Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 3 ( velikost 12,90 m2 ) s účelem užívání kancelář. Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor na dobu neurčitou za nájemné 15 480 Kč ročně, tj. 3870 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako kancelář. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2013.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 5019 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5019 uzavřený mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno, jako dodavatel a Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, zastoupeno Vladanem Krásným – starosta Městské části Brno - Starý Lískovec, jako vlastník nemovitosti a Mateřská škola, Brno,ulice Kosmonautů 2, 625 00 Brno jako odběratel. Předmětem uvedeného dodatku je změna dlouhodobého srážkového úhrnu a ročního množství odváděných srážkových vod. Dodatek č. 1 zkontroloval právník úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Ukládá OSBB předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě 5019 k podpisu do 19.4.2013
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 400 13 00021, PRESL, s.r.o. Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 13 00021, uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost PRESL, s.r.o., stavební práce, Komárovská 3, 617 00 Brno,na straně zhotovitele, kde předmětem dodatku je navýšení ceny opravy bytu o 37 440,90 Kč bez DPH na konečnou cenu 208 554,90 Kč bez DPH. Navýšení ceny spočívá v doplnění opravy bytu o výměnu el. zásuvkového okruhu. Dodatek č. 1 byl zpracován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 13 00021 smluvním stranám k podpisu v termínu do 10.4.2013. 4. Rozpočtové opatření č. 8 – dotace zájmovým organizacím Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu jednání.
5. Skončení nájmu – manž. Klocovi a další pronájem – Petr Kloc – část pozemku garážového dvora p.č. 2395/21 k.ú. Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu pozemku p. č. 2395/21 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 30. 4. 2013. Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/20) pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2395/21 k. ú. Starý Lískovec, od 1. 5. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48.
6. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2012 Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky za rok 2012 ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 2. Bere na vědomí přehled hospodaření základních a mateřských škol v Brně – Starém Lískovci za rok 2012. Ukládá OSP informovat o tomto usnesení ředitele jednotlivých příspěvkových organizací.
7. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012 Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle přiloženého návrhu jednotlivých ředitelů škol, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání. Pouze v případě ZŠ Bosonožská 9 neschvaluje přesun zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a schvaluje celou částku ve výši 286 862,77 Kč přesunout do rezervního fondu. Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO.
8. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2013 zájmovým organizacím Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 300 13 00037 – 099 300 13 00044: ParaCentrum FENIX TJ Sokol Starý Lískovec Orel Jednota Starý Lískovec Junák – Svaz skautů a skautek ČR Římskokatolická Farnost Starý Lískovec SDH – Starý Lískovec SDH Starý Lískovec – SPORT VSK Univerzita Brno
5 000,- Kč 15 000,-Kč 45 000,-Kč 30 000,- Kč 30 000,-Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 5 000,-Kč
které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 8.4.2013 a OSP k rozeslání těchto smluv a informování žadatelů. Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 9. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli Ager, spol. s r.o., dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3. a 6.3.f) smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052, uložení smluvní pokuty za 3/2013 ve výši 1,2% za neprovedení služeb ve sjednaných lhůtách tj. 2 214,34 Kč bez DPH, 0,5% za neprovedení služeb ve sjednané kvalitě tj. 922, 64 Kč bez DPH, poměrné částky jednoho dne z celkové měsíční paušální částky za vady díla, neprovedení díla a neplnění lhůt tj. 1 den za 5 952,52 Kč bez DPH, 9 089,50 Kč bez DPH,
zhotoviteli zimní údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČO 60722126. Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 15. 4. 2013.
10. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli Ager, spol. s r.o., dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00129 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3.b) smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00129, uložení smluvní pokuty za 3/2013 ve výši poměrné částky jednoho dne z celkové měsíční paušální částky za vady díla, neprovedení díla a neplnění lhůt tj. 1 den za 3 592,76 Kč bez DPH, zhotoviteli zimní údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČO 60722126. Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 15. 4. 2013.
11. Vyklizení bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 28 o velikosti 3+1 na ul. Dunajská 43 v Brně. Ukládá OVV podat žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.
12. Schválení spolufinancování projektů realizace energetických úspor v letech 2013 – 2014 ve výši 4 076 000 Kč, zateplení ZŠ Labská Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se spolufinancováním projektů realizace energetických úspor v letech 2013-2014 ve výši 4 076 000Kč, zateplení ZŠ Labská. Doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit se spolufinancováním projektů realizace energetických úspor v letech 2013-2014 ve výši 4 076 000Kč, zateplení ZŠ Labská.
13. Rozpočtové opatření č. 9 – oprava oplocení v objektu MŠ, přesun v rámci investičních výdajů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu jednání.
14. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava oplocení MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Josef Juráček, Jemelkova 708/38, 625 00 Brno, IČO: 475 80 700 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava oplocení MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“. Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky.
15. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace na vzduchotechniku bazénové haly ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 247 72 631 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na vzduchotechniku bazénové haly ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“. Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ.
16. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava oplocení MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00046 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava oplocení MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem Josefem Juráčkem se sídlem Jemelkova 38, 625 00 Brno, IČO: 475 80 700, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání.
17. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00045 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou KP stavby s.r.o. zastoupenou Petrem Kratochvílem, jednatelem společnosti se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, IČO: 255 94 516. Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání.
