062 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Ködmön Zsolt Telefon: +3616662549 E-mail: [email protected] Fax: +36 13421563 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.mke.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Tervezési szolgáltatások beszerzése a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71240000-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tervezési szolgáltatások beszerzése a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 12350000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Tervezési szolgáltatások beszerzése a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71240000-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Andrássy út 69-es épület (~600 m2) és Andrássy út 71-es épület Izabella utcai (~1500 m2) homlokzat-felújítás tervezése a komplett épületegyüttes (Andrássy út 69-71, Andrássy út 71 Izabella utcai homlokzata) homlokzati nyílászáróinak energetikai szempontok alapján történő felújításával. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 szakmai ajánlat minősége 25 2 az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Kokas Műterem Építő-, Képző-, Ipar-, Fotóművészeti és Belsőépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Máglya köz 3. IV emelet 1 Város: Budapest NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448212-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17500000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 12350000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország:

V.2.10) V.2.11)

E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) [email protected] Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Kokas Műterem Építő-, Képző-, Ipar-, Fotóművészeti és Belsőépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Máglya köz 3. IV emelet 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448212-2-41 Hivatalos név: Tripartitum Építész Műhely Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 2330 Dunaharaszti, Rózsa u.74 Város: Dunaharaszti NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 2330 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14979668-2-13 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/07 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (14879/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Nemzeti azonosítószám: AK23103 Postai cím: Síp utca 12. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1075 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás Telefon: +36 14135550 E-mail: [email protected] Fax: +36 13520553 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mazsihisz.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Önkéntes vállalás I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: 1085 Budapest, József körút 27. (hrsz.: 36419) épület homlokzatának felújítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45443000-4 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében a 1085 Budapest, József körút. 27. szám alatti ingatlanon álló épület homlokzatának felújítása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 18096764 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: 1085 Budapest, József körút 27. (hrsz.: 36419) épület homlokzatának felújítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45421130-4 45410000-4 45421160-3 45261310-0

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1085 Budapest, József körút 27 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a 1085 Budapest, József körút 27. szám alatti ingatlanon álló épület homlokzatának felújítása 468 m2 alapterületen az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 M2) pontjában bemutatott műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetőnek az alk. köv. felüli többlettapasztalata (hónapban, a 18hónapon túli szakmai tapasztalat,max 120hónap 10

2 Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 10 3 Késedelmes teljesítési kötbér (% / késedelmes nap, a késedelemmel érintett munkarész minimum 0,5 % -a/ késedelmes nap, a késedelemmel érintett munkarész maximum 1% -a/ késedelmes nap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft-ban meghatározva) / Súlyszám: 30 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10453 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: CASTOR-GRAND Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi u. 15. I/1 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028777-2-05 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 18096764 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: CASTOR-GRAND Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi u. 15. I/1 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028777-2-05 Hivatalos név: T-Invest ’91 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ősz u. 11. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6724 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234-2-06 Hivatalos név: ARTemisz & Sofia Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentmihályi út 19. X/260. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1144 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167-2-42 Hivatalos név: TÉR Kivitelező Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Istvántelki út 53. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1045 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14568660-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (13841/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Nemzeti azonosítószám: AK15486 Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5. Város: Szombathely NUTS-kód: HU222 Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Gellén-Kovács Ágnes Telefon: +36 94515694 E-mail: [email protected] Fax: +36 94327873 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Költségvetési Intézmény I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db Flow - cytométer készülék szállítására Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 33124100-6 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés 1 db Flow - cytométer készülék szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanításával, valamint a szállított eszköz jótállási időn belüli javítására, karbantartása biztosításával az alábbi összeállításban: optikai rendszerrel, számítógéppel, szoftver rendszerrel. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 38975000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db Flow - cytométer készülék szállítására Rész száma: 0 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 33124100-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szombathely II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Flow - cytométer készülék (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 előnyt jelent ha a fluoreszcens jelet a detektor rendszerhez optikai szál vezeti 7 2 a csőadagoló karuszel nélküli közvetlen mérés lehetősége előnyt jelent 7 3 a nagyobb mintaáramlási sebesség előnyt jelent (ul/min) 2 4 a kisebb holttérfogat előnyt jelent (ul) 2 5 a nagyobb fluoreszcens érzékenység a PE csatornán (minnél kisebb a megajánlott paraméter annál jobb)(MESF) 2 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db Flow - cytométer készülék szállítására, Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/26 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Diagon Kft Nemzeti azonosítószám: HU Postai cím: Baross u. 48-52. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10831050-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45333900 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 38975000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név:

V.2.10) V.2.11)

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Diagon Kft Nemzeti azonosítószám: HU Postai cím: Baross u. 48-52 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10831050-2-41 Hivatalos név: Szamos-H Kft. Nemzeti azonosítószám: HU Postai cím: Gyergyó u. 5. I/1 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251-5-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/06/21 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az Ajánlattevők az eljárás eredményével egyet értenek VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/23 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (14781/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Nemzeti azonosítószám: AK04992 Postai cím: Anikó u. 4. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Orosz Judit Dóra főmunkatárs Telefon: +36 13041107 E-mail: [email protected] Fax: +36 13041118 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet x Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása x Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés SF6 gáz szigetelésű, fémtokozott megszakítók felújítására Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50532000-3 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: SF6 gáz szigetelésű, fémtokozott megszakítók felújítására II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés SF6 gáz szigetelésű, fémtokozott megszakítók felújítására Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50532000-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Albertirsa II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: SF6 gáz szigetelésű, fémtokozott megszakítók felújítása az alábbiak szerint: Megszakító pólus: 4 db Megszakító hajtás: 4 db Az Ajánlatkérő 5 db megszakító pólust bocsát a vállalkozó rendelkezésére, melyből a felújítandó 4 db-ot gyártási szám szerint a műszaki leírásban nevesítette. Az 5. pólus alkatrészként (donor) lehet felhasználni. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előírt 24 hónapos jótállási időn túli jótállási idő vállalása (max. 60 hónap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: SF6 gáz szigetelésű, fémtokozott megszakítók felújítására. Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 0 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód:

V.2.10) V.2.11)

Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/27 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: 1. Összefoglaló tájékoztató közzétételének dátuma: 2016.10.18. 2. Összefoglaló tájékoztató iktatószáma: 21766-1/2016/001 3. Eljárás eredménytelenné nyilvánításának oka: Nem nyújtottak be ajánlatot. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (14811/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK16531 Postai cím: Hunyadi utca 21. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Divinyiné Dr. Kovács Irén Telefon: +36 46516210 E-mail: [email protected] Fax: +36 46516201 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mikrt.hu/ I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: ingatlankezelés I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Tanúsított iratkezelő szoftver szállítása és bevezetése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. számára Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79996100-3 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az elektronikus iratkezelő és feladatkezelő rendszer célja, hogy csökkentse az Ajánlatkérőnél keletkező papír alapú iratokat, elősegítve a klímavédelmi törekvések megvalósítását, továbbá egyszerűsítse és teljes egészében nyomon követhetővé tegye Ajánlatkérő szervezetében az ügymeneteket. A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság projektet indít tanúsított iratkezelő és feladatkezelő szoftver szállítására és bevezetésére, amelyet legkésőbb 2017. január 02. napján éles üzemben szeretne használni. Az iratok mennyisége jelenleg: évi 100.000, egyenként átlagosan 4 db A4 oldal iratonként. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 14850000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Tanúsított iratkezelő szoftver szállítása és bevezetése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. számára Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

48613000-8

További tárgyak:

64216110-7 80000000-4 72212600-5

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz. a Miskolc Holding Zrt. székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. A szállítandó rendszer általános ismertetése

Szervezeti egységtől függetlenül a szervezet egészére jellemző az iratkezelési rendszer által kezelt és nyilvántartott, tárolt iratok mennyiségének egyre nagyobb mértékű növekedése, melyhez hozzájárul az elektronikus levelezés egy részének iratkezelési rendszeren keresztüli bonyolítása is. Az iratkezelő felhasználók száma viszonylag állandó, azonban a projektszerű munkavégzésből adódó egy személyhez köthető ellátandó feladatok változásából kifolyólag az adott dokumentummal dolgozó személyek, valamint a dokumentumokkal kapcsolatos, személyenként nyilvántartott jogosultságok rövid időn belüli, folyamatos változása jellemző. 2. Az AJÁNLATKÉRŐ informatikai infrastruktúrája A fejlesztésnél az Ajánlatkérő alábbi hardver, illetve szoftver alapinfrastruktúrát kell figyelembe venni: Hardver elemek: A Miskolc Holding Zrt. szerverközpontjában, virtuális szerverekkel megvalósított teszt és éles kiszolgálók. Mindkét szerver helye: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3. A szerverek erőforrásai: 2 processzormag 2 GB RAM 40 GB háttértár kapacitás Ubuntu Linux 14.04 LTS szerver A két szerver teljesen egyforma virtuális környezetben kerül kialakításra - Munkaállomás: o Intel Core i3 vagy jobb CPU (Core i5, Core i7) o Minimum 2 GB RAM o Legalább 120 GB HDD vagy 120 GB SSD háttértár o Alkalmasnak kell lennie arra, hogy valamennyi használt rendszerrel együtt fusson. o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 operációs rendszer o Egyaránt megfelelőnek tekinthető a 32 bites és a 64 bites operációs rendszer is o A munkaállomások darabszáma: 100-150 3. Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátható erőforrások A rendszer fejlesztése során 2 környezet használata/elkülönítése szükséges az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos általános elvárások alapján, ezek a rendszerek a következők: a teszt rendszer, valamint az éles rendszer. Ajánlatkérő biztosítja az éles és a tesztüzemű környezetek szerver és hálózati oldali, valamint a felhasználó oldali hardver és szoftver (operációs rendszer) infrastruktúráit az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott specifikáció alapján (számítógépek minimális memória igénye, operációs rendszer igény, processzor teljesítmény igény, stb.). Minden - az operációs rendszer licencen kívüli -, az iratkezelési rendszer működéséhez szükséges szoftver elem beszerzése Ajánlattevő feladata. A szállítandó rendszereknek és a kapcsolódó licenc struktúrának 200 konkurens felhasználó kiszolgálására kell alkalmasnak lennie mind a teszt, mind az éles környezetben. Nyertes Ajánlattevő feladata a szoftver éles üzemének elindulása után 1 éven (365 napon) keresztül teljes körű hibaelhárítás és 12 órán belüli rendelkezésre állás biztosítása. Ennek keretében az Ajánlatkérő által jelzett valamennyi funkcionális és a működést befolyásoló hiba elhárításának megkezdése munkanapokon jelzést követő 12 órán belül. Ha a módosítás miatt tájékoztatás, oktatás válik szükségessé Ajánlatkérőnél, annak megtartása a felhasználók számára. A 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet változása, vagy a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható szoftverek bármilyen módon történő újra szabályozása esetén a változásoknak az átvezetése a szoftveren, a változások miatt esetlegesen szükségessé váló tájékoztatás, oktatás tartása Ajánlatkérőnél nyertes Ajánlattevő feladata. Ezt a jogszabály követési szolgáltatást a szoftver Ajánlatkérőnél történő sikeres éles üzemének elindulását követő 1 éven (365 napon) keresztül köteles biztosítani nyertes Ajánlattevő. Részfeladatok: 1. részfeladat: termék szállítása (licenc + media + dok. átadás): a szerződés megkötésének napját követő 15. nap. 2. részfeladat: az iratkezelő szoftver bevezetése: telepítés, paraméterezés, rendszerintegráció, oktatás, képzés: a szállítást követő 5. munkanap 3. részfeladat: éles üzembe állítás: 2017. január 02. 4. részfeladat: szoftver támogatás, jogkövetés és rendszerüzemeltetés: a rendszer éles üzembe helyezését követő 12. hónap. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb árral bíró ellenszolgáltatás / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szerződés szoftver felhasználási jogának átadásáról és ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások igénybevételéről

Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Pannon Set Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hrivnák Pál u. 165/3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1237 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529751-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 14850000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Pannon Set Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hrivnák Pál u. 165/3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1237 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529751-2-43 Hivatalos név: Fejlesztők Háza Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szőnyi út 50. A. épület Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1142 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14519659-2-42 Hivatalos név: Voltamper Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kiránduló u. 18. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1221 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13042716-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/25 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (14661/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK15935 Postai cím: Városház tér 8. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Alakszai Zoltán Telefon: +36 46512701 E-mail: [email protected] Fax: +36 46348801 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolc.hu/ I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon” projekt keretén belül a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71631000-0 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon” projekt keretén belül a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 15000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: „TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon” projekt keretén belül a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

71631000-0

További tárgyak: 71631300-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1.rész:47511/5,0133/8,47511/25,47511/6,47511/3,47511/24,47516/1,47515,47514,47593,0116/1,47393/16,47393/1 2. rész: 0127/1, 0127/2, 0125, 0124/7, 0126/2, 0126/9, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/6, 0130/7, 0130/8, 0130/11, 0116/3 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: MIDIP területén belül épül: • Bogáncs utca és az ipari park csatlakozásánál csomópont és 1 db autóbuszmegálló pár, valamint az ipari terület feltárhatóságának biztosítása érdekében feltáró út egyik oldalán gyalogjárdával, másik oldalán kerékpárúttal közvilágítással • a feltáró út tengelyében csapadékcsatorna, záportározó és csapadékvíz átemelő

• Szervizút • gyalogút közvilágítással • buszforduló 2. rész: Új iparterületen épül: Feltáró út gyalogosjárdával és kerékpárúttal, központi körforgalommal közvilágítással, és a közlekedési létesítmények felszíni csapadékvíz elvezetésével, a befogadó vízfolyás mederrendezésével A műszaki ellenőr által ellátandó feladatok mindegyik rész vonatkozásában: - Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (3), (4) és (5) bekezdésében részletezett feladatok. - Az építéshez kapcsolódó valamennyi érintett szakági műszaki ellenőr biztosítása. Egy személy több szakági műszaki ellenőri feladatot elláthat. - Közlekedési építmények építési munkáinak, vízgazdálkodási építmények építési, építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőri jogosultsága - Heti kooperációs értekezlet szervezése, azokon való részvétel, jegyzőkönyv írása (az egyszerre futó építési munkák miatt szükség esetén az adott héten akár több időpontban is.) (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: „TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú "Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon" II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon” projekt keretén belül a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása - MIDIP területén belül Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hunyadi u. 21. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 46516205 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 46516205 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11070052-2-05 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 11000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közlekedési létesítmények műszaki ellenőrzése V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Gép-M 2001 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vörösmarty út 39. Város: Szikszó NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12667495-2-05 Hivatalos név: LUX 94 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Acél utca 13. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3532 Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21285628-3-05 Hivatalos név: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hunyadi u. 21. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11070052-2-05 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon” projekt keretén belül a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása - új iparterületen Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hunyadi u. 21 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 46516205 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 46516205 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11070052-2-05 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közlekedési építmények építésének műszaki ellenőrzése V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Gép-M 2001 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vörösmarty út 39. Város: Szikszó NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12667495-2-05 Hivatalos név: LUX 94 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Acél utca 13. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3532 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21285628-3-05 Hivatalos név: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hunyadi u. 21. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11070052-2-05 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/22 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Miskolci Egyetem (14354/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Miskolci Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK05149 Postai cím: Egyetemváros - Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3515 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna Telefon: 46565461 E-mail: [email protected] Fax: 46565352 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-miskolc.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Erzsébet utalvány beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 22420000-0 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Erzsébet utalvány beszerzése maximum 16 MFt keretösszegig, a dokumentációban meghatározottak szerint. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 16000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 16000000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 16000000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolci Egyetem 3515 Miskolc,Egyetemváros II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 16 MFt keretösszegig (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Az eljárás megalapozásnak indoklása: az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a kizárólagos forgalmazója a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott étkezési célra felhasználható Erzsébet utalványnak, tehát a kizárólagos jogok védelme miatt mással nem köthető meg a szerződés. Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi keretszerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/08 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hermina út 63. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1146 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: 0615058624 Internetcím(ek): (URL) Fax: 0613197511 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24676744-2-44 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 16000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Utalványok kiszállítása V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám:

V.2.10) V.2.11)

Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hemina út 63. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1146 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24676744-2-44 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/06/27 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Miskolci Egyetem (14563/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Miskolci Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK05149 Postai cím: Egyetemváros - Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3515 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon: +36 46565414 E-mail: [email protected] Fax: +36 46565424 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.mhkt.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Felsőoktatási intézmény I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Rezsióradíj alapú vállalkozási szerződés Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45453100-8 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés értelmében a Kbt. 115. § (2) - (4) bekezdésekben foglaltak szerint lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást indított a rezsióradíj alapú vállalkozási szerződés tárgyában, 1.000 m2 nettó szintterület vonatkozásában a következő építési beruházások elvégzésére: oktatási, tanulmányi, kollégiumi helyiségek, jóléti célokat szolgáló ingatlanok (tantermek, előadók, laboratóriumok, műhelyek, munkaszobák, tárgyalók, lakószobák, közlekedők, speciális helyiségek, vizesblokkok, technológiai terek, raktárak, üdülők) vonatkozásában villanyszerelés, víz-gáz, fűtésszerelés, vakolás, festés, üvegezés, falburkolás, építőmesteri és szakipari munkák, útépítési munkák, továbbá közmű és vízépítési munkák rezsióradíj alapú szerződés keretében. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 95000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Rezsióradíj alapú vállalkozási szerződés Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

45420000-7

További tárgyak:

45440000-3 45232100-3 45233250-6 45260000-7 45262522-6 45310000-3 45330000-9

Kiegészítő szójegyzék

50710000-5 50720000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros 40591/1; 40592/3; 40592/4; 40592/8; 40592/11; 40597/13; 40597/14; 40597/19. hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.000 m2 nettó szintterület vonatkozásában a következő építési beruházások elvégzése a Dokumentációban meghatározottak szerint: oktatási, tanulmányi, kollégiumi helyiségek, jóléti célokat szolgáló ingatlanok (tantermek, előadók, laboratóriumok, műhelyek, munkaszobák, tárgyalók, lakószobák, közlekedők, speciális helyiségek, vizesblokkok, technológiai terek, raktárak, üdülők) vonatkozásában villanyszerelés, víz-gáz, fűtésszerelés, vakolás, festés, üvegezés, falburkolás, építőmesteri és szakipari munkák, útépítési munkák, továbbá közmű és vízépítési munkák rezsióradíj alapú szerződés keretében a Dokumentációban részletezettek szerint. A rezsióradíj alapú keretszerződés keretében rendelhető munkanemek: beton és vasbeton munkák (31) falazás és egyéb kőműves munkák (33) vakolás és rabicolás (36) szárazépítés (39) aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése (42) asztalos-szerkezetek elhelyezése (44) üvegezés (46) felületképzés (47) közmű- és vízépítési (5). Ajánlatkérő a szerződéstervezetben leírtak szerint eseti megrendelést bocsát ki, amely alapján ajánlattevő tételes felmérést köteles készíteni. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 a jótállás megajánlott időtartama hónapokban 25 2 a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakirányú szakmai tapasztalata években 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rezsióradíj alapú vállalkozási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft Nemzeti azonosítószám: Cg.01-09-914812 Postai cím: Attila u. 34. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 46507490 Internetcím(ek): (URL) www.janosikkft.hu Fax: +36 46327710 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 95000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: beton és vasbeton munkák; falazás és egyéb kőműves munkák; vakolás és rabicolás; szárazépítés; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése; asztalos -szerkezetek elhelyezése; üvegezés; felületképzés; közmű- és vízépítési munkák; útépítés; villanyszerelés; csővezetékek szerelése; szerelvényezés V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft Nemzeti azonosítószám: Cg.01-09-914812 Postai cím: Attila u. 34. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901-2-41 Hivatalos név: P-Kolor Kft Nemzeti azonosítószám: Cg.05-09-008016 Postai cím: Hunyadi u. 16. Város: Onga NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3562 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943037-2-05 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/07/29 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Rezsióradíjra érkezett ajánlat árak: Jánosik és Társai Kft: 1580 Ft P-KOlor Kft: 1696 Ft VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

MTA WIGNER FK (14621/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: MTA WIGNER FK Nemzeti azonosítószám: AK15952 Postai cím: Konkoly-Thege Miklós út 29-33. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1121 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 13922520 E-mail: [email protected] Fax: +36 13922598 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kfki.hu/wigner/ I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: kutatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Ultrarövid impulzusú, femtoszekundumos lézer beszerzése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 38636100-3 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ultrarövid impulzusú, femtoszekundumos lézer beszerzése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 52900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Ultrarövid impulzusú, femtoszekundumos lézer Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Hangolható kimenet kimeneti átlagteljesítménye 700 nm-en 20 2 Cserekészülék biztosítása meghibásodás esetén 20 3 Fix hullámhosszú kimenet impulzushossza 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EU H2020 FET-Open, 712821 NEURAM II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szállítási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: OCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bagolyvár u. 9/A. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1148 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 302864342 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 17004533 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13975678-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 52.900.000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail:

V.2.10) V.2.11)

Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: OCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bagolyvár u. 9/A Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1148 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13975678-2-42 Hivatalos név: RK Tech Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőszál u. 6. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1163 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12395152-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/04 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14095/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: AK10434 Postai cím: Csokonai utca 3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1081 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Farkas Szilvia Telefon: +36 17957005 E-mail: [email protected] Fax: +36 14594217 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) című, KÖFOP-1.0.0VEKOP-15 azonosítószámú projekt keretében IP Centrex rendszer bővítése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72212510-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) című, KÖFOP-1.0.0VEKOP-15azonosítószámú projekt keretében IP Centrex rendszer bővítése II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 48500000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 48500000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosítószámú projekt keretében IP Centrex rendszer bővítése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72212510-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt-nél működő Deverto IP Centrex (CX) törvényes megfigyelés (LI Monitoring) alrendszer funkciójának bővítése. 1 db szolgáltatási csomag (rendszerfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások ellátása) a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, a jelenleg működő rendszeren. A rendszernek biztosítania kell a szolgáltató előfizetői, illetve igénybevevői köréből tetszőlegesen kiválasztható (az átlagforgalom kétszeresével forgalmazó) az előfizetők (igénybevevők) összlétszámának legalább 0,1-0,6%-t kitevő előfizetők (igénybevevők) egyidejű és folyamatos megfigyelési lehetőségét: • 0,6% de legalább 60 a 150000-et nem meghaladó, • 0,3%, de legalább 900 a 150000 és 1000000 közötti.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Teljesítés -ajánlattevő által vállalt- határideje (naptári napban megadva) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF-ban) / Súlyszám: 90 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió

nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Deverto Rendszertechnika Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pilóta u. 32. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1165 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24163558-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/22 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: 1. Ajánlattevő neve: Deverto Rendszertechnika Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Pilóta u. 32. Adószáma: 24163558-2-42 2. Aközbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján. VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (14689/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK05766 Postai cím: Kossuth tér 1. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Mester Enikő Telefon: +36 42524524-116 E-mail: [email protected] Fax: +36 42311041 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása valamint a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71300000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása 2. rész: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok ellátása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17.500.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71300000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, Sóstó, Sóstógyógyfürdő illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának épülete. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása az alábbiakban részletezettek szerint: • Tanácsadás a projekt tervezési szakaszában, valamint koordinációs feladatok ellátása a Megrendelő és a tervezők között. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%-ban megadva) 50 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok ellátása Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71310000-4 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, Sóstó, Sóstógyógyfürdő illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának épülete. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbiakban részletezettek szerint: • A kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkaterület átadás-átvételi eljárásán való részvétel, az eljárás lefolytatása, dokumentálása. • A kivitelezés folyamán a megbízás tárgyát képező építőipari kivitelezési munka műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása. A kivitelezés során maximum 8 naponkénti helyszíni műszaki ellenőrzés, amelyet az építési naplóban rögzíteni kell. • A Megbízó rendszeres tájékoztatása a kivitelezés folyamatáról, a tervtől való eltérésről, vagy a megvalósíthatóságot befolyásoló bármilyen körülményről. • A Megbízó és a Kivitelező közötti együttműködés, konzultáció és párbeszéd feltételeinek megteremtése, biztosítása, indokolt esetben koordinációs egyeztetések formájában, ezek dokumentálása. • A kivitelezés közben felmerülő pótmunkák és az azzal kapcsolatban készített Kivitelezői árajánlatok felülvizsgálata. • A Kivitelezői számlák felülvizsgálata, jóváhagyása. • A Kivitelező által vezetett építési napló ellenőrzése, ellenjegyzése, műszaki ellenőri bejegyzések megtétele. • A Kivitelezői ütemtervek alapján a Kivitelezői teljesítések előrehaladásának ellenőrzése és dokumentálása. • Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtt ellenőrzése, és annak dokumentálása az építési naplóban. • A felmerülő műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése és javaslattétel, szükség esetén Megbízóval konzultálva (pl. szakértő bevonására). • A műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása. • A műszaki átadás-átvételt követő hiánypótlások, elvégzett hiba javítások átvétele és annak dokumentálása. • A megvalósításhoz kapcsolódó bizonylatok - minősítési, mérési bizonylatok, nyilatkozatok, megvalósulási dokumentáció, stb. - Kivitelezőtől, illetve beszállítóktól való beszerzése. • Az egy éves szavatossági utó-felülvizsgálati eljárás, illetve közbenső szavatossági eljárás lefolytatása, dokumentálása, a hibák kijavításának ellenőrzése, átvétele, dokumentálása. • A fentieken túl minden olyan műszaki ellenőri feladat elvégzése, amely a beruházás sikeres megvalósítását szolgálja. • A tervezési folyamatok ellenőrzése műszaki ellenőri szempontok szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%-ban megadva) 50 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: I Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés - A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátására Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Is Home Design Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Káposztásmegyeri út 23.2. em. 10. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1044 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209146876 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 13440207 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25023242-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3.530.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 3.500.000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Is Home Design Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Káposztásmegyeri út 23.2. em. 10. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1044 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25023242-2-41 Hivatalos név: Cozero Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lőcsei út 100/a. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1147 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517-2-42 Hivatalos név: Globo Menedzsment Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kiss Áron u. 10. 1. em. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1125 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22739058-2-43 Hivatalos név: Triangulár Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Barcsay u. 3. 1. em. 14. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1073 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12639029-2-42 V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: I Rész száma: 2 Elnevezés: Megbízási szerződés - A Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a kivitelezés műszaki ellenőri feladatok elvégzésére Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Is Home Design Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Káposztásmegyeri út 23.2. em. 10. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1044 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209146876 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 13440207 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25023242-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14.120.000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 14.000.000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építési műszaki ellenőrzés V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Is Home Design Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Káposztásmegyeri út 23.2. em. 10. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1044 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Cozero Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lőcsei út 100/a. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1147 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517-2-42 Hivatalos név: Globo Menedzsment Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kiss Áron u. 10. 1. em. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1125 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22739058-2-43 Hivatalos név: Triangulár Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Barcsay u. 3. 1. em. 14. Város: Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 1073 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12639029-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/21 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (14232/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti azonosítószám: AK17124 Postai cím: Szobránc utca 6-8. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1143 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Fodor Eszter - Jogi és Beszerzési Iroda Telefon: +36 70 683 4418 E-mail: [email protected] Fax: +36 12357292 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofi.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.ofi.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Kispéldányszámú nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79821000-5 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kispéldányszámú nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 2.611,73 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2.611,73 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2.969,77 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Kispéldányszámú nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79821000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Celldömölk Üllő Budapest, Kozma utca Budapest, Szobránc utca (A pontos cím az egyedi megrendelésekben kerül megjelölésre.) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Többek között (az árazatlan excel táblázat is tartalmaz további információkat): A kiadványokat a belív és a fedél szerint az alábbi kategóriákba csoportosítottuk: Ajánlatkérő egy ív alatt 16 oldal ért. Formátum: A/4: (standard) 205 X 285 mm (csökkentett) 205 X 275 mm (vágott) 205 X 265 mm (papír mennyiségének tervezésénél irányadó méret mindháromra: 205 X 285 mm) iA/4 (irodai A/4): 210 X 295 mm

fA/4 (fekvő A/4): 285 X 205 mm A/5 (A/5-ös méret): 142 X 197 mm B/5 (B/5-ös méret): 165 X 235 mm B/6 (B/6-os méret): 119 X 163 mm KÁRTYA: méret 63 X 93 mm stancolt (játékleírás 80 gr ofsz. 4 oldal 1+1), doboz: kiterített méret: 185 X 170 mm FR/5 124 X 183 mm 13/5 145 X 220 mm 62/4 205 X 245 mm Kötészet és fedél: P: PUR vagy kartonált szálfelsütés, 250 gr-os műnyomó karton, négyszer biegelt, fényes thermofólia. P+: PUR vagy kartonált szálfelsütés, két oldalon mázolt 260 gr karton, négyszer biegelt, fényes thermofólia. I: irkafűzés, 250 gr-os műnyomó karton, fényes thermofólia. C: kartonált cérnafűzés, két oldalon mázolt 260 gr karton, négyszer biegelt, fényes thermofólia. R: kartonált ragasztókötés, 250 gr-os műnyomó karton, négyszer biegelt, fényes thermofólia. E: 1/1 papír, cérnafűzés, keménytábla borító, fedél: 135 gr.-os műnyomó, fényes thermofólia. Előzék 140 gr-os ofszet 4+1 szín és 900 gr-os lemez. D: Dosszié, kiterített mérete: max. 530 x 285 mm, négyszer biegelt, 4 + 1 szín, 1 oldalon fényes fólia 300 gr műnyomó. A visszahajló alsó, beragasztott fül mérete 200 x 120 mm, két helyen biegelve, nyomatlan. S: spirálozva, iker spirál, műanyag, átmérő 20 mm Melléklet: • Szalag: 40 mm széles, nátron csomagoló papír, • Behúzás: mindig hátra a kiadványba, • Beragasztás: mindig roncsolás nélkül visszabontható ragasztóval történik. Az Ártáblázatban találhatóak a példányszám tartományok, amelyekre vonatkozóan kérjük az árajánlatokat: • 1-50 • 51-200 • 201-500 Csomagolás: Az egységcsomag jellemző súlya 4-8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás- és sérülésbiztosan körbefóliázva kell szállítani. Ideális esetben egy raklapon csak egyféle termék lehet, ha a példányszám ezt nem indokolja, akkor a palettizációs lapon kell megjelölni a raklap tartalmát (is). A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges. Szállítás: A szállítás az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő határozza meg, hogy mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást. Az átvételi helyek: Celldömölk, Üllő, Budapest (Kozma utca vagy Szobránc utca). A szállítási diszpozíciót az ajánlattevő határozza meg a rendelés leadásakor. • Az elkészült termékek helyszínre szállítása a nyertes ajánlattevő feladata. • A szállítás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. • A szállítás díját és a csomagolás költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. • Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. • A csomagolás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. (...) Az Ártáblázatban szereplő csatolt dokumentumok: I. - terméktípusokra vonatkozó ajánlatkérő tábla, II. - a terméktípusok mellékleteire vonatkozó ajánlatkérő tábla (a mellékletekhez kapcsolódóan a mellékletek beillesztési műveletei is beleértendőek az árkalkulációba) III. - nettó ajánlati csomagár (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelési szempont a legalacsonyabb ár. / Súlyszám: -

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról x Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kispéldányszámú nyomdai szolgáltatás beszerzése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/02 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Böszörményi út 6. Város: Debrecen NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 4027 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 52515715 Internetcím(ek): (URL) http://www.anyrt.hu/ Fax: +36 52325227 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 2.611,73 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2.611,73 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2.969,77 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Szekszárdi Nyomda Kft.

V.2.10) V.2.11)

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Egyetem utca 4. Város: Pécs NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 7626 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +3674 411 422 Internetcím(ek): (URL) www.szekszardinyomda.hu Fax: +3674 412 153 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10730038-2-02 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 2.969,77 Pénznem: HUF A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Szekszárdi Nyomda Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Egyetem utca 4. Város: Pécs NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 7626 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10730038-2-02 Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Böszörményi út 6. Város: Debrecen NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 4027 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/08/30 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az ajánlati árakat nettó ajánlati csomagárban kellett megadni. Keretszerződést kötött az Intézményünk, melynek keretösszege nettó 10.000.000,- Ft.

VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/02 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Országgyűlés Hivatala (14606/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala Nemzeti azonosítószám: AK05934 Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 616. iroda Telefon: +36 14416498 E-mail: [email protected] Fax: +36 14416497 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (649/2016.) Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (és ezt követően karbantartási feladatok ellátása) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerület Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály által kiadott BP-05/07/00812-9/2016. számú jogerős örökségvédelmi-építési hatósági engedélyben foglaltak valamint a jelen felhívás dokumentációjában található részletes műszaki tartalomnak megfelelően, ennek kertében: - a Delegációs terem építészeti, épületgépészeti és erősáramú felújítása, - az eredeti beépített bútorozás rekonstrukciója, - restaurálási feladatok elvégzése, - gyengeáramú elektromos rendszerek kiépítése (ideértve a kialakítás tervezését is), - a járulékos feladatok (állványozás, állványtervek készítése; organizációhoz kötődő egyéb feladatok; közlekedési útvonalak kialakítása, védelme; kisteher-felvonó telepítése; állagvédelem szerkezeteinek kialakítása; tolmácsfülkék bontása, visszaépítése), - a kivitelezési munkák teljesítése utáni 2 év időtartama alatt köteles karbantartási és szivárgásvizsgálati szolgáltatásokat nyújtani a nyertes ajánlattevő. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (649/2016.) Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45262500-6

További tárgyak:

45314300-4 45315100-9 42500000-1

45331200-8 45440000-3 39110000-6 44221000-5 32340000-8 71320000-7 79932000-6 79934000-0 30200000-1 32200000-5 31500000-1 32300000-6 32400000-7 32500000-8 48510000-6 51700000-9 51610000-1 72000000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Országház, Budapest, Kossuth L. tér 1-3. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Delegációs terem területe 190 m2, a felújítási munkákkal érintett terület mindösszesen 620 m2. Alagsor 52 m2 Főemelet 251 m2 Karzat 124 m2 Padlás 193 m2 ÖSSZESÍTETT 620 m2 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 1. A kivitelezési munkákra valamint a terem felújításához kapcsolódóan kiépített valamennyi rendszerre vállalt jótállási idő a kivitelezési munkák teljesítésétől számítva (év) 20 2 2. A léghűtéses VRF/VRV berendezés energia hatékonysági mutatója hűtési üzemben (EER) 10 3 3. A vízhűtésű VRF/VRV berendezés energia hatékonysági mutatója hűtési üzemben (EER) 10 4 4. A teljesítésbe bevonni kívánt fafaragó gyakorlati ideje (év) 6 5 4.1. Az első fafaragó gyakorlati ideje (év) 2 6 4.2. A második fafaragó gyakorlati ideje (év) 2 7 4.3. A harmadik fafaragó gyakorlati ideje (év) 2 8 5. A teljesítésbe bevonni kívánt fémrestaurátor gyakorlati ideje (év) 4 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9)

További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás x Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7333 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (649/2016.) Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név:

V.2.10) V.2.11)

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Belvárosi Építő Kft., MentArtis Kft. és TERV-N Kft. közös ajánlattevők Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.; 1122 Budapest, Maros u. 44/a; 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A. Város: Pomáz, Budapest NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 2013, 1122 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610-2-13, 14842052-2-43, 14003673-2-13 Hivatalos név: Fővárosi Építő Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10706398-2-41 Hivatalos név: CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft. és Budai Műemlék Felújító Kft. közös ajánlattevők Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.; 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1149, 1037 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10252019-2-42, 25015946-2-41 Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83. Város: Kiskunhalas NUTS-kód: HU10 Postai irányítószám: 6400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az eredménytelenség indoka: az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b. pontja alapján, mivel a rendelkezésre álló - az ajánlattevőkkel a végleges ajánlatok felbontása előtt közölt - anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Pécsi Tudományegyetem (14748/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: AK16341 Postai cím: Vasvári Pál utca 4 Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7622 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett Telefon: +36 72501500 E-mail: [email protected] Fax: +36 72536345 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Központi költségvetési szerv I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Asztali ultracentrifuga beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00011 jelű pályázata keretein belül Hivatkozási szám: PTE-138/2016 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42931000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Asztali ultracentrifuga beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00011 jelű pályázata keretein belül a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott paraméterek szerint. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 37000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Asztali ultracentrifuga beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00011 jelű pályázata keretein belül Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42931000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoport (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 darab asztali ultracentrifuga (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Maximum fordulatszám min. 150.000 rpm 10 2 Maximum relatív gyorsulás min. 1.048.680 x g 15 3 A centrifuga gyorsulási ideje a maximális fordulatszámra (min. 150.000 rpm) maximum 90 másodperc (igen/nem) 5 4 A centrifuga lassulási ideje a maximális fordulatszámról (min. 150.000 rpm) 0 rpm-re maximum 80 másodperc (igen/nem) 5 5 A készülék zajszintje maximum 45 dBa (igen/nem) 5

6 A centrifuga mérete: max. 590 mm (szél) × max. 408 mm (mag) × max. 582 mm (mély) 5 7 A kívánt garanciális időn felüli plusz 12 hónap jótállás (igen/nem) 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: A készülék ára (nettó Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00011 "A fertőző betegségek kutatásának újabb irányai - a Pécsi Tudományegyetem 4-es biológiai biztonsági szintű (BSL-4) virológiai laboratóriumának infrastrukturális és tudományos fejlesztése" II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: 1 db asztali ultracentrifuga rotorokkal szállítása, beüzemelése a Pécsi Tudományegyetem részére adásvételi szerződés feltételei alapján Szerződés/rész odaítélésre került V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: TS Labor Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Attila u. 126. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12279144-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 37000000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió

nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/03 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Pest Megyei Kormányhivatal (14611/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám: AK01220 Postai cím: Városház utca 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1052 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Takács Tibor László Telefon: +36 14856900 E-mail: [email protected] Fax: +36 14856903 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Államigazgatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Pest Megyei Kormányhivatal 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. sz. alatti épületének energetikai felújítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával megvalósítandó, a 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. szám alatt található épület hőtechnikai adottságainak javításához, fűtési rendszereinek korszerűsítéséhez, valamint hálózati villamosenergia termelés céljából napelemek alkalmazásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott követelmények szerint. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 39395775 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Pest Megyei Kormányhivatal 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. sz. alatti épületének energetikai felújítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45321000-3 45421100-5 45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyílászáró csere: 172,51 m2 Homlokzat/lábazat hőszigetelés: 600 m2 Magastető /padlás hőszigetelés: 306 m2 Napelemes rendszer teljes kiépítése (25 kW): 1 klt

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 40 2 Előteljesítés vállalása 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program, KEHOP-5.2.2. - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szőlőskert utca 11. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25115596-2-15 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38294192 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 39395775 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: BAUER TOMKU Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bem József utca 6. fszt. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1027 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24666226-2-41 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 40637595 Pénznem: HUF V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: KEMO-LIGTH Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Juhász Gyula utca 5. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13066976-2-15 Hivatalos név: "ROMBUSZ-TEAM" Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kótaji u. 1. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11494760-2-15 Hivatalos név: BAUER TOMKU Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bem József utca 6. fszt. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1027 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24666226-2-41 Hivatalos név: OPTEAM-ÉPÍTŐ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szőlőskert utca 11. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25115596-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/20 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (14530/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Nemzeti azonosítószám: AK20114 Postai cím: Hermina út 17 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Tóth Csaba Telefon: +36 14718973 E-mail: [email protected] Fax: +36 14798975 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.proregio.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.proregio.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: pályázatkezelés I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: 1. rész: Szállítási szerződés 1 db új, vezetői személygépjármű beszerzése tárgyában 2. rész: Szállítási szerződés 1 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű beszerzése tárgyában Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34100000-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Szállítási szerződés 1 db új, vezetői személygépjármű beszerzése tárgyában 2. rész: Szállítási szerződés 1 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű beszerzése tárgyában II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: 1. rész: Szállítási szerződés 1 db új, vezetői személygépjármű beszerzése tárgyában 2. rész: Szállítási szerződés 1 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű beszerzése tárgyában Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország, nyertes ajánlattevő telephelye II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata, hogy az Ajánlatkérő működéséhez szükséges, az 1. rész vonatkozásában 1 db új vezetői személygépjármű, a 2. rész vonatkozásában 1 db új, alsó középkategóriás személygépjármű tulajdonjogát Ajánlatkérőre átruházza és a személygépjárműveket Ajánlatkérőnek leszállítsa és átadja. 1. rész: 1 db új, vezetői személygépjármű szállítása. 2. rész: 1 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű szállítása. A nyertes ajánlattevő köteles a gépjárműveket Ajánlatkérő részére a következő minimális feltételeknek megfelelő felszereltségben és műszaki paraméterekkel rendelkezésére bocsátani:

1. rész: A vezetői gépjármű vonatkozásában előírt műszaki paraméterek: • belső égésű motor • minimum 2840 mm tengelytáv • automata vagy robot sebességváltó • négykerék-hajtás • minimum 1900 cm3 lökettérfogatú motor • elől-hátul parkolást segítő rendszer • telefon-kihangosító • függönylégzsákok az első és a hátsó üléseknél • fűthető/szellőztethető ülés • távolságtartó tempomat vagy ráfutásra figyelmeztető rendszer • beépített navigáció • xenon fényszóró fényszórómosó berendezéssel • téli gumiabronccsal szerelve, plusz nyári gumiabroncs garnitúra 2. rész: Az alsó középkategóriás gépjármű vonatkozásában előírt műszaki paraméterek: • belső égésű motor • minimum 2550 mm tengelytáv • 4 utastér ajtó • minimum 1150 cm3 lökettérfogatú motor • klímaberendezés • telefon-kihangosító • központi zár távirányítóval • elektromos első ablakemelők • elektromosan állítható, fűthető külső tükrök • első- és oldallégzsákok • első-hátsó ködlámpák • téli gumiabronccsal szerelve, plusz nyári gumiabroncs garnitúra (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 2.1 Üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatás: energiafelhasználás (l/100 km) (kombinált) 4 2 2.2 Üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatás: szén-dioxid kibocsátás (g/km) (kombinált) 3 3 2.3. 1 Üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatás: nitrogén-oxidok (NOx) (g/km) 1 4 2.3.2 Üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatás: nem-metán szénhidrogének (NMHC) (g/km) 1 5 2.3.3 Üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatás: részecske kibocsátás (PM) (g/km) 1 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Szállítási szerződés 1 db új, vezetői személygépjármű beszerzése tárgyában Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám:

Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungária Kft.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fáy utca 27. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244 Hivatalos név: Autó Derzbach Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hajdúcsárda u. 6-7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1173 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12106419242 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: - Elnevezés: Szállítási szerződés 1 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű beszerzése tárgyában Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlattevő Kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungária Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fáy utca 27. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244 Hivatalos név: Autó Derzbach Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hajdúcsárda u. 6-7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1173 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12106419242 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/28 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként x Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: Az eredménytelenség indoka mindkét rész vonatkozásában: Kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján. VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (14102/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK06878 Postai cím: Fő tér 1. Város: Sopron NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs Telefon: +36 99515211 E-mail: [email protected] Fax: +36 99320939 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények felelősségi körébe tartozó intézmények földgáz ellátása földgáz-kereskedelmi szerződés keretében Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 09123000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Földgáz szállítása Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények felelősségi körébe tartozó 9 db fogyasztási hely részére, 2016.11.01. 6.00 órától 2017.11.01. 6.00 óráig, a műszaki dokumentációban részletezetteknek megfelelően. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 20 702 694,21 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények felelősségi körébe tartozó intézmények földgáz ellátása földgáz-kereskedelmi szerződés keretében Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 09123000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9400 Sopron II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A beszerzés tárgyát képező földgáz energia mennyisége: 207 939 m3 + 30% Fogyasztási helyek száma: 9 db Ssz. Intézmény Irsz Város Cím Mérő teljesítménye 1. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. - 16 2. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. - 4 3. Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. - 65 4. Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. - 4 5. Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron Ferenczy J. u. 1.- 65 6. Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9400 Sopron Halász u. 25. - 40 7. Központi Gyermekkonyha 9400 Sopron Besenyő u. 11-13. - 25

8. Fenyő téri konyha 9400 Sopron Fenyő tér 1. - 65 9. Teleki P. utca 26. konyha 9400 Sopron Teleki Pál u. 26. - 40 10. Széchenyi István Városi Könyvtár 9400 Sopron Pócsi u. 25. - 25 11. Soproni Múzeum 9400 Sopron, Csataki utca 9. - 16 12. Soproni Múzeum 9400 Sopron, Csataki utca 9. - 8 13. Soproni Múzeum 9400 Sopron, Csataki utca 9. - 4 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb ár / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10624 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sopron Megyei Jogú Városhoz tartozó intézmények felelősségi körébe tartozó intézmények földgáz ellátása földgáz-kereskedelmi szerződés keretében Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/29 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: E2 Hungary Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Infopark sétány 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 203638680 Internetcím(ek): (URL) www.e2hungary.hu Fax: +36 14865698 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25343502-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23.531.353 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 20 702 694,21 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: E2 Hungary Zrt Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Infopark sétány 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25343502-2-43 Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi István tér 7-8. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1051 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648-2-44 Hivatalos név: FŐGÁZ Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: II. János Pál pápa tér 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1081 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10897830-2-44 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (14646/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nemzeti azonosítószám: AK08937 Postai cím: Szent István utca 68. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér Telefon: +36 42999600 E-mail: [email protected] Fax: +36 42999601 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.szszbmk.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: kórház I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése Hivatkozási szám: 4.16.01.01.02. II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 33100000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgy: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése, valamint Ajánlatkérő szakemberei helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint. Mennyiség: 1. RÉSZ: Arthroszkópos kamerarendszer - 1 db. 2. RÉSZ: Mammográfiás UH berendezés onkológiai diagnosztika és mintavétel céljára 1 konvex és 1 lineáris fejjel - 1 db. 3. RÉSZ: UH készülék sürgősségi intenzív ellátáshoz konvex, lineáris és kardio vizsgálófejjel - 1 db. A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 37958000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése Arthroszkópos kamerarendszer - 1 db Rész száma: 1. RÉSZ II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak: 33112000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése, valamint Ajánlatkérő szakemberei helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint. Mennyiség: 1. RÉSZ: Arthroszkópos kamerarendszer - 1 db. A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 1.3. Online kapcsolat lehetősége tablettel vagy okostelefonnal, saját applikáció segítségével közvetlenül vagy archiváló rendszeren keresztül (igen/nem) 10 2 1.4. Jótállási idő (helyszíni garancia) a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan (hónap) 10 3 1.5. Fénykábel csatlakoztatási lehetőség integrált adapterrel a minimálisan előírt 2 gyártót meghaladóan (db) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 1.1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése Mammográfiás UH berendezés onkológiai diagnosztika és mintavétel céljára 1 konvex és 1 lineáris fejjel - 1 db. Rész száma: 2. RÉSZ II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak: 33112000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése, valamint Ajánlatkérő szakemberei helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint.

Mennyiség: 2. RÉSZ: Mammográfiás UH berendezés onkológiai diagnosztika és mintavétel céljára 1 konvex és 1 lineáris fejjel - 1 db. A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 2.2. Rendszer Dinamika tartomány nagysága a kötelezően előírt min. 200 dB értéket meghaladóan (dB) 20 2 2.3. Jótállás (helyszíni garancia) időtartama a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (hónap) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 2.1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése UH készülék sürgősségi intenzív ellátáshoz konvex, lineáris és kardio vizsgálófejjel - 1 db Rész száma: 3. RÉSZ II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak: 33112000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén gép-műszerbeszerzés: 1 db. arthroszkópos kamerarendszer, 1 db. mammográfiás UH berendezés és 1 db. sürgősségi intenzív ellátáshoz UH készülék szállítása és helyszíni telepítése, valamint Ajánlatkérő szakemberei helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint. Mennyiség: 3. RÉSZ: UH készülék sürgősségi intenzív ellátáshoz konvex, lineáris és kardio vizsgálófejjel - 1 db. A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 3.2. Dinamika tartomány nagysága a kötelezően előírt min. 200 dB értéket meghaladóan (dB) 10 2 3.3. Teljes körű garancia (helyszíni garancia) minden megajánlott tételre a transducerekkel együtt, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (hónap) 20

Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 3.1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. RÉSZ Elnevezés: Adásvételi szerződés 1. rész: Arthroszkópos kamerarendszer - 1 db Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Comesa Budapest Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Folyondár u. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 14392910 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 12423334 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10365984-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21736165 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17670000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

V.2.10) V.2.11)

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Comesa Budapest Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Folyondár u. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10365984-2-41 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2. RÉSZ Elnevezés: Adásvételi szerződés 2. rész: Mammográfiás UH berendezés onkológiai diagnosztika és mintavétel céljára 1 konvex és 1 lineáris fejjel - 1 db. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Szamos-H. Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gyergyó u. 5. I./1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1026 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 12251897 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 13559972

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16675000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 14299000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Szamos-H. Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gyergyó u. 5. I./1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1026

Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251-2-41 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés 3. rész: UH készülék sürgősségi intenzív ellátáshoz konvex, lineáris és kardio vizsgálófejjel - 1 db Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Medirex Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szatmár u. 46/A. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1142 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 14444400 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 14444401 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9592400 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 5989000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Anamed Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőszeg u. 29. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1144 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42 Hivatalos név: Siemens Healthcare Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gizella út 51 -57. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1143 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296826-2-42 Hivatalos név: Szamos-H. Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gyergyó u. 5. I./1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251-2-41 Hivatalos név: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dráva u. 11. 8. em. 33. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1133 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21905223-2-41 Hivatalos név: Medirex Zrt.

Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szatmár u. 46/A. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1142 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/07/22 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: 1) A nyertes ajánlattevők értékelési szempontokra tett megajánlásai - részenként feltüntetve - az alábbiak: 1. RÉSZ: Arthroszkópos kamerarendszer - 1 db. Nyertes ajánlattevő: Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyondár u. 1.) Az értékelési szempontokra tett megajánlásai: 1.1. Nettó ajánlati ár (HUF): nettó 17.670.000 Ft 1.3. Online kapcsolat lehetősége tablettel vagy okostelefonnal, saját applikáció segítségével közvetlenül vagy archiváló rendszeren keresztül (igen/nem): igen 1.4. Jótállási idő (helyszíni garancia) a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan (hónap): 0 1.5. Fénykábel csatlakoztatási lehetőség integrált adapterrel a minimálisan előírt 2 gyártót meghaladóan (db): 2 2. RÉSZ: Mammográfiás UH berendezés onkológiai diagnosztika és mintavétel céljára 1 konvex és 1 lineáris fejjel - 1 db. Nyertes ajánlattevő: Szamos-H. Kft. (1026 Budapest, Gyergyó u. 5. I./1.) Az értékelési szempontokra tett megajánlásai: 2.1. Nettó ajánlati ár (HUF): nettó 14.299.000 Ft 2.2. Rendszer Dinamika tartomány nagysága a kötelezően előírt min. 200 dB értéket meghaladóan (dB): 71 2.3. Jótállás (helyszíni garancia) időtartama a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (hónap): 24 3. RÉSZ: UH készülék sürgősségi intenzív ellátáshoz konvex, lineáris és kardio vizsgálófejjel - 1 db. Nyertes ajánlattevő: Medirex Zrt. (1142 Budapest, Szatmár u. 46/A.) Az értékelési szempontokra tett megajánlásai: 3.1. Nettó ajánlati ár (HUF): 5.989.000,3.2. Dinamika tartomány nagysága a kötelezően előírt min. 200 dB értéket meghaladóan (dB): 100 3.3. Teljes körű garancia (helyszíni garancia) minden megajánlott tételre a transducerekkel együtt, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (hónap): 24 VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (14550/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám: AK15936 Postai cím: Hősök tere 5. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Mándi-Peleskey Nóra Telefon: +36 42599604 E-mail: [email protected] Fax: +36 42599309 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: közigazgatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Járási hivatal építése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45210000-2 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kemecsei Járási Hivatal építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 182907132 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Járási hivatal építése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45213150-9

További tárgyak: 45223300-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4501 Kemecse, Szent István u. 40-42. (helyrajzi szám: 1052.) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kemecsei Járási Hivatal építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. Főbb kivitelezési feladatok: terület előkészítés, alapozási munkák, talajnedvesség-és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása, teherhordó fal és födémszerkezet kialakítása, vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése , válaszfalszerkezetek, állmennyezeti rendszer kialakítása, külső és beltéri lépcsők kialakítása, tetőszerkezet készítése, nyílászárók elhelyezése, padló és falburkolat elhelyezések, gépészet, erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem, beltéri bútorozás, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, akadálymentes illemhely és bejárat kialakítása, parkoló-belső út építése. Főbb mennyiségek: Épület bruttó alapterülete: 715,49 m2 Épület nettó alapterülete: 629,28 m2 Kiépítésre kerülő parkolók száma: 18 db (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás időtartama (min. 24 hó, max. 60 hó) (hónap) 40 2 Előteljesítés vállalása (max. 30 nap) (nap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Járási hivatal építése Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/16 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MB Épszer Kft. (Kemecse 2016. konzorcium) Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tűzoltó u. 82. I./7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1097 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24974190-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: NYF-Bau Kft. (Kemecse 2016. konzorcium) Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Derkovits út 119. B. ép. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24265203-2-15 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 182829741 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 182907132 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: alépítményi munkák, mélyépítési munkák, gyengeáramú munkák, épületgépészeti munkák, közmű építés munkák, ácsmunka V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Szilasi és Társa Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Liszt Ferenc út 13/a. Város: Fegyvernek NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5231 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727-2-16 Hivatalos név: „R+D” Konzorcium Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei u. 28. VII. em. 41. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1035 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434281-2-41 Hivatalos név: Euró-Mádi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dózsa Gy. u. 1. Város: Vecsés NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 2220

Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14805918-2-13 Hivatalos név: „Kemecse 2016. konzorcium” Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tűzoltó utca 82. 1. em. 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1097 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24974190-2-43 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (14880/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Nemzeti azonosítószám: AK07130 Postai cím: Szent Vendel utca 17/a. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Bozai István ügyvezető igazgató Telefon: +36 22513480 E-mail: [email protected] Fax: +36 22513497 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Útszóró só beszerzésére adásvételi szerződés keretében Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34927100-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Útszóró só beszerzésére adásvételi szerződés keretében II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 20900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Útszóró só beszerzésére adásvételi szerződés keretében Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34927100-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Útszóró só beszerzése 1000 t mennyiségben (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

II.2.9)

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:

További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ú tszóró só beszerzésére adásvételi szerződés keretében Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Solinwest Agro Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tallér ut. 10. Város: Dunakeszi NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2120 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +3627 540020 Internetcím(ek): (URL) Fax: +3627 540022 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25277362-2-13 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 20900000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Magyar Plastiroute Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gát u. 4-10. Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2310 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +3624 475275 Internetcím(ek): (URL) Fax: +3624 475276

V.2.10) V.2.11)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264-2-13 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 21500000 Pénznem: HUF A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Solinwest Agro Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tallér ut. 10. Város: Dunakeszi NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2120 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25277362-2-13 Hivatalos név: Magyar Plastiroute Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gát u. 4-10. Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2310 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264-2-13 Hivatalos név: Fazekas Zoltán István Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hadházi út. 147. szám 3em. 9.ajtó Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4028 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47522639-2-29 Hivatalos név: EEDC Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Borzán Gáspár u. 12. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4030 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385211-2-09 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/09/23 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Székkutas Község Önkormányzata (14953/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Székkutas Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK18587 Postai cím: Béke utca 2. Város: Székkutas NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6821 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: yák Zsuzsanna jegyző Telefon: +36 62593050 E-mail: [email protected] Fax: +36 62593050 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: közigazgatás I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Komplett térfigyelő rendszer telepítése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 35121000-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 2db 2MP kültéri IP csőkamera, 3db 2MP IP Speed dome kamera, 6db 3MP IP Box kamera speciális objektívvel valamint 2db 2MP IP Dome kamera szállítása. A dokumentációban megjelölt kamerák felhasználásával feladat LPR végpont kiépítése és rendszám figyelő rendszer telepítése valamint 1 db min. 16 IP kamera képének rögzítésére alkalmas rögzítő központ (NVR) kialakítása továbbá a kamerákhoz kapcsolódó adatátviteli rendszer kialakítása beüzemelése az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 12154900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Komplett térfigyelő rendszer telepítése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 35121000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Székkutas II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2db 2MP kültéri IP csőkamera, 3db 2MP IP Speed dome kamera, 6db 3MP IP Box kamera speciális objektívvel valamint 2db 2MP IP Dome kamera szállítása. A dokumentációban megjelölt kamerák felhasználásával feladat LPR végpont kiépítése és rendszám figyelő rendszer telepítése valamint 1 db min. 16 IP kamera képének rögzítésére alkalmas rögzítő központ (NVR) kialakítása továbbá a kamerákhoz kapcsolódó adatátviteli rendszer kialakítása beüzemelése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb jótállás időtartama (min. 12 hó, max. 36 hó) 10

2 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplett térfigyelő rendszer telepítése

Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/06 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: System Service Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bánát u. 1/A. Város: Hódmezővásárhely NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6800 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826-2-06 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11500000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 12154900 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Hódbizalom Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rárósi u. 16. Város: Hódmezővásárhely NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11399483-2-06 Hivatalos név: System Service Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bánát u. 1/A. Város: Hódmezővásárhely NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826-2-06 Hivatalos név: Novex Biztonságtechnika Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fonógyári út 2-4. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6728 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22755650-2-06 Hivatalos név: Metilén Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bal fasor 16/A. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6726 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22718750-2-06 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/09 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Szuha Község Önkormányzata (14952/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szuha Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK17411 Postai cím: Kossuth út 86. Város: Szuha NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3154 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Tóth Zoltán István polgármester Telefon: 32/367-230 E-mail: [email protected] Fax: 32/367-230 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): szuha.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szuha község csapadékvíz elvezetése 2016 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45232450-1 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Szuha község csapadékvíz elvezetése 2016 Terméskő árok 941 fm 75/200 tört folyóka 612 fm Vápás út 161 fm Rácsos áteresz 8 fm Önkormányzati út 87,6 m2 Buszmegálló út 45 m2 Beton árok 861 fm II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 69.157.352 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 69.157.352 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 72.515.925 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Szuha község csapadékvíz elvezetése 2016 Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45232450-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Szuha, Kossuth Lajos út, Bem út, Petőfi út II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Terméskő árok 941 fm 75/200 tört folyóka 612 fm Vápás út 161 fm Rácsos áteresz 8 fm Önkormányzati út 87,6 m2 Buszmegálló út 45 m2 Beton árok 861 fm

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 jótállási idő 25 2 kötbér 25 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szuha község csapadékvíz elvezetése 2016 Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: B&B SALGÓ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Munkás út 5. Város: Salgótarján NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3100 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: 0632416576 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13932662-2-12 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70.053.280 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 69.157.352 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 69.157.352 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 72.515.925 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási munkák. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Bella Épker Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ady Endre út 30 Város: Besenyőtelek NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3373 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24888952-2-10 Hivatalos név: OTYS Úttechnika Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bádogos út 57. Város: Érd NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2030 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14651018-2-13 Hivatalos név: B&B SALGÓ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Munkás út 5. Város: Salgótarján NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3100 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13932662-2-12 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/25 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Tahitótfalu Község Önkormányzata (14697/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Tahitótfalu Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK07504 Postai cím: Kossuth L. utca 4. Város: Tahitótfalu NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2021 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Sajtos Sándor polgármester Telefon: +36 26387198 E-mail: [email protected] Fax: +36 26387123 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tahitotfalu.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.tahitotfalu.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 77231000-8 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Vállalkozó a vonatkozó teljesítés érdekében a következő feladatokat végzi el: Fakitermelés LKT-val, hagyományos vonszolásos technológiával vagy lóval, bontóvágásban, vagy szálaló vágásban, vagy növedékfokozó gyérítésben maximum 3550 m3, Állomány alatti bozótirtás 25 ha. Erdőfelújítás ápolása: fokozatos felújítóvágásban, állomány alatti mechanikus ápolás maximum 30 ha, Erdészeti tevékenységet csak a többször módosított az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló hatályos 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet mellékleteként közzétettek szerint lehet folytatni. Az árazatlan költségvetésben meghatározott mennyiségek - valamennyi munkaművelet esetén maximális mértékek, a megrendelő ezeket az elvégzendő mértékeket csökkentheti, az elvégzett munka mennyiségi elszámolása és az ellenérték kifizetése a ténylegesen elvégzett és igazolt mennyiségek alapján történik. A munkavégzés az erdőtörvény és annak végrehajtási rendeletében és egyéb erdészeti hatósági ügyiratokban meghatározott időben, és engedély alapján végezhető. Az elvégzendő munkamennyiségeket az adott év vonatkozásában a megrendelő a munka megkezdése előtt 30 nappal a vállalkozó tudomására hozza. 1. Fakitermelés A vállalkozó a „műveleti lapot” köteles a munkaterületen magánál tartani. A fakitermelésre szánt erdőrészlet határának töréspontjai kijelölésre és bemutatásra kerülnek a vállalkozó képviselőjének. A fakitermelés módjának megfelelően (növedékfokozó gyérítés, fokozatos felújító bontóvágás) a kivágandó fák és a közelítő nyomok kijelölése a fakitermelést megelőzően a szakirányító útmutatása alapján kivitelező feladatát képezi. A kitermelt faanyag manipulációját, átmeneti tárolását lehetővé tevő rakodókat a megrendelő és a vállalkozó közösen jelölik ki. A rakodókat úgy kell kijelölni, hogy a rakodón lévő faanyag terepjáró, darus tehergépjárművel megközelíthető legyen, a tehergépjármű a rakodóra be- és kitudjon hajtani, szükség szerint meg tudjon fordulni, és a balesetmentes rakodás biztosítható legyen. A javasolt alkalmazandó munkarendszer: hosszúfás fakitermelési munkarendszer. A faanyag kiszállíthatóságától függően a tűzifát 1 m-es hosszban kell felkészíteni, ezt a termelés megkezdése előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges. Tekintettel arra, hogy a terület védett természeti terület és része a NATURA 2000 hálózatnak a fakitermelés során a természetvédelmi előírásokra fokozattan kell ügyelni. A fakitermelés végrehajtásakor a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani a visszamaradó állományt, az újulatot és a talajt kímélő munkavégzésre, valamint a kitermelt értékes faanyag védelmére. A kivágott faanyag közelítése csörlős vonszolóval (LKT) vagy lóval, vagy forwarderrel történik, oly módon, hogy a termőtalaj és a visszamaradó fák nem sérülhetnek. A kitermelt faanyag darabolását, felkészítését az előre megadott méreteknek megfelelően, a szakmai előírások és szokványoknak megfelelően kell elvégezni, és a rakodón a megrendelő által előre megadott mérhető méretcsoportokba kell a felkészített faanyagot deponálni. Lemezipari, fűrészrönk és egyéb ipari választék esetében a hossz, és a csúcsátmérő mérést, a minőségi szemrevételezést lehetővé kell tenni. Tűzifa sarangok esetében annak mérhetőségét, áttekinthetőségét mindkét oldalon biztosítani kell. 5 cm átmérőig fel kell dolgozni a kitermelt faanyagot.

A kitermelt faanyag számbavétele a rakodón az erdészeti faanyagok számbavételére vonatkozó szokványoknak megfelelően történik, nettó m3-ben. A vállalkozó részéről a kitermelt faanyag felvételezését követően, 500 m3-t meghaladó termelési mennyiség elérése esetén részszámla állítható ki. 2. Erdőfelújítás ápolása és bozótirtás fokozatos felújító vágásban, azaz állomány alatti újulat mechanikus ápolása Az erdősítésben a természetvédelmi és erdőgazdálkodási szempontból nem kívánatos lányszárú és fás szárú vegetáció visszaszorítása, azzal a céllal, hogy az erdősítés fő- és elegy fafajainak ne okozzon azok növekedésére, fejlődésére nagymértékben káros tápanyag-, víz- és fény konkurenciát. A munka kézi szerszámokkal és gépekkel végzendő. Kézi szerszámok: sarló, sújtókés, kapa, kasza, kézi kisgép (motorfűrész és benzinmotoros fűkasza). Az ápolás elszámolása az érintett területen ha-ban történik. A vállalkozó részéről az erdőfelújítás ápolás teljesítés igazolását követően 20 ha-t meghaladó ápolási mennyiség elérése esetén részszámla állítható ki. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 17757500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 77231000-8 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Tahitótfalu 03/1 hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Vállalkozó a vonatkozó teljesítés érdekében a következő feladatokat végzi el: Fakitermelés LKT-val, hagyományos vonszolásos technológiával vagy lóval, bontóvágásban, vagy szálaló vágásban, vagy növedékfokozó gyérítésben maximum 3550 m3, Állomány alatti bozótirtás 25 ha. Erdőfelújítás ápolása: fokozatos felújítóvágásban, állomány alatti mechanikus ápolás maximum 30 ha, Erdészeti tevékenységet csak a többször módosított az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló hatályos 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet mellékleteként közzétettek szerint lehet folytatni. Az árazatlan költségvetésben meghatározott mennyiségek - valamennyi munkaművelet esetén maximális mértékek, a megrendelő ezeket az elvégzendő mértékeket csökkentheti, az elvégzett munka mennyiségi elszámolása és az ellenérték kifizetése a ténylegesen elvégzett és igazolt mennyiségek alapján történik. A munkavégzés az erdőtörvény és annak végrehajtási rendeletében és egyéb erdészeti hatósági ügyiratokban meghatározott időben, és engedély alapján végezhető. Az elvégzendő munkamennyiségeket az adott év vonatkozásában a megrendelő a munka megkezdése előtt 30 nappal a vállalkozó tudomására hozza. 1. Fakitermelés A vállalkozó a „műveleti lapot” köteles a munkaterületen magánál tartani. A fakitermelésre szánt erdőrészlet határának töréspontjai kijelölésre és bemutatásra kerülnek a vállalkozó képviselőjének. A fakitermelés módjának megfelelően (növedékfokozó gyérítés, fokozatos felújító bontóvágás) a kivágandó fák és a közelítő nyomok kijelölése a fakitermelést megelőzően a szakirányító útmutatása alapján kivitelező feladatát képezi. A kitermelt faanyag manipulációját, átmeneti tárolását lehetővé tevő rakodókat a megrendelő és a vállalkozó közösen jelölik ki. A

rakodókat úgy kell kijelölni, hogy a rakodón lévő faanyag terepjáró, darus tehergépjárművel megközelíthető legyen, a tehergépjármű a rakodóra be- és kitudjon hajtani, szükség szerint meg tudjon fordulni, és a balesetmentes rakodás biztosítható legyen. A javasolt alkalmazandó munkarendszer: hosszúfás fakitermelési munkarendszer. A faanyag kiszállíthatóságától függően a tűzifát 1 m-es hosszban kell felkészíteni, ezt a termelés megkezdése előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges. Tekintettel arra, hogy a terület védett természeti terület és része a NATURA 2000 hálózatnak a fakitermelés során a természetvédelmi előírásokra fokozattan kell ügyelni. A fakitermelés végrehajtásakor a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani a visszamaradó állományt, az újulatot és a talajt kímélő munkavégzésre, valamint a kitermelt értékes faanyag védelmére. A kivágott faanyag közelítése csörlős vonszolóval (LKT) vagy lóval, vagy forwarderrel történik, oly módon, hogy a termőtalaj és a visszamaradó fák nem sérülhetnek. A kitermelt faanyag darabolását, felkészítését az előre megadott méreteknek megfelelően, a szakmai előírások és szokványoknak megfelelően kell elvégezni, és a rakodón a megrendelő által előre megadott mérhető méretcsoportokba kell a felkészített faanyagot deponálni. Lemezipari, fűrészrönk és egyéb ipari választék esetében a hossz, és a csúcsátmérő mérést, a minőségi szemrevételezést lehetővé kell tenni. Tűzifa sarangok esetében annak mérhetőségét, áttekinthetőségét mindkét oldalon biztosítani kell. 5 cm átmérőig fel kell dolgozni a kitermelt faanyagot. A kitermelt faanyag számbavétele a rakodón az erdészeti faanyagok számbavételére vonatkozó szokványoknak megfelelően történik, nettó m3-ben. A vállalkozó részéről a kitermelt faanyag felvételezését követően, 500 m3-t meghaladó termelési mennyiség elérése esetén részszámla állítható ki. 2. Erdőfelújítás ápolása és bozótirtás fokozatos felújító vágásban, azaz állomány alatti újulat mechanikus ápolása Az erdősítésben a természetvédelmi és erdőgazdálkodási szempontból nem kívánatos lányszárú és fás szárú vegetáció visszaszorítása, azzal a céllal, hogy az erdősítés fő- és elegy fafajainak ne okozzon azok növekedésére, fejlődésére nagymértékben káros tápanyag-, víz- és fény konkurenciát. A munka kézi szerszámokkal és gépekkel végzendő. Kézi szerszámok: sarló, sújtókés, kapa, kasza, kézi kisgép (motorfűrész és benzinmotoros fűkasza). Az ápolás elszámolása az érintett területen ha-ban történik. A vállalkozó részéről az erdőfelújítás ápolás teljesítés igazolását követően 20 ha-t meghaladó ápolási mennyiség elérése esetén részszámla állítható ki. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%/naptári nap, min. 0,5%) 10 Költség szempont – Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. A beszerzés Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos, illetve nem európai uniós alapokból finanszírozott. IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 0 Elnevezés: Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mátyás király u. 4. Város: Visegrád NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2025 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 26598082 Internetcím(ek): (URL) www.parkerdo.hu Fax: +36 26598084 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10901816-2-13 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17757500 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 17757500 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fakitermelés, valamint állomány alatti bozótirtás, erdőfelújításban folyamatos ápolás. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) V.2.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mátyás király u. 4. Város: Visegrád NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10901816-2-13 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/08/05 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/25 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (14782/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Nemzeti azonosítószám: AK07655 Postai cím: Csengery u. 25. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1074 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna Telefon: +36 13221253 E-mail: [email protected] Fax: +36 13225041 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] x Egyéb: Egészségügyi intézmény I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Adás-vételi szerződés Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33124100-6 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kémiai laborautomata beszerzése leszállítása, telepítése és üzembe helyezése valamint összekapcsolása az intézményben működő számítástechnikai rendszerrel II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 10177777 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 10177777 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14050000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Adás-vételi szerződés Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33124100-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Kémiai laborautomata berendezés leszállítása, telepítése és üzembe helyezése valamint összekapcsolása az intézményben működő számítástechnikai rendszerrel (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont – x Költség szempont – 1 várható éves karbantartási költség 10 2 várható éves üzemeltetési költség 10 3 Ajánlati ár (HUF) 70 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: teljes körű jótállás ideje / Súlyszám: 10 II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Papírgyár u. 58-59. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1038 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 10177777 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10177777 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 14050000 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód:

V.2.10) V.2.11)

Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Ecomed Consulting Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lövőház u. 1-5. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12329050-2-41 Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Papírgyár u. 58-59. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1038 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358-2-41 Hivatalos név: Frank Diagnosztika Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dereglye u. 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1036 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429879-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/04 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Városföld Község Önkormányzata (14571/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Városföld Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK16787 Postai cím: Felszabadulás útja 35 Város: Városföld NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6033 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: 76/474-696 E-mail: [email protected] Fax: 76/474-415/110 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.varosfold.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: önkormányzat I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Ravatalozó építése 166,52 m2 alapterülettel a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel Városföld Község közigazgatási területén Hivatkozási szám: 1 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45300000-0 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ravatalozó építése 166,52 m2 alapterülettel a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel Városföld Község közigazgatási területén II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 56.706.938 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 56.706.938 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 58.722.147 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1)

Elnevezés: Ravatalozó építése 166,52 m2 alapterülettel a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel Városföld Község közigazgatási területén Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45300000-0 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Városföld Község közigazgatási területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ravatalozó építése 166,52 m2 alapterülettel a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel Városföld Község közigazgatási területén (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama(min. 36 hónap és max. 60 hónap) 5,5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 4,5 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/15 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: MEGA - SPED Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szolnoki hegy 118. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36-76/417-480 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36-76/417-480 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 56706938 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 56706938 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 58722147 Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zsaluzás és állványozás, betonozási munkák, kőművesmunkák, ácsmunkák, nyílászáró elhelyezés, szigetelési munkák, bádogozási munkák, kerítés építés, gépészeti munkák, elektromos kivitelezési munkák, forgalomtechnikai munkák V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: PRIM - ÚT Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: III. Béla körút 32. 1. em. 6. Város: Kecskemét

V.2.10) V.2.11)

NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36-76/417-480 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36-76/417-480 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11379296-2-03 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 57476849 Pénznem: HUF A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: MEGA - SPED Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szolnoki hegy 118. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03 Hivatalos név: PRIM - ÚT Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: III. Béla körút 32. 1. em. 6. Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11379296-2-03 Hivatalos név: Fehér és Fehér Útépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szőlő krt. 9. Város: Orosháza, NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5900 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11049566-2-04 Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fóti út 56. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1047 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/10/14 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként x Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (14945/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK15820 Postai cím: Fő tér 3 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Raum Katalin Telefon: +36 14378592 E-mail: [email protected] Fax: +36 14378804 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Általános iskolák felújítása 2016 Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Általános iskolák felújítása 2016 Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő általános iskolák. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés keretösszege bruttó 105.000.000,- Ft, melynek elszámolása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott és az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott egységáras költségvetés és az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján történik. A részletes mennyiség meghatározására nincs lehetőség, keretszerződésről van szó. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/03/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3617 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Általános iskolák felújítása 2016”- vállalkozási keretszerződés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/03/23 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: DOWEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Farkastorki út 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 82677165 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7 Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő általános iskolák. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés keretösszege bruttó 120.700.000,- Ft, melynek elszámolása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott és az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott egységáras költségvetés és az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján történik. A részletes mennyiség meghatározására nincs lehetőség, keretszerződésről van szó. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2016/03/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/31 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 95039370 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: DOWEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Farkastorki út 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés keretösszege bruttó 15700000 HUF-al lett megemelve a Kbt. 141.§(2) bek. alapján 15%-ot nem meghaladó mértékben. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 82677165 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 95039370 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: A szerződésmódosítás kelte: 2016. november 23. VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (14946/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK15820 Postai cím: Fő tér 3 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Raum Katalin Telefon: +36 14378592 E-mail: [email protected] Fax: +36 14378804 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Szociális, egészségügyi és egyéb intézmények felújítása 2016” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: „Szociális, egészségügyi és egyéb intézmények felújítása 2016” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő szociális, egészségügyi és egyéb intézmények. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés keretösszege bruttó 95.000.000,- Ft, melynek elszámolása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott és az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott egységáras költségvetés és az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján történik. A részletes mennyiség meghatározására nincs lehetőség, keretszerződésről van szó. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3960 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális, egészségügyi és egyéb intézmények felújítása 2016 V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/04/04 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Dowex Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Farkastorki út 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 74803149 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7 Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő szociális, egészségügyi és egyéb intézmények. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés keretösszege bruttó 109.245.000,- Ft, melynek elszámolása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott és az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott egységáras költségvetés és az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján történik. A részletes mennyiség meghatározására nincs lehetőség, keretszerződésről van szó. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2016/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/31 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 86019685 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Dowex Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Farkastorki út 40. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1037 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretszerződés összege bruttó 14245000 HUF került megemelésre a Kbt. 141.§(2) bek. alapján 15%-ot nem meghaladó mértékben. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 74621085 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 86019685 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: A szerződésmódosítás kelte: 2016. 11. 23. VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (14994/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK05766 Postai cím: Kossuth tér 1. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő Telefon: +36 42524524 E-mail: [email protected] Fax: +36 42311041 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „TOP-6.1.5-15 azonosítószámú, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás keretében” Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítésének kivitelezése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Válallkozási szerződés - „TOP-6.1.5-15 azonosítószámú, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás keretében” Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítésének kivitelezése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233228-3

45233140-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. (66/3., 3276., 3275/2., 3271/7., 3270., 3269., 3211., 3170., 3165., 3166/1., 3166/2., 3167/2, 3168/4., 3109., 3091., 3092/1) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a

Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” címmel. A pályázat jelenleg bírálat alatt áll, tehát a támogatási szerződés aláírása még nem történt meg. Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a „TOP-6.1.5-15 azonosítószámú, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás keretében” Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása a szükséges bontási és közműkiváltási munkák elvégzésével. A Szegfű utca jelenlegi 2x1 forgalmi sávos forgalmi rendjét 2x2 sávossá kell átalakítani, az északi oldalon a meglévő kerékpárutakat össze kell kötni egy közös gyalogos kerékpáros úttal. A nyomvonalat összehangolt jelzőlámpás irányítással kell ellátni. Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációban a forgalomtechnikai tervet biztosítja. Amennyiben Ajánlattevő ettől eltérő - de praktikusabb vagy árértékben kedvezőbb - forgalomelterelés mellett kívánja megvalósítani a beruházást, az ahhoz szükséges tervet el kell készítenie, és Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. Ajánlattevő feladatát képezi a szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára, a közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen. Az ideiglenes forgalomtechnika kiépítését és elbontását az Ajánlattevő végzi el. A 3166/1 hrsz ingatlan közműellátottságáról (a közműhálózatra közterületről történő rácsatlakozás lehetőségéről) a nyertes Ajánlattevőnek gondoskodnia kell. (Az Ajánlatkérő megvásárolta a Szegfű utca 18. sz. alatti ingatlan ingatlan szabályozással érintett részét. A 266 m2 terület 3166/2 hrsz alatt bejegyzésre került az ingatlan nyilvántartásba. Ugyancsak bejegyzésre került a visszamaradó 424m2 ingatlan 3166/1 hrsz alatt, beépítetlen terület megnevezéssel, amely nem rendelkezik közművekkel az ingatlanon lévő lakóház lebontása után, így ezt szükséges kiépíteni.) Az Ajánlatkérő a TIGÁZ- DSO Földgázelosztó Kft-vel együttműködési megállapodást kötött (mely megállapodást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak), melynek bizonyos rendelkezéseit a nyertes Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie. A nyertes ajánlattevőnek az ívóvíz-vezeték rekonstrukciós munkálatok miatt munkaterületet kell biztosítania a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. számára (melynek időtartama kb. 2 hét). Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 90 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” című projekt IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9764 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/15 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. - FIGHT Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők, „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.közös ajánlattevő vezetője Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vécsey u. 21. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 42420191 Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu Fax: +36 42506821 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. - FIGHT Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők, FIGHT Szolgáltató Kft.közös ajánlattevő tagja Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vörösmarty tér 3. A. ép. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 42506112 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 42506113 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 249376300 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: A teljesítés helye: VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 257861432 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím:

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő felek a 2016. augusztus 15. napján megkötött Vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetést, és ennek alapján a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát az jelen szerződés 1. , 2. és 3. számú melléklete szerint módosítják. Az elmaradó munkák, megváltoztatott típusok költsége azonos az új munkák költségével. Az elmaradó műszaki tartalom nettó költsége: 9.307.463,-Ft Az új, vagy helyettesítő műszaki tartalom nettó költsége: 18.383.959,-Ft A beruházás eredeti nettó összköltsége: 249.376.300,-Ft A beruházás új nettó összköltsége: 258.452.796,-Ft Különbség: 3,64 % Mellékletek: 1. sz. melléklet: Tervező és műszaki ellenőr nyilatkozata a pótmunkák költségkalkulációjáról és indoklásáról 2. sz. melléklet: Pótmunkák és elmaradó munkák részletes költségvetése 3. sz. melléklet: Vállalkozói igény bejelentések felmerült pótmunkákról és azok mellékletei 2. Szerződő felek a közöttük 2016. augusztus 15. napján létrejött Vállalkozási szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti tartalom: „A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatálybalépését számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Építési napló megnyitásának tervezett dátuma: 2016. augusztus 15. A kivitelezés befejezésének időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap. A Vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor a támogatásra irányuló igény az igényelt összegben elfogadásra kerül. Téli üzemeltetés: Megrendelő jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. A visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Fő szabály szerint a téli üzem alatt, azaz november 15. - március 15. közötti időszakban a Vállalkozó, a Megrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező időjárási viszonyokra/technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján, az Ajánlatkérő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. Megrendelő előteljesítést elfogad. A Vállalkozónak - a Megrendelővel történt egyeztetést követően - részletes, (heti bontású) indikatív jellegű, sávos ütemtervet kell készítenie és átadnia a Megrendelő Műszaki ellenőrének a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül.” Módosított tartalom: „A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatálybalépését számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Építési napló megnyitásának tervezett dátuma: 2016. augusztus 15. A kivitelezés befejezésének időpontja: 2016. november 21. A Vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor a támogatásra irányuló igény az igényelt összegben elfogadásra kerül. Téli üzemeltetés: Megrendelő jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. A visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába.

Fő szabály szerint a téli üzem alatt, azaz november 15. - március 15. közötti időszakban a Vállalkozó, a Megrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező időjárási viszonyokra/technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján, az Ajánlatkérő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. Megrendelő előteljesítést elfogad. A Vállalkozónak - a Megrendelővel történt egyeztetést követően - részletes, (heti bontású) indikatív jellegű, sávos ütemtervet kell készítenie és átadnia a Megrendelő Műszaki ellenőrének a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül. 3. Szerződő felek a közöttük 2016. augusztus 15. napján létrejött Vállalkozási szerződés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti tartalom: „A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 249.376.300,-Ft, azaz nettó Kettőszáznegyvenkilencmillió-háromszázhetvenhatezer-háromszáz forint összegben állapítják meg. A vállalkozói díj kifizetése az alábbiak szerint történik: Előlegszámla: 6 % összegben 1.sz. rész-számla: A kivitelezési munkálatok min. 25 %-os készültségekor, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával megegyezően 2.sz. rész-számla: A kivitelezési munkálatok min. 50 %-os készültségekor, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával megegyezően 3.sz. rész-számla: A kivitelezési munkálatok min. 75 %-os készültségekor, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával megegyezően Végszámla: Lezárt sikeres műszaki átadás-átvételt követően a vállalkozási díj min. 10 %-a összegében A jelen szerződés szerinti munkavégzés a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a megrendelő fizeti meg. A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.” Módosított tartalom: „A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 258.452.796,-Ft, azaz nettó Kettőszázötvennyolcmillió-négyszázötvenkettőezer-hétszázkilencvenhat forint összegben állapítják meg. A vállalkozói díj kifizetése az alábbiak szerint történik: Előlegszámla: 6 % összegben 1.sz. rész-számla: A kivitelezési munkálatok min. 25 %-os készültségekor, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával megegyezően 2.sz. rész-számla: A kivitelezési munkálatok min. 50 %-os készültségekor, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával megegyezően 3.sz. rész-számla: A kivitelezési munkálatok min. 75 %-os készültségekor, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával megegyezően Végszámla: Lezárt sikeres műszaki átadás-átvételt követően a vállalkozási díj min. 10 %-a összegében A jelen szerződés szerinti munkavégzés a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a megrendelő fizeti meg. A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.” 4. Szerződő felek a közöttük 2016. augusztus 15. napján létrejött Vállalkozási szerződés 46. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják: Eredeti tartalom: „A Vállalkozó az elkészült kivitelezést az 5. pontban megjelölt teljesítési időben átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő - a műszaki ellenőr útján - az eljárásra meghívja a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás-átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.).” Módosított tartalom: „A Vállalkozó az elkészült kivitelezést az 5. pontban megjelölt teljesítési időben átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő - a műszaki ellenőr útján

- az eljárásra meghívja a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás-átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.).” VI.2.2) A módosítás okai x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosítás részletes indokolása: a. Műszaki szempontú indokolás: A szerződés műszaki szempontú módosítása olyan körülmények miatt vált szükségessé, amelyek a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel. A többlet pótmunkák műszaki szempontú indokai: - Ivóvíz vezeték kiváltása Szegfű-Géza utca kereszteződésében, gázvezeték miatt: A kisnyomású gázelosztó vezeték kiváltás és új nyomvonal építése során megállapításra került, hogy a Szegfű utcát - a Géza utca vonalában - keresztező D110-es átmérőjű ivóvíz vezeték nyomvonala és a gázvezeték új nyomvonala szintben keresztezi egymást, amely az Ajánlati dokumentációban (Kiviteli terv) nem szerepel. - Tűzcsap leágazás megszüntetése: A kivitelezési munkálatok megkezdését követően a Vállalkozó az építési munkálatok közben egy a Nyírségvíz Zrt., mint szolgáltató, nyilvántartásában nem szereplő szivárgó tűzcsap leágazást tárt fel a tervezett útburkolat nyomvonala alatt. A víz szivárgásából fakadó későbbi problémák elkerülése érdekében a tűzcsap szanálását kellett végrehajtani. - Szennyvízbekötés átépítése: A Szegfű utca 20,22,24 számú ingatlanok meglévő szennyvíz elvezető rendszere akadályozza a CSSZ 5-0-0 csapadékcsatorna megépítését. Valamint a meglévő bekötő csatornák fektetése nem szakszerűen lett elvégezve (vezeték kontrás). Bekötő csatorna nyomvonala nem a szakmai előírásoknak megfelelően lett kialakítva, az aknába kötés pedig teljesen szabálytalan. Ezen felül a szennyvíz bekötéshez tartozó monolit beton szennyvíz tisztítóakna falvastagsága kb. 6-7 cm, továbbá az akna a tervezett útpálya keréknyomvonalába esik, a meglévő akna nem alkalmas arra, hogy gépjárműforgalom által okozott terhelést elviselje. Az Ajánlati dokumentációban (Kiviteli terv) nem szereplő szennyvíz elvezető rendszer új nyomvonalon történő átépítése technológiailag szükséges volt. - Meglévő közművek védelembe helyezése és altalaj erősítés: A 0+195 km szelvény környezetében, a Kiviteli tervtől eltérő közműhelyzet került feltárásra. A közmű helyszínrajzon nem látható elektromos kábelek bevédésről technológiailag indokolt volt. - Úttengellyel párhuzamosan, nem terv szerint elhelyezkedő elektromos kábelek süllyesztése és kapcsolódó földmunka: Az útépítéshez tartozó földmunka bevágás készítése során a Kiviteli tertvtől eltérő közműhelyzet került feltárásra. A 0,4 kV-os elektromos kábel (1-4 db kábelköteg) nem a közműszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott és Kiviteli terven feltüntetett nyomvonalon - a tervezett dupla szegélysor között - helyezkedik el a 0+070 - 0+300 km szelvények között, hanem a belső forgalmi sáv tervezett út pályaszerkezete alatt (szelvényezés szerinti bal oldalon). Ezen a szakaszon a tervezett elválasztó sziget mellett a gépi földmunkavégzés helyett kézi földmunkavégzéssel (gépi földmunkavégzéssel kiegészítve) kellett a bevágási részen a földet kitermelni. A feltárt elektromos kábelek a közműgazda jelenlétében lesüllyesztésre kerültek annak érdekében, hogy az út pályaszerkezeti rétegrendje megvalósítható legyen. - Gázvezeték bevédése: A Géza és István utcák közötti szakaszon, a Szegfű utcával párhuzamos nyomvonalú gázvezeték bevédése annak tervtől eltérő mélysége, és így a megfelelő földtakarás hiánya miatt vált szükségessé. - CSSZ 7-0-0, CSSZ 1-0-0 és CSSZ 1-1-0 jelű csapadékcsatorna nyomvonal változás: A CSSZ 7-0-0 jelű vezeték terv szerinti befogadója (CS-1 jelű helyszínrajzon az út 0+007 km szelvényében feltüntetett, keresztező csapadék-vízcsatorna) nem fellelhető. A befogadó hiánya a CSSZ 7-0-0 jelű vezeték tervezettnek megfelelő kivitelezését ellehetetleníti.: A CSSZ 1-1-0 jelű vezeték és a CSSZ 1-0-0 jelű vezeték (0+011-0+055 km szelvények között) tervezett nyomvonala mentén a 0,4 kW-os elektromos kábel a dupla szegélysor közötti zöld sávban található, nem a terven feltüntetett nyomvonalon, ami útburkolat alatti nyomvonalat jelöl. Illetve a CSSZ 1-1-0 jelű vezeték és a CSSZ 1-0-0 jelű vezeték (0+011-0+055 km szelvények között) tervezett nyomvonala mentén eddig ismeretlen eredetű kábel található. A fentiekben leírtak a CSSZ 1-1-0 jelű vezeték és a CSSZ 1-0-0 jelű vezeték (0+011-0+055 km szelvények között) tervezettnek megfelelő kivitelezését ellehetetleníti.

- Hunyadi utca kereszteződés "É" oldali járda aszfaltozás, kerékpárúttal összekötve: Az Ajánlati dokumentációban (Kiviteli terv) nem szereplő járdaszakasz újra aszfaltozásának szükségessége valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedés érdekében vált indokolttá. - Buszöböl süllyesztett szegély átépítési munkálatok: A tervkészítés időpontjában felmért állapothoz képest a kivitelezés során a süllyesztett szegélyek esetében olyan hibák kerültek megállapításra, amelyek indokolttá tették azok cseréjét. - Buszöböl körüli kiemelt szegély átépítési munkálatok: Az Ajánlati dokumentációban (Kiviteli terv) nem szereplő kiemelt szegély átépítésének szükségessége az akadálymentes, valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedés érdekében vált indokolttá. - Szegfű utca Géza és István utcák közötti szakasz, déli oldalon lévő járda rétegrend változás: A Szegfű utca 3178 hrsz. alatti épület tulajdonosa jelezte a Kivitelező felé, hogy az épület közelében végzett munkavégzéstől a ház statikailag bizonytalanná vált. A gépi munkavégzés okozta rezgések megszüntetése és a járdaszakasz közvetlen közelében található további épületek sérülésének elkerülése érdekében a tervezett járda rétegrend térkő-burkolattal kiépített járdára módosult. - Trapézlemez kerítés és elbontandó fal, megtámasztás munkái: A bontásra tervezett épületek közül egy esetben a bontási folyamat közben derült ki, hogy a szomszédos ingatlan dufartjának tetőszerkezete a bontandó épület falába került beépítésre. Az épület teljes bontásának végrehajtása csak úgy valósítható meg, hogy a dufart tetőszerkezete megtámasztásra kell kerüljön. A vagyonvédelem szempontjából a fal elbontását követően egy trapézlemez kerítés kiépítését is el kell végezni. A többi épület bontását követően előre nem látható állapotokat tapasztaltunk, amelyek esztétikai és vagyonvédelmi szempontból is indokolttá tették, a szomszédos ingatlanok előtti trapézlemez kerítés megépítését. - Hunyadi utca kereszteződés "D" oldali járda aszfaltozás, szegély építése + járda nyomvonala mellett lévő térkő átépítése, szintbehozása: Az Ajánlati dokumentációban (Kiviteli terv) nem szereplő járdaszakasz újra aszfaltozásának szükségessége az akadálymentes, valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedés érdekében vált indokolttá. A fentiekben jelzett műszaki szempontból indokolt, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból felmerült módosításokból származó pótmunkák, illetve elmaradó munkák miatt a szerződés szerinti véghatáridő 2016. november 21. napjára, valamint a vállalkozási díjnak a pótmunkák értékére tekintettel történő módosítása. Szükséges továbbá az időjárási helyzetre tekintettel a 15 napos készre jelentési határidőt 8 napra módosítani. b. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére. Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket: A Vállalkozási szerződésmódosítás nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak: - Egyrészt a műszaki tartalom került módosításra, a szerződésmódosítást indokló körülmények azonban előre nem láthatóak voltak, azok kizárólag a munkaterület átadását követően, a feltárások, a megbontások során, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel. - Másrészt a teljesítési határidő került módosításra a Vállalkozási szerződésben, amely szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban. - A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt. - Az eredeti vállalkozási szerződés 16. pontjában került rögzítésre, hogy „A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).” ... „A Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.” Mindezekre tekintettel, a pótmunka összegével a vállalkozási díj megnövelésre került.

- A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom. - A teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított határidő. Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 249376300 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 257861432 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: Az 1.sz. szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2016. év november hó 10. nap VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (14995/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK05766 Postai cím: Kossuth tér 1. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő Telefon: +36 42524524 E-mail: [email protected] Fax: +36 42311041 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Sóstói Múzeumfalu fejlesztése kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71240000-2 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „Sóstói Múzeumfalu fejlesztése kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71240000-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Sóstói Múzeumfalu fejlesztése kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése”: Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint az építési engedély megszerzése a 15049, 15050, 0294/2, 0294/46, 0294/47, 0294/48 hrsz.-okhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint: 1. Látogatói centrum 2. Nyíregyházi Fekete Sas Fogadó 3. Fedett szabadtéri színpad 4. Új épületkomplexum 5. Digitális információ-szolgáltatás feltételeinek megteremtése

6. Interaktív játékmúzeum 7. Mesekert 8. A Sóstói Múzeumfalu meglévő műtárgyépületeinek felújítása 9. Út-és közműhálózat fejlesztése, parkoló-építés, vizes blokkok bővítése, korszerűsítése A részletes műszaki specifikációt a dokumentum részét képező fejlesztési koncepció tartalmazza. A közbeszerzés becsült értéke nettó 17.850.000 Ft (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 90 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9764 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/06/29 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: B5 Építészstúdió Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Luther tér 10. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 42524524 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 42524541 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17800000 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: A teljesítés helye: VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/01/20 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17990000 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.sz. szerződésmódosítás: 1. Szerződő felek a közöttük 2016. június 29. napján létrejött Vállalkozási szerződés 2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják „2. A szerződés teljesítésének határideje: A tervek elkészítésének határideje: 2016. november 21. Megrendelő az előteljesítést elfogadja.” 2.sz. szerződésmódosítás: I. Szerződő felek a közöttük 2016. június 29. napján létrejött, és 2016. szeptember 19. napján módosított Vállalkozási szerződés 2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: „2. A szerződés teljesítésének határideje: A tervek elkészítésének határideje: 2017.01.20. Megrendelő az előteljesítést elfogadja.” II. Szerződő felek a közöttük 2016. június 29. napján létrejött, és 2016. szeptember 19. napján módosított Vállalkozási szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A tervezési díj összege, kifizetésének feltételei „3.1. Tervezési díj: 17.990.000,-Ft+ÁFA, azaz Tizenhétmillió-kilencszázkilencvenezer forint +ÁFA, mely az alábbiak szerint kerül megfizetésre: Előlegszámla kiállítása: 890.000,-Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázkilencvenezer forint + ÁFA összegben, a vállalkozási szerződés aláírását követő 15 napon belül; 1. sz. Rész-számla kiállítása a vállalkozási díj 50 %-a összegében, azaz: 8.995.000,-Ft + ÁFA, azaz Nyolcmillió-kilencszázkilencvenötezer forint + ÁFA összegben, építési engedély(ek) megszerzését követően; Végszámla kiállítása a vállalkozási díj 50 %-a összegében, azaz: 8.995.000,-Ft + ÁFA, azaz Nyolcmillió-kilencszázkilencvenötezer forint + ÁFA - előleg, összegben, a kiviteli tervek Megrendelő általi elfogadását követően. Megrendelő az ellenszolgáltatást utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, és leigazolt számla/számlák ellenében a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon, a számla Megrendelő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. A Megrendelő - amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: a) a vállalkozóként szerződő ajánlattevők legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; b) az összes vállalkozóként szerződő ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; c) a megrendelőként szerződő ajánlatkérő felhívja a vállalkozóként szerződő ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; d) a megrendelőként szerződő ajánlatkérő az ajánlattevői (vállalkozói) és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes vállalkozóként szerződő ajánlattevőnek és alvállalkozónak; e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely vállalkozóként szerződő ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a megrendelőként szerződő ajánlatkérő az ajánlattevői (vállalkozói), illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. A tervezési díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon munkák elvégzése és felmerülő költségek tekintetében, amelyek jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek. A tervezési díj magában foglalja Tervezőnek a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos költségeit. A tervezési díj összegén felül Vállalkozó semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt, kivéve Megrendelői jóváhagyások utáni áttervezések díját, valamint a többletpéldányok költségét.” III. Szerződő felek a közöttük 2016. június 29. napján létrejött, és 2016. szeptember 19. napján módosított Vállalkozási szerződés 7.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: „7.2. Szerződő felek a késedelmes, a hibás és a nem teljesítés esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan: • késedelmesen teljesít; azaz amennyiben Vállalkozó bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik, akkor Megrendelő kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult. • hibásan teljesít; azaz amennyiben Vállalkozó mennyiségileg, minőségileg hibásan teljesít, akkor Megrendelő kárátalányként hibás teljesítési kötbérre jogosult. • a teljesítés Vállalkozó felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul, azaz amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, akkor Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbér mértéke: Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés végteljesítésének határidejére vonatkozóan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó vállalkozói díj 0,2 %-a naponta azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmes napok száma nem érheti el a 30 napot. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A késedelmi kötbér nem kerül felszámításra, amennyiben a vállalkozó részéről várt teljesítés azért késedelmes, mert a vállalkozónak fel nem róható okból a hatósági engedélyek kiadása a szerződés teljesítési határidején belül nem történik meg. Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés vállalkozási díjának 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka ésszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás

teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó vállalkozási díjának 5 %-a.” VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés-módosítás részletes indokolása: A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Területés Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. Ennek következtében a Vállalkozási szerződés tárgyát képező tervezési feladat keretében készített engedélyes és kiviteli terveket a Terület- és Településfejlesztési Operatív programon belüli TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívás előírásaihoz szükséges igazítani, mely Vállalkozó részére többlet feladat elvégzéssel jár. A Kormány döntése értelmében az operatív program által kért előírásoknak való terv megfelelés szükséges az adott beruházás sikeres megvalósításához, melyre tekintettel a teljesítési határidő tekintetében Vállalkozó részére további határidő, valamint többletköltségei fedezésére 190.000,-Ft +ÁFA értékben további vállalkozói díj illeti meg az általa készített tervek operatív programhoz való illeszkedésének elvégzéséért, mely összeg a vonatkozó felhívás terhére kerül finanszírozásra. Tekintettel arra, hogy a TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívás - amely esetében a pályázati beadási határidő 2017. évben lesz esedékes - még nem jelent meg, így jelen esetben tervdokumentációt a felhívás előzetes Megrendelő által véleményezett - verziójához lehetséges és szükséges alakítani. a.) Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c.) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére. Fenti jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket: - ca) A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a körülménnyel került volna szembe, mint a Vállalkozó, melyre tekintettel megállapítható, hogy a piaci verseny korlátozás megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek az elvi lehetősége is kizárt. - cb) A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjesztette ki. A Vállalkozási szerződés tárgyát képező tervezési feladat keretében készített engedélyes és kiviteli terveket szükséges az időközben megváltozott helyzetre tekintettel az adott operatív program előírásaihoz igazítani, átdolgozni. - cc) Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, a szerződésmódosítás az eredeti szerződés értékét 1,07%-kal növeli. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 17800000 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 17990000 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: A 2.sz. szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2016. november hó 21. nap. VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/11/30 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (14984/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK06144 Postai cím: Szentkirályi utca 28. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1088 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nedeczky Áron Telefon: +3614297-200 E-mail: [email protected] Fax: +36 14297293 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Program menedzsmenttel (PMO) és minőségbiztosítással (QA) kapcsolatos tanácsadás Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72224200-3 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Program menedzsmenttel (PMO) és minőségbiztosítással (QA) kapcsolatos tanácsadás Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72224200-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Program menedzsment (PMO) tanácsadói támogatása Az Ajánlatkérő által tervezett vagy elindított projekteket egységes módszertan szerint kell megtervezni és m portfolió megtervezésének és megvalósításának módszertanát egységesen ki kell alakítani, létre kell hozni beindítani a működését, melyen keresztül a projekt portfólió minden elemének megvalósítása nyomon köve A tanácsadói feladat az alábbi területekre terjed ki: • Egységesített program menedzsment infrastruktúra megteremtése • Projekt tervezési, beszámolási és dokumentálási rendszer kialakítása • Program dokumentációs template rendszer kialakítása

• Közös projekt elvek és elemek meghatározása • Projektek egyedi és halmaz szintű előrehaladásának nyomon követésének és beszámolási rendjének kial • Konzultációs lehetőségek, tréningek megteremtése a projekt vezetők számára • Projekt megközelítés bevitele az intézmény működési kultúrájába • Az Ajánlatkérő projekt portfoliójára program szintű „master plan” dokumentum elkészítése, aktualizálása a tanácsadás időintervallumában • Projekt iroda (PMO) kialakítása, működtetésének beindítása • Kritikus projektek tartalmi támogatása Leszállítandó: • Program Menedzsment folyamatok, templatek, infrastruktúra, PMO működési koncepciója (kockázat kezelé kezelés, változás kezelés, döntések kezelése, program szintű dokumentáció) • projekt vezetők képzése (projekt tervezés, feladat lebontási struktúra, projekt dokumentáció, beszámolás, kommunikáció) • program szintű „master plan” dokumentum • a program szinten kezelt projektek részletes tervezése (feladat, erőforrás, függőségek) • a program menedzsment tanácsadás időintervallumában folyamatos státusz beszámolók, kockázatkezelési • program kontrolling koncepció PMO bevezetésének minőségbiztosítása (QA) tanácsadói támogatása Nyertes ajánlattevő feladata Két fő projekt minőségbiztosító szakember biztosítása a bevezetett PMO rendszer használatának követésé Ellenőrzési, kontroll feladatok definiálása A PMO indulását követően meg kell határozni azon ellenőrzési, mérési pontokat, amelyek elemzésével kö lehetőség van visszacsatolásra, javítási javaslatok elkészítésére. Kiemelt ellenőrzési szempontok: • Projektcélok és mérföldkövek teljesítésének ellenőrzése • Projekt szervezet működésének folyamatos kontrollja • Dokumentációs rend vizsgálata • Kockázatkezelés • Változás- és problémakezelés • Közreműködés a rendszer értékelésében Vizsgálati szempontok ellenőrzésének fő paraméterei: Projektcélok és mérföldkövek teljesítésének ellenőrzése: A kijelölt projektek előrehaladását, a célok teljesülését a projektterv ütemezésében meghatározottak alapján számon kéri. A termékek elkészítésének és a feladatok elvégzésének határidejét a minőségbiztosító egyré másrészről a termékek tartalmát és a feladatok teljesítését szakmai szempontok alapján véleményezi, javít Ajánlatkérő projektvezetőjének, valamint a tapasztalatokat visszavezeti a PMO szabályzataiba. Projekt szervezet működésének folyamatos kontrollja: A PMO dokumentációjában rögzített módon a kijelölt projektek szervezet működésének kontrollja kiterjed a működésének követésére, a munkacsoportok közti együttműködés ellenőrzésére, a kapcsolódó projektekkel nyomon követésére, valamint a vállalat érintett szervezeteivel, vezetőivel és munkatársaival történő együttm kísérésére. A minőségbiztosító kapcsolódó feladata a PMO előírásainak megfelelő vállalaton belüli projekt ellenőrzése is. Dokumentációs rend vizsgálata: Az összetett projektszervezet koordinációs feladatai közé tartozik a munkaanyagok, és más projekt dokum szabályozott terjesztése. A projekt dokumentumainak naprakész és azonnali hozzáférése a projekt tagok k projekt során egyaránt dokumentálásra kerül az eredmények szakmai oldala, valamint a projekt feladatok A minőségbiztosító a PMO előírások alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a dokumentációk készítését, elérhetőségét. Kockázatkezelés: A PMOban rögzített kockázatkezelési módszerek, tervek használatának vizsgálata. Egy projekt a legmélyrehatóbb sikertelenül végződhet. A projekt külső és belső környezetének módosulása, a tervezett erőforrások rendel szükségessé teszi a projektterv, az ütemezés és az erőforrásterv folyamatos aktualizálását. Ajánlattevő feladata, hogy segítséget nyújtson a kockázatok előrejelzésében, a lehetséges megelőző eljárá megoldások végrehajtásában. A kockázatkezelés során a projekt működésére vonatkozó szabályzat alapján Változás- és problémakezelés: A PMOban rögzített változás és problémakezelési módszerek, tervek használatának vizsgálata. A projektben bekö előbbi feltárása elősegíti azok mihamarabbi megoldását. A problémajelentés és a változáskezelés a projek nem tervezett események kezelését. Ajánlattevőnek a felmerült problémák megismerését, a projekt előrehaladására való hatását kell felmérnie. projekt működésére vonatkozó szabályzatban előírt eljárás szerint kell képviselni az ajánlatkérő szempontja Közreműködés a rendszer értékelésében: A PMOban rögzített értékelési szempontok szerinti ellenőrzés ügyféllel közös elvégzése. A projekt mérföldköveihez addig megtett lépések értékelése. Az értékelés kiterjed a szakmai eredmények vizsgálatára, valamint a ter felhasználás összehasonlítására. A tapasztaltak alapján, szükség szerint a további munkálatok áttervezésér Ajánlattevőnek minőségbiztosítóként mindkét terület értékelésében részt kell vennie, összefoglalva a folyam készült minőségügyi feljegyzéseket. Az eredmények fényében javaslatot kell tennie a további lépésekre. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/06/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7260 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Program menedzsmenttel (PMO) és minőségbiztosítással (QA) kapcsolatos tanácsadás V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/06/08 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: IDBC Creative Solutions Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 70-72. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1074 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17900000 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

72224200-3 Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Program menedzsment (PMO) tanácsadói támogatása Az Ajánlatkérő által tervezett vagy elindított projekteket egységes módszertan szerint kell megtervezni és m portfolió megtervezésének és megvalósításának módszertanát egységesen ki kell alakítani, létre kell hozni beindítani a működését, melyen keresztül a projekt portfólió minden elemének megvalósítása nyomon köve A tanácsadói feladat az alábbi területekre terjed ki:

• Egységesített program menedzsment infrastruktúra megteremtése • Projekt tervezési, beszámolási és dokumentálási rendszer kialakítása • Program dokumentációs template rendszer kialakítása • Közös projekt elvek és elemek meghatározása • Projektek egyedi és halmaz szintű előrehaladásának nyomon követésének és beszámolási rendjének kial • Konzultációs lehetőségek, tréningek megteremtése a projekt vezetők számára • Projekt megközelítés bevitele az intézmény működési kultúrájába • Az Ajánlatkérő projekt portfoliójára program szintű „master plan” dokumentum elkészítése, aktualizálása a tanácsadás időintervallumában • Projekt iroda (PMO) kialakítása, működtetésének beindítása • Kritikus projektek tartalmi támogatása Leszállítandó: • Program Menedzsment folyamatok, templatek, infrastruktúra, PMO működési koncepciója (kockázat kezelé kezelés, változás kezelés, döntések kezelése, program szintű dokumentáció) • projekt vezetők képzése (projekt tervezés, feladat lebontási struktúra, projekt dokumentáció, beszámolás, kommunikáció) • program szintű „master plan” dokumentum • a program szinten kezelt projektek részletes tervezése (feladat, erőforrás, függőségek) • a program menedzsment tanácsadás időintervallumában folyamatos státusz beszámolók, kockázatkezelési • program kontrolling koncepció PMO bevezetésének minőségbiztosítása (QA) tanácsadói támogatása Nyertes ajánlattevő feladata Két fő projekt minőségbiztosító szakember biztosítása a bevezetett PMO rendszer használatának követésé Ellenőrzési, kontroll feladatok definiálása A PMO indulását követően meg kell határozni azon ellenőrzési, mérési pontokat, amelyek elemzésével kö lehetőség van visszacsatolásra, javítási javaslatok elkészítésére. Kiemelt ellenőrzési szempontok: • Projektcélok és mérföldkövek teljesítésének ellenőrzése • Projekt szervezet működésének folyamatos kontrollja • Dokumentációs rend vizsgálata • Kockázatkezelés • Változás- és problémakezelés • Közreműködés a rendszer értékelésében Vizsgálati szempontok ellenőrzésének fő paraméterei: Projektcélok és mérföldkövek teljesítésének ellenőrzése: A kijelölt projektek előrehaladását, a célok teljesülését a projektterv ütemezésében meghatározottak alapján számon kéri. A termékek elkészítésének és a feladatok elvégzésének határidejét a minőségbiztosító egyré másrészről a termékek tartalmát és a feladatok teljesítését szakmai szempontok alapján véleményezi, javít Ajánlatkérő projektvezetőjének, valamint a tapasztalatokat visszavezeti a PMO szabályzataiba. Projekt szervezet működésének folyamatos kontrollja: A PMO dokumentációjában rögzített módon a kijelölt projektek szervezet működésének kontrollja kiterjed a működésének követésére, a munkacsoportok közti együttműködés ellenőrzésére, a kapcsolódó projektekkel nyomon követésére, valamint a vállalat érintett szervezeteivel, vezetőivel és munkatársaival történő együttm kísérésére. A minőségbiztosító kapcsolódó feladata a PMO előírásainak megfelelő vállalaton belüli projekt ellenőrzése is. Dokumentációs rend vizsgálata: Az összetett projektszervezet koordinációs feladatai közé tartozik a munkaanyagok, és más projekt dokum szabályozott terjesztése. A projekt dokumentumainak naprakész és azonnali hozzáférése a projekt tagok k projekt során egyaránt dokumentálásra kerül az eredmények szakmai oldala, valamint a projekt feladatok A minőségbiztosító a PMO előírások alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a dokumentációk készítését, elérhetőségét. Kockázatkezelés: A PMOban rögzített kockázatkezelési módszerek, tervek használatának vizsgálata. Egy projekt a legmélyrehatóbb sikertelenül végződhet. A projekt külső és belső környezetének módosulása, a tervezett erőforrások rendel szükségessé teszi a projektterv, az ütemezés és az erőforrásterv folyamatos aktualizálását. Ajánlattevő feladata, hogy segítséget nyújtson a kockázatok előrejelzésében, a lehetséges megelőző eljárá megoldások végrehajtásában. A kockázatkezelés során a projekt működésére vonatkozó szabályzat alapján Változás- és problémakezelés: A PMOban rögzített változás és problémakezelési módszerek, tervek használatának vizsgálata. A projektben bekö előbbi feltárása elősegíti azok mihamarabbi megoldását. A problémajelentés és a változáskezelés a projek nem tervezett események kezelését. Ajánlattevőnek a felmerült problémák megismerését, a projekt előrehaladására való hatását kell felmérnie. projekt működésére vonatkozó szabályzatban előírt eljárás szerint kell képviselni az ajánlatkérő szempontja Közreműködés a rendszer értékelésében: A PMOban rögzített értékelési szempontok szerinti ellenőrzés ügyféllel közös elvégzése. A projekt mérföldköveihez addig megtett lépések értékelése. Az értékelés kiterjed a szakmai eredmények vizsgálatára, valamint a ter felhasználás összehasonlítására. A tapasztaltak alapján, szükség szerint a további munkálatok áttervezésér Ajánlattevőnek minőségbiztosítóként mindkét terület értékelésében részt kell vennie, összefoglalva a folyam készült minőségügyi feljegyzéseket. Az eredmények fényében javaslatot kell tennie a további lépésekre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/06/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17900000 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: IDBC Creative Solutions Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 70-72. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1074 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek az alapszerződés 3. fejezetének 3.2.b. pontját az alábbiak szerint módosítják: A teljesítések igazolásáért, a Projekttel kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személy: Róka Miklós. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Egészségügyi okok miatt Felek az alapszerződés 3. fejezetének 3.2.b. pontját az alábbiak szerint módosítják: A teljesítések igazolásáért, a Projekttel kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személy: Róka Miklós. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 0 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 0 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (14986/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK06144 Postai cím: Szentkirályi utca 28. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1088 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nedeczky Áron Telefon: +3614297-200 E-mail: [email protected] Fax: +36 14297293 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: PPKE részére ügyfél oldali funkcionális projektmenedzseri feladatok ellátása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79421000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: PPKE részére ügyfél oldali funkcionális projektmenedzseri feladatok ellátása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79421000-1 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem projektjeinek (Európai Uniós, beruházási- és szervezetfejlesztési projektek) vezetésére ügyfél oldali funkcionális Projekt Menedzserre van szüksége. Az ügyfél oldali funkcionális projekt menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatban a PPKE elvárása, minimalizálja a projekt kockázatait, csökkentse a projektek belső konfliktusait és belső ellenállását, támoga kommunikációját, kezelje a PPKE és a külső Szállítók érdekkülönbözőségéből adódó problémákat, s hogy elérje eredményeinek elfogadottságát és elismerését mind a belső, mind a külső érintettek körében. A mu dokumentumokkal is támogatni kell az Ajánlatkérő vezetőségének döntéseit, és segítséget kell nyújtani ahh megadott határidőre, a meghatározott (és a megfelelő időben rendelkezésre álló) költségkereteken belül te A Projekt Menedzsertől elvárt feladatok és részletes feladatok a mellékelt leírásban részletezve.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3542 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PPKE részére ügyfél oldali funkcionális projektmenedzseri feladatok ellátása V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/03/24 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Wildom Consulting Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Frangepán u. 8-10. I. em. 101. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17900000 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

79421000-1 Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem projektjeinek (Európai Uniós, beruházási- és szervezetfejlesztési projektek) vezetésére ügyfél oldali funkcionális Projekt Menedzserre van szüksége.

Az ügyfél oldali funkcionális projekt menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatban a PPKE elvárása, minimalizálja a projekt kockázatait, csökkentse a projektek belső konfliktusait és belső ellenállását, támoga kommunikációját, kezelje a PPKE és a külső Szállítók érdekkülönbözőségéből adódó problémákat, s hogy elérje eredményeinek elfogadottságát és elismerését mind a belső, mind a külső érintettek körében. A mu dokumentumokkal is támogatni kell az Ajánlatkérő vezetőségének döntéseit, és segítséget kell nyújtani ahh megadott határidőre, a meghatározott (és a megfelelő időben rendelkezésre álló) költségkereteken belül te A Projekt Menedzsertől elvárt feladatok és részletes feladatok a mellékelt leírásban részletezve. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17900000 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Wildom Consulting Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Frangepán u. 8-10. I. em. 101. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek az alapszerződés V. fejezetének 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: nyilatkozattételre jogosult személy: Róka Miklós. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Egészségügyi okok miatt Felek az alapszerződés V. fejezetének 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: nyilatkozattételre jogosult személy: Róka Miklós. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 0 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 0 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (14987/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzeti azonosítószám: AK06144 Postai cím: Szentkirályi utca 28. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1088 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nedeczky Áron Telefon: +3614297-200 E-mail: [email protected] Fax: +36 14297293 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: PPKE HR terület szervezetfejlesztés Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72220000-3 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: PPKE HR terület szervezetfejlesztés Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szervezet és működés fejlesztési javaslat a HR területre • Kompetencia felmérés és kiértékelés • Érintett folyamatok racionalizálása • Kapacitás és kompetencia igény meghatározása • HRen belüli hatékony szervezeti struktúra kialakítása • HR működési szabályzat elkészítése Teljesítmény értékelési rendszer (TÉR) koncepció kialakítása • Magasabb minőségi és hatékonysági szintet, illetve hosszú távú motivációt biztosító rendszer kialakítása • javaslat tétel a TÉR bevezetési tervre NEXON rendszer bevezetés előkészítése és támogatása: • Elektronikus munkaidő nyilvántartás - jelenléti ív, beosztás tervezés projekt előkészítése, üzleti igény def (A Központ és a Karok fizikai távolsága miatt a munkavállalók időadatait rögzíteni és kezelni lehessen eg

online módon, így pontosabbá téve a bérfizetés folyamatát.) • Nexon projekt ügyfél oldali támogatása • Eredménytermékek: • Teljesítmény értékelési rendszer (TÉR) koncepció • HR kompetencia értékelés • Racionalizált HR működési modell • HR működési szabályzat • Elektronikus munkaidő nyilvántartás - jelenléti ív, beosztás tervezés projekt üzleti igény definíciós dokum • Nexon projekt minőségbiztosítási jelentés (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/15 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9921 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PPKE HR terület szervezetfejlesztés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: IDBC New Tech Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 70-72. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1074 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17930000 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

72220000-3 Fő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Szervezet és működés fejlesztési javaslat a HR területre • Kompetencia felmérés és kiértékelés • Érintett folyamatok racionalizálása • Kapacitás és kompetencia igény meghatározása • HRen belüli hatékony szervezeti struktúra kialakítása • HR működési szabályzat elkészítése Teljesítmény értékelési rendszer (TÉR) koncepció kialakítása • Magasabb minőségi és hatékonysági szintet, illetve hosszú távú motivációt biztosító rendszer kialakítása • javaslat tétel a TÉR bevezetési tervre NEXON rendszer bevezetés előkészítése és támogatása: • Elektronikus munkaidő nyilvántartás - jelenléti ív, beosztás tervezés projekt előkészítése, üzleti igény def (A Központ és a Karok fizikai távolsága miatt a munkavállalók időadatait rögzíteni és kezelni lehessen eg online módon, így pontosabbá téve a bérfizetés folyamatát.) • Nexon projekt ügyfél oldali támogatása • Eredménytermékek: • Teljesítmény értékelési rendszer (TÉR) koncepció • HR kompetencia értékelés • Racionalizált HR működési modell • HR működési szabályzat • Elektronikus munkaidő nyilvántartás - jelenléti ív, beosztás tervezés projekt üzleti igény definíciós dokum • Nexon projekt minőségbiztosítási jelentés (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/01/15 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 17930000 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: IDBC New Tech Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 70-72. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1074 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek az alapszerződés 3. fejezetének 3.2.b. pontját az alábbiak szerint módosítják: A teljesítések igazolásáért, a Projekttel kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személy: Róka Miklós. Felek az alapszerződés 1. fejezetét az alábbiak szerint módosítják: Vállalkozó elvállalja a Szerződés aláírásától január 15-ig terjedő időtartamra a szolgáltatás nyújtását az alapszerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás szerint. Oka: A HEGO vezetésében beállt gyakori személyi változások. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Egészségügyi okok miatt Felek az alapszerződés 3. fejezetének 3.2.b. pontját az alábbiak szerint módosítják: A teljesítések igazolásáért, a Projekttel kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személy: Róka Miklós. Felek az alapszerződés 1. fejezetét az alábbiak szerint módosítják: Vállalkozó elvállalja a Szerződés aláírásától január 15-ig terjedő időtartamra a szolgáltatás nyújtását az alapszerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás szerint. Oka: A HEGO vezetésében beállt gyakori személyi változások. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 0 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 0 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (14759/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK16062 Postai cím: Berhidai út 6. Város: Pétfürdő NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8105 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: 06 (88) 787-919 E-mail: [email protected] Fax: 06 (88) 588-930 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.petfurdo.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34970000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34970000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8106 Pétfürdő Nagyközség közigazgatási területe II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közterületek védelmére 34 db fix kamera telepítése, továbbá a rendszer kiépítése keretében a hálózati eszközök és a vezeték nélküli hálózati struktúra kiépítése, adattárolásra alkalmas képrögzítő video központ, központi szerver, térfigyelő helyiség kialakítása az ajánlattételi dokumentációban mellékelt tervdokumentáció, valamint a 254/745/2016 számú E-on engedély szerint. Becsült érték: nettó 28.000.000,- HUF (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10278 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/24 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Polip 2001 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szent Imre tér 11. tetőtér 3. Város: Várpalota NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8100 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 23.334.333 Pénznem: VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

34970000-7 Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 35120000-1 VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8106 Pétfürdő Nagyközség közigazgatási területe VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A közterületek védelmére 34 db fix kamera telepítése, továbbá a rendszer kiépítése keretében a hálózati eszközök és a vezeték nélküli hálózati struktúra kiépítése, adattárolásra alkalmas képrögzítő video központ, központi szerver, térfigyelő helyiség kialakítása az ajánlattételi dokumentációban mellékelt tervdokumentáció, valamint a 254/745/2016 számú E-on engedély szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 23.334.333 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Polip 2001 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szent Imre tér 11. tetőtér 3. Város: Várpalota NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8100 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosítása a teljesítési határidőt, illetve a számlázási feltételeket érinti. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a már elvégzett munkákra vonatkozóan rész-számla kibocsátására, illetve a teljesítési véghatáridőt december 15-re módosítja. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - A közbeszerzési eljárás megindításakor a kamerarendszer kiépítésének időtartamát augusztus 15. - november 15. közötti időszakra határoztuk meg. Azonban a július 29-i eredményhirdetést követően a közbeszerzés második helyezettje augusztus 1én iratbetekintés során megtekintette a nyertes ajánlattevő ajánlatát, majd augusztus 2-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben kifogásolta a Polip 2001 Kft. ajánlatának érvényességét. A vitarendezési kérelemre a Kbt-ben meghatározott határidőn belül, augusztus 10én a választ megadtuk, a kérelmet elutasítottuk. A vitarendezés lezárásakor azonban újra indult a szerződéskötési moratórium 10 napja. Az előzetes vitarendezés időtartama miatt a vállalkozási szerződés megkötésére augusztus 24-én került csak sor, így az előzetes vitarendezés miatt kialakult késedelem 9 naptári nap. - A munkálatok E.On tulajdonban lévő oszlopokat is érintenek. Egyes bekötési munkálatokat csak az E.On által engedélyezett, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozás végezheti el. Az E.On által engedélyezett vállalkozó a munkát azonban csak november 15-én kezdte meg, így a szolgáltató tulajdonában lévő oszlopok tekintetében a kamerarendszer kiépítése a szerződésben meghatározott befejezési határidőhöz képest jelentős késedelembe esett (24 naptári nap). - Továbbá a Vörös tér 89. sz. alatti F8+eG jelű, E.On tulajdonú villamos távvezeték-tartó oszlop állapota annak cseréjét teszi szükségességé. Az oszlop cseréjét is csak az E.On végez(tet)heti el, melynek időpontja a szolgáltató szóbeli tájékoztatása alapján december 10-t követően várható. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 23.334.333 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 23.334.333 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/01 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (14890/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK07096 Postai cím: Széchenyi tér 10. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László Telefon: +36 62564363 E-mail: [email protected] Fax: +36 62564292 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www. szegedvaros.hu A felhasználói oldal címe (URL): II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: 2016. évi útburkolat rekonstrukció II. Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233220-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: 2016. évi útburkolat rekonstrukció II. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233220-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged - Gőz utca - Hont Ferenc utca 2-8. sz. szervizút - Hont Ferenc utca 13. sz. szervizút - Lomnici utca /25-29. szám közötti szakasz/ - Zsombolyai utca /Zsombolyai, Tárogató utca csomópont - Zsombolyai 5. szám közötti szakasz/ - Répás utca /Lendvai u.- Korda u. közötti szakasz/ II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2016. évi útburkolat rekonstrukció II. átalányáras vállalkozási szerződés keretében A beruházás műszaki tartalmát képezi az alábbi utcákban végzendő burkolatrekonstrukció, aszfaltszőnyegezési munkák elvégzése, ehhez kapcsolódó szükséges közműszerelvények szintbehelyezése a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint: - Gőz utca (24,6 m3 AC-11 kopóréteg)

- Hont Ferenc utca 2-8. sz. szervizút (63,29 m3 AC-11 kopóréteg, 0,39 m3 AC-8 kopóréteg) - Hont Ferenc utca 13. sz. szervizút (18,46 m3 AC-11 kopóréteg) - Lomnici utca /25-29. szám közötti szakasz/ (42,2 m3 AC-11 kopóréteg) - Zsombolyai utca /Zsombolyai, Tárogató utca csomópont - Zsombolyai 5. szám közötti szakasz/ (20,7 m3 AC-11 kopóréteg) - Répás utca /Lendvai u.- Korda u. közötti szakasz/ (39,59 m3 AC-11 kopóréteg) (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 40 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12025 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/30 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 30317377 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233220-7 Fő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye:

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged - Gőz utca - Hont Ferenc utca 2-8. sz. szervizút - Hont Ferenc utca 13. sz. szervizút - Lomnici utca /25-29. szám közötti szakasz/ - Zsombolyai utca /Zsombolyai, Tárogató utca csomópont - Zsombolyai 5. szám közötti szakasz/ - Répás utca /Lendvai u.- Korda u. közötti szakasz/ VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 2016. évi útburkolat rekonstrukció II. átalányáras vállalkozási szerződés keretében A beruházás műszaki tartalmát képezi az alábbi utcákban végzendő burkolatrekonstrukció, aszfaltszőnyegezési munkák elvégzése, ehhez kapcsolódó szükséges közműszerelvények szintbehelyezése a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint: - Gőz utca (24,6 m3 AC-11 kopóréteg) - Hont Ferenc utca 2-8. sz. szervizút (63,29 m3 AC-11 kopóréteg, 0,39 m3 AC-8 kopóréteg) - Hont Ferenc utca 13. sz. szervizút (18,46 m3 AC-11 kopóréteg) - Lomnici utca /25-29. szám közötti szakasz/ (42,2 m3 AC-11 kopóréteg) - Zsombolyai utca /Zsombolyai, Tárogató utca csomópont - Zsombolyai 5. szám közötti szakasz/ (20,7 m3 AC-11 kopóréteg) - Répás utca /Lendvai u.- Korda u. közötti szakasz/ (39,59 m3 AC-11 kopóréteg) (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/27 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 34738697 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv nem VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. számú szerződésmódosítás keretében: Eredeti szerződéses rendelkezés: A Vállalkozási szerződés 5.1. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 5.1. Nettó vállalkozói díj: 28.873.692,-Ft ÁFA: 7.795.897,-Ft Bruttó vállalkozói díj: 36.669.589,-Ft Tartalékkeret (nettó vállalkozói díj 5 %-a): 1.443.685,-Ft. Módosított szerződéses rendelkezés: A Vállalkozási szerződés 5.1. pontjának 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5.1. Nettó vállalkozói díj: 28.873.692,-Ft

ÁFA: 7.795.897,-Ft Bruttó vállalkozói díj: 36.669.589,-Ft Tartalékkeret (nettó vállalkozói díj 5 %-a): 1.443.685,-Ft. Tartalékkereten felüli pótmunkák nettó díja: 3.959.320,-Ft 2. sz. szerződésmódosítás keretében: Eredeti szerződéses rendelkezés: A teljesítés határideje: munkaterület átadásától számított legkésőbb 40 naptári nap. Módosított szerződéses rendelkezés: 2.2. A teljesítés határideje: 2016. november 27. Jelen 3. sz. szerződésmódosítás keretében: Eredeti szerződéses rendelkezés: 5.1. Nettó vállalkozói díj: 28.873.692,-Ft ÁFA: 7.795.897,-Ft Bruttó vállalkozói díj: 36.669.589,-Ft Tartalékkeret (nettó vállalkozói díj 5 %-a): 1.443.685,-Ft. Tartalékkereten felüli pótmunkák nettó díja: 3.959.320,-Ft Módosított szerződéses rendelkezés: Vállalkozási szerződés módosított 5.1. pontjának 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5.1. Nettó vállalkozói díj: 28.873.692,-Ft ÁFA: 7.795.897,-Ft Bruttó vállalkozói díj: 36.669.589,-Ft Tartalékkeret (nettó vállalkozói díj 5 %-a): 1.443.685,-Ft. Tartalékkereten felüli pótmunkák nettó díja: 4.421.320,-Ft VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2016.11.09. napján akadályközlést jelentett be, melyben előadta, hogy a megkezdték a Gőz utca burkolatépítési munkáit, melynek során teherbíró képesség vizsgálatot végeztek az elkészült földmunkaszinten, valamint az előírt homokoskavics rétegen, mely alapján megállapítást nyert, hogy a meglévő altalajon teherbírást nem lehet mérni. Vállalkozó kérte Megrendelőt, hogy a felmerült probléma megoldására a műszaki ellenőrrel mielőbb tegyen megoldási javaslatot. A bejelentést követően Megrendelővel egyeztetve Vállalkozó egy próbaszakaszon módosított pályaszerkezetet épített ki, melyen végzett 2 napos teherbíró képesség vizsgálatot követően javaslatot tettek az új pályaszerkezet rétegrendjére, benyújtva az eltérő pályaszerkezettel történő kivitelezés költségszámítását, mely alapján az eredeti és módosított pályaszerkezet közötti költségkülönbséget nettó 462.000,-Ft-ban mutatták ki. Vállalkozó 2016.11.15án a 6 napos, 30 cm vtg. Ckt-n mért teherbíró képesség vizsgálat jegyzőkönyvét megküldve igazolta a teherbírási modulus eredményének javulását. Eljáró műszaki ellenőr a Vállalkozó teherbírást növelő pályaszerkezet módosítási javaslata kapcsán rögzítette, hogy a kimutatás szerint az eredeti pályaszerkezet rétegek, 20 cm homokos kavics + 20 cm Ckt, helyett 10 cm vastag homokos kavics + 30 cm vtg. Ckt rétegek készülnének, mely kimutatást felülvizsgálva eljáró műszaki ellenőr azt megfelelőnek találta. Műszaki ellenőr a módosított tartalom szerinti nettó 462.000,-Ft összeget elfogadásra javasolta. Megrendelő megállapítja, hogy a teherbírást növelő pályaszerkezet módosítás szükséges, az annak kapcsán felmerült pótmunka igény megalapozott. Megállapítható, hogy a szerződésmódosítás indokolt, a szerződésmódosítást eredményező ok a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következett be. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 34276697 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 34738697 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § rendelkezéseinek figyelembe vételével került sor. A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik. VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (14915/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK07135 Postai cím: Városház tér 1. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Helena Zsuzsanna Telefon: +36 22537296 E-mail: [email protected] [email protected] Fax: +36 22316569 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése II.” Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71320000-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: „A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése II.” Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

71330000-0

További tárgyak:

71314310-8 71321000-4 71333000-1

71220000-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Városház tér 2. valamint a 187/1 hrsz-ú, Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 4. szám alatti Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő, a feladatok ellátásához értelemszerűen igazodva. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

a) „Fűtési és szellőző rendszer felújításának/átalakításának épületgépész tervdokumentációja árazott és árazatlan költségvetés kiírással. b) Energiahatékonysági felújítások építészeti tervdokumentációja (homlokzat felújítás, tetőfelújítás). A tervezési feladatok tartalmazzák a meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, valamint árazott/ árazatlan költségvetés kiírás készítését, mely magában foglalja az épületgépészeti illetve épületvillamossági munkák miatt szükségessé váló építészeti munkákat is. (Az épület eredeti kiviteli tervdokumentációját Ajánlatkérő a tervező rendelkezésére bocsátja, azonban Nyertes Ajánlattevő feladata annak felülvizsgálata.) c) Energiahatékonysági felújítások vonatkozó épületgépész, valamint épületvillamossági terveinek elkészítése. d) Villámvédelmi tervdokumentáció elkészítése. e) Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával. f) Tervezők közreműködnek a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, elkészítik a közbeszerzéshez szükséges műszaki leírást és műszaki dokumentációt, részt vesznek a közbeszerzési tárgyalásokon, helyszíni bejáráso(ko)n, véleményezik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők által adott javaslatokat, valamint Ajánlattevői kérdés esetén a kérdés beérkezésétől számított 1 napon belül megválaszolják az eljárás során felmerülő műszaki-szakmai kérdéseket. g) A Kivitelezési munkák során a tervezők ellátják a tervezői művezetési feladatokat. h) A Kivitelezési munkák során a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök ellátja a szakterületet érintő művezetési feladatokat, majd a munkák elkészültével nyilatkozik az elkészült állapot megfelelőségéről i) Engedélyköteles beavatkozások esetén komplett, minden szakágra kiterjedő engedélyezési tervdokumentáció készítése. j) Kiviteli tervdokumentáció készítése. k) Árazott-árazatlan költségvetés kiírás készítése az összes tervfázishoz l) Épületenergetikai átvilágítás, valamint tanúsítás készítése A mérnöki/tervezői feladatokhoz kapcsolódó részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15 (TOP-6.5.2-15) IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13039 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése II. tervezési szerződés keretében TOP-6.5.1-15 (TOP-6.5.2-15) V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lublói u. 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1023 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 33400000 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

71320000-7 Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71330000-0

További tárgyak:

71314310-8

Kiegészítő szójegyzék

71321000-4 71333000-1 71220000-6 VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Városház tér 2. valamint a 187/1 hrsz-ú, Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 4. szám alatti Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő, a feladatok ellátásához értelemszerűen igazodva. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: a) „Fűtési és szellőző rendszer felújításának/átalakításának épületgépész tervdokumentációja árazott és árazatlan költségvetés kiírással. b) Energiahatékonysági felújítások építészeti tervdokumentációja (homlokzat felújítás, tetőfelújítás). A tervezési feladatok tartalmazzák a meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, valamint árazott/ árazatlan költségvetés kiírás készítését, mely magában foglalja az épületgépészeti illetve épületvillamossági munkák miatt szükségessé váló építészeti munkákat is. (Az épület eredeti kiviteli tervdokumentációját Ajánlatkérő a tervező rendelkezésére bocsátja, azonban Nyertes Ajánlattevő feladata annak felülvizsgálata.) c) Energiahatékonysági felújítások vonatkozó épületgépész, valamint épületvillamossági terveinek elkészítése. d) Villámvédelmi tervdokumentáció elkészítése. e) Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával. f) Tervezők közreműködnek a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, elkészítik a közbeszerzéshez szükséges műszaki leírást és műszaki dokumentációt, részt vesznek a közbeszerzési tárgyalásokon, helyszíni bejáráso(ko)n, véleményezik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők által adott javaslatokat, valamint Ajánlattevői kérdés esetén a kérdés beérkezésétől számított 1 napon belül megválaszolják az eljárás során felmerülő műszaki-szakmai kérdéseket. g) A Kivitelezési munkák során a tervezők ellátják a tervezői művezetési feladatokat. h) A Kivitelezési munkák során a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök ellátja a szakterületet érintő művezetési feladatokat, majd a munkák elkészültével nyilatkozik az elkészült állapot megfelelőségéről i) Engedélyköteles beavatkozások esetén komplett, minden szakágra kiterjedő engedélyezési tervdokumentáció készítése.

j) Kiviteli tervdokumentáció készítése. k) Árazott-árazatlan költségvetés kiírás készítése az összes tervfázishoz l) Épületenergetikai átvilágítás, valamint tanúsítás készítése A mérnöki/tervezői feladatokhoz kapcsolódó részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 33400000 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lublói u. 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1023 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Tervezési szerződésben fellelhető adminisztrációs hibák miatt a Tervezési szerződés módosítása szükséges. 1. A Tervezési szerződés I. fejezetének 1. a) pontja az alábbiak szerint módosul: „a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2016. június hó 30. napján megküldött Ajánlattételi felhívása - továbbiakban: Felhívás -,” 2. A Tervezési szerződés I. fejezetének 1. d) pontja az alábbiak szerint módosul: „d) Tervező 2016. július hó 15. napján kelt ajánlata, valamint 2016. szeptember hó 1. napján kelt végleges ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -.” 3. A Tervezési szerződés I. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. Tervező nyilatkozik, miszerint tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés tárgyát képező tervezést az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából, tervezetten a TOP-6.5.1-16 (TOP-6.5.2-16) kódszámon megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16 („Esetlegesen: az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-6.5.2-16) kódszámú Támogatási felhívás keretén belül kívánja elszámolni. A támogatási intenzitás mértéke 100 %. A finanszírozási konstrukció: utófinanszírozás. Az utófinanszírozásra vonatkozóan a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - meghatározott szabályok az irányadóak.” 4. A Tervezési szerződés IV. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. Tervező a Tervezési feladatok ellátása során 3 (három) darab részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: I. részszámla benyújtására, a nettó Tervezési díj 10 % -ról, azaz 3.340.000,-HUF + ÁFA Hárommillió- háromszáznegyvenezer forint plusz ÁFA- összegről, a meglévő állapotra vonatkozó energetikai átvilágítás elkészítését követően jogosult Tervező,

II. részszámla benyújtására, a nettó Tervezési díj 35 %-ról, azaz 11.690.000,- HUF + ÁFA Tizenegymillió-hatszázkilencvenezer forint plusz ÁFA - összegről az engedélyezési vagy előkészítő tervek elkészítését követően jogosult Tervező, III. részszámla benyújtására, a nettó Tervezési díj 50 %-ról, azaz 16.700.000,- HUF + ÁFA Tizenhatmillió- hétszázezer forint plusz ÁFA - összegről a kiviteli tervek elkészítését követően jogosult Tervező, A végszámla benyújtására, a nettó Tervezési díj 5 %- ról, azaz 1.670.000,- HUF + ÁFA - Egymillióhatszázhetvenezer forint plusz ÁFA - összegről, az elkészült állapotra vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítését követően jogosult Tervező.” VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Tervezési szerződésben fellelhető adminisztrációs hibák miatt a Tervezési szerződés módosítása indokolt. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 33400000 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 33400000 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: A tervezési szerződést módosító I. számú szerződésmódosítás 2016. november hó 29. napján kelt. VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (14981/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ Nemzeti azonosítószám: AK24019 Postai cím: Törökvész út 32-34 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1022 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 13469610 E-mail: [email protected] Fax: +36 13469608 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.tibek.gov.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Gépjármű flotta üzemeltetés Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 50111100-7 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés 1 db Skoda Superb Style 2.0 TDI DSG típusú vagy azzal egyenértékű gépjármű vonatkozásában Rész száma: 1. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50111100-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Tövis u. 13. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Skoda Superb Style 2.0 TDI DSG típusú vagy azzal egyenértékű gépjármű 36 hónapos időtartamra szóló bérlése és flottakezelés (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 36 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10955 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés 1 db Skoda Superb Style 2.0 TDI DSG típusú vagy azzal egyenértékű gépjármű vonatkozásában V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fáy u. 27. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209120073 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 14654810 A nyertes ajánlattevő Kkv nem V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 5864472 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

50111100-7 Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Tövis u. 13. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Skoda Superb Style 2.0 TDI DSG típusú vagy azzal egyenértékű gépjármű 36 hónapos időtartamra szóló bérlése és flottakezelése (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 36 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 5864472 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fáy u. 27. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 209120073 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 14654810 A nyertes ajánlattevő Kkv nem VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Bérlő - szerződéskötést követően - megváltozott alaptevékenységi feladatellátása indokolja a szerződés módosítását. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Bérlő - szerződéskötést követően - megváltozott alaptevékenységi feladatellátása indokolja a szerződés módosítását. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 5864472 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 5249448 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/30 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Vasmegyer Község Önkormányzata (14919/2016) KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Vasmegyer Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK21663 Postai cím: Kossuth utca 66 Város: Vasmegyer NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4502 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 42919141 E-mail: [email protected] Fax: +36 42358298 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.vasmegyer.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A „Vasmegyeri Ravatalozó építése” című projekt kivitelezése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1)

Elnevezés: A „Vasmegyeri Ravatalozó építése” című projekt kivitelezése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Vasmegyer, Dózsa György u. 0106 Hrsz. alatt lévő temető II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A „Vasmegyeri Ravatalozó építése” című projekt kivitelezése. Az épület bruttó alapterülete: 123,6 m2 A fedett szertartás- és előtér bruttó alapterülete: 97,42 m2 Tájékoztatásul közöljük a becsült értéket: nettó 30.691.387 Ft. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7376 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/06/16 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: DCS-BAU Kft. (vezető tag) Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kulcsár u. 21. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 303593656 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 42451080 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: Rózsaép Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tünde u. 12. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 303593656 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 42451080 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 30470000 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7 Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vasmegyer, Dózsa György u. 0106 Hrsz. alatt lévő temető VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A „Vasmegyeri Ravatalozó építése” című projekt kivitelezése. Az épület bruttó alapterülete: 123,6 m2 A fedett szertartás- és előtér bruttó alapterülete: 97,42 m2 Tájékoztatásul közöljük a becsült értéket: nettó 30.691.387 Ft. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 30470000 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: DCS-BAU Kft. (vezető tag) Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kulcsár u. 21. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 303593656 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 42451080 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: Rózsaép Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tünde u. 12. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU E-mail: [email protected] Telefon: +36 303593656 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 42451080 A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés II.1. pontja: II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg: Nettó vállalási ár: 30.470.000,- Ft azaz: nettó Harmincmillió-négyszázhetvenezer 00/100 forint. Az alábbiak szerint módosul: II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg: Nettó vállalási ár: 31.500.128- Ft azaz: nettó harmincegymillió ötszázezer százhuszonnyolc 00/100 forint. A módosított költségvetés jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi. A Szerződés IV.2. pontjának első bekezdése:

IV.2. Befejezés: Teljesítés határideje: legkésőbb 2016. november 30. Vállalkozó az ajánlatában tett vállalása alapján 15 nap előteljesítést vállal. Az alábbiak szerint módosul: IV.2. Befejezés: Teljesítés határideje: legkésőbb 2016. december 20. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3.1. A befejezési határidő módosításának indoklása: A kivitelező a következő -akadályoztatási tényezőket jelölte meg, melyet a megrendelő elfogadott. A munkaterület átvételére 2016.07.05. napján került sor. A munkaterület átvételével egy időben kérvényezték az energia szolgáltatónál a telken áthúzódó légvezeték megszüntetését és a mérőóra kihelyezését, mivel a légvezeték a tervezett épületet átszelte, belelógott a tetőbe, így, mint ahogy tervezve is volt szükségessé vált a megszüntetése. Az Eon - az időben megtett bejelentés ellenére - csak 2016.09.23 jött ki a helyszínre a légvezetéket megszüntetni, addigra a kivitelezésnél az alapozás, falazás elkészült, ács és tetőfedési munkákat a légvezeték miatt nem tudták megkezdeni. 2016.09.23. után lehetett az ácsmunkát megkezdeni, folytatni a kivitelezést. A tető hiánya miatt a belső munkálatokat nem lehetett végezni (mivel az épület még beázásnak volt kitéve), valamint a külső homlokzati munkákat sem tudták folytatni -tartva attól - hogy esőzés alkalmával leázik. 3.2. A kiegészítő munka és műszaki tartalom változásának indoklása Vállalkozó kiváltási javaslatában megtakarítást eredményező műszakilag azonos kiváltásokat, műszaki megoldásokat javasolt, melyet a Megrendelő elfogadott. Továbbá műszaki szükségességből - ideiglenesen- előre gyártott szennyvízakna kerül telepítésre, mivel a helyszínt is érintő szennyvíz közművesítés projekt nem indult el, ezért a ravatalozó használhatósága érdekében műszaki szükségességből telepítésre kerül szennyvízakna, mely többlet költséggel jár. A fenti előre nem látható és előre nem várt események, valamint a helyi adottság figyelembe vételével a kivitelezési dokumentáció és a kapcsolódó munkálatok, illetve ezek hozadékában a műszaki tartalom részleges változtatása vált szükségessé, amely miatt a szerződéses határidő nem tartható, valamint a szerződés összege módosításra került. A szerződésmódosítás tekintetében alkalmazandó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: „c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” 3.3 A 3.1. és 3.2 pontban megjelölt indokokra tekintettel megállapítható, hogy a jelen módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyeket Szerződő felek a közbeszerzési eljárás lefolytatásakor nem láthattak előre és ezen módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: 30470000 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 31500128 Pénznem: HUF VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. ___________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tájékoztatója az eljárás eredményéről (2-es minta) (14591/2016) 2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Postai cím: Erzsébet tér tér 4. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: 872-7474 E-mail: [email protected] Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: „Múzeum krt. 21. alatti műemlék lakóépület II. és III. emelete feletti födémek részleges cseréje” II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: HU Budapest V. kerület NUTS-kód: HU101 II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: „Múzeum krt. 21. alatti műemlék lakóépület II. és III. emelete feletti födémek részleges cseréje” Az elvégzendő feladatokat teljes körűen a jelen Felhívás mellékletét képező Árazatlan költségvetés (Dokumentáció) tartalmazza. II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni) Érték: 13393965 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor x Nyílt Meghívásos Hirdetménnyel induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkák ellátása vonatkozásában

80

kiadottköltségvetésben rögzített munkák esetében képzett ajánlati ár (nettó, HUF) Gyorsszolgálati munkák ellátása vonatkozásában 20 kiadott költségvetésben rögzített munkák képzett ajánlati ár(nettó, HUF) Építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkák ellátása vonatkozásában kiadottköltségvetésben nem rögzített munkák esetében képzett átlagos építőipari rezsióradíj (nettó, HUF)

10

Gyorsszolgálati munkák ellátása vonatkozásában 10 kiadott költségvetésben nem rögzített munkák esetébenképzett átlagos építőipari rezsióradíj (nettó, HUF) Minőségterv 5 VAGY Egyéb: III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem III.3) Adminisztratív információk III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) x Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 001 - 000055 A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/02 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26760 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/05 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egyedi vállalkozási szerződés IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt: igen IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/11/21 (év/hó/nap) IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Fauna-Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi zrt., mint közös ajánlattevők Postai cím: Rekettye u. 49. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1155 Ország: HU Telefon: +36 306850571 E-mail: [email protected] Fax: +36 12600025 Internetcím (URL): IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal) A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 13393965 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 13393965 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 13393965 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név:

Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) Fauna-Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi zrt., mint közös ajánlattevők (név) 1155 Budapest, Rekettye u. 49. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.2) További információk (adott esetben) V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján V.2.3) Egyéb információk: V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/11/23 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tájékoztatója az eljárás eredményéről (2-es minta) (14414/2016) 2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 64-66. Város/Község: Szeged Postai irányítószám: 6724 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mikle-Baráth Miklós Telefon: +36 62565565-1248 E-mail: [email protected] Fax: +36 62568000 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások x Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Villamosenergia hálózatok tervezése, kivitelezése és üzemzavar elhárítása VII. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Ajánlatkérő működési területén NUTS-kód: HU33 II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonában lévő Közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztó hálózataival kapcsolatos tervezési és létesítési munkák kivitelezése - Keretszerződés alapján VII. számú eljárás: C4 munkacsomag: Önálló tervezési munkák II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45231400-9 II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni) Érték: 9000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor Nyílt Meghívásos Hirdetménnyel induló tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY

Egyéb: III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem III.3) Adminisztratív információk III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) L02/2015/VII. III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) x Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 143 - 264850 A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/28 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13266 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/29 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: L02/2015/VII./C4 IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt: igen IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/11/21 (év/hó/nap) IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: DÉLVILL Kft. Postai cím: V. ker. 109. Város/Község: Mezőberény Postai irányítószám: 5650 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal) A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 10000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 9000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9000000 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 12000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: 1. T-TECH 2000 Kft. 2. Turbo Tech Hungary Kft. Cím: 1. 6721 Szeged, Szilágyi u. 8. 2. 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u. 32. Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 10000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) DÉLVILL Kft. (név) 5650 Mezőberény, V. ker. 109. (cím) HU (székhely szerinti ország) ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. (név) 1037 Budapest, Kunigunda útja 76. (cím) HU (székhely szerinti ország)

T-TECH 2000 Kft. (név) 6721 Szeged, Szilágyi u. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország) Turbo Tech Hungary Kft. (név) 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u. 32. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.2) További információk (adott esetben) V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján V.2.3) Egyéb információk: 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 18. §-a szerinti információk: a) nyertes ajánlattevő minősítése: KISVÁLLALKOZÁS C4 munkacsomag: DÉLVILL Kft. 5650 Mezőberény, V. ker. 109. b) az eljárás eredményesen zárult. c) ajánlattevők nevei, címei: 1 DÉLVILL Kft. 5650 Mezőberény, V. ker. 109. 2 ÉSZAK-BUDAI Zrt. 1037 Budapest, Kunigunda útja 76. 3 T-TECH 2000 Kft. 6721 Szeged, Szilágyi u. 8. 4 Turbo Tech Hungary Kft. 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u. 32. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/11/30 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 14908/2016, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.32.042/2015/16. számú ítélete Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.32.042/2015/16. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Szikora Ügyvédi Iroda - dr. Szikora Gábor ügyvéd - (1042 Budapest, Árpád út 57-59, I. emelet 3.) által képviselt Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi u. 30.) I. rendű felperes, egyben II. rendű alperes, a dr. Jánosi Bálint jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) II. rendű felperes, egyben I. rendű alperes, és a Scháffer Zoltán ügyvezető által képviselt Sessionbase Kft. (1068 Budapest, Szófia u. 15., fszt. 5.) III. rendű alperes a D. 172/12/2015. számú közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, valamint szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti egyesített perében meghozta a következő ítéletet: A bíróság az I. rendű felperes, egyben II. rendű alperes keresetét elutasítja. Megállapítja, hogy az I. rendű felperes, egyben II. rendű alperes és a III. rendű alperes által 2014. január 1. napján és 2014. december 15. napján kötött szerződések semmisek. A bíróság a szerződéseket a határozathozatalig terjedő időre érvényessé nyilvánítja. A bíróság az I. rendű felperes, egyben II. rendű alperessel szemben, a III. rendű alperessel kötött szerződések érvénytelensége miatt mindösszesen 76.000 (hetvenhatezer) forint bírságot szab ki. Kötelezi a bíróság az I. rendű felperes, egyben II. rendű alperest, hogy a terhére megállapított bírság összegét - a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatal külön felhívásában megjelölt módon és időben fizesse meg a Fővárosi Törvényszék Költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámla számlaszámra. Kötelezi a bíróság az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a II. rendű felperes, egyben I. rendű alperesnek 20.000 (húszezer) forint perköltséget. Kötelezi a bíróság a III. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a II. rendű felperes, egyben I. rendű alperesnek 10.000 (tízezer) forint perköltséget. Kötelezi a bíróság az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 21.000 (huszonegyezer) forint kereseti illetéket, kötelezi továbbá az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest és a III. rendű alperest, hogy egyetemlegesen fizessenek meg Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 45.600 (negyvenötezer-hatszáz) forint kereseti illetéket. Az ítélet ellen - a szerződés érvénytelensége tárgyában hozott határozat kivételével - fellebbezésnek helye nincs. A fellebbezést az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 5 példányban lehet benyújtani. Indokolás: Az I. rendű felperes, egyben II. rendű alperes, mint beszerző (a továbbiakban: felperes) 2013. szeptember 3. napján megbízási szerződést kötött a Józsefvárosi Közterület-felügyelettel a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén belül kijelölt, a Kerepesi út -Fehér út - Gyakorló utca - Hadház utca által határolt parkolási övezet, KRESZ táblával megjelölt parkolóhelyek üzemeltetésének elősegítésére. A megbízási szerződés szerint a felperes a parkolási övezettel történő parkolás-üzemeltetésnek a Józsefvárosi Közterület-felügyelet által alkalmazott informatikai rendszerrel történő kezelésével, koordinálásával, az ehhez tartozó szoftveres háttértevékenység biztosításával, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történő adatkezeléssel, a parkolási övezet területén lévő automaták bevételeinek magas szintű kezelésével, átszámolásával, címlet szerinti szortírozásával, valamint azok banki szállításra kész zsákolásával bízta meg a szerződő felet, akinek egyebek mellett el kellett látnia az ellenőrző PDA eszközök működését biztosító szoftverek telepítését, konfigurálását, és biztosítani azok folyamatos működőképességét (szerződés II.2. pontja). A megbízási szerződés III.2. pontja szerint a Józsefvárosi Közterületfelügyelet az ügyviteli és mobil eszközöket működtető szoftverek telepítéséért, konfigurálásáért, valamint a kezelő személyzet kiképzéséért és oktatásáért

egyszeri 300.000 forint + Áfa megbízási díjra jogosult. A szerződés III.3. pontja értelmében pedig 600.000 forint + Áfa havidíjra jogosult a további feladatok ellátásáért. Ezt az ún. alapszerződést a felek 2013. október 31.-én és 2013. december 20.-án módosították; a módosítás 13. pontja szerint a Józsefváros Közterület-felügyelet 325.000 forint + Áfa havidíjra jogosult a fennmaradó feladatok ellátásáért. A felperes és a III. rendű alperes 2013. november 22.-én bérleti szerződést kötöttek a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja alapján 2013. július 1. napján indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen komplex parkolásellenőrzési ügyviteli rendszer beszerzésére. A szerződés 2014. január 1. napjától 12 hónap időtartamra jött létre. A bérleti szerződés IV. 1. pontja szerint a bérbeadó a szoftver bérleti jogát és az egyéb szolgáltatásokat 275.000 forint + Áfa/hónap bérleti díj megfizetése ellenében nyújtotta a felperesnek. A felperes a III. rendű alperessel további két szerződést kötött, először 2014. január 1. napján bérleti szerződést a PDA készülékekben használt 7 db SM kártya havi bérlésére. A bérleti díjat egyfelől egy egyszeri díj, a szoftver telepítése a készülékekre felszámított 5.000 forint + Áfa/készülék, a SIM kártya beüzemelési díja 1.500 forint + Áfa/db, valamint a SIM kártya havi bérleti díj a forgalmi díjjal együtt 3.000 forint + Áfa/db alkotta. A bérleti szerződés 2014. január 1. napján lépett hatályba, 2014. december 31. napjáig. A második szerződés a 2014. december 15. napján kelt bérleti szerződés, amely szintén PDA készülékekben használt 7 db SIM kártya havi bérlésére vonatkozott. Ennek a bérleti díja ugyancsak egyszeri és havidíjból tevődött össze, az egyszeri díj 5.000 forint + Áfa/készülék, a SIM kártya egyszeri díja 1.500 forint + Áfa/db, valamint a SIM kártya beüzemelési díja 500 forint + Áfa/db volt, míg a SIM kártya havi bérleti díj a forgalmi díjjal együtt 3.000 forint + Áfa/db volt. A szerződést 2015. december 31 .-ei hatállyal kötötték meg a felek. A hivatalbóli kezdeményezésre eljáró a II. rendű felperes, egyben I. rendű alperes (továbbiakban: alperes) a D. 172/12/2015. számú határozatában megállapította, hogy a felperes megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 18. § (1) és (2) bekezdését, valamint a Kbt. 119. §-ára tekintettel a Kbt. 5. §át. Ezt meghaladóan a jogsértés hiányát állapította meg. Az alperes megállapította, hogy a felperes és a Józsefváros Közterület-felügyelet valamint a III. rendű alperes között létrejött a hat visszterhes szerződés szolgáltatás megrendelésének, illetőleg árubeszerzésnek minősül; mindkét típusú megállapodás rendelkezik a Kbt. 5. §-ának egyéb tartalmi elemeivel; az egyes szerződések legfontosabb műszaki tartalmi elemeit egybevetve rögzítette, hogy azok egy célra irányulnak; az egybeszámítási alapfeltétel szempontjából valamennyi beszerzésre a parkolási rendszer működtetése, mint közös cél érdekében került sor. Jogkövetkeztetése szerint a felperesnek egybe kellett volna számítania a Józsefváros Közterületfelügyelettel 2013. szeptember 3. napján kötött szerződésre vonatkozóan a 2013. december 20.-án elvégzett módosítást követően hatályos műszaki tartalmú beszerzés ellenszolgáltatásának az értékét, az eredeti szerződésbe foglalt azonos műszaki tartalmú beszerzés ellenszolgáltatásának értékével, azaz a parkolóautomaták bevételeinek kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása tárgyú beszerzések értékeit. Tekintettel a szerződések 2013. szeptember 3. napjától határozatlan időtartamra vonatkozó időbeli hatályára, a Kbt. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a beszerzések egybeszámított becsült értéke 15.600.000 forint volt., ami meghaladja a 2013. évre érvényes nemzeti közbeszerzési értékhatárt (8,0 millió forint). Továbbá, a felperesnek egybe kellett volna számítania a Józsefváros Közterület-felügyelet 2013. szeptember 3. napján kötött szerződésnek a 2013. december 20.-án törölt műszaki tartalmú beszerzése ellenszolgáltatásának az értékét a III. rendű alperessel 2013. november 22. napján kötött és 2014. december 15-én módosított szerződés ellenszolgáltatásának értékével, továbbá a III. rendű alperessel 2014. január 1. napján és 2014. december 15. napján kötött szerződések ellenszolgáltatásának értékével, azaz a parkolásüzemeltetésnek informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosítása, adatkezelés tárgyú beszerzések értékét, a komplex parkolásellenőrzési ügyviteli rendszer

beszerzésének és a SIM kártyák beszerzésének értékével. Az alperes úgy számolt, hogy a 2013. szeptember 3-ai megbízási szerződésének III.2. pontja szerint az egyszeri 300.000 forint + Áfa megbízási díjra lett volna jogosult a III. rendű alperes. Ehhez az összeghez adta hozzá a 2014. január 2. napjáig teljesített, a parkolás-üzemeltetésnek informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosítása, adatkezelés tárgyú beszerzések értéke, amelynek havi díját úgy számította, hogy a 600.000 forint + Áfa havidíjból levonta a parkolóautomaták bevételeinek kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása tárgyú beszerzések 325.000 forint + Áfa havidíját, amely 275.000 forint + Áfa/hónap. Végül az így megkapott összegekhez hozzáadta a SIM kártyák 24 hónapra felszorzott bérletének díját, így alakul ki a beszerzések egybeszámított becsült értéke, ami a Kbt. 12. §-ának b) pontja alapján 8.323.500 forint volt. Tekintve, hogy ez az érték meghaladja a 2013. évre érvényes nemzeti közbeszerzési értékhatárt, a felperesnek a III. rendű alperessel 2014. január 1. napján és 2014. december 15. napján SIM kártyák bérlése érdekében kötött szerződések útján létrejött beszerzéseire vonatkozóan valamely, a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatnia. Az alperes így arra a megállapításra jutott, hogy a felperes jogsértően mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását és jogsértően bontotta részekre a közbeszerzések tárgyait. Az alperes a jogsértés jogkövetkezményeként alkalmazta a Kbt. 152. § (4) bekezdés a) pontját, és a felperessel szemben -a határozatban rögzített szempontokat összességében mérlegelve -, a Kbt. 152. § (2) bekezdés e) pontja, a hivatkozott szakasz (4) bekezdésének a) pontja, a 152. § (5) bekezdése, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (1) bekezdése alapján 500.000 forint bírságot szabott ki. Mérlegelése során figyelembe vette, hogy a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésében valósult meg, ezért kötelezően kellett bírságot kiszabnia. A jogsértést súlyosnak minősítette, amely magasabb összegű bírság kiszabását indokolta azzal, hogy a megállapított jogsértés már nem reparálható, ugyanis a szerződést a felek teljesítették, illetőleg a felperessel szemben 2013., 2014. években jogerősen négy jogorvoslati eljárásban is sor került jogsértés megállapítására. Az alperes a felperes javára értékelte a jogsértés megvalósulása óta eltelt hosszabb időt. Az alperes határozatának bírósági felülvizsgálata iránt a felperes terjesztett elő keresetet, kérte annak megváltoztatását, a jogsértés hiányának megállapítását, másodlagosan az alperesi határozat hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra kötelezését. További kereseti kérelme a bírság mértékének csökkenésére irányult, költséget igényelt. A felperes - a per első tárgyalásán pontosított kereseti kérelme szerint - nem kérte felülvizsgálni a határozatnak 2013. szeptember 3. napján a Józsefvárosi Közterület-felügyelettel kötött, módosított szerződések tekintetében tett megállapítását. A keresete közte és a III. rendű felperes között létrejött szerződések alapján számított becsült érték felülvizsgálatára irányult, eljárási-, és anyagi jogi sérelem miatt. E körben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 50. § (1) és (6) bekezdéseire, illetőleg a Ket. 72.§ (1) bekezdés ea) pontjaira utalással, Ket. 109. § (4) bekezdése alapján azzal érvelt, hogy az alperes nem tett eleget a tényállás tisztázási kötelezettségének, nem folytatott le bizonyítást arra vonatkozóan, hogy a módosított 2013. szeptember 3-ai szerződésből a „Parkolás-üzemeltetésnek a Józsefváros Közterületfelügyelet által alkalmazott informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez tartozó szoftveres háttértevékenység biztosítása, adatkezelés” tevékenység havi díja mennyibe került. Erre nézve az alperes egy vélelmet alapított, miszerint 2014. január 1.-től létrejött szerződésben ezen tevékenységek kivételével létrejött határozatlan idejű szerződés havi ellenértéke nettó 325.000 forint, így ennek a tevékenységnek a havi ellenértéke nettó 275.000 forint. A felperes ezzel szemben állítja, hogy a 2013. szeptember 3.-án létrejött szerződés határozott időtartamra vonatkozott, ezért „a

parkoló automaták bevételeinek kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolására”-nak részfeladatát a Közterület-felügyelet többért, nettó 450.000 forintért látta el. A feladatának második részét pedig 150.000 forint nettó havi díj ellenértékben nyújtotta, figyelemmel az egyszeri 300.000 forintos kifizetésre is. Következésképpen a Józsefváros Közterület-felügyeletnek a tárgybani kifizetés mindösszesen nettó 750.000 forint volt, ehhez kellett hozzászámítani az alperes határozatával egyezően a III. rendű alperes részére kifizetett havi nettó 275.000 forintot, ami mindösszesen 24 hónapos időszakra számolva, nettó 6.600.000 forint. Ezzel szintén egybe kell számítani az alperesi határozat szerint a III. rendű alperes részére kifizetett kártyabérleti költséget, amely mindösszesen nettó 549.500 forint volt. Mindezek összértéke nettó 7.899.500 forint, amely nem haladja meg a 8.000.000 forintos értéket, ennélfogva a felperes nem járt el jogsértően. Hivatkozott a felperes arra is, hogy a bírság mértéke nem igazodik a jogsértés súlyához, eltúlzott; szándéka nem a közbeszerzési eljárás megkerülése volt. Az alperes a szerződés érvénytelenségének kimondását és érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt előterjesztett keresetében annak megállapítását kérte, hogy a felperesnek a Józsefvárosi Közterület-felügyelettel, és a III. rendű alperessel a 2014. január 1. napján és 2014. december 15. napján kötött szerződései a Kbt. 127.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti okból érvénytelenek, és kérte emiatt az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását, és ennek jogkövetkezményeként azt, hogy a Kbt. 164. § (4) bekezdése és a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 237. § (1) bekezdése alapján a bíróság kötelezze a felperest és a III. rendű alperest a szerződéskötés előtt fennállott helyzet visszaállítására. Amennyiben a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, a bíróság nyilvánítsa a szerződéseket a Ptk. 237.§ (2) bekezdése alapján a határozathozatalig terjedő időre hatályossá és szabjon ki bírságot a Kbt. 164.§ (5) bekezdésének második mondatában foglalt keretek között. Az alperes kereseti kérelmének indokául az alperesi határozatban foglalt megállapításokra utalt vissza, amely alperesi határozat 21. oldalán egyértelműen rögzítésre került, hogy - annak ellenére, hogy a felperesnek a III. rendű alperessel 2013. november 22-én kötött 2014. december 15-én módosított szerződések esetében egybeszámítási kötelezettsége lett volt - e két szerződés tekintetében a jogsértés hiányát állapította meg. Az alperes a közbeszerzési ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kérő kereset elutasítását és a felperes költségben való marasztalását kérte. A határozati álláspontjának fenntartásával kifejtette, hogy a felperes és a Józsefváros Közterület-felügyelet által 2013. szeptember 3. napján megkötött megbízási szerződés ellenértékeire vonatkozóan lefolytatta a bizonyítási eljárást. A határozatban foglaltakat nem vélelmezte, hanem a rendelkezésre álló szerződésekre és számlákon alapuló számításokra alapozta. A 2013. december 20.-án elvégzett szerződésmódosítás által nem változott meg sem „parkolási övezetben történő parkolás-üzemeltetésnek a Józsefváros Közterületfelügyelet által alkalmazott informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosítása és a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történő adatkezelés” szolgáltatás, sem a „parkolási övezet területén lévő automaták bevételeinek magas szintű kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása” szolgáltatás műszaki tartalma, ezért minden alapot nélkülöz az a felperesi állítás, hogy a két azonos műszaki tartalmú szolgáltatás ellenszolgáltatásnak az összege különböző lenne. Rámutatott arra, hogy a felperes nem támasztotta alá keresetében előadott ellenértéket számítást, míg a 3 db 600.000 forint + Áfa havidíjról szóló számla összességében vonatkozik a 2013. szeptember 3. napján megkötött megbízási szerződés III.3. pontjában meghatározott szolgáltatások ellenértéke és a 600.000 forint + Áfa havidíjból semmilyen módszerrel nem lehet megkapni a 450.000 forint + Áfa és a 150.000 forint + Áfa összegeket. A felperes azt az állítását sem támasztotta alá, hogy a 2013. szeptember 3. napján megkötött megbízási szerződés II.3. pontja szerinti 300.000 forint + Áfa megbízási díj miképpen volt hatással a 150.000 forint + Áfa összeg kialakulására.

A felperes az alperes szerződés érvénytelenségének megállapításra irányuló keresetre tett ellenkérelmében annak elutasítását kérte, költséget igényelt. Előadta, hogy a megkötött szerződések nem voltak jogszabálysértőek, így azok nem érvénytelenek. Mindehhez, költségigény nélkül, a III. rendű alperes csatlakozott. A felperes keresete alaptalan, az alperes keresete alapos. A közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálatát a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. §-a, és Kbt. 157. §-a értelmében a felperes törvényes határidőben benyújtott, keresetlevélben előterjesztett keresettel kérheti. A Kbt. 164. § (1) biztosítja, hogy az alperes - ha az ügy érdemében hozott határozatában a 127. § (1) bekezdés szerinti jogsértést állapít meg - pert indítson a szerződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. A közigazgatási perben, és a törvényi felhatalmazás alapján a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti egyesített perben -eltérésekkel érvényesülnek a Pp. XX. fejezeti szabályai, köztük a Pp. 215. §-a, a kereseti kérelemhez kötöttség elve. Közigazgatási perben a bíróság nem teljes körű, hanem jogszerűségi felülvizsgálatot végez, melynek során döntésének terjedelmét a közigazgatási illetőleg a polgári pert megindító keresetben megjelölt jogszabálysértés, petítum határolja be. A felülvizsgálat körét illetően rögzíteni kell, hogy a felperes keresetében az alperesi határozat felülvizsgálatát részben kérte, nem támadta az alperesi határozatnak azt a megállapítását, amely a felperes és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet által kötött szerződések tekintetében megállapította a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése sérelmét. A bíróság a 10. sorszámú végzésében a pert, a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított részében, a Józsefvárosi Közterületfelügyelet jogutódja, a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat vonatkozásában megszüntette. Mindez a bíróság döntésének terjedelmére nézve azt eredményezte, hogy a bírósági felülvizsgálatnak nem lehetett tárgya a Józsefvárosi Közterület-felügyelettel kötött szerződések közbeszerzési jogi megítélése, illetőleg a polgári részt illetően a bíróság a perben nem álló, az alperes által a keresetben III. rendű alperesként megjelölt félre megállapítást, kötelezést nem tehetett, kizárólag 2014. január 1-jei és a 2014. december 15. napján kelt bérleti szerződések érvényességéről hozhatott döntést. A bíróság ekként vizsgálta felül az alperesi határozat jogszerűségét, és ennek függvényében az alperes keresetét, és állapította meg a tényállást a Pp. 206. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésre álló közigazgatási iratok, valamint a felek előadása és a becsatolt okirati bizonyítékok egybevetése alapján, a bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva. A per eljárásjogi jogkérdése a Ket. 50. § és 72. §-a alapján az volt, hogy a beszerzett bizonyítékoknak az alperes helyes bizonyító erőt tulajdonított-e, a bizonyítékok egybevetésére és a maguk összességében való értékelése, azaz tényállás-megállapítása, mérlegelése helyes volt-e. Ennek megítélése során nem volt figyelmen kívül hagyható, hogy a Pp. 339. §-ának (1) bekezdésére szerint eljárásjogi jogszabálysértés miatt a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésének akkor van helye, ha az eljárási jogszabálysértés az ügy érdemére is kihat. A bíróság értékelte azt is, hogy a Pp. 324. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján az alperesnek a tényállást kellő mértékben fel kellett tárnia, mégpedig az eljárási szabályok betartásával. A megállapított tényállásból kinyert jogilag releváns tények, körülmények, adatokat mérlegelésével, okszerűen kellett a tényállást megállapítania, e körben meggyőződnie a tényállás tisztázása körében a jogi jelentőségű tények fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A bizonyítandó tények fennállásáról kétféle módon győződhet meg, közvetlen észlelés vagy bizonyítási eszközök segítségével. A perbeli esetben az alperes a tényállás megállapításához beszerezte a szerződéseket(számlákat), amely a bíróság álláspontja a jogilag releváns tények feltárására irányuló, törvényesen megválasztott és alkalmas bizonyítási eszköz volt annak a ténybeli megállapítására, hogy a becsült érték számításánál az alperes milyen (szám) adatokat vehetett alapul.

A bíróság szerint az alperes döntése a fentebb hivatkozott bizonyítási eszköz megválasztása, a tényállásbeli és mérlegelési hiba miatt nem sértett eljárásjogi rendelkezést, a következők miatt: Nem cáfolt alperesi megállapítás, hogy a felperesnek egybe kellett volna számítania 2013. szeptember 3. napján kötött szerződésnek a 2013. december 20.-án törölt műszaki tartalmú beszerzése ellenszolgáltatásának az értékét a III. rendű alperessel 2013. november 22. napján kötött és 2014. december 15-én módosított szerződés ellenszolgáltatásának értékével, továbbá a 2014. január 1. napján és 2014. december 15. napján kötött szerződések ellenszolgáltatásának értékével, azaz a parkolás-üzemeltetésnek informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosítása, adatkezelés tárgyú beszerzések értékét, a komplex parkolás-ellenőrzési ügyviteli rendszer beszerzésének és a SIM kártyák beszerzésének az értékével. A 2013. szeptember 3.-ai megbízási szerződés III.2. pontja egyszeri 300.000 forint + Áfa megbízási díjat határozott meg, amelyhez hozzá kellett adni a 2014. január 2. napjáig teljesített, a parkolás-üzemeltetésnek informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosítása, adatkezelés tárgyú beszerzések értékét. Ennek havi díja - követve a szerződés III.3 pontját - a 600.000 forint + Áfa volt. Tulajdonképpen ennek megosztását sérelmezte a felperes. Az alperes úgy számolt, hogy 600.000 forint + Áfa havidíjból levonta a parkolóautomaták bevételeinek kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása tárgyú beszerzések 325.000 forint + Áfa havidíját (amelyet a 2013. december 20-ai szerződésmódosításban is ezen az értékek számítottak a felek), amely 275.000 forint + Áfa/hónap. Végül az így kapott összegekhez adta hozzá a SIM kártyák bérletének díjait 24 hónapra felszorzott értékét.Így alakult ki a beszerzések egybeszámított becsült értéke, a 8.323.500 forint, amely - az alperes helytálló következtetése szerint - meghaladta a 2013. évre érvényes nemzeti közbeszerzési értékhatárt, a 8.000 000 forintot. Elfogadta a bíróság azt az alperesi megállapítást, hogy a 2013. december 20.-án elvégzett szerződésmódosítás által nem változott meg sem „parkolási övezetben történő parkolás-üzemeltetésnek a Józsefváros Közterületfelügyelet által alkalmazott informatikai rendszerrel történő kezelése, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosítása és a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történő adatkezelés” szolgáltatás, sem a „parkolási övezet területén lévő automaták bevételeinek magas szintű kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása” szolgáltatás műszaki tartalma. Tekintve, hogy a két szolgáltatás azonos műszaki tartalmú, az ellenszolgáltatásnak összege is azonosan határozható meg - nem a felek polgári jogviszonyának szempontjából, hanem közbeszerzési jogi szempontból -, a becsült érték számítása során. A felperes csak állította, de a Pp. 164. § szerinti módon nem bizonyította, hogy a szerződő fél a parkolóautomaták bevételeinek kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása részfeladatot 450 000 forintért látta el, míg a parkolásüzemeltetésnek a Józsefvárosi Közterület-felügyelet által alkalmazott informatikai rendszerrel történő kezelésével, koordinálásával, az ehhez tartozó szoftveres háttértevékenység biztosításával, adatkezelése 150.000 forint ellenszolgáltatásért történt volna. E mellett a felperesi számításból nem tűnt ki, hogy figyelembe vette volna 2013. szeptember 3. napján megkötött megbízási szerződés egyszeri 300.000 forint + Áfa megbízási díját. A bíróság mindezek alapján arra az álláspontra jutott, hogy az alperesi határozat megfelelt a felperes által kifogásolt eljárásjogi jogszabályoknak, az alperes meggyőző érveléssel adott számot a jogi megítélés során figyelembe vett tényekről és azok mérlegeléséről. Az eljárásjogi hiba hiánya azt eredményezte, hogy az alperes helyesen számolta a becsült értéket, amiből egyenesen következik az az alperesi anyagi jogi megállapítás jogszerűsége is, hogy a felperes a III. rendű alperessel kötött szerződés során jogsértő módon (Kbt. 18. § (1) és (2) bekezdése, 119. §-ára tekintettel a Kbt. 5. §a ) mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az alperes érdemi döntésének jogszerűségét az is alátámasztja, hogy - a felperes által nem vitatottan - a Józsefváros Közterület-felügyelettel kötött szerződések egybeszámított becsült

értéke 15.600.000 forint volt, és ehhez kellett (a határozat 19. oldal 3. bekezdése szerint) hozzászámítani a III. rendű alperessel kötött szerződések értékét. Miután a felek között nem volt vita abban, hogy felperes a Kbt. alanya, és az általa beszerzett szolgáltatás a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozik, az az érvelése pedig, hogy a beszerzett szolgáltatás becsült értéke a nemzeti közbeszerzési értékhatár alatt maradt nem vezetett eredményre, bíróság a felperes keresetét alaptalannak ítélte, ennek következményeként megállapította a megkötött szerződések érvénytelenségét, azzal, hogy e két szerződést a határozathozataláig terjedő időre érvényessé nyilvánította. A közbeszerződési szerződések hatályossá nyilvánítása mindkét jogviszonyban - a klasszikus polgári kötelmek és a közbeszerzési szerződések esetében is - azt a törvényi célt szolgálja, hogy az egyébként érvénytelen szerződés, amelyből nem fakadhatnak jogok és kötelezettségek, mégis alkalmas legyen arra, hogy egyes jogkövetkezmények levonhatók legyenek (polgári jogban a teljesítetlenül maradt szolgáltatás elszámolása, a jogalap nélküli gazdagodás kiküszöbölésére). A szerződés érvényessé (polgári jogi terminológia szerint hatályossá) nyilvánításával a közigazgatási bíróság is elismeri a fennálló tényhelyzetet, vagyis azt, hogy szerződés kölcsönös teljesítésével a Kbt.-be ütköző módon megkötött szerződés és beszerzés teljesedésbe ment. Ez azonban nem vezethet a szigorú Kbt.-ben rendelt közjogi szankciók hiányához, ha a szerződéses kötelezettségeket már egészében teljesítették. Ebben az esetben a bíróság a szerződés hatályossá nyilvánításával a közbeszerzési jogsértés Kbt. szerinti jogkövetkezményeinek levonásáról rendelkezik, így a felperesnek az a hivatkozása, hogy a szerződés megszűnt, nem lehetett akadálya az érvényessé nyilvánításnak. Az ajánlatkérő - a perbeli esetben a felperes - feladata és felelőssége annak végiggondolása, hogy mikor, mit kíván beszerezni és adott beszerzési igényét hogyan kívánja megvalósítani. A konkrét beszerzési igénye függvényében neki kell döntenie arról, hogy a beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik-e vagy sem. A Kbt. rendelkezései kogensek, vagyis a jogalkotó adott alanyi kör, adott beszerzési igényeinek teljesítésére a Kbt. szabályozását, (hatályát) fenntartja, ettől való eltérésre felhatalmazást nem adva, speciális normát arra a helyzetre, amellyel a felperes is szembesült, nem alkotott. Ebből pedig nem vonható le más következtetés, Dmint az, hogyha a közbeszerzési törvény személyi és tárgyi hatálya alá tartozó valamely ajánlatkérő (így a felperes) a beszerzési igényét ettől eltérő módon elégíti ki □ függetlenül annak indokától - a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének következményeit - a jelen törvényi környezetben - viselni kénytelen. Ennélfogva a felperesnek a szükséghelyzetre, és a szándékosság hiányára tett előadása megjegyezve, hogy a Kbt. e jogsértés tekintetében semmilyen módon nem osztályozza a jogsértőket a tudati állapotuk (szándékos vagy gondatlan) szerint - a jogsértés orvoslására nem alkalmas. A Kbt. 152. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít, illetőleg a perbeli jogsértés esetére kötelezettséget ír elő az alperesnek arra, hogy a jogsértés megállapítása mellett bírságot szabjon ki. Az alperes a bírságot kiszabta, ennek során tételesen számba vette annak kiszabása és mértéke megállapításánál figyelembe vett szempontokat, amelyeket súlyozott is a felperes javára/terhére értékelendő körülményekként. A felperes egyik mérlegelési szemponttal sem szállt vitába, egyetlen olyan körülményre sem mutatott rá, amelynek mérlegelésével a bírság mértéke tekintetében az alperes más határozati következtetésre jutott volna. Ellenben az alperes a határozatában a mérlegelés szempontjairól számot adott, indokolásból a bírság kiszabásának mérlegelési szempontjai megállapíthatóak voltak, a figyelembe vett szempontok mérlegelésének okszerűsége kitűnt, ehhez képest az az általános felperesi érvelés, hogy a bírság mértéke nem igazodik a jogsértés súlyához önmagában a szankció mértékének csökkentésére kellő alapul nem szolgálhatott, miután az alperes a jogszerűen alátámasztott bírság mértékével a megszabott jogszabályi keretek (15%) között maradt. A Kbt. 164. § (4) - (5) bekezdései értelmében ha, a bíróság megállapítja a szerződés érvénytelenségét, - mit a perbeli esetben a Kbt. 127. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott ok miatt - akkor az érvénytelenség jogkövetkezményeit a Ptk.-ban és Kbt.-ben meghatározottak szerint kell alkalmaznia. A mellett, hogy e jogszabályhely (5) bekezdése értelmében bírságot köteles kiszabni, amelynek összege - az eset összes körülményét figyelembe véve - legfeljebb a szerződés

értékének tizenöt százaléka lehet. A bírság kiszabása és mértéke mérlegelése során a bíróság az alábbiakra volt figyelemmel: A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetek a Kbt. szabályai szerint kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzéseiket a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, nyilvános ellenőrizhetősége, a verseny biztosítása érdekében. A törvényi cél megvalósításának elősegítéseként kerültek átültetésre azok a közösségi szabályok, amelyek azoknak a szerződéseknek az elkerülésére, illetve reparálhatóságára tartalmaznak megoldásokat, melyek a közpénzek felhasználásával, de az arra alkotott törvény egyes előírásainak megsértésével jönnének, vagy jöttek létre. így került sor a szerződéskötési moratórium bevezetésére, illetve egyes, a Kbt. szabályait sértő módon megkötött szerződés semmisségének törvényi kimondására és a bíróság előtti megtámadás előírására. E jogsértések jellemzően olyan, a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet döntésének, vagy döntéseinek következményeként megkötött szerződésből fakadnak, amely döntésekre a szerződésben résztvevő gazdasági szereplőnek semmilyen ráhatása nincs. A közbeszerzési eljárás mellőzése, a kivételesen választható, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása ilyen, az ajánlatkérő részéről megvalósuló jogsértés lehet. A Kbt. nem szabályozza, kit terhel a bírság. A bírság szankció célját tekintve azonban a Kbt. alanyi hatálya alá tartozókat hivatott a jogkövető magatartásra szorítani, amely a Kbt. előírásainak betartását kell jelentse. A bírság ugyanis éppen nem a kötelmi jogviszony sajátja, az kizárólag a Kbt. speciális előírásaiból fakad, a szerződésben nem szereplő harmadik személy, a hatóság kényszeríti ki azt, az által, hogy törvényi kötelezettsége áll fenn a szerződő felek között létrejött kötelmi jogviszonyba kívülről beavatkozni függetlenül attól, hogy a szerződésben szereplő felek között van-e jogvita, vagy sem. A jogsértés szankciója egyfelől a szerződés Kbt. 127. § szerinti semmissége, amelynek sajátos, a Kbt. szerinti érvénytelenségi per a következménye, ez a szerződő feleket egyaránt sújtja, másfelől bírságot kell kiszabni, amely a tényleges jogsértőt kell sújtsa. A közbeszerzési határozat szerint a jogsértő az ajánlatkérő volt, a perben nem merült fel olyan adat, amely ehhez képest az ajánlatkérővel szerződő, az eljárásfajta választására ráhatással nem bíró gazdasági szereplővel, azaz a III. rendű alperessel szemben is indokolt volna bírság szankciót. A bíróság a vizsgált esetben a bírság megállapítása során figyelembe vette azt is, hogy a felperes és a III. rendű alperes között létrejött szerződéseket a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg, ugyanakkor a becsült érték számításnál olyan szerződést is figyelembe kellett venni, amely más szerződő félhez kapcsolódik, amelyre a III. rendű felperesnek ráhatása nem lehetett. Mindezt mérlegelve a bíróság a III. rendű felperes esetében bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak, míg a felperessel szemben igen. Ennek során tekintettel volt arra, hogy a polgári perre tartozó rész pertárgy értéke - lévén a szerződés érvényességének a vizsgálata a per tárgya - a szerződéses érték. Ez - a permegszüntetés eredményeképpen - az alperesi határozat alapján nem más, mint a per tárgyát képező két szerződés együttes értéke: 760.095 forint. A bírság mértékét a bíróság ezért a felperes és a III. rendű alperes között létrejött az alperes által meghatározott és a felperes által elfogadott két szerződés értékének (760.095, -Ft.) 15 %-án belül, 10 %-ban, 76.000 forintban határozta meg. Ennek során mérlegelte, hogy ajánlatkérő súlyos közbeszerzési jogsértést követett el, olyan közbeszerzési jogsértést, amely utólag nem reparálható. Ugyanakkor figyelembe vette a bíróság azt is, hogy a felperesnek e feladatot önkormányzati rendelet alapján kellett ellátnia, azt határidőben meg kellett kezdenie, miközben közbeszerzési jogorvoslati eljárás miatt csak határozott idejű szerződéseket tudott kötni. Mindezek alapján a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a II. rendű felperesnek, egyben I. rendű alperesnek a szerződés érvénytelenségének megállapítására és a bírság kiszabására irányuló kereseti kérelmét alaposnak találta. A bíróság a Pp. 78.§ (l)-(2), 79.§ (2) bekezdése alapján a pervesztes felperest és a III. rendű alperest kötelezte a perköltség megfizetésére, melynek összegét a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.

(VIII. 22.) IM. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján határozott meg, figyelemmel az alperesi képviselő által kifejtett munka színvonalára, időigényességére, a pertárgy értékére, illetve a perben tartott tárgyalások számára, amelyből egy tárgyaláson volt jelen. A felperes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdés a) pontja, és a 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapított, a tárgyi illeték feljegyzési jog ellenére lerótt kereseti illeték viselésére köteles, melynek összege 21. 000 forint, továbbá egyetemlegesen köteles viselni a felperes és a III. rendű alperes a szerződés érvénytelensége tárgyában előteij esztett kereseti kérelemmel érvényesíteni kívánt követelés alapján, az Itv. 39. § (1) bekezdése és a 42. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően meghatározott illetékalap (760.095, Ft.) után számított 45.600 forint kereseti illetéket. Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét, illetve annak kizártságát egyaránt a Kbt. 163. § (3) bekezdése biztosítja. Budapest, 2016. év május hó 10. dr. Szőke Mária s.k. bíró

Kúria, 14907/2016, Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: A Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Az ügy száma: Kfv.III.37.353/2016/4. A tanács tagjai: dr. Kovács András a tanács elnöke dr. Kovács Ákos előadó bíró dr. Fekete Ildikó bíró A felperes: Laki Épületszobrász Zrt. (1138 Budapest, Róbert Károly körút 59.) A felperes képviselője: Dr. Bíró Ügyvédi Iroda, dr. Bíró J. Judit ügyvéd (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) Az alperes képviselője: dr. Kriston Kinga közbeszerzési biztos I. rendű alperesi beavatkozó: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. (1114 Budapest, Fehérvári út 70.) I. rendű alperesi beavatkozó képviselője: Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, dr. Bolevácz Éva ügyvéd (1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.I./2.) II. rendű alperesi beavatkozó: EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) II. rendű alperesi beavatkozó képviselője:Illés Levente Ügyvédi Iroda, dr. Illés Levente ügyvéd (1136 Budapest, Tátra u. 6. I./6.) A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél/felek: alperes (17. sorszám) A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 4.K.33.295/2015/16. Rendelkező rész A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.33.295/2015/16. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50.000 (ötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. A le nem rótt 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli. Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. Indokolás A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás [1] Az I. rendű beavatkozó 2015. április 1-jén ajánlattételi felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Vállalkozási szerződés a 1028 Budapest, Templom u. 12-14. (hrsz.: 54281) sz. alatti ingatlanon lévő Klebelsberg-kastély épületegyüttes felújítása, Klebelsberg emlékház és vendégház kialakítása a jelen felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a mellékleteként átadott kiviteli dokumentációban, a műszaki leírásban, az árazatlan költségvetési kiírásban, valamint az építési engedélyben foglaltak szerint" tárgyban. A felhívásra több ajánlat érkezett. Az ajánlatok értékelése szerint a felperes a második legjobb ajánlatot tette. [2] A felperes jogorvoslati kérelmet nyújtott be az alpereshez, melyben egyebek mellett a „Projektterv kidolgozottsága" értékelési részszemponton belül a „Kockázatkezelési terv" értékelését kifogásolta amiatt, mert az értékelésnél olyan szempontokat, különböző tervek meglétét vagy hiányát is értékeltek, melyek a kiírásban szempontként nem szerepeltek. Ezzel sérült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 63. §-ának (4) bekezdésébe írt előírás, és sérültek a Kbt. alapelvei is. [3] Az alperes a 2015. augusztus 19-én meghozott D.400/17/2005. számú határozatában a kérelmet elutasította. Határozata szerint az ajánlatkérő a „projektterv kidolgozottsága" részszemponton belül meghatározott három vizsgálati elem közül a 2. vizsgálati elem (kockázatkezelési terv) vonatkozásában a felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint értékelte az ajánlatokat. Az alperes megállapította, hogy az I. rendű beavatkozó a

kockázatkezelési terv komplex vizsgálata során azt értékelte, hogy a kockázatkezelési terv mennyire részletesen tartalmazza a munkafolyamatokat, és azokhoz rendelve a munkafolyamatok közben felmerülő kockázatokat, továbbá a kockázatokhoz rendelve a megoldási javaslatokat, a kockázatok előfordulási esélyeit, a kockázati tényező hatásait, valamint a bekövetkezés esetén alkalmazandó tervezett intézkedéseket. Az ajánlatkérő kedvezőbb helyezéssel értékelte azon kockázatkezelési terveket, amely részletesebbek, konzekvensebbek, projektspecifikusabbak voltak. Nem azt értékelte tehát, hogy a kockázatkezelési terv részeként az ajánlattevők készítettek-e kockázatértékelési organizációs minőségellenőrzési és veszélyeztetési tervet. Ennek megfelelően kapott a nyertes ajánlattevő projekttervére 100, míg a felperes ugyanerre 60, 40 pontot. Az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint végezte el az ajánlatok értékelését. A kereseti kérelem és az alperes védekezése [4] A felperes keresetében a határozat megváltoztatását, illetőleg annak hatályon kívül helyezését, és az alperes új eljárásra kötelezését kérte. Az elsőfokú ítélet [5] A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a határozatot a fent körülírt kifogásokkal összefüggésben hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárásra kötelezte. Indokolása szerint az I. rendű beavatkozó nem az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint bírálta el az ajánlatokat, és ezzel megsértette a Kbt. 63. §-ának (4) bekezdését. Ugyanakkor az alperes az ítélet indokolása szerint nem döntött az alapelvi jogsértések felől, amiről érdemben döntést kell majd hoznia. A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem [6] Az ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve az ítélet hatályon kívül helyezését, és a kereset elutasítását. Álláspontja szerint tévesen találta jogszabálysértőnek a bíróság a Kbt. 63. § (4) bekezdése megfelelő alkalmazását. Nem sérülhettek az alapelvek sem, így azok sérelmét vizsgálnia sem kellett eljárása során. Nem volt végül szükség az ajánlatok összehasonlítására sem ilyen kérelem hiányában. [7] A II. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. A Kúria döntése és jogi indokai [8] A felülvizsgálati kérelem nem alapos. [9] Helyes döntést hozott a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, amikor az alperes határozatát az 1. és 2. kérelmi elemek tekintetében hozott döntés kapcsán hatályon kívül helyezte, és e körben az alperest új eljárásra kötelezte. A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a 71. § (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. [10] A 73. § szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban - több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban - és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. [11] Az idézett jogszabályokból kitűnik, hogy az értékelést csak az ajánlati dokumentációban előírt szempontok alapján lehet elvégezni, az értékelési szempontok tartalmát bővíteni az eljárás értékelési szakaszában már nem lehet. Az idézett feltételnek az alperes által elfogadott értékelés nem felelt meg, a terveket az ajánlatkérő annak ellenére pontosította, hogy a pontosításra létrejött eredmény benyújtása és azok pontozására vonatkozó előírás nem volt, a kiírás értelmezésére attól eltérő tartalommal került sor. [12] A Kbt. 63. § (4) bekezdése kimondja, hogy az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. §]

alapján, valamint a 71 - 73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni. Mivel e törvényi előírásnak az alperes határozata nem tett eleget, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletének indokolásában erre vonatkozóan helyes megállapítást tett. Ugyancsak jogszerű volt az a megállapítás is, ami az alapelvi kérdésekben való határozathozatalt hiányolta. Helytállóan állította a felperes keresetében, hogy az alperes mint ahogy a közigazgatási és munkaügyi bíróság megállapította, nem merítette ki teljes körben a jogorvoslati kérelem 2. kérelmi elemét, mert nem végezte el a felperes és a nyertes közös ajánlattevő kockázatkezelési tervének összehasonlítását, jóllehet erre köteles lett volna. [13] A kifejtett indokokra tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. Záró rész [14] Az alperes felülvizsgálati kérelme nem vezetett eredményre, ezért a Pp. 78. §-a alapján ő köteles megfizetni a felperes felülvizsgálati eljárásban felmerült és a Pp. 79. §-a szerint felszámítható költségeit. [15] Az illeték megfizetésére kötelező rendelkezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. §-ának (1) bekezdésén és 5. §-án alapszik. Budapest, 2016. szeptember 6. Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke, Dr. Kovács Ákos s.k. előadó bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró