PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.)

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére

Budapest, 2011. Február

TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető ................................................................................................................................... 3 Ajánlatkérés ........................................................................................................................ 3 Konzultáció ......................................................................................................................... 3 Eredményhirdetés ................................................................................................................ 3 2. Az ajánlatkérés tárgya ................................................................................................................ 4 A nyertes pályázó által elvégzendő munkák ............................................................................ 4 Egyéb feltételek ................................................................................................................... 5 3. Szerződéses feltételek ................................................................................................................ 5 4. Az ajánlatok tartalmi követelményei ............................................................................................. 6 5. Az ajánlatok formai követelményei ............................................................................................... 7 6. Az ajánlatok bontása .................................................................................................................. 8 7. Eredménytelen eljárás ................................................................................................................ 8 8. Az ajánlatok értékelése ............................................................................................................... 9 9. Ütemezés ................................................................................................................................ 10 10. Mellékletek ............................................................................................................................ 11

2

1. Bevezető Ajánlatkérés A Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) (1134 Bp., Váci út 23-27., cg.: 01-10-042451, telefon: 465-2400, telefax: 465-2945) ajánlatot kér a Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein parkrendezési, fűkaszálási (összegfoglalóan parkfenntartási) munkálatok elvégzésére. A választott eljárás: nyílt eljárás Az eljárás nyelve: magyar Az ajánlatkérési dokumentáció 20.000,- Ft + 25% ÁFA (25.0000,- Ft) összegért megvásárolható a Fővárosi Vízművek Zrt. Ügyfélszolgálati Osztályán (cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27, bejárat a Dózsa György út felől, vagy átutalható a Fővárosi Vízművek Zrt CIB Bak Zrt-nél vezetett 10700024-02520009-51100005 számú számlájára. Az átutalás „közlemény” rovatába az ajánlatkérő kéri a „parkfenntartási munkák” megjegyzést feltüntetni. Az ajánlati dokumentáció ellenértékét a Fővárosi Vízművek Zrt. csak eredménytelen eljárás esetén fizeti vissza. Az ajánlatkérési dokumentáció megvásárlása az ajánlatok benyújtásának feltétele. Ajánlatkérő az elvégzendő feladatok tekintetében határozatlan idejű vállalkozási keretszerződést kíván kötni. Ajánlatkérő a pályázatban kiírt feladat megvalósításra kér ajánlatot. Ajánlatkérő csak tételes költségvetésen alapuló árajánlatot fogad el. Az ajánlat benyújtási határideje a 9. fejezetben kerül feltüntetésre. Konzultáció Az Ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentáció átvételét követően lehetősége van arra, hogy ajánlatának elkészítéséhez írásban kérdéseket tegyen fel az Ajánlatkérőnek. Az Ajánlatkérő a kérdések megválaszolása céljából konzultációt tart. A pályázattal kapcsolatos konzultáció ideje a 9. fejezetben kerül feltüntetésre. Az Ajánlatkérő az általa a konzultáció időpontjáig kézhez vett, és a konzultáción felmerült kérdések megválaszolását vállalja. Konzultáció helye: Fővárosi Vízművek Zrt. 1134 Bp., Váci út 23-27. 702/b tárgyaló konzultációról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a feltett kérdéseket (a kérdezők megnevezése nélkül) és a kérdésekre adott válaszokat. A résztvevők jelenléti ívet írnak alá. A jegyzőkönyvet Ajánlatkérő minden pályázónak, az általa megadott fax-számra 2 napon belül megküldi. A konzultáción elhangzottak az ajánlatkérési dokumentáció részét képezik, Ajánlattevő utólag nem hivatkozhat arra, hogy a konzultáción elhangzottakat nem ismeri. Eredményhirdetés Az eredményhirdetéskor a három legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő kerül kihirdetésre. Az Ajánlatkérő fenntartja jogát arra nézve, hogy a három legkedvezőbb ajánlat benyújtójával az eredményhirdetést követően ártárgyalást folytasson le. Az Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a benyújtott ajánlatok alapján több Ajánlattevőt kiválasztva, a kiírt műszaki tartalomban foglalt munkákat megbontva, csak azok egy meghatározott részére kössön szerződést egy Ajánlattevővel.

3

2. Az ajánlatkérés tárgya A nyertes pályázó által elvégzendő munkák Az ajánlatkérés tárgya: az 1. és a 2. mellékletben felsorolt parkfenntartási munkák elvégzése az 1.sz. mellékletben felsorolt telephelyeken. 1. részfeladat: Budai terület:………………………….Ft + Áfa/ táblázat 2. részfeladat: Perem terület:…………………………Ft + Áfa/ táblázat 3. részfeladat: Pesti terület: ………………………….Ft + Áfa/ táblázat Az 1. sz. melléklet, területi bontásban, 3 részfeladatot tartalmaz., a 2 sz. melléklet további faladatokat foglal magában, mely feladatokat esetenként minden területen el kell végezni. Határidők: 3x-i kaszálások: 1. 2011. május 1. – május 31. 2. 2011. július 1. – július 31. 3. 2011. szeptember 1. – szeptember 31. 4x-i kaszálások: 1. 2011. május 1. – május 31. 2. 2011. június 1. – június 30. 3. 2011. július 1. – július 31. 4. 2011. szeptember 1. – szeptember 31. 5x-i kaszálások: 1. 2011. május 1. – május 31. 2. 2011. június 1. – június 30. 3. 2011. július 1. – július 31. 4. 2011. augusztus – augusztus 31. 5. 2011. szeptember 1. – szeptember 31. 6x-i kaszálások: 1. 2011. május 1. – május 31. 2. 2011. június 1. – június 30. 3. 2011. július 1. – július 31. 4. 2011. augusztus – augusztus 31. 5. 2011. szeptember 1. – szeptember 31. 6. 2011. október 1. – október 31. 8x-i kaszálások : 1. 2011. április 15. – április 30. 2. 2011. május 1. – május 15. 3. 2011. május 15.- május 30. 4. 2011. június 1. – június 15. 5. 2011. július 1. – július 15.. 6. 2011. augusztus 1. – augusztus 15. 7. 2011. szeptember 1. – szeptember 15. 8. 2011. október 1.- október 30. Permetezés:

2011. április 20.- május 20.

Lombgyűjtés:

2011. november 1. – december 31.

A kaszálási munkáknak tartalmaznia kell, a lekaszált növényzet összegyűjtését, és elszállítását. Az ajánlatnak a munka egészére, vagy a meghatározott részére (részeire) kell vonatkoznia. Az Ajánlattevő összesített egységáras, továbbá tételes, bontott ajánlatot is ad, a mellékletben szereplő ajánlati minták alapján. Az egyes munkákat az Ajánlatkérő egyedi megrendelésben rendeli meg az adott munkára győztes Ajánlattevőtől.

4

Egyéb feltételek Az Ajánlattevő ellenőrizze a rendelkezésre álló dokumentációt, és annak ismeretében adja meg ajánlatát. Az ellenőrzés elmulasztásából származó kockázatot az Ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő nem fogad el olyan későbbi követelést, melynek indoka, hogy az elvégzett munka kimaradt az ajánlatból, vagy az Ajánlattevő rosszul mérte fel a költségeit. Az Ajánlattevő, köteles naplót vezetni. Az Ajánlatkérő a munkaterületet a helyszínen naplóval veszi át, az üzemeltető és a műszaki ellenőr jelenlétében. Az Munka Felvevő és Nyilvántartó Rendszer munkalapja, a napló melléklete. Az Ajánlattevőnek olyan munkaerő csoporttal kell rendelkeznie, akikkel garantáltan I. osztályú minőségben tudja ellátni a meghirdetett feladatokat. Az Ajánlattevő – a szükség szerinti – éjszakai műszakokban zajjal járó munkát nem végezhet. Az Ajánlattevő köteles betartani a jogszabályok által előírt munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetelhárítási és környezetvédelmi, valamint a közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Az Ajánlattevőnek lehetővé kell tenni a hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles megszüntetni. Az Ajánlattevő fizikai dolgozói a kivitelezés során kötelesek egységes munkaruhát, s az Ajánlattevő vállalkozást jelképező feliratot vagy jelvényt viselni. A munkákat az MSZ, minden vonatkozó jogszabály előírása és az Ajánlatkérő szakmai igényei szerint kell végezni. Az Ajánlattevő dolgozóinak rendelkezniük kell érvényes egészségügyi lappal, melyet a dolgozóknak a helyszínen maguknál kell tartani. A munkavégzéshez szükséges eszközökről az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia. 3. Szerződéses feltételek Az Ajánlatkérő a nyertes pályázóval ill. pályázókkal 2 év határozott idejű vállalkozási keretszerződést kíván kötni. Amennyiben a nyertes ajánlattévővel a szerződéskötés meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő a második helyezett pályázóval kezd tárgyalásokat. Az Ajánlattevő egyedül és kizárólag felelős a szerződésnek az ajánlatban szereplő összegért és a szerződésben meghatározottaknak maradéktalanul megfelelő minőségben történő teljesítéséért. Konzorciumi ajánlat esetén az Ajánlatkérő csak olyan ajánlatot fogad el, ahol a konzorciumi tagok a vállalkozás teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az Ajánlattevőnek ajánlati bankgarancia formájában 50.000,- azaz ötvenezer forint ajánlati biztosítékot kell szolgáltatnia az Ajánlatkérő javára. A Fővárosi Vízművek Zrt. az ajánlatot tevők részére a CIB Bank Rt-nél elkülönített számlát nyitott, 10700024-02520009-52000001 HUF számon, mely számlára átutalt összegek lehetőséget biztosítanak a pályázók részére az ajánlati bankgarancia kiváltására. Az ajánlat beadásához mellékelnie kell a pályázó bankja által kiállított, visszavonhatatlan átutalásról szóló eredeti igazolást, valamint egy nyilatkozatot, hogy az ajánlati kötöttség felszabadítását követően milyen számlára kéri az összeg visszautalását. Az igazoláson szerepelnie kell, hogy az átutalt összeg melyik tenderhez kapcsolódik. Az átutalt összegeknek a Fővárosi Vízművek Rt. CIB Bank Rt.-nél vezetett számlájára az ajánlat beadásának napjáig kell beérkeznie. A késedelmesen teljesített átutalások, befizetések két napon belül visszautalásra kerülnek a megadott számlákra. A Fővárosi Vízművek Zrt. a letéti számlán nyilvántartott letétekre kamatot nem fizet. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, illetve az Ajánlatkérő azt nem fizeti vissza:  

ha az Ajánlattevő visszavonja ajánlatát annak érvényességi határidején belül, ha a nyertes Ajánlattevő saját érdekkörében bekövetkező okok miatt, nem köt szerződést.

5

A szerződés, kezdő napja a szerződés aláírását követő nap. A szerződést bármely fél 60 nap felmondási idővel felmondhatja. Ajánlatkérő Ajánlattevőnek a szerződés megszűnéséig felmerült igazolt költségeit téríti meg a fizetési feltételeknek megfelelően. Elszámolás választott módja: keretszerződés alapján, a tételes felméréssel igazolt, ténylegesen elvégzett munkák alapján Az Ajánlattevő által benyújtott, területekre bontott ajánlatokból az Ajánlatkérő által elfogadottakon a nyertes pályázó az általa közölt fix áron elvégzi a munkát a kapcsolódó feladatokkal együtt. A felek bármelyike jogosult évente, illetve nagyarányú piaci árváltozás esetén tárgyalásokat kezdeményezni az ajánlati árat illetően. Az ajánlati ár egyoldalú módosítására semmilyen körülmény esetén nincs lehetőség. Ajánlattevő a kivitelezés során felmerült pótmunka elvégzésére kötelezi magát. A pótmunka díjazása az egységárakon keresztül azonos az eredeti ajánlattal. Alvállalkozó igénybevételéhez Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa megbízott alvállalkozók tevékenységéért. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenőrzött és dokumentált megvalósulás függvényében az Ajánlattevő részfeladatonként kiadott egyedi megrendelésenként évente legalább 4 db számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a számlát az értékben is igazolt teljesítés igazolásának csatolásával fogadja el. A számla fizetési határideje a kézhezvételtől számított minimum 30 nap. Az Ajánlattevő hosszabb fizetési határidő-ajánlatát Ajánlatkérő kedvezően értékeli. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Ajánlattevő engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,5%. Ajánlatkérő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről az Ajánlattevő jóváíró számlát külön nem készít. Az Ajánlattevő által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. 2. Ajánlattevő teljesítési késedelem esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljesítés bruttó ellenértéke, mértéke 1,5%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a. A kötbér a végszámlából levonható, ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki az FV ZRt., mely külön pénzügyi rendezést már nem igényel. A kötbér esedékessé válik a teljesítéskor, a szerződés megszűnésekor, vagy a kötbér maximum elérésekor. A póthatáridő minden esetben automatikusan az eredeti határidő, plusz két nap. Az Ajánlatkérő esetileg hosszabb póthatáridőt is adhat. A póthatáridő minden esetben automatikusan az eredeti határidő, plusz két nap. Az Ajánlatkérő esetileg hosszabb póthatáridőt is adhat. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel szemben – rendkívüli módon – egyoldalúan jogosult a szerződés azonnali, írásban történő felmondására, amennyiben: a. az Ajánlattevő, neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 10 napos késedelembe kerül. b. Az Ajánlattevő Ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít. Ajánlattevő a kivitelezés során az Ajánlatkérő vagy harmadik személy tulajdonában lévő ingatlant csak a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, egyeztetés után vehet igénybe, és a munkák elvégzése alatt köteles tartózkodni az ingatlan használójának fölösleges zavarásától. Ha az Ajánlattevő az ingatlant a szükségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy az ingatlan tulajdonosát, illetve használóját a kivitelezés során szükségtelenül zavarja, vagy más, felróható módon kárt okoz az ingatlanon, akkor köteles az ebből eredő károkat az ingatlan tulajdonosának, illetve a károsultnak megtéríteni. Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik a kivitelezéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy balesete, vagyoni kára vonatkozásában. Az ajánlat elkészítésének költségei az Ajánlattevőt terhelik, ilyen címen az Ajánlatkérő a pályázat eredményétől függetlenül költségtérítésre nem kötelezhető. 4. Az ajánlatok tartalmi követelményei Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat az adott sorrendbenkérjük csatolni, és az adott betűjelet a dokumentum első lapjának jobb felső sarkában feltűnően nagy betűvel, kérjük jelölni!

6

Az ajánlatnak az alábbi kötelező általános dokumentumokat kell tartalmaznia: a. Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás alatt, illetve nincs folyamatban vele szemben indított vég-, illetve felszámolási eljárás, továbbá arról, hogy három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásból nem zárták ki általa a valóságnak megfelelően ismert, de ettől eltérően közölt adat szolgáltatása miatt, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy az annak határozatát felülvizsgáló bíróság jogerős határozatával nem állapította meg hamisadat szolgáltatását. b. Hatósági igazolásokat (60 napnál nem régebbi) arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontjában történő megfizetéséhez írásban hozzájárult. (Az eredeti okirat bemutatása esetén másolati példány becsatolása elegendő.) c.

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki alkalmasság igazolására azoknak a szakembereknek, szervezeti egységeknek, vezetőknek a megnevezéséről, képzettségük ismertetéséről szóló nyilatkozatot, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különösen azokról, akik a minőségellenőrzésért felelősek, valamint a teljesítéshez felhasználni kívánt műszaki eszközök, berendezések megnevezését.

d. A teljesítés határidejére vonatkozó nyilatkozat. e. Ajánlati bankgarancia-nyilatkozat vagy az ajánlati biztosíték FV Zrt. számlájára történt átutalásának bizonylata. f.

Az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat mely részeinek titkosítását kéri. A szerződés tartalmi elemeire vonatkozó adatok nem titkosíthatók.

g. Három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és a szerződés aláírására feljogosított személy(ek) aláírási jogosultságát igazoló dokumentumokat és aláírási címpéldányát. (Az eredeti okirat bemutatása esetén másolati példány becsatolása elegendő.) h. Az Ajánlattevő hasonló referencia munkáinak bemutatását. i.

Az alkalmazni kívánt alvállalkozók megnevezését, valamint az általuk végzendő munkák meghatározását. Amennyiben az Ajánlattevő a szolgáltatás értékének 10 %-át meghaladó mértékben kíván alvállalkozót igénybe venni, a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolását (4. a., b., i., pontok) az alvállalkozóra kiterjedően is be kell nyújtani.

j.

Az Ajánlattevő azon képviselőjének nevét és címét, aki jogosult a szerződéskötést megelőző tárgyalások lefolytatására.

k.

Az Ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadására.

l.

A 2. fejezetben meghatározott tevékenységre vonatkozó, tételes költségvetésen alapuló összesített és részletezett árajánlatát magyar forintban (a mellékletben adott ajánlati minták alapján).

m. Ajánlkérő által kiadott, ajánlattevő ltalktöltött és aláírt szerződés-tervezete n. Konzorciumi ajánlat esetén az Ajánlattevők egyetemleges felelősség-vállaló nyilatkozatát a teljesítésért. Az ajánlati kötöttségnek az eredményhirdetés napjától számított minimum 90 napon keresztül kell fennállnia. Ennél rövidebb ajánlati kötöttséget megszabó ajánlatot az Ajánlatkérő alkalmatlanság címén visszautasít. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséget ajánlati bankgaranciával vagy az ajánlati biztosítéknak az FV Zrt. részére történő átutalásával biztosítja. Amennyiben az Ajánlattevő konzorcium, úgy a konzorcium minden tagjára vonatkozóan be kell nyújtani a fenti igazolásokat és nyilatkozatokat. Egy konzorcium maximum két független tagból állhat. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja. 5. Az ajánlatok formai követelményei Az ajánlatokat 3 példányban, kettős zárt borítékban, személyes kézbesítés útján kell leadni (1 eredeti, 2 másolati példányt) a Fővárosi Vízművek ZRt. Ügyfélszolgálati Osztályán (Budapest, XIII. kerület Váci út 23-27. bejárat a Dózsa György út felől). Az ajánlatot géppel kell írni, s benne szerepelnie kell azon személy vagy személyek aláírásainak, akik a cég nevében jogosultak arra, hogy az ajánlatkérésben szereplő munkára szerződést kössenek. Ajánlatkérő csak a fenti módon és helyen leadott pályázatokért vállal felelősséget! Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell benyújtani.

7

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati anyag elején helyezzék el az ajánlatot a teljesítés ellenértékére, a teljesítés határidejére vonatkozó nyilatkozattal, valamint az ajánlati biztosíték letételének dokumentumát. A pályázat beadásakor csak és kizárólag a következőket kérjük feltüntetni: A külső borítékon: (címzett:) Fővárosi Vízművek Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 23-27 (azonosítás:) „Ajánlat a Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyein végzendő parkfenntartási munkálatok elvégzésére” Nem nyitható fel a bontási időpont előtt!” A belső borítékon: az Ajánlattevő nevét és címét kell feltüntetni, hogy az ajánlat visszaküldhető legyen, ha későn érkezik vagy más okból nem fogadható el. Az ajánlatot a beadásra kitűzött határidő után nem lehet módosítani, kivéve a hiánypótlások és a legkedvezőbb 3 ajánlat kiválasztását követő ártárgyalások eredményeként benyújtott módosításokat. A késve érkező ajánlatokat felbontatlanul visszaküldjük az Ajánlattevőnek. Az ajánlatok beérkezési határideje:

Lásd a 9. fejezetben.

6. Az ajánlatok bontása Az ajánlatok felbontására a 9. fejezetben feltüntetett időpontban kerül sor a Fővárosi Vízművek Zrt. Aula I. tárgyalójában (Budapest, XIII. Váci út 23-27.). Az ajánlatok felbontásakor a 4. fejezetben meghatározott dokumentumok megléte illetve hiánya a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Nem pótolható kellékek:   

az ajánlati ár, garanciális nyilatkozatok (4. e. pontban megjelölt nyilatkozatot) konzorciumi ajánlat esetén a 4. o. pontban megjelölt nyilatkozatot

A nem pótolható kellékek hiányában az ajánlat visszautasításra kerül. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli, melyek megfelelnek a versenykiírásban előírt feltételeknek. A hiányzó és pótolható dokumentumok és igazolások benyújtására Ajánlatkérő 3 munkanapot biztosít. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontására meghívja az Ajánlattevők képviselőit. 7. Eredménytelen eljárás Ajánlatkérő az eljárást az alábbi esetekben tekinti eredménytelennek: az ajánlati felhívásra nem érkezett ajánlat minden beérkezett ajánlat érvénytelen minden beérkezett ajánlatot ki kellett zárni az ajánlatok nem megfelelőek Ajánlatkérő a felhívást követően beállt lényeges körülmény következtében nem képes szerződést kötni Ad b.: Érvénytelen az ajánlat, ha:  határidőn túl érkezett  nem az arra jogosulttól származik  az Ajánlattevő a biztosítékot nem tette le a. b. c. d. e.

Ad c.: A beérkezett ajánlatot ki kell zárni, ha:  az Ajánlattevő hamis adatot szolgáltatott  az Ajánlattevőt, vagy képviselőjét az elmúlt 5 éven belül bíróság jogerősen elítélte  a kizárási ok az eljárás alatt következik be

8

Az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy műszakilag nem kielégítő, vagy aránytalanul magas ár, illetve kiírástól eltérő ajánlatok (illetve egyetlen ajánlat beérkezése esetén az ajánlat) beadása esetén a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa. 8. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő alkalmatlannak tekinti azon Ajánlattevők ajánlatát, akik:     

Ajánlata műszakilag nem kielégítő, műszaki technikai felszereltsége vagy szakmai felkészültsége az ajánlatkérési dokumentáció 4. c. pontja szerint igazoltak alapján nem biztosított, nem rendelkeznek a feladat jellegének megfelelő referenciával, ajánlatukban aránytalanul magas a megállapított ár, nem kielégítő az ajánlat. szerződéstervezetük érdemben eltér az ajánlatkérési dokumentációban foglalt feltételektől.

Az ajánlati kötöttség időtartama az eredményhirdetéstől számított 90 nap. Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat az alábbi szempontok figyelembevételével értékeli: 1. Az ajánlati ár nagysága, pénzügyi feltételek: 2. Az Ajánlattevő felkészültsége, referenciák: 3. Az ajánlat kidolgozottsága

60% 30% 10%

Az egyes szempontok 0 – 15-ig kerülnek pontozásra. Az 1. számú szempont értékelési módszere: A legkedvezőbb ajánlati ár 15 pont. Az árakat növekvő sorrendbe rakva a lineáris arányosítás szabályai szerint. A 2. számú szempont értékelési módszere: A szempontot az Értékelő Bizottság az elemzés elvégzése után, növekvő sorrendben pontozza. A 2. számú szempont értékelési módszere: A szempontot az Értékelő Bizottság az elemzés elvégzése után, növekvő sorrendben pontozza. Ajánlatkérő csak a kiírási feltételeknek tartalmilag és formailag mindenben megfelelő ajánlatokat értékeli. Az Ajánlatkérő azt az ajánlatot fogadja el, amelyik az értékelés szerint összességében a legkedvezőbb. Az Ajánlatkérőnek az értékelés idején jogában áll – egyidejűleg és azonos – szakmai kérdéseket feltenni az Ajánlattevőknek. Az Ajánlatkérő konzorciumi, közös ajánlati formában leadott ajánlatokat is elfogad. Egy konzorcium maximum két független tagból állhat. A konzorcium tagjainak a teljesítésért kötelezően egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ilyen formában leadott ajánlatok esetében további kötelezően előírt feltétel, hogy egy adott konzorcium tagja, sem más konzorcium tagjaként, sem önállóan nem adhat be további ajánlatot. Amennyiben a tag több konzorciumi, vagy önálló és konzorciumi ajánlatot is bead, az Ajánlatkérő az összes olyan ajánlatot érvénytelennek tekinti, melyben a jelen pályázaton, egynél többször megjelenő tag érintett. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra nézve, hogy a három legkedvezőbb ajánlat benyújtójával az eredményhirdetést megelőzően kondíciós tárgyalást folytasson le. A nyertesek és a további helyezett Ajánlattevők kiválasztására az ártárgyalás eredménye alapján kerül sor. A többi pályázó ajánlati biztosítéka egyidejűleg felszabadításra kerül. A nyertes(ek) ajánlati biztosítéka a szerződéskötéskor kerül felszabadításra. Az eredményről írásban küldünk értesítést.

9

9. Ütemezés

Ajánlati felhívás megjelentetése:

2011. Február 09.

Konzultáció időpontja:

2011. Február 16. 10.00 óra

Kérdések Ajánlatkérőhöz juttatásának határideje:

2011. Február 16. 10.00

Ajánlatok beérkezési határideje: 2011. Február 21. 10.30 óra

Ajánlatok felbontása:

2011. Február 21. 11.00 óra

Eredményhirdetés:

2011. Március 15-ig írásban

10

10. Mellékletek 1) Az elvégzendő munkák jellemzői, területi felosztások 2) Vállalkozási keretszerződés-tervezet 3) Összesített ajánlati minta.

11

Szerződés- tervezet:

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: a mindenkori vezérigazgatói utasításban meghatározott értékhatár szerint), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő), másrészről ………………………………. , (székhelye: , cégjegyzékszáma: adószáma:, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám:, képviseli:), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között1, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya, tartalma: …………………………………………………………………………………………………………. Vállalási ár, tartalékkeret, elszámolás: Vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi. A vállalási ár összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg. Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelő előleget fizet-e vagy sem. Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelő anyagot biztosít-e vagy sem. Megrendelő a pótmunka lehetőségét nem zárja ki. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. A számlabenyújtásra vonatkozó szabályokat – amennyiben azok az ÁSZF-től eltérnek –, így különösen a részteljesítésekhez kapcsolódó számlázást felek az egyedi megrendelésben határozzák meg. /Vállalkozó a jelen keretszerződésben meghatározott árait a jelen megállapodás hatályba lépését követő 1. évig nem emeli. Az időtartam lejártával, az ajánlati árakban az infláció, évente, 1 alkalommal érvényesíthető. Az árak csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók. Teljesítési határidők A munkálatok kezdési időpontja: az egyedi megrendelésben meghatározott időpont Részhatáridő (ha nincs, törlendő): az egyedi megrendelésben meghatározott időpont Befejezési véghatáridő: az egyedi megrendelésben meghatározott időpont Valamennyi határidő kötbérterhes határidő. Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli jóváhagyása esetén jogosult előteljesítésre. Alvállalkozók: A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat/ A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozót nem vehet igénybe. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni) Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni/ Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben a szerződés mellékletében meghatározott alvállalkozókat kívánja igénybe venni. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni) Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt – fel kell tüntetni. 1

12

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Teljesítési biztosíték: Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles. / Vállalkozó a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló teljesítési bankgaranciát szerez be és nyújt át, amelynek összege…………………..Ft, azaz ………………………. forint. / amelynek összegét felek jelen szerződés keretjellegére tekintettel az egyedi megrendelésben határozzák meg./ Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására köteles-e. Amennyiben igen, úgy annak összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg. (nem közbeszerzési eljárásban kötött szerződés esetén) Vállalkozó a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló teljesítési bankgaranciát szerez be és nyújt át, amelynek összege …………………. Ft, azaz …………………….. forint. /amelynek összegét felek jelen szerződés keretjellegére tekintettel az egyedi megrendelésben határozzák meg azzal, hogy a bankgarancia összege nem lehet magasabb, mint a nettó vállalási ár 5%-a./Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására köteles-e. Amennyiben igen, úgy annak összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg azzal, hogy a bankgarancia összege nem lehet magasabb, mint a nettó vállalási ár 5%-a. Felek rögzítik továbbá, hogy a teljesítési biztosíték kikötésére való tekintettel meghiúsulási kötbért nem kötnek ki. (közbeszerzési eljárásban kötött szerződés esetén) (a megfelelőt kell a szövegben hagyni) Jótállás: Vállalkozó jelen keretszerződés aláírásával jótállási kötelezettséget vállal, amelynek időtartama………………../tekintettel azonban jelen szerződés keretjellegére, annak időtartamát felek az egyedi megrendelésben határozzák meg./ Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal-e. / Vállalkozó jótállási kötelezettséget nem vállal. (a megfelelőt kell a szövegben hagyni) (Amennyiben jótállást vállal) A jótállási idő kezdete: ……………… Jótállási biztosíték: Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles/ Vállalkozó jótállási bankgarancia nyújtására kötelezi magát Megrendelő javára, amelynek összege ………. Ft, azaz …………………./amelynek összegét felek jelen szerződés keretjellegére tekintettel az egyedi megrendelésben határoznak meg./ Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles-e. Amennyiben igen, úgy annak összegét és időtartamát felek az egyedi megrendelésben határozzák meg. (nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés esetén). Vállalkozó a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát szerez be és nyújt át, amelynek összege …………………. Ft, azaz …………………….. forint./amelynek összegét felek jelen szerződés keretjellegére tekintettel az egyedi megrendelésben határoznak meg azzal, hogy a bankgarancia összege nem lehet magasabb, mint a nettó vállalási ár 5%-a./ Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles-e. Amennyiben igen, úgy annak összegét és időtartamát felek az egyedi megrendelésben határozzák meg azzal, hogy a bankgarancia összege nem lehet magasabb, mint a nettó vállalási ár 5%-a. (közbeszerzési eljárásban kötött szerződés esetén) (a megfelelőt kell a szövegben hagyni) (Amennyiben jótállási biztosítékot vállal) Jótállási bankgarancia időtartama: ………………… Szerződő felek képviselői: Vállalkozó részéről: (név, telefonszám) Megrendelő részéről: (név, telefonszám) Egyéb rendelkezések 13

(jelen pontban szükséges feltüntetni, amennyiben felek az ÁSZF valamely rendelkezésétől el kívánnak térni, megjelölve az érintett ÁSZF rendelkezést, illetve itt szükséges feltüntetni minden egyéb, az ÁSZF által nem rendezett, de felek által lényegesnek tekintett kérdést) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem ad részére kizárólagosságot, Megrendelő jogosult a munkát más keretszerződött partnertől is megrendelni. (amennyiben nem közbeszerzési eljárás során kötött szerződésről van szó; ellenkező esetben törlendő) Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé. A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata /Megrendelő feladata. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni) ÁSZF III.1. Az ÁSZF III.1. pontjában foglalt kötelezettség megszegéséért Vállalkozó esetenként ………………Ft összegű kötbér megfizetésére köteles ÁSZF. VII.9. kiegészül: A kihelyezés költsége: …………………………………… ÁSZF XX.11. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. (akkor marad a szövegben, ha a Vállalkozó székhelye Budapest, V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XVII. kerületen kívül található, ellenkező esetben a szöveg törlendő)

Mellékletek: -

Általános Szerződési Feltételek

-

ajánlatkérési dokumentáció

-

vállalkozó ajánlata

-

környezetvédelmi melléklet

-

munkavédelmi melléklet

-

etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják. Budapest, …………………………… …………………………………. Fővárosi Vízművek Zrt.

………………………………….. Vállalkozó

14

2.sz. melléklet

Munkafolyamtaok 1. Gallyazási munkák

Ár

Mennyiség egység

Gallyazás 6 m-ig gallyazó fűrésszel

Ft/db

Gallyazás kosaras kocsiról 14m magasságig

Ft/db


Ft/db

Gallyazás kosaras kocsiról 20m magasság felett

Ft/db

Gallyazás alpinista technikával

Ft/db

2. Fakivágási döntéssel 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db

21-40cm törzsátmérő között

Ft/db


Ft/db


Ft/db

80cm törzsátmérő felett

Ft/db

3. Fakivágási kosaras kocsiról 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

4. Fakivágási alpinista technikával 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

5. Ifjítás kosaras kocsiról 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

6. Ifjítás alpinista technikával 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db

15


Ft/db


Ft/db

7. Tuskómarás 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

8. Szállítási munkák Gally kihordása az utak mellé kézi erővel

Ft/m3

Gally elszállítása

Ft/m3

Gally aprítékolása és elszállítása

Ft/m3

Rönk szállítása

Ft/m3

9. Műszeres favizsgálat

Ft/fa

10. Füvesítés Termőföld szállítás, elterítés

Ft/m2

Talajelőkészítés, fűmagvetés (5dkg/m2)

Ft/m2

Gyepszellőztetés, felülvetés géppel

Ft/m2

11. Gyep kaszálása, hulladék elszállítása

Ft/m2

12. Tavaszi pázsittakarítás szállítással

Ft/m2

13. Lombgyűjtés, elszállítás

Ft/m2

14. Sövények nyírása

Ft/m2

15. Cserje kapálás

Ft/m2

16. Cserje ásás

Ft/m2

17. Hulladék elszállítása

Ft/m3

18. Dunakeszi térségben található védterületek parkfenntartási munkái

Ft/m2

19. Vakondállomány gyérítése

Ft/m2

20. Kullancsírtás

Ft/m2

21. Aknázómoly elleni permetezés

Ft/db

16

22. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés (szilárd burkolattal ellátott részeken, 4cm hómagasság felett, az utcai járda és kapubejáró sózásával)

Ft/m2

17

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: székhelye:

............................................................................ ............................................................................

Az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk. Ellenszolgáltatás összege: 1. részfeladat: Budai terület:………………………….Ft + Áfa 2. részfeladat: Perem terület:…………………………Ft + Áfa 3. részfeladat: Pesti terület: ………………………….Ft + Áfa a dokumentációban található súlyozott rezsióradíj ………..…… Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz. Teljesítési határidő: a keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónap A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni kívánok nem kívánok …………………………, 2011.…………………………hó……nap ………………………………………… cégszerű aláírás

18

1.sz. melléklet: 1. részfeladat: Budai terület Terület megnevezése

Cím

Ker

Terület (m2)

Kő u-i med.

II.

Kő u.32.

1543

Mikes u-i med. Mikes u-i med.

II. II.

Mikes u.27.-29. Mikes u.27.-29.

3460 3460

Bükkfa u-i gh. Bükkfa u-i gh.

II. II.

Bükkfa u.4. Bükkfa u.4.

Lipótmezei med. Lipótmezei med.

II. II.

Hűvösvölgyi u.116. Hűvösvölgyi u.116.

6466 6466

Budakeszi u-i gh. Budakeszi u-i gh.

II. II.

Budakeszi u.53/b Budakeszi u.53/b

2048 2048

Ruthén med.

II.

Ruthén u.9.

2319

Csatárka med.

II.

Törökvész u.

4233

FelsőJózsefhegyi med. II.

Józsefhegyi u.

5501

Szépvölgyi u-i gh. II.

Selyemakác u-val szemben

388 388

317

Feladat Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 8x Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x

Ár Ft/ m2

Összesen

Szépvölgyi u-i med.

II.

Szépvölgyi u.végétől Éra

Budaújlaki gh. Budaújlaki kutak (1,3,4,5,6)

III.

Árpádfejedelem u.

2200

III.

Árpádfejedelem u.

2260

Kolostor med.

III.

Kolostor u.25.

5023

Gúla gh.

III.

Gúla u.

821

307

Testvérhegy I.gh. III.

Toldás köz 1-3.

2267

Testvérhegy II.gh.

Farkastorki lejtő 36.

3192

Rókahegyi med.+vezetéksáv III.

Gyöngyvirág u.

8661

Fenyőgyöngye II.med.

III.

Hármashatárhegy

567

Hármashatárhegy i med. III.

Hármashatárhegy

1363

Árpádligeti med. Békásmegyeri gh. Békásmegyeri gh. Békásmegyeri gh. Kőbányai gh.

III.

Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 10x, sövénnyírás évi 8x Kaszálás, hulladék elszállítása,kútpalást tisztítás évi 8x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása, évi 5x ( kerítés és a gát közötti terület) Kaszálás, hulladék elszállítása évi 8x

III.

Ürömi u.

276

III.

Királyok u.

960

III.

Királyok u.

22022

III. X.

Királyok u. Ihász u.

21900 Lombgyűjtés, elszállítás évi 2x 40000 Lombgyűjtés, elszállítás évi 2x

20

Gellérthegy I-II med. Gellérthegy I-II med.

XI.

Kelenhegyi u.

XI.

Kelenhegyi u.

Irhásárki med.

XI.

Irhásárki u.

Dayka G. med. Dayka G. med.

XI. XI.

Dayka Gábor u. Dayka Gábor u.

Szabadsághegyialsó med. XII.

Diana u.3.

Szabadsághegyifelső med. XII.

Eötvös u.28.

Diana gh.

XII.

Diana u.10/b

Vári med.

XII.

Orbán tér 1.

Púphegyi med. Púphegyi med.

XII. XII.

Budakeszi u. Budakeszi u.

XII.

Jánoshegyi u.

XII.

Jánoshegyi u.

XII. XII.

Kékgolyó u. Kékgolyó u.

Szépjuhászné med. Szépjuhászné med.

Krisztina gh. Krisztina gh. Összesen:

Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 15522 évi 5x 15522 Lombgyűjtés, elszállítás évi 2x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 5549 évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 8830 évi 5x 8830 Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 1512 évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 2312 évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 2166 évi 10x,sövénnyírás 4x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 7948 évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 1281 évi 5x 1281 Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 1315 évi 5x 1315 Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása,vízelvezető tisztítása 19634 évi 8x 19634 Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Nettó ár összesen:

21

1.sz. melléklet 2.sz. részfeladat: Perem területek Terület megnevezése

Terület (m2)

Ker

Cím

Budaörsi u-i gh. Margitszigeti gh.és kutak Margitszigeti gh.és kutak Csepeli gh. Csepeli gh. Csepeli gh. Csepeli gh.

XI. XIII. XIII. XXI. XXI. XXI. XXI.

Budaörsi u.56. Margitsziget Margitsziget II.Rákóczi F.u. II.Rákóczi F.u. II.Rákóczi F.u. II.Rákóczi F.u.

Losonci med.

XXII.

Losonci u.

2335

Budafoki gh. Budafoki gh. Budatétényi gh. Budatétényi gh.

XXII. XXII. XXII. XXII.

Gyár u. Gyár u. Növény u.3. Növény u.3.

3100 3100 4217 4217

Baross Gábor gh. Baross Gábor gh. Chinoin torony Kunyhó u.-i tartalék terület Kőhegyi med.

XXII. XXII. XXII.

Dózsa Gy. U.90. Dózsa Gy. U.90. Bányalég u.

XXII.

Kunyhó u. Budaőrs, Víztorony u.

Törökugrató med.

Budaőrs, Árvácska u.1.

Törökugrató gh.

Budaörs, Szabadság u. Törökbálint,Mech.Műve k ter. Budaörs, Széchenyi u.2.

Mechanikai med. Széchenyi gh.

210 4170 2478 30900 30900 1500 30900

650 650 50

Feladat Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető tisztítása évi 5x sövénnyírás 2x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x, Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 8x Tavaszi pázsitgereblyézés 1x Cserjék kapálása 1x Lombgyűjtés, elszállítás évi 2x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető tisztítása évi 5x sövénnyírás 2x Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x, Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető tisztítása évi 5x Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x,

6600 Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x 1381 Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető 1240 tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető 350 tisztítása évi 5x 4251 Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 6x 600 sövénnyírás 2x

22

Egység ár Ft/m2

Összesen:

Széchenyi gh. Budakeszi községi med. Budafoki víztorony Nagyszénászug gh. Nagykovácsi med Horány III. kútrendszer (kerítés) Surányi Kútrendszer (kerítés) Tahi I.kútrendszer (kerítés) Tahi II.kútrendszer (kerítés) Tótfalu kútrendszer (kerítés) Kisoroszi Összesen:

Budaörs, Széchenyi u.2.

Nagykovácsi

600 Lombgyűjtés, elszállítás évi 1x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető 1243 tisztítása évi 5x 4000 Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető 20 tisztítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető 1146 tisztítása évi 5x

Szigetmonostor

1274 Kaszálás, évi 4x,

Surány


Tahitótfalu


Tahitótfalu


Tahitótfalu Kisoroszi

2984 Kaszálás, évi 4x, 2984 Kaszálás, évi 4x, Nettó ár összesen:

Budakeszi, Reviczky u. 239904/4 hrsz Budakeszi, Vezér u.-Fő u sarok

23

1.sz.Melléklet 3. sz. részfeladat: Pesti területek

Terület megnevezése

Ker

Balparti I.kutak védőterülete

IV.

Balparti II.kutak védőterülete Mátyásföldi kutak védőterülete

XVI.

Dél-pesti ipari med. Rákosszentmihályi gh.

X. XVI.

Mátyásföldi gh. Cinkotai med. Ilonatelepi med. Pesti u-i med. Pesti u-i tartalék ter. Rákoskerti II.med. Ferihegyi u-i gh.mell.ter. Lakatos u-i torony Lakatos u-i torony Lőrinci gh. Rimaszombati gh. Széchenyi gh. Kőbányai gh. permetezés Krisztina gh. permetezés Budaújlaki gh. permetezés Kelenhegyi gh. permetezés

Cím

Terület (m2)

Váci u.

160000

Dunakeszi Szilas patak mellett

298000 116000

Feladat Kaszálás, hulladék elszállítása,cserjeírtás,kútpalást tisztítás évi 3x Kaszálás, hulladék elszállítása,cserjeírtás,kútpalást tisztítás évi 3x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 3x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető tisztítása évi 4x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x, (utcafronton)

Kozma u. Budapesti u.51. Táncsics XVI. M.u.35. XVI. Cinkotai u. XVI. Furmint u. XVI. Pesti u. XVI. Szigetcsép u. XVII. Pesti u.vége XVII. Ferihegyi u.79. XVIII. Lakatos u. XVIII. Lakatos u.

17600 2365

XVIII. Gilice tér 1. Rimaszombati XX. u. XX. Széchenyi u. X. Ihász u.29. XII. Kékgolyó u.21. Árpádfejedelem III. u.50/a XI. Kelenhegyi u.

22056

Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 4x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 4x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 4x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 5x Tavaszi pázsitgereblyézés 1x Kaszálás, hulladék elszállítása, vízelvezető tisztítása évi 5x

600 2249 30 db 15 db

Kaszálás, hulladék elszállítása évi 6x Kaszálás, hulladék elszállítása évi 6x Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x

3 db 12 db

Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x

10810 15942 6606 2521 2370 2018 1700 11101 11101

24

Egységár Ft/m2

Összesen

Margitszigeti gh. permetezés Budakeszi u-i gh. permetezés Békásmegyeri gh. permetezés Főtelepi gh. permetezés Balparti II.gh. permetezés Összesen:

XIII. II. III. IV.

Margitsziget Budakeszi u. 53/b

5 db

Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x

3 db

Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x

Királyok u.281. Váci u.102. Dunakeszi

10 db 12 db 3 db

Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x Vadgesztenye fák aknázómoly elleni permetezése évi 1x Nettó ár összesen:

25

2.sz. melléklet

Munkafolyamtaok 1. Gallyazási munkák

Ár

Mennyiség egység

Gallyazás 6 m-ig gallyazó fűrésszel

Ft/db


Ft/db


Ft/db

Gallyazás kosaras kocsiról 20m magasság felett

Ft/db

Gallyazás alpinista technikával

Ft/db

2. Fakivágási döntéssel 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

3. Fakivágási kosaras kocsiról 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

4. Fakivágási alpinista technikával 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db

26


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

5. Ifjítás kosaras kocsiról 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

6. Ifjítás alpinista technikával 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

7. Tuskómarás 20cm törzsátmérő alatt

Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db


Ft/db

8. Szállítási munkák Gally kihordása az utak mellé kézi erővel

Ft/m3

Gally elszállítása

Ft/m3

27

Gally aprítékolása és elszállítása

Ft/m3

Rönk szállítása

Ft/m3

9. Műszeres favizsgálat

Ft/fa

10. Füvesítés Termőföld szállítás, elterítés

Ft/m2

Talajelőkészítés, fűmagvetés (5dkg/m2)

Ft/m2

Gyepszellőztetés, felülvetés géppel

Ft/m2

11. Gyep kaszálása, hulladék elszállítása

Ft/m2

12. Tavaszi pázsittakarítás szállítással

Ft/m2

13. Lombgyűjtés, elszállítás

Ft/m2

14. Sövények nyírása

Ft/m2

15. Cserje kapálás

Ft/m2

16. Cserje ásás

Ft/m2

17. Hulladék elszállítása

Ft/m3

18. Dunakeszi térségben található védterületek parkfenntartási munkái

Ft/m2

19. Vakondállomány gyérítése

Ft/m2

28

20. Kullancsírtás

Ft/m2

21. Aknázómoly elleni permetezés

Ft/db

22. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés (szilárd burkolattal ellátott részeken, 4cm hómagasság felett, az utcai járda és kapubejáró sózásával)

Ft/m2

29

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents