GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlattételi dokumentáció

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások” TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ (K.É.-29595 /2009.)

Gölle 2010. január 27. Gölle Községi Önkormányzat

„Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások”– közbeszerzési eljárás

1


TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ............................................................................................... 3 2. AZ ELJÁRÁS SZABÁLYAI ..................................................................................................... 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések ............................... 4 Az ajánlatok benyújtása ......................................................................................................... 4 Kiegészítő tájékoztatás .......................................................................................................... 6 Ajánlatok felbontása ............................................................................................................... 7 Az ajánlatok értékelése .......................................................................................................... 7 Az eredményhirdetés .............................................................................................................. 8 A szerződéskötés ..................................................................................................................... 9 További információk, nyilatkozatok……………………………………………..10

M E L L É K L E T .........................................................................................................................11 1. SZ. MELLÉKLET-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS ……………………………………..11 2. SZ. MELLÉKLET ...................................................................................................................18 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS.................HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

I R A T JEGYZÉK ..........................................................................................................................33 1. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................36 FEDŐLAP .........................................................................................................................................36 2. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................37 FELOLVASÓLAP...........................................................................................................................37 3. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................39 TARTALOMJEGYZÉK ................................................................................................................39 4. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................40 5. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................41 6. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................43 7. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................46 8. SZ. DOKUMENTUM ...............................................................................................................47 9. SZ. DOKUMENTUM ……………………………………………………………….49 10. SZ. DOKUMENTUM .............................................................................................................50 11. SZ. DOKUMENTUM .............................................................................................................51 EGYÉB CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK…………………………………………… 52 KBT. 72 § SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS……………………………………………...53 MŰSZAKI TARTALOM...............................................................................................................55

Gölle Községi Önkormányzat


2


1. Vezetői összefoglaló A Gölle Községi Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) a közpénzek észszerű felhasználása érdekében a legmagasabb színvonalú és minőségű, azonban legköltséghatékonyabb árukat, kivitelezőket és szolgáltatásokat kívánja beszerezni minden területen, így a „Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások” esetében is. Ennek érdekében „Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások” tárgyában nemzeti értékhatár szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben (K.É.- 29595/2009.). A közzétett ajánlattételi felhívás jelen dokumentációval együtt határozza meg a közbeszerzési eljárás menetét és feltételeit. Azokra a kérdésekre, melyekre sem a felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmaz rendelkezést, a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak. Jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás alapján Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint jelen dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő ajánlatok benyújtására. Reméljük, hogy az alábbiakban következők segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket/az Önök cégét az elkövetkező években szerződéses partnereink körében tudhatjuk. Üdvözlettel: Kovács Ernő polgármester



3


2. Az eljárás szabályai 2.1.

A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések

Ajánlatkérő:

Gölle Községi Önkormányzat (kapcsolattartó: Kovács Ernő) 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Tel: +36 82/374 016 Fax +36 82/374 104

Ajánlattételi felhívás:

A Közbeszerzési Értesítőben K.É.- 29595/2009. azonosító alatt megjelent jelen közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Ajánlattételi dokumentáció:

A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció

Ajánlat:

Az ajánlattevő által benyújtandó írásbeli ajánlat

Ajánlattevő:

A Kbt. 4. § 1.) pontja szerinti ajánlattevő

Kbt:

2003. évi CXXIX. törvény

Közreműködő szervezet

Medicatus-Ius Bt. 7400 Kaposvár, Harsányi J. u. 1/b. 20/9505559

2.2.

Az ajánlatok benyújtása

2.2.1. Az ajánlatokat három (egy eredeti és két másolati) példányban, roncsolás nélkül nem bontható kötésben (pl. hőkötés, vagy átlyukasztva, szalaggal átfűzve, majd a szalagot leragasztva) minden írott oldalon oldalszámozással és az ajánlatot aláíró személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani az alábbi címre és határidőig: Gölle Községi Önkormányzat 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: 2010. február 22. 10.00 Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés, illetve ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma és formája az irányadó. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő címzéssel kell ellátni: „Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások”; az ajánlattételi határidő lejárta – 2010.02.22. 10.00 - előtt tilos felbontani!”



4


Személyes benyújtás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőleg munkanapokon 9-13 óra között adják le (határidő utolsó napján természetesen 10.00-ig)! A postai, vagy futárpostai megküldésből eredő kockázatokat Ajánlatkérő elhárítja. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott határidőig sérülésmentesen beérkezzen. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. Amennyiben az ajánlattételi és az ajánlattételi dokumentáció között ellentmondás mutatkozik, úgy abban az esetben az ajánlattételi felhívás tartalma az irányadó. Az 1. számozott oldal – mint az ajánlat fedőlapjának – kötelező tartalma az ajánlat tárgyának megjelölése és az ajánlattevőre vonatkozó adatok az alábbiak szerint:  Eredeti vagy másolati példány  Az ajánlat tárgya  Az ajánlattevő neve  Az ajánlattevő székhelye  Az ajánlattevő levelezési címe  Telefonszám, telefaxszám, e-mail cím  Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése  Számlaszám  Adószám  Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám  Vezető neve  Az eljárásban jogosult képviselőjének neve  Cégszerű aláírás A 2. számozott oldal kötelező tartalma a felolvasólap, amely tartalmazza azon számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapot cégszerűen alá kell írni. A felolvasó lapo(ka)t a tartalomjegyzék követi, amelyen az oldalszámokat is fel kell tüntetni. A tartalomjegyzék és az ajánlat kötelező sorrendje: a. Fedőlap; b. Felolvasólap; c. Tartalomjegyzék; d. Ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozata(i); e. Ajánlattevő alvállalkozókra, erőforrást biztosító szervezetekre vonatkozó nyilatkozatai [Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai, Kbt. 71. § (3) bekezdés, Kbt. 4. §. 3/D, 3/E]; f. Kizáró okok hiányának igazolása; g. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása; h. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása; i. Részletes, tételes költségvetés j. Egyéb, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban előírt dokumentumok, nyilatkozatok. 2.2.2. Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: Gölle Községi Önkormányzat


5


P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozata a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évre vonatkozóan. P/2. Csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a pénzforgalmi szolgáltatója által kiadott eredeti vagy hiteles másolati igazolást a számláján (alszámláján) rendelkezésre álló pénzeszközről, vagy csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű kötelező érvényű pénzforgalmi szolgáltatói hitelígérvényt az összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 2.2.3. Ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: M/1. az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb: 1. rész esetében:magasépítési-, 2. rész esetében:játszótér-, 3. rész esetében: homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkáinak bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint igazolva. M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlati idejük ismertetését, az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát. M/3. a Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., 2009. év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. M/4. csatolja a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kimutatását (darabszám, műszak paraméter megjelölésével). 2.2.4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség – a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül – ajánlattevőt terheli. Az ajánlattételi dokumentáció – jelen dokumentum – megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható. Ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárja (az ilyen tartalmú ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti). 2.3.

Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal (kérjük a postai úton vagy faxon megküldött kérdéseket egyúttal e-mail útján is küldjék meg Ajánlattevők). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal Gölle Községi Önkormányzat


6


adja meg. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja határidőben (ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal) megadni, ebben az esetben valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesítünk. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő úgy adja meg, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg megküldi. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. A kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhetik ajánlattevők: Gölle Községi Önkormányzat 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Tel: +36 82/374 016 Fax +36 82/374 104 E-mail: [email protected] A gyors válasz érdekében kérjük, hogy ajánlattevő minden kérdést e-mailen is küldjön meg! 2.4.

Ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és határideje: Gölle Községi Önkormányzat 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: 2009. február 22. 10.00 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa meghívott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. A jelenlévők kötelesek a jelenléti ívet aláírni, melyben feltüntetésre kerül minden jelenlévő neve és ottlétének jogcíme. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 2.5.

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek, mint a Bíráló Bizottság tagjai elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. -

Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.



7


-

Felvilágosítás és indoklás kérése:  Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását;  Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti.  Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti.

-

Az ajánlat érvénytelen, ha  azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre;  az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);  az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;  az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;  egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;  kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (4) bekezdése];  lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése].  az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.

2.6.

Az eredményhirdetés

Az eredményhirdetés várható időpontja és helye: Gölle Községi Önkormányzat 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: 2010. március 4. 10.00 Gölle Községi Önkormányzat


8


Az eredményhirdetés során az ajánlatkérő ismerteti az összegezésben foglalt adatokat (Kbt. 93. § (2) bek.). Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek átadja, a távollevő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul faxon vagy elektronikus- és postai úton megküldi. Eredménytelen az eljárás, ha  nem nyújtottak be ajánlatot;  kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;  egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;  az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja;  valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;  a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;  a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától. 2.7.

A szerződéskötés

A szerződéskötés helye és várható időpontja: Gölle Községi Önkormányzat 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Ideje: 2010. március 25. 10.00 Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg az építési szerződést. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel köti meg a szerződést, feltéve, hogy a második legkedvezőbb ajánlattevőt meghatározta. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételével, illetőleg ha a szerződéskötés később történik, azzal zárul le. Az ajánlatkérő és a) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) vagy b) az olyan gazdálkodó szervezet között, amely felett a nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a nyertes ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol, a közbeszerzési szerződés megkötését követően öt éven belül megkötött, a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű szerződéseket, valamint minden egyéb szerződést is közzé kell tenni.



9


Ennek érdekében Ajánlatkérő előírja Ajánlattevők részére, hogy ajánlatukban nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy: - Ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást; - Ajánlattevő felett mely gazdálkodó szervezet gyakorol a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást. A jelen Ajánlattételi Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 2.8. További információk, nyilatkozatok: Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Az ajánlattételi dokumentáció – jelen dokumentum – megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell ajánlatába csatolnia, hogy harmadik (illetéktelen) személynek nem tette hozzáférhetővé a dokumentációt, illetve másra nem ruházta át, nem publikálta azt, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez szükséges mértékben használta fel a dokumentációt. Üzleti titok: Üzleti titoknak minősül a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. Kbt. 73. §-nak megfelelően kérjük ajánlattevőt, elkülönítetten, külön mellékletben tüntesse fel, hogy ajánlatának – adott esetben – mely része minősül üzleti titoknak. Összeférhetetlenség fenn nem állása Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt. 10. §-a tartalmazza. Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok.


„Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 10 intézményi felújítások”– közbeszerzési eljárás


1. SZ. MELLÉKLET ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy ajánlatához köteles csatolni jelen közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó építési szerződés tervezetét. Melyet kötöttek egyrészről Gölle Községi Önkormányzat (székhely: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b. képviseli: Kovács Ernő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről pedig a ……………………… (székhely: ……………………….., cégjegyzékszám: Cg………………., adószám: ………….., számlaszám: …………………….., képviseli: ………………………), mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint. A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szerinti nemzeti eljárási rendű általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások” elnevezésű projekt megvalósítására irányuló építési beruházás megrendelése céljából. A megrendelő az eljárás eredményeként az …. rész tekintetében a vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik. 1.

A szerződés tárgya és műszaki tartalma

1.1. A megrendelő vállalkozásba adja, a vállalkozó elvállalja a „Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások” elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában megjelölt ….. rész szerinti ……………………….. - építési munkák kivitelezését az ajánlattételi felhívásában és ajánlattételi dokumentációban foglalt műszaki tartalommal és feltételekkel. 1.2. A szerződés részletes, teljes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki leírás, az ajánlattételi dokumentációban szereplő árazatlan költségvetési kiírás, kiviteli tervdokumentáció, valamint a vállalkozó által benyújtott részletes költségvetés tartalmazza, mely dokumentumokat a felek mellékletként e szerződéshez csatolják. 1.3. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elvégezni a szerződés alapját képező dokumentációban szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munkákat (többletmunka), továbbá külön díjazás ellenében azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelnek, de amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható (pótmunka). 1.4. A vállalkozó kijelenti, hogy az. 1.2. pontban hivatkozott dokumentumokat megvizsgálta, azokat teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja. A vállalkozói díj mindazon Gölle Községi Önkormányzat


11


tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmény rendeltetésszerű használatához. 2.

A vállalkozói díj 2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja ……………….-Ft. + ÁFA, összesen bruttó …………...-Ft.-, azaz ……………………. forint, az 1.2. pontban hivatkozott tételes költségvetésen alapuló vállalkozói átalánydíj.

2.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő külön díjazásért a vállalkozótól pótmunkát rendelhet meg, amely pótmunkát a vállalkozó köteles elvégezni. 2.3. A vállalkozó pótmunkát csak a megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet. A pótmunka vállalkozói díját a felek a szerződés mellékletét képező tételes költségvetésben szereplő díjtételek alkalmazásával állapítják meg. 2.4. Amennyiben a megrendelő által elrendelt pótmunka anyag- és díj tételei a szerződés mellékletében szereplő tételes költségvetésben nem szerepelnek, akkor a vállalkozó a pótmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint az 1.2. pontban megjelölt tételes költségvetés elkészítésekor alkalmazott rezsióradíjat számolhatja el. A rezsióradíj mértéke: …………………. Ft. 2.5 A Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján Megrendelő kijelenti, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jelen nyilatkozatával hozzájárul az alábbi fizetési számlája vonatkozásában a Kbt. 305. § (4) bekezdésében meghatározott beszedési megbízás – számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által történő – teljesítésre. A fizetési számla száma: 67100310-10000616. 3.

A vállalkozó teljesítésének határideje

3.1. A megrendelő az építési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás V.7. pont 10. alpontjában hivatkozott támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására ennél később kerül sor, a támogatási szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban átadja. A vállalkozó – az építési napló megnyitásával egyidejűleg – köteles az itt meghatározott dokumentumokat és a munkaterületet átvenni. A munkák megkezdése után folyamatos munkavégzésre tart igényt az ajánlatkérő, ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 3.2. A szerződés teljesítésének határideje: …………………………



12


3.3. Amennyiben a fenti határidő a szerződő feleknek fel nem róható okból nem teljesíthető, a felek új határidőkben állapodnak meg a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával. 4. Pénzügyi feltételek 4.1.

A megrendelő a vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A vállalkozó részszámla benyújtására jogosult a jelen szerződéshez csatolt pénzügyi, műszaki ütemezésben foglaltaknak megfelelően. A megrendelő előleget nem fizet. Számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint történik. A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése is.

4.2. A vállalkozó hibájából adódó késedelmes tejesítés esetén a megrendelőt kötbér illeti meg, melynek összege vállalkozói díj 0,1 §-a naponta, de maximum a vállalkozási díj 4 %-a. 4.3. A meghiúsulási kötbér, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a bekerülési költség 3 %-a. 5.

A megrendelő kötelezettségei

5.1. A megrendelő megbízott – a műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó – képviselője a munkaterületen: Műszaki ellenőr: Név: …….. Telefon/fax: …….. E-mail: …….. 5.2. A megrendelő (megbízottja) a kivitelezés teljes időtartama alatt heti egy alkalommal (előre egyeztetett időpontban) köteles műszaki ellenőrzést végezni. A kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 5.3. A megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza. 6. A vállalkozó kötelezettségei 6.1. A vállalkozó a szerződésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. 6.2. A vállalkozó a véglegesen beépített, felhasznált anyagok, építési termékek, gépek származási, minőségi és megfelelőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a megrendelő megbízottjának beépítés, beszerelés előtt bemutatni és a műszaki átadás – átvételi



13


dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KVM együttes rendelet és a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet. 6.3. A vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására és az ezek eredményeit tartalmazó okiratokat haladéktalanul köteles írásban átadni a megrendelőnek (megbízottjának). 6.4. A vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének időszakára teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a kivitelezési munkában résztvevőkre; teljes körű építés- és szerelésbiztosítást kötni a felhasználásra kerülő anyagokra és eszközökre a teljes pótlási, illetve helyreállítási költségek mértékéig, továbbá felelősségbiztosítást kötni az általa harmadik személynek okozott károk biztosító általi megtérítésére. A biztosítási szerződések hatályát köteles a kivitelezés teljes időtartamára fenntartani. A megkötött biztosítás a jelen szerződés mellékletét képezi. 6.5. A vállalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles építési naplót vezetni és azt a teljesítés helyszínén tartani. A szerződő felek kötelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó. 6.6. Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve, beosztása: Név: …………………………………………… elérhetőség: …………………………………………. Név: ……………………………………. elérhetőség: ………………………………………. Műszaki ellenőr: ………………………………………. elérhetősége: ………………………………………. 6.7. A vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. Kijelenti, hogy a szerződés teljesítése céljából általa igénybe vett alvállalkozókkal kötendő szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. §. (1) – (3) bekezdése és a 306/A. §. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 6.8. A kivitelezés során a vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért. 6.9. Az építési munka során felhalmozódott bontási törmeléknek, építési és egyéb hulladéknak újrahasznosításra, újrafeldolgozásra, környezetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktározásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a vállalkozó kötelezettsége, melynek



14


teljesítését dokumentálni kell. A bontott újrahasznosítható anyagot az ajánlatkérőnek leltár mellett köteles az ajánlattevő átadni. 7. Jótállás, szavatosság 7.1. A vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az átadás-átvételtől számított …… hónapra jótállást vállal az ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában foglaltak szerint az általa beépített anyagokra és a teljes körű kivitelezésre. 7.2. A megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a vállalkozóval, a vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt. Amennyiben a létesítmény vagy annak egy része a jótállási kötelezettség aláeső hibák miatt nem üzemel, nem működik, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel időtartamával meghosszabbodik. 7.3. Az egyes épületszerkezetekre, és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő tervekre a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő az irányadó. 7.4. A vállalkozó a jótállási idő alatt felmerülő hibás teljesítés esetére a jótállási idő egészére a vállalkozói díj 3 §-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt. Ennek formája a vállalkozó választása szerint a teljesítés hiánymentes elfogadásával egyidejűleg a jótállási időre: a fenti összegnek megfelelő bankgarancia nyújtása, vagy ezen összegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetése, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény benyújtása. (Figyelem! Kérjük a megfelelő szöveget aláhúzni!) A jóteljesítési biztosíték fel nem használt összegét a megrendelő a jótállási idő lejártakor visszafizeti a vállalkozó részére, illetve bankgarancia nyújtása esetén az a jótállási idő végén megszűnik. 8.

Műszaki átadás-átvétel

8.1. Az eltakarásra kerülő munkák átadás-átvételére, ellenőrzésére felek a Ptk. 394. §. (2) bekezdésében előírtak szerint járnak el, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a vállalkozó. 8.2. A szerződésszerű teljesítést követően a vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitűzi az átadás-átvétel időpontját. Erről a megrendelőt legalább az időpont előtt 8 nappal előbb köteles írásban értesíteni, vele időpontot egyeztetni. 8.3. A műszaki átadás- átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is. 8.4. A megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 8.5. A vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. Gölle Községi Önkormányzat


15


8.6. A műszaki átadási dokumentáció mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik, így különösen a beépített anyagok műbizonylatai, a műszaki tanúsítványok a közmű nyilatkozatok, és a használatbavételi engedélyhez szükséges műszaki vezetői nyilatkozat. A vállalkozó az átadás-átvétel során köteles átadni a megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot, így különösen a) b) c) d) e) f) 9.

kivitelezői nyilatkozatot, a megvalósulási tervet, az építés kivitelezésekor a vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatokat és vizsgálati eredményeket, mérési jegyzőkönyveket, az építési napló másolatait, érintésvédelmi jegyzőkönyv.

A szerződés megszűnése

9.1. A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal. 9.2. A megrendelő akkor is jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást szerez arról, hogy a vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van folyamatban. 9.3. A megrendelő jogosult a vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni e szerződéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás VII.7. pont 9. alpontjában hivatkozott támogatást nem kapja meg, emiatt a szerződés teljesítésére képtelenné válik. 9.4. A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével. 10. Egyéb rendelkezések: 10.1. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén kikötik a pertárgy értékétől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét. 10.2. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 10.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve fizetésképtelensége.



16


10.4. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli és köteles a megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló, a megrendelőre vonatkozó bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak a megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat ki. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a megrendelő jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani. 105. A szerződő felek e szereződéssel kapcsolatban tett bármilyen nyilatkozata, illetve a szerződés esetleges módosítása kizárólag írásban joghatályos. 10.6. Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 10.7.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció rendelkezései az irányadók. 10.8.A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: kiviteli tervdokumentáció és építési engedély, a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, a tételes költségvetés, a vállalkozónak a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó felelősség- és vagyonbiztosítása, A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Gölle, 2010. március 25. ………………………………………….. Gölle Községi Önkormányzat Kovács Ernő polgármester megrendelő

……………………………………………. vállalkozó

E szerződést készítettem és ellenjegyzem: Gölle, 2010. március 25.



17


2. sz. melléklet

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás

X

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Gölle Községi Önkormányzat Postai cím: Petőfi u. 2/b Város/Község: Gölle Kapcsolattartási pont(ok):

Postai Ország: irányítószám: Magyarország 7272 Telefon: 82/374 016, 30/621 7827

Címzett: Kovács Ernő E-mail:[email protected]

Fax: 82/374 104

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Regionális/helyi szintű

X



18


I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN X Általános közszolgáltatások I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye a) Építési beruházás X Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

X

A teljesítés helye 1., 2. rész: Árpád u. 23. Általános Iskola 3. rész: Árpád u.3. művelődési ház 4. rész: Petőfi u. 2/b könyvtár és kiállító terem



19


HU232

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása

X

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása meglévő iskolarészből, az udvaron játszótér kivitelezése, művelődési ház, könyvtár és kiállító terem tetőfelújítása, térburkolás, művelődési ház homlokzat-felújítás az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint vállalkozási szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy További tárgy(ak)

Fő szójegyzék 45.00.00.00-7 45.26.27.00-8 45.26.12.10-9 45.44.30.00-4 37.53.52.00-9 45.23.62.10-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel igen X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

X

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték 1. Meglévő iskola épületen belül két óvodai foglalkoztató kialakítása: 98 m2, gyermek szociális blokk kivitelezése: 17 m2, melegítő konyha a kiegészítő helyiségekkel kialakítása: 26,8 m2, egyéb kiegészítő helyiségek: 190 m2 átalakítása felújítása. 2. Játszótér kivitelezése: új eszköz 5 db, meglévő eszközök szabványosítása, 2 db eszköz



20


áttelepítése. 3. Művelődési ház felújítása: homlokzat 509 m2, tető: 635,8 m2, burkolat: 248,5 4. Könyvtár és kiállító terem tető felújítása: 176,5 m2, burkolat készítése: 85,5 m2. II.2.2) Vételi jog (opció) nem X

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY: befejezés 2010/09/15 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Ajánlattevőnek késedelem esetén vállalnia kell napi késedelmi kötbér megfizetését, melynek mértéke: az ajánlattevő által megajánlott ár 0,1 %-a (naponta), de maximum a vállalkozási díj 4 %-a. Meghiúsulási kötbér, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a bekerülési költség 3 %-a. A nyertes ajánlattevő köteles a műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva a jogszabályban meghatározott időtartamig biztosítékot adni, mely a szerződéses összeg 5 %-a. Nyújtásának módja: a Kbt. 53 § (6) bekezdésében foglaltak szerint választható. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Részszámla benyújtására jogosult az Ajánlattevő mind a négy rész esetében a dokumentációban részletezettek szerint. A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 305.§. (3) bekezdésének megfelelően az igazolt teljesítéstől számított 30 napos átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a műszaki teljesítés előzetes, műszaki ellenőr által történt igazolása után fogadja be az Ajánlattevő szabályszerűen kiállított számláját. A számlákhoz csatolni kell a szükséges dokumentumokat (építési napló, tanúsítványok, bizonylatok, végszámlához műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv). Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia. Gölle Községi Önkormányzat


21


Előleg fizetésének lehetőségét ajánlatkérő kizárja. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem X III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet, akinek estében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a-h) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, sem a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet, akire a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjában és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglaltak vonatkoznak, továbbá nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet akire a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontja vonatkozik. Jogi helyzet (kizáró okok) megkövetelt igazolási mód: A fenti kizáró okok tekintetében az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) szerint kell a kizáró okok hiányát igazolnia. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság



22


Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mind a négy rész vonatkozásában:

Alkalmatlan az ajánlattevő mind a négy rész vonatkozásában

P/1 Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozata a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évre vonatkozóan. P/2 Csatoljon az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a pénzforgalmi szolgáltatója által kiadott eredeti vagy hiteles másolati igazolást a számláján (alszámláján) rendelkezésre álló pénzeszközről, vagy csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű kötelező érvényű pénzforgalmi szolgáltatói hitelígérvényt az összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.

P/1Valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó nyilatkozat szerint az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, továbbá a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő. P/2. aki nem rendelkezik a vállalkozói díj 50 %-át elérő forint (vagy ezzel egyenértékű deviza) összegű számlapénzzel vagy konkrétan az adott projektre nevesített hitelígérvénnyel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak csatolni kell: 1. az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb: 1. rész esetében:magasépítési-, 2. rész esetében:játszótér-, 3. rész esetében:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő vagy a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezzen: 1. az előző két évben (2008, 2009) legalább egy (két éves időszak összességében) műszaki átadásátvétellel lezárt, a jelenlegi ajánlatával azonos nettó értékű 1. rész esetében: magasépítési-, 2. részesetében: játszótér-, 3. részesetében: homlokzat



23


homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkáinak bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint igazolva. 2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését ,végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlati idejük ismertetését, az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát. 3. a Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., 2009. év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. 4. csatolja a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kimutatását (darabszám, műszak paraméter megjelölésével).

és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkával, ahol a kivitelezés alatt az intézmény működött. 2. legalább 1., 3., 4.,rész esetében: 1 fő felsőfokú, műszaki végzettségű, 5 év kivitelezési gyakorlattal rendelkező az építési beruházás teljesítéséért felelős vezető tisztségviselővel, valamint 1 fő a 244/2006(XII.5.) Korm. rendelet alapján „A” kategóriás minősítésű felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett szakemberrel. 2.rész esetében: 1 főközépfokú, vagy szakmunkás végzettségű, 3 év kivitelezési gyakorlattal rendelkező a teljesítésért felelős vezető tisztségviselővel. (Egy szakember több pozícióra is jelölhető) 3. az elmúlt 3 évben (2007., 2008., 2009. év) évenként rendelkezzen az éves statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás alapján az 1.rész esetén: 2 fő kőműves, 2 fő vízvezeték szerelő, 2 fő hidegburkoló 6 fő segédmunkás, 2. rész esetén: 3 fő segédmunkás, 1 fő kőműves, 1 fő ács vagy asztalos, 3. rész esetén: 2 fő kőműves, 2 fő tetőfedő, 2 fő ács, 3 fő segédmunkás, 4. rész esetén: 2 fő tetőfedő, 2 fő ács, 3 fő segédmunkás állománnyal. 4. legalább az alábbi eszközökkel: 1. rész esetén: 1db min. 5 t. teherbírású tehergépjárművel, 1 db betonszerkezet és burkolat bontására alkalmas hidraulikus bontó kalapáccsal, 1 db betonkeverővel 2. rész esetén: 1 db betonkeverővel 3., 4. rész esetén: 1 db teherlifttel, aminek



24


a terhelhetősége min. 500 kg, 300 m2 homlokzati állvánnyal, 1 db betonkeverővel III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem X A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen X

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli

X

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint

Részszempont

Súlyszám

1. ajánlati ár (nettó Ft)

80

2. előírt időtartamon felül vállalt többlet jótállási kötelezettség (hónap) 3. teljesítési határidő (a véghatáridőnél korábbi

10 10



25


határidő napban megadva)

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem X IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/02/22 Időpont:10.00 óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X Igen válasz esetén, Ár: 30.000,A fizetés feltételei és módja:

Pénznem: Ft.

Az ajánlattevőnek a dokumentáció bruttó 30.000 Ft-os ellenértékét (amely részenként külön-külön fizetendő) az ajánlatkérő 67100310-10000616 sz. számlájára kell átutalnia, vagy ugyanazon számlára befizetnie. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/02/22 Időpont: 10.00 óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók



26


HU X IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/02/22

Időpont: 10.00 óra

Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén 7272 Gölle Önkormányzat Petőfi u. 2/b tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

nem X

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 3. és 4. rész vonatkozásában 135/2008. (X.18.) FVM rendelet, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás. MVH regisztrációs szám:1003680810 V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:2010 03.04. 10.00 óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:2010.03.25. 10.00 óra V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen X



27


V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció megvásárolható és átvehető személyesen, az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, munkanapokon 9,00-12,00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,0010,00 óráig, Gölle Petőfi u- 2/b Zsigárdiné Steiner Zitánál. Tel: 82/374 016 Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérőhöz kérelmet kell eljuttatni, melyben a dokumentáció postán történő megküldését kérik, mellékelve a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló banki kivonat másolatát és az ajánlattevő adatait (Ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma). V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: fordított arányosítás 2.-3. részszempont: egyenes arányosítás V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X V.7) Egyéb információk:  Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt, kettős borítékban, három (egy eredeti és kettő másolati) példányban, roncsolás nélkül szét nem bontható kötésben kell benyújtani. Az ajánlat írott oldalait folyamatos oldalszámozással ellátva, írott oldalanként szignálva, oldalszámozott tartalomjegyzékkel kell benyújtani. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő címzéssel kell ellátni: „Gölle kétcsoportos óvoda kialakítása, intézményi felújítások” valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor 2010.02.22.10.00 óra bontható fel”. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt



28


terhelik.  Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 253.§-ában leírtak szerint fenntartott szerződésként kezeli a beszerzést a 2008 évet vizsgálva, ezért az ajánlattevő nyilatkozzon a 2008. évi nettó árbevételének alakulásáról.  A beruházás során keletkezett felesleges föld, bontott anyag folyamatos elszállítása az ajánlattevő kötelessége a vállalkozói díjon belül.  Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.  Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, valamint adott esetben a Kbt. 71. § (3) bekezdésében továbbá a 72. §-ban előírt nyilatkozatokat (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).  Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján kérhet. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé válik.  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolati példányban.  Mellékletként csatolni kell az ajánlatot aláíró, a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolati példányát.  A minimális jótállási idő: 12 hónap.  Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.  Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés támogatással valósulnak meg, ezért felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §. (3) bekezdésében foglaltakra.  Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít a Kbt. 249. § (2) bek. i) pontja alapján a Kbt. 83.§-ában rögzítettek szerint.  Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV: törvény Gölle Községi Önkormányzat


29


alapján

mikro-,

kis-,

vagy

középvállalkozásnak

minősül-e.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/01/21 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1

MEGHATÁROZÁS két

óvodai foglalkoztató kialakítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Meglévő iskola épületen belül két óvodai foglalkoztató kialakítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy

45.00.00.00-7

További tárgyak

45.26.27.00-8

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Meglévő iskola épületen belül két óvodai foglalkoztató kialakítása: 98 m2, gyermek szociális blokk kivitelezése: 17 m2, melegítő konyha a kiegészítő helyiségekkel kialakítása: 26,8 m2, egyéb kiegészítő helyiségek: 190 m2 átalakítása felújítása. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

Befejezés 2010 /06/30

A RÉSZ SZÁMA 2

MEGHATÁROZÁS Játszótér

kivitelezése

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA



30


Játszótér kivitelezése 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék 45.00.00.00-7

Fő tárgy További tárgyak

37.53.52.00-9 45.23.62.10-5

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Játszótér kivitelezése: új eszköz 5 db, meglévő eszközök szabványosítása, 2 db eszköz áttelepítése. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE


A RÉSZ SZÁMA 3

MEGHATÁROZÁS Művelődési

ház felújítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Művelődési ház felújítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy

45.00.00.00-7

További tárgyak

45.26.12.10-9 45.44.30.00-4

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Művelődési ház felújítása: homlokzat 509 m2, tető: 635,8 m2, burkolat: 248,5



31


4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

Befejezés 2010 /09/15 A RÉSZ SZÁMA 4

MEGHATÁROZÁS Könyvtár

és kiállító terem tető felújítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Könyvtár és kiállító terem tető felújítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy

45.00.00.00-7

További tárgyak

45.26.12.10-9

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Könyvtár és kiállító terem tető felújítása: 176,5 m2, burkolat készítése: 85,5 m2. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE




32


IRATJEGYZÉK

Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti iratjegyzék1 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül Fedőlap (1. sz. iratminta) Felolvasólap (2. sz. iratminta) Tartalomjegyzék (oldalszámozással)3(3. sz. iratminta) Ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozata (4. sz. iratminta) Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai és a Kbt. 71. § (3) bekezdése tekintetében (5. sz. iratminta) Kizáró okok hiányának igazolása Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (6. sz. iratminta) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolati példányban. Aláírási címpéldány Meghatalmazás (adott esetben) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása Pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozata Nyilatkozat számlán rendelkezésre álló összegről, vagy Pénzforgalmi szolgáltató hitelígérvénye Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata és igazolásai (adott esetben) (Kbt. 65. § (4) bek.)

Ajánlathoz csatolva (A) vagy hiánypótlás keretében kerül benyújtásra (HP)2

X X X

X

X

1

Amennyiben a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót vagy erőforrást nyújtó szervezetet kíván ajánlattevő igénybe venni, úgy a tartalomjegyzék sorainak megfelelően csatolják az igazolásokat ezen szervezetek vonatkozásában is. 2 Az iratjegyzéket az ajánlathoz csatolni kell és fel kell tüntetni, hogy a dokumentumot az ajánlat tartalmazza (A) vagy hiánypótlás keretében kerül benyújtásra (HP). 3 Az iratjegyzék tartalomjegyzékként is használható, ebben az esetben az oldalszámok feltüntetése is szükséges! Gölle Községi Önkormányzat


33


Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása Az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb: 1. rész esetében:magasépítési-, 2. rész esetében:játszótér-, 3. rész esetében: homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkáinak bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint igazolva. (9. sz. iratminta) A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlati idejük ismertetését, az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát.

X

A Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., 2009. év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban.

X

Csatolni kell a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kimutatását (darabszám, műszak paraméter megjelölésével).

X

Igénybevett erőforrás igazolása (Kbt. 65. § (4) bek.)

X

Kitöltött szerződéstervezet, kézjeggyel ellátva dokumentáció 1. sz. mellékletének megfelelően Egyéb, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban előírt dokumentumok. Nyilatkozat üzleti titokról, dokumentáció 2.8. pontja alapján (adott esetben) Nyilatkozat az összeférhetetlenségről dokumentáció 2.8. pontja alapján (11. sz. dokumentum) Nyilatkozat többségi befolyással rendelkező szervezetekről, dokumentáció 2.7 pontja alapján Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás átvételéről (10. sz. dokumentum) Nyilatkozat költségek viseléséről (11. sz. dokumentum)

X

X X X

Az erőforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személyek aláírási címpéldánya (adott esetben)



34


Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a 2004. évi XXXIV: törvény alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (4. sz. dokumentum) Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonata egyszerű másolati példányban Ajánlattevő Kbt. 72. § szerinti nyilatkozata. Részletes költségvetés (elektronikus és papír alapú formában is) és pénzügyi, műszaki ütemterv Iratjegyzék (amennyiben nem az iratjegyzék került alkalmazásra tartalomjegyzékként) Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok

X

X



35


1. sz. dokumentum

FEDŐLAP4

Eredeti vagy másolati példány Közbeszerzési eljárás tárgya

Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások

Rész száma Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye Ajánlattevő levelezési címe Telefonszám, telefaxszám, e-mail cím Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése Számlaszám Adószám Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám Vezető neve Az eljárásban jogosult képviselőjének neve …………………………, 2010. …………………………….. --------------------------------------------Ajánlattevő cégszerű aláírása

4

Az első számozott oldalként szerepeljen az ajánlatban.



36


2. sz. dokumentum

FELOLVASÓLAP

A közbeszerzési eljárás megnevezése: Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások 1. Ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: E-mail címe: Kapcsolattartó neve, beosztása 2. Ajánlat kivonata Az ajánlatoknak azok a főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: Bírálat szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat 1. sz. rész Nettó ajánlati ár:

ÁFA:

Bruttó ár:

Előírt időtartamon felül vállalt többlet jótállási kötelezettség (hónap) teljesítési határidő (a véghatáridőnél rövidebb határidő, napban) 2. sz. rész Nettó ajánlati ár:

ÁFA:

Bruttó ár:



37


Előírt időtartamon felül vállalt többlet jótállási kötelezettség (hónap) teljesítési határidő (a véghatáridőnél rövidebb határidő, napban) 3. sz. rész Nettó ajánlati ár:

ÁFA:

Bruttó ár:

Előírt időtartamon felül vállalt többlet jótállási kötelezettség (hónap) teljesítési határidő (a véghatáridőnél rövidebb határidő, napban)

4. sz. rész Nettó ajánlati ár:

ÁFA:

Bruttó ár:

Előírt időtartamon felül vállalt többlet jótállási kötelezettség (hónap) teljesítési határidő (a véghatáridőnél rövidebb határidő, napban)

…………………………, 2010. ……………………………..

--------------------------------------------Ajánlattevő cégszerű aláírása



38


3. sz. dokumentum

TARTALOMJEGYZÉK5 1. Fedőlap; 2. Felolvasólap; 3. Tartalomjegyzék; 4. Ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozata(i); 5. Ajánlattevő alvállalkozókra, erőforrást biztosító szervezetekre vonatkozó nyilatkozatai [Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai, Kbt. 71. § (3) bekezdés, Kbt. 4. §. 3/DE.pontjai]; 6. Kizáró okok hiányának igazolása; 7. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása; 8. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása; 9. Részletes költségvetés (elektronikus és papír alapú formában is) 10. Egyéb, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban előírt dokumentumok, nyilatkozatok.

A sorok sorrendjét kérjük tartani, a sorok azonban további alpontokra bonthatóak. Oldalszámozott tartalomjegyzék csatolása szükséges. 5



39


AJÁNLATI NYILATKOZAT Alulírott …….…………………., mint a(z)

*

4. sz. dokumentum

………………………………………. (székhely:

………………………………….., Cg. ..-..-……, Adószám: ………-..-..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy megismertük az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és mellékleteiben foglalt részletes ajánlattételi feltételeket, ajánlatunkat az abban rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el, valamint nyilatkozzuk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Ajánlattevő nyilatkozik továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak*2 minősül. Kijelentjük, hogy a felhívás, valamint a szerződés feltételeit elfogadjuk, a szerződést annak megfelelő tartalommal készek vagyunk megkötni és teljesíteni. A kért ellenszolgáltatás összege: ……………………,- Ft + ÁFA …………………………, 2010 ……………………………..


* Részenként kérjük benyújtani! *2 a megfelelő aláhúzandó



40


NYILATKOZAT

6

5. sz. dokumentum

alvállalkozókra, erőforrást biztosító szervezetekre vonatkozóan Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy  a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján harmadik személlyel szerződést kötni a közbeszerzés alábbi részére kívánok [a szervezet (személy) meghatározása nélkül]: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….... vagy:  a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján harmadik személlyel szerződést nem kívánok kötni.  a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom foglalkoztatni: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….... vagy:  A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 60. § és 61. § szerinti kizáró okok hatálya alá esik. Előzőeken kívül n y i l a t k o z o m, hogy  a Kbt. 4. §. 3/D-E.pontjai szerinti erőforrást biztosító egyéb szervezet erőforrásaira támaszkodok7

Attól függően kell beikszelni, hogy az ajánlattevő harmadik személyt, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe kíván-e venni. 7 Amennyiben ajánlattevő támaszkodik a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetében egyéb szervezet erőforrásaira, az erőforrás rendelkezésre állásának igazolására a Kbt. 65. §. (4) bekezdése az irányadó. A kizáró okok 6



41


vagy  a 4. §. 3/D-E.pontjai szerinti erőforrást biztosító egyéb szervezet erőforrásaira nem támaszkodok.

…………………………, 2010. ……………………………..


tekintetében pedig csatolandó az erőforrás szervezet nyilatkozata hogy vele szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok. Gölle Községi Önkormányzat


42


6. sz. dokumentum

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN Hatósági igazolások: 1. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (melléklet szerint)! Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 96. § (3) bekezdés szerint az eredményhirdetést követően az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására. Egyéb igazolások: 2. Ajánlattevőnek a saját, illetve az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell a jelentkezést aláíró(k) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Ezen

dokumentumot az ajánlathoz kell csatolni!

3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolati példányban




NYILATKOZAT A KBT. 60-61. § SZERINT8 Alulírott …………………., mint a ……………………………………. (székhely: ………………………………………., Cg. ..-..-……, Adószám: ……..-.-..) ajánlattevő/közös ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben meghatározott kizáró okok egyike sem vonatkozik a ……………………. cégemre, miszerint: A ……………………….. gazdasági társaság [a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint]: a. végelszámolás alatt nem áll, nincs folyamatban ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás, illetőleg nincs folyamatban személyes joga szerinti hasonló eljárás, nincs személyes joga szerint hasonló helyzetben; b. tevékenységét nem függesztette fel vagy tevékenységét nem függesztették fel; c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; d. közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem került eltiltásra, az eltiltás ideje alatt; e. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – eleget tett, vagy megfizetésére halasztást kapott; f. korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg; g. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést nem követett el; h. a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, illetőleg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól már mentesült; továbbá a ……………………….. gazdasági társaság [a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint]:

8

Ezzel tartalmilag megegyező nyilatkozat is elfogadható.



44


a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen nem állapított meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapított meg; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában bejegyezett; ……………………, 2010… ………….. …

Cégszerű aláírás



45


7. sz. dokumentum

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Alkalmassági feltétel: Alkalmatlan az ajánlattevő mind a négy rész vonatkozásában P/1. Valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó nyilatkozat szerint az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, továbbá a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő. P/2. aki nem rendelkezik a vállalkozói díj 50 %-át elérő forint (vagy ezzel egyenértékű deviza) összegű számlapénzzel vagy konkrétan az adott projektre nevesített hitelígérvénnyel. Igazolási mód: Mind a négy rész vonatkozásában: P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozata a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évre vonatkozóan. P/2. Csatoljon az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a pénzforgalmi szolgáltatója által kiadott eredeti vagy hiteles másolati igazolást a számláján (alszámláján) rendelkezésre álló pénzeszközről, vagy csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű kötelező érvényű pénzforgalmi szolgáltatói hitelígérvényt az összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.



46


8. sz. dokumentum

Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok

Ssz.

Alkalmassági feltétel

Igazolási mód

M/1. Az ajánlattevő vagy a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezzen: az előző két évben (2008, 2009) legalább egy (két éves időszak összességében) műszaki átadás-átvétellel lezárt, a jelenlegi ajánlatával azonos nettó értékű 1. rész esetében: magasépítési-, 2. részesetében: játszótér-, 3. részesetében: homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkával, ahol a kivitelezés alatt az intézmény működött.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak csatolni kell:

M/2. legalább 1., 3., 4.,rész esetében: 1 fő felsőfokú, műszaki végzettségű, 5 év kivitelezési gyakorlattal rendelkező az építési beruházás teljesítéséért felelős vezető tisztségviselővel, valamint 1 fő a 244/2006(XII.5.) Korm. rendelet alapján „A” kategóriás minősítésű felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett szakemberrel.

a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlati idejük ismertetését, az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát.

az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb: 1. rész esetében:magasépítési-, 2. rész esetében:játszótér-, 3. rész esetében: homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkáinak bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint igazolva.

2. rész esetében: 1 főközépfokú, vagy szakmunkás végzettségű, 3 év kivitelezési gyakorlattal rendelkező a teljesítésért felelős vezető tisztségviselővel. (Egy szakember több pozícióra is jelölhető) M/3. az elmúlt 3 évben (2007., 2008., 2009. év)

a Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pontja alapján




évenként rendelkezzen az éves statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás alapján az 1.rész esetén: 2 fő kőműves, 2 fő vízvezeték szerelő, 2 fő hidegburkoló 6 fő segédmunkás, 2. rész esetén: 3 fő segédmunkás, 1 fő kőműves, 1 fő ács vagy asztalos, 3. rész esetén: 2 fő kőműves, 2 fő tetőfedő, 2 fő ács, 3 fő segédmunkás, 4. rész esetén: 2 fő tetőfedő, 2 fő ács, 3 fő segédmunkás állománnyal.

az előző 3 év (2007., 2008., 2009. év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban.

M/4. legalább az alábbi eszközökkel: 1. rész esetén: 1db min. 5 t. teherbírású tehergépjárművel, 1 db betonszerkezet és burkolat bontására alkalmas hidraulikus bontó kalapáccsal, 1 db betonkeverővel 2. rész esetén: 1 db betonkeverővel 3., 4. rész esetén: 1 db teherlifttel, aminek a terhelhetősége min. 500 kg, 300 m2 homlokzati állvánnyal, 1 db betonkeverővel

csatolja a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kimutatását (darabszám, műszak paraméter megjelölésével).




9. sz. dokumentum

REFERENCIALISTA - MINTA Összefoglaló

A szerződés megnevezése és tárgy, teljesítés helye

Szerződéskötő felek (megnevezése, címe) Vállalkozó

Megrendelő

A referenciát igazoló személy, Megrendelő részéről (neve, címe, telefonszáma)

Ellenszolgált atás összege / ill. egyéb Teljesítés ideje adat (év, hó) feltüntetése (millió HUF)

Kelt cégszerű aláírás(ok) Megjegyzés: A listában szereplő referenciákat a Kbt. 68. §-a alapján kell igazolni, amennyiben az ott leírtak szerint az szükséges!



49


10. sz. dokumentum

NYILATKOZAT

a kiegészítő tájékoztatásról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az „Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások” tárgyú közbeszerzési eljárás során … számú kiegészítő tájékoztatást átvettük, és azok előírásait az ajánlat elkészítésekor figyelembe vettük. Kelt

cégszerű aláírás(ok)




11. sz. dokumentum

NYILATKOZAT Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy  az ajánlattéli dokumentációt harmadik (illetéktelen) személy(ek) részére nem tettem hozzáférhetővé, illetve másra nem ruháztam át azt; 

az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget viselem;



nem tettem rész- és alternatív tartalmú ajánlatot;

 velem szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok.

Kelt

cégszerű aláírás(ok)




EGYÉB CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK   

Az ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát Műszaki - pénzügyi ütemterv Részletes költségvetés – elektronikus formában és papír alapon is kérjük benyújtani!




A Kbt. 72. §-a alapján összhangban az 55. §-ának (3) és (4) bekezdésével a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége) Adózási kérdésekben: APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága Somogy megyei központi ügyfélszolgálat 7400 Kaposvár, Béke u. 28. Tel.: 82/508-500 Fax: 82/508-516 7401 Kaposvár Pf.: 177 Ügyfél-tájékoztató telefonszámok Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 40/42-42-42 Mobilhálózatokból: 20/33-95-888 30/33-95-888 70/33-95-888 Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén a kormányzati kék szám: 189 Ügyfélszolgálat nyitva tartása Hétfő: 8.00–18.00 Kedd: 12.00-15.30 Szerda: 8.00–12.00 Csütörtök: 12.00–15.30 Péntek: 8.00–12.00 Munkavédelmi és munkaügyi kérdésekben Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség [email protected] Személyes tanácsadás, ügyfélszolgálati idő: Székhely: 7629 Pécs, Dobó István u. 89. Tel.: 72/513-424 - minden hónap II. kedd: 8.00-15.00 Kaposvári Iroda: 7400 Kaposvár, Fő u. 45. Tel.: 82/527-113 - minden hónap II. kedd: 8.0015.00 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség Gölle Községi Önkormányzat



Zöld szám: 06 80 204 292

Környezetvédelmi kérdésekben Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Székhely: Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13. Postacím: 7602 Pécs, Pf. 412. Központi telefonszám: (72) 567-100 Fax: (72) 567-103 E-mail: [email protected]; [email protected]




Műszaki dokumentáció (csatolva a dokumentációhoz) tartalomjegyzéke Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki követelmények között szereplő, meghatározott termékre történő esetleges utalás csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő az ilyen termékkel egyenértékű terméket is elfogad. (Kbt. 59. §. (7) bek.) 1. rész  Kétcsoportos óvoda kivitelezés o E0 helyszínrajz o E1 meglévőség alaprajz o E2 meglévőség homlokzatok o E3 meglévőség homlokzatok o E4 metszetek o E5 módosított alaprajz o E6 módosított homlokzatok o műszaki leírás o épületgépészeti leírás o tartószerkezeti műszaki leírás o tűzvédelmi műszaki leírás o árazatlan költségvetés (papír alapon és elektronikus formában) 2.rész  Játszótér kialakítás költségvetési kiírással (kv. papír alapon és elektronikus formában) 3.rész  Művelődési ház tetőfelújítás és térburkolás műszaki leírás  tetőfelújítás árazatlan költségvetés (papír alapon és elektronikus formában)  térburkolás árazatlan költségvetés (papír alapon és elektronikus formában)  Művelődési ház homlokzat felújítás technológiai leírás  homlokzat felújítás árazatlan költségvetés(papír alapon és elektronikus formában) 4.rész  Könyvtár és kiállító terem tetőfelújítás és térburkolás műszaki leírás  tetőfelújítás árazatlan költségvetés (papír alapon és elektronikus formában)  térburkolás árazatlan költségvetés (papír alapon és elektronikus formában)

A részletes költségvetést elektronikus formában és papír alapon is kérjük benyújtani! Gölle Községi Önkormányzat


GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents