KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

„Varbó község belterületi vízrendezése”

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022

1.-5. KÖTET

VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71

VARBÓ KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ .......................................................................................................... 1 I.

FEJEZET .................................................................................................................................. 4

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS.......................................................................................................................... 4 II.

FEJEZET ................................................................................................................................ 21

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK ...................................................................................................... 21 A.

ÁLTALÁNOS RÉSZ .............................................................................................................. 22

BEVEZETÉS ....................................................................................................................................................... 22 1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ............................................................................................. 23

2.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE ................ 24

2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5.

AJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉG ...................................................................................... 24 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA .......................................................................................... 25 AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE...................................................................... 25 PÉNZÜGYI FEDEZET ..................................................................................................... 26 ELVÉGZENDŐ KIVITELEZÉSI FELADAT ....................................................................... 26

3.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL (KBT. 25.§, 27.§.) .................................................................... 28

4.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS ......................................................................................................... 29

B.

AZ AJÁNLAKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ......................................................................... 30

5.

AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA .............................................. 30

6.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (KBT. 45.§ .................................................................... 30

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI .......................................................................................................................................... 31 7.

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ............................................................................................ 31

8.

UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ..................................................... 31

9.

AZ AJÁNLAT NYELVE ....................................................................................................... 32

10.

AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK) I. KÖTET ................ 33

11.

A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE ............................................................. 36

13.

TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT .......................................................................................... 38

14. KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELE AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA ................................................................................................................................................. 38 15.

AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA ........................................................................ 39

16.

AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA, JELÖLÉSE, MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA ....... 40

17.

AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE ................................................ 41

D.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA....................................................................................... 42

18.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL (KBT. 62. §) ............ 42

19.

AZ AJÁNLATOK RÉSZLETES ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA – KBT. 63. § ... 43

20.

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA– KBT. 72. § ...................... 47

21

AZ AJÁNLATOK FELHASZNÁLÁSA............................................................................... 50

22.

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE – KBT. 30.-ÉS 77. § .................... 50

2 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


23.

SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ............................................................................................... 51

24.

KAPCSOLATTARTÁS ......................................................................................................... 52

25.

TÁJÉKOZTATÁS .................................................................................................................. 53

MELLÉKLETEK ............................................................................................................................................... 55 MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK ................................................................................................ 55

FELOLVASÓ LAP ................................................................................................................ 58 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT ................................................................................. 59 NYILATKOZAT A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉS A) – B) PONTJAIRÓL....................................... 61 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL ........................................................................................ 64 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ..................................................................................................... 65 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT M7 ......................................................................................................... 66 A KBT. 122. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN, 56. § (1)-(2) BEKEZDÉS, VALAMINT AZ 57. § (1) BEKEZDÉS A)-F) PONTOK TEKINTETÉBEN ............................................................................................ 66 NYILATKOZATA M8 ....................................................................................................................................... 67 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT ................................................................................................................ 68 A KBT. 58. § (3) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN ............................................................................................. 68 NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET(EK)RŐL ................................................................ 69

NYILATKOZAT A VÁLLALKOZÓI TAPASZTALATOKRÓL .................................... 67 NYILATKOZAT(*) A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL ...................... 72 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT ......... 73 NYILATKOZAT A TÁRGY SZERINTI FELADAT TELJESÍTÉSÉRE JOGOSÍTÓ FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉRŐL ........................................................................................................................................... 75

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEKRŐL ................. 76 NYILATKOZAT A MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL ........................................................................ 77 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT ................................................................................................................ 78 A DOKUMENTÁCIÓHOZ MELLÉKLET SZERZŐDÉS TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL ................. 78

M18. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY ......................................................... 79 NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL ..................................................... 79 NYILATKOZAT A MÓDOSÍTÁSOKRÓL ........................................................................ 80 2. KÖTET ............................................................................................................................................................ 81 SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ...................................................................................................................... 81 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS...................................................................................................................... 82 3 – 5 KÖTET ..................................................................................................................................................... 107



I.

FEJEZET

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS



3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján

X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név:

Varbó Község Önkormányzata Postai cím:

Hősök tere 1. Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Varbó

3778

Magyarország (HU)

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Üveges Géza polgármester

Telefon:

E-mail:

Fax:

[email protected]

+36(48)/521-009

+36(48)/521-008

Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)



I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet

Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg): közigazgatás

Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg):

Víz Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Varbó község belterületi vízrendezése. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma:

•• (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Varbó közigazgatási területén, a Béke, Rákóczi, Szabadság, Szemere, Dózsa utcák és a V 207 jelű szakasz tervezés által határolt, mintegy 72 ha területe.

HU311

NUTS-kód NUTS-kód

NUTS-kód NUTS-kód

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:



VAGY: és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási Szerződés Varbó község belterületi vízrendezésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy

További tárgy(ak)

45.23.24.50-1 45.23.24.51-8 45.23.24.52-5 45.24.64.10-0 45.24.71.12-8

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Varbó közigazgatási területén a Béke, Rákóczi, Szabadság, Szemere, Dózsa utcák és a V 207 jelű szakasz tervezés által határolt 72 ha-os területén mintegy 4300 fm belterületi csapadékvíz elvezető csatorna felújítása meredekségük megnövelésével, a levezetést biztosító átereszek tisztításával és 4025 fm csatornaszakasz burkolásával az alábbiak szerint:  1831 fm TB20/30/30 mederburkoló elem elhelyezése  1308 fm TB30/50/40 mederburkoló elem elhelyezése  482 fm TB40/70/50 mederburkoló elem elhelyezése  404 fm TB60/100/80 mederburkoló elem elhelyezése Megtörténik a kapubejárók egységes kivitelezése a burkolóelemre helyezett fedlappal, vagy indokolt esetben erre épített támfalas műtárgyakkal. 8 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


A kivitelezés teljes mennyiségére vonatkozó helyreállítási volumenek. A Kbt.46.§ (2) bekezdésére hivatkozva ajánlatkérő kiköti tervezési mennyiségektől való +20 %-os eltérés lehetőségét. Az engedélyezési és kiviteli tervet, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a részletes műszaki leírást, illetve a további részleteket az ajánlati dokumentáció az árazatlan méretés mennyiségi kimutatással együtt tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

és

VAGY:

között

Pénznem:

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható:

igen

nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban:

vagy

napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban:

vagy napban:

VAGY: Kezdés

2012/08/01

(év/hó/nap)

Befejezés

2013/07/31

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Ajánlattevő a rész,- és véghatáridő késedelmes teljesítésének esetére késedelmi kötbér megfizetését köteles vállalni minden egyes késedelmesen teljesített napra vonatkozóan. A késedelmi kötbér napi minimum összege részhatáridőre vonatkozó késedelem esetén az adott részhatáridőhöz rendelt részszámla nettó értékének 0,5 %-a, a véghatáridő tekintetében a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, de az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékeli, ha a 30 napra eső összege meghaladja a nettó vállalkozói díj 15 %-át (értékelési részszempont). Ajánlattevő minimum 36 hónap teljeskörű jótállást köteles vállalni a szolgáltatás minden hibájára, illetőleg hiányosságára, de az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékeli, ha a maximum jótállási idő meghaladja a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számított 60 hónapot (értékelési részszempont). 9 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


Ajánlattevő Teljesítési biztosítékot köteles vállalni a szerződés aláírásától a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. napig a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékben. Ajánlattevő Jóteljesítési biztosítékot (Jótállási biztosítékot) köteles vállalni a műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv aláírásától a jótállási időszak végét követő 30. napig a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékben. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles az igénybevett előleg összegével azonos mértékű biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. A kötbérre és a biztosítékokra vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról az Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a fent meghatározott biztosítékokat a Kbt. 126.§ (6) a.) pontjában meghatározott formában teljesítheti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A projekt pénzügyi fedezete az UMFT Észak- Magyarországi Operatív Program előirányzatból nyújtott támogatás, és Varbó Község Önkormányzata saját forrása. Részszámla benyújtására a vállalkozói szerződésben meghatározott ütemezés szerint négy alkalommal (beleértve a végszámlát is) lehetőség van, az ajánlatkérő által igazolt sikeres részteljesítéseket követően. Az első részszámla kibocsátása legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult és teljesítésigazolással elismert teljesítés esetén történhet. A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére az ütemezéssel összhangban kerül sor úgy, hogy az ellenszolgáltatás összege a feladatok maradéktalan elvégzéséről kiállított, teljesítésigazolás után kibocsátott számla ellenében kerül átutalással közvetlenül a vállalkozó számlájára szállító finanszírozás keretében, a számla ajánlatkérő és a Közreműködő Szervezet általi kézhezvételét követő 30 napon belül figyelemmel a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, ill. a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §-ában szabályozott kifizetési rendre. A számlázás és kifizetés további feltételeit az ajánlati dokumentációhoz csatolt Szerződés tervezet tartalmazza. A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 5 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet. (a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően) Az előleg és a részszámlák összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70%-ánál. Az előleg összegének beszámítása az első részszámla összegébe történik. Az ajánlattevő részéről mindenekelőtt biztosítandó az alvállalkozói ellenszolgáltatás kifizetését szabályozó rendelkezés (a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §.) A számla kifizetésére a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, ill. a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §-a, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód. A számla 10 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 pályázati program keretében elnyert támogatásból és saját forrásból biztosítja. A kifizetés Forintban történik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Közös ajánlatot tevő nyertesek esetében a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozása nem lehetséges. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a közös ajánlattevőktől együttműködési megállapodás megkötését kéri egyetemleges felelősségvállalás mellett, valamint a Kbt. 25.§ (2) bekezdése értelmében annak a jogosult képviselőnek a megjelölését, aki a nevükben eljárhat. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bekezdésben, továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: 1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában, a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá. 2. Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.



III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az

alkalmasság

minimumkövetelménye(i):

1. Valamennyi számlavezető pénzintézetnek Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 2011. január 01.-től az ajánlattételi felhívás 1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet feladásáig vonatkozó – erről szóló – 14. § a) pontjára figyelemmel bármely nyilatkozatát az alábbi tartalommal: számlavezető pénzintézettől származó I) A pénzintézetnél vezetett összes nyilatkozat tartalma szerint 2011. január 01.-től az ajánlati felhívás pénzforgalmi jelzőszám feladásáig bármely számláján (I.) II) Mióta vezeti az Ajánlattevő sorbanállás fordult elő, vagy (II.) bankszámláját számlája ellen bírósági végrehajtás Bankszámláján 2011. január 01.-től az van/volt folyamatban, vagy (III.) hitelajánlati felhívás feladásáig volt-e sorbanálló visszafizetési kötelezettségének nem tétel, volt-e bankszámlája ellen folyamatban tesz/tett eleget, (külön-külön bírósági végrehajtás, a pénzintézettel megfelelés) hitelviszonyban volt-e, és hitelfizetési 2. A 2010., vagy 2011. évi adózás előtti kötelezettségének eleget tett-e [Kbt. 55. § eredménye negatív, (külön-külön (1) d )] megfelelés) 2. A 2010. és 2011 évi, számviteli Az előírt alkalmassági jogszabályoknak megfelelő éves minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § beszámolóját (kiegészítő mellékletek (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott nélkül, egyszerű másolat formájában) Ezen módon is meg lehet felelni. alkalmassági követelmény igazolása esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 14. § (2)-(3) bekezdése, és Kbt. 55. § (1) d ) . III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az

alkalmasság

minimumkövetelménye(i):

1. Az eljárást megindító felhívás feladásától Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti visszafelé számított öt évben befejezett az ajánlattevőt, ha nem rendelkezik a legjelentősebb kivitelezéseinek ismertetése: szerződés teljesítéséhez szükséges: 1. Alábbi referenciákkal: (Kbt.55.§(1) a) A referenciák együttes rendelkezésére az eljárást megindító felhívás állásáról külön-külön nyilatkozat szükséges feladásától visszafelé számított öt az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőktől. A évben összességében nem rendelkezik nyilatkozatnak ki kell térnie az alábbiakra: legalább 1 darab, sikeres műszaki a teljesítés helye, ideje, a szerződést kötő átadás-átvétellel lezárt, a másik fél megnevezése, az ellenszolgáltatás szerződésnek megfelelően teljesített összege, a kivitelezés megnevezése, rövid (ennek megfelelően pozitív tartalmú ismertetése azon jellemzők bemutatásával, igazolással tanúsított) legalább nettó amelyekkel igazolható az alkalmasság 100 millió Ft értékű, vízépítési tárgyú 12 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


minimum követelményeinek való megfelelés. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) a) és 16. § (5)] Ennél szűkebb tartalmú nyilatkozat és igazolás esetén az ajánlat a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 2.

Mutassa be a kivitelezésért felelős kulcsszemélyzetből és felelős műszaki vezetőt, vízépítő technikust végzettségük, képzettségük, és gyakorlati idejük megjelölésével. A nevesített szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát, amelyben meg kell jelölni a kamarai nyilvántartási számukat, továbbá végzettségüket, képzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolatát (iskolai végbizonyítványok, diplomák,). [Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) c)]

munkára irányuló referencia munkával. 2. Műszaki szakemberekkel: [Kbt. 55.§ (1) a)] legalább az alábbiakban megjelölt – a teljesítésben részt vevő, a kivitelezést közvetlenül irányító - műszaki szakemberrel  legalább 1 fő vízépítés szakterületű, A kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,  legalább 1 fő vízépítő technikussal, és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, (együttes megfelelések) Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

igen

nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. Harmadik Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

1. Egyösszegű nettó ellenszolgáltatás összege (Ft)

50

3. Az előírthoz képest nagyobb teljeskörű jótállás vállalása (hónap)

20

2. Az előírthoz képest nagyobb késedelmi kötbér vállalása (Ft/nap)

30

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

igen

nem



IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje

Megküldve

Dátum: • • • • /• • /• • (év/hó/nap ) ) A dokumentációért fizetni kell

Időpont: igen

(Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár:

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum:

2012/07/09

Időpont: 10.00

(év/hó/nap)

óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum:

••••/••/• •

(év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség időtartama • • • • / • • /• • -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60 (a tárgyalások befejezésétől számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum:

2012/07/09

Időpont: 10.00

(év/hó/nap)

Hely : Varbó Község Önkormányzat

óra

Polgármesteri Hivatala, polgármester irodája (3778 Varbó,

Hősök tere 1.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:



V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS

igen

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

Pályázati azonosító: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022, EU-s projektből támogatott A támogató okirat kelte: 2012.február 20. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos)

A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint Az első tárgyalás időpontja: 2012. 07. 17 (kedd) 10:00 óra A tárgyalás helyszíne: Varbó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, polgármester irodája (3778 Varbó, Hősök tere 1.)

A tárgyalás szabályai: Az ajánlatkérő és a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot tett ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások során a késedelmi kötbér, a teljeskörű jótállás vállalásának mértékéről, és az ajánlati dokumentációhoz csatolt szerződéses feltételekről nem, csak az egyösszegű nettó ellenszolgáltatás összegéről tárgyalnak a felek. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Ajánlatkérő, az érvényes ajánlattevőkkel, minimum 3 tagú bizottság jelenlétében tárgyal. A tárgyaláson az Ajánlattevőt a cégjegyzésre jogosult személy, vagy általa adott, írásos, a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre jogosító meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. A tárgyalás menete: A tárgyalás egy fordulóban kerül lebonyolításra, ajánlattevőnként külön-külön. A tárgyalás addig tart, ameddig Ajánlattevők az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot nem adnak. Ellenkező esetben Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. (Kbt 76.§ (1) bekezdés c) pontja) Az ajánlattétel írásban történik, ajánlatkérő a módosított ajánlat megtételéhez elegendő időt biztosít. A tárgyalás során az Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel az általuk benyújtott egyösszegű nettó ellenszolgáltatás összegéről tárgyalnak (ártárgyalás) Ennek során lehetőségük van az Ajánlattevőknek az írásban beadott ajánlatukat módosítani. Az ajánlati ár módosítására az Ajánlattevőknek két alkalommal lesz lehetőségük az erre a célra előre kiosztott Felolvasólapon írásban (a változtatás nem kötelező). Az egyes módosítások szerinti ajánlati árat az Ajánlatkérő minden esetben ismerteti az összes Ajánlattevővel. Az Ajánlattevőknek a végső ajánlat megtételekor – azt alátámasztandó – ki kell tölteniük 16 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


és csatolniuk kell a Felolvasólapon feltüntetett ajánlat (Egyösszegű nettó ajánlati ár) összegszerű részletezését tartalmazó árazott költségvetést is a végső ajánlatnak megfelelő részösszegek megadásával Az ajánlatnak minden esetben meg kell felelnie az ajánlatkérő által elvárt műszaki követelményeknek (közbeszerzési műszaki leírásnak). A tárgyalásos eljárásban az eljárás lefolytatása során nem áll fenn az ajánlati kötöttség, de a tárgyalások befejezésével, a végső ajánlat megtételével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások lezárását követő 60. napig tart. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő köteles aláírni. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Ajánlatkérő, a dokumentációt és a kiegészítő iratokat, vagy ismertetőket postai,-fax,vagy e-mail megküldése útján bocsájtja az ajánlattevők rendelkezésre A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Minden bírálati szempont esetében az értékelési pontszámok arányosítással kerülnek kiszámításra. A legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebbet. Az Ajánlati Felhívás IV.2.1 pontjában megadott súlyszámok szerint a lehetséges maximális összpontszám 1000. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III:2.2.1, III:2.2.2, III.2.3.1, III.2.3.2, V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az Ajánlatkérő, az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem



V.4) Egyéb információk:

1. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60.§ (1) bekezdése) 2. Formai követelmények: Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon: „Varbó község belterületi vízrendezése. Nem bontható fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt” feliratot kell feltüntetni. A külső borításon ezen kívül feltüntethető az ajánlattevő neve és címe is. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 3. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatai: az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát  a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan  a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan  a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 4. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban foglaltakat. Az erről szóló nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni kell. 5. Az eljárást lezáró döntés: Ajánlattevő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 77.§ (1)-(2) bekezdés szerint értesíti az Ajánlattevőket. 6. Szerződéskötés: Szerződéskötésre a Kbt. 124.§ (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor. 7. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a helyszínek megtekintésére bejárást hív össze. Időpontja: 2012. június 28. (csütörtök) 09.00 óra Találkozás: Polgármesteri Hivatal (Varbó, Hősök tere 1.) 8. Közös ajánlattétel: Több gazdasági szereplő közösen nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlatra a Kbt. 25.§-ában foglalt rendelkezések irányadóak. A közös ajánlattevőkkel szembeni további követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt. 67. § -ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 10. Aláírási címpéldány csatolása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát, vagy az ajánlatot aláírók részére a cégkivonat szerint a 18 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 11. Ajánlatkérő, a kizáró okok hiányát az elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlattételhez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §) 12. Felelősségbiztosítási szerződés: A 306/2011. (XII.23.) kormányrendelet 9.§ rendelkezése alapján az Ajánlattevőnek– legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés összegének megfelelő mértékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosításra. 13. Az ajánlatkérő előírja az Kbt. 54.§ (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódást. Ezért a dokumentációban megadja azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető Az ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) szerint erről az ajánlatában kell nyilatkoznia. 14. Nyilatkozat a pénzintézetekről: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban szereplő, nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 76. § (1) bekezdés c.) pontja alatt meghatározott esetben az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 16. Dokumentumok benyújtása: A dokumentumok, igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. (Kbt. 36.§ (3) bekezdés) 17. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. Nemzeti elbánás: Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára a Kbt. szerint nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 19. A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 20. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 19 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a jelentkező a felelős. 21. Szerződéstervezetet: Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza a szerződés tervezetét, melyet az ajánlathoz csatolni kell. 22. Támogatásra irányuló kérelem: A Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban támogatásra irányuló kérelmet nyújtott be. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2011. évi CVIII. törvény előírásai és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2012/06/15 (év/hó/nap)



II.

FEJEZET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK



A.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Bevezetés VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Varbó, Hősök tere 1. továbbiakban ÖNKORMÁNYZAT, vagy AJÁNLATKÉRŐ) - a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. tv. III. része alapján, de a II. részben meghatározott szabályok szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást hirdet: „Varbó község belterületi vízrendezése.” tárgyban - indított közbeszerzési eljárásában.

ÖNKORMÁNYZAT az ajánlattételi felhívását és dokumentációt megküldte három, a tárgyban érintett, a piacon megfelelő ismertséggel rendelkező ajánlattevőnek, akik eddigi tevékenységeik alapján vélhetően alkalmasak az ajánlatkérő által elvárt ajánlattételre, és akiknek a szerződés teljesítésére való alkalmassága előzetesen is feltételezhető. VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA nyilatkozik arról, hogy az Ajánlatot az Ajánlattételi felhívásban, illetve jelen Dokumentációban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, ettől eltérő ajánlat érvénytelen. A dokumentációban előforduló legfőbb fogalmak:  Ajánlatkérő: lásd a fenti címet (továbbiakban: Ajánlatkérő).  Dokumentáció jelen dokumentáció, amely V. kötetből áll, amely a megfelelő ajánlattétel alapjául szolgál;  Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki a hatályos közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ajánlatot nyújt be. (Kbt. 4.§ (1) bekezdés)  Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, figyelemmel a kivételekre (Kbt. 4.§ (2) bekezdés)  Kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet: a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet vagy személy;  Ajánlattételi dokumentáció: az ajánlattételi felhívásra és a dokumentációra a Kbt. előírásait figyelembe véve készített teljes körű ajánlat a csatolt mellékleteivel együtt.  Nyertes ajánlattevő: Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megnevezett ajánlattevő, 22 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Varbó község belterületi vízrendezése. elnevezésű munkára ezúton kér ajánlatokat. Ajánlatkérő a fentiek tárgyában határozott idejű szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél érdekében a jelen dokumentáció – akár ismételve is – megfelelően csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 3. §ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Jelen Ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlati Felhívásban foglaltakat, az Ajánlatkérési dokumentáció az Ajánlati Felhívással együtt kezelendő. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy Ajánlataikat szigorúan az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban előírt tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a Kbt. szabályaira is. Ahol Ajánlatkérő valamely irat meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott e dokumentációban csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az alkalmasság, érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az Ajánlattételi Felhívás a mértékadó. Az Ajánlattételi Felhívással és a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az Ajánlatkérő részéről a koordinációs feladatok ellátására és információszolgáltatásra a jelen fejezet 6. pontjában megnevezett személy jogosult. 1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen 23 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az Ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. A dokumentáció, tíz napon belül visszajár, ha a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; b) az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevőkkel 1.3 A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak. Kivétel ez alól az a körülmény, ha e harmadik fél is nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett jogorvoslati eljárásokban való felhasználása. A dokumentációnak, mint szellemi terméknek a jogtulajdonosa: VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Sem az Ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 1.4 A munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére folytatott ajánlati eljárás a 2011. évi CVIII. törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 1.5 A Munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű áras (átalányáras) típusú lesz.

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 2.1 Ajánlattételi lehetőség Varbó Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő olyan Ajánlattevők jelentkezését várja, akik egy személyben, közösen vagy alvállalkozóik útján képesek Vállalkozási szerződés keretében Varbó község belterületi vízrendezése munkáira. 24 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, ezért az Ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. (Kbt. 122.§ (8) bekezdése) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. . (Kbt. 95.§ (2) bekezdése)

Elvárások: Az Ajánlattevő feleljen meg azoknak a gazdasági és pénzügyi alkalmassági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági, valamint egyéb előre meghatározott minimumkövetelményeknek, amelyeket az Ajánlattételi Felhívás hivatkozott pontjainál vannak előírva. Általánosan véve, meg kell felelni minden olyan előírt feltételnek, amelyet akár az ajánlattételi felhívásban akár a jelen dokumentációban Ajánlatkérő előírt. Az ajánlattételre vonatkozó további feltételek -

Ajánlattevő ajánlatot csak és kizárólag a közbeszerzés tárgyának ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentáció 2.5 pontjában meghatározott elvégzendő feladatokra tehet, a részekre történő ajánlattétel nem megengedett.

-

Az Ajánlattevő alternatív, vagy opciós ajánlatot nem tehet. Az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel, és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni, az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni, ezért az Ajánlatkérő opciós megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti. Az Ajánlatkérő opciós ajánlatának tekint minden olyan ajánlatot, ahol az Ajánlattevő bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit, az építés előre nem látható akadályoztatásából folyó szükségszerű döntéseket. az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot

-

2.2 A közbeszerzés tárgya Varbó község belterületi vízrendezése. 2.3 Az ellenszolgáltatás teljesítése Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az alábbiak szerint teljesíti: 25 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


A projekt pénzügyi fedezete az UMFT Észak- Magyarországi Operatív Program előirányzatból nyújtott támogatás, és Varbó Község Önkormányzata saját forrása.. Részszámla benyújtására a vállalkozói szerződésben meghatározott ütemezés szerint négy alkalommal (beleértve a végszámlát is) lehetőség van, az ajánlatkérő által igazolt sikeres részteljesítéseket követően. Az első részszámla kibocsátása legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult és teljesítésigazolással elismert teljesítés esetén történhet. A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére az ütemezéssel összhangban kerül sor úgy, hogy az ellenszolgáltatás összege a feladatok maradéktalan elvégzéséről kiállított, teljesítésigazolás után kibocsátott számla ellenében kerül átutalással közvetlenül a vállalkozó számlájára szállító finanszírozás keretében, a számla ajánlatkérő és a Közreműködő Szervezet általi kézhezvételét követő 30 napon belül figyelemmel a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, ill. a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §-ában szabályozott kifizetési rendre. A számlázás és kifizetés további feltételeit az ajánlati dokumentációhoz csatolt Szerződéstervezet tartalmazza. A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 5 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet. (a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően) Az előleg összegének beszámítása az első részszámla összegébe történik. Az előleg és a részszámlák összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70%-ánál. Az ajánlattevő részéről mindenekelőtt biztosítandó az alvállalkozói ellenszolgáltatás kifizetését szabályozó rendelkezés (a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. §.) A számla kifizetésére a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, ill. 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 pályázati program keretében elnyert támogatásból és saját forrásból biztosítja. A kifizetés Forintban történik. 2.4. Pénzügyi fedezet A munkák finanszírozása az Európai Unió forrásából, UMFT Észak- Magyarországi Operatív Program előirányzatból, és Varbó Község Önkormányzata saját forrásából történik. 2.5. Elvégzendő kivitelezési feladat Varbó Község Önkormányzata a „Varbó község belterületi vízrendezése.” címen, az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 azonosító számú projekt keretén belül kapott pályázati támogatást. E támogatás finanszírozásában fog megvalósulni a ”Varbó község belterületi vízrendezése.” megnevezésű pályázati elképzelés, amely kivitelezési munkáinak elvégzésére kérünk ajánlatot a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal. A terv készítésénél Ajánlatkérő az alábbi koncepcionális szempontok érvényesítését kérte: A meglévő állapot, a megvalósítás indokoltsága: 26 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


Az elmúlt években,- évtizedekben bekövetkezett változatos, szélsőséges időjárás az Észak-Magyarország régión belül Varbó településen többször jelentős belvízi elöntéseket okozott, melynek következtében komoly károk keletkeztek a településen lévő épületekben, utakban és a kertekben, önkormányzati ingatlanokban. Nagyobb esőzések idején az épületek egy része időszakosan elöntésre került. A megnövekedett talajvízállás miatt az útalap és a falazat felázott. A belterületi utak, és az útpadka a rossz lefolyásból adódóan kikátyúsodott. A problémák a rossz és hiányos belterületi csapadékvíz elvezető hálózatra vezethető vissza. A nem megfelelő vízelvezető hálózat, a lehullott, ill. a téli hóolvadásból keletkezett csapadékot nem tudta időben a befogadóig eljuttatni, így jelentős elöntéseket okozott. A beszivárgó víz miatt a talajvíz is megemelkedett és így a kertekben hátráltatta a művelést. Kiemelt feladatot jelent a településen minden évben rendszeresen sújtó ár,- belvíz és helyi vízkárok elleni védekezés. A domboldalakról lefolyó vizek, valamint a település belterületére hulló, de megfelelő elvezető hálózataiban elfolyni nem tudó vizek okoznak veszélyhelyzetet. A rendszeresen visszatérő vízkárok elleni védekezés költsége és a keletkezett károk helyreállítása komoly megterhelés a lakosságnak, a helyi gazdálkodó szervezeteknek, az önkormányzatnak. A vízkár problémák megoldása, csökkentése valamint az életminőség és a település környezet javítása, a „jó állapot „elérése az EU víz-keretirányelv figyelembevételével kell, hogy történjen. A fenti csatornák vízjogi rendezésére az önkormányzat megbízta a NYÍRFORRÁS KFT-t (Nyíregyháza, Vasvári P. u. 5.) a község által határolt terület vízrendezésére szóló engedélyes terv elkészítésével. A megvalósítandó fejlesztés rövid műszaki tartalma: A fejlesztés alapvető célja a község környezetbiztonságának növelése, a településen való élet és gazdálkodás biztonságának a növelése és a belvíz okozta károk csökkentése, minimalizálása. Ez a cél a felszíni vízelvezető hálózat rekonstrukciójával eredményesen biztosítható. Az elvégzendő feladat ezért Varbó község északi és központi része (Béke, Rákóczi, Szabadság, Szemere, Dózsa utcák és a V 207 jelű szakasz tervezés által határolt, mintegy 72 ha területe) csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba, ezzel megvédve a lakosság ingó is ingatlan vagyonát. A helyi viszonyok indokolttá teszik burkolt medrű csatornák kiépítését a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó vízelvezető képesség érdekében. A burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az élettartama hosszú, legalább 30 év. A csapadékvíz elvezető csatornákból ki kell termelni a feliszapolódást és ki kell alakítani a tervezett folyásfenék szinthez a földmeder szintjét úgy, hogy a mederburkoló elemek magasságilag biztonságosan elhelyezhetők legyenek. A kitermelt föld/iszap elhelyezésére a helyszínen nincs lehetőség, ezért azt el kell szállítani a kijelölt helyre. A felújítandó csatornákból el kell távolítani a meglévő kapubejárókat, és helyettük olyan egységes kivitelű kapubejárók épülnek meg, ahol vagy a burkolóelemre kell 27 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


helyezni a fedlapokat, vagy indokolt esetben támfalra épített műtárgyakat kell létrehozni. A csapadékvíz elvezető csatornákon, az útalatti átvezetések helyén átereszek építése szükséges. A rekonstrukciót követően nő a fölös víz elvezetésére alkalmas fajlagos csatorna sűrűség, csökken a vízgyűjtőn a víz összegyülekezési ideje, növekszik a mederben mozgó víz sebessége és ezáltal jelentősen csökken a lefolyási időtartam. A gyorsabb vízelvezetés kevesebb lehetőséget ad a víz károsító hatásának a kialakulására, s ezáltal javítja a vízkárelhárítás eredményességét. A pályázat megvalósításának pénzügyi alátámasztásához készült tervezői költségbecslést az önkormányzat testülete megismerte és megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetértett. A lakosság tájékoztatása a készülő beruházásról megtörtént, mellyel egyetértenek és már régóta szükségszerűnek érzik. A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat az Ajánlatkérési dokumentáció 3-5. kötete tartalmazza. A közbeszerzési eljárás és a megvalósítás várható programja Az eljárás lefolytatása: (ajánlatok felbontása) Szerződéskötés várható időpontja: Munkák várható kezdete:

2012-07-09 2012-08-06 2012-08-07

Megjegyzés: A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés átadását vagy megküldését követő naptól számított tizenegyedik és hatvanadik nap közötti időpontban várható, kiértesítés szerint

3.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL (Kbt. 25.§, 27.§.)

Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevők esetén nem követeli meg gazdasági társasági létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők az ajánlathoz ún. konzorciális nyilatkozatot csatolnak. A konzorciális nyilatkozatban egyértelműen megadják  a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő nevét,  valamint nyilatkoznak az egyetemleges felelősségvállalásukra a szerződéses kötelezettségek teljesítése vonatkozásában,  és ismertetik a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket,  a képviseletre jogosult ajánlattevő cég teljes jogú meghatalmazását tartalmazó okirat egyidejű csatolásával. Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös ajánlattevők közül az egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt.



A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. [Kbt. 25. §] Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon pénzügyi-gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A kizáró okok tekintetében azonban Ajánlatkérő az Ajánlattevőket egyenként, egymástól függetlenül vizsgálja, így azok külön-külön is kötelesek megfelelni a kizáró okoknál előírt követelményeknek. Az ajánlattevőnek az ajánlatában, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Nyertes ajánlattétel estén a szerződést valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írni. [Kbt. 124. § (1)]

4.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS

Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez annak érdekében, hogy az érdeklődők Ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg. A helyszíni bejárás időpontja: 2012. június 28. (csütörtök) 09.00 óra Találkozás: Varbó Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Varbó, Hősök tere 1.) A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége, azon bármely gazdasági szereplő részt vehet, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet A helyszíni bejárás célja az építés helyszínének megismerése. Amennyiben az Ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen sem menti fel az Ajánlattevőt azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a megvalósítás során felel. Az Ajánlattevő az ajánlat elkészítése során köteles figyelembe venni, és az Ajánlati Árban kalkulálni azokat az építési helyszínt érintő – de jelenleg nem látható – feltételeket, adottságokat is, amelyek az építési beruházás megkezdéséig várhatóan kialakulnak az építés helyszínén, és amelyekre építési beruházásokban gyakorlattal rendelkező szakcégként az Ajánlattevő számíthat. Konzultáció: Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő konzultációt nem szervez az Ajánlattevők számára. 29 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


B.

AZ AJÁNLAKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

5.

AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

5.1

Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: 1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK I. Fejezet: Ajánlattételi felhívás II. Fejezet: Útmutató az ajánlattevőknek Mellékletek: Minősítési formanyomtatványok 2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Vállalkozási szerződés (tervezet) Mellékletek, jegyzékek 3. KÖTET: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 1. Tervezői nyilatkozat 2. Műszaki leírás 4. KÖTET AJÁNLATI ÁR BONTÁSA 5. KÖTET TENDER TERVDOKUMENTÁCIÓ

5.2

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer.

6.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (Kbt. 45.§

A lehetséges ajánlattevők, a Kbt. 45. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban megadott címen, vagy az alábbi faxszámon, illetve elektronikus címen, kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő (értelmező) tájékoztatást a Felhívásban és/vagy a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. A telefonon kért és/vagy adott információ az ajánlat elkészítésekor nem vehető figyelembe. Kapcsolattartó neve: Cím: Telefax: Email:

Üveges Géza polgármester Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1. +36(48)/521-009 [email protected]

Az Ajánlatkérő írásban válaszol a Felhívás és a Dokumentáció pontosítására vonatkozó minden egyes kérdésre, amelyet az előírt ajánlattételi határidő lejárta előtt megkap. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi 30 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


(írásban) az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű időben valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, aki a Dokumentációt eddig az időpontig az ajánlatkérőtől igazoltan átvette. Az írásban így megadott válaszok a Dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi ajánlattevő érvényes ajánlatát elkészíteni. A későn érkezett kérdés megválaszolása tekintetében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt külön hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbítja, ez esetben Kbt. 45.§ (3.)-(4.) bekezdésének megfelelően jár el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag az írásos formában beérkezett kérdések kerülnek megválaszolásra, illetve ezen írásos válaszok vehetőek figyelembe az ajánlat elkészítésekor. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást Ajánlattevők azon elektronikus levelezési címére (ennek hiányában: faxszámára) küldi meg, amelyet a Dokumentáció átvételekor, letöltésekor írásban megadnak. Ajánlatkérő az így megadott faxszámok helytelensége, illetve az értesítés bármely technikai hiba miatt történő sikertelen kézbesítése esetén semminemű felelősséget nem vállal.

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 7.

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlati Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8.

UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő jegyzék. 1. jegyzék: Munkaszervezet Az Ajánlattevőnek be kell adnia a projektszervezet felépítésének a tervét, amely világosan megadja a résztvevő felek (Megrendelő, Vállalkozó, Alvállalkozók, Konzorciumi Tagok – ha van -) kapcsolat rendszerét. Az ábra tartalmazza az építési beruházás teljesítéséért felelős személyzet tagjait (az M18. sz. minősítési formanyomtatvány tartalmának megfelelően), valamint a projekttel kapcsolatos kötelezettségeiket is. 31 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


9.

AZ AJÁNLAT NYELVE

Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.



10. AZ AJÁNLAT RÉSZEI (kötelező tartalomjegyzék) I. KÖTET

TARTALOMJEGYZÉK AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALMÁRÓL

Oldalszám

Felolvasó lap (kitöltve, cégszerűen aláírva) (M2 melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat (kitöltve, cégszerűen aláírva) (M3 melléklet) Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva, e felsorolás alapján,) Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjai szerint (M4 melléklet) Közös Ajánlattevők nyilatkozata (adott esetben) (M5 melléklet) Közös Ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott esetben) (M6 melléklet) Alvállalkozók, kapacitást nyújtó szervezetek, személyek listája

Igazolások, nyilatkozatok,dokumentumok Ajánlattevő(k) és az alvállalkozó(k) igazolásai a kizáró okok tekintetében 1. Aláírási címpéldány (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő írta alá. Adott esetben, a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazás szükséges, amennyiben nem a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállaló(k) írnak alá. (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás) (Az ajánlattevő eredeti, vagy egyszerű másolata) 2. Nyilatkozat a kizáró okokról (M7 melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontok szerinti kizáró okok hiányának igazolására. (Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata) 33 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


3. Nyilatkozat a kizáró okokról (M8 melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okok hiányának igazolására. (Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata) 4. Nyilatkozat a kizáró okokról (M9 melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 58. § (3) bekezdés értelmében (Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata) 5. Cégkivonat vagy a vállalkozói igazolvány: Ajánlatkérő, a kizáró okok hiányát az elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlattételhez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §) Ajánlattevő(k) és az alvállalkozó(k) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 1. Az Ajánlati felhívás III.2.2. 1) pontjában meghatározott pénzintézeti igazolás 2011. január 01.-től az ajánlati felhívás feladásáig vonatkozólag. (A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § a) pontja tekintetében minden, a vállalkozás részére vezetett bankszámla vonatkozásában. Eredeti, vagy egyszerű másolat) 2. Az Ajánlati felhívás III.2.2. 2) pontjában meghatározott 2010. és 2011. éves beszámolók a kiegészítő mellékletek nélkül, Ezen alkalmassági követelmény igazolása esetében ajánlatkérő alkalmazza a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 14. § (2)(3) bekezdése, és Kbt. 55. § (1) d ) pontjában foglaltakat. (Eredeti, vagy egyszerű másolat) 3. Az Ajánlati felhívás V.4.12.) pontjában meghatározott, a szerződés összegének megfelelő mértékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosítási szerződés. (a Vállalkozási szerződés 4. sz. melléklete) (Eredeti, vagy egyszerű másolat) 4. Az Ajánlati felhívás V.4.14.) pontjában meghatározott Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (M10 melléklet) 5. Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata (adott esetben)



Ajánlattevő(k), és az alvállalkozó(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására 1. Vállalkozói tapasztalatok: Nyilatkozat a referenciák rendelkezésére állásáról, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint. (M11 melléklet) 2. Kulcsszemélyzetet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés bekezdésének c) pontjai alapján, a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja tekintetében (M12 melléklet) 3. Szakmai önéletrajz: A kivitelezésért felelős kulcsszemélyzetet bemutatása végzettségük, képzettségük és gyakorlati idejük megjelölésével. Europass formátumú önéletrajz, iskolai végbizonyítványok, diplomák, illetve egyéb, a jogosultságok igazolására szolgáló dokumentumok csatolása (M13 melléklet) 4. Nyilatkozat a tárgy szerinti feladat teljesítésére jogosító feltételek teljesüléséről (M14 melléklet) 5. Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata (adott esetben) Egyéb igazolások, dokumentumok 1. Nyilatkozat a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről (M15 melléklet) 2. Nyilatkozat a Kbt. 54.§ (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódásról. (M16 melléklet) 3. Nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő a Dokumentációhoz csatolt szerződéstervezet elfogadja (M17 melléklet) 4. Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatók átvételéről (M18 melléklet) 5. Nyilatkozat a módosításokról (M19 melléklet) 6. Egyéb a Dokumentáció vagy az Ajánlati Felhívás által előírt, vagy az ajánlattevő által fontosnak tartott dokumentum, nyilatkozat. (Eredeti, vagy egyszerű másolat) 7. Cégismertető (Ha az ajánlat előírja vagy az ajánlattevő fontosnak látja mellékelni) 8. Vállalkozási Szerződés csatolása. Cégszerű aláírva, kitöltve, jelen Dokumentáció 2. Kötete szerint (Az ajánlattevő eredeti, vagy egyszerű másolata) 9. Ajánlati Ár Felbontása Cégszerű aláírva, kitöltve, jelen Dokumentáció 4. Kötete szerint (Az ajánlattevő eredeti, vagy egyszerű másolata) 35 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


10.1

Az Ajánlattevő azokat a nyomtatványokat kell, hogy használja a mellékletek számára, amelyeket az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmaz. Ahol szükséges, e nyomtatványokat saját űrlapokkal kell kiegészíteni. Az okmányokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és aláírással ellátni, minden pénzösszeget, amely benne előfordul- az Ajánlati Felhívás eltérő rendelkezése hiányában- Forintban kell megadni.

10.2

Ajánlattevő köteles az Ajánlati Felhívással és Ajánlatkérési dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

11. A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE 11.1 A Szerződés Elfogadott Végösszege az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során. Kivéve azon eseteket, amikor az Ajánlatkérő a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást, vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést a Megrendelőnek - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi VIII. tv.-re figyelemmel - adott hozzájárulásával. 11.2 Az Egyösszegű Ajánlati Árat és az Ajánlati Árat nettó forintban kell megadni. 11.3 Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kitöltött ajánlati ár bontását is (ajánlatkérési dokumentáció 4. kötete), azonban az egyes árajánlatok összehasonlításának alapja az ajánlati ár. 11.4 Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amely az Ajánlati felhívásban meghatározott becsült értéket - ha azt ott megadta - meghaladja. 11.5 Az Ajánlati Ár a becsatolt Vállalkozási Szerződés tervezet szerint a "nettó ellenszolgáltatás összege", amely fix átalánydíj, (egyösszegű ár), és a Szerződés tervezetben leírt feltételek alapján kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. Az Ajánlattevő a munkára vonatkozó árajánlatát –az Ajánlatkérő által szükség esetén pontosított –beárazott Mennyiség-kimutatás összegzésével kialakított, egyösszegű átalányáron köteles megtenni. Az Ajánlattevő által benyújtott Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell a teljes Munkák költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Így 36 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


az egyösszegű átalányár magában foglalja mindazon munkákat és azok költségeit, amelyek az Ajánlattételi Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően a beruházás műszaki terveiben, műszaki specifikációiban és az egyéb dokumentumokban megfogalmazottak szerint a beruházás megvalósításához, a használatba adáshoz szükséges, hatóság, és kezelők által előírt feltételek teljesítéséhez, rendeltetésszerű használatához és a szerződésben megfogalmazott feltételek teljesedésbe menéséhez szükséges. Így tartalmaznia kell minden olyan vámot, adót, tartalékösszeget, árkülönbözetet, vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés, előre nem látható események és jogdíjak költségei stb), amely a Szerződés értelmében, vagy egyéb okból Vállalkozót terheli, kivéve az ÁFA-t, melyet elkülönítve kell feltüntetni. 11.6 Az árakat a kivitelezés időtartamát figyelembe vevő prognosztizált áron kell az Ajánlattevőnek meghatároznia. A munkák megvalósítása során bekövetkező árváltozásokat a Vállalkozó utólag nem érvényesítheti. Az árváltozások várható mértékét a kivitelezés időtartamára az Ajánlattevőnek kell megbecsülnie, és azt be kell építeni az átalányárakba, ezáltal az egyösszegű ajánlati árába. 11.7 Mennyiségi kimutatás: Az Ajánlatkérési Dokumentáció 4. köteteként megküldött AJÁNLATI ÁR FELBONTÁSA című fejezetben árazatlan költségvetés szerepel. Az árazatlan költségvetés nem a szerződés teljesítésének alapja. A pályázati kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés (mennyiség-kimutatás) csak tájékoztató jelleggel készült. Az Ajánlattevőknek az elszámolás alapját képező a Beárazott Mennyiség-kimutatásban kell megadniuk az Ajánlati Árat tételenkénti megbontásban. A Beárazott Mennyiség-kimutatás főösszesítőjében összegzett árnak kell megegyeznie az Ajánlati Árral, amely az ajánlatok elbírálása során értékelésre kerül. A mennyiség-kimutatás beárazását úgy kell elvégezni, hogy valamennyi, az ajánlatkérő által mennyiséggel megjelölt tételt be kell árazni. Amennyiben az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában, az árazatlan költségvetést érintően elmaradó tételt, vagy új tételt határoz meg, az elmaradókat „O” mennyiséggel kell feltüntetni a költségvetésben, változatlan helyen, az új tételeket pedig az adott munkanem végén kell „P” jelzéssel ellátva feltüntetni. Amennyiben meglévő tétel mennyiségi korrekciója történik a kiegészítő tájékoztatásban, annak kezelése a költségvetés árazása során a következő módon történjen: a korrekcióval érintett eredeti tételt „O” mennyiséggel kell az eredeti helyén feltüntetni, és a korrigált tételt az adott munkanem végén „K” jelzéssel ellátva kell szerepeltetni, a helyes mennyiséggel. Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek szövege, a Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a minden tekintetben teljes munkákra vonatkoznak.



A Vállalkozónak tisztában kell lennie azzal, hogy az összegek, amelyeket az Ajánlati Ár Főösszesítőjében feltüntet, minden tekintetben elkészült munkára vonatkoznak; feltételezve, hogy a Vállalkozó teljes mértékben figyelembe vett minden olyan követelményt és kötelezettséget- akár kifelejtett, akár beleértettet, amelyek ezen Szerződés különböző részeiben találhatók, és hogy a tételeket ennek figyelembevételével árazta be. 11.8 „Az azzal egyenértékű” megoldás A Műszaki Dokumentációban szereplő meghatározások – az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve – csak a szállítandó és beépítendő eszközök, termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. A költségvetési kiírásban, vagy bárhol az ajánlatban a konkrét termékre, szabványra, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra utalás nem járhat a kötelező műszaki szabványok sérelmével, ezért az Ajánlatkérő elfogadja „az azzal egyenértékű” megoldást is, ha az bizonyítottan megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet IV. fejezete szerint kell igazolnia ajánlatában.

13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT Többváltozatú ajánlat nem adható.

14. KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELE AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: 1. a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával, amely egyértelműen rögzíti, hogy az általa biztosított erőforrások az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésekor is rendelkezésre állnak. 38 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


2. a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet és az ajánlattevő által megkötött megállapodás csatolásával, amely megállapodás igazolja, hogy az erőforrást nyújtó szerv az alkalmasság igazolása érdekében erőforrást biztosított ajánlattevőnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat szerint, az erőforrás a szerződés teljesítése során, annak időtartama alatt is rendelkezésre áll. 3. Az erőforrást nyújtó szervnek az általa biztosított körben, az ajánlattevőre előírtakkal azonos módon kell az alkalmasság megítélésére szolgáló igazolást az ajánlattevő rendelkezésére bocsátani, és azt az ajánlathoz csatolni. FIGYELEM! A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet alvállalkozónak is minősülhet. Amennyiben tehát, az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni, valamint az előzőekben leírt igazolásokat is csatolni köteles.

15. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 15.1 Az ajánlatokat írásban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt csomagolásban kell elkészítenie és benyújtania 1 eredeti és 1 az eredetivel mindenben megegyező másolati formában, világosan feltüntetve minden példányon az "eredeti ajánlat" és "másolati ajánlat" megjelölést. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az ajánlaton az "eredeti ajánlat" megjelölés nem kerül feltüntetésre, úgy az Ajánlatkérő a benyújtott példányok közül önkényesen kiválaszt egyet és azt eredeti ajánlatnak minősíti. 15.2 Az ajánlat eredeti példányát és másolatát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék. Ebből a szempontból az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az ajánlatot aláíró személy(ek) az ajánlat részeként benyújtott cégdokumentumok alapján az ajánlattevő törvényes képviseletére jogosult(ak) vagy ezen személy(ek)től az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazást csatolnak be 15.3

Az Ajánlattevő az alkalmassági követelményekkel kapcsolatosan benyújtandó igazolásokat az ott előírt tartalommal tartozik benyújtani. Az eredeti ajánlati példányhoz csatolt, a Kbt. 55-57.§ szerinti alkalmasság megállapítására, illetőleg a kizáró okok hiányának megállapítására szolgáló igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb okmányokat — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 39 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


— egyszerű másolati formában kell benyújtani annak megfelelően, ahogyan arról a Dokumentáció kifejezetten rendelkezik. Figyelem! Ahol Ajánlatkérő valamely irat hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja! 15.4

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.

15.5

Az Ajánlatkérő által feltárt hiányosságok, illetve tisztázást, indokolást igénylő ajánlati részek egyértelműen beazonosíthatósága végett, az ajánlat tartalommal bíró oldalait folyamatos sorszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes tartalomjegyzéket kell csatolni, melynek – oldalszámmal ellátva - tartalmaznia kell az ajánlatot alkotó valamennyi dokumentum (így például nyilatkozat, igazolás, tájékoztató, termékismertető, stb.) pontos megnevezését.

15.6 15.7

Ajánlattevőnek saját nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia. A Dokumentáció mellékleteivel azonos tartalmú nyilatkozatok kitöltése és az ajánlathoz való csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele, figyelemmel a nyilatkozat-minták készítése kapcsán jelen Dokumentáció szerint leírtakra is.

16. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA, MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA

JELÖLÉSE,

16.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és másolati példányát borítékban (vagy bármely egyéb, az ajánlat zártságát biztosító csomagolásba) kell lezárniuk, és a borítékon fel kell tüntetni:  az ajánlat megnevezését „Varbó község belterületi vízrendezése.”  valamint, hogy "Nem bontható fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt”, illetve bármely más egyéb jelzéssel is el lehet látni, amely egyértelművé teszi, hogy az ajánlat zártságát határidőig biztosítani kell.  A borítékon feltüntethető az ajánlattevő neve és címe is. A borítékot a Felhívás I/1 pontja szerinti címre kell címezni, illetőleg kézbesíteni. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért. 16.2 Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát. (Kbt. 60. § (7) bekezdés) Módosított Ajánlat benyújtásakor a közölt feliratot ki kell egészíteni „Módosított Ajánlat” felirattal 40 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 15.), 16.) pontjainak megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlati határidő lejártáig kézhez vennie. Az ajánlati határidő lejárta után érkezett módosításokat az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe. A módosításról vagy visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig telefaxon vagy táviratilag írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt. 16.3. Az ajánlatokat az ajánlat benyújtási határideje után nem lehet módosítani, kivéve az árlejtés tárgyát. (Az elektronikus árlejtés során az értékelésre kerülő összesített nettó ár módosítható.) 16.4. Az Ajánlatkérő a Dokumentáció 6, 16 pontjaiban meghatározott esetekben, az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza felhívását. A Felhívás és a Dokumentáció módosítása tekintetében e dokumentáció 6. pontja szerint fog eljárni

17. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 17.1. Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akiknek Ajánlatkérő megküldte az Ajánlatkérési dokumentációt. (Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyikének kerül megküldésre a dokumentáció). Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az Ajánlati felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli. 17.2. Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. 17.3

Az ajánlatoknak legkésőbb a Felhívás IV.3.4. pontjában megjelölt időpontig meg kell érkezniük az Ajánlatkérőhöz a Dokumentációban megadott címre. Az ajánlat abban az esetben érkezik meg az ajánlattételi határidő lejártáig, ha az ajánlat kézbesítése az ajánlat átvételére előírt címen, helyiségben megkezdődött.

17.4. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtásának határidejét egy alkalommal meghosszabbítja (Kbt.41. § (2) bekezdése), ha arra szükség van. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nem hirdetményben tette közzé, a módosított határidőről, és a határidő meghosszabbításának indokáról írásban közvetlenül, egyidejűleg kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. Ha az ajánlatok benyújtásának határideje meghosszabbítására a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás miatt kerül sor, Ajánlatkérő hirdetményt nem tesz közzé.



17.5

Késedelmes ajánlatok: Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlati határidőn túl (lsd 15. pontot) kap meg, érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek.

D.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL (Kbt. 62. §) 18.1. Az ajánlatok felbontását a Felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő által erre felkért bizottsága kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlati határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 18.2. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő által felkért bizottság tagjain kívül az ajánlattevők képviselői, az általuk meghívottak, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 18.3. A bizottság az ajánlatok felbontását a jelen lenni kívánó ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlati határidő lejártának napján, a Felhívás IV.3.4. pontjában megadott időpontban kezdi meg. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lenni kívánó ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 18.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat ismerteti, így az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat elbírálásra kerülő számszerűsíthető tartalmi elemeit (a bírálati szemponttal összhangban) A Kbt. 2.§-ában rögzített alapelvekre tekintettel további információk nem kerülnek ismertetésre. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek a bontáson ismertetésre. 18.5. Az Ajánlatkérő által felkért bizottság az ajánlatok felbontásáról, és a felbontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére.



19. AZ AJÁNLATOK RÉSZLETES ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA – Kbt. 63. § Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni úgy, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek, az Ajánlatkérő által felkért bizottság elvégzi az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtott dokumentumok tételes ellenőrzését. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésre vagy az ajánlattevő kizárásra okot adó körülmények. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. §] alapján, valamint a 71–73. §-okban foglaltakra tekintettel fogja értékelni. Ennek megállapítása érdekében – az árlejtést megelőzően – sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is.

19.1.

A hiánypótlás – Felvilágosítás kérés-Kbt. 67. §

Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított, a Kbt. 67. § (2) bekezdésében meghatározott hiányok, az ajánlatban szereplő iratok pótlására, kiegészítésére biztosít az összes ajánlattevő számára teljes körben, – szükség esetén több alkalommal – azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőségét, valamint amennyiben az szükségessé válik, az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni. Az ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplőt Ajánlatkérő közös ajánlattevőnek fogja minősíteni. A hiánypótlás során az ajánlat csak úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a hiánypótlás és a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével, vagy



az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.



új gazdasági szereplő utólagos bevonásával az eljárásba. 43 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


Nem minősül a tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításának a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható, az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A hiánypótlásra, és a felvilágosítás nyújtásra vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban küldi meg az összes ajánlattevőnek, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására megjelölt határidő folyamatban van, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást fog elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A hiánypótlás ugyanazon hiány pótlására többször nem biztosítható. A hiánypótlás formájára az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban megadott formai követelményeket írja elő. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. § (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. Ha a hiánypótlás keretében az ajánlattevő olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik a Kbt. 68. § szerinti - ajánlatkérő által elvégzendő - számítási hiba javítással, azt nem kell figyelembe venni, ez nem minősül az ajánlat Kbt. 67. § (3) és (7) pontjaiba ütköző módosításának, az ajánlatkérőnek a 68. § szerint kell eljárnia. 19.2.

Az ajánlatok pontosítása

19.2.1. A kirívóan alacsony ellenérték – Kbt. 69. § Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban fogja értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére 44 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra lesz figyelemmel. Írásos indokolást fog az ajánlatkérő kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján fog meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban további tájékoztatást fog kérni az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsásson ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő objektív alapú indokolást fog figyelembe venni döntése meghozatalakor. Az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságának eldöntéséhez az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérni fog meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 19.2.2. A nyilvánvaló számítási hiba – Kbt. 68. § Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket, vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkérő a számmal és betűvel írt összegek közötti eltérés esetén a betűvel írt összeget veszi figyelembe. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatának fentiek szerinti értelmezését nem fogadja el vagy vitatja, úgy az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Nyilvánvaló számítási hibának kizárólag azok az értékelés eredményére kiható elírások minősülhetnek, melyek az alap matematikai műveletek megfelelő alkalmazásával korrigálhatók, így például a helytelen összeadás vagy szorzás eredményeként az összeg, illetve szorzat javítása. Amennyiben az elírás abból adódik, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott információkat tévesen tünteti fel, illetőleg nem veszi figyelembe 45 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


(eltérő mennyiség, hiányzó költségvetési sor, stb,), úgy e körbe tartozó hiányosság, vagy hiba a Kbt. 68. § alapján nem javítható. Az ajánlatban előforduló számítási hibák – fentieknek megfelelő – javítását az Ajánlatkérő végzi el és erről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 19.2.3. Az irreális vagy túlzott mértékű vállalások – Kbt. 70. § Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre, elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az Ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. Az ajánlattevő az Ajánlatkérő által feltett kérdésre köteles írásban válaszolni, ellenkező esetben ajánlata érvénytelennek minősülhet. Az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 19.3 Az ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, az ajánlattevőknek az eljárásból való kizárása – Kbt. 74. § Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként a Felhívásban, a Dokumentációban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az Ajánlatkérő a 19.2.1. és a 19.2.3. pontokban meghatározott körülmények fennállásakor az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján nyilvánítja érvénytelennek. Az ajánlatok tételes átvizsgálásának keretében kerül sor annak megállapítására, hogy mely ajánlattevők tekinthetők alkalmatlannak a szerződés teljesítésére a Felhívásban meghatározott szempontok alapján. Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) és a (2) bekezdés a)-c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(3) bekezdései szerint dönt. Az Ajánlatkérő az erre vonatkozó döntés meghozatalának napjától számítottan a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, a döntés indokának egyidejű megjelölésével, írásban fogja értesíteni azt az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, akit az eljárásból kizárt vagy a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.



20. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA– KBT. 72. § 20.1. Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői (bíráló) bizottság az előzőek alapján az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait az „összességében legelőnyösebb ajánlat bírálat elve” szerint értékeli. 20.2. A Bíráló Bizottság, az eljárás részét képező „Bírálati Lap” alapján először a tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint. 20.3. Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján dönt, sorsolást pedig akkor tart, ha fennállnak a Kbt. 72.§ (3) bekezdésében foglaltak. 20.4. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a meghirdetett kivitelezés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az Ajánlattevők jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az Ajánlatkérőnek, azonban ezek nem kerülnek értékelésre. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy nyertesként történő kihirdetésük esetén az Ajánlattevő által megtett túlvállalások is a szerződés részét fogják képezni. Az Ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot, amely valamilyen ingyenes, ajándék megajánlást tartalmaz. Nyertesség esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részévé válik. Minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba, vagy a kiírás feltételeibe ütközik. 20.5. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belül az értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki (tegyenek kifejezett, egyértelmű nyilatkozatokat). Általános jellegű nyilatkozatot az Ajánlatkérő nem fogad el, mivel azokat nem tudja értékelni. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a meghirdetett kivitelezés során az érvényes környezetvédelmi, minőségi, higiéniás, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi előírásokat, illetve a különféle közegészségügyi előírásokban foglaltakat, valamint egyéb hatályos szabályokban, szabványokban előírt követelményeket szigorúan be kell tartani. A fentiektől eltérően megadott ajánlat az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!!! Ajánlatkérő kizárólag az érvényes ajánlatokat értékeli. 47 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


20.6.

BÍRÁLAT:

Az Ajánlatok értékelésénél figyelembe veendő szempontok: Bírálati szempont 1. A nettó ajánlati ár összege:

2. Késedelmi kötbér mértéke 3. Teljeskörű jótállás időtartama

Súlyszám 50 30 20

A bírálati szempontok szerinti vállalásokat maximum 2 tizedesjegy pontossággal kell megadni a kerekítés általános szabályainak figyelembe vételével. Az értékelés alapja: Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatkérő az 2-3. értékelési részszempontok esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek az összpontszáma a legmagasabb. Az Ajánlatkérő annak sikeres Ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról megállapították, hogy tartalmában megfelelő, az Ajánlattevőt képesnek minősítették a szerződés megfelelő teljesítésére, továbbá az elbírálási szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. Az értékelési részszempontok tartalmára vonatkozóan Ajánlatkérő az alábbiakat kívánja hangsúlyozni.

20.6.1.

A nettó ajánlati ár összege:

Ezen részszemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. Az ajánlati ár a kivitelezés a teljes mennyiségére vonatkozik. 48 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


Az Ajánlattevők a kivitelezés ellenértéke meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a kivitelezés megvalósításához szükséges költséget, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzítettek betartásához szükségesek, így többek között:  a visszabontott, még hasznosítható anyagok, berendezések maradványértékét,  és amennyiben szükséges, úgy a bontott anyagok elhelyezésének (ártalmatlanításának) költségét is.  ideiglenes bejárók és átjárók,  bármilyen, a kivitelezéssel összefüggő tervezési, művezetési, engedélyezési, zöldkár-elhárítási költségek,  a munka- és balesetvédelmi berendezések,  projekt információs- és KRESZ-táblák biztosítási, tervezési, beszerzési létesítési és fenntartási költségek, Az ajánlatkérő az ajánlati árnak negatív előjelű, valamint nulla összegű felajánlást nem fogad el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. Az ajánlatot FORINT-ban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti ajánlatkérő érvényesnek. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár összegének tartalmaznia kell minden olyan költséget, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat (pl.: anyag, rezsi, bérleti díj, felszerelés, munkaerő, takarítási, hulladékkezelési-és elszállítási, ideiglenes szolgáltatások, előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.) amely a Szerződés értelmében vagy egyéb okból a Vállalkozót terheli, kivéve az áfát, melyet elkülönítve kell feltüntetni. 20.6.2.

Késedelmi kötbér mértéke

Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánljanak meg késedelmi kötbért a kivitelezés Ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőn túli késedelmes teljesítésére vonatkozóan. Az Ajánlatkérő kötelezően előírja a késedelmi kötbér napi minimum összegeként a nettó ár napi 0,5 %-át, és előnyként értékeli ezen összeg túlvállalását, de az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékeli, ha a 30 napra eső összege meghaladja a nettó vállalási ár 15 %-át A késedelmi kötbért HUF-ban kell meghatározni, és ezen időtartam alatt az 1 napra vetített értéke nem változhat. 49 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


20.6.3.

Teljeskörű jótállás időtartama

Az Ajánlatkérő jelen részszempont keretében a kivitelezésre vállalt garancia (jótállás) időtartamát értékeli. Az Ajánlatkérő kötelezően előírja a kivitelezésre a minimum 36 hónap jótállást, és előnyként értékeli ezen időtartam túlvállalását, de az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékeli, ha a maximum jótállási idő meghaladja a 60 hónapot A garanciát hónapokban kell megadni, és maximum az Ajánlattevő által vállalt Teljeskörű jótállás időtartamáig kell érvényben lennie, e dokumentációban meghatározott módon és feltételekkel. 20.7. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 76. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott körülmények fennállása esetén. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Kbt. 74. § alapján az érvénytelen ajánlatokat elutasítsa, illetve, hogy eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást a Kbt. 76. §-ában foglaltak alapján az ajánlati kötöttség időtartamán belül bármikor anélkül, hogy ezzel bármely felelősséget vállalna az érintett ajánlattevő(k)vel szemben.

21

AZ AJÁNLATOK FELHASZNÁLÁSA Az Ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel. Amennyiben bármelyik ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással ajánlata bármely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell benyújtania. Az ajánlat üzleti titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt.80. § (1)-(4) bekezdései az irányadóak.

22. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE – KBT. 30.-ÉS 77. § 22.1. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt, illetve a Kbt. 77. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásokat minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, akkor Ajánlatkérő részére az írásbeli összegezést postai úton adja fel. 50 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


22.2. Ajánlatkérő, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [30.§ (1) bekezdés e) pont] legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül küldi meg a Közbeszerzési Hatóságnak. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 22.3. A Kbt. 76. § 1. bekezdés c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 22.4. Jogsértő írásbeli összegezés esetén a Kbt. 79 §.–ban foglaltak alapján előzetes vitarendezés lefolytatására van lehetőség.

23. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 23.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az Ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) köti meg. A szerződést, a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötni. 23.2. A szerződés megkötésére – figyelemmel az írásbeli összegezés megküldését követő tíz napos szerződéskötési tilalomra is - előreláthatólag az ajánlati kötöttség időtartama alatt, a Dokumentáció I/8. pontjában meghatározott időben kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon kerül sor. Indokolt esetben az Ajánlatkérő a szerződés megkötésének napját a fenti időpontnál későbbi időpontban is meghatározhatja - a Kbt. 65. § (2) bekezdés és 124. § (7) bekezdés rendelkezéseinek keretein belül. Az előbbiekben rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, a Kbt. 124. § (8) bekezdés a) pontjában leírtak esetén. 23.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 23.4. A szerződés aláírásához - ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni - az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 51 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 23.5. Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az Ajánlatkérő, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható, és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. Ebben a körben Ajánlatkérő ismételten felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. 23.6.

Az ajánlatkérő kizárólag

a.) az eljárás nyertesével, vagy b) az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 23.7. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének az ajánlattevőnek felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden következményét a nyertes ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes ajánlattevővel a Kbt.-ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem hivatkozhat. 23.8.

Tájékoztatás a szerződés megkötéséről

Az ajánlatkérő, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket saját honlapján közzéteszi. 23.9.

Tájékoztatás a szerződés módosításáról

Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt munkanapon belül tájékoztatót tartalmazó hirdetményt küld meg közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak.

24. KAPCSOLATTARTÁS Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 52 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy -

közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy

az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. -

25. TÁJÉKOZTATÁS Az ajánlatkérő előírja az Kbt. 54.§ (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódást. Ezért megadja azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44. Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 82. tel: 06-46-560-010 fax: 06-46-562-071 E-mail: [email protected], [email protected]



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve vezető: Dr. Asztalos Ágnes 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3501 Miskolc, Pf.: 186. 46/354-612, 46/354-611/106 , 46/358-060 [email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 e-mail: [email protected] A tájékoztatási kötelezettség eljárás szabályairól és díjazásáról a 1/2004. (I.9.) FMM rendelet rendelkezik.



MELLÉKLETEK

MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK



Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok jegyzéke

Sorszám

Megnevezés

Ajánlat első lapjainak formanyomtatványai M2

Felolvasólap

M3

Ajánlattételi nyilatkozat

M4

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjai szerint

M5

Közös Ajánlattevők nyilatkozata

M6

Közös Ajánlattevők együttműködési megállapodása

A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok mintái (HNTE): M7

Nyilatkozat a 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontok tekintetében

M8

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében.

M9

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetében

Gazdasági-pénzügyi alkalmasság nyilatkozatai, formanyomtatványai M10

Nyilatkozat számlavezető pénzintézetekről

Műszaki-szakmai alkalmasság nyilatkozatai, formanyomtatványai M11

Vállalkozói tapasztalatok

M12

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt kulcsszemélyzetről

M13

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

M14

Nyilatkozat a tárgy szerinti feladat teljesítésére jogosító feltételek teljesüléséről

Egyéb ajánlattevői nyilatkozatok, formanyomtatványok M15

Nyilatkozat a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről

M16

Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékoztatásról

M17

Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról

M18

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatók átvételéről

M19

Nyilatkozat a módosításokról



IRATMINTÁK

FIGYELEM! A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására, ellenőrzésére. Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban történő benyújtását is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő valamely irat, meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az e fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az alkalmasság, érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Az ajánlathoz kell csatolni azokat az előírt dokumentumokat is, melyek tekintetében nyilatkozatmintát ajánlatkérő nem bocsát rendelkezésre!!! Szükséges azon Ajánlati Dokumentációban szereplő formanyomtatványok csatolása is, amelyek nem vonatkoznak az Ajánlattevőre (pl. Közös ajánlattevők nyilatkozata, Együttműködési megállapodás, stb.). Ebben az esetben a „nem vonatkoznak ránk”, vagy a „nemleges” megjegyzéssel lássák el az iratot.



M2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

FELOLVASÓ LAP 1)

15

Ajánlattevő neve:……………………………………………………………...

Ajánlattevő címe:……………………………………………………………….. Ajánlattevő telefonszáma: ………………….és telefaxszáma:…………………. E-mail címe:…………………………………………………………………………… Bankszámlaszáma:…………………………………………………………………….. Cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………...

2.

Ajánlat tárgya: Varbó község belterületi vízrendezése.

-

Alulírott…………….………….…………………………………………mint a(z)

…………………………………………………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a ............... számú kiegészítés(ek)ben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. -

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: Számszerűsíthető adat

Értékelési részszempont 1. A Nettó Ajánlati ár (Ft) (Nettó Egyösszegű Ajánlati Ár mindösszesen)

…………………

2. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

…………………

3. Teljes körű jótállás időtartama (hónap)

…………………

Kelt: _____év _______________ hónap _____ napján

___________________________ cégszerű aláírás 15 Közös ajánlattevők esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét,) székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, telefaxszámát.




AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) bekezdés értelmében

Címzett: VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.

Varbó község belterületi vízrendezése.

Az Ajánlattevő(k) neve(i), címe Önálló Ajánlattevő Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe Vezető** Tag 1* Tag 2* **Az Ajánlattevő törölheti / kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából. A fenti szerződésre vonatkozó Ajánlati Felhívásra válaszul alulírottak ezennel kijelentjük, hogy: 1. E közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Dokumentációban

rögzített összes feltételt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, azt fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük: Az Ajánlati Ár bontása a következő: Egyösszegű Ajánlati Ár:

… Ft + ÁFA, azaz …… forint + általános forgalmi adó 59

VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 7. Ez az Ajánlat a vonatkozó Ajánlattételi Felhívásban közölt időpont lejártát követő 60 napig érvényes az Ajánlat benyújtásának határidejétől számítva. 8. Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint  ezen belül mikro vállalkozásnak

□

 ezen belül kisvállalkozásnak

□

 ezen belül középvállalkozásnak

□

 hatálya alá nem tartozik

□

9. Nyilatkozunk a Kbt.54. §-(1) bekezdése alapján, hogy ajánlatunk megtétele során tájékozódtunk, és figyelembe vettük az abban foglalt követelményeket, és a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. * a megfelelő szövegrész aláhúzandó! Kelt: _____év _______________ hónap _____ napján

___________________________ cégszerű aláírás




NYILATKOZAT a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) – b) pontjairól

Alulírott_________________________________________________, mint a(z) ______________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy Varbó Község Önkormányzata (3778 Varbó, Hősök tere 1.) által „Varbó község belterületi

vízrendezése.”

megnevezés

alatt

indított

közbeszerzési

eljárás

eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez a Kbt. 40. §.-a értelmében:

1. alvállalkozót igénybe veszek/nem veszek igénybe*, *A megfelelő rész aláhúzandó. Igénybe vétel esetén kitöltendő további nyilatkozat:

1.1

a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a szerződés azon részének megjelölése, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe:

Megnevezés: __________________________________________________

1.2

a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, a szerződés teljesítéséhez a fenti részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és a szerződés azon részének százalékos arányú megjelölése, amelynek teljesítéséhez az így megjelölt alvállalkozót veszek igénybe: 61 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


1.2.1. 10%-ot meghaladó szervezet megnevezése: _________________________ Székhelye: ___________________________ A szerződés részének megnevezése: __________________________________ %-os aránya……%

1.2.2. 10%-ot meghaladó szervezet megnevezése: _________________________ Székhelye: ___________________________ A szerződés részének megnevezése: __________________________________ %-os aránya……% /Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/ n y i l a t k o z o m t o v á b b á, hogy Varbó Község Önkormányzata (3778 Varbó, Hősök tere 1.) által „Varbó község belterületi

vízrendezése.”

megnevezés

alatt

indított

közbeszerzési

eljárás

eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez a Kbt. 55. §.(5) bekezdése alapján: 2. más szervezet (vagy személy) kapacitását igénybe veszek/nem veszek

igénybe*, *A megfelelő rész aláhúzandó. Igénybe vétel esetén kitöltendő további nyilatkozat:

2.1.

Az ajánlattevő részére az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezetek (Kbt. 55. § (5) bekezdés) és az alkalmassági követelmény megjelölése:



2.1.1 Kapacitást biztosító szervezet neve: ___________________________ Székhelye: ___________________________ Az erőforrással biztosított alkalmassági minimum követelmény pontos megnevezése és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölése: ____________________________________________________________

2.1.2. Kapacitást biztosító szervezet neve: ___________________________ Székhelye: ___________________________ Az erőforrással biztosított alkalmassági minimum követelmény pontos megnevezése és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölése: __________________________________________________________ /Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/ A Kbt.40. §-a szerinti és 55. §-a szerinti nyilatkozatokat külön-külön - a fentiek szerint - meg kell tenni, a hivatkozott pontok ugyanis nem szükségszerűen tartalmazzák ugyanazon információt. Alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § (2) bekezdés alapján így meghatározott személyt kell érteni! Kelt: 2012. _______________ hónap _____ napján

___________________________ Cégszerű aláírás




NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL (ADOTT ESETBEN) Címzett: VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1. Alulírottak

egyetértésben

nyilatkozunk

arról,

hogy

ÖNKORMÁNYZATA által indított

a

VARBÓ

KÖZSÉG

Varbó község belterületi vízrendezése. elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására 1. Ajánlattevő cég 2. Ajánlattevő cég közös ajánlattevőként kívánunk jelentkezni, illetve az eljárásban részt venni. A Felek kijelentik, hogy a tárgyi ajánlati felhívás által kért és a Felek által benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. A Felek tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az összességében legelőnyösebb kiválasztása szempontja szerint bírálja el. Az ajánlati felhívás feltételeit, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, amelyeknek hiánytalan kézhezvételét ezennel igazoljuk. Alulírottak ajánlatot teszünk az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére az alábbiakban foglaltak alapulvételével. Kijelentjük, hogy a dokumentáció és az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk, ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban aláírjuk és vállaljuk annak a meghatározott ellenszolgáltatás fejében történő teljesítését. Kelt: 2012. _______________ hónap _____ napján



………………………………

………………………………

cégszerű aláírások

cégszerű aláírások

Szükség szerint bővítendő



M 6. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (ADOTT ESETBEN)

1. Ajánlattevő (cég) és 2. Ajánlattevő (cég) között Alulírottak a Varbó község belterületi vízrendezése. elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásával kapcsolatban a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen - az alábbi megállapodást kötik: 1

A konzorcium vezetőjének szerepét a ……………..………………. (cégnév, cím) ………………………....vállalja magára.

2

A felelősségi bonyolítása):

körök

meghatározása

(a

kivitelezés

tényleges

szakmai

2.1. A projekt irányítására mindkét cégnél egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre.  Megbízott személy 1. Ajánlattevő (cég) részéről:  Megbízott személy 2. Ajánlattevő (cég) részéről: A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. Az ajánlatkérővel folytatott tárgyalásokon a konzorciumot a konzorciumvezető cég megbízottja,……………………………………..képviseli. Személyes felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre, és a vitás kérdésekben való döntésre. A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. Kelt: 2012. _______________ hónap _____ napján



………………………………

………………………………

cégszerű aláírás

cégszerű aláírás

Szükség szerint bővítendő




Ajánlattevői nyilatkozat M7 A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján, 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontok tekintetében

Alulírott___________________________________________, mint a(z) ________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m, hogy Varbó Község Önkormányzata (3778 Varbó, Hősök tere 1.) által „Varbó község belterületi

vízrendezése.”

eredményeként

kötendő

megnevezés szerződés

alatt

indított

teljesítéséhez

közbeszerzési az

általam

eljárás képviselt

____________________________________ ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok Ajánlatunkban külön is nyilatkozunk a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, és csatoljuk a külön jogszabályban meghatározott dokumentumot. Megjegyzés: A nyilatkozatot Ajánlattevőnek, Közös ajánlattétel esetén a Konzorcium minden tagjának cégenként külön-külön cégszerűen aláírt formában kell benyújtaniuk a 310/2010 (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerinti formában.

Kelt: 2012. _______________ hónap _____ napján

___________________________ _cégszerű aláírás 66 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


M8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Ajánlattevő cégszerűen aláírt

Nyilatkozata M8 A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében.

Alulírott______________________________________________, mint a(z) ___________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy Varbó Község Önkormányzata (3778 Varbó, Hősök tere 1.) által „Varbó község belterületi vízrendezése.” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban, az általam képviselt ____________________________________ ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet [*] nem jegyeznek szabályozott tőzsdén/ [*] vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Megjegyzés: - ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban - amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges benyújtani az ajánlatban FIGYELEM! A nyilatkozatot cégszerűen aláírt formában kell benyújtani. *A megfelelő rész aláhúzandó.

Kelt: 2012._______________ hónap _____ napján

__________________________ cégszerű aláírás 67 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.



Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében

Alulírott___________________________________________, mint a(z) ________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m, hogy Varbó Község Önkormányzata (3778 Varbó, Hősök tere 1.) által „Varbó község belterületi

vízrendezése.”

eredményeként

kötendő

megnevezés szerződés

alatt

indított

teljesítéséhez

közbeszerzési az

általam

eljárás képviselt

_______________________ ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56 – 57. § -ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik az 56 – 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót! Megjegyzés: A nyilatkozatot Ajánlattevőnek, Közös ajánlattétel esetén a Konzorcium minden tagjának cégenként külön-külön cégszerűen aláírt formában kell benyújtaniuk a 310/2010 (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerinti formában. A fenti nyilatkozat mellett az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet is benyújthatja nyilatkozatát arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: 2012. _______________ hónap _____ napján

___________________________ _cégszerű aláírás 68 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.



NYILATKOZAT a számlavezető pénzintézet(ek)ről Címzett:

VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.

Alulírott ……………………………mint a(z) ………………………………..cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a cégkivonatnak megfelelően nyilatkozom, hogy az alábbi számlavezető pénzintézetek vezetnek a cég részére számlát: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Nyilatkozom, hogy az itt felsorolt pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézet a cég részére számlát nem vezet. A cégkivonatban még szereplő, de már megszüntetett számlát vezető pénzintézetekre vonatkozó nyilatkozat:

Nincs ilyen pénzintézet.* AZ ALÁBBI PÉNZINTÉZETEK EZEK: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..


……………………………… cégszerű aláírás *A megfelelő válasz aláhúzandó!



NYILATKOZAT A VÁLLALKOZÓI TAPASZTALATOKRÓL Varbó község belterületi vízrendezése. Alulírott …………….…………...(képviseli:……………………...……) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiakat jelentem ki. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben a közbeszerzés tárgyának területén teljesített, (műszaki átadás-átvétellel lezárult) legjelentősebb kivitelezéseink az alábbiak voltak:

A szerződést kötő másik fél megnevezése és helység, kapcsolattartó neve, telefonszáma

A beszerzés tárgykörében teljesített Teljesítés A beruházás rövid A kapcsolódó (megépített létesítmény) kivitelezés Az ajánlati ár ideje (év), bemutatása, műszaki és megnevezése, az elvégzett munkák összege és teljesítés elvégzett főbb mennyiségi mutatók felsorolása helye munkanemek

A/F Al, vagy Fővállalkozó volt-e A Vállalkozás részesedése a teljesítésben

(A táblázat - szükség szerint - sorokkal bővíthető/csökkenthető!)

Kelt: _____év _______________ hónap _____ napján ___________________________ cégszerű aláírás

71



NYILATKOZAT(*)

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében


Alulírott ………………………… (képviseli: …………..………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük :

Kijelentjük, hogy rendelkezünk a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2. pontja alatt az alkalmasság minimumkövetelményeként előírt műszaki szakemberekkel, akiket az alábbiak szerint kívánunk a teljesítésbe bevonni: A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör1:

Név:

Végzettséget igazoló okirat sorszáma;

A rendelkezésre állást alátámasztó dokumentumok (**)

(A táblázat - szükség szerint - sorokkal bővíthető/csökkenthető!)


……………………………… cégszerű aláírás (*) A nevesített szakember aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá végzettségét igazoló okiratok (Felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum) másolatát a nyilatkozathoz csatolni kell. (**) Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatában nem saját alkalmazásában álló szakembert jelöl meg, abban az esetben kérjük, hogy csatolja az érintett szakember rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát, mely tartalmazza a rendelkezésre állás jogcímét. 1

Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!



M 13. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT Varbó község belterületi vízrendezése.

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………………………. SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: Kamarai névjegyzék száma (adott esetben) ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely Munkakör

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett időpontjai, mettől meddig (év) tevékenység bemutatása



Magyar nyelv

NYELVISMERET (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) Beszéd Olvasás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás Írás

EGYÉB Szakmai testületi tagság: Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.): Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

NYILATKOZAT Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakértő részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kérjük, csatolja a diploma másolatát, a Szakmai jogosultságot igazoló iratot! Kelt: _____év _______________ hónap _____ napján

……………………………… szakember aláírása




NYILATKOZAT a tárgy szerinti feladat teljesítésére jogosító feltételek teljesüléséről

Alulírott

……………………………………………….

mint

a

………………………………... cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által indított Varbó község belterületi vízrendezése.

elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen – nyertességünk esetén megkötött szerződés keretében – a tárgy szerinti feladat teljesítését a cégkivonatban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiakra alapozva kívánjuk vállalni: Szám Tevékenység ……. …………………………………………………… ……... …………………………………………………… …….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………


……………………………… cégszerű aláírás




NYILATKOZAT A szerződést biztosító mellékkötelezettségekről A Kbt. 126. § (5) bekezdés tekintetében

Varbó község belterületi vízrendezése. Címzett:


Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint

ajánlattevő / közös ajánlattevő / az Ajánlattételi Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük: Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként cégünk/vállalkozásunk kihirdetésre kerül, abban az esetben a választásunk alapján a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az alábbi formában kívánjuk teljesíteni(*) 1. Késedelmi kötbér:(Ajánlattevő választása szerint) 2. Jóteljesítési biztosíték (Ajánlattevő választása szerint) Kijelentjük, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket legkésőbb a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 126. § (4) bekezdésben és a szerződés tervezetben meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátjuk. Kelt: _____év _______________ hónap _____ napján

……………………………… cégszerű aláírás Ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ esetében közösen kell benyújtani a nyilatkozatot. (*) Megjegyzés: Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.




NYILATKOZAT A MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL

Alulírott

……………………………………………….

mint

a

………………………………... cég jelen eljárásban mint az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a VARBÓ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA által indított Varbó község belterületi vízrendezése. tárgyú közbeszerzési eljárás keretén belül benyújtott ajánlatunk megtétele során – hivatkozva Kbt. 54.§- (1) bekezdésre - tájékozódtunk és figyelembe vettük a teljesítés helyén hatályos követelmények szerinti kötelezettségeket






Ajánlattevői Nyilatkozat A Dokumentációhoz melléklet szerződés tervezet elfogadásáról

Alulírott, ____________________________________________, mint a(z) ___________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m, hogy Varbó Község Önkormányzata (3778 Varbó, Hősök tere 1.) által „Varbó község belterületi vízrendezése.”

megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az

általam képviselt _______________________ ajánlattevő, az Ajánlatkérő által a rendelkezésemre bocsátott Dokumentáció mellékleteként csatolt szerződés tervezetet elfogadom, nyertességem esetén a szerződést az Ajánlatkérő által meghatározott időpontban aláírom. Kelt: 2012. _______________ hónap _____ napján

__________________________ cégszerű aláírás




NYILATKOZAT A kiegészítő tájékoztatásokról

Címzett: VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


Alulírott………………………………cég

(képviseli:

………………………...)

kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban […] számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.






NYILATKOZAT A MÓDOSÍTÁSOKRÓL


Címzett:


Alulírott………………………..(képviseli: ………………………...) kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban […] számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott MÓDOSÍTÁST átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.





2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK



TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Varbó Község Önkormányzata, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviseli: Tel./fax. szám: E-mail cím:

3778 Varbó, Hősök tere 1. [*] [*] Üveges Géza polgármester 48/521-008 [email protected]

másrészről [*] mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) Székhelye: Cégjegyzékszáma: Számlavezető pénzintézet neve: Bankszámlaszáma: Adószáma: Képviseli: Tel./fax. szám: E-mail cím:

[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon. Szerződés száma:

Megrendelőnél: Vállalkozónál:

[*] [*]

1.

ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1

Megrendelő, mint Ajánlatkérő az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022. azonosító számú pályázatához kapcsolódóan a „Varbó község belterületi vízrendezése” (a továbbiakban: ”Létesítmény”) tárgyában nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján. A pályázat szerinti beruházásról a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) és a Megrendelő támogatási szerződést írt



alá. A projekt elszámolható költségei között elfogadásra került a jelen szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása. A beruházást a Megrendelő részben saját forrásból, részben hazai és uniós támogatásból finanszírozza. A támogatási rész felett a Közreműködő Szervezet jogosult rendelkezni. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét [*] napján hirdette ki, amelynek során megállapításra kerül, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 1.2

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő: (i) jogerős vízjogi létesítési engedélyben; (ii) vízjogi engedélyezési tervdokumentációban; (iii) kiviteli tervdokumentációban (iv) tervezői költségvetésben; (v) közbeszerzési ajánlattételi felhívásban és dokumentációban; (vi) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatában, (vii) valamint jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő minőség és mennyiség szerint (a továbbiakban együtt: ”Műszaki Dokumentáció”), határidőre, a Magyar Szabvány előírásainak megfelelve MSZ szerinti I. osztályú minőségben, „Varbó község belterületi vízrendezése” munkáinak (a továbbiakban: Létesítmény) elvégzésére, míg a Megrendelő a szerződésszerűen teljesített építési munka átvételére, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. Az egyes építési munkálatok egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatározását a fentebb írt dokumentumok tartalma határozza meg.

1.3

Felek kijelentik, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt Vállalkozói díj ellenében az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalom (a továbbiakban: Szerződéses műszaki tartalom) megvalósítására köteles, ideértve azokat a tervben szereplő, illetőleg a jelen Szerződésben felsorolt munkák megvalósulásához szükséges, műszakilag indokolt további munkálatokat is, amelyek nélkül az egyes vállalt munkarészletek nem végezhetők el.

1.4

Megrendelő kötelezettséget vállal a jelen szerződés szerint elkészített Létesítmény átvételére, és a jelen szerződésben meghatározott Vállalkozói díjnak a szerződésben rögzített eljárásrendben történő kifizetésére. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével – figyelemmel az Előzményekben írtakra – részben saját erőként (5 %), részben pályázati támogatásként (95 %) rendelkezik.

2.

MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1

Megrendelő köteles az 1. számú Melléklet szerinti Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munka elvégzéséhez szükséges adatokat, információkat és 83 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


részletes tervdokumentációkat a Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani. 2.2

Megrendelő köteles a teljes munkaterületet a Szerződés megkötését követően a 15. (tizenötödik) napon munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely az Építési Napló része. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, de kiköti ugyanakkor, hogy a lakosság nyugalmának megóvása érdekében munkaszüneti és ünnepnapokon munkát végezni nem lehet.

2.3

Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződésben meghatározott határidőben és módon megfizetni Vállalkozó részére.

2.4

Megrendelő képviselője köteles legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni, hogy a munkavégzés a Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés tényét rögzíteni az Építési Naplóban.

2.5

Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

2.6

Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartama alatt, az esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében, vagy a Jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a felhasználáskor be nem szerezhető anyagok, eszközök, berendezések helyettesítésére tett Vállalkozói javaslatra nyilatkozni.

2.7

Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az Építési Naplóban, vagy más írásos formában nyilatkozni. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Vállalkozó által hozzá intézett kérdés a projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő lényeges változtatás, annak elfogadására Megrendelő csak a támogatás felett rendelkezésre jogosult Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával jogosult.

2.8

Megrendelő köteles kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készrejelentése alapján, a Vállalkozó által megjelölt időpontra. Megrendelő köteles mind a szerződésszerűen felajánlott részteljesítéseket, mind a végteljesítést elfogadni, amennyiben azok a Műszaki Dokumentációnak, illetve a kivitelezés közben a Megrendelő által elrendelt változtatásoknak megfelelnek, és annak csak olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai vannak, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát.

2.9



3.

VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1

A Vállalkozó köteles a munkálatok kivitelezéséhez részére átadott kivitelezési dokumentációt a kivitelezhetőségére vonatkozóan a kivitelezés helyszínének (munkaterület) ismeretében megvizsgálni.

3.2

Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadás-átvételét követően, ésszerű felkészülési idő után megkezdeni. Vállalkozó köteles az anyagtárolási helyek kialakítását a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni.

3.3

Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a munkát a hozzárendelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű szakemberekkel, megfelelő eszközökkel, a határidőket betartva végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó legmagasabb minőségű szabvány szerint, első osztályú anyagok felhasználásával, illetve beépítésével, MSZ szerint első osztályú minőségben elvégezni.

3.4

A Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános, és a Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvételig a munkaterület őrzéséről gondoskodni, köteles továbbá arra, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát.

3.5

A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói kifogásokat, az Építési Naplóban vagy írásban postai küldeményben kell rögzíteni.

3.6

A Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles.

3.7

Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés, eszközök, szerszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és folyamatos munkavégzéshez szükséges biztosítása. A Vállalkozó köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátás biztosítására.

3.8

Vállalkozó köteles a kivitelezéshez szükséges további kiviteli terveket, engedélyeket, közmű hozzájárulásokat, mérési adatokat, szakvéleményeket, valamint a szolgáltatási kötelezettségébe utalt valamennyi dokumentumot elkészíteni és/vagy beszerezni. Vállalkozó kötelezettsége a közművekkel történő egyeztetés elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése.

3.9

Vállalkozó kötelezettsége az Építési Napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások maradéktalan betartásával. Az Építési Naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét 85 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


és befejezését, a munkavégzés körülményeit, az ellenőrzések és vizsgálatok körülményeit, eredményeit, a méréseket, stb. kell rögzíteni. Az Építési Naplóba bejegyzést tehet a Vállalkozó felelős műszaki vezetője, az őt helyettesítő építésvezető és a Megrendelő képviselője, továbbá a műszaki ellenőr. Az Építési Naplót a Megrendelő képviselője legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni köteles. Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni. A záró-bejegyzést a Szerződő Felek képviselőinek alá kell írnia. Az Építési Napló tárolási helye a Vállalkozó helyszíni irodája. Az építési naplóba történt bejegyzések, a Műszaki ellenőr nyilatkozatai a jelen szerződést nem módosítják, arra kizárólag a Megrendelő és a Vállalkozó jogosult írásban. 3.10 Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban nem szereplő, de az üzembe helyezéshez szükséges, a szakhatósági és használatbavételi engedélyekben előírt munkálatok elvégzése. 3.11 Vállalkozó kötelezettsége a munkavégzés során az érvényben levő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A munkaterület átadását követően, a tényleges építési munka megkezdése előtt az esetleges jogviták elkerülése érdekében a Vállalkozó köteles az ütemtervben meghatározottak szerint videokamerás állapotfelmérést végezni és az elkészült felvételeket a Megrendelő részére átadni. 3.12 Vállalkozó felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói, illetve azok munkavállalói a munkaterületen munkára képes állapotban végezzék munkájukat, ennek során a fizikai rendet biztosítja. 3.13 Vállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszállítására vonatkozó előírásokat, különös tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozó dokumentumokat Megrendelő részére átadni, mely a végszámla benyújtásának előfeltétele. 3.14 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatott, a Szerződés teljesítéséhez felhasznált és beépített anyagokról és berendezésekről készült megfelelőségi igazolásokat a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint az Építési Naplóval azonos helyen tartani, és a Megrendelő, valamint a hatóságok részére bemutatni és a műszaki átadásátvétel alkalmával ezen iratok másolatát a Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a végszámla kifizetésének előfeltétele. 3.15 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Megrendelőt az eltakarás előtt 2 (kettő ) nappal felhívni. 3.16 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítására.



3.17 Vállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkák átadási dokumentációját 3 (három) példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok, eszközök berendezések minőségi bizonylataival, a vonatkozó használati utasításokkal, jótállási jegyekkel együtt. 3.18 A Vállalkozó köteles a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez a szükséges iratokat, felmérési jegyzőkönyveket, illetve a tanúsítványokat (így különösen ÉMIvagy CE-tanúsítványokat), valamint a munka szakszerű elvégzésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozatot hiánytalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, illetve a használatbavételi engedély megszerzése érdekében Megrendelővel mindenkor jóhiszeműen együttműködni. 3.19 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 3.20 Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem von be olyan gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga, illetve a Megrendelő alkalmazottja meghatározó érdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni. 3.21 Közművek: Az építési területeken a Vállalkozó a Létesítmény kivitelezésének céljára szükséges közművek igénybevételére közvetlenül a közmű szolgáltatójával köteles megállapodni. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi szolgáltatói létesítmény, közmű helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Műszaki ellenőr által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. A közműveknek a Műszaki ellenőr által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Az ilyen jellegű munkák költségeit a Vállalkozói Díj részeként kell tekinteni. 3.22 Közlekedés: A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatosságát és biztonságát a nyilvános közlekedési útvonalakon, amelyeket igénybe vesz (közutak, magánutak, gyalogjárdák). 3.23 Vállalkozó a saját vagy alvállalkozói teljesítésével kapcsolatosan harmadik személyeknek okozott kárért e harmadik személyek felé fennálló kártérítési felelősség vonatkozásában a Vállalkozó felelős, azzal, hogy ezen harmadik személyek Megrendelő felé történő igényérvényesítése esetén a Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettséget a Megrendelő helyett a Vállalkozó köteles teljesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben ilyen kárigényről értesül, akkor tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a kárigénnyel kapcsolatban a Vállalkozót tájékoztatja.



4.

ALVÁLLAKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

4.1

A Vállalkozó által történő teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a Kbt. 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, a Kbt. 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné.

5.

VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1

Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a Szerződéses műszaki tartalmat [*] HUF + ÁFA, azaz [*] Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj ellenében végzi el.

5.2

Az 5.1 pont szerinti Vállalkozói díj tartalmazza a Szerződéses műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét: a kivitelezési munkák teljesítésével kapcsolatban fizetendő minden díjat, anyagköltséget, illetéket, vámot, tárolási, raktározási költséget, továbbá a munka végzéséhez szükséges, az építési területen kívüli közterület foglalások, ideiglenes vagy tartós útzárak, kapcsolódó vagy egyéb forgalomkorlátozások és módosítások költségeit, esetlegesen szükséges, a Vállalkozót terhelő egyéb tervezési költségeket, az átadási eljárás és dokumentumok költségeit, a szállítás költségeit, felvonulási költségeket, a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget, a jótállási és szavatossági javítások költségeit, továbbá a Létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét illetve mindazt a költséget, mely a vállalkozót jelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozói díj tartalmazza továbbá a szerződéskötés alapját képező Ajánlattételi Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett tételeket is. Megrendelő a Vállalkozói Díjat a pályázati projekt keretében elszámolható költségként kívánja elszámolni.

6.

A VÁLLALKOZÓI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

6.1

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a projekt elszámolása ún. szállítói finanszírozás keretében történik. A Vállalkozó a teljesítés során 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla kibocsátása legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult és teljesítésigazolással elismert 88 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


teljesítés esetén történhet. A szerződés szerinti munkák kivitelezésének teljesítési határidőit, a számla benyújtásának határidejét, a melléjük rendelt szakaszteljesítéseket a jelen Szerződés 2. sz. Mellékletét képező Kivitelezési és Számlázási Ütemterv részletezi. A szerződésszerűen elkészült munkáról Felek közösen a jelen Szerződés 3. számú Melléklete szerinti Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a teljesítés műszaki tartalmát, a teljesítéshez tartozó pénzügyi teljesítést. A Felek által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv a számla kibocsátásnak alapja. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő képviselője, a műszaki ellenőre, valamint a Vállalkozó képviselője jogosult. A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint jár el. A Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő előlegre tarthat igényt, a szerződéskötéskor benyújtott előlegigénylés, majd előlegszámla ellenében. Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő az első részszámla összegébe beszámítja. Az előleg és a részszámlák összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70%-ánál. 6.2

A Kivitelezési és Számlázási Ütemterv tartalmazza: (i) a kivitelezés során elvégzendő, a Szerződéses műszaki tartalomban foglalt valamennyi munka megjelölését, ezek megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a munkák ütemezését, mindezt olyan bontásban, hogy ennek alapján a Megrendelőnek módjában álljon a munkák ütemezett előrehaladását nyomon követni; (ii) a teljes Vállalkozói díj felbontását, mely a benyújtható számlák alapját képezik és a számlákhoz rendelt teljesítések műszaki tartalmát.

6.3

A jelen Szerződésnek megfelelően kiállított részszámla és végszámla összegének Vállalkozó részére történő megfizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján történik a Vállalkozó bankszámlájára. A Megrendelő a számla teljesítéséhez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.

6.4

A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét.

6.5

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 89 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


6.6

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési munkák és a Vállalkozói Díj finanszírozása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatásával történik.

6.7

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem időtartamára vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem vállal felelősséget a Közreműködő Szervezet esetleges késedelmes teljesítéséért.

7.

PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

7.1

A munka során a felmerült pótmunka csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé, amennyiben azt a Megrendelő elrendeli (változtatás), és a változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek megállapodnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-ben meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során.

7.2

A pótmunkák elszámolása azonos tétel esetében a Vállalkozó elfogadott ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke – a munka költségét részletes kalkulációval kell alátámasztani. A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, így a mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni, illetve bizonylatolni.

8.

A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

8.1

Felek a teljesítés helyeként Varbó közigazgatási területén, a belterületi vízrendezésre vonatkozó 275-10./2012. számú vízjogi létesítési engedélyben foglalt, a tervezés által határolt, mintegy 72 ha munkaterületet határozzák meg.

8.2

A teljesítés határidejét a felek az alábbiak szerint határozzák meg: A vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkáját legkésőbb [2013]. év [június] hónap [30]. napjáig (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően), a teljes körű műszaki átadás-átvétel időpontját is beleértve befejezni. A részhatáridőket a részszámlákhoz tartozó műszaki készültségi fok teljesítési időpontjai képezik, amelyet a jelen szerződés [**] számú mellékletéhez csatolt műszakipénzügyi ütemterv tartalmaz az alábbiak szerint: a. sz. Részhatáridő [**]% készültségi fok: [**] b. sz. Részhatáridő [**]% készültségi fok: [**] c. sz. Részhatáridő [**]% készültségi fok: [**]

8.3 Vállalkozó a véghatáridő vonatkozásában jogosult a határidő előtt való teljesítésre, a Megrendelő pedig ilyen esetben köteles a teljesítés átvételére, és Vállalkozói díj ennek megfelelő határidőben való megfizetésére. 90 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


9.

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.1

A műszaki átadás-átvételi eljárást meg kell előznie egy előzetes bejárásnak, melynek keretében – a Vállalkozó képviselőjének értesítése alapján – a műszaki ellenőr az értesítésben megjelölt időpontban köteles a munkaterületen megjelenni, és a szolgáltatást a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni abból a szempontból, hogy az átvételre - az akkori állapotban - alkalmasnak tekinthetőe. A Vállalkozó az előzetes bejárás időpontjáról legalább 7 (hét) nappal korábban köteles értesíteni a műszaki ellenőrt.

9.2

A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásról az átadásátvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 15 (tizenöt) nappal készre-jelentésével értesíti a műszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.

9.3

Ha a műszaki ellenőr az előzetes bejárás során megállapítja, hogy a munkák befejeződtek, illetve, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes és a szerződéses kellékeknek, erről azzal értesíti a Megrendelőt és a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatásának a Vállalkozó által jelzett időpontban nincs akadálya. Ellenkező esetben, az Építési Naplóban, vagy az ahhoz csatolt hiánypótlási jegyzékben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a szolgáltatás átvételre alkalmassá tételéhez a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Vállalkozónak még el kell végeznie.

9.4

A Vállalkozónak a hiánypótlási jegyzékre a képviselője útján nyilatkoznia kell, hogy a műszaki ellenőr által meghatározott munkákat kifogásolja-e. Amennyiben a hiánypótlási jegyzékkel kapcsolatban kifogása nem merül fel, a javításokat és hiánypótlásokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig köteles elvégezni. A javítások, és hiánypótlások teljesítése során a Szerződő Feleknek fokozottan együtt kell működniük. Amennyiben a Vállalkozó a műszaki ellenőr által jelzett hibákat, hiányosságokat vitatja, állítva, hogy a szolgáltatás a szerződésszerű teljesítés felajánlására alkalmas, a Szerződő Feleknek mindent el kell követniük ahhoz, hogy álláspontjaik egymáshoz közeledjenek, és a véleményeltérés a műszaki átadás-átvétel időpontjára feloldódjék.

9.5

A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó által megjelölt időpontra a hiánypótlási jegyzék teljesítésétől függetlenül - köteles kitűzni, és az eljárást megkezdeni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követő 15 (tizenöt) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben - legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül - nem fejezi be, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A Megrendelő a szolgáltatást a műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálja meg. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Megrendelő kötelezettsége, míg a



kötelező előzetes hatósági hozzájárulások beszerzése, és a Megrendelő részére való átadása a Vállalkozó kötelezettsége. 9.6

A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy (i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt Megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült; (ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai, és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására; (iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, használatáról a Megrendelőt, vagy az általa megjelölt személyeket megfelelően kioktatta; (iv) az Átvételt megelőző üzempróbák sikeresen befejeződtek, valamint (v)

Vállalkozónak megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, áruk, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

9.7

A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek 3 (három) példányban kell készülnie és tartalmaznia kell legalább: (i) a Vállalkozó teljesítésének hiány- és hibamentességét; vagy (ii) a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását és értékét; (iii) a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az a Megrendelő megállapításait elfogadjae, ha nem, ennek indokait; (iv) ha a Megrendelő a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal átveszi, azok kijavításának, pótlásának határidejét; (v) az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak ill. kötelezettek nyilatkozatait. (vi) egyéb, jogszabály által előírt nyilatkozatot és adatot; (vii) a résztvevők aláírását.

9.8

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 3 (három) példány Átadási Dokumentációt. Az Átadási Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven: (i) az Építtetőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, (ii)) a megvalósítási dokumentáció 3 példányban,, (iii) a jótállási dokumentumokat, (iv) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, (v) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 92 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


(vi) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, (vii) műbizonylatok, minden termék szavatossági minősítő irat, ennek hiányában az alkalmazási engedélye; (viii) minőségbiztosítási jegyzőkönyv; (ix) minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek; (x) tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, minden szakágban; (xi) próbaüzemi jegyzőkönyvek szakáganként; (xii) felelős műszaki vezetők, szakhatóságok nyilatkozatait (xiii) egyéb, jogszabályban meghatározott dokumentumokat 9.9

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet el kell látni teljesítésigazolási záradékkal, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díj (vagy annak részszámlákkal ki nem egyenlített része) követelésére, valamint a végszámla benyújtására. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására született egyezségre is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi eljárás lezártnak és sikeresnek, míg e nélkül az eljárás meghiúsultnak tekintendő.

9.10 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben foglalt határidőn belül befejeződik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 (harminc) napnál hosszabb nem lehet. A vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve az azokkal kapcsolatos felelősségét.

10.

TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

10.1 A Vállalkozó köteles az ajánlatában meghatározott formában teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére legkésőbb a jelen szerződés megkötésének napján. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő utolsó napját követő 30. (harmincadik) napig érvényben kell maradni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8.2. pont szerinti befejezési határidő valamilyen oknál fogva a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján módosul, úgy a biztosíték lejárati időtartamát az új határidőnek megfelelően kötelesek módosítani, a szerződés módosítás aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg. A teljesítési biztosíték mértékét a Felek jelen szerződés 5.1. pontja szerinti nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben, azaz [*] Forintban határozzák meg. A teljesítési biztosíték nyújtásának módja a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatával egyezően: (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően) 93 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


10.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a 8.2. pontban meghatározott teljesítési véghatáridőhöz képest késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára azonos összegű, az ajánlatából, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseiből következő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési biztosítéknak fedezetet kell nyújtania az esetleges késedelmi kötbér teljes összegének - a Vállalkozó esetleges tiltakozása ellenére, attól függetlenül történő – lehívására. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő jogosult ezen biztosítékból lehívni a Vállalkozó bármilyen kifogásától, ellenvetésétől függetlenül, a késedelem objektív ténye, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel határidőben történő elmaradása esetén, amennyiben a késedelem valószínűsíthetően a Vállalkozónak felróható. A kötbér mértékét a Felek naponta nettó vállalkozási díj [*] %-ának megfelelő összegben, azaz naponta [*] Ft, azaz [*] Forintban (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően) határozzák meg. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. 10.3 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a 8.2. pontban meghatározott teljesítési részhatáridőkhöz képest késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára azonos összegű, az ajánlatából, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseiből következő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles az adott részszámlához tartozó készültségi fok elmaradása miatt, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési biztosítéknak fedezetet kell nyújtania a részhatáridőkhöz képest késedelmesen teljesített munkarész miatt felszámított késedelmi kötbér teljes összegének - a Vállalkozó esetleges tiltakozása ellenére, attól függetlenül történő – lehívására. A kötbér mértékét a Felek naponta az adott részszámlához rendelt nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegben, azaz naponta I. részszámla esetében [*] Ft, azaz [*] II. részszámla esetében [*] Ft, azaz [*] III. részszámla esetében [*] Ft, azaz [*] Forintban (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően) határozzák meg. A kötbér 30 napra eső maximális összege az adott részszámlához rendelt nettó vállalkozási díj 15%-a. 10.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállást (teljes körű helyreállítási garanciát) nyújtani. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a teljesítési határidő utolsó napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét pedig [*], azaz [*] hónapban (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően) határozzák meg. 94 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


10.5 Vállalkozó a Megrendelő részére jóteljesítési biztosítékot (teljes körű helyreállítási garanciát) köteles nyújtani a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól, illetve – ha ez korábbi – a műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv aláírásától a jótállási időszak végét követő 30. napig. A jóteljesítési biztosíték mértékét a Felek jelen szerződés 5.1. pontja szerinti nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegben, azaz [*] Forintban (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően) határozzák meg. A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatával egyezően: (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően) 10.6 A Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig legalább a vállalkozási szerződés értékét elérő értékű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére átadni, mely jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. 10.7 A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles az igénybevett előleg összegével azonos mértékű biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. A biztosítéknak a teljesítési határidő utolsó napjáig érvényesnek kell lenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8.2. pont szerinti befejezési határidő valamilyen oknál fogva a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján módosul, úgy a biztosíték lejárati időtartamát az új határidőnek megfelelően kötelesek módosítani, a szerződés módosítás aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg. A biztosíték nyújtásának módja: (A Vállalkozó ajánlatának megfelelően)

11.

JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

11.1 Vállalkozó jótáll és szavatol azért, hogy a teljesítése megfelel az engedélyezési tervdokumentációban és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak és a szakmai előírásoknak, valamint jelen szerződés kikötéseinek. Ennek keretében szavatolja.

(i) az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését; (ii) a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását; (iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerződéses műszaki tartalomban meghatározott követelmény, paraméter és műszaki adat elérését. 11.2 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségeinek a 9. pontban részletezett teljesítésigazolási záradék kiadásától számított [*] hónapig jótállás keretében köteles eleget tenni. 11.3 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért, szerkezetekért, berendezésekért a 11.2 pontban foglalt időponttól 24 (huszonnégy) 95 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


hónap időtartamban áll fenn, kivéve ha jogszabály hosszabb időtartamot ír elő, mely utóbbi esetben a kellékszavatosság időtartama a jogszabályban (kötelező alkalmassági idő) megállapított kötelező időtartamnak megfelelően módosul. 11.4 A jótállás és szavatosság a Vállalkozót mind a felhasznált anyagok, szerkezetek, berendezések, mind az elvégzett munka tekintetében terheli. A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerű használat következményei, illetve amelyekről bebizonyosodik, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Megrendelő köteles a szabványokban, műszaki előírásokban, karbantartási utasításokban rögzített előírásokat betartani. 11.5 A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibát, azt követően pedig a szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hiba kijavítását a Vállalkozó az erről szóló Megrendelői bejelentés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezni. A kisebb jelentőségű hibák esetén Megrendelő köteles ezeket a hibákat együtt kezelni, és azokat az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése során bejelenteni a Vállalkozó felé. 11.6 Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket nem kezdi meg a 11.5 pontban foglalt határidőben, vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó terhére kiküszöbölni, ennek keretében a hiba elhárításával mást megbízni és annak költségeit a Vállalkozóval szemben a jótállási garancia összegéből érvényesíteni, vagy – döntése szerint – a Vállalkozóval közvetlenül megfizettetni. 11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény vagy fax, e-mail formájában. A bejelentés kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát, valamint – ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége merül fel – a kijavítás módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot. 11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételt követőn egy éven belül - a Ptk. 405. § (5) bekezdése szerinti - utófelülvizsgálati eljárás tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót a Vállalkozónak az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utó-felülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani saját költségén. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában vállalt jótállási idő leteltét követően – ismételt utó-felülvizsgálati eljárást 96 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


tartanak. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utó-felülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani saját költségén.

12.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1 Felek között a vállalkozási jogviszony határozott időre jön létre, a szerződés az aláírással lép hatályba, és a jótállási és szavatossági idő leteltéig tart. 12.2 A Szerződés rendkívüli felmondása a Megrendelő részéről: A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Vállalkozóhoz intézett és a felmondás okait felsoroló nyilatkozattal azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani a jelen Szerződést vagy annak egy részét az alábbi esetekben: (i) a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges; (ii) a Vállalkozó a 8.2 pont szerinti teljesítési határidőt érintő 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén; (iii) ha a Vállalkozóval szemben csődeljárás indult, vagy fizetésképtelenné vált; (iv) ha a Vállalkozóval szemben jogerősen elrendelték a felszámolási eljárást, vagy elhatározta végelszámolását. (v) ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. (vi) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. (vii) a jelen szerződésben meghatározott egyéb ok (viii) a Vállalkozó a Teljesítési, Jótállási Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének határidőben és/vagy tartalmában nem tesz eleget. A fenti (iii)-(vi) pontok szerinti események bekövetkeztéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé. 12.3 A Szerződés rendkívüli felmondása a Vállalkozó részéről:



A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Megrendelőhöz intézett, a felmondás okait felsoroló írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani a jelen Szerződést, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges.

13.

KIMENTŐ OK (VIS MAIOR) A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, illetve a jelen Szerződés vagy azon belül bármely tevékenység megszüntetésére nem teljesítés miatt, ha és amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy a szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye. Vis maior-nak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó működési körén, ellenőrzésén, nem volt előre látható, és nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, vagy gondatlanságára. Az ilyen események felölelik a következőket: háborúk, sztrájkok, tüzek, árvizek, járványok, karantén korlátozások és szállítási embargók, de nem korlátozódnak ezekre.

14.

MINŐSÉG 14.1 A Vállalkozó a Magyar Szabvány szerint I. osztályú (MSZ-) minőségben vállal és végez munkát, az alábbi minőségi követelmény (MSZ) szerint: Amennyiben nincs szabvány vagy más műszaki előírás a munka minőségi átvételére, úgy arra Vállalkozó a szerződéskötéskor javaslatot ad.

15.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, amelyek már az átadást megelőzően, vagy azt követően az átadó fél akaratából köztudomásúvá váltak, illetve kerültek nyilvánosságra, valamint amelyek más nyilvános forrásból hozzáférhetőek.



16.

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

16.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. 16.2 Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, és a megrendelő által munkavégzés során közölt igényeket, elvárásokat és azok módosításait kötelezően figyelembe venni. 16.3 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek együttműködni, hogy ezáltal mindkét fél számára lehetővé váljék a Szerződés által reá ruházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése. 16.4 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne. A Megrendelő azonban mentesíti a Vállalkozót minden olyan kötelezettség alól, amely esetlegesen abból ered, hogy a létesítmény tervezője - a megvalósításhoz szükséges, és a Vállalkozó által továbbtervezés során elkészítendő tervek után - szerzői jogdíjat, vagy ezen a jogcímen alapuló bármely igényt kíván érvényesíteni. 16.5 A Vállalkozó személyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni. 16.6 Felek értesítési címei a jelen szerződés aláírásakor az alábbiak, amely értesítési címeket mindkét fél jogosult a másik fél megfelelő értesítésével módosítani: Megrendelő részéről: Név: Üveges Géza polgármester Cím: 3778 Varbó, Hősök tere 1. Telefon: +36(48)/521-008 Telefax: +36(48)/521-009 E-mai: [email protected] Vállalkozó részéről: Név: [*] Cím: [*] Telefon: [*] Telefax: [*] E-mail: [*]



16.7 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy közlés csak írásban, a fenti illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeményként, faxon vagy elektronikus levelezés útján érvényes. 16.8 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintendő az első és a második kézbesítéstől a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00 között kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi kézbesítések igazolására a küldő fax illetőleg számítógép által kiállított igazolás szolgál. 16.9 Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrzi. A jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok műszaki ellenőre: Név: [*] Cím: [*] Telefon: [*] Telefax: [*] E-mail: [*] Kamarai névjegyzékszám: [*]

A műszaki ellenőr a Megrendelő megbízottjaként – a Megrendelő jogkörét nem korlátozva – jogosult a megrendelői ellenőrzési és utasításadási jogkört gyakorolni. A műszaki ellenőr nem jogosult a Megrendelő nyilatkozatával ellentétes döntést hozni, vagy a jelen szerződést módosítani. A műszaki ellenőr azon utasítása vagy jóváhagyása, amelyet a Megrendelő írásos ellenez, érvénytelen.

16.10 A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről a munka felelős vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős műszaki vezető gondoskodik az Építési Napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való őrzéséről. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok felelős műszaki vezetője: Név: Cím: Telefon: Telefax: E-mail: Kamarai névjegyzékszám:

17.

[*] [*] [*] [*] [*] [*]

JOGVITÁK RENDEZÉSE A Megrendelő és a Vállalkozó kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között, tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljárásuk 15 napon belül nem 100 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 3778 VARBÓ, HŐSÖK TERE 1.


járna sikerrel, úgy a vitát bármely fél jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes bírósági fórum igénybe vételével jogi útra terelni.

18.

A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

18.1 A jelen Szerződés csak a Kbt. 132. § előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható. 18.2 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 18.3 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. 18.4 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg. 18.5 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá. 18.6 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez: 1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció 2. számú melléklet: Kivitelezési és Számlázási Ütemterv 3. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés 1. számújegyzék

A munkaszervezet felépítésének terve

Varbó, 2012. [*]

……………………………………………….. ………………………………………………. Megrendelő Vállalkozó Varbó Község Önkormányzata Képviseli: Üveges Géza polgármester és ………………………………..jegyző

[*] Képviseli: [*]



1. számú melléklet

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A jelen Mellékletben szereplő dokumentumok – melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez – együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A dokumentumok tartalma közötti esetleges eltérések és/vagy ellentmondások esetén az értelmezésre a jelen Mellékletben szereplő dokumentumok sorrendje az irányadó. A Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő dokumentumok: (i) építési és tervdokumentáció, a kiviteli tervdokumentáció (ii) tervezői költségvetés; (iii) közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció; (iv) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata



2. számú melléklet KIVITELEZÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj részleteket a következők szerint fizetni Vállalkozó részére.

Számla

Műszaki tartalom

A számla értéke (%)

A számla összege (nettó Ft)

1. részszámla 2. részszámla 3. részszámla Végszámla

[*] Benyújtására hiánymentes és üzembe helyezhető állapotban történő teljesítés után a műszaki átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv birtokában van lehetőség.


3. számú melléklet

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

1.

Alulírott Üveges Géza polgármester és YYYYYYYY jegyző Varbó Község Önkormányzata (székhelye: 3778 Varbó, Hősök tere 1.), mint Megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő”) képviseletében ezennel igazolom, hogy a [*] (székhelye: [*], képviseli: [*]), mint Vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”) a Megrendelő és a Vállalkozó között [*]-én „Varbó község belterületi vízrendezése.” tárgyában létrejött Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban „Vállalkozási Szerződés”) alapján a [*], kivitelezési ütemhez kapcsolódó alábbi feladatait szerződésszerűen teljesítette.

2.

A teljesítés műszaki tartalma: [*]

3.

A fentiekre tekintettel Vállalkozó a 2012. [*]-én kelt Vállalkozási Szerződés 6. pontjában és annak alpontjaiban rögzítetteknek megfelelően a mai nappal [*] HUF + ÁFA, azaz [*] HUF + ÁFA összegről számlát kibocsátani jogosult, melyet a Megrendelő a Vállalkozó által megadott bankszámlára történő átutalással teljesít.

4.

Jelen Teljesítés Igazolás a benyújtott számla kötelező mellékletét képezi.

Varbó, 2012. [*]

……………………………………………….. ………………………………………………. Megrendelő Vállalkozó Varbó Község Önkormányzata Képviseli: Üveges Géza polgármester és ………………………………..jegyző

[*] Képviseli: [*]

……………………………………………….. Műszaki ellenőr Kamarai névjegyzékszám: [*]

71


4. számú melléklet Felelősségbiztosítási szerződés



1. számú jegyzék

A munkaszervezet felépítésének terve

A jelen jegyzékben az Ajánlattevőnek be kell adnia a projektszervezet felépítésének a tervét, amely világosan megadja a résztvevő felek (Megrendelő, Vállalkozó, Alvállalkozók, Konzorciumi Tagok – ha van -) kapcsolat rendszerét.



3 – 5 KÖTET

3. KÖTET: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 1. Tervezői nyilatkozat 2. Műszaki leírás 4. KÖTET AJÁNLATI ÁR BONTÁSA 5. KÖTET TENDER TERVDOKUMENTÁCIÓ

A 3-5 KÖTETEK E KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZEI, MELYEKET KÜLÖN-KÜLÖN KÖTETKÉNT CSATOLUNK.


KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents