BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad
BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt
87e ANNEE
N.
221
87e JAARGANG
MARDI 17 NOVEMBRE 2009
DINSDAG 17 NOVEMBER 2009
AVIS
BERICHT
Au 1er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l’entrée en vigueur de l’AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier 2006.
Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006.
Coût de publication :
Kostprijs van de publicatie : er
L’AR stipule qu’à partir du 1 février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions.
Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden.
Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d’une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d’une manière groupée a livrer au BDA.
Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen.
Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière.
Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd.
La publication de votre texte n’est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si :
De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als :
- Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par e-mail, même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l’adresse suivante :
[email protected].
- Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via e-mail verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via
[email protected].
Fréquence de publication : Depuis le 1er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.
Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd.
33640
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Nouveaux modèles : Depuis le 1er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l’envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l’AR du 12 janvier 2006. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.
Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari 2006. Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
MINISTERE DE LA DEFENSE N. 22800
33641
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 22800
Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
Section I. Pouvoir adjuducateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Dubois Cedric Tél. +3227011379, fax +3227013897 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50482 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - ″Sectie Infrastucture″ - Ondersectie ″Programma’s″, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Dubois Cedric Tel. +3227011379, fax +3227013897 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50482 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).
Afdeling II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : GLONS - NPC : construction de garages et d’une aire de lavage pour le Nato Program Center II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : GLONS - NPC : construction de garages et d’une aire de lavage pour le Nato Program Center conformément aux conditions du présent CSCh. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : GLONS - NPC : Bouw van garages en waszones voor het Nato Program Center overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : GLONS - NPC : Bouw van garages en waszones voor het Nato Program Center overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden
Afdeling IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : MRMP-I/P-9IP960-F02_0 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : 2009-503852 IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 26/10/2009
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/P-9IP960-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2009-503852 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 26/10/2009
Afdeling VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) L’avis implique : Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d’appel d’offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires : Le plan est ajouté VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009
VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Het plan is bijgevoegd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
33642
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
N. 22842
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
N. 22842
Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
Section I. Pouvoir adjuducateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique - Support Logistique Administration Centrale, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique, à l’attention de Ramon Riveira Tél. 025426851, fax 025426856 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.just.fgov.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=51650 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek - Logistieke Ondersteuning Centrale Administratie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, België
Afdeling II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : Adjucation publique pour en vue de l’entretien de bureaux, situés à 1000 Bruxelles, Rue Louvain 38, pour le compte du SPFJustice, services centraux. II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : Le présent marché porte sur l’entretien de locaux et espaces commun, situés à 1000 Bruxelles, Rue de Louvain 38. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 90911200 - Services de nettoyage de bâtiments
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Openbare aanbesteding voor het onderhoud van kantoren, gelegen te 1000 Brussel, Leuvenseweg 38, voor rekening van de federale overheidsdienst Justitie Centrale Diensten. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : de opdracht betreft het onderhoud van de kantoren en gemeenschappelijke ruimtes, gelegen te 1000 Brussel, Leuvenseweg 38. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90911200 - Reiniging van gebouwen
Afdeling IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : JUST-SEBCGL-SLAC-09/05/ ECO-F02_1 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : 2009-504124 IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 10/11/2009
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : JUST-SEBCGL-SLAC-09/05/ECO-F02_1
Contactpunt(en) : stafdienst Budget Beheerscontrole&Logistiek, Waterloolaan 115, 1000Brussel, t.a.v. Riveira Ramon Tel. 025426851, fax 025426856 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.just.fgov.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=51650 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).
IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2009-504124 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 10/11/2009
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33643
Afdeling VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) L’avis implique : Procédure incomplète. VI.2) Informations sur les procedures de passation incompletes : La procédure de passation a été interrompue. Le marché est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle publication. VI.4) Autres informations complementaires : Procédure arrêtée VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009
VI.1) Deze aankondiging betreft : Onvolledige procedure. VI.2) Informatie over onvolledige gunningsprocedure : De gunningsprocedure is afgebroken. De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Procedure stopgezet VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
N. 22780
N. 22780 Avis d’attribution de marché
Aankondiging van gegunde opdracht
Fournitures
Leveringen
Section I. Pouvoir adjudicateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Office National des Vacances Annuelles, Rue des Champs Elysées 12, 1050 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : CAMBRON Emmanuel Tél. 3226296260, fax 3226296261 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.onvarjv.fgov.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52552 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Sécurité sociale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Elyzeese Veldenstraat 12, 1050 Brussel, België
Section II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel à candidature via une procédure négociée avec publicité accélérée en vue de l’acquisition, livraison, installation, mise en production et maintenance d’une infrastructure de stockage, serveurs et réseau II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Code NUTS : BE10 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :
II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oproep tot kandidatuurstelling via een versnelde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop, levering, installatie, in productiestelling en het onderhoud van een opslag-, server- en netwerkinfrastructuur II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. NUTS-code : BE10 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Oproep tot kandidatuurstelling via een versnelde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop, levering, installatie, in productiestelling en het onderhoud van een Opslag-, Server- en Netwerkinfrastructuur.
Appel à candidature via une procédure négociée avec publicité accélérée en vue de l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en production et la maintenance d’une infrastructure de stockage, de serveurs et de réseau.
Contactpunt(en) : CAMBRON Emmanuel Tel. 3226296260, fax 3226296261 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.onva-rjv.fgov.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52552 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Sociale Zekerheid De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
33644
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
L’ONVA a décidé de redévelopper ses applications administratives afin de fournir une meilleure réponse aux besoins de l’administration et de ses clients. Les technologies utilisées sont J2EE, Linux, serveurs web Apache, serveurs d’application JBoss et système de gestion de bases de données MySQL. Ces logiciels nécessitent la mise en place d’une infrastructure moderne adéquate, capable de répondre aux besoins actuels et futurs. Cette même infrastructure est utilisée pour toutes les autres applications annexes de l’organisme. L’infrastructure à fournir et à mettre en place consiste en une solution de stockage de données sur disques basée sur la technologie NetApp, des serveurs physiques munis des logiciels de la famille VMWare permettant la virtualisation des serveurs et leur gestion, et les switches réseau reliant le tout. Les protocoles utilisés entre le stockage et les serveurs sont par ordre de préférence NFS, CIFS et iSCSI au travers d’un réseau Ethernet à 1Gbps ou 10Gbps. On prévoit pour l’archivage des données une solution de stockage secondaire sur disques de technologie identique ; de cette façon on évite l’installation et l’entretien de logiciels de backup et l’usage de tapes, les sauvegardes et archives se faisant au moyen de « snapshots » au niveau du stockage-même éventuellement en synchronisation avec les applications quand c’est nécessaire. Pour se protéger contre un désastre, cette infrastructure est déployée sur deux sites distants reliés au moyen d’une connexion wan Ethernet à 1Gbps. Les infrastructures sont actives simultanément dans les deux sites. En cas de désastre, toute la production devra pouvoir se faire dans un seul site. L’ONVA vise un RTO et un RPO d’une heure. Outre le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour les nouvelles applications, il faudra aussi migrer vers cette infrastructure les données et les serveurs (Windows et Linux) déjà existants de l’ONVA dont une grande partie est déjà virtualisée mais utilise un FC SAN qu’on veut éliminer. Afin d’assurer une intégration optimale, le marché sera constitué d’un seul lot. Il est également prévu des services de support et maintenance pour une période de 3 ans minimum. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques - RC03 II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
Om een beter antwoord te kunnen geven aan de verwachtingen van de administratie en haar klanten heeft de RJV beslist haar administratieve toepassingen te herontwikkelen. De gebruikte technologieên zijn J2EE, Linux, Apache webservers, Jboss applikatieservers en MySQL database. Deze software vereist het installeren van een aangepaste moderne infrastructuur die kan beantwoorden aan de huidige en toekomstige behoeften. Deze zelfde infrastructuur wordt ook gebruikt voor alle bijkomende applikaties van het organisme. De te leveren en installeren infrastructuur bestaat uit een oplossing om de gegevens op schijf op te slagen gebaseerd op NetApp technologie, uit fysische servers uitgerust met software van de VMWare familie voor de virtualisatie en beheer van servers, en uit netwerk switches die het geheel met mekaar verbinden. De gebruikte protocols tussen opslag en servers zijn in volgorde van voorkeur NFS, CIFS en iSCSI over een Ethernet netwerk van 1Gbps of 10Gbps. Voor het archiveren van de gegevens voorziet men een oplossing met secundaire opslag op schijven gebaseerd op identieke technologie; op deze manier vermijdt men de installatie en het onderhoud van backup software en het gebruik van tapes; het backupen en archiveren gebeurt met behulp van “snapshots” op niveau van gegevensopslag zelf, eventueel synchroon met de applicaties wanneer nodig. Om zich te beveiligen tegen een ramp wordt de infrastructuur verspreid over twee sites op afstand die met mekaar verbonden zijn via een wan Ethernet aan 1Gbps. Beide sites zijn gelijktijdig actief. In geval van ramp moet de overblijvende site de ganse productie kunnen draaien. De RJV mikt op een RTO en RPO van een uur. Buiten het ontplooien van de infrastructuur nodig voor de nieuwe toepassingen, moeten de bestaande gegevens en servers (Linux en Windows) van de RJV naar deze infrastructuur gemigreerd worden; een groot deel hiervan is reeds gevirtualiseerd maar gebruikt een FC SAN dat we willen wegwerken. Om een optimale integratie te verzekeren bestaat de opdracht uit één lot. Er worden ook onderhouds- en ondersteuningsdiensten voorzien voor een periode van minimum 3 jaar. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden - RC03 II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
Section IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Négociée accélérée. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - I. Valeur technique de l’installation proposée - Pondération : 30
IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Versnelde onderhandelingsprocedure. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - I. Technische waarde van de voorgestelde installatie - Weging : 30 2 - II. Integratie met de infrastructuur en de bestaande toepassingen en integratie van de elementen onderling - Weging : 20 3 - III. Organisatie van de installatie en het onderhoud - Weging : 10 4 - IV. Kost van de oplossing op 3 jaar - Weging : 40 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RJV-ONVA-RJV/SSR 20081105 Ter-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.
2 - II. Intégration avec l’infrastructure et les applications existantes et intégration des éléments entre eux - Pondération : 20 3 - III. Organisation de l’installation et maintenance - Pondération : 10 4 - IV.Coût de la solution sur 3 ans - Pondération : 40 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RJV-ONVA-RJV/SSR 20081105 Ter-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d’acheteur :
Aankondiging via een kopersprofiel :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33645
Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S 87-125657 de 07/05/2009 Section V. Attribution du marché
Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S 87-125657 van 07/05/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht
Marché no : 1 V.1) Date d’attribution du marché : 11/09/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 5 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : UPTIME TECHNOLOGIES, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 1042000,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires
Opdracht nr. : 1 V.1) Datum van gunning van de opdracht : 11/09/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : UPTIME TECHNOLOGIES, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 1042000,00 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
N. 22740 Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : INFRABEL, Quai de la gare du sud, 1, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Philippe COINNE, ingénieur industriel Tél. (32-65) 58 21 32 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ligne 117 - Gare de Braine-le-Comte (voies électrifiées) - Renouvellement des rails, des traverses et du ballast des voies VII (du km 29248 au km 30089), VIII (du km 29248 au km 29797 et du km 29929 au km 30040) et IX. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ligne 117 - Gare de Braine-le-Comte (voies électrifiées) Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : CSC 57/52/5/08/26 Ligne 117 - Gare de Braine-le-Comte (voies électrifiées) - Renouvellement des rails, des traverses et du ballast des voies VII (du km 29248 au km 30089), VIII (du km 29248 au km 29797 et du km 29929 au km 30040) et IX. L’entreprise comprend en ordre principal : - la dépose de voies principales ; - la dépose de voies accessoire ;
33646
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
- des travaux de déballastage ; - l’évacuation des déblais en dehors du domaine du Chemin de Fer ; - des travaux de ballastage ; - l’acheminement par camion, depuis le dépôt du fournisseur, des traverses en béton ; - la pose de traverses en béton ; - la pose de rails ; - la pose d’appareils de dilatation ; - la pose de joints isolants collés ; - la réalisation de soudures aluminothermiques ; - le réglage des contraintes ; - la pose d’une traversée de voie constituée de dalles de caoutchouc ; - des travaux de dépose et de pose d’équipements de signalisation ; - des travaux de remise en état de conduites à câbles ; - des travaux de remise en état de traversées de service constituées de dalles de béton. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45234100 - Ouvrages ferroviaires II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : csc 57/52/5/08/26 Ligne 117 - Gare de Braine-le-Comte (voies électrifiées) - Renouvellement des rails, des traverses et du ballast des voies VII (du km 29248 au km 30089), VIII (du km 29248 au km 29797 et du km 29929 au km 30040) et IX. VOIR RUBRIQUE II.1.5 II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours de prestation jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les paiements sont effectués conformément au Cahier Général des Charges (Article 15 de Annexe de l’AR du 26/09/1996 - MB 18/10/96) III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Les entrepreneurs devront avoir une des formes juridiques suivantes : Entrepreneur seul / Société momentanée d’entrepreneurs / Firmes III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Joindre à son offre une attestation ONSS en ordre. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : néant III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation d’entrepreneurs de travaux requise : catégorie H, classe 3 ou supérieure III.2.4) Marchés réservés : non.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33647
Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 57/52/5/08/26 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/12/2009; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 60,32 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents sont en vente (contre remise d’un chèque barré exclusivement - Tout autre moyen de paiement sera refusé) et à consulter, à partir du 23/11/2009, à l’adresse précitée (local 373) de 9 à 12 h et de 14 à 16 h sauf le samedi; à obtenir également contre versement préalable au compte n° 000-0020351-78 (compte IBAN : 69 0000 0203 5178) de INFRABEL - Recettes à Charleroi avec indication du n° de TVA et en mentionnant Cahier spécial des charges n° 57/52/5/08/26 ; à consulter aussi au Bureau de vente des documents relatifs aux adjudications d’Infrabel I-SG.603 - Section 80 - rue Bara, 110 à 1070 Bruxelles - Tél.02/525.28.92. Ce bureau est ouvert au public les jours ouvrable de 9 à 12h sauf le samedi. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17/12/2009; heure : 14:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 17/12/2009; heure : 14:00 Lieu : Dans les bureaux d’INFRABEL - Direction Infrastructure, Hôtel des Chemins de fer, Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 Charleroi, par devant M. GALLOY, ingénieur en chef - chef de service ou son remplaçant, assisté d’un autre fonctionnaire d’INFRABEL Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00735796/2009036532 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 234 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours à partir du jour suivant celui de la notification de la décision VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
33648
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 22809
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 22809
Avis de marché
Aankondiging van een opdracht
Fournitures
Leveringen
Section I. Pouvoir adjudicateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : INFRABEL, Barastraat 110, 1070 Brussel, Belgique, à l’attention de André Niels Tél. (32-2) 525 48 31 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Chemins de fer Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : INFRABEL, Barastraat 110, 1070 Brussel, België, t.a.v. André Niels Tel. (32-2) 525 48 31 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Spoorwegen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Section II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : véhicules autostockeur et déchargeur 70m` II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Atelier Infrabel à Schaerbeeck Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : véhicules autostockeur et déchargeur 70m` II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34621200 - Véhicules d’entretien ou de service des voies ferrées II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : 7 véhicules II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché).
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : zelfstockerende en lossende vooertuigen 70m` II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Infrabelwerkplaats te Schaarbeek NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : zelfstockerende en lossende voertuigen 70m` II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34621200 - Spooronderhouds- of dienstvoertuigen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 7 voertuigen II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement de 5% de la valeur du marché sera exigé lors de la commande III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : een borgtocht van 5% van de waarde van de opdracht zal geêist worden bij de bestelling III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat doit joindre à sa demande de participation les données nécessaires concernant la situation administrative, juridique et organisatrice de son entreprise. Une attestation récente délivrée par l’ Organisme de Sécurité Sociale auprès duquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au point de vue du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pertes et profits des 3 dernières années et chiffre d’affaires des 3 dernières années sous forme de tableau. Si le candidat n’est pas le fabricant du produit, les renseignements doivent également porter sur le fabricant du produit III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Références de marchés similaires exécutés durant les 3 dernières années. Si le candidat n’est pas le fabricant du produit, les renseignements doivent également porter sur le fabricant du produit
33649
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat dient bij zijn verzoek tot deelname de noodzakelijke administratieve, juridische en organisatorische gegevens betreffende zijn bedrijf te voegen Een recent attest afgeleverd door het Organisme van de Sociale Zekerheid waarbij de inschrijver is aangesloten en waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, moet bij de kandidaatstelling gevoegd worden III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Winst- en verliescijfers van de laatste 3 jaar en omzet van de laatste drie jaar onder de vorm van een tabel. Indien de leverancier niet de fabrikant is van het product, dienen de inlichtingen ook betrekking te hebben op de fabrikant van het product III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd gedurende de laaste 3 jaar. Indien de leverancier niet de fabrikant is van het product, dienen de inlichtingen ook betrekking te hebben op de fabrikantvan het product.
Section IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 6DC/000014426 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17/11/2009; heure : 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 6DC/000014426 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 17/11/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
Section VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00744763/2009068036 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : RAAD VAN STATE, WETENSCHAPSTRAAT 33, 1040 BRUSSEL, België
VI.3) Autres informations : @Ref:00744763/2009068036 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique
33650
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
N. 50914
N. 50914 Système de qualification, secteurs spéciaux
Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui.
Erkenningsregeling, nutssectoren Deze aankondiging is een oproep tot mededinging : ja.
Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid
I.1. Nom, adresse et point de contact : S.N.C.B.-Holding, société anonyme de droit public, rue de France 85, 1060 Bruxelles. Point de contact : bureau H-ST.122 section 75, à l’attention de Bruno Lebout, tél. + 32 (0)475 49 66 15, fax + 32 (0)2 525 41 36. E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires sur le système de qualification peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer.
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : N.M.B.S.-Holding, NV van publiek recht, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel. Contactpunt : H-ST.122, sectie 75, t.a.v. Bruno Lebout, tel. + 32 (0)475 49 66 15, fax + 32 (0)2 525 41 36. E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen over de erkenningsregeling zijn te verkrijgen op het volgend adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Meer documentatie is te verkrijgen op het volgend adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : vervoersdiensten per spoor.
Section II. Objet du système de qualification
Afdeling II. Voorwerp van de erkenningsregeling
II.1. Intitulé au système de qualification par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : nettoyage, mise en protection et entretien de la protection des surfaces verticales dans diverses gares. II.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison ou de prestation de services : Services : catégorie de services 1. II.3. Description des travaux, services ou marchandises devant être achetés au moyen du système de qualification : prestations de nettoyage approfondi des surfaces telles que : vitrages, châssis, structures métalliques, mobiliers de quais, parois murales; mise en protection et entretien de la protection de ces surfaces.
II.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de erkenningsregeling gegeven benaming : reinigen, beschermen en onderhouden van verticale oppervlakten in diverse stations.
II.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 74.70.00.00-6. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 74.72.20.00-6; 74.73.10.00-2; 74.73.50.00-0; 74.75.00.00-1.
II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : Diensten : categorie van diensten : 1. II.3. Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door middel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend : grondige schoonmaakprestaties van : beglazing, schrijnwerk, metalen constructies, perronmeubilair, muurwanden, beschermen en onderhouden van deze oppervlakken. II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 74.70.00.00-6. Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën : 74.72.20.00-6; 74.73.10.00-2; 74.73.50.00-0; 74.75.00.00-1.
II.5. Les marchés couverts par ce système de qualification relèvent de l’accord sur les Marchés publics (AMP) : non.
II.5. De onder deze erkenningsregeling vallende opdrachten vallen onder de overeenkomst Overheidsopdrachten (GPA) : neen.
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Conditions de participation : III.1.1. Qualification pour le système : Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification : a) Attestations administratives requises : 1° Attestation O.N.S.S.
III.1. Voorwaarden voor deelneming : III.1.1. Voorwaarden voor de erkenning : Voorwaarden waarvan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen : a) Vereiste administratieve attesten : 1° R.S.Z.-attest.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
2° Attestation de non-faillissement. 3° Attestation d’assujettissement à la T.V.A. b) Attestation de suivi de la formation conforme aux spécifications « qualicare-qualinote », délivrée par un laboratoire indépendant. c) Liste exhaustive des produits spéciaux désignés ci-dessous et à utiliser pour la réalisation des prestations décrites au point II.3, mentionnant au minimum la dénomination commerciale du produit, le nom du fabricant et le numéro de nomenclature S.N.C.B. : 1° Nettoyant de surfaces laquées. 2° Rénovateur d’aluminium laqué. 3° Rénovateur de vitrage et de plastique. 4° Nettoyeur de surfaces laquées. 5° Produit détartrant pour vitres. Des renseignements concernant l’inscription de ces produits dans la nomenclature S.N.C.B. peuvent être obtenus auprès du point de contact mentionné au point I de l’annexe A du présent avis. Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée : a)Les attestations administratives valides requises accompagneront obligatoirement la demande de qualification. b) L’attestation valable, ou le document justificatif prouvant que ladite formation est en cours auprès du candidat à la qualification, accompagner obligatoirement la demande de qualification. c) La liste, dressée au nom du candidat à la qualification, accompagnera obligatoirement la demande de qualification. La mention des produit(s) non inscrit(s) en nomenclature S.N.C.B. entraîne automatiquement l’invalidité de la liste.
33651
2° Attest van « Niet faling ». 3° BTW-attest. b) Vormingsattest conform de specificatie « qualicare-qualinote » uitgereikt door een onafhankelijk laboratorium. c) Exhautieve lijst van de speciale hierna bedoelde produkten, te gebruiken voor de uitvoering van diensten omschreven in punt II.3, met ten minste de vermelding van de commerciële produktbenaming, de naam van de fabrikant en de naamlijstnummer van de N.M.B.S. 1° Reiniger voor verlakte oppervlakken. 2° Renoveerder voor verlakt aluminium. 3° Renoveerder voor glas en PVC. 4° Ontkalkingsprodukt voor glaswerk.
Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd : a) De geldige en vereiste administratieve attesten moeten verplicht bij de kwalificatieaanvraag worden gevoegd. b) Het geldige attest of het rechtvaardigende document, dat dee opleiding momenteel gevolgd wordt door de kandidaat voor de kwalificatie, zal verplicht bij de kwalificatieaanvraag worden gevoegd. c) De lijst opgemaakt op naam van de kandidaat voor kwalificatie, moet verplicht bij de kwalificatieaanvraag, worden gevoegd. Indien de lijst andere dan door de N.M.B.S. genomenclatuurde bevat, houdt dit automatisch de volledige ongeldigheid van de lijst in.
Les demandes de qualification dont les listes seront déclarés non valables seront écartées d’office. Toute demande de qualification non accompagnée de tous les documents susmentionnés sera écartée d’office. III.1.2. Marchés réservés : non.
Alle kwalificatieaanvragen niet vergezeld van alle genoemde documenten, worden ambtshalve uitgesloten. III.1.2. Voorbehouden opdrachten : neen.
Section IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Critères d’attribution : IV.1.1. Critères d’attribution : Offre économiquemnt la plus avantageuse appréciée en fonction : Des critères énoncés dans le cahier des charges ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier. IV.1.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.2. Renseignements d’ordre administratif : IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : H-PA.122-58/12/0/09. IV.2.2. Durée du système de qualification : cinq ans. IV.2.3. Renouvellement du système de qualification : oui. Renouvellement tacite éventuel en cas de services réguliers et sans problèmes.
IV.1. Gunningscriteria : IV.1.1. Gunningscriteria : Economisch meest voordelige offerte, gelet op : De in het bestek, in de uitnodiging tot indiening van een offerte of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.1.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.2. Administratieve inlichtingen : IV.2.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : H-ST.122 - 58/12/0/09. IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling : vijf jaar. IV.2.3. Verlenging van de erkenningsregeling : ja. Eventueel stilzwijgende verlenging in geval van regelmatige en probleemloze dienstverlening.
Section VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Un ou plusieurs marchés couverts par le système de qualification s’inscrivent dans un projet et/ou programme financé par des fonds communautaires : non. VI.3. Procédures de recours : VI.3.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, tél. + 32 (0)2 234 96 11. E-mail :
[email protected] Adresse internet : www.raadvst-consetat.be
VI.1. Eén of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen, houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3. Beroepsprocedures : VI.3.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, tel. + 32 (0)2 234 96 11. E-mail :
[email protected] Internetadres : www.raadvst-consetat.be
33652
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.3.2. Introduction des recours : Précisions concernant les délais d’introduction des recours : soixante jours calendrier à compter à partir du jour suivant la notification de la décision. VI.4. Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2009.
VI.3.2. Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na notificatie van de beslissing. VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 9 november 2009.
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
N. 22728
N. 22728
Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
Section I. Pouvoir adjuducateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Masse d’habillement de la Douane, North Galaxy C 0, Boulevard roi Albert II 33, b386, 1030 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : D’hoop Ronny Tél. (+32 - 257) 649 44, fax (+32 - 257) 951 15 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52241 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Kledingfonds der Douane, North Galaxy C 0, Koning Albert II-laan 33, bus 386, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : D’hoop Ronny Tel. (+32 - 257) 649 44, fax (+32 - 257) 951 15 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52241 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).
Afdeling II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : Fourniture de pulls pour le personnel de la douane belge II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : Fourniture de pulls pour le personnel de la douane belge II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 18235100 - Pull-overs
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van pulls voor het personeel van de Belgische Douane II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van pulls voor het personeel van de Belgische Douane II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 18235100 - Truien
Afdeling IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : KDF-B/2010/4-F02_1 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : 2009-504193 IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 13/11/2009
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : KDF-B/2010/4-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2009-504193 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 13/11/2009
Afdeling VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) L’avis implique : Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter.
VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33653
VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l’avis original. VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.3.8 Au lieu de : nihil Lire : North Galaxy, salle Roma (B 02), Boulevard du roi Albert II 33, 1030 Bruxelles VI.3.6) Texte à ajouter dans l’avis original : Endroit où se trouve le texte à ajouter : IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres Texte à ajouter : North Galaxy, salle Roma (B 02), Boulevard du roi Albert II 33, 1030 Bruxelles VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009
VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : IV.3.8 In plaats van : nihil Te lezen : North Galaxy, zaal Roma (B 02), Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd : IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Toe te voegen tekst : North Galaxy, zaal Roma (B 02), Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
N. 22810
N. 22810 Avis d’attribution de marché
Aankondiging van gegunde opdracht
Travaux
Werken
Section I. Pouvoir adjudicateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Régie des Bâtiments, Ketelvest 26/301, 9000 Gand, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, Ketelvest 26/301 – 9000 Gent, à l’attention de architect, Richard Busssaer, conseiller E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52560 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen – Directie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/301, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen – Directie OostVlaanderen Ketelvest 26/301 – 9000 Gent, t.a.v. architect Richard Bussaer,diensthoofd E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52560 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Section II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Gand - Rénovation de la canalisation d’écoulement. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : GAND – C.A.Kouterpoort Savaanstraat 11 Code NUTS : BE234
II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gent - Vernieuwen van afvoerleidingen. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : GENT – AC KOUTERPOORT – SAVAANSTRAAT 11 NUTS-code : BE234
33654
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation de la canalisation d’écoulement existante (sanitaires et pluviale) et placement de canalisation d’écoulement secondaire. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d’évacuation II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 245889,50 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RDGB-2009/411342/048A-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. Section V. Attribution du marché o
Marché n : 1 Intitulé : Rénovation de la canalisation d’écoulement. V.1) Date d’attribution du marché : 14/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 4 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : BVBA VAN DE VOORDE, Michel Gillemanstraat 1, 9060 ZELZATE, Belgique Tél. +32 - 09 345 51 97, fax +32 - 09 345 01 36 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 203317,68 EUR Valeur totale finale du marché : 297526,30 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De werken omvatten vooral het vernieuwen van alle bestaande afvoerleidingen (sanitair + regenwater) en het bijplaatsen van enkele afvoerleidingen. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 245889,50 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-2009/411342/048A-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Vernieuwen van afvoerleidingen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 14/10/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BVBA VAN DE VOORDE, Michel Gillemanstraat 2, 9060 ZELATE, België Tel. +32 - 09 345 51 97, fax +32 - 09 345 01 36 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 203317,68 EUR Totale definitieve waarde van de opdracht : 297526,30 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22737 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33655
Contactpunt(en) : ir. Hendrik Vanderdonckt Tel. 050 44 11 39, fax 050 34 23 81 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=51833 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Structurele herstelling van de brug over de A10 in de Erkegemstraat te Oostkamp (kmpt 79.410) II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Structurele herstelling van de brug over de A10 in de Erkegemstraat te Oostkamp (kmpt (79.410) II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV W-Vl-1M3D8J/09/98 - X30/A10/98-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 05/11/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: In plaats van : datum : 05/11/2009 Te lezen : datum : 13/11/2009 VI.4) Overige nadere inlichtingen : 1) het bijgevoegd artikel 604 paragraaf 1. Voorbereidende werkzaamheden wordt vervangen door het nieuwe bestand bijgevoegd artikel 604 in bijlage (1. Voorbereidende werkzaamheden) 2) de post 3.0.10 in de beschrijvende en de samenvattende opmeting krijgt een toevoeging: nl ==> bijvoegen: ″De afmetingen van de oplegtoestellen zijn 250mmx200mm, hn 5x8mm en ht=57mm″ VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22778 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Verleysen Mieke Tine Tel. 011 74 23 96, fax 011 74 24 49
33656
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52544 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Algemene overheidsdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : N74-vak N712 tot complex Lindelse Baan ( gemeente Overpelt): overlaging van betonverharding met asfalt II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : N74-vak N712 tot complex Lindelse Baan ( gemeente Overpelt): overlaging van betonverharding met asfalt II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233223 - Vernieuwen van rijbaanwegdek II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 21 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV L-X70/N74/44-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 12,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (alle werkdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur). Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer 091-2206030-85 van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 30/11/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 30/11/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : V.A.C. Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Gestandsdoeningstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen Uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen. Het bestek zal zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld worden. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33657
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 22779 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent, Elfjulistraat 41, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Nevens Hendrik Marc Tel. 09 244 82 70, fax 09 244 82 01 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=47707 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MDL/09J01 - TTN.126 - kabeldatabank II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren en onderhouden van een nieuwe databank voor teletransmissiegeleidingen II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 72200000 - Softwareprogrammering en -advies Bijkomende opdracht : 72500000 - Informaticadiensten Bijkomende opdracht : 72300000 - Uitwerken van gegevens Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : EMG-TTN.126 - kabeldatabank-F02_2 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S 198-284821 van 05/11/2009 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 05/11/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Pagina 5 : de uiteenzetting in het directiegebouw gaat door om 10:00h. Pagina 23 : het gewicht van criterium 1 wordt op 35% gebracht. Pagina 24 : criterium 6 wordt geschrapt. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
33658
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22781 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : MOW-MDK-Afdeling Kust, t.a.v. ir. Bernard De Putter Tel. 0032 59 554211, fax 0032 59 507037 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.afdelingkust.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52541 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : Afdeling Kust, t.a.v. ing. Steve Timmermans, adviseur Beheer en Exploitatie Tel. 0032 59 554296, fax 0032 59 507037 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.afdelingkust.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderhoud domeinduinen en groenonderhoud jachthavens. Pachtperiode 2010-2013 2e contract - district Middenkust II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : district Middenkust (kustgebied vanaf gemeentegrensMiddelkerke/Oostende tot de gemeentegrens De Haan/Blankenberge en de jachthaven van Oostende) II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderhoud domeinduinen en groenonderhoud jachthavens. Pachtperiode 2010-2013 - 2e contract - district Middenkust. De uitvoering van de werken omvat onder meer: - aanleggen, uitbreiden, verbeteren en onderhouden van beplantingen; - het vellen van dode en zieke bomen, scheren van hagen; - het maaien van gras, het zaaien van gras; - het opkuisen en rooien van onkruid, en snoeiwerken tussen beplantingen en op verhardingen - het leveren en planten van struiken en bomen; - het leveren en uitspreiden van meststoffen; - allerlei opschikkings- en onderhoudswerken in de groenzones, parken, regiehuizen, serres, wandelpaden,... waarin onder andere begrepen grondwerken, bevloeringen, afbraakwerken, afwateringswerken, het leveren en plaatsen van signalisatie en van afsluitingen; - allerhande leveringen; - werken in regie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33659
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : SELECTIECRITERIA RSZ-attest, BTW-attest en jaarrekeningen: In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest, BTW-attest en de jaarrekeningen niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Voor de buitenlandse inschrijvers wordt bij deze offerte desgevallend de attesten gevoegd, overeenkomstig art. 90, § 4 van het Belgisch KB van 8 januari 1996. Erkenning: De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 (zes) behoren. Registratie: Voor de werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht is de registratie vereist. Technische bekwaamheid: De aannemer levert het bewijs te beschikken over voldoende technische bekwaamheid door het voorleggen van een verklaring op erewoord. Dit wordt verder toegelicht in art. 19 3° Technische bekwaamheid. Art. 90. §2. Bij de offerte te voegen bescheiden Afgezien van de documenten gevraagd bij de selectie en/of gunning dienen bij de offerte volgende bescheiden te worden gevoegd: 1. de bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten: uittreksel of kopie van de statutaire clausule ivm de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder andere documenten ter staving van de bevoegdheid 2. Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, van het KB van 25-01-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name: 1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan; 2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen. Het niet bijvoegen van deze documenten leidt tot absolute nietigheid van de offerte. 3. De verklaring op erewoord met betrekking tot de technische bekwaamheid zoals vermeld in art. 19 3°. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning: De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 (zes) behoren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 19 3°.-Technische bekwaamheid De aannemer voegt bij zijn offerte een verklaring op erewoord met vermelding van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting waarover hij zal beschikken voor de uitvoering van deze werken. Dit kan zowel eigen materieel zijn als te huren materieel. In het geval er beroep gedaan wordt op materieel van derden dient dit gestaafd te worden met een overeenkomst met deze onderaannemer/verhuurder. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AFD KUST-209.195-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 27,00 EUR
33660
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen aangekocht worden: - Ofwel bestelling via mail (
[email protected]) : de aanbestedingsdocumenten worden onmiddellijk via de post toegestuurd (duidelijke vermelding in mail van naam firma, adres firma en contactpersoon) - Owel via afhaling op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Voor de aankoop van deze aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) zal het hieronder vermeld (totaal) bedrag gefactureerd worden door bovenvermelde afdeling. Het bedrag zal gestort worden op rekeningnr. 091-2206042-97 van afdeling Kust. Als mededeling bij de storting dient de gestructureerde mededeling van de vordering vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Bestek 16EH/09/25 - dossier 209.195 Reden verkorte aanbestedingsperiode: Er wordt gekozen voor de verkorte procedure om continuïteit te hebben zodat de opdracht zo snel mogelijk in uitvoering kan gaan zodat er continuïteit is in de uitvoering van deze onderhoudswerken. VOORWERP VAN DE OPDRACHT De opdracht heeft tot doel de werken uit te voeren voor het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van bestaande of aan te leggen beplantingen en opschikkingen in de verder bepaalde gebieden in de Middenkust, vanaf de gemeentegrens Middelkerke/Oostende tot de gemeentegrens De Haan/Blankenberge, en in de jachthaven van Oostende. Huidige opdracht behandelt het eerste pachtjaar 2010. De opdracht kan verlengd worden met 3 (drie) pachtjaren volgens de voorwaarden verder vermeld in dit bestek. Het bedrag van de werken en leveringen uit te voeren gedurende één pachtjaar bedraagt in totaal 865.000,- euro voor het werkgebied Middenkust als volgt opgesplitst: 740.000,- euro voor het onderhoud domeinduinen en 125.000,- euro voor het groenonderhoud in de jachthaven van Oostende, beiden inclusief BTW. UITVOERING De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld in het dienstbevel. Met toepassing van artikel 17 § 2, 2°B van de wet van 24/12/1993 heeft de aanbestedende overheid het recht om deze opdracht driemaal te hernieuwen voor één jaar. Hiertoe richt de aanbestedende overheid een aangetekende brief aan de aannemer uiterlijk drie maand vóór het verstrijken van de jaarlijkse termijn. De aannemer kan zich aan deze hernieuwde opdrachten niet onttrekken, tenzij hij uiterlijk zes maand vóór het verstrijken van de jaarlijkse termijn aan de aanbestedende overheid een opzegging betekent bij aangetekende brief. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22782 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : MOW-MDK-afdeling Kust, t.a.v. ir. Bernard De Putter Tel. 0032 59 554211, fax 0032 59 507037 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.afdelingkust.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52549 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : Afdeling Kust, t.a.v. ing. Steve Timmermans, adviseur Beheer en Exploitatie Tel. 0032 59 554296, fax 0032 59 507037
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33661
E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.afdelingkust.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderhoud domeinduinen en groenonderhoud jachthavens. Pachtperiode 2010-2013 3e contract - district Oostkust II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : district Oostkust (kustgebied tussen gemeentegrens De Haan/Blankenberge en de Nederlandse grens, de jachthavens van Blankenberge en Zeebrugge) II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderhoud domeinduinen en groenonderhoud jachthavens. Pachtperiode 2010-2013 3e contract - district Oostkust. De uitvoering van de werken omvat onder meer: - aanleggen, uitbreiden, verbeteren en onderhouden van beplantingen; - het vellen van dode en zieke bomen, scheren van hagen; - het maaien van gras, het zaaien van gras; - het opkuisen en rooien van onkruid, en snoeiwerken tussen beplantingen en op verhardingen - het leveren en planten van struiken en bomen; - het leveren en uitspreiden van meststoffen; - allerlei opschikkings- en onderhoudswerken in de groenzones, parken, regiehuizen, serres, wandelpaden,... waarin onder andere begrepen grondwerken, bevloeringen, afbraakwerken, afwateringswerken, het leveren en plaatsen van signalisatie en van afsluitingen; - allerhande leveringen; - werken in regie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 8. SELECTIECRITERIA RSZ-attest, BTW-attest en jaarrekeningen: In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest, BTW-attest en de jaarrekeningen niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Voor de buitenlandse inschrijvers wordt bij deze offerte desgevallend de attesten gevoegd, overeenkomstig art. 90, § 4 van het Belgisch KB van 8 januari 1996. Erkenning: De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 (zes) behoren. Registratie: Voor de werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht is de registratie vereist. Technische bekwaamheid: De aannemer levert het bewijs te beschikken over voldoende technische bekwaamheid door het voorleggen van een verklaring op erewoord. Dit wordt verder toegelicht in art. 19 3° Technische bekwaamheid. Art. 90. §2. Bij de offerte te voegen bescheiden Afgezien van de documenten gevraagd bij de selectie en/of gunning dienen bij de offerte volgende bescheiden te worden gevoegd: 1. de bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten:
33662
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
uittreksel of kopie van de statutaire clausule ivm de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder andere documenten ter staving van de bevoegdheid 2. Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, van het KB van 25-01-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name: 1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan; 2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen. Het niet bijvoegen van deze documenten leidt tot absolute nietigheid van de offerte. 3. De verklaring op erewoord met betrekking tot de technische bekwaamheid zoals vermeld in art. 19 3°. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning: De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 (zes) behoren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 19 3°.-Technische bekwaamheid De aannemer voegt bij zijn offerte een verklaring op erewoord met vermelding van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting waarover hij zal beschikken voor de uitvoering van deze werken. Dit kan zowel eigen materieel zijn als te huren materieel. In het geval er beroep gedaan wordt op materieel van derden dient dit gestaafd te worden met een overeenkomst met deze onderaannemer/verhuurder. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AFD KUST-209.200-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 27,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen aangekocht worden: - Ofwel bestelling via mail (
[email protected]) : de aanbestedingsdocumenten worden onmiddellijk via de post toegestuurd (duidelijke vermelding in mail van naam firma, adres firma en contactpersoon) - Owel via afhaling op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Voor de aankoop van deze aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) zal het hieronder vermeld (totaal) bedrag gefactureerd worden door bovenvermelde afdeling. Het bedrag zal gestort worden op rekeningnr. 091-2206042-97 van afdeling Kust. Als mededeling bij de storting dient de gestructureerde mededeling van de vordering vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Bestek 16EH/09/26 - dossier 209.200 Reden verkorte aanbestedingsperiode: Er wordt gekozen voor de verkorte procedure om continuïteit te hebben zodat de opdracht zo snel mogelijk in uitvoering kan gaan zodat er continuïteit is in de uitvoering van deze onderhoudswerken. VOORWERP VAN DE OPDRACHT De opdracht heeft tot doel de werken uit te voeren voor het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van bestaande of aan te leggen beplantingen en opschikkingen in de verder bepaalde gebieden in de Oostkust, vanaf de gemeentegrens De Haan/Blankenberge tot aan de Nederlandse grens, en in de jachthavens van Blankenberge en Zeebrugge.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33663
Huidige opdracht behandelt het eerste pachtjaar 2010. De opdracht kan verlengd worden met 3 (drie) pachtjaren volgens de voorwaarden verder vermeld in dit bestek. Het bedrag van de werken en leveringen uit te voeren gedurende één pachtjaar bedraagt in totaal 775.000,- euro voor het werkgebied Oostkust als volgt opgesplitst: 550.000,- euro voor het onderhoud domeinduinen en 225.000,- euro voor het groenonderhoud in de jachthavens van Blankenberge en Zeebrugge, beiden inclusief BTW. UITVOERING De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld in het dienstbevel. Met toepassing van artikel 17 § 2, 2°B van de wet van 24/12/1993 heeft de aanbestedende overheid het recht om deze opdracht driemaal te hernieuwen voor één jaar. Hiertoe richt de aanbestedende overheid een aangetekende brief aan de aannemer uiterlijk drie maand vóór het verstrijken van de jaarlijkse termijn. De aannemer kan zich aan deze hernieuwde opdrachten niet onttrekken, tenzij hij uiterlijk zes maand vóór het verstrijken van de jaarlijkse termijn aan de aanbestedende overheid een opzegging betekent bij aangetekende brief. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22786 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VRT, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Rik Van Caenegem Tel. +32 2 741 36 10, fax +32 2 735 79 24 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Recreatie, cultuur en godsdienst. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TI 0927 - Inrichten nieuwe radioreportagewagen S6 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : VRT II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht omvat de inrichting van één radioreportagewagen voor VRT Radio. De wagen bestaat uit een voertuig en alle apparatuur voor de opname en de uitzending van radioprogramma’s. Volgende activiteiten moeten er mee kunnen gebeuren: rechtstreekse radio-uitzendingen in mono of stereo (via het VRT-netwerk van tijdelijke straalverbindingen of via vaste, tijdelijke of mobiele communicatielijnen of via satelliet). Het gaat meestal om radioprogramma’s die doorgaan in een zaal en waar live-optredens (in volledige bezetting) in voorkomen. De presentatie gebeurt meestal vanuit de zaal, de technische realisatie gebeurt in het voertuig en de regie moet deels in de zaal en deels in het voertuig kunnen gebeuren. de opname van dergelijke radioprogramma’s. De inrichting van de reportagewagen wordt in principe uitgevoerd in de werkplaatsen van de leverancier. De inrichting kan in geen enkel geval plaats vinden in de gebouwen van de VRT. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 32300000 - Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
33664
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een originele verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren. * Bewijzen waaruit blijkt dat de kandidaat zijn aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, zijn beroepsaansprakelijkheid en zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij schade aan derden afdoende verzekerd heeft. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een korte beschrijving van gelijkaardige leveringen (radioreportagewagen op basis van een bestelwagen) uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar (minimaal 2 referenties). De referenties dienen contacteerbaar te zijn door de VRT (via de inschrijver). III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 50 2 - Technische kenmerken van de aangeboden aparatuur - Weging : 20 3 - Plan van aanpak - Weging : 30 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TI 0927 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/12/2009; tijdstip : 14:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 14:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 14:30 Plaats : Omroepcentrum, kamer 11L10 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33665
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22791 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Gysbrechts Conny Tel. 03 224 68 35, fax 03 224 68 99 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52555 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Beheer Wegen Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : A12: Heraanleg verharding Atomiumlaan-Pierstraat ( vernieuwen wegopbouw ) + wegnemen afritten + aanleg van een invoegstrook te Schelle II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De aanneming omvat het uitvoeren van structurele onderhoudswerken op de A12 richting Antwerpen tussen kmpt 26,400 (uitvoegstrook Schelle) en 30,600 (kruispunt Atomiumlaan te Wilrijk). Hierbij dient de bestaande wegverharding op de A12 in de rijrichting Antwerpen (inclusief de onderliggende fundering en onderfundering) volledig te worden verwijderd en vervangen door een nieuwe wegkoffer ; bestaande uit een onderfundering type I (d=20cm), een gebonden steenslagfundering type IA (d=30cm) en een bovenliggende asfaltverharding uit 2 onderlagen type AB-3A (2 x 8cm) + een toplaag type SMA-D2 (d = 3cm). Daarnaast omvat de aanneming ook de aanleg van bermbeveiligingsconstructies langs dit gedeelte van de A12. In de middenberm van de A12 wordt hierbij de aanleg van een ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootband voorzien. Lokaal dienen evt. de bestaande beveiligingsconstructies (vangrails of prefab veiligheidsstootbanden) hiertoe eerst opgebroken en verwijderd te worden. Ter hoogte van de aan te leggen middenbermdoorsteken (= pechhavens middenberm) worden geprefabriceerde betonnen barriers voorzien. Verder omvat de aanneming ook de aanleg van een invoegstrook van de N177 naar de A12 te Schelle (in de zijberm van de A12 richting Antwerpen), alsook de aanleg van een 10-tal pechhavens langs de A12. Deze pechhavens worden zowel in de rijrichting Antwerpen als in de rijrichting Brussel voorzien en situeren zich zowel in de zijberm als in de middenberm van de A12 (richting Antwerpen enkel in de middenberm). Ten behoeve van de omleiding van het verkeer, dienen in een voorbereidende fase van de werken in de middenberm van de A12 een aantal middenbermdoorsteken te worden aangelegd om het verkeer op de A12 richting Antwerpen tijdens de werken deels op het wegvak richting Brussel te kunnen geleiden. Deze middenbermdoorsteken fungeren als basis voor de aan te leggen pechhavens in de middenberm. Voor de aan te leggen pechhavens richting Brussel dienen de vroegere uitvoegstroken van de A12 naar de N177 als basis. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
33666
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV A’pen-X10/A12/72 - 1M3D8E/09/44-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 03/12/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 24,97 EUR Betalingstermijnen en -methode : Inzage en verkoop van de documenten op vermeld adres (alle werkdagen van 9 tot 15 uur). Het vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer 091-2206028-83 van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 03/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41 2018 Antwerpen (Zaal 7.01 7e verdieping) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Gelieve rekening te houden met de verkorte termijn: Motivatie verkorte aanbestedingsprocedure : ″De werken van dit bestek dienen dringend te worden aanbesteed, gezien de uitvoering van deze werken dient afgestemd op overige voorziene wegenwerken in de provincie Antwerpen.″ VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22799 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : ir. Sven Couck Tel. 050 44 11 11, fax 050 34 23 81 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52509 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : N8 Wevelgem - Kortrijkstraat. Busbanen in beide richtingen. Allerlei maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer ter hoogte van het complex N8/E403. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : N8 Wevelgem - Kortrijkstraat. Busbanen in beide richtingen. Allerlei maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer ter hoogte van het complex N8/E403 II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33667
Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV W-Vl-1M3D8J/09/99-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 13/11/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : datum verzenden bericht In plaats van : datum : 13/11/2009 Te lezen : datum : 16/11/2009 VI.4) Overige nadere inlichtingen : bij het bericht van 16 november 2009 in het bulletin der aanbestedingen werden het bestek en de plannen niet bijgevoegd. Bij dit bericht vindt u het bestek en de plannen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22801 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : wegen en verkeer West-Vlaanderen, t.a.v. ir. Sven Couck Tel. 050 44 11 38, fax 050 34 23 81 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52556 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, t.a.v. nancy borloo E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten.
33668
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : N43 structureel onderhoud Waregem II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Structureel onderhoud van de gewestweg N43 te Waregem tussen de Schoolstraat/Stuivenbergstraat, over het kruispunt Sint-Jansstraat/Leenakkerstraat tot aan het kruispunt Spijkerlaan/Pontstraat. Structureel onderhoud van de gewestweg N43 Harelbeke van aan het kruispunt met de Beverhoek tot aan de nieuwe asfalt ter hoogte van de firma Vyncke NUTS-code : BE254 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : N43 structureel onderhoud Waregem Structureel onderhoud van de gewestweg N43 te Waregem tussen de Schoolstraat/Stuivenbergstraat, over het kruispunt Sint-Jansstraat/Leenakkerstraat tot aan het kruispunt Spijkerlaan/Pontstraat. Structureel onderhoud van de gewestweg N43 Harelbeke van aan het kruispunt met de Beverhoek tot aan de nieuwe asfalt ter hoogte van de firma Vyncke II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek 1M3D8J/09/65 art. 5$1 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek 1M3D8J/ 09/65 III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek 1M3D8J/09/65 III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek 1M3D8J/09/65 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek 1M3D8J/09/65 III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek 1M3D8J/09/65 Eventueel vereiste minimumeisen : categorie C klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV W-Vl-1M3D8J/09/65-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/12/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 13,88 EUR Betalingstermijnen en -methode : Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (alle werkdagen van 9 tot 15 uur). Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33669
plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer 091-2206021-76 van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 10/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : aanbestedingszaal binnenkoer Markt 1, 8000 Brugge Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : iedereen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : samenvattende opmeting in excel, offerteformulier in Word, bestek bij
[email protected] uitvoeringstermijn: 60 werkdagen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22807 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Gebouwen, Boudewijnlaan 30 bus 61, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De Clercq Marnic Emiel E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50603 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2009/AFM/GEB_RW/OA/115- Sanitair, Verwarming & ventilatie. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Sanitair, Verwarming & ventilatie. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45232460 - Sanitaire installaties Bijkomende opdracht : 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AFM_GEB-2009/AFM/GEB_RW/OA/115-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2009-503808
33670
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 23/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : De elektronische versie van de samenvattende meetstaat werd toegevoegd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22811 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Koning Albert II-Laan 35 Bus 40, 6e verdieping, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Delatere Barbara, t.a.v. Johan Verstrynge Tel. 02 552 78 73, fax 02 552 78 71 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.vlaanderen.be/landbouw Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52559 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Departement Landbouw en Visserij-Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 6e verdieping, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Wim Van Moeseke, t.a.v. Wim Van Moeseke Tel. 02 552 78 79, fax 02 552 78 71 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Departement Landbouw en Visserij-Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 6e verdieping, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Wim Van Moeseke, t.a.v. Wim Van Moeseke Tel. 02 552 78 79, fax 02 552 78 71 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Landbouw en Visserij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Karkasclassificatie, logistieke, technische en wetenschappelijke ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij in materies betreffende de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen, met looptijd tot 31/12/2010 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33671
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Karkasclassificatie, logistieke, technische en wetenschappelijke ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij in materies betreffende de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen, met looptijd tot 31/12/2010. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 31/01/2010; voltooiing : 31/12/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5 % van het bedrag van de opdracht zonder BTW en wordt afgerond op het hoger tiental in euro. Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De diensten worden betaald na rapportering. Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - lijst van de voornaamste uitgevoerde diensten - relevante studie-en beroepskwalificaties - verklaring in verband met beschikking over faciliteiten - organigram en structuur inschrijver Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : - ervaring in verband met karkasclassificatie - gekwalificeerd personeel - faciliteiten - onafhankelijkheid Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 50 2 - Plan van aanpak - Weging : 50 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : ADLO-2010/ADLO/01-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/01/2010; tijdstip : 13:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/01/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : zaal H21023-00-0.02, Ellips, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep :
33672
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan er tegen deze beslissing beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingediend worden binnen 60 dagen na deze betekening. Het beroep wordt ingeleid door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet bij aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22812 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap Wonen-Vlaanderen, Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Financiële Instrumenten, t.a.v. Koen De Bock Tel. 025538594, fax 025531750 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=22403 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Prijsaanvraag voor een eenmalige premie voor de verzekering gewaarborgd wonen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 6 Belangrijkste plaats van dienstverlening : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het aanbieden van een verzekering met een dekkingsperiode van maximaal 10 jaar die een tussenkomst in de afbetaling van de hypothecaire lasten van de verzekerden garandeert die ingevolge onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid met een vermindering van hun beroepsinkomsten worden geconfronteerd. De periode van tussenkomst wordt beperkt tot 36 maanden. De premie voor deze individuele verzekering wordt door het Vlaams Gewest ten laste genomen en in één keer voor alle jaren van de dekking bij het begin van de verzekerde periode aan de verzekeraar betaald. Het agentschap Wonen-Vlaanderen beoordeelt en beslist of een aanvrager aan de toelatingsvoorwaarden tot de verzekering voldoet. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in een door de Vlaamse Regering goedgekeurd reglementair kader. De verzekeraar wordt belast met de ter beschikking stelling van de polis aan de verzekerde, de beoordeling van de aanvragen tot tegemoetkoming ingeval van realisatie van het risico en de uitbetaling van de door de verzekering gewaarborgde tussenkomst aan de hypothecaire kredietverstrekker en de periodieke rapportering van de schadestatistieken aan de Vlaamse overheid. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
1 - Prijs - Weging : 99 2 - Kwaliteit - Weging : 1 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Agentschap Wonen-Vlaanderen-AFI/VGW20080002-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S 239-318146 van 09/12/2008 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Prijsaanvraag éénmailige premie voor de verzekering gewaarborgd wonen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 23/02/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Ethias, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 30000000,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22821 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Gebouwen, Boudewijnlaan 30 bus 61, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De Clercq Marnic Emiel E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50774 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2009/AFM/GEB_RW/OA/116- Elektrische installatie. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Elektrische installatie. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09310000 - Elektriciteit Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AFM_GEB-2009/AFM/GEB_RW/OA/116-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001
33673
33674
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 25/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Hierbij is in het dossier elektriciteit de correcte hoeveelheid en eenheid ingevuld voor volgende artikels. 71.01.02.D11. 79.01.01. 79.01.02. 79.01.03. 79.01.04. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22822 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Gebouwen, Boudewijnlaan 30 bus 61, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De Clercq Marnic Emiel E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50951 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2009/AFM/GEB_RW/OA/117- Gebouwenbeheerinstallatie. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gebouwenbeheerinstallatie. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48000000 - Software en informatiesystemen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AFM_GEB-2009/AFM/GEB_RW/OA/117-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 26/10/2009
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33675
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : De elektronische versie van de samenvattende meetstaat werd toegevoegd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22823 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Koning Albert II-Laan 35 Bus 40, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Verstrynge Johan, t.a.v. Verstrynge Johan Tel. 02 552 78 73, fax 02 552 78 71 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.vlaanderen.be/landbouw Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52562 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Departement Landbouw en Visserij-Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 6e verdieping, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Vanessa De Raedt, t.a.v. Vanessa De Raedt Tel. 02 552 78 86, fax 02 552 78 71 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Departement Landbouw en Visserij-Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 6e verdieping, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Vanessa De Raedt, t.a.v. Vanessa De Raedt Tel. 02 552 78 86, fax 02 552 78 71 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Landbouw en Visserij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Het controleren van gespecialiseerde pluimveebedrijven en het inzamelen en controleren van gegevens over het inleggen van broedeieren en het opzetten van eendagskuikens en moederdieren, met looptijd tot 31/12/2010. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
33676
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het controleren van gespecialiseerde pluimveebedrijven en het inzamelen en controleren van gegevens over het inleggen van broedeieren en het opzetten van eendagskuikens en moederdieren, met looptijd tot 31/12/2010. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek Bijkomende opdracht : 79313000 - Controle van prestaties II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5 % van het bedrag van de opdracht zonder BTW en wordt afgerond op het hoger tiental in euro. Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De diensten worden betaald na rapportering. Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - lijst van uitgevoerde diensten - relevante studie-en beroepskwalificatie - verklaring in verband met rapportageplicht - lijst met vergaderingen en werkgroepen Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : - gegevens op tijd aanleveren - beschikken over nodige kennis en kunde - nodige middelen Verdere informatie is terug te vinden in het bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 50 2 - Plan van aanpak - Weging : 50 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : ADLO-2010/ADLO/02-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/01/2010; tijdstip : 13:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/01/2010; tijdstip : 15:00 Plaats : zaal H21023-00-0.02, Ellips, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33677
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan er tegen deze beslissing beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingediend worden binnen 60 dagen na deze betekening. Het beroep wordt ingeleid door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet bij aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 22834 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B bus 12, 9052 Zwijnaarde, België Contactpunt(en) : Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, t.a.v. ing. Lieven Brabants Tel. 09 210 12 63, fax 09 231 12 50 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=49147 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren en aanbrengen van verfmarkeringen met glasparels op de gewestwegen in het district 411 (Gent) II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren en aanbrengen van verfmarkeringen met glasparels in het district 411 (Gent) II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV O-Vl-O40/D411/69 - besteknummer 1M3D8H/09/65-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2009-503542 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 13/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen :
33678
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
bijzonder bestek art. 28§1 : in de derde laatse paragraaf wordt de eerste zin vervangen door : ″Deelopdrachten zijn deze waarvoor de uitvoering van het werk, zoals beschreven in betreffend dienstbevel, niet langer duurt dan één werkdag.″ VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 22773 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance, Boulevard du Nord 8, 5000 NAMUR, Belgique, à l’attention de Michel Nicolas Tél. 081/77.21.72, fax 081/77.35.65 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=101159 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SPW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique- Bureau de ventes des cahiers de charges, Place de wallonie, 1 Bat II, local 106, 5100 Jambes, Belgique, à l’attention de Monsieur Pascal Therasse Tél. 081/33.31.95, fax 081/33.31.22 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - SPW Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Aménagement et rénovation de l’installation électriques (partie musée). II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : 7000 MONS-Place des Gailliers n°7 Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux de rénovation comprenant : a. Génie-civil : 1._Menuiseries intérieures : Bancs et faux-plafonds. b.électricité : 1._Installation basse tension. 2._Réseau informatique (catégorie 6). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45311200 - Travaux d’installations électriques II.1.8) Division en lots : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 22000 et 250000 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33679
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5% du montant initial du marché(H.T.Va). Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine supérieure. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement se fait par acomptes mensuels. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Visite des lieux obligatoire soit 02/12 ou 08/12/2009 à 10h30. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17, 43 ou 69 (à préciser selon le type de marché) de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17, 43 ou 69 précité. - Conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l’attestation de l’Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu’ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1,sous-catégorie P1 ou P2, conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. La clause à utiliser dans l’avis de marché (et le cahier spécial des charges) est la sujivante : ″ Conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l’attestation de l’Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu’ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1 , sous catégorie P1 ou P2, conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : T2.06.03/09.G.24 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/12/2009; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 12 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents peuvent être consultés et/ou achetés au Bureau de vente tous les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente des cahiers des charges du SpW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.95 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges et/ou des documents demandés. Les chèques ne sont pas acceptés. Ceux-ci sont téléchargeables gratuitement sur le site:http://marchespublics.wallonie.be, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont vendus au Bureau de Vente précité IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 17/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Namur - Boulevard du Nord, 8, 1er étage, Aile D, local 122 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Visite des lieux obligatoire soit 02/12 ou 08/12/2009 à 10h30. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
33680
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 22729
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 22729
Avis de marché
Aankondiging van een opdracht
Travaux
Werken
Section I. Pouvoir adjudicateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité-AED, Rue du progrès 80/1, 1035 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Gestion et Entretien des Voiries, à l’attention de M. Eric Ghilain, Directeur Tél. 32-2-204 21 05, fax 32-2-204 15 03 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=51592 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité-AED, rue du Progrès 80/1, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Gestion et Entretien des Voiries, à l’attention de Monsieur M. BAETEN, ing, inspecteur technique Tél. 32 2- 204 19 35, fax 32 2-204 15 03 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité-AED, rue du Progrès 80/1, 1035 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Appui Administratif Tél. 32 2 204 20 13-21 58-19 59-29 80, fax 32 2 204 15 12 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité-AED, rue du Progrès 80/1, 1035 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Appui Administratif, à l’attention de M. Claude Jaugnau, Directeur ai Tél. 32 2 204 19 58, fax 32 2 204 15 12 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Travaux publics Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel-BUV, Vooruitgangsstraat 80/1, 1035 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen, t.a.v. M. Eric Ghilain, Directeur Tel. 32-2-204 21 05, fax 32-2-204 15 03 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=51592 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Section II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : BMB/DGE-DBO/2008.0048- Région de Bruxelles - Capitale Installations d’éclairage public sur quelques voiries régionales
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : BMB/DGE-DBO/2008.0048-Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Openbare verlichtingsinstallaties op sommige gewestwegen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Mobiel Brussel-BUV, Vooruitgangstraat 80/1, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen, t.a.v. Dhr. M. BAETEN, ing., Technisch Inspecteur Tel. 32 2- 204 19 35, fax 32 2-204 15 03 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Mobiel Brussel-BUV, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Administratieve Ondersteuning Tel. 32 2 204 20 13-21 58-19 59-29 80, fax 32 2 204 15 12 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Mobiel Brussel-BUV, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Administratieve Ondersteuning, t.a.v. M. Claude Jaugnau, Directeur a.i. Tel. 32 2 204 19 58, fax 32 2 204 15 12 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Openbare werken De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Territoire de la Région de BruxellesCapitale Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet les fournitures et travaux nécessaires pour l’installation d’équipements d’éclairage public sur quelques voiries régionales situées sur le territoire de la Région de Bruxelles – Capitale, à savoir en principe : Rue du Progrès au niveau de la place Solvay + Berme centrale à Schaerbeek. Chaussée de Bruxelles à Forest. Chaussée de Waterloo (Entre Ma Campagne et la Barrière de Saint-Gilles) à Saint-Gilles. E411 H. Debroux au niveau du Bld du Souverain (éclairage du viaduc) à Auderghem. Boulevard Saint-Michel à Etterbeek. Boulevard Général Jacques (Phase II) à Ixelles. Chaussée de la Hulpe (entre l’avenue de la Foresterie et la frontière de la Région de Bruxelles-Capitale) à Watermael-Boitsfort Chaussée de Louvain (Phase II) à Saint-Josse-Ten-Noode et Schaarbeek Chaussée de Wavre (Entre la rue de l’Etang et l’ Avenue de la Chasse) à Etterbeek Drève Olympique à Anderlecht Chaussée d’Alsemberg à Saint-Gilles et Uccle. Place Dillens à Saint-Gilles. Rue Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles. Rue du Développement à Anderlecht Allée Verte à Bruxelles. Eclairage des bâtiments de la Porte de Ninove et de la Porte d’Anvers à Anderlecht. Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait faire l’objet de modifications (soit suppression d’une ou plusieurs voiries de la liste, soit ajout d’autres voiries) durant le délai de validité du contrat, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une quelconque indemnité. (voir également le point 3.e ci-après) Le marché comporte la fourniture et le placement d’appareils d’éclairage et de poteaux ainsi que tous les travaux complémentaires tels que pose de câbles, raccordements, tranchées, etc. pour lesquels des postes séparés sont prévus au métré récapitulatif. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur exercera un contrôle sévère sur les réparations de tous les revêtements ainsi que sur les dommages causés aux racines des arbres. L’adaptation, l’extension ou le renouvellement d’une installation seront effectuée conformément aux critères définis dans le REGLEMENT (CE) n°245/2009 DE LA COMMISSION du 18 mars 2009, annexe III, 1., 1.1., B. Exigences de la deuxième étape. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34928500 - Équipement d’éclairage public Objet supplémentaire : 45316110 - Installation de matériel d’éclairage public II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale.
33681
Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De onderhavige opdracht heeft als voorwerp de leveringen en werken die nodig zijn voor de installatie van openbare verlichtingsuitrustingen op sommige gewestwegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk in principe : Vooruitgangsstraat t.h.v. Solvayplein + middenberm in Schaarbeek. Brusselsesteenweg in Vorst. Waterloosesteenweg fase 1 (Ma Campagne – Bareel van SintGillis) in Sint-Gillis E411 H. Debroux t.h.v. Vorstlaan (verlichting viaduct) in Oudergem. Sint-Michielslaan in Etterbeek. Generaal Jacqueslaan (Fase II) in Elsene Ter Hulpsesteenweg (tussen Vorsterijlaan en grens B.H.G.) in Watermaal-Bosvoorde. Leuvensesteenweg (Fase II) in Sint-Joost-Ten-Noode en Schaarbeek. Waversesteenweg (Tussen Vijverstraat en Jachtlaan) in Etterbeek. Olympische Dreef in Anderlecht Alsembergsesteenweg in Sint-Gillis en Ukkel. Dillensplein in Sint-Gillis. Munthofstraat in Sint-Gillis. Ontwikkelingstraat in Anderlecht Groendreef in Brussel. Verlichting gebouwen Ninoofsepoort en Antwerpsepoort in Anderlecht. Deze lijst is niet beperkend en zou het voorwerp kunnen uitmaken van wijzigingen (hetzij het schrappen van één of meerdere wegen uit de lijst, hetzij het bijvoegen van andere wegen) gedurende de geldigheidstermijn van het contract, zonder dat de aannemer recht kan doen gelden op enigerlei schadevergoeding. (zie eveneens het punt 3.e hierna) De opdracht omvat de levering en de plaatsing van verlichtingstoestellen en palen, evenals al de bijkomende werken zoals het leggen van de kabels, de aansluitingen, de sleuven, enz. voor dewelke afzonderlijke posten voorzien zijn in het borderel. De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de aanbestedende overheid nauwlettend toezicht zal houden op de perfecte herstelling van alle wegbekledingen, evenals op de beschadigingen aan de boomwortels. De aanpassing, de uitbreiding of de vernieuwing van een installatie zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de criteria die vermeld zijn in de VERORDENING (EG) n°245/2009 VAN DE COMMISSIE van 18 maart 2009, bijlage III, 1., 1.1., B – eisen in de tweede fase. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34928500 - Straatverlichtingsuitrusting Bijkomende opdracht : 45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
33682
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.2.1) Quantité ou étendue global : Les travaux prévus dans le présent marché font l’objet de plusieurs ordres de service délivrés par le pouvoir adjudicateur en fonction de ses besoins et selon les clauses du cahier spécial des charges, et en tenant compte des dispositions suivantes : l’ordre de service détermine le type de prestations à effectuer; le montant total de l’ensemble des travaux exécutés dans le cadre des ordres de service délivrés pendant le délai de validité est au moins égal à 1.000.000 S ; le montant total de l’ensemble des travaux exécutés dans le cadre des ordres de service délivrés pendant le délai de validité ne peut dépasser la somme de 4.000.000 S. Les montants mentionnés ci-dessus s’entendent T.V.A. comprise et révision non comprise. Le soumissionnaire détermine les prix unitaires à indiquer dans le métré récapitulatif indépendamment des quantités fixées par le pouvoir adjudicateur pour pouvoir déterminer le montant de classement des offres. Ces quantités sont des quantités fictives, qui ne donnent à l’entrepreneur aucun droit, ni sur le montant total des ordres de service, ni sur les quantités à commander par poste, ni sur la proportion des quantités pour chaque poste du métré. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Etant donné que les quantités reprises au métré récapitulatif sont des quantités fictives, destinées uniquement à classer les offres, (cf. chapitre I, 3, e et chapitre III, § 1 - article 97 § 1), il est dérogé à l’article 5 § 1 du cahier général des charges. Le montant du cautionnement à constituer par l’adjudicataire est de 165.000 S. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Règles générales d’exécution (A.R. du 26.09.1996) - voir article 4 § 2 - Modalités de paiement : Le paiement se fait par commande, par tranches d’au moins 75.000 S (hors TVA et hors révision). (cf. article 15 du CSC ) III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Articles 16 à 20 - Conditions et documents de sélection qualitative Le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions de sélection qualitative attestées par les documents suivants, obligatoirement joints à l’offre : - soit la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l’exécution de travaux de la sous-catégorie P2, classe 7 (classe estimée à adopter en fonction du montant réel de l’offre) ; - soit la preuve d’une agréation équivalente résultant de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre état membre des communautés européennes ainsi que de documents complémentaires éventuels - soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l’article 3 § 1er 2[00ef][0082][00b0] de la loi du 20.03.1991 relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux (cf. article 1er de l’Arrêté Ministériel du 27.09.1991)
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : De werken van onderhavige opdracht maken het voorwerp uit van meerdere dienstbevelen, die door de aanbestedende overheid worden afgeleverd, afhankelijk van de behoeften en volgens de bepalingen van het bestek, en rekening gehouden met de volgende bepalingen : het dienstbevel bepaalt het type van uit te voeren prestaties; het totaal bedrag van het geheel der werken die uitgevoerd worden in het kader van de dienstbevelen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur is minstens gelijk aan 1.000.000 S; het totaal bedrag van het geheel der werken die uitgevoerd worden in het kader van de dienstbevelen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur mag de som van 4.000.000 S niet overschrijden; De hiervoor vermelde bedragen zijn inclusief BTW, maar zonder herziening. De eenheidsprijzen in te vullen in de samenvattende opmeting, dienen door de inschrijver te worden vastgesteld, onafhankelijk van de hoeveelheden vastgesteld door de aanbestedende overheid in de samenvattende opmeting, ter bepaling van het rangschikkingsbedrag van de inschrijvingen. Deze hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden, die aan de aannemer geen enkel recht geven, noch wat het totaal bedrag van de dienstbevelen aangaat, noch wat de te bestellen hoeveelheden per post aangaat, noch wat betreft de verhoudingen van de hoeveelheden opgegeven voor iedere post van de opmeting. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Daar de in de samenvattende opmeting vermelde hoeveelheden fictieve hoeveelheden zijn, enkel bestemd voor de rangschikking van de offertes (cf. hoofdstuk I, 3, e en hoofdstuk III § 1 - artikel 97 § 1), wordt er afgeweken van artikel 5 § 1 van de algemene aannemingsvoorwaarden. Het bedrag van de borgtocht die door de aannemer zal gesteld worden beloopt 165.000 S. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Algemene uitvoeringsregels (K.B. van 26.09.1196)- zie artikel 4 §2- Betalingsmodaliteiten : De betaling geschiedt per bestelling, per schijven van minstens 75.000 S (zonder BTW en zonder herziening) (cfr. artikel 15 van het BB) III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Artikelen 16 tot 20 - Eisen en documenten in verband met de kwalitatieve selectie De inschrijver moet beantwoorden aan de eisen in verband met de kwalitatieve selectie, die gestaafd worden aan de hand van de volgende documenten die verplicht bij de offerte te voegen zijn : - hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor het uitvoeren van werken in de ondercategorie P2, klasse 7 (geraamde klasse aan te nemen overeenkomstig het werkelijke bedrag van de offerte) - hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap evenals de eventuele bijkomende documenten - hetzij de alternatieve bewijsstukken die vereist zijn krachtens het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991 betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 27 september 1991).
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33683
Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur recueillera lui-même, via la consultation par voie électronique des banques de données fédérales identifiées comme sources authentiques, les renseignements ou documents relatifs à l’attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale. Les autres documents ou renseignements requis en matière de sélection qualitative seront fournis par les soumissionnaires eux-mêmes III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III.2.1) ci-dessus III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III.2.1) ci-dessus III.2.4) Marchés réservés : non.
- het attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door de buitenlandse bevoegde overheid – naargelang het geval – waaruit blijkt dat de Aannemer aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 17bis § 1 of 2 van het Koninklijk Besluit van 8/1/1996. Voor de belgische inschrijvers, zal de aanbestedende overheid zelf de documenten of inlichtingen m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen via elektronische weg opzoeken in de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen. De andere vereiste documenten en inlichtingen voor de kwalitatieve selectie zullen door de inschrijvers zelf voorgelegd worden. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie punt III.2.1) hierboven III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie punt III.2.1) hierboven III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Section IV. Procédure
Afdeling IV. Procedure
- l’attestation émanant de l’Office National de Sécurité Sociale ou de l’autorité compétente étrangère, selon le cas, prouvant que l’entrepreneur est en règle en matière d’obligations sociales au sens de l’article 17bis § 1 ou 2 de l’arrêté royal du 8/1/1996.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DAA-BMB/DGE-DBO/2008.0048-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/12/2009; heure : 00:00 Documents payants : oui, prix : 80,00 EUR Conditions et mode de paiement : La version électronique des documents est accessible gratuitement sur le lien https://enot.publicprocurement.be/ ou via demande au point de contact (tel : +32 2 204 20 13 (F)/29 80 (N)/ 19 59 (N)/ 21 58 (F), fax : 02 204 15 12, e-mail :
[email protected]) La version papier est payante et disponible moyennant demande au point de contact précité et versement sur le compte IBAN : BE17 0912 319 20 21 et BIC GKCCBEBB avec la communication : « CSC-BB/DA/2008.0048». Dés réception de la preuve de paiement, les documents seront envoyés dans les 3 jours ouvrables. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DAA-BMB/DGE-DBO/2008.0048-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 08/12/2009; tijdstip : 00:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 80,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De elektronische versie vans de documenten is gratis te verkrijgen via de link https://enot.publicprocurement.be/ of via aanvraag op het contactpunt (tel : +32 2 204 29 80 (N) - 19 59 (N) - 20 13 (F) - 21 58 (F), fax : 02 204 15 12, e-mail :
[email protected]). De papieren versie is betalend en verkrijgbaar middels aanvraag op het voormelde contactpunt en overschijving op rekening IBAN : BE17 0912 319 20 21 en BIC GKCCBEBB met mededeling : « CSC-BB/DA/2008.0048 ». De documenten worden verstuurd binnen de 3 werkdagen vanaf ontvangst van het betalingsbewijs. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/12/2009; heure : 11:00 Lieu : local 5.271 - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale rue du Progrès 80/1 - 5ème étage- 1035 Bruxelles
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : lokaal 5.271 - Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vooruitgangstraat 80/1 - 5e verdiep - 1035 Brussel
Section VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
33684
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : La durée de validité du marché est fixée à 3 ans. Ce délai de validité est la période durant laquelle le pouvoir adjudicateur peut délivrer des ordres de service (lettres de commande). A partir du 13ème mois de calendrier de la validité du marché, le pouvoir adjudicateur a le droit d’y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis d’au moins 15 jours de calendrier. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Organe chargé des procédures de médiation : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Devant le conseil d’Etat, soixante jours après la communication de la décision motivée ( article 2, par. 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat). VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De geldigheidsduur van deze opdracht is vastgesteld op 3 jaar. Deze geldigheidstermijn is de periode gedurende dewelke de aanbestedende overheid dienstbevelen (bestelbrieven) kan afleveren. Vanaf de 13de kalendermaand van de geldigheid van de opdracht heeft de aanbestedende overheid het recht de opdracht op ieder ogenblik te beëindigen, mits een vooropzeg van ten minste 15 kalenderdagen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Voor de Raad van State, zestig dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing (artikel 2, par. 1 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State) VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
N. 22815
N. 22815 Avis de marché
Aankondiging van een opdracht
Travaux
Werken
Section I. Pouvoir adjudicateur
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SDRB, rue Gabrielle Petit 6, 1080 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Olivier Alexandre (Département Développement - Réalisation) Tél. (32-2) 422 52 43, fax (32-2) 422 51 70 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Expansion Economique Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : GOMB, Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, België, t.a.v. Olivier Alexandre (Département Ontwikkeling - Realisatie) Tel. (32-2) 422 52 43, fax (32-2) 422 51 70 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Economische Expansie De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Section II. Objet du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Site Galilei - Construction d’un Pavillon de services passif
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Site Galilei - Bouw van een passieve Dienstenpaviljoen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : avenue Antoon Van Oss 1 à 1120 Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché porte sur la construction d’un Pavillon de services, destiné à accueillir une sandwicherie et une salle de réunion. Le bâtiment sera d’une superficie de 400 m2 et correspondra aux critères des bâtiments passifs. Le marché comprend également l’aménagement des abords. Un accompagnement formatif de l’entrepreneur sera organisé pour la réalisation de l’étanchéité à l’air. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 580 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 210 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement de 5% du montant des travaux est demandé. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire sera en ordre en matière de cotisations ONSS et d’impôts. Le soumissionnaire joindra obligatoirement à l’offre : - la preuve que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale ; - l’attestation de l’autorité compétente établissant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations relatives au paiement des ses impôts et taxes. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire fournira la preuve d’agréation comme entrepreneur pour l’exécution des travaux de catégorie D et de classe 4. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir III.2.2 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.
33685
Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Antoon Van Osslaan te 1120 Brussel NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht heeft als voorwerp de bouw van een dienstenpaviljoen dat plaats zal bieden aan een broodjeszaak en een vergaderzaal. Het gebouw dient een oppervlakte te hebben van 400 m_ en te voldoen aan de criteria voor passiefgebouwen. De opdracht omvat eveneens de aanleg van de omgeving. Er wordt een opleiding-coaching van de aannemer georganiseerd voor de realisatie van de luchtdichtheid. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 580 000 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 210 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht bedraagt 5 % van het bedrag van de werken. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inschrijvers moeten in regel zijn inzake RSZ-bijdragen en belastingen. De inschrijver moet onder meer volgende documenten bij zijn offerte voegen: - het bewijs dat hij in orde is inzake sociale-zekerheidsbijdragen; een attest van de bevoegde instantie waaruit blijkt dat hij zijn plichten inzake de betaling van belastingen en taksen heeft vervuld. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver dient eveneens het bewijs te bezorgen dat hij erkend is als aannemer voor de uitvoering van werken van categorie D klasse 4. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie III.2.2 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
33686
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 11/12/2009; heure : 12:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/12/2009; tijdstip : 12:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 23/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
Section VI. Renseignements complémentaires
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00676162/2009071260 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Les documents de marché (cahier des charges et plans) sont téléchargeables à partir du site de la SDRB : www.sdrb.be/upload/ 20091116FR.zip VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00676162/2009071260 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek en de plannen van deze opdracht zijn te downloaden op de website van de GOMB : www.gomb.be/upload/ 20091116NL.zip VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33687
AVIS DIVERS VERSCHILLENDE BERICHTEN
N. 22735
Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Coopération Technique Belge, Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Meersman Philip Tél. +32 2 505 19 36, fax +23 2 502 98 62 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.btcctb.org Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50709 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : Marché de fournitures pour l’acquisution et l’installation de matériel informatique Réseau II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : Le présent marché consiste en les 3 postes suivants : Poste 1 : Réalisation d’un câblage en fibres optiques Poste 2 : Fourniture et installation de nouveaux équipements Poste 3 : leasing opérationnel avec maintenance pendant 48 mois
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45314120 - Installation de standards téléphoniques Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : BTCCTB-Bxl 608-F02_0 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 23/10/2009 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L’avis implique : Rectification. Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d’appel d’offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires : Dans point 2.3. Durée “La livraison et l’installation du matériel des postes 1 et 2 doivent être effectuées impérativement avant le 21 décembre 2009, à 07h00.” Est changé par: “La livraison et l’installation du matériel du poste 1 doit être effectuée impérativement avant le 24 décembre 2009. La livraison et l’installation du matériel du poste 2 doit être effectuée impérativement avant le 1 février 2010 à 07h00.”
33688
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Dans point 4.7.1. réception technique poste 1: “La remise d’une attestation de conformité pour l’installation du câblage au fonctionnaire dirigeant constitue la réception technique du poste 1. L’adjudicataire remplira le tableau joint en Annexe J : Tableau de test des fibres optiques Tout dépassement des délais d’exécution du poste 1 à cause de la réalisation de la vérification ne peut pas prolonger le délai total d’exécution du marché. (Le marché doit être exécuté le 21 décembre 2009 au plus tard ).” Est changé par: “La remise d’une attestation de conformité pour l’installation du câblage au fonctionnaire dirigeant constitue la réception technique du poste 1. L’adjudicataire remplira le tableau joint en Annexe J : Tableau de test des fibres optiques (La réception technique du poste 1 doit être exécuté le 24 décembre 2009 au plus tard.) Tout dépassement des délais d’exécution du poste 1 à cause de la réalisation de la vérification ne peut pas prolonger le délai total d’exécution du marché. (Le marché doit être exécuté le 1 février 2010 au plus tard ).” Dans point 4.10. Paiements: “Le paiement du poste 1 et des frais de mise en service du matériel du poste 2 se fera en une fois, après la réception provisoire de ces éléments qui aura lieu au plus tard le 21 décembre 2009.” Est changé par: “Le paiement du poste 1 se fera après la réception provisoire de poste 1. Le paiement du poste 2 et des frais de mise en service du matériel du poste 2 se fera après la réception provisoire de ces éléments qui aura lieu au plus tard le 1 février 2010.” Dans le version néerlandophone 4.11.3. Waarborg, punt b) Waarborgtermijn: “Die bedraagt ten minste 4 jaar of 40.000 km en gaat in op de dag dat de goederen in gebruik genomen worden.” Est changé par: “Die bedraagt ten minste 4 jaar en gaat in op de dag dat de goederen in gebruik genomen worden.” Dans annexe H – Déclaration concernant le plan de sécurité-santé au travail de la CTB: “Je, soussigné (nom, prénom, fonction),... travaillant pour le compte de la société (nom et adresse),... déclare que la société (les sociétés) et ses sous-traitants, ont pris connaissance des plans et stratégies de sécurité et santé au travail de la CTB. Date et signature” Est changé par: “Je, soussigné (nom, prénom, fonction),... travaillant pour le compte de la société (nom et adresse)... déclare que la société (les sociétés) et ses sous-traitants, vont contacter le coordinateur de la sécurité et la santé de la CTB avant le commencement des travaux afin de prendre connaissance des plans et stratégies de la sécurité et la santé du travail de la CTB. Date et signature” Dans annexe I – Stratégie et plan de sécurité-santé de la CTB: “Pendant la visite obligatoire, une version de la stratégie et du plan de sécurité-santé de la CTB sera mise à la disposition des soumissionnaires potentiels.” Est changé par: “L’adjudicataire doit, avant de commencer l’exécution, prendre contact avec le coordinateur sécurité et santé de la CTB.”
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgische Technische Cooperatie, Hoogstraat 147, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Meersman Philip Tel. +32 2 505 19 36, fax +23 2 502 98 62 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.btcctb.org Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50709 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van Informaticanetwerk materieel en installaties II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderhavige opdracht bestaat uit drie posten : Post 1: Bekabeling in glasvezel Post 2: Levering en installatie van nieuwe netwerkhardware Post 3: Operationele leasing en onderhoud gedurende 48 maanden II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45314120 - Installeren van schakelborden Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BTCCTB-Bxl 608-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 23/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : In punt 2.3. Duur wordt: “Het materieel van de posten 1 en 2 moet verplicht geleverd en geïnstalleerd worden voor 21 december 2009, 7u00.” vervangen door:
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
“Het materieel van post 1 moet verplicht geleverd en geïnstalleerd zijn voor 24 december 2009. Het materiaal van post 2 moet verplicht geleverd en geïnstalleerd zijn voor 1 februari 2010, 7u00.” In punt 4.7.1. Keuring post 1 wordt: “De keuring van post 1 bestaat uit het afgeven van een conformiteitsattest voor de installatie van de bekabeling aan de leidend ambtenaar. De aannemer zal de bijgevoegde tabel Bijlage j: tabel glasvezeltest invullen. Ingeval de uitvoeringstermijnen van post 1 overschreden worden omwillen van het uitvoeren van de controle, mag dit de totale uitvoeringstermijn van de opdracht niet verlengen. (De opdracht moet ten laatste uitgevoerd zijn op 21 december 2009.)” Vervangen door: “De keuring van post 1 bestaat uit het afgeven van een conformiteitsattest voor de installatie van de bekabeling aan de leidend ambtenaar. De aannemer zal de bijgevoegde tabel Bijlage j: tabel glasvezeltest invullen. (De keuring van post 1 dient ten laatste op 24 december 2009 te zijn uitgevoerd) Ingeval de uitvoeringstermijnen van post 1 overschreden worden omwillen van het uitvoeren van de controle, mag dit de totale uitvoeringstermijn van de opdracht niet verlengen. (De opdracht moet ten laatste uitgevoerd zijn op 1 februari 2010.)” In punt 4.10 Betalingen wordt: “De betaling van post en van de kosten voor de ingebruikstelling van het materieel van post 2 zal gebeuren in een keer, na de voorlopige oplevering van deze elementen post 2 en dit is uiterlijk op 21 december 2009.” vervangen door: “De betaling van post 1 zal gebeuren na de voorlopige oplevering van post 1. De betaling van post 2 en van de kosten voor de ingebruikstelling van het materieel van post 2 zal gebeuren na de voorlopige oplevering van deze elementen post 2 en dit is uiterlijk op 1 februari 2010.” In de Nederlandstalige versie van punt 4.11.3. Waarborg, punt b) Waarborgtermijn wordt: “Die bedraagt ten minste 4 jaar of 40.000 km en gaat in op de dag dat de goederen in gebruik genomen worden.” gewijzigd in: “Die bedraagt ten minste 4 jaar en gaat in op de dag dat de goederen in gebruik genomen worden.” In bijlage H – Verklaring betreffende het plan voor veiligheid en gezondheid op het werk van BTC wordt: “Ik, ondergetekende (naam, voornaam, functie),... werkend voor rekening van de firma (naam en adres),... verklaar dat de onderneming(en) en haar onderaannemers kennisgenomen hebben van de plannen en strategieën van BTC voor veiligheid en gezondheid op het werk. Datum en handtekening” Vervangen door: “Ik, ondergetekende (naam, voornaam, functie),... werkend voor rekening van de firma (naam en adres),... verklaar dat de onderneming(en) en haar onderaannemers contact zullen opnemen met de veiligheidscoördinator van BTC vooraleer de opdracht uit te voeren om kennis te nemen van de plannen en strategieën van BTC voor veiligheid en gezondheid op het werk. Datum en handtekening” In Bijlage I – strategie en veiligheids- en gezondheidsplan van BTC wordt: “Tijdens het verplichte bezoek wordt een exemplaar van de strategie en het veiligheids- en gezondheidsplan van BTC ter beschikking gesteld van de mogelijke inschrijvers.” vervangen door: “De aannemer dient, vooraleer de opdracht uit te voeren, contact opnemen met de veiligheidscoördinator van BTC.”
33689
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22792 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Inter-aqua o.v., Interelectra o.v., Inter-energa o.v., Inter-media o.v., Iveg o.v. en WVEM o.v., in wiens naam en voor wiens rekening Infrax CVBA optreedt met maatschappelijke zetel te, Koningsstraat 55 bus 15, 1000 Brussel, België, t.a.v. Joke Thysen (Aankoop & Logistiek) Tel. (32-11) 26 62 73, fax (32-11) 26 69 17 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Intercommunale - Netbeheerder Elektriciteit en Gas - Beheerder Riolering De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : R/001507 en R/001508 Hooglede : Opmaak ontwerp bufferbekken en gescheiden rioleringsstelsel wijk Bergdal II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Hooglede : Bufferbekken en wijk Bergdal NUTS-code : BE25 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : R/001507 en R/001508 Hooglede : Opmaken ontwerp bufferbekken Bergdal en aanleg gescheiden rioleringsstelsel wijk Bergdal met inbegrip van de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie en opmaak proefverslagen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71320000 - Technische ontwerpdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Voldoen aan de wettelijke vereisten
33690
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 69 van het KB 8 januari 1996 Kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen door het leveren van: - Een recent attest van de directe belastingen - Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte verklaring Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan, zoals geëist in artikel 69bis van het KB 8/01/1996 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het voorleggen van een passende bankverklaring om een voldoende stabiele financiële structuur aan te tonen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Studiebureaus III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs 2 - Gebiedskennis 3 - Capaciteit IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : R/001507 en R/001508 Hooglede : Bufferbekken en wijk Bergdal IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/12/2009; tijdstip : 15:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 10/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00701042/2009075704 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Op eenvoudig verzoek via mail naar
[email protected] wordt u het bestek toegestuurd.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22750
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Les Cuisines Bruxelloises, Avenue J-J. Crocq, 21, 1020 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Randour Jean-Marie Tél. (32-2) 210 14 58, fax (32-2) 210 14 59 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville De Bruxelles-Service Finance-Contrôle des Dépenses Bureau 6-40, 6, Boulevard Anspach, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Madame Dubay, à l’attention de LES CUISINES BRUXELLOISES (M.Randour / 02-210 14 58) Tél. (32-2) 279 27 53 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Repas pour Collectivités Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : F8 LCB-DBK/JO/JMR/ 2010-2011 Boissons II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Achats de boissons diverses pour collectivités II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15900000 - Boissons, tabac et produits connexes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois mois (à compter de la date d’attribution du marché). Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : JUS DE FRUITS 1) Description succincte : Voir Cahie rSpécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15321000 - Jus de fruits
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Lot no : 2 Titre : BOISSONS DIVERSES ET BIERES 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15900000 - Boissons, tabac et produits connexes Lot no : 3 Titre : EAUX conditionnement de 0,33cl, 0,5cl et 150 cl 1) Description succincte : Voir Cahier Spécial des Charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15981000 - Eau minérale 3) Quantité ou étendue : Voir Cahier Spécial des Charges Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des charges Voir Cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier spéciale des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier spécial des charges Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : F8 LCB/DBK/JO/JMR/ 2010-2011 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 30/12/2009; heure : 10:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2010; heure : 10:00 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2010; heure : 10:00 Lieu : Ville de Bruxelles - Finances - DEPARTEMENT ORGANISATION Bureau 5/34
33691
Boulevard Anspach 6, à 1000 Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00727239/2009075757 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22751
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Les Cuisines Bruxelloises, Avenue J-J. CROCQ 21, 1020 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Randour Jean-Marie Tél. (32-2) 210 14 58, fax (32-2) 210 14 59 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Bruxelles-Service Finances - Contrôle des dépenses Bureau 6-40, 6, Boulevard Anspach, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Madame Dubay, à l’attention de (Les Cuisines Bruxelloises - M.Randour / 02-210 14 58) Tél. (32-2) 279 27 53 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Repas pour Collectivités Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : F03-2 LCB/DBK/JO/JMR/ 2010-2011 LEGUMES SURGELES II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Achats de Légumes Surgelés pour Cuisine de Collectivités II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15331170 - Légumes congelés II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
33692
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois mois (à compter de la date d’attribution du marché). Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Legumes Surgelés conditionnement 1KG 1) Description succincte : Voir Cahier Spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15331170 - Légumes congelés Lot no : 2 Titre : Légumes Surgelés Conditionnements de 2,5KG et 10 KG 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15331170 - Légumes congelés Lot no : 3 Titre : Pommes de Terre Surgelées 1) Description succincte : Voir Cahier Spécial des Charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15311200 - Pommes de terre coupées en dés, en tranches et autres pommes de terre congelées 3) Quantité ou étendue : Voir Cahier Spécial des Charges Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des charges Voir Cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier spécial des charges Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
F03-2 LCB-DBK/JO/JMR/ 2009-2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 30/12/2009; heure : 10:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2010; heure : 10:30 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2010; heure : 10:30 Lieu : Ville de Bruxelles Direction des Dépenses et des matières pemières Bureau 5-34 Boulevard Anspach 6 1000 Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00727239/2009075350 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22752
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Les Cuisines Bruxelloises, Avenue J-J. CROCQ 21, 1020 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Randour Jean-Marie, à l’attention de Randour Jean-Marie Tél. (32-2) 210 14 58, fax (32-2) 210 14 59 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://jmrandour@ restobru.irisnet.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville De Bruxelles - Service Finance - Contrôle des Dépenses, 6, Boulevard Anspach - Bureau 6-40, 1020 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Madame Dubay, à l’attention de (Les Cuisines Bruxelloises - M.Randour / 02-210 14 58) Tél. (32-2) 279 27 53 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Repas pour Collectivités Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : F6 LCB/DBK/JO/JMR/ 2010-2011 Poissons Surgelés II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : ACHATS DE POISSONS SURGELES POUR DES CUISINES DE COLLECTIVITES II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 03311000 - Poissons II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois mois (à compter de la date d’attribution du marché). Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : POISSONS SURGELES 1) Description succincte : Voir Cahier Spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 03311000 - Poissons Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des charges Voir Cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier spécial des charges Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : F6 LCB/DBK/JO/JMR/ 2010-2011
33693
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 30/12/2009; heure : 10:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2010; heure : 11:00 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2010; heure : 11:00 Lieu : Ville de Bruxelles Finance - Département Organisation Bureau 5-34 Boulevard Anspach 6 1000 Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00727239/2009075766 Le Cahier Spécial des charges est à retirer à l’adresse suivante : Les Cuisines Bruxelloises 21 Avenue J-J. Crocq 1020 Bruxelles Les offres (mentionnant la référence du marché...- voir cahier spécial des charges) sont à déposer à l’adresse suivante : Ville de Bruxelles Service Finances - Contrôle des dépenses Bureau 6-40 Boulevard Anspach 6, à 1000 Bruxelles VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22753
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Schaerbeek, place Colignon 1, 1030 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Françoise Abrassart Tél. (32-2) 244 71 08, fax (32-2) 215 81 56 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : LYCÉE EMILE MAX, CHAUSSÉE DE HAECHT - RÉNOVATION DES ÉCURIES II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution.
33694
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Lieu principal : Schaerbeek-chaussée de Haecht n° 235 Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ce marché consiste en la rénovation d’anciennes écuries abandonnées, en très mauvais état (la toiture s’est effondrée).Ces anciennes écuries seraient transformées en un espace polyvalent comprenant une grande salle, un coin kitchenette et un petit local adjacent qui servirait de réserve. De nouvelles installations électriques, sanitaires et chauffage doivent être installées ainsi que des travaux de toiture, menuiserie, dallage et parachèvement. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 90 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant du marché hors TVA, arrondi à la dizaine d’euros supérieure. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les paiements seront effectués conformément à l’article 15 du cahier général des charges. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : une attestation de l’ONSS. - une attestation prouvant que le soumissionnaire est en ordre de cotisations de TVA. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : classe 1 catégorie D : entreprises générales de bâtiments III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des cahrges Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Scha/Infra/2009/ 048
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 07/12/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 07/12/2009; heure : 10:00 Lieu : dans la salle du collège, au premier étage de la maison communale de Schaerbeek Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00700772/2009075749 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 19050807040C75 - CSCH - Lycée Emile Max - écuries.pdf - Ecole_EM_Ecurie A0.pdf - Métré récapitulatif - écuries.xls - PLAN SANTE SECURITE ANCIENNES ECURIES FR.pdf - bestek Emile Max Lyceum stallen.pdf - meetstaat stallen.xls - VEILIGHEIDS EN GEZONDHEISPLAN OUDE STALLINGENNDL.pdf Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges régissant le marché est envoyé gratuitement par e-mail sur simple demande adressée à Administration communale de Schaerbeek Service Infrastructures - bureau 1.08 - 02/244.71.08.
[email protected] - via le lien informatique renseigné dans cet avis de marché place Colignon à 1030 Bruxelles -.Le cahier spécial des charges peut également être consulté dans ce bureau. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Sciences 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Schaarbeek, Colignonplein 1, 1030 Brussel, België, t.a.v. Françoise Abrassart Tel. (32-2) 244 71 08, fax (32-2) 215 81 56 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : ″EMILE MAX LYCEUM, HAACHTSESTEENWEGVERNIEUWING VAN DE STALLEN II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Schaarbeek - Haechtsesteenweg nr 235 NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Deze opdracht bestaat uit de renovatie van oude verlaten stallen, die in zeer slechte staat zijn (het dak is ingestort). Deze oude stallen zouden worden omgevormd tot een polyvalente ruimte, omvattende een grote zaal, een keukenhoek en een klein aangrenzend lokaal dat dienst zou doen als voorraadkamer. Er dienen nieuwe elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties te worden voorzien, alsook dakwerken te worden uitgevoerd, nieuw schrijnwerk te worden geplaatst, betegeling en voltooiing. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 90 jours ouvrables dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag van de borgtocht werd vastgesteld op 5 % van de aannemingssom, zonder BTW, afgerond op het hogere tiental in euro. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betalingen gebeuren in overeenstemming met artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een attest van de RSZ. - een attest waaruit blijkt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake btw bijdragen III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : klasse 1 categorie D : algemene aannemingen van bouwwerken III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
33695
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Scha/Infra/2009/ 048 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/12/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 07/12/2009; tijdstip : 10:00 Plaats : in de collegezaal, op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Schaarbeek Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00700772/2009075749 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 19050807040C75 - CSCH - Lycée Emile Max - écuries.pdf - Ecole_EM_Ecurie A0.pdf - Métré récapitulatif - écuries.xls - PLAN SANTE SECURITE ANCIENNES ECURIES FR.pdf - bestek Emile Max Lyceum stallen.pdf - meetstaat stallen.xls - VEILIGHEIDS EN GEZONDHEISPLAN OUDE STALLINGENNDL.pdf Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bijzonder bestek dat de aanneming regelt, wordt gratis per e-mail toegestuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag, gericht aan het Gemeentebestuur van Schaarbeek - Dienst Infrastructuur bureau 1.08 - 02/244.71.08.
[email protected] - via de link publication on line vermeld in dit bericht van opdracht Dienst Infrastructuur - bureau 1.08 Colignonplein te 1030 Brussel - Het bijzonder bestek kan eveneens in dit bureau worden geraadpleegd. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22843 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, België, t.a.v. Yves Van der Hoeven Tel. (32-2) 629 12 36, fax (32-2) 629 36 38 E-mail :
[email protected]
33696
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : privaatrechtelijke universitaire instelling - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten:Consultancyopdracht in het kader van een universitair medisch centrum II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Campus Jette NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 3 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het Universitair Medisch Centrum is een model van samenwerking tussen het universitair ziekenhuis (UZ-Brussel), de faculteit Geneeskunde & Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), andere human life sciences faculteiten en - opleidingen van de VUB en de Erasmus hogeschool, en eventuele andere huidige of toekomstige gebruikers van de Campus Jette. Bedoeling is te komen tot een geïntegreerd Health Sciences campus, waarin een academisch en professioneel opleidingscentrum, een wetenschappelijk en translationeel innovatiecentrum en een hoogstaand medisch zorgcentrum één geheel vormen, in welke vorm dan ook. De VUB wenst beroep te doen op een extern adviesbureau in de realisatie van het UMC middels ondersteuning bij: oprichting van een governance structuur; inventarisatie en haalbaarheidsanalyse van deelprojecten; projectmanagement; begeleiding in de uitvoering van de deelprojecten. Het doel van deze offerteaanvraag is het afsluiten van een raamovereenkomst waarbij VUB de mogelijkheid heeft om op afroep, wanneer zij dit nodig acht, beroep te doen op het extern adviesbureau. De externe adviseur heeft dan twee weken de tijd om een voorstel te maken aangaande de gevraagde dienstverlening. Iedere specifieke vraag van VUB in het kader van de raamovereenkomst is te beschouwen als een afzonderlijke bestelling II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een inschrijver wordt uitgesloten als hij: failliet is of in vereffening wordt gesteld; een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of als het hem werd toegestaan; zijn verplichtingen inzake de betaling van sociale zekerheidsbijdragen niet is nagekomen; zijn verplichtingen inzake de betaling van belastingen niet is nagekomen; verkeerde informatie heeft gegeven in het kader van de huidige procedure. Voor de volgende criteria kunnen de documenten voor binnenlandse inschrijvers door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd: faillissement of in vereffening stelling; gerechtelijk akkoord; verplichtingen inzake de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen; verplichtingen inzake de betaling van belastingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een omzetverklaring van de laatste drie boekjaren waaruit blijkt dat de jaarlijkse omzet aan adviesverlening 1 miljoen euro overschrijdt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid door het voorleggen van: -Een overzicht van de aantoonbare kennis en ervaring van de firma m.b.t. de gevraagde adviesdiensten en aantoonbare kennis en ervaring met complexe opdrachten en multi-sites organisaties, bij voorkeur bij een ziekenhuis, in een Vlaamse universiteit of een andere overheid over de laatste drie jaar. Het is de bedoeling na te gaan of de kandidaat/inschrijver kennis en ervaring heeft-op basis van de opgegeven referenties- met het verlenen van de gevraagde of gelijkaardige dienstverlening. Ook de referenties buiten de overheidssector zijn voor de opdrachtgever interessant. Bij de referenties dient steeds een overzicht van de gebruikte methodologie en voorgestelde aanpak te worden gegeven. -Een overzicht van de curricula van de voorgestelde adviseurs. -Een weergave op een duidelijke en transparante wijze (maximum één A4) van de (gemiddelde) jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/12/2009; tijdstip : 14:00 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/12/2009; tijdstip : 14:00 Plaats : Vrije Universiteit Brussel, gebouw M, eerste verdieping, lokaal 108, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00697060/2006112759 Informaties over lastenboek(en)/document(en) De bestekken worden verzonden na ontvangst van een schriftelijke vraag per e-mail aan de heer Yves Van der Hoeven,
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22741
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20, 1080 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Ingrid Delbaere Tél. (32-2) 412 37 70, fax (32-2) 412 36 27 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean, Service des Travaux Publics, rue de l’Intendant, 63-65, 1080 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Ingrid Delbaere Tél. (32-2) 412 37 70, fax (32-2) 412 36 27 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean, Service des Travaux Publics, rue de l’Intendant, 63-65, 1080 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Ingrid Delbaere Tél. (32-2) 412 37 70, fax (32-2) 412 36 27 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20, 1080 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Jacques De Winne (Secrétaire communal) Tél. (32-2) 412 37 70 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
33697
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : travaux divers de réfection et d’aménagement de trottoirs (lot 1) et d’aménagement de dispositifs ralentisseurs en voirie (lot 2) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : sur le territoire de la commune Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : travaux divers de réfection et d’aménagement de trottoirs (lot 1) et d’aménagement de dispositifs ralentisseurs en voirie (lot 2) sur le territoire de la commune II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233252 - Travaux de revêtement de rues II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : Travaux divers de réfection et d’aménagement de trottoirs 1) Description succincte : travaux divers de réfection et d’aménagement de trottoirs 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233252 - Travaux de revêtement de rues Lot no : 2 Titre : Aménagement de dispositifs ralentisseurs en voirie (lot 2) 1) Description succincte : Travaux d’aménagement de dispositifs ralentisseurs en voirie 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233252 - Travaux de revêtement de rues Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Conformément aux dispositions du cahier général des charges : le cautionnement est fixé à 5% du montant initial (HTVA) du marché ; le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’Euro supérieur. Le cautionnement sera constitué par l’adjudicataire dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché. La justification de la constitution du cautionnement est à envoyer au service des Travaux Publics de l’Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20 à 1080 Bruxelles III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation.
33698
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence. - être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ; - être agréé pour : le lot 1 en catégorie C, classe 3 le lot 2 : catégorie C, classe 3 et en cas d’attribution des 2 lots à la même entreprise : catégorie C, classe 4 1.Attestation ONSS (original) dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence jusqu’à l’avant-dernier trimestre par rapport à la date fixée pour l’ouverture des offres ; 2.Attestation des contributions directes (modèle 276 C2) délivrée après la date de publication de l’avis de marché d’où il ressort que l’entreprise respecte ses obligations en matière d’impôts ; 3.Copie d’un extrait de compte récent (max. 6 mois) de la TVA ou certificat récent (max. 6 mois) délivré par le bureau compétent de recette de la TVA relatif à la situation TVA d’où il ressort que l’entreprise respecte ses obligations en matière de taxes ; 4.Preuve de l’agréation dans les catégories et classes requises ; III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 5.Liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : D.09.068 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/12/2009; heure : 9:00 Documents payants : oui, prix : 14,00 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents peuvent être obtenus uniquement moyennant un paiement préalable par versement au compte 001-2031200-96 en mentionnant la référence du dossier : D.06.068 - ID/CK - Réfection et aménagement de trottoirs (lot 1) et aménagement de dispositifs ralentisseurs en voirie (lot 2) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 04/12/2009; heure : 9:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/12/2009; heure : 9:00 Lieu : Maison Communale, rue du Comte de Flandre, 20 - Salle du Collège - (2e étage) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00691491/2009075624 VI.4) Procédures de recours. Organe chargé des procédures de médiation : Conseil d’Etat, rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel, België, t.a.v. Ingrid Delbaere Tel. (32-2) 412 37 70, fax (32-2) 412 36 27 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Dienst Openbare Werken, Opzichterstraat 63-65, 1080 Brussel, België, t.a.v. Ingrid Delbaere Tel. (32-2) 412 37 70, fax (32-2) 412 36 27 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Dienst Openbare Werken, Opzichterstraat 63-65, 1080 Brussel, België, t.a.v. Ingrid Delbaere Tel. (32-2) 412 37 70, fax (32-2) 412 36 27 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel, België, t.a.v. Jacques De Winne (Gemeentesecretaris) Tel. (32-2) 412 37 70 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : herstellings- en inrichtingswerken van voetpaden (perceel 1) en op het inrichten van verkeersremmende maatregelen in wegenissen (perceel 2) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : op het grondgebied van de gemeente NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : herstellings- en inrichtingswerken van voetpaden (perceel 1) en op het inrichten van verkeersremmende maatregelen in wegenissen (perceel 2) op het grondgebied van de gemeente. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233252 - Wegdekwerkzaamheden voor straten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Verschillende herstellings- en inrichtingswerken van voetpaden 1) Korte beschrijving : verschillende herstellings- en inrichtingswerken van voetpaden 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233252 - Wegdekwerkzaamheden voor straten Perceel nr. : 2 Titel : Inrichten van verkeersremmende maatregelen in wegenissen (perceel 2) 1) Korte beschrijving : Inrichtingswerken van verkeersremmende maatregelen in wegenissen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233252 - Wegdekwerkzaamheden voor straten Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Conform de beschikkingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden : de borgtocht is vastgesteld op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom (excl. BTW) ; het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger Euro-tiental. De borgtocht wordt samengesteld door de aannemer binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van het afsluiten van de opdracht. Het bewijs van stelling van de borgtocht dient gezonden aan de Dienst Openbare Werken van het Gemeentebestuur van Sint-JansMolenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat, 20, 1080 Brussel III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - voldoen aan de bijdrage betreffende de sociale en bestaanszekerheid - nakomen van de verplichtingen inzake belastingen volgens de Belgische wetgeving - geaggregeerd zijn voor : perceel 1: categorie C, klasse 3 perceel 2: categorie C, klasse 3 en indien de 2 percelen aan dezelfde aannemer gegund wordt: categorie C klasse 4
33699
1.R.S.Z. attest (origineel) waaruit blijkt dat de indiener voldaan heeft aan zijn bijdrage betreffende de sociale en bestaanszekerheid tot het voorlaatste trimester ten opzichte van de datum die vastgesteld werd voor de opening van de offerten ; 2.attest van de directe belastingen (model 276 C2) afgeleverd na de datum van de publicatie van de aankondiging van opdracht waaruit blijkt dat de onderneming haar verplichtingen inzake belastingen nagekomen is; 3.Kopie van een recent afrekening (max. 6 maanden) of een recent attest (max. 6 maanden) verstrekt door het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten betreffende de BTW situatie waaruit blijkt dat de onderneming haar verplichtingen inzake heffingen nagekomen is; 4.Attest waaruit blijkt dat de inschrijver erkend is in de vereiste categorieën en klassen ; III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 5.Lijst van gelijkaardige werken die verricht werden tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : D.09.068 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/12/2009; tijdstip : 9:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 14,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De documenten kunnen uitsluitend bekomen worden na voorafgaande storting op rekening nr. 001-2031200-96 met vermelding van het dossier D.06.068 ID/CK - Herstellings- en inrichtingswerken van voetpaden (perceel 1) en op inrichten van verkeersremmende maatregelen in wegenissen (perceel 2) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 04/12/2009; tijdstip : 9:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/12/2009; tijdstip : 9:00 Plaats : Gemeentehuis, Graaf van Vlaanderenstraat 20 - Collegezaal ( 2de verdiep ) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00691491/2009075624 VI.4) Beroepsprocedures.
33700
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België E-mail :
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22754
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Téle Bruxelles, Rue Gabrielle Petit, 32, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgique Point(s) de contact : Mohammed Bouzougarh, à l’attention de Directeur Technique et de l’Exploitation Tél. (32-2) 421 21 31, fax (32-2) 421 21 32 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.tele bruxelles.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Association Sans But Lucratif - Loisirs, culture er religion. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché de fournitures porte sur l’acquisition et l’intégration d’un ensemble de 6 caméras de studio broadcast, permettant l’acquisition d’images en haute définition (HD-SDI). Cinq d’entre elles devront également être équipées d’une robotisation permettant de contrôler à distance les mouvements de pan et de tilt, ainsi que le contrôle total des caméras. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 205 000 EUR
II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14/12/2009; heure : 10:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00726895/2009075539 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22814
AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n° 220 du 16 novembre 2009, page 33565, avis 22619 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Lorebru, rue de la Tour Japonaise 13 bte 27, 1120 Bruxelles. Personne de contact : El Khattouti Nordine. Tel. (32-2) 266 83 55. Fax (32-2) 268 30 63. E-Mail :
[email protected]. Description :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Remplacement des menuiseries extérieures par des châssis en PVC en façades avant & arrière et amélioration de la ventilation naturelle dite de base (44 appartements) dans les immeubles sis avenue du Derby 43 à 51, à 1050 Bruxelles (Ixelles). Texte à modifier : Attention, l’ouverture des soumissions est prévue pour le 5 janvier 2010, à 10 h 30 m et non le 18/12/09. Le matériau pour les châssis sera du PVC. Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009. (@Ref :00727745/2009075929) WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 220 van 16 november 2009, blz. 33565, bericht 22619 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Lorebru, rue de la Tour Japonaise 13, bte 27, 1120 Bruxelles. Contactpersoon : El Khattouti Nordine. Tel. (32-2) 266 83 55. Fax (32-2) 268 30 63. E-Mail :
[email protected]. Beschrijving : Vervanging van het buitenschrijnwerk in pvc aan de voor- en achterzijde en verbetering van de basisverluchting (44 woningen) in de gebouwen gelegen aan de Derbylaan 43 tot 51, in 1050 Brussel (Elsene). Te wijzigen tekst : Aandacht de prijsofferte opening is gepland voor 05 januari 2010 10 :30 en niet op de 18/12/09. Het materiaal voor het buitenschrijnwerk zal worden van PVC. Datum van verzending van de aankondiging : 16/11/2009. (@Ref :00727745/2009075929)
N. 22787
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Watermael-Boitsfort, Place Antoine Gilson, 1, 1170 WatermaelBoitsfort, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Jean-Louis Stellian Tél. 02/674.74.52, fax 02/674.75.10 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.watermaelboitsfort.be\www.watermaal-bosvoorde.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description.
33701
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ″Ecole du Karrenberg″ – mise en conformité de l’installation électrique II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ecole du Karrenberg Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : ″Ecole du Karrenberg″ – mise en conformité de l’installation électrique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45311100 - Travaux de câblage électrique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l’autorité compétente. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte), classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.
33702
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009-027 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 09:00 Lieu : Maison communale, Salle du conseil, 1er étage
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : School ″Le Karrenberg″ - conform maken van de elektrische installatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 20 dagen.
Section VI. Renseignements complémentaires
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Watermaal-Bosvoorde, Antoine Gilsonplein, 1, 1170 WatermaalBosvoorde, België Contactpunt(en) : De heer Jean-Louis Stellian Tel. 02/674.74.52, fax 02/674.75.10 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.watermaelboitsfort.be\www.watermaal-bosvoorde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : School ″Le Karrenberg″ - conform maken van de elektrische installatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ecole du Karrenberg NUTS-code : BE1
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-027
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 09:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 09:00 Plaats : Gemeentehuis, Raadzaal, 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22788
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Watermael-Boitsfort, Place Antoine Gilson, 1, 1170 WatermaelBoitsfort, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Jean-Louis Stellian Tél. 02/674.74.52, fax 02/674.75.10 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.watermaelboitsfort.be\www.watermaal-bosvoorde.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ″Ecole du Karrenberg″ – mise en conformité de l’installation électrique II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution.
33703
Lieu principal d’exécution : Ecole du Karrenberg Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : ″Ecole du Karrenberg″ – mise en conformité de l’installation électrique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45311100 - Travaux de câblage électrique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l’autorité compétente. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009-027 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :
33704
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 09:00 Lieu : Maison communale, Salle du conseil, 1er étage Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Watermaal-Bosvoorde, Antoine Gilsonplein, 1, 1170 WatermaalBosvoorde, België Contactpunt(en) : De heer Jean-Louis Stellian Tel. 02/674.74.52, fax 02/674.75.10 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.watermaelboitsfort.be\www.watermaal-bosvoorde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : School ″Le Karrenberg″ - conform maken van de elektrische installatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ecole du Karrenberg NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : School ″Le Karrenberg″ - conform maken van de elektrische installatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 20 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-027 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 09:00
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 09:00 Plaats : Gemeentehuis, Raadzaal, 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22816
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : bruxelles formation, Rue de Stalle, 67, 1180 Uccle, Belgique, à l’attention de Carine Bouquiaux Tél. (32-2) 371 74 24, fax (32-2) 371 74 27 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Formation professionnelle Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : impression II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 15 Lieu principal de prestation : Bruxelles Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : impression de divers documents II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 79800000 - Services d’impression et services connexes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Cf cahier spécial des charges II.2.2) Options : non.
33705
II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cf cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Cf cahier spécial des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Cf cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cf cahier spécial des charges Cf cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cf cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Cf cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cf cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Cf cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Com/09/0004 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 18/01/2010; heure : 15:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19/01/2010; heure : 9:30
33706
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/01/2010; heure : 10:00 Lieu : rue de Stalle, 67 à 1180 Bruxelles (salle le tulipier) Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : les soumissionnaires Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00689364/2009070653 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): disponible de 9h00 à 15h00, à partir du 20.11.2009 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22785
Avis d’attribution de marché
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets Objet supplémentaire : 90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures Objet supplémentaire : 90510000 - Élimination et traitement des ordures Objet supplémentaire : 90511100 - Services de collecte de déchets solides urbains Objet supplémentaire : 90513700 - Services de transport des boues Objet supplémentaire : 90513800 - Services de traitement des boues II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - pour tous les critères voir cahier spécial des charges IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/014 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.
Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve, Avenue des Combattants 35, 1340 OttigniesLouvain-la-Neuve, Belgique Point(s) de contact : Madame Dorothée HEBRANT Tél. 010/42 05 66, fax 010/42 05 79 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Collecte des déchets - Années 2010/2013 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 16 Lieu principal de prestation : Territoire d’Ottignies-Louvain-laNeuve Code NUTS : BE310 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Collecte des déchets : Lot 1 : déchets ménagers Lot 2 : encombrants Lot 3 : collecte des boues Lot 4 : déchets de nettoyage de quartier Lot 5 : déchets verts
Section V. Attribution du marché Marché no : 1 Intitulé : Déchets ménagers V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Shanks, rue E Belin 3/1, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Section V. Attribution du marché o
Marché n : 3 Intitulé : Collecte des boues d’avaloirs V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : All Clean Environnement S.A., rue Les Tiennes 102, 5100 Wierde, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Section V. Attribution du marché o
Marché n : 4 Intitulé : Déchets de nettoyage des quartiers V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Shanks, rue E Belin 3/1, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Section V. Attribution du marché o
Marché n : 5 Intitulé : Déchets verts V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Shanks, rue E Belin 3/1, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
V.4) Informations sur le montant du marché : Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours. VI.4) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22713
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Intercommunal du Brabant wallon, 10 rue de la religion, 1400 Nivelles, Belgique Point(s) de contact : Claude Pasture - Directeur général. Tél. (32-67) 21 71 11, fax (32-67) 89 45 86 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Grontmij Wallonie SA, 6, avenue Athéna, 1348 LLN, Belgique, à l’attention de A l’attention de Frank Decoster Tél. (32-10) 24 19 03, fax (32-10) 24 20 70 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Grontmij Wallonie SA, 6 avenue Athéna, 1348 LLN, Belgique, à l’attention de A l’attention de Frank Decoster Tél. (32-10) 24 19 03, fax (32-10) 24 20 70 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Environnement. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Egouttage exclusif des rues du bois Mastrade et Fond d’Agny II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Province du brabant wallon - Commune de Lasne Code NUTS : BE31 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Egouttage exclusif des rues du bois de Mastrade et Fond d’Agny. Pose d’un égout DN 200 PVC longueur 1300m. Pose d’un égout DN315 PVC longueur 1300m. Travaux en propriétés privées et en voirie ( Remise en pristin état ). Raccordements particuliers sur le nouvel égout. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction
33707
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 140jo jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant global du marché. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie C Classe 4. Pour les travaux de forage dirigés, l’entrepreneur ou son soustraitant, doit détenir la catégorie E4 dans la classe de travaux correspondant au montant des travaux de forage. Certificat d’agréation à fournir. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration indiquant qu’il est en règle avec ses obligations fiscales et sociales (TVA, ONSS et les impôts). Le soumissionaire produira une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations visées par l’article 17 de l’AR du 8 janvier 1996. Le soumissionaire joindra: Une déclaration bancaire concernant la capacité financière de son entreprise, le chiffre d’affaire global au cours des 3 dernières années dans le secteur relatif au présent marché. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie C Classe 4. Pour les travaux de forage dirigés, l’entrepreneur ou son soustraitant, doit détenir la catégorie E4 dans la classe de travaux correspondant au montant des travaux de forage. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : L’entrepreneur fournira les pièces listées dans le cahier spécial des charges. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 25091/01/G038 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 07/01/2010 Documents payants : oui, prix : 15 488 EUR
33708
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Conditions et mode de paiement : Le cahier des charges est vendu au prix de 154.88 Euros TVAC par le bureau Grontmij Wallonie. Enlévement par paiement en espéces ou par virement bancaire au numéro: 001-4492282-94 ouvert au nom de Grontmij Wallonie. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 08/01/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 365 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 08/01/2010; heure : 10:00 Lieu : Intercommunal du brabant wallon 10 rue de la religion 1400 Nivelles Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00755224/2009075591 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22824
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Chastre, Avenue du Castillon 71, 1450 Chastre, Belgique, à l’attention de Yves Charlier Tél. (32-10) 65 44 71, fax (32-10) 65 97 61 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.chastre.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réparation dégâts d’hiver II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : CHASTRE Code NUTS : BE310
II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : -démolition sélective par fraisage avec mise en dépôt communal -pose d’un revêtement hydrocarboné -dépose et repose de bordures et de filets d’eau -mise à niveau de trapillons et de grilles -réparations localisées des fondations II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 81 538 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 10 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 10% du montant des postes G2131 et G3311 III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17 § 2, alinéa premier de l’AR du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Parmi ces documents, seule l’attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de l’agréation en sous catégorie C5, classe 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de l’agréation en sous catégorie C5, classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/10 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/12/2009 Documents payants : oui, prix : 15 EUR Conditions et mode de paiement : Versement au compte communal n° 091-0001394-65 de CHASTRE avec les références: Dégâts d’hiver IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 6 mois. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2010; heure : 10:00 Lieu : Administration communale de CHASTRE Salle du Conseil communal 71,Avenue du Castillon, 1450 CHASTRE Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : aucune restriction Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00669363/2009075870 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22797 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 211 van 30/10/09, blz. 31843, bericht 21441 Oorspronkelijke publicatie in PB : van 30/10/2009 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Stadsbestuur HalleOudstrijdersplein 18, 1500 HALLE. Contactpersoon : Katrien Hollevoet. Tel. (32-2) 363 25 07. Fax (32-2) 363 24 00. E-mail :
[email protected]. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : De verplichtingen van de Opdrachtnemer met betrekking tot het ontwerpen, het bouwen, het financieren, het onderhouden en het exploiteren van het geïntegreerd Zwembadcomplex zoals die zullen worden bepaald in het bestek en de DBFMO-overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 1. Het Project, waarvoor deze selectieprocedure wordt georganiseerd, kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan dat door middel van alternatieve financiering een inhaalbeweging in sportinfrastructuur wil realiseren. Het Project werd geselecteerd met het oog op het bekomen van een subsidie door de Vlaamse Gemeenschap.
33709
Het Project behelst het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van een multifunctioneel zwembadcomplex op de Nederhemsite te Halle, waarbij een minimaal programma van eisen aan de Opdrachtnemer wordt opgelegd dat kan worden aangevuld. Dit minimaal programma laat een verregaande invulling toe op voorstel van de inschrijvers voor wat bijvoorbeeld de materiaalkeuzen, de speciale technieken, het architecturale concept en dergelijke meer betreft. Het Zwembadcomplex dient minimaal geconcipieerd en geëxploiteerd te worden zoals voorzien in het programma van eisen. Dit programma van eisen maakt deel uit van het bijzonder bestek. Daarnaast zullen de inschrijvers uitgenodigd worden tot het doen van voorstellen voor bijkomende commerciële ontwikkelingen en om andere sport - en zwembad gerelateerde faciliteiten en accommodatie te voorzien. De Opdrachtnemer zal zelf alle noodzakelijke personeelsleden aanwerven voor de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever staat in voor het onderhoud van het omliggende openbaar domein. De Opdrachtgever zorgt voor de ontsluiting van het complex, meer bepaald de aanleg van de wegenis die grenst aan het Zwembadcomplex en de aanleg van de groene zone aan de overkant ervan. In de onmiddellijke omgeving wordt op termijn binnen het stadsvernieuwingsproject voldoende parkeermogelijkheid voorzien. De betrachting is dat het Project volledig gebruiksklaar ter beschikking moet worden gesteld tegen 1 december 2013. De Opdrachtnemer zal ter zake de risico’s eigen aan de economische eigendom van het complex dragen. De Opdrachtnemer zal enerzijds een vergoeding betaald krijgen door de stad en anderzijds een exploitatierecht verkrijgen dat toestaat (rechtstreeks of onrechtstreeks) betalingen te bekomen van de gebruikers. Onder Bijlage 7 wordt een programma van minimale eisen gegeven van het voorwerp van het Project. Te wijzigen tekst : Wijziging/rechtzettingsbericht : IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 10.12.2009. Datum van verzending van de aankondiging : 16/11/2009. (@Ref :00671252/2009075851) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22714 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout, België Contactpunt(en) : De Heer Blockmans Jan Tel. (32-2) 65 99 01 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik, België, t.a.v. Yvan De Cupere Tel. (32-2) 467 11 07, fax (32-2) 466 49 81 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.haviland.be
33710
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617, 1731 Kampenhout, België, t.a.v. Reinilde Larivière Tel. (32-2) 467 11 26, fax (32-2) 466 49 81 E-mail : reinilde.lariviè
[email protected] Internetadres : http://www.haviland.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout, België, t.a.v. Jan Blockmans Tel. (32-16) 65 99 01 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.kampenhout.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanleg voetpaden en herinrichting Kerkhoflaan te Kampenhout II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Kerkhoflaan Kampenhout NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanleggen van voetpaden langs een bestaande verharde straat Herinrichten van een bestaand kruispunt Aanbrengen van een aantal verkeersremmende structuren II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 65000000 - Openbare voorzieningen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 206 570,65 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % op het totale uitvoeringsbedrag, 10 % op alle posten waarvoor een a posteriori is voorgeschreven vermeld in de meetstaat en 20 % op de posten waarvoor onderhoudsbeurten zijn voorgescheven ( o.a. groenaanleg, ...) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet in staat van faillissement of vereffening verkeren RSZ-attest III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nodige financiele draagkracht kunnen aantonen Eventueel vereiste minimumeisen : RSZ-attest vereiste documenten van de belastingadminstratie en van de BTW-adminstratie III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : vereiste erkenningen en klassen Eventueel vereiste minimumeisen : categorie C, klaase 2 of hoger registratiebewijs categorie 00 of 05 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 10.374 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/12/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 215,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Aankoop door storting van EUR 215,00 (21 % BTWinbegrepen) op het rekeningnummer 091--0006328 52 van de intercommunale Haviland ( in geval van verzending) uiterste datum 14/12/2009 Afhaling is uitsluitend mogelijk mits kontante betaling van EUR 185,00 ( BTW Inbegrepen) op kantoor van Haviland IGSV tijdens de openingsuren, uiterste afhaling 17/12/2009 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 11:30 Plaats : Gemeentehuis Kampenhout, Collegezaal Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00693803/2009075687 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22715 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Tessa Thielemans Tel. (32-3) 338 22 91, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2009/0248. Het verzorgen van een opleiding ’energiebeheer’ op maat voor gebouw - en patrimoniumverantwoordelijken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 24 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Stad Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het verzorgen van een opleiding ’energiebeheer’ op maat voor gebouw - en patrimoniumverantwoordelijken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
33711
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 3- 4 Zie bestek p. 3- 4 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : niet van toepassing III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek p. 4 Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek p. 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs per dagdeel (4 uur) en per groep (10 à 15 personen) voor het geven van de opleiding - Weging : 35 2 - Prijs voor de voorbereiding en het aanmaken van een syllabus op maat van stad Antwerpen - Weging : 10 3 - Methodiek, inhoud en plan van aanpak - Weging : 55 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2009/0248 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 01/12/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 10,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : http:// www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=13050807020761 - 248 bestek.pdf U beschikt over vier mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per e-mail door te mailen naar
[email protected] met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U kan het lastenboek zelf gratis downloaden (na registratie) via www.publicatiesonline.be (Opgelet! Dit is een externe website. De stad Antwerpen staat niet in voor de eventuele opname en verdere verwerking van uw gegevens) 3. U koopt het lastenboek rechtstreeks aan onze balie op de Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen 4. U laat u het lastenboek toezenden na storting
33712
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE60 0910 1784 2470 (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/12/2009; tijdstip : 12:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/12/2009; tijdstip : 12:00 Plaats : Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst aanbestedingen, Desguinlei 33 - gelijkvloers, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar
NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het verzorgen van een opleiding ’onderhoudsmanagemenet’ op maat voor gebouw - en patrimoniumverantwoordelijken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Tessa Thielemans Tel. (32-3) 338 22 91, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 3 -4 Zie bestek p. 3 -4 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : Niet van toepassing III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 4 Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek p. 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Afdeling IV. Procedure
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2009/0249. Het verzorgen van een opleiding ’onderhoudsmanagement’ op maat voor gebouw - en patrimoniumverantwoordelijken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 24 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Stad Antwerpen
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs per dagdeel (4 uur) en per groep (10 à 15 personen) voor het geven van de opleiding - Weging : 35 2 - Prijs voor de voorbereiding en het aanmaken van een syllabus op maat van stad Antwerpen - Weging : 10 3 - Methodiek, inhoud en plan van aanpak - Weging : 55
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00723117/2009075702 Inlichtingen: Maxime van den Bergh
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22731 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2009/0249 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 01/12/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 9,5 EUR Betalingstermijnen en -methode : http:// www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=7404040701005B - 249 bestek.pdf U beschikt over vier mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per e-mail door te mailen naar
[email protected] met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U kan het lastenboek zelf gratis downloaden (na registratie) via www.publicatiesonline.be (Opgelet! Dit is een externe website. De stad Antwerpen staat niet in voor de eventuele opname en verdere verwerking van uw gegevens) 3. U koopt het lastenboek rechtstreeks aan onze balie op de Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen 4. U laat u het lastenboek toezenden na storting van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE60 0910 1784 2470 (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/12/2009; tijdstip : 13:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/12/2009; tijdstip : 13:00 Plaats : Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst aanbestedingen, Desguinlei 33 - gelijkvloers, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00723117/2009075725 Inlichtingen: Maxime van den Bergh
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22732 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Aankoopteam, t.a.v. Marylise Van Goethem
33713
Tel. (32-3) 240 54 59, fax (32-3) 240 52 73 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : De lange termijn huur van een grootformaat printerscanner-copier oplossing II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Huur. Belangrijkste plaats van levering : Provincie Antwerpen, Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De lange termijn huur van een grootformaat printer-scannercopier oplossing II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30120000 - Fotokopieer- en offsetdrukmachines II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.
33714
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 10:00 Plaats : Provincie Antwerpen Lokaal 2.27. Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00752493/2009075707 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=F6060107070374 - Bestek Grootformaat printer-scanner-copier oplossing Provincie Antwerpen.DOC Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastenboek/bestek kan u gratis downloaden of per e-mail aanvragen aanvragen via
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22739 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Zeeschelde, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Ir. Stefaan Nollet Tel. 00 32 3 224 67 28, fax 00 32 3 224 67 05 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52542 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, België Contactpunt(en) : Dienst verkoop bestekken Tel. 00 32 3 860 62 11, fax 00 32 3 860 63 03 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.wenz.be/bestekken.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Algemene overheidsdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Zeeschelde L.O. Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, inrichtingsmaatregelen. Opmaak en uitwerking van een onthaalplan. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Zeeschelde L.O. Gecontroleerd overstromingsgebied KruibekeBazel-Rupelmonde, inrichtingsmaatregelen. Opmaak en uitwerking van een onthaalplan. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning Bijkomende opdracht : 79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek Bijkomende opdracht : 79311000 - Uitvoeren van studies II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Voor deze opdracht dient een borgtocht gestort van 5% van de totale aannemingssom. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 69 en 69 bis. Uitsluitingsgronden De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 17 bis § 2.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
- Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. Wanneer een van deze attesten niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze attesten te beoordelen. De inschrijver dient bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister te voegen waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is voor een van de misdrijven zoals vermeld in artikel 69§1 van het KB. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 70. Financiële en economische draagkracht Eventueel vereiste minimumeisen : Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: [00ef][0080][00ad] Documenten waaruit blijkt dat de gemiddelde omzet per jaar aan studieopdrachten, in de laatste drie boekjaren, 500.000 EUR of meer bedraagt (jaren 2006, 2007 en 2008) Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 71. Technische bekwaamheid Eventueel vereiste minimumeisen : Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van : - studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of het ondernemingskader. Volgende stukken moeten ter staving bij de offerte worden gevoegd: - een eensluidend afschrift van het diploma/getuigschrift; - een uitgebreid curriculum vitae. - een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2006, 2007, 2008,
33715
geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf; - een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien het onderzoek om de kwaliteit van zijn studies te bewaken; De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 60 2 - Kwaliteit - Weging : 40 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AZS-16EI/09/54 (2010)-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 05/01/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 11,41 EUR Betalingstermijnen en -methode : Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/09/54 (2010) als mededeling op het rekeningnummer 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen
33716
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 11,41 euro Prijs bij verzending : 21,09 euro IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/01/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/01/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, te 2018 Antwerpen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22742 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Geert De Groof Tel. (32-3) 338 23 24, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2009/0233 - Het uitwerken van een opleidingscurriculum voor administratieve medewerkers niveau C en D van de Stad Antwerpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 24 Belangrijkste plaats van dienstverlening : stad Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het uitwerken van een opleidingscurriculum voor administratieve medewerkers niveau C en D van de Stad Antwerpen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80500000 - Opleidingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Sociale vaardigheden 1) Korte beschrijving : Zie bestek p. 9 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80500000 - Opleidingsdiensten Perceel nr. : 2 Titel : Schriftelijke communicatie 1) Korte beschrijving : Zie bestek p. 9 - 10 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80500000 - Opleidingsdiensten Perceel nr. : 3 Titel : Werkorganisatie en attitude 1) Korte beschrijving : Zie bestek p. 10 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80500000 - Opleidingsdiensten Perceel nr. : 4 Titel : Informatie verwerken 1) Korte beschrijving : Zie bestek p. 10 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80500000 - Opleidingsdiensten Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 4 Zie bestek p. 4 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : Niet van toepassing III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 4 Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek p. 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Kwaliteit van de opleiding - Weging : 60 2 - Kwaliteit van de trainers - Weging : 10 3 - Prijs - Weging : 30 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2009/0233 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 30/11/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 10,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : http://www.publications online.be/cscDownload.aspx?ViewID=9F040605030374 - bestek opleidingstraject ADM medewerkers c en d fase 1 ASS 02.pdf bijlage bestek fase 1 opleiding overzichtcv .doc U beschikt over vier mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per e-mail door te mailen naar
[email protected] met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U kan het lastenboek zelf gratis downloaden (na registratie) via www.publicatiesonline.be. (Opgelet! Dit is een externe website. De stad Antwerpen staat niet in voor de eventuele opname en verdere verwerking van uw gegevens). 3. U koopt het lastenboek rechtstreeks aan onze balie op de dienst aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. 4. U laat u het lastenboek toezenden na storting van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE60 0910 1784 2470 (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 01/12/2009; tijdstip : 12:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 01/12/2009; tijdstip : 12:00 Plaats : Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen - Desguinlei 33 - gelijkvloers - 2018 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
33717
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2009075723 Voor eventuele bijkomende inlichtingen Ann-Sofie Segers, deskundige vorming e-mail:
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22808 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Zeeschelde, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : ir. Stefaan Nollet Tel. 00 32 3 224 67 15, fax 00 32 3 224 67 05 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=51319 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Zeeschelde L.O. te Kruibeke - Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde - Afwerking Ringdijk en Binnengebied - Wegenis II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Zeeschelde L.O. te Kruibeke Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-BazelRupelmonde. Afwerking Ringdijk en binnengebied - Wegenis II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45247230 - Bouwen van dijk Bijkomende opdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AZS-16EI/09/51-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2009-503936
33718
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 29/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister In plaats van : ART. 69 en 69 bis. Uitsluitingsgronden De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 17 bis § 2. - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. Wanneer een van deze attesten niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze attesten te beoordelen. De inschrijver dient bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister te voegen waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is voor een van de misdrijven zoals vermeld in artikel 69§1 van het KB. Te lezen : Art. 17 en 17 bis - Uitsluitingsgronden Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de toewijzing van de opdracht. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In plaats van : ART. 70. Financiële en economische draagkracht Te lezen : Art. 18 - Financiële en economische draagkracht en art. 19 – Technische bekwaamheid VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : III.2.2) Economische en financiële draagkracht Eventueel vereiste minimumeisen In plaats van : Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: [00ef][0080][00ad] Documenten waaruit blijkt dat de gemiddelde omzet per jaar aan studieopdrachten, in de laatste drie boekjaren, 500.000 EUR of meer bedraagt (jaren 2006, 2007 en 2008) Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Te lezen : De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorieën C of G, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren. Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake erkenning bij hun offerte te voegen. De bijzondere aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd, dat deze klasse slechts ten titel van informatie gegeven wordt. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte, exclusief BTW. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In plaats van : ART. 71. Technische bekwaamheid Te lezen : Art. 18 - Financiële en economische draagkracht en art. 19 – Technische bekwaamheid VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : III.2.3) Vakbekwaamheid Eventueel vereiste minimumeisen
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
In plaats van : Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van : - studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of het ondernemingskader. Volgende stukken moeten ter staving bij de offerte worden gevoegd: - een eensluidend afschrift van het diploma/getuigschrift; - een uitgebreid curriculum vitae. - een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2006, 2007, 2008, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf; - een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien het onderzoek om de kwaliteit van zijn studies te bewaken; De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Te lezen : De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorieën C of G, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren. Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake erkenning bij hun offerte te voegen. De bijzondere aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd, dat deze klasse slechts ten titel van informatie gegeven wordt. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte, exclusief BTW. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: In plaats van : datum : 29/10/2009 Te lezen : datum : 16/11/2009 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
33719
N. 22817 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Autonoom Gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, België Contactpunt(en) : Sportdienst Heist-op-den-Berg, t.a.v. Mevrouw Liesbeth Lambaerts Tel. (32-15) 75 86 57, fax (32-15) 75 86 51 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.heist-op-den-berg.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : DBFM geïntegreerd sportcomplex Autonoom Gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Ontwerp en uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Heist-op-den-Berg NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het Project, waarvoor deze selectieprocedure wordt georganiseerd, kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan dat door middel van alternatieve financiering een inhaalbeweging in sportinfrastructuur wil realiseren. Het Project werd geselecteerd met het oog op het bekomen van een subsidie door de Aanbestedende Overheid. Het Project behelst het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een multifunctioneel sportcentrum te Heist-op-denBerg. De exploitatie ervan zal gebeuren door het Autonoom Gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg. De Opdrachtnemer zal daarbij kunnen gebruik maken van het reeds bestaande voorontwerp zoals opgemaakt door Ingenieurs architectenbureau Essa N.V., Halensebaan 35, 3290 Diest (Bijlage 8 bij de Selectieleidraad). Het multifunctionele sportcentrum, meer in het bijzonder een geïntegreerd sportcomplex, zal de minimumeisen zoals beschreven in de Projectfiche (Bijlage 7 bij de Selectieleidraad) dienen te omvatten. De betrachting is dat het Project volledig gebruiksklaar ter beschikking moet worden gesteld tegen 1 juli 2012. De Opdrachtnemer zal in beginsel, zoals nader zal worden uitgewerkt in het bestek, volgens de DBFM-formule instaan voor het ontwerpen, het bouwen, het financieren en het onderhouden van het sportcentrum. De Opdrachtnemer zal daarvoor een beschikbaarheidsvergoeding betaald krijgen van het Autonoom Gemeentebedrijf.
33720
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Onder Bijlage 7 bij de Selectieleidraad wordt een nadere omschrijving gegeven van het voorwerp van het Project. De voormelde omschrijving en de detaillering hiervan in Bijlage 7 zullen in het kader van het bestek nog nader kunnen worden verfijnd en aangepast II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45212200 - Bouwen van sportfaciliteiten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie Selectieleidraad III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie Selectieleidraad III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie Selectieleidraad III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie Selectieleidraad III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd minimumaantal : 3 en maximumaantal : 5 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : zie Selectieleidraad IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LLA/2009/005
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/01/2010; tijdstip : 16:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/01/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00754719/2009074883 Informaties over lastenboek(en)/document(en) De Selectieleidraad kan (per email) worden opgevraagd bij mevr. Liesbeth Lambaerts cfr. supra VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) 234 96 11 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) 234 96 11 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22716 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigendom N.V. S.O., Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout, België Contactpunt(en) : TMH&KLE, t.a.v. An Luyten Tel. (32-14) 46 26 29, fax (32-14) 45 33 62 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : sociale woningbouw - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : kandidaatstelling voor architectuuropdracten
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Ontwerp en uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Retie, Turnhout en Vosselaar II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : kandidaatstelling voor architectuuropdrachten met ereloon <67 000 euro voor sociale huisvesting in het werkgebied van de maatschappij: renovatieprojecten, stedenbouwkundige studies, inbreidingsgerichte huisvestingsprojecten en de combinatie van sociale huisvesting en de welziljnsector. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere lastvoorwaarden III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere lastvoorwaarden III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere lastvoorwaarden Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - zie bijzondere lastvoorwaarden IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/12/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : op het secretariaat van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigenomd N.V. S.O., Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout
33721
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00699715/2009073390 Informaties over lastenboek(en)/document(en) De bijzondere lastvoorwaarden voor de kandidaatstelling kunnen bekomen worden na aanvraag bij de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigendom NV SO, NoordBrabantlaan 4, 2300 Turnhout, tel. 014/46 26 29, fax 014/45 33 62 of mail
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22717 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigendom N.V. S.O., Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout, België Contactpunt(en) : TMH&KLE, t.a.v. An Luyten Tel. (32-14) 46 26 29, fax (32-14) 45 33 62 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : sociale woningbouw - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : kandidaatstelling voor ingenieursopdrachten voor renovatieprojecten van technische installaties in sociale huurwoningen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Ontwerp en uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Retie, Turnhout en Vosselaar II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : kandidaatstelling voor renovatieprojecten van technische installaties in sociale huurwonigen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
33722
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere lastvoorwaarden III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere lastvoorwaarden III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bijzondere lastvoorwaarden Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - zie bijzondere lastvoorwaarden IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/12/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : op het secretariaat van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigenomd N.V. S.O., Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00699715/2009073472 Informaties over lastenboek(en)/document(en) De bijzondere lastvoorwaarden voor de kandidaatstelling kunnen bekomen worden na aanvraag bij de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigendom NV SO, NoordBrabantlaan 4, 2300 Turnhout, tel. 014/46 26 29, fax 014/45 33 62 of mail
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22826 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 216 van 09/11/09, blz. 32797, bericht 22181 Oorspronkelijke publicatie in PB : Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Gemeente Malle - Grondzaken, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle. Website : www.malle.be. Contactpersoon : De heer Danny Van Oeckel. Tel. (32-3) 310 05 50. Fax (32-3) 310 06 55. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Loda-site - bodemsaneringswerken : De opdracht omvat hoofdzakelijk : - Ontgraving van verontreinigde grond. - Plaatsen van combi-filters. - Plaatsen van een zuiveringsinstallatie. - Opvolgen en onderhouden van grondwateronttrekking, bodemluchtextractie en zuivering. Te wijzigen tekst : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 11/12/2009 Datum van verzending van de aankondiging : 16/11/2009. (@Ref :00685528/2009075951) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22743 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Ivo Cornelis, Edgard Tinellaan 1D, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Inge Croux (coördinator-vzw Ivo Cornelis) Tel. (32-15) 44 67 50, fax (32-15) 44 67 51 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : vzw - Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Los meubilair en uitrusting II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Nokerstraat 2 te Mechelen NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Verbouwing van een tehuis voor bijzondere jeugdbijstand. VIPA dossier De GRiffoen - Nokerstraat 2 - 2800 Mechelen. Perceel 2 uitrusting en bemeubeling subperceel 1 : meubilair leefruimtes en kantoormaubilair subperceel 2 : slaapkamermeubilair subperceel 3 : huishoudtoestellen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één perceel. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 45 werkdagen dagen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : meubilair leefruimte en kantoor meubilair 1) Korte beschrijving : leveren en plaatsen van meubilair voor leefruimte en kantoormeubilair 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten 3) Hoeveelheid of omvang : De Griffoen biedt residentiële opvang aan 10 jongeren 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : opening van de bieding om 10u Perceel nr. : 2 Titel : slaapkamermeubilair 1) Korte beschrijving : Leveren en plaatsen van slaapkamermeubilair op de 1e verdieping. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten 3) Hoeveelheid of omvang : De Griffoen biedt residentiële opvang aan maximum 10 jongeren 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : opening biedingen perceel 2 slaapkamermeubilair om 10.30u Perceel nr. : 3 Titel : huishoudtoestellen 1) Korte beschrijving : Leveren, plaatsen en aansluiting van huishoudtoestellen. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten 3) Hoeveelheid of omvang : De Griffoen biedt residentiële opvang aan 10 jongeren. 5) Aanvullende inlichtingen over percelen :
33723
opening biedingen subperceel 3 om 11u Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de oorspronkelijke aannemingssom III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : geldig RSZ-attest III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : geen erkenning vereist Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - prijs - Weging : 30 2 - kwaliteit - Weging : 30 3 - veiligheid en hygiëne - Weging : 10 4 - volledigheid dossier en documentatie - Weging : 10 5 - esthetisch uitzicht - Weging : 10 6 - projectbegeleiding - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BJB VIPA 1 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/12/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/12/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/12/2009; tijdstip : 10:00 Plaats : vergaderzaal Edgard Tinelaan 1d - 2800 Mechelen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : de zitting is openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
33724
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. VIPA VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00755292/2009075720 vzw Ivo Cornelis - Edgard Tinelaan 1D - 2800 Mechelen Informaties over lastenboek(en)/document(en) per mail aan te vragen bij
[email protected] (in pdf formaat) af te halen tijdens kantooruren Edgard Tinelaan 1D 2800 Mechelen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 27/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: In plaats van : datum : 27/10/2009 Te lezen : datum : 16/11/2009 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22806 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
N. 22825
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Aankondiging van een opdracht
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, België Contactpunt(en) : Mertens Youri Tel. 015 284 470, fax 015 284 408 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ovam.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=50436 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).
Werken
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Hoboken - Vinkevelden - BSW II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De bodemsaneringswerken houden globaal genomen een ontgraving tot 30 cm diep in in een zone met aaneengesloten bebouwing. Het gaat om 26 percelen. Een heraanvulling met 30 cm propere grond en de herinrichting van de percelen is voorzien. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45112340 - Bodemsanering Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : OVAM-SV090202-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging :
Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 MECHELEN, België, t.a.v. Paul Romeyns (Hoofdmedewerker-Stedelijke Infrastructuur) Tel. (32-2) 015 29 75 34, fax (32-2) 015 29 75 21 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : grondsanering stadsmagazijn II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : stadsmagazijn Grote Nieuwedijkstraat NUTS-code : BE212 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : saneren van vervuilde grond. Sterk en minder vervuild II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45112340 - Bodemsanering II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : conform bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : vereiste bewijsstukken III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : vereiste bewijsstukken III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkend grondreinigingscentrum; vergund voor de reiniging van verontreinigde gronden en voor de verwerking van afvalstoffen III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - offertebedrag - Weging : 50 2 - saneringsplan - Weging : 20 3 - kwaliteitsplan - Weging : 10 4 - Risicoanalyse - Weging : 10 5 - veiligheidsplan - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/12/2009; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 10 EUR Betalingstermijnen en -methode : Mits contante betaling af te halen op de dienst administratie stedelijke infrastructuur, Befferstraat 25, tweede verdieping, 2800 Mechelen. BETALING PER OVERSCHRIJVING KAN NIET. Toezending is mogelijk mits schriftelijke aanvraag en bijvoeging van een gekruiste cheque ten bedrage van 15 Euro. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 10/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Vergaderzaal Monumentenzorg, tweede verdieping, Befferstraat 25 te 2800 Mechelen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
33725
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00179663/2009075918 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22718 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Katholieke Universiteit Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, België, t.a.v. Els Verdickt Tel. (32-16) 32 84 21, fax (32-16) 32 84 22 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Universiteit - Onderwijs en onderzoek De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : supercontinuum white light laser system II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Heverlee NUTS-code : BE242 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : supercontinuum white light laser system inclusive computer controlled throughput wavelength selection system II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Er wordt een borgtocht geëist van 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom, exclusief B.T.W. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming.
33726
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Overeenkomstig art. 43 van het K.B. van 8 januari 1996 zich niet bevinden in één van de mogelijke uitsluitingsgevallen. zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A09.216 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands, Engels IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 14:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00712164/2009074104 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Aan te vragen per e-mail aan
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22755 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Herestraat, 49, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) : Aankoopdienst, t.a.v. Annelies Michiels (aankoopdienst) Tel. (32-16) 34 74 25, fax (32-16) 34 74 60 E-mail :
[email protected]
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Privaatrechtelijke instelling - Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TE010035: nieuwbouw kopstation en datacenter: openbare aanbesteding voor werken: perceel 59: plaatsen van hoog -en laagspanningsinstallaties II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : TE010035: nieuwbouw kopstation en datacenter: openbare aanbesteding voor werken: perceel 59: plaatsen van hoog -en laagspanningsinstallaties II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : zie bestek II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 357 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
33727
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22756 Aankondiging van een opdracht Werken
Afdeling IV. Procedure
Afdeling I. Aanbestedende dienst
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TE010035: perceel 59 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Herestraat, 49, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) : Aankoopdienst, t.a.v. Annelies Michiels (aankoopdienst) Tel. (32-16) 34 74 25, fax (32-16) 34 74 60 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Privaatrechtelijke instelling - Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008-134259 van 18/12/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 07/12/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/01/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 07/01/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Vergaderzaal 1, dienst materiaalbeheer, bordeaux pijl, 5de verdiep, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : de inschrijver(s) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690995/2009075738 Informatieve inlichtingen of informatie over lastenboek(en)/ document(en): bij Annelies Michiels: tel: 0032 (16) 34 74 25 Technische informatie en/of inlichtingen via e-mail:
[email protected] VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Rechtbanken Van Leuven, Smoldersplein 1, 3000 Leuven, België Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Rechtbanken Van Leuven, Smoldersplein 1, 3000 Leuven, België
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TE010035: nieuwbouw kopstation en datacenter: openbare aanbesteding voor werken: perceel 53: plaatsen van installaties voor elektriciteit en zwakstroom. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : TE010035: nieuwbouw kopstation en datacenter: openbare aanbesteding voor werken: perceel 53: plaatsen van installaties voor elektriciteit en zwakstroom. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : zie bestek II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 175 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
33728
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TE010035: perceel 53 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008-134259 van 18/12/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 07/12/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/01/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 07/01/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Vergaderzaal 1, dienst materiaalbeheer, bordeaux pijl, 5de verdiep, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
de inschrijver(s) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690995/2009075724 Informatieve inlichtingen of informaties over lastenboek(en)/ document(en): bij Annelies Michiels: tel: 0032 (16) 34 74 25 Technische informatie en/of inlichtingen via e-mail:
[email protected] VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Rechtbanken Van Leuven, Smoldersplein 1, 3000 Leuven, België Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Rechtbanken Van Leuven, Smoldersplein 1, 3000 Leuven, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22832
Avis d’attribution de marché - Secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société provinciale d’énergie du Brabant SCRL - RPR Leuven, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek, Belgique Point(s) de contact : Mr Raf Rosseels E-mail :
[email protected], fax (32-16) 62 98 98 I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Electricité. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice : Cahier de charges installation réseau P 060 184 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Dans le territoire d’exploitation de la P.B.E. Code NUTS : BE2 II.1.4) Description succinte du marché ou des acquisitions : Le marché consiste dans l’exécution de travaux de terrassement avec pose de canalisations souterraines pour l’activité de distribution d’électricité de la P.B.E. et le placement d’installations y afférentes (e.a. accessoires de voirie) II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 65300000 - Distribution d’électricité et services connexes II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du(des) marché(s) II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) passés : 708 950,07 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.1.1) Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un avis de marché. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice : P 060 184 Section V. Attribution de marché V.1) Attribution et valeur du marché.no : Perceel 1 Intitulé : Lot 1: Travaux d’ouverture de tranchée pour pose et la pose même de canalisations d’utilité publique pour compte de la P.B.E., à Perwez - Incourt - Jodoigne (Feeder Glatigny) phase 1 V.1.1) Date d’attribution du marché : 16/11/2009 V.1.2) Nombre d’offres reçues : 7 V.1.3) Nom et adresse de l’opérateur auquel le marché a été attribué : SA Fabricom Infra SUD, RUE GATTI DE GAMOND 254, 1180 Brussel 18, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 389 22 30, fax (32-2) 389 23 00 V.1.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 390 534,75 EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d’être sous-traité : non. V.1) Attribution et valeur du marché.no : Perceel 2 Intitulé : Lot 2: Travaux d’ouverture de tranchée pour pose et la pose même de canalisations d’utilité publique pour compte de la P.B.E., à Perwez - Incourt - Jodoigne (Feeder Glatigny) Phase II V.1.1) Date d’attribution du marché : 16/11/2009 V.1.2) Nombre d’offres reçues : 7 V.1.3) Nom et adresse de l’opérateur auquel le marché a été attribué : Hegrola nv, Industrieweg 84, 2260 Heultje - Westerlo, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-16) 55 06 50, fax (32-16) 35 53 74 V.1.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 165 191,14 EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d’être sous-traité : non. V.1) Attribution et valeur du marché.no : Perceel 3 Intitulé : Lot 3: Travaux d’ouverture de tranchée pour pose et la pose même de canalisations d’utilité publique poour compte de la P.B.E., à Perwez - Incourt - Jodoigne (Feeder Glatigny) Phase III V.1.1) Date d’attribution du marché : 16/11/2009 V.1.2) Nombre d’offres reçues : 7 V.1.3) Nom et adresse de l’opérateur auquel le marché a été attribué : Hegrola NV, Industrieweg 84, 2260 Heultje - Westerlo, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-16) 55 06 50, fax (32-16) 35 53 74 V.1.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 153 224,18 EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
33729
Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres informations : @Ref:00707005/2009075854 VI.3) Procédures de recours. VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Société provinciale d’énergie du Brabant SCRL, Diestsesteenweg 126, 3210 BE, Belgique E-mail :
[email protected], fax (32-16) 62 98 98 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Energiemaatschappij CVBA - RPR Leuven, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek, België Contactpunt(en) : Mr Raf Rosseels E-mail :
[email protected], fax (32-16) 62 98 98 I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Elektriciteit. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Lastenboek Netaanleg P 060 184 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Binnen het exploitatiegebied van de P.B.E. NUTS-code : BE2 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht bestaat uit het uitvoeren van grondwerken met plaatsing van ondergrondse leidingen voor de activiteit electriciteitsdistributie van de P.B.E. en het plaatsen van aanhorige installaties (o.a. straatmeubilair) II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 65300000 - Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en) : 708 950,07 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
33730
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
P 060 184
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht
V.1) Gunning en waarde van de opdracht.nr. : Perceel 1 Titel : Perceel 1:Sleufwerken voor en plaatsen van nutsleidingen in opdracht van P.B.E. te Perwez - Incourt - Jodoigne (Feeder Glatigny) fase I V.1.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/11/2009 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 7 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : SA Fabricom Infra SUD, RUE GATTI DE GAMOND 254, 1180 Brussel 18, België E-mail :
[email protected] Tel. (32-2) 389 22 30, fax (32-2) 389 23 00 V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 390 534,75 EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. V.1) Gunning en waarde van de opdracht.nr. : Perceel 2 Titel : Perceel 2: Sleufwerken voor en plaatsen van nutsleidingen in opdracht van P.B.E. te Perwez - Incourt - Jodoigne (Feeder Glatigny) Fase II V.1.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/11/2009 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 7 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Hegrola nv, Industrieweg 84, 2260 Heultje - Westerlo, België E-mail :
[email protected] Tel. (32-16) 55 06 50, fax (32-16) 35 53 74 V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 165 191,14 EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. V.1) Gunning en waarde van de opdracht.nr. : Perceel 3 Titel : Perceel 3: Sleufwerken voor en plaatsen van nutsleidingen in opdracht van P.B.E. te Perwez - Incourt - Jodoigne (Feeder Glatigny) Fase III V.1.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/11/2009 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 7 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Hegrola NV, Industrieweg 84, 2260 Heultje - Westerlo, België E-mail :
[email protected] Tel. (32-16) 55 06 50, fax (32-16) 35 53 74 V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 153 224,18 EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00707005/2009075854 VI.3) Beroepsprocedures. VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA, Diestsesteenweg 126, 3210 BE, België E-mail :
[email protected], fax (32-16) 62 98 98
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22736 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Ir. Herman Gielen, adviseur-ingenieur, t.a.v. ir. Arie Vermin, afgdelingshoofd Tel. 0032-11-29 84 64, fax 0032-11-24 33 90 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.descheepvaart.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52540 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Openbare werken De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : WBK/09-20: Gemeenschappelijke Maas : Gemeente Maasmechelen : Afbraak 3 woningen te Kotem-Hal II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. NUTS-code : BE222 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het afbreken van alle gebouwen met inbegrip van de funderingen, kelders en andere ondergrondse constructies tot en met de verharde koeren, tuinmuren en afrasteringen. [00ef][0080][00ad]Het afvoeren en verwijderen van alle afval, puin en afbraakmaterialen buiten het Gewestdomein (domein in beheer bij nv De Scheepvaart). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45111100 - Sloopwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 30 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de aanemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Maandelijkse betalingen in mindering III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aanbestedende overheid is hier van oordeel dat, onverminderd de toepassing van artikel 17, de minimumvoorwaarden van financiële, economische en technische aard vereist op grond van de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken voldoende zijn. Art. 17 en 17bis. - Uitsluiting van deelneming inschrijver Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art.17 van het K.B. van 08.01.1996. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de toewijzing van de opdracht III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning Categorie G5, klasse 1 Eventueel vereiste minimumeisen : Bewijs van erkenning III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning Categorie G5, klasse 1 Eventueel vereiste minimumeisen : Bewijs van erkenning III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : WBK-09-20-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 15,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten van onderhavig project zijn te bekomen: - tegen betaling aan kas of op zicht van een duplicaat bij mevr. Liesbeth Lesuisse van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (tel. 011/29 84 54);
33731
- per post, na overschrijving op rekening nr. 435-4518181-01 van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, met vermelding van hetbesteknummer en uw BTW-nummer IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/12/2009; tijdstip : 11:00 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22738 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Finotto Gabriella Pierina Tel. 011 29 84 67, fax 011 24 33 90 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.descheepvaart.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=49954 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : WBK/09-30 Zuid-Willemsvaart - Gemeente Bocholt. Herstellen van een oeververdediging te Lozen met aanleg van een fietspad II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : WBK/09-30 Zuid-Willemsvaart - Gemeente Bocholt: Herstellen van een oeververdediging te Lozen met aanleg van een fietspad II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45247100 - Bouwwerkzaamheden voor waterwegen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen.
33732
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : WBK-WBK/09-30-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 18/10/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : post nr. 228 ″Plaatsen van een tijdelijke grondkerende constructie voor het uitvoeren van de keermuur in gewapend beton″ is niet van toepassing. deze post bestaat al, nl. zie post nr. 25 ″Plaatsen van een tijdelijke grondkerende constructie voor het uitvoeren van de keermuur in gewapend beton met toepassen van een bemaling″ VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22771
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Herinrichting plein Stevoort II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : grondgebied Hasselt NUTS-code : BE221 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Herinrichting plein Stevoort II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233262 - Aanleggen van voetgangerszone Bijkomende opdracht : 45233225 - Aanleggen van enkele rijbaan II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : De heer Christof Ramaekers Tel. 011/23 93 91, fax 011/22 33 63 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.hasselt.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : De heer Roland Klaykens Tel. 011-23 93 86, fax 011-22 33 63 E-mail :
[email protected] Internetadres : www.hasselt.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : De heer Roland Klaykens Tel. 011-23 93 86, fax 011-22 33 63 E-mail :
[email protected] Internetadres : www.hasselt.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten.
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek); Aanvullende borgtocht 2 (20 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-210 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 4/12/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 60 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen * Aanvraag schriftelijk, per e-mail of fax. Mits voorafgaandelijke storting op P.C.R. 000-0019905-20 van de Stad Hasselt, Afdeling Financiën, Groenplein 1 te 3500 Hasselt of contante betaling aan de stadskas A.C. Ridder Portmans - Ridder Portmansstraat 16, 6de verdieping te 3500 Hasselt. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 8/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : AC Dr Willems - aanbestedingslokaal in de kelder, Dokter Willemsstraat 34 te 3500 Hasselt Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
33733
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van vrachtwagens II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : TD uitvoeringsdiensten - logistiek NUTS-code : BE221 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop van 26 ton vrachtwagen met container hefsysteem, verhuiswagens met gesloten laadbak en hydraulisch bediende laadklep en 19 ton vrachtwagen met laadkraan en 3-weg kipbak. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34100000 - Motorvoertuigen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 356147 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Prijs - Weging : 50 2 - Technische waarde - Weging : 100 3 - Demonstratie - Weging : 50 4 - Milieuvriendelijkheid - Weging : 50 5 - Uitvoeringstermijn - Weging : 5 6 - Waarborg - Weging : 10 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-023 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S053-076532 van 17/3/2009
N. 22790 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen
Afdeling V. Gunning van een opdracht
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : De heer Gerd Severi Tel. 011/23 95 79, fax 011/23 95 64 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.hasselt.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Opdracht nr. : 1 Titel : 26 ton vrachtwagen met container hefsysteem. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 13/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 8 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Paesen Trucks Zolder nv (Volvo), Dellestraat 29, 3550 Heusden - Zolder, België E-mail :
[email protected] Tel. 013 53 03 60, fax 013 53 03 69 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 119473,55 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 356147 EUR (zonder BTW)
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Afdeling V. Gunning van een opdracht
Afdeling I. Aanbestedende dienst
II.1) Beschrijving :
Opdracht nr. : 2
33734
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Titel : Eén verhuiswagens met kleinere gesloten laadbak en hydraulisch bediende laadklep. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 13/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 9 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Groep Jam (Mercedes), Voogdijstraat 25, 3500 Hasselt, België E-mail :
[email protected] Tel. 011 27 90 00, fax 011 32 52 81 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 81818,18 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 356147 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 3 Titel : 19 ton vrachtwagen met laadkraan en 3-weg kipbak. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 13/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 6 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Paesen Trucks Zolder nv (Volvo), Dellestraat 29, 3550 Heusden - Zolder, België E-mail :
[email protected] Tel. 013 53 03 60, fax 013 53 03 69 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 115123,97 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 356147 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 4 Titel : Eén verhuiswagens met gesloten laadbak en hydraulisch bediende laadklep. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 13/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 8 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Groep Jam (Mercedes), Voogdijstraat 25, 3500 Hasselt, België E-mail :
[email protected] Tel. 011 27 90 00, fax 011 32 52 81 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 81818,18 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 356147 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 14/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22793 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : HaZoDi, Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt, België, t.a.v. Liesbeth Klaykens (financieel adviseur-Financiën)
Tel. (32-11) 26 73 63, fax (32-11) 26 74 33 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http:/// Adres van het kopersprofiel : http:/// Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Politie De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leningen ter financiering investeringen 2009 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 06 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leningen ter financiering investeringen 2009 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : / II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : neen III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : neen III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : neen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing niet van toepassing III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : niet van toepassing III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : niet van toepassing III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Financiële instellingen III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DOSFIN/1248 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/11/2009; tijdstip : 12:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Thonissenlaan 15 Van Veldekezaal 3500 Hasselt Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : medewerkers financiële dienst politie HAZODI iedere inschrijver Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen :
33735
@Ref:00679767/2009075431 / Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastenboeken kunnen worden aangevraagd via mail. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : /, /, / /, België E-mail : / Internetadres : http:/// Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : /, /, / /, België E-mail : / Internetadres : http:/// VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : / VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : /, /, / /, België E-mail : / Internetadres : http:/// VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 50916 Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van gegadigden Opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn Werken Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Cordium CV, Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt, tel. + 32 (0)11 26 45 60, fax + 32 (0)11 26 45 61. E-mail :
[email protected] I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Publiekrechtelijke instelling; huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Werken : II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering. II.1.2.1. Perceel 1. Aard en omvang van de prestaties : Perceel 1 : mutatieherstellingen. Het uitvoeren van renovatiewerken in huurwoningen tussen de opzeg van het huurcontract en de intrek van de nieuwe bewoner. Perceel 2 : het vervangen van ramen door aluminium ramen. Het vervangen van ramen in huurwoningen tussen de opzeg van het huurcontract en de intrek van de nieuwe bewoner.
33736
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Perceel 3 : het vervangen van poorten. Het vervangen van poorten in huurwoningen tussen de opzeg van het huurcontract en de intrek van de nieuwe bewoner. Perceel 4 : buitenverharding. Het vervangen van terrassen en paden rond huurwoningen tussen de opzeg van het huurcontract en de intrek van de nieuwe bewoner. Perceel 1 : mutatieherstellingen. 1.3. Nomenclatuur : CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.00.00.00. Perceel 2 : het vervangen van ramen door aluminium ramen. II.1.3.2. Nomenclatuur : CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.42.11.00. Perceel 3 : het vervangen van poorten. II.1.3.3. Nomenclatuur : CPV-classificatie (Gemenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.42.11.40. Perceel 4 : buitenverharding. II.1.3.4. Nomenclatuur : CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.23.62.30. II.4. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Hasselt, Kortessem, Bilzen. Nuts code : BE 221. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming : Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie bijzonder bestek VM/B 97. III.1. Juridische situatie (gevallen van uitsluiting), vereiste bewijsstukken : zie bijzonder VM/B 97. III.2. Sociale zekerheid : Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR zonder BTW : ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken : zie bijzonder bestek VM/B 97. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken : zie bijzonder bestek VM/B 97. III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers : Perceel 1 : categorie D, klasse 4 (raming zonder BTW); 590.817,00 EUR. Perceel 2 : categorie D of subcategorieën D.14; D.20, klasse 3 (raming zonder BTW) : 419.580,00 EUR. Perceel 3 : categorie D of subcategorie D.20, klasse 1 (raming zonder BTW) : 50.000,00 EUR. Perceel 4 : categorie G of subcategorie G.3, klasse 1 (raming zonder BTW) : 29.215,00 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van procedure : beperkte aanbesteding.
IV.2. Minimum en maximum aantal kandidaten dat de aanbestedende overheid van plan is te selecteren : Perceel 1 : mutatieherstellingen. Minimum drie; maximum twintig. Perceel 2 : het vervangen van ramen door aluminium ramen. Minimum drie; maximum twintig. Perceel 3 : het vervangen van poorten. Minimum drie; maximum twintig. Perceel 4 : buitenverharding. Minimum drie; maximum twintig. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming : 1 december 2009, te 14 uur. IV.3.3. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag tot deelneming : Nederlands. IV.3.4. Geldigheidsperiode van de lijst (maximum twaalf maanden) : twaalf maanden. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.2. Datum van 12 november 2009.
verzending
van
de
aankondiging :
N. 22783 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Hasselt, Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek, België Contactpunt(en) : Marie-Paule Jacobs Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.uhasselt.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : RCR STUDIEBUREAU CBVA, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent, België Contactpunt(en) : De heer Jan Van Den Bergh Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : RCR STUDIEBUREAU CBVA, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent, België Contactpunt(en) : De heer Jan Van Den Bergh Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : RCR STUDIEBUREAU CBVA, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent, België Contactpunt(en) : De heer Jan Van Den Bergh I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PERCEEL 5A : LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR HET NIEUWE UNIVERSITAIRE LESGEBOUW AAN DE MARTELARENLAAN
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Campus Hasselt NUTS-code : BE221 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : PERCEEL 5A : LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR HET NIEUWE UNIVERSITAIRE LESGEBOUW AAN DE MARTELARENLAAN II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 51110000 - Installatie van elektrische uitrusting Bijkomende opdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit Bijkomende opdracht : 45317400 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor filteruitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 689778 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 145 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * (voor de Belgische aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 § 3 en artikel 17 bis § 1 van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996. Een attest van een sociaal secretariaat is NIET geldig. * (voor de buitenlandse aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 17 bis § 2 van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. Elke inschrijver van vreemde nationaliteit is ertoe gehouden een attest voor te leggen, uitgereikt door de bevoegd overheid waaruit blijkt dat hij in de regel is met de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is en een attest bedoeld in voorgaande paragraaf indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Elke inschrijver die geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wetten inzake de sociale zekerheid van de werknemers is ertoe gehouden dit uitdrukkelijk te vermelden in het inschrijvingsbiljet.
33737
Indien een dergelijk document of getuigschrift niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. * (voor beide) Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Passende bankverklaring. * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s. * Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in werken waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. * De inschrijver voegt drie referenties toe. De referenties zijn opgeleverd in een periode van 5 jaar, vanaf 2004 tot op heden, en hebben een omvang van circa 750.000 Euro exclusief BTW. Hij voegt bij elke referentie telkens een verklaring, opgemaakt door de opdrachtgever van het project, waaruit blijkt dat de werken tot algemene tevredenheid van de opdrachtgever werden uitgevoerd. * De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk. * Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren. * Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : Ingevolge het K.B. 26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijk zekerheid der arbeiders moet de aannemer geregistreerd zijn. De vereiste erkenning is : P5 (Elektrische installaties in gebouwen) , Klasse 4
33738
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Het bedrag van de totale raming is EUR 689.778 excl. Btw. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-012 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S249-331807 van 23/12/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/12/2009; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 159 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen het hierna vermelde adres van 09.00 tot 16.00, elke werkdag, en dit tot en met woensdag 16 december 2009, 12.00u. Universiteit Hasselt, Viviane Vangeneugden Adres :Gebouw IMO Wetenschapspark 1 3590 Diepenbeek Telefoon : 011/ 268 841 Het bestek kan aangekocht worden mits voorafgaande storting van EUR 159 incl. BTW. op de rekening van RCR Studiebureau : Bankrek. nr. FORTIS 001-4370101-36 Naam: RCR studiebureau cvba Adres: Mechelsesteenweg 454 3020 Herent BTW: BE 0867.425.369 met vermelding: ″08.31 UHasselt – elektriciteit (LES)″ + BTW nummer Gelieve tevens een mail te sturen naar
[email protected] met vermelding van de datum van storting, de facturatie gegevens en het postadres. Het bestek is verkrijgbaar tot en met woensdag 16 december 2009, 12.00u. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 11:30 Plaats : Universiteit Hasselt, Agoralaan, gebouw D te 3590 Diepenbeek, lokaal E 139 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. LSM (Limburg Sterk Merk) VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22784 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Hasselt, Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek, België Contactpunt(en) : Marie-Paule Jacobs Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.uhasselt.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : RCR STUDIEBUREAU CBVA, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent, België Contactpunt(en) : De heer Hubert Rys Tel. 016/230 240 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : RCR STUDIEBUREAU CBVA, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent, België Contactpunt(en) : De heer Hubert Rys Tel. 016/230 240 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : RCR STUDIEBUREAU CBVA, Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent, België Contactpunt(en) : De heer Hubert Rys Tel. 016/230 240 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Perceel 4A: Uitvoeren van de installatie HVAC en sanitair voor het nieuwe universitaire lesgebouw aan de Martelarenlaan te Hasselt II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Campus Hasselt NUTS-code : BE221 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Perceel 4A: Uitvoeren van de installatie HVAC en sanitair voor het nieuwe universitaire lesgebouw aan de Martelarenlaan te Hasselt II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45232460 - Sanitaire installaties Bijkomende opdracht : 45332400 - Installeren van sanitair II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 1771150 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 145 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * (voor de Belgische aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 § 3 en artikel 17 bis § 1 van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996. Een attest van een sociaal secretariaat is NIET geldig. * (voor de buitenlandse aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 17 bis § 2 van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. Elke inschrijver van vreemde nationaliteit is ertoe gehouden een attest voor te leggen, uitgereikt door de bevoegd overheid waaruit blijkt dat hij in de regel is met de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is en een attest bedoeld in voorgaande paragraaf indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Elke inschrijver die geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wetten inzake de sociale zekerheid van de werknemers is ertoe gehouden dit uitdrukkelijk te vermelden in het inschrijvingsbiljet. Indien een dergelijk document of getuigschrift niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. * (voor beide)
33739
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Passende bankverklaring. * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s. * Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in werken waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. * De inschrijver voegt drie referenties toe. De referenties zijn opgeleverd in een periode van 5 jaar, vanaf 2004 tot op heden, en hebben een omvang van circa 1.250.000 Euro exclusief BTW. Hij voegt bij elke referentie telkens een verklaring, opgemaakt door de opdrachtgever van het project, waaruit blijkt dat de werken tot algemene tevredenheid van de opdrachtgever werden uitgevoerd. * De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk. * Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren. * Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : Ingevolge het K.B. 26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijk zekerheid der arbeiders moet de aannemer geregistreerd zijn. De vereiste erkenning is : Perceel 4A : D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) of D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 5 Het bedrag van de totale raming is EUR 1.771.150 excl. Btw. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
33740
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-011 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22835 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst
Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S249-331807 van 23/12/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/12/2009; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 212 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Voorwaarden tot verkrijgen en wijze van betaling: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 09.00 tot 16.00, elke werkdag, en dit tot en met woensdag 16 december 2009, 12.00u. Universiteit Hasselt, Viviane Vangeneugden Adres : Gebouw IMO Wetenschapspark 1 3590 Diepenbeek Telefoon : 011/ 268 841 Het bestek kan aangekocht worden mits voorafgaande storting van EUR 212 incl. BTW. op de rekening van RCR Studiebureau : Bankrek. nr. FORTIS 001-4370101-36 Naam: RCR studiebureau cvba Adres: Mechelsesteenweg 454 3020 Herent BTW: BE 0867.425.369 met vermelding: ″08.31 UHasselt – HVAC/san (LES)″ + BTW nummer Gelieve tevens een mail te sturen naar
[email protected] met vermelding van de datum van storting, de facturatie gegevens en het postadres. Het bestek is verkrijgbaar tot en met woensdag 16 december 2009, 12.00u. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Universiteit Hasselt, Agoralaan, gebouw D te 3590 Diepenbeek, lokaal E 139 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. LSM (Limburg Sterk Merk) VI.4) Beroepsprocedures.
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : cv Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33, 3680 Maaseik, België, t.a.v. Hermine Roex Tel. (32-89) 51 84 16, fax (32-89) 56 32 20 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Sociale Huisvestingsmaatschappij - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ontwerpopdracht te Dilsen-Stokkem, Stokkem Stockheim II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Maaseik NUTS-code : BE222 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Ontwerpopdracht voor het bouwen van een woonzorgproject van maximum 30 sociale appartementen voor ouderen met een ontmoetingscentrum, grenzend aan het aanpalend rusthuis van de Stad Dilsen-Stokkem II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Ontwerpopdracht voor het bouwen van een woonzorgproject van maximum 30 sociale appartementen voor ouderen met een ontmoetingscentrum, grenzend aan het aanpalend rusthuis van de Stad Dilsen-Stokkem II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Volgens het Bijzonder Bestek VM/D 97 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
De borgtochten zullen worden gesteld volgens de beschikkingen van artikel 5 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsegels voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens het Bijzonder Bestek VM/D 97 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Zie Bijzonder Bestek VM/D 97 en administratieve bepalingen III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens het Bijzonder Bestek VM/D 97 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en administratieve bepalingen III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens het Bijzonder Bestek VM/D 97 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en administratieve bepalingen III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
33741
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 14/01/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Dossiers in de Nederlandse taal worden u toegezonden of kunnen afgehaald worden tijdens de kantooruren bij CV Ons Dak na betaling van 50,00 EUR (incl. BTW) op rek. nr. 335-0019403-49 met vermelding van HR/aanbesteding ontwerpopdracht Stockheim of betaling via bancontact IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 14/01/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00669901/2009075923 Dossiers ter inzage: CV Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 te Maaseik (na telefonische afspraak 089/51 84 01) VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22837
Afdeling IV. Procedure
Aankondiging van een opdracht
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Het door de kandidaat voorgestelde ereloonpercentage voor de opdracht - Weging : max. quotiënt 10 punten 2 - Het forfaitair ereloon van de voorstudie en de tijd nodig voor het afleveren ervan - Weging : max. quotiënt 10 punten 3 - De schriftelijke visie (max 1 A4) met de summiere schets (op 1 A3) omtrent de realisatie en het verloop van het project en het typeplan van 1 appartement (op 1 A3) die de ontwerper op straffe van nietigheid bij zijn inschrijving voegt - Weging : max. quotiënt 10 punten 4 - Referentielijst waaruit de ervaring van de ontwerper, noodzakelijk voor de specifieke opdracht, blijkt - Weging : max. quotiënt 10 punten 5 - Samenstelling van het ontwerpteam (architect, ingenieurs, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever,.) aan de hand van hun referenties en ervaring in sociale huisvestingsprojecten - Weging : max. quotiënt 10 punten IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 7070/2009/07 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw WICO, Campus TIO, Dorpsstraat, 91, 3900 Overpelt, België, t.a.v. Harry Kums (directeur) Tel. (32-11) 60 91 62 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Architectenbureel S.R. & T. bvba, J. De Vriendtstraat, 1a,, 3900 Overpelt, België, t.a.v. Johan Kosten (architect) Tel. (11) 64 61 71, fax (11) 64 61 71 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Geschiktmakingswerken aan gebouw -H
33742
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Overpelt NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : PERCEEL BOUWWERKEN bij Geschiktmakingswerken aan gebouw -H- Campus TIO II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : de wettelijke voorziene borgstelling III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : registratie 10 of 11 of in overeenstemming met de uit te voeren werkzaamheden III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : registratie 10 of 11 of in overeenstemming met de uit te voeren werkzaamheden III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : D, klasse 3, registratie 10 of 11 of in overeenstemming met de uit te voeren werkzaamheden Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 08.24-TI IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/01/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Bestek verkrijgbaar via voorafgaandelijke storting van 75,00 Euro op rekening KBC 456-1119001-36 op naam van architectenbureel S.R. & T. bvba met referentie 08.24-TI Bouwwerken, of na telefonische afspraak (011/64.61.71) en tegen contante betaling op het kantoor J. de Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/01/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/01/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Vergaderlokaal Campus TIO, Dorpsstraat, 91, 3900 Overpelt Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00669894/2009075969 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22757
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : C.H.R. de la Citadelle, Boulevard du 12 ième de Ligne 1, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de LOUIS BERTRAND (Acheteur-Achats Investissement Médicaux) Tél. (32-4) 225 68 92, fax (32-4) 225 60 00 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture, installation et mise en service de 3 échographes pour le service de radiologie II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : C.H.R. de la Citadelle Boulevard du 12è de Ligne n° 1 4000 Liège Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture, installation et mise en service de 3 échographes pour le service de radiologie
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant HTVA de la commande. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. L’absence d’une situation d’exclusion Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un fournisseur, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d’intérêt général. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le fournisseur : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; 2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; 3° qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ; 5° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 43bis ; 6° qui n’a pas satisfait à ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ;
33743
7° qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. La preuve que le fournisseur ne se trouve pas dans les cas cités aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, peut être apportée par la production des pièces suivantes : 1° pour le 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivre par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que le fournisseur ne se trouve pas dans l’une des ces situations ; 2° pour le 5° ou le 6° : un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné. Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéresse devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. Avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur contrôlera la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu, les documents prouvant son exactitude. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux prestations de service similaires à celles du présent marché réalisées par le prestatatire de services au cours des trois derniers exercices ; Montant assuré en responsabilité civile professionnelle ; Non cession ou non domiciliation des factures. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Liste des principales prestations de services effectuées en milieu hospitalier pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : Indication du nombre, de la qualification et de l’expérience des informaticiens de l’entreprise - basés en Belgique et éventuellement à l’étranger (à préciser) - et plus particulièrement de ceux en charge de projets similaires. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Coût - Pondération : 12 points 2 - Qualité, sécurité, simplicité d’utilisation - Pondération : 8 points IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LB 9024 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S91-131043 de 11/05/2009 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :
33744
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/01/2010 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18/01/2010; heure : 11:00
II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671790/2009075008 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Loi, 1000 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22758
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Université de Liège, Service des Marchés, rue de l’Aunaie, 28, Bâtiment B38A, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de P. VALETTE (3223) & A-C COLSON (3257) (Service des Marchés) Tél. (32-4) 366 32 23, fax (32-4) 366 29 92 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Enseignement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Bâtiment B13 : portes resistantes au feu et de portes stables au feu II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : bâtiment B13, chemin du trèfle 4 à 4000 LIEGE Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet la mise en conformité incendie de la Résidence Universitaire (bâtiment B13) par le placement de portes résistantes au feu et de portes stables au feu. Le marché comprend deux lots dissociables: - le lot 1 concerne le placement de portes résistantes au feu - le lot 2 concerne le placement de portes non-résistantes au feu. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421131 - Pose de portes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : Placement de portes résistantes au feu 1) Description succincte : Placement de +/- 161 portes résistantes au feu avec finitions périphériques. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421131 - Pose de portes Lot no : 2 Titre : Placement de portes non résistantes au feu 1) Description succincte : Placement de +/- 360 portes non résistantes au feu. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421131 - Pose de portes Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement est exigé pour le présent marché dont les modalités sont fixées dans le cahier spécial des charges. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les modalités de paiement sont fixées et précisées dans le cahier spécial des charges. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements sur la situation propre des entrepreneurs et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe en vertu des articles 17 à 19 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 tel que modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par les arrêtés ministériels des 8 février 2000 et 4 décembre 2001, par l’arrêté royal du 22 avril 2002, par l’arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 18 février 2004 et 29 février 2004 : 1. la preuve qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 17bis de l’arrêté royal du 25 mars 1999 tel que modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 ; 2. la preuve récente (maximum 6 mois) qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi et, notamment par : - un certificat original (mod. 276 C2) délivré par l’Administration des Contributions directes ; - une attestation délivrée par l’Administration de la T.V.A. ; III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 3. une copie de l’attestation d’agréation précisant l’ (les) agréations possédée(s) en vertu de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 ;
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Niveau requis : les travaux sont rangés en sous-catégorie D5 et rentrent dans la classe 1. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 4. l’attestation précisant la certification du soumissionnaire auprès de l’I.S.I.B. (Institut de Sécurité Incendie) pour le placement de porte coupe-feu ; 5. une liste des principaux marchés de travaux exécutés pendant les cinq dernières années, indiquant leur montant, leur date et les destinataires publics ou privés. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Niveau requis pour le critère 5: Présentation de 3 références de taille et objet semblable à ceux du présent marché, exécutés durant les cinq dernières années, cette liste est obligatoirement appuyée de certificats de bonne exécution. Les certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des fournitures. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : UL.ARI./AO/T0972/PORTES.B13 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2009; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 30 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents peuvent être enlevés, à partir du 17 novembre 2009, uniquement au Service des Marchés de l’Université, (à l’adresse reprise ci-avant), sur présentation de la preuve du paiement (un chèque barré ou la photocopie du virement ou de l’extrait de compte bancaire) effectué au profit du Patrimoine de l’Université de Liège, compte n° 340-0904254-58, avec affectation au poste P.RFFIMAR01-01 en mentionnant expressément la référence du dossier. Le soumissionnaire qui souhaite recevoir le cahier spécial des charges par voie postale majore, d’office, le coût repris ci-dessus d’une somme de 5 Euros (CINQ EUR). Les prix indiqués s’entendent TVA comprise, une facture acquittée sera envoyée après paiement. Il informe le Service des Marchés dès qu’il a effectué son paiement, il en adresse la preuve au service précité. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/12/2009; heure : 11:00 Lieu : bâtiment B38A, rue de l’aunaie 28 à 4000 LIEGE Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : L’ouverture des soumissions est publique avec proclamation des prix. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
33745
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00672472/2009075710 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état, rue de la science 37, 1040 bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 243 96 11 Adresse internet : http://raadvst-consetat.be VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Université de Liège - Service des Marchés, bâtiment B38A, rue de l’aunaie 28, 4000 liège, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-4) 366 32 23, fax (32-4) 366 29 92 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22759
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : C.H.R. de la Citadelle, Boulevard du 12 ième de Ligne 1, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de FRANCIS WARNANT (Chef de service-Achats Investissements) Tél. (32-4) 225 67 88, fax (32-4) 225 60 00 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : FW / 9240 - Fourniture, installation, mise en service et maintenance omnium d’une salle de coronarographie II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : C.H.R. de la Citadelle - Bvd du 12ième à 4000 Liège Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : FW / 9240 - Fourniture, installation, mise en service et maintenance omnium d’une salle de coronarographie II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 33110000 - Matériel d’imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non.
33746
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant HTVA de la commande. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. L’absence d’une situation d’exclusion Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un fournisseur, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d’intérêt général. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le fournisseur : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; 2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; 3° qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ; 5° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 43bis ; 6° qui n’a pas satisfait à ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; 7° qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. La preuve que le fournisseur ne se trouve pas dans les cas cités aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, peut être apportée par la production des pièces suivantes :
1° pour le 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivre par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que le fournisseur ne se trouve pas dans l’une des ces situations ; 2° pour le 5° ou le 6° : un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné. Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéresse devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. Avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur contrôlera la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu, les documents prouvant son exactitude. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux prestations de service similaires à celles du présent marché réalisées par le prestatatire de services au cours des trois derniers exercices ; Montant assuré en responsabilité civile professionnelle ; Non cession ou non domiciliation des factures. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : s’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité compétente ; s’il s’agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l’acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. Indication des techniciens ou des services techniques intégrés ou non, à l’entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - coût - Pondération : 12 2 - la qualité, la sécurité et la simplicité d’utilisation - Pondération : 8 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/01/2010; heure : 11:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/01/2010; heure : 11:00 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671790/2009074864 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : CONSEIL D’ETAT, Rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours après la signification de la décision. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 50915
Avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés Marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : l’association liégeoise du Gaz SCIRL, à l’attention de M. Gilbert Van Bouchaute, rue Sainte Marie 11, 4000 Liège, tél. + 32 (0)4 254 46 00, fax + 32 (0)4 252 80 55. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l’annexe A. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l’annexe A.I. I.4. Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être envoyées : la même qu’au point I.1. I.5. Activité(s) principale(s) du pouvoir ajdudicateur : production, transport et distribution de gaz et de chaleur. Section II. Objet du marché II.1. Travaux : II.1.1. Type de marché de travaux : exécution. II.1.2. Nature et étendue des prestations : réalisation de travaux « classiques » de pose de canalisations acier et PEHD et mise en service ainsi que tous travaux connexes gaz jusqu’au compteur inclus suivant marché initié durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 y compris les travaux « classiques » à réaliser en commun. Description : démolition des revêtements existants, ouvertures de tranchées, assemblage de conduites acier et/ou PEHD, remblayage des tranchées et remises en état des revêtements et tous travaux connexes gaz jusqu’à compteur inclus. Ces travaux s’exécuteront sur l’ensemble du territoire dont notre Intercommunale est reconnue en tant que gestionnaire de réseau de distribution gaz naturel, territoire principalement situé en province de Liège + Andenne + Ohey. II.1.3. Nomenclature : Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 28.86.11.10-9. II.4. Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : BE 331 + BE 332 + BE 333 + BE 334 + BE 352. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique Conditions de participation :
33747
Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : Par le seul fait de remettre offre pour les marchés qui découleront de la présente sélection, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans les cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics dans les secteurs spéciaux. III.1. Situation juridique, références requises : un extrait du casier judiciaire récent; dénomination et statut juridique, adresse complète du siège social et siège administratif, numéro(s) de téléphone, de fax et adresse électronique. III.2. Sécurité sociale : Le montant estimé du marché excède 22.000 EUR hors T.V.A. : oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations, cette preuve nous sera fournie au terme de chaque trimestre (attestation O.N.S.S. réf. : A/.../.../450). III.3. Capacité économique et financière, références requises : deux documents du Ministère des Finances (une attestation 276C2 des contributions directes et une attestation T.V.A.); la preuve de l’inscription au registre professionnel ou au registre du commerce, conformément à la législation du pays où ils sont établis; le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires en travaux de pose de canalisations de gaz de chacune des trois dernières années. III.4. Capacité technique, références requises : Une liste de références de poses effectives et soudage de canalisations de gaz en acier et PEHD. Une (des) attestation(s) certifiant du suivi de la formation de votre personnel soudeur (acier/PEHD) et tuyauteur au sein de Technifutur assemblage de Liège ou équivalent. La description des moyens dont dispose l’entreprise pour l’exécution du marché : moyens en matériel pour le génie civil, pour le soudage acier et PEHD; moyens en personnel et leur(s) qualification(s). Le certificat LCS/VCA ou l’attestation BESACC (certificat valide ou la preuve que la procédure de reconduction est en cours). III.5. Marchés de travaux, agréation des entrepreneurs : Sous-catégorie C.2, classe 1 minimum (estimation hors T.V.A.). Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : procédure négociée. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2. Date limite de réception de demandes de participation : 26 novembre 2009, à 16 heures. IV.3.3. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français. IV.3.4. Période de validité de la liste (maximum douze mois) : douze mois. Section V. Renseignements complémentaires V.1. Autres informations : Les candidatures doivent nous parvenir, au plus tard, le 26 novembre 2009, à 16 heures. Soit être adressées par la voie postale. L’enveloppe intérieure porte la mention : « Candidature pour la réalisation de travaux « classiques » de pose de canalisations acier et PEHD et mise en service ainsi que tous travaux connexes gaz jusqu’au compteurs inclus ». L’enveloppe extérieure porte l’adresse suivante : l’association liégeoise du GAZ SCIRL, rue Sainte Marie 11, 4000 Liège.
33748
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Soit être déposée en nos bureaux durant les heures ouvrables (de 8 à 17 heures jusqu’au jour précédant celui de l’échéance et jusqu’à 16 heures le jour de l’échéance). L’enveloppe porte les mêmes mentions et adresse que ci-dessus. Lors du dépôt de la candidature, un accusé de réception sera délivré par notre service Secrétariat. Toute candidature arrivée après le 26 novembre 2009, à 16 heures ne sera pas prise en considération. Aucun marché ne sera attribué suite à cette sélection sans que l’attestation d’assurance RC fournie par l’ALG ne soit remplie par l’assureur du candidat sélectionné. Seule l’attestation originale sera acceptée sans aucune modification ni restriction. Nous vous signalons que nous exigeons que le montant des garanties assurées s’élève à 2.479.000 EUR par sinistres, pour ce qui a trait aux dommages corporels et à 620.000 EUR par sinistres, pour les dégâts matériels et cela, pendant deux ans à dater de la réception provisoire des travaux. Ce document sera disponible sur simple demande (voir annexe A.1.2). V.2. Date d’envoi du présent avis : 10 novembre 2009. Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact I.1. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : l’Association liégeoise du Gaz SCIRL, à l’attention de M. Nicky Pirard, service Travaux, rue Sainte Marie 11, 4000 Liège, tél. + 32 (0)4 254 46 00, fax + 32 (0)4 252 80 55. 1.2. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : l’Association liégeoise du Gaz SCIRL, à l’attention de M. Eric Szecel, service Secrétariat, rue Saint Marie 11, 4000 Liège, tél. + 32 (0)4 254 46 00, fax + 32 (0)4 252 80 55.
N. 22760
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : A.I.S.H, Laplace, 40, 4100 SERAING, Belgique, à l’attention de Gérard Filot Directeur Hôtelier Tél. (32-4) 338 78 19 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. chbah.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Centrale des Achats de l’A.I.S.H., Rue Paquay, n°25/27, 4100 SERAING, Belgique, à l’attention de Vincent Lacroix Tél. (32-4) 338 78 83, fax (32-4) 338 13 99 E-mail :
[email protected] Adresse internet : http://www.chbah.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Association Intercommunale - Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Chariots repas II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Seraing Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché ayant pour objet l’acquisition de 40 chariots de distribution de repas II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 39314000 - Équipement de cuisine industrielle II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% de la valeur totale du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges Voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
AOG-UE CH REP/09 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 23/12/2009; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 50 EUR Conditions et mode de paiement : Le cahier des charges peut être enlevé contre paiement sur place d’une somme de 50 euros au secrétariat de la centrale des achats de l’AISH, rue Paquay n°25/27 à 4100 Seraing - Belgique. Au cas où le soumissionnaire souhaiterait que le présent cahier spécial des charges lui soit envoyé par la poste, il effectue un versement de 60 Euro (les frais d’envoi par recommandé de 10 Euro inclus) au compte n° 000-0007953-96 ouvert au nom de l’A.I.S.H. de Seraing avec la mention : AOG-UE- CH REP/09 demande de cahier des charges ainsi que sa raison sociale et l’adresse précise à laquelle le cahier des charges doit être envoyé. En outre, il avise directement la Centrale des Achats de l’A.I.S.H. de Seraing de son paiement (tél. 04/338 78 83) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/01/2010; heure : 9:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 11/01/2010; heure : 10:00 Lieu : A.I.S.H. Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye de de Hesbaye, rue Laplace, salle du Comité Directeur n°1 (5ème étage). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670086/2009074434 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Sciences 37, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22818
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de la Commune de Braives, Rue du Cornuchamp, 7, 4260 Braives, Belgique Point(s) de contact : SPI+, à l’attention de Marc Ferrari Tél. (32-4) 230 12 78 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.braives.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Protection sociale.
33749
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de travaux de construction de logements sociaux à Braives II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Commune de Braives (Latinne), Belgique Code NUTS : BE33 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet la réhabilitation d’un immeuble d’habitation à caractère social (2 logements de transit, 2 logements d’insertion et 1 logement d’urgence) Les travaux comprennent notamment les travaux d’entreprise générale de réhabilitation complète d’un bâtiment (du gros-ouvre au finitions, abords compris) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 500 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 300 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé conformément à l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996. Le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du présent marché HTVA. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure. Une adaptation du cautionnement est prévue à la suite de prélèvements d’office et de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le maître de l’ouvrage et augmentant ou diminuant de plus de 20% le montant initial du marché HTVA. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur relative à l’art.17 de l’AR du 8 janvier 1996 Respect des obligations fiscales et sociales Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier l’absence de causes d’exclusion et d’apprécier leur capacité à exécuter le présent marché, les soumissionnaires fourniront au pouvoir adjudicateur les documents et renseignements énumérés par les articles 16 et suivants de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et, plus particulièrement les documents suivants devront être annexés à leur offre : Une déclaration sur l’honneur
33750
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Le soumissionnaire y déclare ne se trouver dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et s’engage à produire, à la demande du pouvoir adjudicateur, les documents et preuves nécessaires. Cette déclaration sur l’honneur sera conforme à l’annexe n°1 de la circulaire du 21 mai 2001 de la Région wallonne (Moniteur belge du 18 juillet 2001, page 24 524) : Marchés publics, sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services. ; Respect des obligations fiscales et sociales En application des articles 17 et suivants de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, une attestation de l’Office national de sécurité sociale, dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence, l’avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date ultime de dépôt des offres et des demandes de participation ou pour les soumissionnaires de nationalité étrangère, une attestation délivrée par l’autorité compétente. Le pouvoir adjudicateur peut, sans qu’il puisse en résulter un droit quelconque pour le soumissionnaire, s’informer, par tous les moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence. Il peut notamment demander communication de cette situation à l’Office national de sécurité sociale. ; Une attestation récente des Contributions directes, une copie du dernier extrait de compte ou du certificat délivré par le bureau compétent des Recettes de la TVA attestant que le soumissionnaire est en règle avec les obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, soit une preuve équivalente dans un autre Etat prouvant que le soumissionnaire respecte les obligations en matière fiscale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché (soit la notification de la décision du pouvoir adjudicateur), le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants : Agréation : La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’entrepreneurs de travaux dans la classe 3, catégorie D. A cette fin, le soumissionnaire peut présenter : a.soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ; b.soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; c.soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d’agréation à prendre en considération. Une déclaration appropriée émanant d’un établissement bancaire et certifiant, à la date de l’offre, la capacité financière de l’entrepreneur à mener à bonne fin sa mission . Cette déclaration indiquera depuis combien de temps le soumissionnaire est client de l’établissement bancaire, que les relations bancaires entretenues avec le soumissionnaire donnent entière satisfaction et que, sur base des données dont l’établissement bancaire dispose au moment de la déclaration, il n’a eu à constater aucun élément négatif susceptible de mettre en doute la capacité financière du soumissionnaire pour exécuter la mission pour laquelle il soumissionne dans le cadre du présent marché. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent cahier des charges. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres. Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté évoquée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.
Si pour une raison justifiée les soumissionnaires ne sont pas en mesure de fournir les références demandées, ils sont admis à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : D Classe 3 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique de l’entrepreneur peut être justifiée par : une liste de 5 chantiers d’un montant minimal de 300.000 euros au cours des cinq dernières années ; ils sont appuyés de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux; une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage; une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années; une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Cf. Ci-dessus III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2010; heure : 17:00 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents peuvent être enlevés à la SPI+, rue du Vertbois, 11 à 4000 Liège pour un montant de 20 EUROS. Si le soumissionnaire souhaite que le csch lui soit envoyé par la poste, il est prié de majorer ce montant de 10 EUROS pour les frais d’envoi recommandé et d’aviser le service finances par téléphone au 04/230.11.11, de son paiement au compte DEXIA n°091-0007864-36 de la SPI+ avant l’envois des documents. Communication : Adj du 08/01/10 - Logements - CPAS Braives - ICO L’omission de cette mention entraînera automatiquement le renvoi de la somme versée à l’expéditeur et ne donnera pas lieu à l’envoi des documents. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 08/01/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 08/01/2010; heure : 11:00 Lieu : SPI+, rue du verbois, 11 à 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Toute personne mandatée par le soumissionnaire Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00749515/2009067623 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22719
Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Sowaer, Aéroport de Liège - Bâtiment 58, 4460 Grace-Hollogne, Belgique, à l’attention de Cécile Teodoro Tél. (32-4) 225 83 83, fax (32-4) 225 83 21 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités aéroportuaires. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : DFR-41 - insonorisation de 2 immeubles situés autour de l’aréoport de Liège II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ans, Flémalle Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché Groupe DFR-41 Insonorisation de deux immeubles d’habitation situés autour de l’aéroport de Liège. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45323000 - Travaux d’isolation acoustique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5% du montant commandé du marché.
33751
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et ré-glementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Il peut être également constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurances. Le cautionnement doit être constitué par l’entrepreneur dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Simplification administrative : Déclaration sur l’honneur implicite : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et qu’il est en ordre relativement à la réglementation concernant son enregistrement et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l’exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et/ou D20 ainsi que de la classe correspondant au montant de l’offre déposée par le soumissionnaire, ou at-testation équivalente de l’état d’origine et preuve de l’agréation du ou des sous-traitant(s) III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative : déclaration sur l’honneur implicite) qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doit(vent) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Marché Groupe DFR-41 - insonorisation de 2 immeubles situés autour de l’aréoport de Liège IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/12/2009 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17/12/2009; heure : 10:30 IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 17/12/2009; heure : 10:30
33752
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Lieu : Aéroport de Liège Bâtiment 58 4460 Grâce-Hollogne
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00712412/2009075697 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier des charges est disponible à l’adresse indiquée. Disponible sur réservation minimum 1 demi-journée à l’avance (demander: Mme Cécile Teodoro 04/225.83.83 // en cas d’absence : M. David Frajer 04/225.83.93) VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22802
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale d’Oupeye, rue sur les Vignes 35, 4680 Oupeye, Belgique Point(s) de contact : Point de contact susmentionné, à l’attention de Arlette Delière (Chef de bureau service Travaux) Tél. (32-4) 256 92 32, fax (32-4) 240 03 99 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réalisation de l’égouttage du Hemlot à Hermalle-sous-Argenteau II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Le Hemlot à 4681 Hermalle-sous-Argenteau Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réalisation d’un égouttage du Hemlot. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant du marché hors TVA, arrondi à la dizaine supérieure III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire ne doit pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus à l’article 17 de l’AR du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Le soumissionnaire doit être en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale Le soumissionnaire fournira une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion prévus à l’article 17 de l’AR du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Le soumissionnaire fournira une attestation ONSS prouvant qu’il est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire fournira des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat d’agréation en catégorie C, sous-catégorie C1. La classe est à déterminer suivant le montant de la soumission. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Catégorie C, sous-catégorie C1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MP/AA/AD/2009-049 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 11/12/2009; heure : 15:30 Documents payants : oui, prix : 6,50 EUR Conditions et mode de paiement : Virement sur le compte de l’administration communale n°091-0004414-78 avec la mention du marché du Hemlot IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 14/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Service des travaux - salle de réunion - rue sur les Vignes 35 à 4680 OUPEYE Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00751706/2009075830 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22744
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Admin. communale d’Oupeye, Rue des Ecoles, 4, 4684 HACCOURT, Belgique, à l’attention de Michel VANAUBEL Tél. (32-4) 256 92 30, fax (32-4) 240 03 99 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale d’Oupeye , Service des Marchés Publics, Rue sur les Vignes, 35, 4680 OUPEYE, Belgique, à l’attention de Michel VANAUBEL Tél. (32-4) 256 92 30, fax (32-4) 240 03 99 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
33753
II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : Transports scolaires 1) Description succincte : Ce lot comprend le transport des élèves vers diverses destinations, principalement à l’intérieur de la commune. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60112000 - Services de transport routier public Lot no : 2 Titre : Camps de vacances 1) Description succincte : Ce lot comprend des transports d’enfants pendant les grandes vacances scolaires 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60112000 - Services de transport routier public Lot no : 3 Titre : Transports du 3ème âge 1) Description succincte : Ce lot comprend le transport de personnes notamment vers Liège et la mer du Nord. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60112000 - Services de transport routier public Lot no : 4 Titre : Transport du jumelage 1) Description succincte : Ce lot consiste en le transport de personnes vers Erquy (Bretagne) pour un séjour de quatre jours. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60112000 - Services de transport routier public
Section II. Objet du marché
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Transports par autocars/autobus pour 2010 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 02 Lieu principal de prestation : Oupeye - Belgique et France Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché est scindé en lots et concerne les différents transports par car/bus à effectuer pour la commune d’Oupeye, notamment les transports scolaires, les transports de camps de vacances, les transports du 3ème âge. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60112000 - Services de transport routier public II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5% du motant du marché pour le lot 1. Pour les autres lots, aucun cautionnement n’est exigé, le montant des marchés n’atteignant pas Euro 22.000 III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion prévus à l’article 69 de l’AR du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire joindra à sa soumission une attestation bancaire datée de maximum trois mois par rapport au jour d’ouverture des offres.
33754
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le transporteur joindra à son offre une copie de sa licence. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SMP/MV/09-055 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 6,50 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents d’adjudication peuvent être obtenus auprès de Michel VANAUBEL (demande obligatoire par téléphone au 04/256-92-30 ou par fax au 04/240-03-99) contre preuve de paiement de 6,50 euros sur le compte n°732-0099558-87 de l’administration communale d’Oupeye. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 11/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Administration communale d’Oupeye - Salle de réunion, rue sur les Vignes, 35 - 4680 Oupeye. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00691789/2009074337 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22730
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Sankt Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen, Belgique Point(s) de contact : cellule marchés publics E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www//st-nikolaushospital-eupen.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52341 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Remplacement du réseau de télécommunication avec périphériques et multimédia II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Conception et exécution. Lieu principal d’exécution : St. Nikolaus-Hospital Eupen B-4700 EUPEN Code NUTS : BE336 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Remplacement du réseau de télécommunication avec périphériques et multimédia II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 32500000 - Matériel de télécommunications Objet supplémentaire : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : cablâge, système UPS, infrastructure de communication(réseau local, serveur de communication, réseau sans fil, licences, single signe on, terminaux multimédia), services (maintenance et formation) II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% de la valeur du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. participtation obligatoire à la visite des lieux le 04/01/2010 - participation optionnelle au site survey III.2) Conditions de participation.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : attestation de l’ONSS, de non-faillite, de TVA III.2.2) Capacité économique et financière : Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : agréation classe 4 III.2.3) Capacité technique : Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : catégorie 28, agrément P1ou S1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Sankt Nikolaus-Hospital-LH MM 2009-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/12/2009; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 30,00 EUR Conditions et mode de paiement : demande des documents par mail à ″
[email protected]″ et paiement uniquement par virement au compte 731-1062804-47 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/01/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Allemand, Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/01/2010; heure : 10:00 Lieu : St. Nikolaus-Hospital Eupen, salle de conseil (+5) Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : 2 personnes maximum Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. subsidiation par la Communauté germanophonne VI.3) Autres informations : visite des lieux obligatoire et site survey optionnel - renseignements complémentaires obtenus via e-mail ″
[email protected]″ VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Tribunal du commerce de Eupen, 4700 Eupen, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
33755
N. 22720
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Lontzen, rue de l’Eglise 46, 4710 Lontzen, Belgique Point(s) de contact : Service des travaux, à l’attention de Dominique Bourseaux Tél. (32-87) 89 80 56, fax (32-87) 89 80 66 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lontzen.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Installation de systèmes photovoltaïques II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Lontzen Code NUTS : BE336 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de la maison de village de Lontzen et de la maison Harna à Walhorn II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45310000 - Travaux d’équipement électrique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 99 975,00 EUR II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant total de l’offre HTVA III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
33756
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Une copie du (des) documents attestant que l’entrepreneur satisfait aux exigences de l’agréation et enregistrement III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’attestation dont il résulte que l’entrepreneur est en règle en matière de cotisation sociale et de sécurité d’existance . Les documents sont à fournir sous peine d’exclusion. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat doit fournir une liste des projets similaires auquel il a participé au cours des 5 dernières années. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - le prix - Pondération : 50 % 2 - la valeur technique des fournitures proposées - Pondération : 30% 3 - le délai de livraison et de garantie - Pondération : 20% IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 07/01/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 15 EUR Conditions et mode de paiement : Le prix des documents est à verser sur le compte 091-0004377-41 de la commune de Lontzen (mention CSC photovoltaïque Dorfhaus Lontzen et Haus Harna Walhorn) ou à payer en espèce à l’Administration communale de Lontzen, rue de l’Eglise 46 à 4710 Lontzen IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 07/01/2010; heure : 16:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Allemand, Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 07/01/2010; heure : 16:30 Lieu : Salle du Conseil communal ,rue de l’Eglise 46 à 4710 Herbesthal Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : pas de restriction Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. 10 communes photovoltaïques pilotes en Région wallonne VI.3) Autres informations : @Ref:00755225/2009075592 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22833
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : ASBL RCYCL, Neutralstrasse 916, 4710 Lontzen, Belgique Point(s) de contact : Neutralstrasse 916 - 4710 Lontzen, à l’attention de Hans-Dieter LUDWIG Tél. (32) 87 89 16 52, fax (32) 87 55 36 96 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. rcycl.com Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : ASBL - Environnement. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Revêtements PVC sols et murs - Kunststoff Boden- und Wandbeläge II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Textilstrasse 21 - 4700 Eupen Code NUTS : BE336 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Pose de revêtements PVC - sols et murs dans nouveau bâtiment Anbringen von Kunststoffboden und -Wandbelägen in Neubau. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45432100 - Travaux de pose de revêtements de sols II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 1 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : v. cahier de charge III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : v. cahier de charge III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
v. cahier de charge III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : v. cahier de charge III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : v. cahier de charge III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 23/12/2009 Documents payants : oui, prix : 25 EUR Conditions et mode de paiement : v. cahier de charge IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2010; heure : 8:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Allemand, Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 4 mois. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2010; heure : 8:00 Lieu : Neutralstrasse 916 - 4710 Lontzen
Tél. (32-87) 34 29 48. Fax (32-87) 34 28 05. E-mail :
[email protected]. Description : Description/objet du marché : Réalisation d’une voire d’accès en hydrocarboné + égouttage Abattages Démolitions d’ouvrages en béton Stabilisation de talus par pose de gabions Réhabilitation de prises d’eau (remplacement de massifs filtrants + nettoyage mécanique d’un puits) Réalisation d’ouvrages en béton armé Terrassements en zone humide Texte à modifier : au point III.2.3. de l’avis de marché : L’adjudicataire devra posséder une capacité technique et financière suffisante et notamment être dans les conditions pour justifier l’agréation des catégories B1 et C5 classe 3 correspondantes au montant du marché ou respecter l’une des autres conditions équivalentes énoncées à l’article 78, §1, 3° de l’AR du 10 janvier 1996. ce texte est remplacé par : L’adjudicataire devra posséder une capacité technique et financière suffisante et notamment être dans les conditions pour justifier l’agréation de la catégorie C5 classe 3 correspondante au montant du marché ou respecter l’une des autres conditions équivalentes énoncées à l’article 78, §1, 3° de l’AR du 10 janvier 1996. Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009. (@Ref :00692105/2009075780) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22794
Section VI. Renseignements complémentaires
Avis de marché - Secteurs spéciaux
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00747325/2009075920 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat Belge, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 234 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009
Travaux
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22749
AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 216 du 09/11/09, page 32847, avis 22133 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Société wallonne des eaux, Rue de la Concorde 41, 4800 Verviers. Personne de contact : Md. Christine FRANCK.
33757
Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société wallonne des eaux, Rue de la Concorde 41,, 4800 Verviers, Belgique Point(s) de contact : Service Bâtiments, à l’attention de Gwendoline Geronnez Tél. (32-87) 34 29 49, fax (32-87) 34 28 00 E-mail : gwendoline
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : SWDE, Rue de la Concorde, 41, 4800 Verviers, Belgique Point(s) de contact : Service Achats et Logistique, à l’attention de Christine Franck Tél. (32-2) 87 34 29 72 E-mail : service achats et
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SWDE, Rue de la Concorde, 41, 4800 VERVIERS, Belgique Point(s) de contact : Service Bâtiments, à l’attention de Gwendoline Geronnez Tél. (32-8) 374 29 49 E-mail :
[email protected]
33758
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Eau. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation du bâtiment du secteur de Frameries II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue de Montavaux, 120 7080 Frameries Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché a pour objet : la sécurisation du site (alarme, clôture, surveillance, gestion des accès...) l’aménagement de silos extérieurs pour les matériaux de voirie; la rénovation des locaux de la partie administrative (sols, murs, plafonds) et de ses techniques spéciales; divers petits travaux ponctuels sur la demande de l’exploitant du site. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant total notifié III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire ne se trouvera pas dans un des cas d’exclusion prévu par l’article 17 de l’AR du 10 janvier 1996 et veillera à joindre à son offre tout document permettant d’apprécier sa capacité technique et financière à la réalisation des travaux ainsi que les documents requis par le cahier spécial des charges régissant le marché. L’adjudicataire devra posséder une capacité technique et financière suffisante et notamment être dans les conditions pour justifier l’agréation des catégories D ou E classe 3, correspondant au montant du marché ou respecter l’une des autres conditions équivalentes énoncées à l’article 78, §1, 3° de l’AR du 10 janvier 1996. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III.2.1 III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III.2.1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SWDE/BE/I.001499/Frameries/00 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 28/12/2009; heure : 15:00 Documents payants : oui, prix : 70 EUR Conditions et mode de paiement : la facture payable dès réception sera envoyée ultérieurement IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2010; heure : 10:30 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2010; heure : 10:30 Lieu : SWDE -Rue de la Concorde, 41 - 4800 Verviers Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00729447/2009075699 Une visite sur site est possible (maximum une semaine avant la remise des offres via Madame G. Geronnez tél. 087/342.949; fax : 087/342.802; e-mail :
[email protected]. Les documents sont disponibles à partir du 18 novembre 2009, au siège de la SWDE, rue de la Concorde, 41 à 4800 Verviers VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22774
Avis d’attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 Welkenraedt, Belgique, à l’attention de du CPAS de Welkenraedt Tél. 087/89.94.20 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=200845 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - MR-MRS/CPAS Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins - LOT 2 :Ascenseur II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue du Hangar à 4840 Welkenraedt Code NUTS : BE335 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Installation d’ascenseurs dans le cadre de la construction de la nouvelle Maison de Repos et de Soins II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45313100 - Travaux d’installation d’ascenseurs II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d’acheteur : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000000000000 Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008210279054 Autres publications antérieures : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000000000000 Section V. Attribution du marché o
Marché n : 2 Intitulé : Constrcution d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins - LOT 2: Ascenseur V.1) Date d’attribution du marché : 21/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : SCHINDLER S.A., Rue de la Source 15, 1060 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 02/535.82.11, fax 02/535.82.82 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : , Rue de la Sciences, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 234 96 11, fax (32-2) 234 98 48 VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours à dater du lendemain de l’envoi de la notification VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 087/89.94.20, fax 087/88.13.63 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
33759
N. 22775
Avis d’attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique, à l’attention de du CPAS de Welkenraedt Tél. 087/89.94.20 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= 200846 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - MR-MRS/CPAS Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins LOT 3.1: Electricité II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue du Hangar à 4840 Welkenraedt Code NUTS : BE335 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : travaux d’électricité (courant fort et courant faible) II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45311000 - Travaux de câblage et d’installations électriques II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d’acheteur : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000000000000 Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008210279055 Autres publications antérieures : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000000000000 Section V. Attribution du marché o
Marché n : 3,1 Intitulé : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins - LOT 3.1: Electricité V.1) Date d’attribution du marché : 21/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 5
33760
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : KS SEPPI SA, Avenue de la Résistance 530, 4630 Soumagne, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 04/377.20.81, fax 04/377.49.05 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.)
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (hors T.V.A.)
Section VI. Renseignements complémentaires
Marché no : 3,2 Intitulé : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins - LOT 3.2: Chauffage V.1) Date d’attribution du marché : 21/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 5 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : DELTA THERMIC SA, Rue d’Abhooz 23, 4040 HERSTAL, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 04/2403380, fax 04/2403370 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.)
VI.3) Procédures de recours. VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours à dater du lendemain de la notification VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 087/89.94.20, fax 087/88.13.63 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. Section V. Attribution du marché
Section VI. Renseignements complémentaires N. 22776
Avis d’attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique, à l’attention de du CPAS de Welkenraedt Tél. 087/89.94.20 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= 200848 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - MR-MRS/CPAS Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins LOT 3.2: Chauffage - Ventilation II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue du Hangar à 4840 Welkenraedt Code NUTS : BE335 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture, placement et mise en parfait ordre de fonctionnement des installations de chauffage et de ventilation II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45331000 - Travaux d’installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
VI.3) Procédures de recours. VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours à dater du lendemain de la notification VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 087/89.94.20, fax 087/88.13.63 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22777
Avis d’attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique, à l’attention de du CPAS de Welkenraedt Tél. 087/89.94.20 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= 200849 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - MR-MRS/CPAS Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins LOT 3.3: Sanitaires
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue du Hangar à 4840 Welkenraedt Code NUTS : BE335 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture, placement et mise en parfait ordre de fonctionnement des installations sanitaires II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d’évacuation II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.
33761
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Abetec, NV Architecten & Ingenieurs, Vlassenhout 8, 9200 Dendermonde, België, t.a.v. Jean Marie Windels (Projectmanager) Tel. (32-52) 33 85 05, fax (32-52) 33 85 33 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : ABETEC NV Architecten & Ingenieurs, Vlassenhout 8, 9200 Dendermonde, België, t.a.v. Jean Marie Windels (Projectmanager) Tel. (32-52) 33 85 05, fax (32-52) 33 85 33 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.
Section V. Attribution du marché
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Marché n : 3,3 Intitulé : Construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins - LOT 3.3: Sanitaire V.1) Date d’attribution du marché : 21/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : SPRL René Simar, Rue Beribou 6, 4800 VERVIERS, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 087/33.80.62, fax 087/31.28.77 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.)
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : De Maretak II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Grote weg 25B, De Maretak II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Bouwen van een woonzorgcentrum omvattende RVT 90 bedden, dagverblijf 10 bedden en kortverblijf 3 bedden Perceel 3 : Sanitair - HVAC II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 140 dagen.
o
Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Procédures de recours. VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 à dater du lendemain de la notification VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : CPAS de Welkenraedt, Rue Saint-Paul 67, 4840 WELKENRAEDT, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. 087/89.94.20, fax 087/88.13.63 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22813 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen, België, t.a.v. W. Leerman (OCMW Geraardsbergen) Tel. (32-54) 43 20 00, fax (32-54) 43 30 31
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van R.S.Z. van het voorlaatste afgelopen kwartaal Bewijs van erkenning als aannemer Bewijs van registratie III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Aannemers mogen niet in staat van faillisement verkeren. Aannemers moeten solvabiliteit bewijzen. III.2.3) Vakbekwaamheid :
33762
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Klasse 5, (onder)categorie D18 Registratie 00 of in overeenstemming met de uit te voeren werkzaamheden III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 01117 P3 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 08/01/2010; tijdstip : 9:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 181,50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het dossier is verkrijgbaar na afhaling en contante betaling, of via overschrijving op rekeningnummer 442-8591301-41 met vermelding van dossiernummer en BTW nummer van AANVRAGER IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 08/01/2010; tijdstip : 9:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 08/01/2010; tijdstip : 9:30 Plaats : OCMW Geraardsbergen - Raadzaal Dhr Leerman, Secretaris Kattestraat 27b 9500 Geraardsbergen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00005956/2009075861 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22733
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Gembloux, Parc d’Epinal, 5030 Gembloux, Belgique Point(s) de contact : Madame Sylvie Deterville Tél. 081/625.557, fax 081/626.386 E-mail :
[email protected]
Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.gembloux.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Avenue Monseigneur Heylen - Travaux d’aménagement, d’égouttage et de sécurisation II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Code NUTS : BE352 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Avenue Monseigneur Heylen - Travaux d’aménagement, d’égouttage et de sécurisation II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d’autoroutes, de routes Objet supplémentaire : 45232440 - Travaux de construction de conduites d’eaux d’égouts II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation de l’O.N.S.S. ou pour les entreprises étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l’égard des obligations sociales. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2) Capacité économique et financière :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation d’agréation. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation d’agréation . Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 3 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SDET/Igretec/2008/196 3P IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/1/2010; heure : 14:00 Documents payants : oui, prix : 28 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Les documents peuvent être obtenus à partir du .18/11/2009 au prix de 28 EUR TVAC auprès de la société IGRETEC, Bld Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les documents relatifs au présent marché peuvent être consultés tous les jours ouvrables, dans les bureaux de la société IGRETEC. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 12/1/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 12/1/2010; heure : 14:00 Lieu : Ville de Gembloux,Salle du Conseil - Chateau du Bailli Parc d’Epinal à 5030 Gembloux Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22721
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale, Grand-Place, 5060 Sambreville, Belgique, à l’attention de Pierre Petit (Directeur des Travaux) Tél. (32-71) 26 02 60, fax (32-71) 26 03 15
33763
E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration Communale - Service généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux de création, de réfection de trottoirs et d’aménagement de ralentisseurs dans l’entité de Sambreville (année 2009). Aménagement d’un espace cadre de vie (réfection du revêtement) au quartier des Alloux à Tamines II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : SAMBREVILLE Code NUTS : BE352 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Trottoirs 2009 : travaux de création, de réfection de trottoirs et d’aménagement de ralentisseurs dans l’entité de Sambreville. Aménagement d’un espace cadre de vie (réfection de revêtement) au quartier des Alloux à Tamines. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233140 - Travaux routiers II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 100 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement de 5% sera exigé conformément à l’article 5§1 du cahier général des charges. Un cautionnement complémentaire de 10% sera exigé sur tous les postes soumis à essais à posteriori. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17§2, alinéa premier de l’AR du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics des travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Parmi ces documents, l’attestation ONSS (avant-dernier trimestre écoulé) est à fournir en même temps que le dépôt de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière :
33764
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de la catégorie C, classe 2. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les travaux sont rangés dans la catégorie C, classe 2. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : STC/sl/2009-11-30-trottoirs/2009 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 07/12/2009; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 100 EUR Conditions et mode de paiement : Le montant de 100 euros sera versé sur le compte 091-0005208-96 de l’Administration Communale se SAMBREVILLE en mentionnant la communication suivante : CSC - TROTTOIRS-2009. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14/12/2009 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 220 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 14/12/2009; heure : 10:00 Lieu : L’ouverture des soumissions aura lieu à la Salle des Mariages située au 1er étage de l’Hôtel de Ville de SAMBREVILLE - GrandPlace du secteur d’Auvelais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00721510/2009075112 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : A.I.S.B.S., C.H.R. du Val de Sambre, rue Chère-Voie 75, 5060 Sambreville, Belgique Point(s) de contact : Bureau du Chef du service logistique, à l’attention de Michel Guillaume Tél. (32-71) 26 56 85, fax (32-71) 26 55 01 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : A.I.S.B.S., C.H.R. du Val de Sambre, rue Chère-Voie 75, 5060 Sambreville, Belgique Point(s) de contact : Service Logistique - Cellule des Marchés Publis & Assurances, à l’attention de Monsieur Rudy Dehoux Tél. (32-71) 26 57 46, fax (32-71) 26 55 01 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Intercommunale - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Téléphonie globale II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 Lieu principal de prestation : A.I.S.B.S. sise rue Chère-Voie 75, à 5060 Sambreville Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Service de téléphonie globale II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 64200000 - Services de télécommunications II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 24 mois avec option de reconduction de 2 x 1 an mois (à compter de la date d’attribution du marché). Informations sur les lots
N. 22803
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : A.I.S.B.S., C.H.R. du Val de Sambre, rue Chère-Voie 75, 5060 Sambreville, Belgique Point(s) de contact : Bureau du Président, à l’attention de M. Pol Sterck Tél. (32-71) 26 53 74, fax (32-71) 26 55 01 E-mail :
[email protected]
Lot no : 1 Titre : Téléphonie fixe 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 64200000 - Services de télécommunications 3) Quantité ou étendue : Voir cahier spécial des charges 4) Indications quant à une autre durée du marché : 24 mois (à compter de la date d’attribution du marché).
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Lot no : 2 Titre : Téléphonie mobile 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 64200000 - Services de télécommunications 3) Quantité ou étendue : Voir cahier spécial des charges 4) Indications quant à une autre durée du marché : 24 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahiers spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : S090026 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/01/2010; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 06/01/2010; heure : 10:30 Lieu : C.H.R. du Val de Sambre - salle de réunion du 1er étage sis rue Chère-Voie 75 à 5060 Auvelais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : oui. Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 15/11/2011
33765
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00690549/2009075828 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le présent cahier spécial des charges est gratuit VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22804
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Havelange, rue de la station 99, 5370 Havelange, Belgique Point(s) de contact : secrétariat communal, à l’attention de M. le secrétaire communal Tél. (32-83) 63 31 67, fax (32-83) 63 44 35 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Service Technique Provincial, rue Walter soeur 66, 5590 Ciney, Belgique, à l’attention de René MASSON commissaire voyer Tél. (32-83) 21 42 79, fax (32-83) 21 64 30 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Inasep, Rue des Viaux, 1b, 5100 Naninne, Belgique Point(s) de contact : accueil, à l’attention de Martine Dumoulin Tél. (32-81) 40 75 11, fax (32-81) 40 75 75 Adresse internet : http://www.inasep.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : restauration voiries suite aux dégâts d’hiver 2008-2009 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Havelange Code NUTS : BE351 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : les travaux comportent principalement : -la pose d’un revêtement hydrocarboné -le reprofilage des accotements -la réparation des flaches et nids de poule -la réalisation d’enduits superficiels II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233140 - Travaux routiers
33766
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : le montant du cautionnement à constituer est fixé à 5% du montant initial du marché, conformément aux dispositions de l’article 5 du cahier général des charges des marchés publics de travaux + 10% sur les postes spécifiques prévus au cahier spécial des charges. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -dénomination,forme juridique,adresse complète des sièges social et d’exploitation, nationalité de l’entreprise. - par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 17 de l’AR du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; -est une cause d’exclusion le fait, pour un soumissionnaire, d’avoir des dettes sociales au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de la législation sur l’enregistrement relatives à la responsabilité solidaire en matière sociale. -une attestation délivrée par l’autorité compétente indiquant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 90 de l’Arrêté Royal du 08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : joindre un certificat délivré par l’autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux en catégorie C classe 1 sont remplies ou une déclaration bancaire appropriée Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : joindre un certificat délivré par l’autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux en catégorie C classe 1 sont remplies. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 1 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CV09079 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 13/12/2009 Documents payants : oui, prix : 16,00 EUR Conditions et mode de paiement : le cahier des charges peut être obtenu par virement préalable au compte bancaire de l’Inasep n°091-0008480-70 en indiquant la référence du cahier des charges : n°CV0979 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14/12/2009 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 14/12/2009; heure : 11:00 Lieu : administration communale de Havelange rue de la station n°99 à 5370 Havelange Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00710796/2009075849 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22830
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune d’Yvoir, Rue de l’Hôtel de Ville, 1, 5530 Yvoir, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Jean-Marie Bernard Tél. 082/61.03.26, fax 082/61.03.11 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.yvoir.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Achat de gasoil de chauffage et de gasoil routier pour l’exercice 2010 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Code NUTS : BE351 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Approvisionnement en gasoil de chauffage et gasoil routier pour l’exercice 2010 pour l’Administration communale, le CPAS, les Fabriques d’église et les bâtiments publics de l’entité II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09134000 - Gasoils Objet supplémentaire : 09135000 - Mazout II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : - gasoil de chauffage et d’usage industriel : +/- 150.000 litres/an; - gasoil routier 10 S : +/- 30.000 litres/an; - gasoil extra 10 S : +/- 20.000 litres/an. Ces quantités sont estimées et non garanties. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 2 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Parmi ces documents, l’attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Néant III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Liste de trois fournitures similaires à ceux du présent marché exécutés au cours des trois dernières années, appuyée des certificats de bonne exécution.
33767
Déclaration concernant la conformité du produit à livrer avec les spécifications énumérées dans les normes applicables. Sera exclus du présent marché tout soumissionnaire qui se serait rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles aux points ci-dessus. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : F/AP/2009/CE27 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/12/2009 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/12/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 11/12/2009; heure : 10:00 Lieu : Administration communale d’Yvoir, Salle du Conseil, rue de l’Hôtel de Ville 1, 5530 Yvoir Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22827
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de CHARLEROI, boulevard Joseph II n° 13, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de alain brohez Tél. (32-71) 23 31 12, fax (32-71) 23 31 11 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Protection sociale.
33768
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CENTRE DE SANTE MENTALE DE GOSSELIES - MOBILIER MOBILE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Faubourg de Charleroi, 7 à 6041 Gosselies II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : CENTRE DE SANTE MENTALE DE GOSSELIES - MOBILIER MOBILE - Mobilier de bureau II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l’exclusion de l’éclairage) et produits de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 48 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : le délai est un critère d’attribution du marché jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement de 5% de la valeur hors TVA du marché est exigé III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir les prescriptions du cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir les prescriptions du cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir les prescriptions du cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - qualité du matériel proposé - Pondération : 55 points
2 - montant de l’offre - Pondération : 20 points 3 - durée de la garantie - Pondération : 20 points 4 - délai de livraison - Pondération : 5 points IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : dos0238 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/01/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 53 EUR Conditions et mode de paiement : Le cahier spécial des charges peut être retiré dans les bureaux du CPAS, moyennant le paiement en espèces, ou sur présentation d’une preuve de paiement par virement bancaire au compte n° 091-0009548-71. Les dossiers peuvent etre transmis par courrier sur demande au service technique avec paiement préalable au compte n° 091-0009548-71. Dans ce cas une demande écrité DOIT être transmise au service technique, fax 071/23.31.11. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/02/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/02/2010; heure : 10:00 Lieu : Centre Public d’Action Sociale de Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Ouverture publique des offres. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685873/2009075943 Les soumissionnaires doivent remettre une proposition d’implantation du mobilier dans les locaux. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22838
Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Charleroi, Service Informatique, Z.I. 4ème Rue, bât.21, 6040 Jumet, Belgique, à l’attention de Pierre MATHIEU Tél. (32-71) 86 81 10
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration communale - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 07 Lieu principal de prestation : zoning industriel - 4ème Rue Bât. 21 - 6040 Jumet Code NUTS : BE32 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Prestations d’assistance et de consultance en développement sous une architecture JAVA II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 48000000 - Logiciels et systèmes d’information II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 75 000 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Le seuil de performance - Pondération : 525 points 2 - Prix global de l’offre - Pondération : 425 points IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DSI 2009-12 Section V. Attribution du marché o
Marché n : 2009-12 Intitulé : prestations d’assistance et de consultance en développement sous une architecture « Java » V.1) Date d’attribution du marché : 06/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 6 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : TRASYS & IT OPTICS, avenue Ariane 7, BRUXELLES 1200, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 90 750 EUR (incl. 21% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : @Ref:00716004/2009075962
33769
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22798
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Fleurus, Rue Ferrer 18, 6224 FLEURUS, Belgique, à l’attention de Monsieur Jean-Pierre Genot Tél. 071/82.26.60 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= 200899 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Maison de Repos, Maison de Repos et de Soins Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MISSION COMPLETE D’ARCHITECTURE ET MISSION COMPLETE D’INGENIERIE EN STABILITE, TECHNIQUES SPECIALES, ET COORDINATION RELATIVE A L’EXTENSION ARCHITECTURALE, LA RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DE LA RESIDENCE « LES TEMPLIERS » A FLEURUS. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Chaussée de Charleroi, 279 6220 Fleurus Code NUTS : BE32 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La mission consiste, par la création d’une nouvelle aile et le reconditionnement de l’immeuble actuel, à la transformation de la résidence les « Templiers » en un ensemble de 120 chambres individuelles avec cabinet de toilette et d’un centre d’accueil de jour de 15 places. Actuellement l’établissement compte 55 lits MR et 65 lits MRS. Seules 56 chambres disposent d’un cabinet de toilette. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
33770
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant des honoraires HTVA. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les honoraires sont payables pour services faits et acceptés sur présentation de la déclaration de créance, au compte ouvert au nom du soumissionnaire dans un délai de cinquante jours calendrier à dater de la déclaration de créance et seront échelonnés par des acomptes établis comme suit : o AVANT PROJET DETAILLE 15%; o DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS URBANISME 5%; o ETUDE-PROJET 30%; o OFFRE-SOUMISSIONS ET DESIGNATION 5% o CHANTIERSUIVI 35% o A LA RECEPTION PROVISOIRE 5% o A LA RECEPTION DEFINITIVE 5% Les honoraires incluent l’ensemble des prestations et des frais rendus nécessaires par l’exécution de la mission, y compris les frais de fournitures des documents tels que repris à l’article 24. Les déclarations de créance sont introduites au plus tard dans le mois qui suit l’échéance. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat verse : 1. une déclaration sur l’honneur selon laquelle le candidat n’est frappé par aucune cause d’exclusion visée à l’article 69, al 1er, 1° à 4° de l’arrêté du 8 janvier 1996. 2. une attestation officielle selon laquelle il est en ordre de cotisations ONSS, conformément aux articles 69 et 69bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics, émanant de l’Administration concernée. 3. une attestation officielle selon laquelle le candidat est en règle par rapport à ses obligations fiscales et de TVA, émanant de l’Administration concernée. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat produit ses comptes annuels et bilans des trois dernières années, conformément à ce que prescrit l’article 70 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatifs aux marchés publics. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le candidat doit avoir un chiffre d’affaires moyen d’au moins 750.000,00 EUR par an au cours des trois dernières années. Ce critère est à respecter dans le chef de l’Auteur de Projet lui-même, indépendamment du chiffre d’affaires des partenaires auxquels il s’associe pour le présent projet. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour attester de la capacité personnelle et technique, le soumissionnaire devra verser les documents suivants : -les titres d’études (copies des diplômes) et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, des responsables de l’exécution du service. - une liste de cinq réalisations principales effectuées au cours des dix dernières années dans le domaine de l’hébergement des personnes agées (Maison de Repos, Maison de Repos et de Soins). Les éléments suivants doivent être repris pourchaque référence : o le Maître de l’ouvrage ainsi que l’éventuel pouvoir subsidiant ; o la qualité gérontologie du projet ; o la superficie en m2 et les photos du chantier terminé ; o le budget initialement prévu pour l’avant-projet, le budget estimé pour le projet définitif et le prix final des travaux ; o les innovations énergétiques et environnementales du projet. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : - Le prestataire, les responsables et en particulier les responsables de l’exécution du service doivent être architectes, ingénieurs en stabilité ou ingénieurs
en techniques spéciales. L’équipe affectée au projet devra comprendre au minimum un architecte, un ingénieur en stabilité et un ingénieur en techniques spéciales. - Seules seront prises en considération les références relatives à des constructions et des transformations d’un montant hors TVA supérieur à 2.500.000 EUR. Ce critère est à respecter dans le chef de l’Auteur de Projet lui-même, indépendamment des références en la matière des partenaires auxquels il s’associe pour le présent projet. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Le marché est réservé à la profession d’architecte. En conséquence, les soumissionnaires doivent joindre à leurs demandes de participation une attestation certifiant leurs inscriptions au tableau de l’ordre des architectes ou, sur la liste des stagiaires d’un conseil provincial de l’ordre des architectes ou, qu’ils bénéficient de l’autorisation visée à l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant l’ordre des architectes. Les soumissionnaires ressortissants d’états membres de l’Union Européenne ou d’autres états parties à l’accord concernant l’espace économique européen, doivent annexer à leur offre une attestation certifiant qu’ils exercent légalement des activités d’architecte dans l’État où ils sont établis. En cas d’obtention du marché, ces soumissionnaires devront se conformer aux obligations prévues par l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes, en effectuant la déclaration préalable de prestations et en se faisant inscrire dans le registre de prestations des services. L’obligation d’inscription à l’ordre des architectes ne s’applique pas aux membres d’associations momentanées ou de groupements soumissionnaires qui exécutent les missions d’ingénierie en stabilité, en techniques spéciales, et/ou en coordination. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RT/2009/4 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 18/12/2009; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 100 EUR Conditions et mode de paiement : En espèces contre reçus IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/01/2010; heure : 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/01/2010; heure : 10:00 Lieu : Rue Ferrer 18 - 6224 Wanfercée-Baulet
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Une personne représentant chaque bureau. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : CONSEIL D’ETAT DE BELGIQUE, Rue de la Sciences, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009
33771
III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Présentation du bilan d’extrait du bilan ou du compte annuel de l’entreprise III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Celle-ci sera justifiée par la présentation d’une description des mesures prises par le soumissionnaire pour s’assurer de la qualité de l’exécution du marché. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22745
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Beaumont, Grand-Place 11, 6500 BEAUMONT, Belgique, à l’attention de Soraya WERION Tél. (71) 65 42 90, fax (71) 65 42 99 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ville de Beaumont - Administration communale- Service Incendie Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Fournitures livrées sur chantier ou au Service Technique Code NUTS : BE326 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition d’une ambulance pour le Service Régional d’Incendie de la Ville de Beaumont II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34114121 - Ambulances II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation ONSS
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/12/2009; heure : 11:00 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Beaumont - Grand-Place 11 à 6500 BEAUMONT Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670120/2009074697 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22831
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Bertogne, Bertogne 1, 6687 Bertogne, Belgique Point(s) de contact : Madame Catherine This Tél. 061.21.02.79, fax 061.21.02.79 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Service Travaux, Bertogne 1, 6687 Bertogne, Belgique Point(s) de contact : Monsieur André Zeler Tél. 061/21.58.00, fax 061/21.02.79 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).
33772
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de l’agréation Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2 III.2.4) Marchés réservés : non.
Section II. Objet du marché
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 20090005 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 21/12/2009 Documents payants : oui, prix : 15 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Via virement sur le compte 091-0005007-89 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23/12/2009; heure : 15:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 23/12/2009; heure : 15:30 Lieu : Salle du Conseil
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Entretien et aménagements de cheminements sécurisés sur le G.C. 53 TROUHEROUL - HEMROULLE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : G.C. 53 TROUHEROUL HEMROULLE Code NUTS : BE342 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Entretien et aménagements de cheminements sécurisés sur le G.C. 53 TROUHEROUL - HEMROULLE II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations relatives au paiement de ses impôts conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi (en Belgique, il s’agit de l’attestation 276C2). * Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’est pas sous le coup d’une exclusion des marchés publics III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie C, Classe 2
Section IV. Procédure
Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22761
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Centre public d’Action sociale, Provedroux 24, 6690 Vielsalm, Belgique, à l’attention de Isabelle Colson Tél. (32) 80 21 41 85, fax (32) 80 21 44 37 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : C.P.A.S
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Mise en conformité du home pour personnes âgées Marie Thérèse à Provedroux II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Provedroux 28, 6690 Vielsalm Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux d’urgence pour la mise en sécurité du bâtiment existant du home Marie Thérèse à Provedroux, Vielsalm, géré par le CPAS de Vielsalm II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 300 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 150 jours calendrier jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant initial du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie d’enregistrement 11-00 Les travaux à réaliser sont à ranger dans la catégorie D - Classe 3 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.
33773
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 423,5 EUR Conditions et mode de paiement : Paiement préalable sur le CCB du bureau ARTAU 068-2206292-54 avec communication Home Marie Thérèse à Provedroux Le cahier des charges sera transmis par le bureau ARTAU dans les 6 jours calendrier suivant la réception du paiement IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18/12/2009; heure : 15:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/12/2009; heure : 15:00 Lieu : CPAS de Vielsalm- Provedroux 24 (1er étage, salle de réunion) 6690 Vielsalm Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670043/2009075698 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22772
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Province de Luxembourg, Square Albert 1er, 1, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : M. Dany Frognet Tél. 063/24.06.11, fax 063/45.67.39 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.province.luxembourg.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Province de Luxembourg - Direction des Marchés Publics, du Fonctionnement et du Patrimoine, Square Albert Ier 1, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : Madame Bénédicte Herson Tél. 063/ 212.787, fax 063/ 212.799 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : - Services généraux des administrations publiques.
33774
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réfection de la rue du Chalet à Halanzy (P2) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : HALANZY Code NUTS : BE34 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réfection de la rue du Chalet à Halanzy (P2) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233123 - Travaux de construction de routes secondaires II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 50 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % d’une partie du marché; voir CSCH); Cautionnement complémentaire 1 (10 % d’une partie du marché; voir CSCH) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * Attestation O.N.S.S. établissant la situation du compte envers cet office pour l’avant-dernier trimestre précédant la date d’ouverture des offres. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve d’une assurance couvrant les risques professionnels. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 3 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non.
IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 1752 - Arch.: 2006-127 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 18/12/2009; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 30 EUR Conditions et mode de paiement : csch, plans et pss Virement préalable sur le compte 091-0125043-39 de la Province de Luxembourg - Recettes générales - 6700 ARLON. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Province de Luxembourg - Direction des Marchés Publics, du Fonctionnement et du Patrimoine, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22839
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : IDELUX, 98, drève de l’arc en ciel, 6700 ARLON, Belgique, à l’attention de Christophe ARNOULD (Chef de Projets) Tél. (32-63) 23 19 23, fax (32-63) 23 18 95 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Intercommunale - Environnement. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Commune de Habay - Site de traitement et de valorisation des déchets de Habay - Valorisation de déchets non recyclables en combustible de substitution - Réalisation d’un hall de stockage et chargement des déchets prétraités à Habay. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : HABAY Code NUTS : BE341 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux comprenant: sciage et démolition des revêtements béton et hydrocarboné existants. Terrassement en déblais et remblais pour réalisation des fondations et de la dalle de sol. Réseau d’égouttage pour eaux de toiture. Empierrement et réalisation des fondations et longrines en béton armé.Charpente métallique avec bardage, toiture (y compris exutoires), portes industrielles et portes piétonnes. Empierrement et réalisation d’une dalle de sol en béton. Voiles béton armé et de compartimentage modulables réalisés à l’intérieur du hall. Coffrets électriques, éclairage intérieur et extérieur, signalisation du chantier. Renouvellement de la toiture et du bardage de l’ancienne usine II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Suivant cahier des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire attest qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Cotisations de Sécurité Sociale et d’existance: être en règle avec le paiement des cotisations à la date de l’avant dernier trimestre précédent l’ouverture des offres. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Classe d’agréation : 5 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie d’agréation: catégorie D
33775
III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : C.S.C N° 2009 - I - 006 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/01/2010 Documents payants : oui, prix : 70 EUR Conditions et mode de paiement : Virement au compte Idelux 091-0008311-95 Communication : Habay - CSC N° 2009 - I - 006 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/01/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/01/2010; heure : 11:00 Lieu : Idelux Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 6700 ARLON Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00714731/2009075921 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22724
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Messancy, Rue Grande, 100, 6780 Messancy, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Benoit Wagner Tél. (0)63.440127, fax (0)63.440128 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.messancy.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).
33776
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : renouvellement de la couverture de la toiture d’un hall communal II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue de Krebling - 6780 Messancy Code NUTS : BE341 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : renouvellement de la couverture de la toiture d’un hall communal II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat d’agréation Attestation d’O.N.S.S. conforme à l’article 90 de l’A.R. du 08 janvier 1996 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie : D22 - classe 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie : D22 - classe 1 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : D22 (Couvertures métalliques de toiture et zinguerie) , Classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : toiture hall rue de Krebling IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 21/12/2009; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 10 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges par paiement en espèces ou transmis par courrier après enregistrement du paiement au compte 091-0005107-92 de la commune de Messancy avec mention ″cahier des charges : toiture hall, rue de Krebling ″ IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 10:00 Lieu : Hôtel de Ville, 100, Grand’rue - 6780 MESSANCY, Salle du Conseil Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22844
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Haute Ecole Robert Schuman, rue de la Cité 64, 6800 Libramont, Belgique, à l’attention de Marc Fourny E-mail :
[email protected], fax (32-61) 22 29 91 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.hers.be
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : rue des Mélèzes Code NUTS : BE344 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché concerne la désignation d’un auteur de projet pour une mission qui englobera l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de la mission d’auteur de projet d’architecture, de stabilité, d’équipements de techniques spéciales, à la coordination des études techniques connexes et à l’intervention tant lors des procédures de passation des travaux qu’en cours d’exécution des travaux pour les projets de construction du complexe scolaire constituant une seule étude nécessitant une mission complète d’auteur de projet et les démarches nécessaires pour l’obtention de permis d’urbanisme. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 1 487 603 EUR II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Architecte, bureau d’architectes III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.
33777
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Le prix - Pondération : 20 2 - La démarche architecturale - Pondération : 50 3 - Les délais - Pondération : 15 4 - 4. La qualité et la présentation des documents de soumission remis par le soumissionnaire - Pondération : 5 5 - La qualité et l’homogénéité de l’équipe chargée du projet Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/12/2009 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/02/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 01/03/2010; heure : 11:00 Lieu : rue de la Cité 64, 6800 Libramont (Belgique). Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : une personne par soumissionnaire Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00755298/2009075744 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=500402060C0064 - CSCHERS001LIB01VersionDéfinitive.pdf VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Ministère de l’Enseignement supérieur, Avenue Louise, 65/9, 1050 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 801 74 11 Organe chargé des procédures de médiation : Siège des Collège des Commissaires, Rue des Chasseurs Ardennais, 34, 5580 Han-sur-lesse, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-84) 37 94 24, fax (32-84) 45 68 40 Adresse internet : http://www.enseignement.be/comgov VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Ministère de Communauté française, rue de la Vallée 1, 1080 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 690 80 00 Adresse internet : http://www.enseignement.be
33778
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22762
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Vivalia, (Sites IFAC), rue du Vivier 21, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique, à l’attention de Gauthier Wislez Tél. (32-8) 432 36 63, fax (32-8) 432 36 61 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ifac.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’un laboratoire II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : MARCHE EN FAMENNE Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Construction d’un laboratoire : marché de sous-entreprise ELECTRICITE en cost +fee II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45300000 - Travaux d’équipement du bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 200 jours calendriers jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les éléments suivants doivent être joints à l’offre : - la déclaration sur l’honneur conforme à l’art 17 de l’AR du 8/1/96 - le certificat du tribunal de commerce concernant la situation de NON faillite - le certificat de bonne vie et moeurs
- l’attestation des contributions et de la TVA. - une note décrivant les mesures de prévention définies dans le plan de sécurité santé - une note détaillant la ventilation du coût de l’intégration des mesures de prévention III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Classe 2 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie P1 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 0818.3 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2009; heure : 14:00 Documents payants : oui, prix : 300 EUR Conditions et mode de paiement : Versement préalable au compte 363-0128773-94 de AW architectes sprl. Communication obligatoire 0818.3 + numéro de tva du soumissionnaire IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/01/2010; heure : 15:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 06/01/2010; heure : 15:00 Lieu : Hôpital Princesse Paola, Salles des conseils, rue du Vivier 21 6900 Marche en Famenne Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00701456/2009062658 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22763
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Vivalia, (Sites IFAC), rue du Vivier 21, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique, à l’attention de Gauthier Wislez Tél. (32-8) 432 36 63, fax (32-8) 432 36 61
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ifac.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’un laboratoire II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : MARCHE EN FAMENNE Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Construction d’un laboratoire : Marché de sous-entreprise HVAC/SANITAIRE en cost + fee II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45300000 - Travaux d’équipement du bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 200 jours calendriers jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les éléments suivants doivent être joints à l’offre : - la déclaration sur l’honneur conforme à l’art 17 de l’AR du 8/1/96 - le certificat du tribunal de commerce concernant la situation de NON faillite - le certificat de bonne vie et moeurs - l’attestation des contributions et de la TVA. - une note décrivant les mesures de prévention définies dans le plan de sécurité santé - une note détaillant la ventilation du coût de l’intégration des mesures de prévention III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Classe 2 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :
33779
Catégorie D15 D16 D17 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 0818.2 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2009; heure : 14:00 Documents payants : oui, prix : 300 EUR Conditions et mode de paiement : Versement préalable au compte 363-0128773-94 de AW architectes sprl. Communication obligatoire 0818.2 + numéro de tva du soumissionnaire IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/01/2010; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 06/01/2010; heure : 14:30 Lieu : Hôpital Princesse Paola, Salles des conseils, rue du Vivier 21 6900 Marche en Famenne Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00701456/2009062656 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22764
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VIVALIA, (Sites IFAC), rue du Vivier 21, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique, à l’attention de Gauthier Wislez Tél. (32-8) 432 36 63, fax (32-8) 432 36 61 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ifac.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Santé.
33780
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’un laboratoire II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : MARCHE EN FAMENNE Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Construction d’un laboratoire : marché d’ENTREPRISE GENERALE : comprenant le gros oeuvre, le parachèvement et les sous-entreprises en cost + fee II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 200 jours calendriers jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les éléments suivants doivent être joints à l’offre : - la déclaration sur l’honneur conforme à l’art 17 de l’AR du 8/1/96 - le certificat du tribunal de commerce concernant la situation de NON faillite - le certificat de bonne vie et moeurs - l’attestation des contributions et de la TVA. - une note décrivant les mesures de prévention définies dans le plan de sécurité santé - une note détaillant la ventilation du coût de l’intégration des mesures de prévention III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Classe 5 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie D Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 0818.1 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2009; heure : 14:00 Documents payants : oui, prix : 300 EUR Conditions et mode de paiement : Versement préalable au compte 363-0128773-94 de AW architectes sprl. Communication obligatoire 0818.1 + numéro de tva du soumissionnaire IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/01/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 06/01/2010; heure : 14:00 Lieu : Hôpital Princesse Paola, Salles des conseils, rue du Vivier 21 6900 Marche en Famenne Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00701456/2009062654 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22726
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Service Technique des Bâtiments de la Province de Hainaut, Avenue Général de Gaulle 102, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Province de Hainaut Tél. 065/38.25.33 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=200913 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Service Technique des B_timents de la Province de Hainaut, Avenue Général de Gaulle, 102, 7000 Mons, Belgique Point(s) de contact : Mme Sonia Pot, chef de bureau administratif (renseignements administratifs) Tél. 065/38.25.33, fax 065/38.25.40 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Service Technique des Bâtiments de la Province de Hainaut, Avenue Général de Gaulle, 102, 7000 Mons, Belgique
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Point(s) de contact : M. Philippe Liénard, agent technique en chef( renseignements techniques) Tél. 065/38.25.26, fax 065/38.25.57 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Province de Hainaut - Bàtiments et Constructions Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Avis rectificatif n° 1 Hornu - Direction générale des systèmes d’information - Remplacement des installations de chauffage II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : rue Grande Campagne 6, 7301 Hornu Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Hornu - Direction générale des systèmes d’information Remplacement des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation sur base d’économie d’énergie, l’entretien, la conduite, le dépannage, la surveillance ainsi que la garantie totale des installations de la SDGI, à Hornu. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45300000 - Travaux d’équipement du bâtiment II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : oui: voir CSC III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. L’attestation ONSS de l’avant-dernier trimestre précédant la date d’ouverture des offres. ( Art. 90§3 de l’Arrêté royal du 08/01/96 ) III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : NEANT Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : NEANT III.2.3) Capacité technique :
33781
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1 et sous-catégorie P1, D18 et P2,classe 4 en sous-catégorie D17 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 25365 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2009; heure : 09:00 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Réclamer le Cahier spécial des Charges et les plans au Service Technique des Batiments, 102 Avenue de Gaulle à 7000-MONS contre versement préalable de la somme de 20 euros au compte n° 091-0107391-41 de Madame la Comptable ordinaire-Recettes locales-102, Avenue de Gaulle - 7000 MONS avec en communication : P/25365 Chauffage DGSI HORNU IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14/12/2009; heure : 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 14/12/2009; heure : 09:00 Lieu : Delta-Hainaut 102 avenue Général de Gaulle 7000 MONS rez-de-chaussée Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22765
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Intercommunale Idea Mons-Borinage-Centre SC, Rue de Nimy 53, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Jean-François Escarmelle (Directeur Général) Tél. (32-65) 37 57 11, fax (32-65) 37 57 23 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.idea.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
33782
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Intercommunale Idea Mons-Borinage-Centre SC, Rue de Nimy 53, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Sabrina Deschamps (Ingénieur civil, Auteur de projet -Bureau d’études et réalisations) Tél. (32-65) 37 57 66, fax (32-65) 37 57 23 E-mail :
[email protected] Adresse internet : http://www.idea.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Intercommunale Idea Mons-Borinage-Centre SC, Rue de Nimy 53, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Sabine Delplanque (RédacteurComptabilité travaux ) Tél. (32-65) 37 58 15, fax (32-65) 37 57 23 E-mail :
[email protected] Adresse internet : http://www.idea.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Intercommunale - Développement Economique et l’Aménagement du territoire de la Région Mons-Borinage-Centre Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ville de Mons - Station d’épuration de Havré - Curage et endoscopie de la rue de Boussoit - ABT 111/3 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : MONS Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ville de Mons - Station d’épuration de Havré - Curage et endoscopie de la rue de Boussoit - ABT 111/3. La présente entreprise a pour objet l’étude diagnostique (endoscopie) du réseau d’égouttage de la rue de Boussoit à Havré y compris l’enlèvement de tout obstacle (curage) de façon à permettre le passage d’une caméra dans le cadre de l’endoscopie. Les travaux comprennent principalement : L’examen endoscopique (depuis la CV1 jusqu’à l’exutoire de la Haine) qui est réalisé pour déceler, localiser et repérer toutes anomalies aux ouvrages et notamment : -ruptures de pentes (après comparaison de l’angle d’inclinaison entre deux sections successives avec indication de l’angle critique propre à chaque conduite) ; -déboîtements d’éléments de canalisations ; -fissures, cassures, perforations ; -dégradations de la structure des cheminées, tuyaux et joints ; -défauts d’étanchéité quelle qu’en soit la cause ; -emboîtement défectueux des éléments ; -absence ou décollement du revêtement époxy ; -branchements sur le collecteur ; -les entrées d’eaux claires ; -etc . et le repérage de tous les raccordements à ces canalisations. -le curage préalable à l’inspection des canalisations(depuis la CV1 jusqu’à l’exutoire de la Haine) ; -l’abattage d’arbre, l’essouchement et le débroussaillement dans la zone d’emprise des travaux ;
-l’évacuation des boues liquides obtenues après le curage à la station d’épuration d’Ath; -reconstruction complète de la chambre de visite n°7 existante dans la zone marécageuse; -la création d’une piste d’accès (d’éléments emboîtés) le long du collecteur ; -la remise en état des lieux. -les essais en cours d’exécution et a posteriori ; -la réalisation et la fourniture des plans d’exécution avant et après travaux(as-built); -l’évacuation des déchets et matériaux en CET et CTA. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux ne peuvent être réalisés que durant la période du 15 août au 28 février de manière à préserver la vie faune de cette zone natura 2000. Plus particulièrement pour ce présent marché, les travaux devront se terminer au plus tard le 28 février 2010. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45232400 - Travaux de construction d’égouts II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement légal (article 5 de l’annexe à l’A.R. du 26/09/ 1996) III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Modalités légales (article 15 de l’annexe à l’A.R. du 26/09/1996). III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Toute forme conforme au droit du pays d’établissement III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . Conformément à l’article 17§2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics : -Peut être exclu de la participation au marché (à quelque stade que ce soit de la procédure) l’entrepreneur : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3° qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
5° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 17bis; 6° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7° qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. PREUVES : 1) Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l’honneur établie conformément au modèle proposé au point VI.3. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il s’engage par sa soumission à remettre au pouvoir adjudicateur, à sa demande, les documents permettant de vérifier, avant toute décision relative à l’attribution du présent marché, sa situation au regard des causes d’exclusion visées à l’article 17§2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Ces documents sont tous ceux qui sont mentionnés dans le modèle de déclaration sur l’honneur figurant au point VI.3. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas accepter un document datant de plus de 6 mois par rapport à la date de dépôt des offres. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu’il est probable que dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé disposera d’un délai très court, à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. Ce délai sera mentionné dans la lettre de demande et passé celui-ci, le pouvoir adjudicateur pourra exclure ce soumissionnaire de l’accès au marché. 2) Le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 est tenu de joindre à son offre une attestation de l’Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence, et ce conformément à l’article 17 bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’entrepreneur étranger devra fournir: 1° une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays; 2° une attestation de l’Office national de Sécurité sociale, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence, et ce conformément à l’article 17 bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : En matière d’agréation : Conditions : L’agréation requise : catégorie C supposée classe 1 au vu du montant du devis estimatif (+/- 63.000 Euros HTVA). Preuves -attestation délivrée par la Commission belge d’Agréation des Entrepreneurs ;
33783
-ou la preuve que l’entrepreneur possède une inscription équivalente sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat, avec possibilité de fournir les documents complémentaires requis pour conformer son agréation aux conditions d’agréation belges ; -ou un dossier de demande d’agréation pour la classe et la catégorie requises, constitué conformément aux dispositions légales régissant la matière. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir ci-dessus III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Mêmes références requises et mêmes preuves que celles mentionnées au point III.2.2. ci-avant Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir ci-dessus III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : ABT 111/3 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 27/11/2009; heure : 10:30 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : -Les documents du marché peuvent être consultés, et enlevés au prix de 20 EUROS TVAC avec facturation après enlèvement , à l’IDEA - rue de Nimy, 53 à 7000 Mons, de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi en dehors des jours fériés. Ils peuvent également être envoyés par courrier (recommandé avec accusé de réception), après versement d’une somme qui tient compte des frais d’envoi, soit 31,50 Euro TVAC (20 Euro + 11,50 Euro) pour un envoi en Belgique, ou 43,80 Euro TVAC ( 20 Euro + 23,80 Euro) pour un envoi à l’étranger au numéro de compte de l’IDEA 091-0102394-88, LE VIREMENT DEVANT OBLIGATOIREMENT PORTER LA MENTION : CSC ABT 111/3. Pour toute acquisition effectuée au départ d’un pays autre que la Belgique les références qui suivent doivent être mentionnées : Références de la banque : DEXIA - rue de Nimy, 61-65 à B-7000 MONS (Belgique) Code IBAN : BE56-0910-1023-9488 Code BIC : GKCCBEBB. -Contact Sabine DELPLANQUE : (32-65) 375 815 -Après acquisition des documents, le métré récapitulatif peut également vous être envoyé par Email. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 27/11/2009; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 27/11/2009; heure : 10:30 Lieu : Intercommunale IDEA - MONS-BORINAGE-CENTRE SCRL, Rue de Nimy n° 53 à 7000 MONS Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres :
33784
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Tout public Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00024738/2009075269 Déclaration sur l’honneur I. Identification du pouvoir adjudicateur Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire de la Région Mons-Borinage-Centre Siège Social et Administratif : rue de Nimy 53 - B 7000 Mons Belgium - 32 (65) 37 57 11 Adresse Internet : http://www.idea.be II. Identification du marché Le soussigné (nom, prénom) : Qualité ou profession : Nationalité : Domicilié à : (pays, localité, rue, n°) ou La société : (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège) représentée par le(s) soussigné(s) : déclare(nt) sur l’honneur qu’il(s) ne se trouve(nt) pas dans l’une des causes d’exclusion visées à l’article 17§2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; OU déclare(nt) sur l’honneur se trouver dans une ou plusieurs des causes d’exclusion visées à l’article 17§2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; Dans cette dernière hypothèse, le soumissionnaire est tenu : - SOIT de joindre à cette déclaration le(s) document(s) attestant de sa situation, à savoir, une attestation du greffe du tribunal de commerce compétent, un extrait du casier judiciaire de la société, une attestation émanant de l’administration des Contributions directes ou une attestation émanant de l’administration de la TVA. Pour le soumissionnaires étranger : des certificats similaires à ceux demandés ci-dessus délivrés par l’autorité compétente du pays concerné. Lorsqu’un ou plusieurs document(s) ou certificat(s) n’est (ne sont) pas délivré(s) dans le pays concerné, il(s) peut (peuvent) être remplacé(s) par une (des) déclaration(s) sous serment ou par une (des) déclaration(s) solennelle(s) faite(s) par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. - SOIT de décrire très précisément les raisons pour lesquelles il(s) déclare(nt) se trouver dans un ou plusieurs de ces cas d’exclusion. Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. Fait à ......................................., le ..................................... Signature. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : CONSEIL D’ETAT, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 234 98 37, fax (32-2) 234 98 42 Adresse internet : http://Adresse internet : http://www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Délai à partir de la prise de connaissance de la décision: 60 jours de calendrier pour l’introduction d’un recours en suspension/ annulation. Procédure d’extrême urgence: requête introduite à bref délai à dater de la prise de connaissance de la décision. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22795
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Mons, 22 Grand Place, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Martine Larmusiaux Tél. (32-65) 40 56 19, fax (32-65) 40 56 49 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Mons, 22 Grand Place, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Giovanna Spinosa Tél. (32-65) 40 55 20 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Mons, 22 Grand-Place, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Véronique Trenchant Tél. (32-65) 40 56 26, fax (32-65) 40 56 49 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale de la Ville de Mons, Grand-Place, 22, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Véronique Trenchant Tél. (32-65) 40 56 26, fax (32-65) 40 56 49 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : administration communale - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation urbaine de l’îlot de la Grand-Place- Réfection du revêtement de sol de l’Esplanade du Dragon II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Esplanade du Dragon, 7000 Mons Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : les travaux consistent à la réfection du revêtement de sol de l’Esplanade du Dragon, ceux ci comprennent en autre:
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
- le démontage et évacuation des dalles de pierre bleue, des gravats et étanchéité constituant le revêtement de l’Esplanade du Dragon - l’étanchéité de la placette - le recouvrement de l’Esplanade par une terrasse en lames de bois reconstituées posées sur plots réglables. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : voir description au point II .1.5. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement est fixé à 5% du montant du marché, arrondi à la dizaine d’euro supérieure. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’AR du 08/01/1996 et s’engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. -Le pouvoir adjudicateur vérifie lui-même la régularité du soumissionnaire avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément à l’art 20§ 4. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière et économique du prestataire de services sera justifiée par la production: - d’une attestation bancaire appropriée de moins de 6 mois, établie conformément au modèle repris en annexe 1 au formulaire de soumission ou un engagement bancaire garantissant la constitution du cautionnement à hauteur des 5 % du montant de l’offre. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : être titulaire de l’agréation en catégorie D1 ou D8 classe 3 (la classe demandée l’est d’après l’estimation du marché); ce document pourra être consulté par des moyens électroniques par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 20 § 4 de l’Arrêté Royal du 08/01/96 ou fournir la preuve que l’entreprise satisfait aux exigences de l’agréation dans ces catégories et classe. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.
33785
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2007/sub.426.040/VT IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 14/12/2009 Documents payants : oui, prix : 15,00 EUR Conditions et mode de paiement : sur le compte 091-0175897-65 code IBAN BE 18-0910-1758-9765, code SWIFT ou BIC GKCCBEBB bénéficiaire: Ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 Mons banque : DExia, Bruxelles ou à la caisse communale, rue Buisseret, 2 à 7000 Mons ou en liquide directement au Service des Marchés Publics, rue Neuve, 17, 2ième étage, 7000 Mons 2) la somme est à majorer de 5 euros en cas d’expédition postale 3) les documents ne pourront être retirés ou envoyés par courrier, que moyennant demande écrite au Service des Marchés publics et fourniture de la preuve de paiement. Ces documents seront délivrés dans un délai de trois jours ouvrables maximum à compter de la réception de la demande de paiement. La ville décline toute responsabilité si, pour une raison quelconque, la preuve de paiement lui parvenait tardivement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 14:30 Lieu : Service des Marchés Publics, sis rue Neuve 17 à 7000 Mons (salle de réunion n°2 au -1 (au sous-sol). Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : toutes Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00739346/2009010181 dossier subsidié par le Service Public Wallonie le délai d’éxécution s’entend en jours ouvrables. une visite des lieux obligatoire se tiendra les 30/11 et 7/12 à 10h00 sur place. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22723
AVIS DE MODIFICATION Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine 1, à 7021 Havré. Personne de contact : M. Jacques Danvoye. Tel. : 065/879.702; Fax : 065/879.779. E-mail :
[email protected]. Description :
33786
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.1.5) Description/objet du marché : Route provinciale 586, Nivelles-Fleurus. Aménagement d’un giratoire au lieu-dit « Quatre Bras » de Liberchies, à Pont-à-Celles. Texte à modifier : III.2.1. Attestation ONSS : - une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans une des situations visées par l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. III.2.2. Attestation ONSS conforme aux dispositions des articles 17bis et 90, § 3, de l’A.R. du 8 janvier 1996, relatif aux marchés. Certificat d’agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20 janvier 1991 sont remplies. Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l’estimation, le marché appartient à la catégorie C, classe 3. III.2.3. Certificat d’agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20 janvier 1991 sont remplies. Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l’estimation, le marché appartient à la catégorie C, classe 3. Date d’envoi de l’avis : ... (@Ref :00000000/09-3-00DX067)
N. 22725
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Province de Hainaut H.I.T., Rue Saint Antoine, 1, 7021 Havré, Belgique Point(s) de contact : M. Jacques Danvoye Tél. 065/879.702, fax 065/879.779 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Quaregnon, rue de Pâturages, 74, 7390 Quaregnon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Constantin Carpiaux Tél. 065/45 03 20, fax 065/66 55 91 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine, 1, 7021 Havré, Belgique Point(s) de contact : Madame Marie-Line Passager Tél. 065/879.763, fax 065/879.776 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine, 1, 7021 Havré, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Jacques Danvoye Tél. 065/879.702, fax 065/879.779 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description.
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux de reconditionnement des abords et de construction de parkings à l’Institut d’Enseignement Secondaire Paramédical Provincial, Boulevard Kennedy à MONS II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Boulevard Kennedy à MONS Code NUTS : BE32 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Les travaux comprennent notamment : - les terrassements de déblai et remblai, le débroussaillement, l’essouchement, - les démolitions diverses, - l’adaptation locale du réseau d’égouttage existant, situé dans le domaine provincial, - l’établissement de la fondation/sous-fondation des zones de parcage, des accès carrossables et piétonniers, - la réalisation des revêtements de surface en hydrocarboné, dalles-gazon, pavage, ..., - la réalisation de rampes pour les PMR, - l’établissement des éléments linéaires, - la fourniture et la pose de mobilier urbain (poubelles, préau, abris de vélos, ...), - la fourniture et la pose de la signalisation, - l’établissement d’un nouveau réseau d’éclairage : boîtiers de raccordement et de commande, câbles d’alimentation, luminaires, ..., - le nivellement des abords, - la réalisation de gazonnement, - la pose d’une clôture de portails et de barrières motorisées, - les travaux connexes. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233142 - Travaux de réparation de routes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 150 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure); Cautionnement complémentaire 1 III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Absence de dettes en matière fiscale et sociale III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : agréation en catégorie C classe 3 III.2.3) Capacité technique :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33787
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : agréation en catégorie C classe 3 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : catégorie C -classe 3 III.2.4) Marchés réservés : non.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Association sans but lucratif - Défense des valeurs laïques et du libre examen Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Section IV. Procédure
Section II. Objet du marché
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : rp/amg/2009-2 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 3/12/2009 Documents payants : oui, prix : 40 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans paiement par virement au numéro de compte 091-0107411-61 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 7/12/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 7/12/2009; heure : 10:00 Lieu : Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux de reconditionnement et d’extension des locaux de la Maison de la Laïcité II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Place de l’Europe, 7 à 7131 Binche (Waudrez) Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux de reconditionnement et d’extension des locaux de la Maison de la Laïcité : transformation des locaux existants et constructon d’un espace culturel comprenant une salle plolyvalente et ses locaux annexes, ainsi que l’aménagement des abords du site. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45212300 - Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Surface totale : 388 m_ Valeur estimée hors TVA : 300 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 200 ouvrables jours.
Section VI. Renseignements complémentaires
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22805
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : ASBL Maison de la Laïcité de Binche-Région, Place de l’Europe, 7, 7131 Binche (Waudrez), Belgique Point(s) de contact : Maison de la Laicité de Binche-Région, à l’attention de Bouffioux, Jacques, Président de l’ASBL Tél. (32-64) 33 09 40, fax (32-64) 26 76 58 E-mail : laicité
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant du marché, hors TVA III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Suivant clauses et conditions du Cahier Spécial des Charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation minimum en catégorie D, classe 3 Enregistrement requis : à préciser 1.Une attestation avec cachet sec de l’organisme de Sécurité Sociale auprès duquel le soumissionaire est affilié, certifiant que celui-ci est en règle au point de vue du versement de ses cotisations pour le dernier trimestre. 2.Copie du certificat d’enregistrement III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Certificat récent du bureau compétent de recettes de la TVA prouvant que le soumissionaire est en règle de paiement
33788
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
2.Une attestatipn récente des Contributions directes (modèle 276 C2) prouvabt que le soumissionaire est en règle de paiement. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Copie du certificat d’agréation à jour 2.Liste (soumissionaire ou sous-traîtant) de minimum 5 travaux similaires exécutés durant ces 5 dernières années en précisant obligatoirement, et pour chaque référence, en plus du montant, de l’époque de réalisation et du lieu des travaux, les coordonées du Maître de l’Ouvrge et une description succinte de ces travaux réalisés. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Dialogue compétitif. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 200 EUR Conditions et mode de paiement : Le dossier d’adjudication peut-être obtenu : paiement au comptant, à la permanence de l’ASBL Maison de la Laïcité de Binche-Région, Place de l’Europe, 7 à 7131 Binche (Waudrez), les jours ouvrables, de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24/12/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 24/12/2009; heure : 10:00 Lieu : Au siège social de l’ASBL Maison de la Laïcité de Binche-Région, Place de l’Europe, 7 à 7131 Binche (Waudrez), Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Les représentants du Maître de l’Ouvrage, de la Région Wallonne, de la Ville de Binche (soit les deux Pouvoirs Subsidiants à 100 % les travaux dont question), l’Auteur de Projet et les soumissionaires. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00753263/2009066696 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22746
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Lessines, Grand Place,12, 7860 Lessines, Belgique
Point(s) de contact : Administration communale de Lessines, à l’attention de Leerens Guy Tél. (32-68) 25 15 47, fax (32-68) 25 15 47 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. lessines.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux de rénovation de la Rue des Fossés à Lessines II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue des fossés à 7860 Lessines Code NUTS : BE325 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet le démontage de la voirie, le démontage et le remplacement du réseau d’égouttage ainsi que des éléments linéaires et la pose d’un nouveau revêtement. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233140 - Travaux routiers II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 90 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché arrondi à la dizaine d’euro supérieure. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : ne pas être dans l’un des cas des critères d’exclusion de l’article 17 de l’arrêté du 08/01/1996 - dénomination, forme juridique et adresse complète du siège social à indiquer - joindre une déclaration sur l’honneur du candidat confirmant ne pas se trouver dans une situation personnelle induisant son exclusion de la participation de marché ( art 17 AR 08/01/1996) - joindre une attestation quant au paiement de son ONSS, TVA et impôts. III.2.2) Capacité économique et financière :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : pas de capacité financière demandée III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : le soumissionnaire devra fournir une attestation de son agréation en catégorie C classe 1 ou équivalent III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/3p-112 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/12/2009; heure : 10:30 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 13:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 13:00 Lieu : L’ouverture des offres se fera au 1er étage de la Salle Administrative à Grand Place, 12 7860 Lessines Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : l’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00735354/2009075666 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): le cahier spécial des charges est obtenu sur simple demande au 068/251.520 ou à
[email protected] VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science,33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 234 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-constetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
33789
N. 22766
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Lessines, Grand Place,12, 7860 Lessines, Belgique Point(s) de contact : Ville de Lessines, à l’attention de Maxime Tournois Tél. (32-68) 25 15 20, fax (32-62) 33 31 33 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lessines.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’école d’Houraing, à la Cure Saint Pierre et au local CLOPE à lessines II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Place Wauters, Parvis Saint Pierre, 9 et Rue César Depretz, 19 7860 Lessines Code NUTS : BE325 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : il s’agit d’un marché ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures de l’école communale d’Houraing, à la cure Saint Pierre et au local ClOPE II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 150 calendrier jours. Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’école communale d’Houraing 1) Description succincte : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’école communale d’Houraing 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques
33790
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Lot no : 2 Titre : placement des menuiseries extérieures destinées à la Cure de l’Eglise Saint Pierre 1) Description succincte : remplacement des menuiseries extérieures destinées à la cure de l’Eglise Saint Pierre 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques Lot no : 3 Titre : remplacement des menuiseries extérieures destinées au CLOPE à Lessines 1) Description succincte : remplacement des menuiseries extérieures destinées au CLOPE à Lessines 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement de 5% du montant total du marché HTVA doit être effectué III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : ne pas se trouver dans les critères d’exclusion de l’art 17 de l’AR du 08/01/1996 - une attestation confirmant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de son ONSS, TVA et impôt - une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas dans un des cas cités par l’art 17 de l’AR du 08/01/1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : n/a III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : être agrée en D classe 1 ou D5 classe 1 ou équivalent Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : - un document certifiant qu’il possède l’agréation D classe 1 ou D5 classe 1 ou équivalent - une attestation de visite des lieux III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2009/3p-126 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 11/12/2009; heure : 11:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 11:00 Lieu : l’ouverture des offres se fera au 1er étage du centre administratif, grand place, 12 7860 Lessines Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : l’ouverture des offres est publique. De plus, à la demande d’un soumissionnaire, le pv d’ouverture des offres pourra lui être faxé. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00735354/2009075633 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): le cahier spécial des charges peut-être obtenu sur simple demande à
[email protected] ou au 068/251.520 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 234 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22767
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Lessines, Grand Place,12, 7860 Lessines, Belgique Point(s) de contact : Ville de Lessines, à l’attention de Maxime Tournois Tél. (32-68) 25 15 20, fax (32-62) 33 31 33 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lessines.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
33791
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques
Section II. Objet du marché
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : remplacement des menuiseries extérieures destinées de l’école communale du calvaire, de la couturelle et de l’Académie de muisque II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue du Château d’eau, 30 7860 Lessines, Place Curé Borremans, 13 7861 Papignies et Rue Louis Lenoir Scaillet, 8 7860 Lessines Code NUTS : BE325 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : il s’agit d’un marché ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures de l’école communale du Calvaire, de la Couturelle et de l’Académie de musique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 150 calendrier jours. Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’école communale du calvaire 1) Description succincte : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’école communale du calvaire 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques Lot no : 2 Titre : placement des menuiseries extérieures destinées à la Couturelle 1) Description succincte : remplacement des menuiseries extérieures destinées à la Couturelle 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non métalliques Lot no : 3 Titre : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’académie de musique 1) Description succincte : remplacement des menuiseries extérieures destinées à l’académie de musique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement de 5% du montant total du marché HTVA doit être effectué III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : ne pas se trouver dans les critères d’exclusion de l’art 17 de l’AR du 08/01/1996 - une attestation confirmant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de son ONSS, TVA et impôt - une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas dans un des cas cités par l’art 17 de l’AR du 08/01/1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : n/a III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : être agrée en D classe 1 ou D5 classe 1 ou équivalent Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : - un document certifiant qu’il possède l’agréation D classe 1 ou D5 classe 1 ou équivalent - une attestation de visite des lieux III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/3p-119 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/12/2009; heure : 10:30 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 10:30 Lieu : l’ouverture des offres se fera au 1er étage du centre administratif, grand place, 12 7860 Lessines Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres :
33792
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
l’ouverture des offres est publique. De plus, à la demande d’un soumissionnaire, le pv d’ouverture des offres pourra lui être faxé. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00735354/2009075660 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): le cahier spécial des charges peut-être obtenu sur simple demande à
[email protected] ou au 068/251.520 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-2) 234 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22768
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Lessines, Grand Place,12, 7860 Lessines, Belgique Point(s) de contact : Ville de Lessines, à l’attention de Tournois Maxime E-mail :
[email protected], fax (32-68) 25 15 20 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lessines.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : acquisition de matériel d’équipement et d’exploitation pour le service des travaux II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Rue René Magritte, 70 b 7860 Lessines Code NUTS : BE325 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : acquisition par lot de matériel destiné au service travaux et parc&plantation II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles
Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Objet supplémentaire : 34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : carotteuse portable 1) Description succincte : carotteuse portable 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 2 Titre : aiguille vibrante pour béton 1) Description succincte : aiguille vibrante pour béton 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 3 Titre : scie sabre électrique 1) Description succincte : scie sabre électrique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 4 Titre : voluteuse 1) Description succincte : voluteuse 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 5 Titre : disqueuse 1) Description succincte : disqueuse 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 6 Titre : marteau perforateur 1) Description succincte : marteau perforateur 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Lot no : 7 Titre : visseuse sur accus 1) Description succincte : visseuse sur accus 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 8 Titre : perceuse 1) Description succincte : perceuse 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 9 Titre : groupe électrogène silencieux 1) Description succincte : groupe électrogène silencieux 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 42000000 - Machines industrielles Objet supplémentaire : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage Lot no : 10 Titre : rabot électrique 1) Description succincte : rabot électrique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 11 Titre : ponceuse vibrante 1) Description succincte : ponceuse vibrante 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 12 Titre : tronçonneuse à disque 1) Description succincte : tronçonneuse à disque 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 13 Titre : dresse meule 1) Description succincte : dresse meule 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles o
Lot n : 14
33793
Titre : cintreuse 1) Description succincte : cintreuse 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 15 Titre : tronçonneuse 1) Description succincte : tronçonneuse 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 16 Titre : tronçonneuse élagueuse 1) Description succincte : tronçonneuse élagueuse 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 17 Titre : débrousailleuse à fils 1) Description succincte : débroussailleuse à fils 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 18 Titre : tailles haies 1) Description succincte : tailles haies 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 19 Titre : souffleurs à dos 1) Description succincte : souffleurs à dos 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 20 Titre : épandeur de sel 1) Description succincte : épandeur de sel 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16000000 - Machines agricoles Objet supplémentaire : 42000000 - Machines industrielles Lot no : 21 Titre : remorque tribenne
33794
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
1) Description succincte : capacité : + ou - 3000 mm 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16500000 - Remorques et semi-remorques autochargeuses ou déchargeuses à usage agricole Objet supplémentaire : 16500000 - Remorques et semi-remorques autochargeuses ou déchargeuses à usage agricole Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement de 5% du montant du marché HTVA doit être effectué III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : ne pas être dans les l’ensemble des cas de l’article 43 de l’AR du 08/01/1996 - une déclaration sur l’honneur certifiant que le soumissionnaire n’est pas dans un des cas de l’art 43 AR 08/01/1996. - une attestation quant au paiement de l’ONSS. - une attestation quant au paiement des impôts. - une attestation quant au paiement de la TVA. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : néant III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une liste des plus importante livraisons effectuées l’année dernière III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - prix - Pondération : 45 2 - valeur technique de l’offre - Pondération : 35 3 - délai de garantie - Pondération : 10 4 - service après-vente - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/3p-128 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/12/2009; heure : 10:30 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/12/2009; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/12/2009; heure : 14:30 Lieu : L’ouverture des offres aura lieu au 1er étage du centre administratif de la Ville de Lessines, grand place, 2 7860 Lessines Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : l’ouverture des offres est publique mais il n’y a PAS de publication des prix Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00735354/2009073152 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): sur simple demande au 068/251520 ou par mail à
[email protected] VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22769
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale, Place de l’Hôtel de Ville, 1, 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgique Point(s) de contact : Service des Travaux, à l’attention de Dejehansart Tél. (32-69) 87 16 32 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Service Voyer de la Circonscription de Frasnes-Brugelette, Chaussée de Mons, 423A, 7810 Maffle, Belgique, à l’attention de M. LISON, chef de Division commissaire-voyer Tél. (32-68) 84 09 35 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux de réparation de dalles en béton monolithe aux routes communales II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Divers endroits de l’entité II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Travaux de réparation de dalles en béton monolithe en recherche aux rues suivantes: rue Oscar Soudant, chemin d’Ellignies à Frasnes-lez-Buissenal, Drève du Château, rue Outre à Anvaing, Route de Forest, Chauny à Cordes, Beauregard, rue de la Marcienne, route d’Anvaing à Arc-Ainières II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233142 - Travaux de réparation de routes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant des travaux III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation C Classe 2 Agréation C Classe 2 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation C Classe 2 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation C Classe 2 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/12/2009; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 25 EUR Conditions et mode de paiement : à verser sur le compte n°0910009810-56 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18/12/2009; heure : 11:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Administration communale, Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing à la salle de réunion située au niveau -1 de l’hôtel de Ville Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
33795
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671457/2009072037 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22796
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale, Place de l’Hôtel de Ville, 1, 7911 FRASNESLEZ-ANVAING, Belgique Point(s) de contact : Service Travaux, à l’attention de Germain MARTIN Tél. (32-69) 87 16 26 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Concession domaniale II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Une combinaison d’achats, de crédit-bail, de location ou location-vente. Lieu principal de livraison : FRASNES-LEZ-ANVAING Code NUTS : BE321 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de concession domaniale en vue de désigner un opérateur sous forme de tiers investisseur pour la fourniture, le placement, l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments de la commune de Frasnes-lez-Anvaing et les services afférents. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir le cahier spécial des charges
33796
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir le cahier spécial des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Voir le cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le cahier spécial des charges Voir le cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir le cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir le cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - La capacité de production installable estimée (en KWc) Pondération : 10 2 - Les frais éventuels en application de l’article 20 - Pondération : 10 3 - Le loyer semestriel des toitures accordé à la commune (exprimé en Euro/KWc) - Pondération : 30 4 - La possibilité de disposer de l’énergie produite avant la fin du marché, et, dans l’affirmative, le niveau de production garanti (exprimé en KWh/an/KWc) - Pondération : 25 5 - Moyen de communications : Ecran, application Internet Pondération : 10 6 - Caractéristiques techniques - Pondération : 5 7 - Mesures préventives contre la dégradation de la couverture de toiture - Pondération : 5 8 - Le délai d’exécution du projet - Pondération : 5 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 27/12/2009; heure : 11:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/12/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671457/2009075703 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22828
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale, Place de l’Hôtel de Ville, 1, 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgique Point(s) de contact : Service des Travaux, à l’attention de DEJEHANSART Tél. (32-69) 87 16 32 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Schéma directeur pour aménagment de divers endroits de l’entité II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Divers endroits de Frasnes-lez-Buissenal Code NUTS : BE321 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Etablissement d’un schéma directeur pour travaux d’aménagement de divers quartiers de Frasnes-lez-Buissenal complété d’une charte urbaine. Le schéma d’ensemble se compose: * d’un diagnostic préalable et succinct des volets sociaux, économiques et organisationnels de l’espace étudié, * de notes d’évaluation des aménagements programmés et de la situation existante, * des documents graphiques dont les cartes thématiques, réglementaires, de synthèse, de propositions ou de mesures d’aménagement, * d’une plaquette de synthèse destinée à la communication accompagnée d’un montage informatique de présentation de type Power Point Zones à diagnostiquer:
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Phase 1 : Projet de l’entrée de la Commune de Frasnes-lezAnvaing : - route d’Hacquegnies Phase 2 : projets au sein de la commune de Frasnes-lez-Buissenal: - Quartier de l’ancienne Gare - Abords du Quartier de la fauvette et du Hall sportif - Immeuble abritent les Services de Police ) larue léon Desmottes - Quartier au niveau de la placette située à proximité du 22 Grand’Place (création d’espace vert, (démolition de bâtiments) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : néant III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Note méthodologique décrivant à l’aide d’illustrations graphiques, les étapes de prospection, d’analyse, de diagnostic et de recherches en vue de l’élaboration du schéma d’ensemble. La note méthodologique définit les moyens pour parvenir aux objectifs repris dans le cahier spécial des charges, tant pour le schéma d’ensemble que pour les avant-projets d’aménagement - Pondération : 40 points (perte de 5 points par place au classement) 2 - prix de l’offre - Pondération : 30 points (perte de 5 points par place au classement) 3 - dossier de réalisation antérieur et connaissance des lieux par lequel on retrouve d’une part les problèmatiques similaires ou proches de l’espace d’étude concerné et d’autre part la preuve de la
33797
bonne connaissance des lieux et des spécificités locales. Les documents sont lisibles et si possible en couleurs et synthétiques.ils comporteront les profils des personnes qui ont participés à cette étude, la méthologie employée et la liste complète des documents cartographiques, photographiques, planologiques réalisés Pondération : 20 points (perte de 5 points par place au classement) 4 - Délais de réalisation de la mission : Les soumissionnaires peuvent proposer des délais d’exécution par phase inférieurs à ceux définit dans le cahier spécial des charges - Pondération : 10 points (perte de 5 points par place au classement) IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 09/12/2009; heure : 12:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/12/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 11/12/2009; heure : 11:00 Lieu : Administration communale, Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing - salle de réunion, niveau-1 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671457/2009072271 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2009 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 22722 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : OCMW Brugge, t.a.v. Dhr. Marc Bassens Tel. (32-50) 32 07 34, fax (32-50) 32 73 99 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ocmw-brugge.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Bvba Studiebureau ir. Ch. Lobelle, Nieuwe Sint-Annadreef 4, 8200 Brugge, België Contactpunt(en) : Bvba Studiebureau ir. Ch. Lobelle, t.a.v. Mevr. Valerie Mortier Tel. (32-50) 38 87 21, fax (32-50) 38 96 91 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.studiebureau-lobelle.be
33798
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Bvba Studiebureau ir. Ch. Lobelle, Nieuwe Sint-Annadreef 4, 8200 Brugge, België Contactpunt(en) : Bvba Studiebureau ir. Ch. Lobelle, t.a.v. Mevr. Valerie Mortier Tel. (32-50) 38 87 21, fax (32-50) 38 96 91 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.studiebureau-lobelle.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - OCMW De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Woon- en Zorgcentrum Fabiola; Nieuwbouw II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gistelsesteenweg 560 8200 Sint-Andries Brugge NUTS-code : BE251 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Woon- en Zorgcentrum Fabiola Perceel 52 - BEO-Installatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45215212 - Bouwen van bejaardenhuis II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 144 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Maandelijkse vorderingsstaten volgens de uitgevoerde werken III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - erkenning in de categorie G1 - klasse 2 (klasse overeenkomstig bedrag inschrijving) - registratie, categorie 00 of 02 of 27 of 28 - RSZ-attest (origineel) III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Nihil III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Nihil Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 06/01/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Voorafgaande overschrijving van 100,00 Euro (incl. BTW en verzendingskosten) op rekeningnummer 000-0054627-16 van Bvba Studiebureau ir. CH. LOBELLE met vermelding ’WZC FABIOLA, perceel 52 - Beo-installatie’ en met opgave van BTW-nummer. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 13/01/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 240 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/01/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00703066/2009075695 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22747 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : IVOO, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, België, t.a.v. Frank Mannens (stafmedewerker techniek) Tel. (32-59) 55 27 32, fax (32-59) 80 12 03 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ivoo.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
- Milieu. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Oostende NUTS-code : BE255 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van natriumbicarbonaat voor de rookgasreiniging van de huisvuilverbrandingsinstallatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 24313320 - Natriumbicarbonaat II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 4.500 ton (3 x 1.500 ton/jaar). Geraamde waarde zonder BTW : tussen 900 000 en 1 000 000 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/03/2010; voltooiing : 28/02/2013 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag van de borgsom wordt vastgesteld op 5% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht voor een termijn van 12 maanden. (enkel over te maken na eventuele gunning!). III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een RSZ-attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften betreffende bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, tot en met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in leveringen waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
33799
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 29/12/2009 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/01/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 2 maanden. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/01/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : IVOO, Klokhofstraat 2 Oostende Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00016321/2009075741 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van state, wetenschapsstraat 37, 1040 brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22840 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, België Contactpunt(en) : De heer Kris Derveaux Tel. 057 239 270, fax 057 239 278 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.ieper.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Vormadvies, Carmerstraat 104, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : De heer Koen Vandenberghe Tel. 0485/930 135 E-mail :
[email protected]
33800
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Vormadvies, Carmerstraat 104, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : De heer Koen Vandenberghe Tel. 0485/930 135 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, België Contactpunt(en) : De heer Ronny Larnou Tel. 057 239 268, fax 057 239 278 E-mail :
[email protected] Internetadres : www.ieper.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Terreinaanlegwerken speelzone Froidure en camping Jeugdstadion, fase 2 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Stad Ieper NUTS-code : BE253 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken : 1) Voorbereidende op- en/of afbraakwerken en grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen. 2) Groenaanlegwerken zoals het plaatsen van beplantingen en aanleggen van grasmatten 3) Het onderhoud van de groenvoorzieningen tot aan de definitieve oplevering 4) Verhardingen in functie van de heraanleg van het terrein. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 55220000 - Kampeerterrein II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 180 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Documenten gevraagd in het bijhorend bestek. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : -Overeenkomstig de erkenningsregeling. -Documenten gevraagd in het bijhorend bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : -Overeenkomstig de erkenningsregeling. -Documenten gevraagd in het bijhorend bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : G3 (Beplantingen) , Klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TD/2008/50/02 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/12/2009; tijdstip : 16:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Mits contante betaling of mits voorafgaande overschrijving op 751-2037221-40 van Koen Vandenberghe, Carmerstraat 104 te 8000 Brugge met vermelding van BTW nummer en ’aanbestedingsdossier 2008/50/2’ IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Stadhuis, Grote Markt 34 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22727 Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent, België, t.a.v. ir. Ronald Duthoi E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=52508 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - waterbouwkundige werken & diensten De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Seine-Schelde. Ringvaart om Gent. Noordervak. Bouwen van kaaimuren. Fase 1. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Evergem NUTS-code : BE234 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Seine-Schelde. Ringvaart om Gent. Noordervak. Bouwen van kaaimuren. Fase 1. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45243600 - Bouwen van kademuren II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en).
33801
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 7960652,64 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A B S-16EGGE/09/02-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S 12-016177 van 20/01/2009 Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S 102-146932 van 29/05/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : 16EGGE/09/02 V.1) Datum van gunning van de opdracht : 19/10/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 9 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : TV nv Jan De Nul - nv Herbosch-Kiere, Tragel 60, 9308 Hofstade - Aalst, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 11061815,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 7960652,64 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : uitvoeringstermijn: 275 werkdagen VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Vlaamse Overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, België VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Vlaamse Overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22819 Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Onderbergen 86, 9000 Gent, België, t.a.v. William De Maesschalck Tel. (32) 04 74 74 04 72
33802
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : nieuw te bouwen lokaal dienstencentrum De Waterspiegel, Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : perceel 6 schilderwerken II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45442100 - Schilderwerk II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - de kostprijs - Weging : 60 punten 2 - technische waarde en kwaliteit - Weging : 20 punten 3 - 3 a graad van studie en volledigheid van het dossier 3b voorstel inzake de organisatie van de bouwplaats en duidelijkheid van het dossier inzake opgave leveranciers en personeel dat zal worden ingezet voor dez werken. - Weging : 20 punten IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Titel : perceel 6 schilderwerken V.1) Datum van gunning van de opdracht : 10/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : nv Jennen, Steenweg op Leopoldsburg 37, 2490 Balen, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 42 177,78 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00678247/2009075925 VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22829 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Onderbergen 86, 9000 GENT, België, t.a.v. William De Maesschalck Tel. (32) 04 74 74 04 72 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : lokaal dienstencentrum De Waterspiegel, Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : perceel 303 signalisatie II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30195600 - Mededelingenborden of toebehoren II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - bedrag van de offerte - Weging : 20 punten 2 - kwaliteit van de aangeboden producten - Weging : 20 punten IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Titel : perceel 303 signalisatie V.1) Datum van gunning van de opdracht : 10/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : bvba AAG, K. Van der Slotenstraat 79, 9308 Hofstade, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 10 966,00 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00678247/2009075932
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
33803
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 75 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
N. 22841 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Gent, SintPietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : De heer Manik Peferoen Tel. 09 264 78 75 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.ugent.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie dak Studentenverblijf Fabiola II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : F.I.31.02 Site Overpoort NUTS-code : BE234 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het platte dak van het studentenverblijf Fabiola heeft te kampen met waterinfiltratie. De bestaande dakbedekking deels in PVC en deels in bitumen dateert van 1980 en is toe aan een grondige renovatie. Naast de vernieuwing van de ca. 750m_ dakbedekking wordt het dak bijkomend geïsoleerd met cellenglas. Om het dak technisch goed te kunnen isoleren (vermijden van koudebruggen) wordt de buitenluifel van het solarium afgesloten en omgebouwd tot binnenzone. Hiervoor wordt nieuw buitenschrijnwerk geplaatst en een nieuwe bevloering aangelegd. Binnen dit dossier worden eveneens de nodige valbeveiligingen voorzien. De veiligheidscoördinatie is binnen dit budget begrepen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 50800000 - Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : WERKEN Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de aannemer die - bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken - niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 - zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : WERKEN 1) De lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, het tijdstip en de plaats van de uitvoering van de werken. 2) Minimum twee referenties moeten worden gestaafd door getuigschriften die duidelijk weergeven dat de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en dat ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Op verzoek moeten bijkomend opgegeven referenties gestaafd worden door de hierboven vermelde getuigschriften. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken) , Klasse 1 (of hoger) III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A/00853/01 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
33804
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 21/12/2009; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 25 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek, plannen, inschrijvingsbiljet Het bestek is te verkrijgen door afhaling in lokaal 27.14.120-002 van de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, Nieuw Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te Gent, tweede verdieping mits contante betaling van bovenvermeld bedrag in speciën of met een gekruiste cheque op naam van ″Universiteitsvermogen - Ontvangsten″. Aankoop van het bestek via overschrijving is niet mogelijk. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 23/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Universiteit Gent, Nieuw Rectoraat, Sint - Pietersnieuwstraat 25 te Gent, zaal Bestuurscollege, 6° verdieping (te bereiken via de liften 3 en 4) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : W. DE GUSSEME, Voorzitter L. WILLEMS, Secretaris R. DRAPPIER, Bijzitter M. PEFEROEN, Bijzitter Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22770 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Instituut SintCarolus Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 1, 9100 Sint Niklaas, België Contactpunt(en) : arch en irsbureau louis cooreman bvba, t.a.v. louis cooreman ir arch Tel. (32-52) 45 81 00, fax (32-52) 45 81 09 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - monument kerkgebouw De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : slz II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : zele NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : saneren electriciteit : blok BASIS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : raming dd 07 04 2009 Geraamde waarde zonder BTW : 98 055,00 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : borgstelling 5% III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : registratie vereist III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : voorwaarden klasse 1 III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : klasse 1 categorie P1 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 08.19 sca07-el B IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : storting op rek nr 293-0271801-62 met vermelding slz dossier én mail met melding opvraging dossier met opgave van alle gegevens(adres, tel, mail, btw nr) en wijze van overdracht (afhalen of port onder rembours) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/01/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/01/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Sint Niklaas Lodewijk De Meesterstraat 1 (dir Ellen Bauwens 03 780 51 91) Zorglokaal 013 GV Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00728146/2009075818 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 14/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22820 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : gemeente Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, België Contactpunt(en) : De heer Raf Hernalsteen Tel. 03 750 17 35, fax 03 750 15 24 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.beveren.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Studiebureel Goegebeur-Van Den Bulcke BVBA, Herbakkersplein 5 , 9900 Eeklo, België Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Studiebureel Goegebeur-Van Den Bulcke BVBA, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo, België Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.
33805
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : vernieuwen van diverse polderwegen met eventuele aanleg van drukriolering II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : diverse locaties NUTS-code : BE236 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Vernieuwen van diverse polderwegen met eventuele aanleg van drukriolering - eerste fase: Bralstraat en Bralstraat-West. In de Bralstraat staan een tiental woningen waarvoor riolering voorzien wordt. De kosten voor de rioleringswerken zijn 100% ten laste van de gemeente. In de Bralstraat-West blijven de herstellingswerken beperkt tot het vervangen van enkele kapotte betonplaten. Gelet op de nabijheid met de werken in de Bralstraat is het aangewezen om deze werken samen in het bestek op te nemen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 55 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
33806
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 1469 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen De bescheiden worden te koop gesteld bij het studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke, Herbakkersplein nr. 5 te 9900 Eeklo, tel. 09 377 13 93, fax. 09 378 23 01 mits voorafgaandelijke bevestiging van de aankoop met vermelding van BTW-nummer naar mail-adres ″
[email protected]″ én betaling bij afhaling of betaling door voorafgaandelijke storting op rekeningnummer 001-3648288-97 met vermelding ″91200901 Vernieuwen van diverse polderwegen met eventuele aanleg van drukriolering.″ Prijs van het bestek, omstandige opmetingsstaat, samenvattende opmetingsstaat, plannen, Project veiligheids- en gezondheidsplan, Technisch Verslag met grond- en milieuhygiënische onderzoeken: 100 EUR (6% BTW inbegrepen). De samenvattende opmetingsstaat (onderdeel offerte) is digitaal te bekomen voor de prijs van 30 EUR (21% BTW inbegrepen). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 23/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : gemeente Beveren, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Inzage van de documenten bij de gemeente Beveren, dienst aanbestedingen en het studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22748 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas, België Tel. (32-9) 346 80 05 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Mebumar België N.V., Damstraat 220, 9180 Moerbeke-Waas, België, t.a.v.
[email protected] Tel. (32-9) 326 92 92, fax (32-9) 346 77 21 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Wegenis- en rioleringswerken Hanestraat en Weststraat te Moerbeke-Waas II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Moerbeke-Waas NUTS-code : BE23 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Wegenis- en rioleringswerken in de Hanestraat en Weststraat te Moerbeke-Waas - Het opbreken van de bestaande verhardingen - Het uitvoeren van grondverzet en funderingen - Het aanleggen van een kantstrook - Het aanleggen van rijwegverharding in KWS - Het bouwen van kopmuren en dempen van grachten II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Klasse 2 II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 30 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Categorie C - klasse 2 Vereiste registratie : 00 of 05 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 14/03.024 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 125,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Overschrijving op rekeningnummer van Mebumar België NV 293-0132123-64. De kostprijs voor de documenten bedraagt 125,00 EURO (incl. 6% btw, verzendingskosten en digitale meetstaat per e-mail) met vermelding van dossier nr. : 14/03.024 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Gemeentehuis van Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00726778/2009075747 Conform artikel 15 van KB 8 januari 1996 dienen eventuele aanvullende inlichtingen over het bestek schriftelijk via
[email protected] gevraagd met vermelding van het referentienummer van het dossier zodat, in geval van noodwendigheid van antwoord, alle aannemers gelijk behandeld worden.
33807
Conform art 98 van KB 8 januari 1996 moeten vergissingen en leemtes uiterlijk 10 dagen voor inschrijving schriftelijk gemeld worden. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22734 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Stekene, Stadionstraat 2, 9190 Stekene, België Contactpunt(en) : De heer Carolien De Saegher Tel. 03 790 02 51, fax 03 790 02 10 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.stekene.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Schoonmaak gemeentelijke basisschool en kleuterafdeling II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeentelijke basisschool Reynaerdeyn NUTS-code : BE236 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Schoonmaak van de gemeentelijke basisschool en kleuterafdeling. Deze opdracht omvat het schoonmaken van de gehele gemeentelijke basisschool, met o.a. de sporthal en bijhorende kleedkamers,... II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen.
33808
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 1/1/2010; voltooiing : 31/12/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een recent RSZ-attest - attesten waaruit blijkt dat aan de fiscale en sociale verplichtingen is voldaan III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een referentielijst van onlangs uitgevoerde gelijkaardige werken - een overzicht van de structuur van de organisatie, zowel qua personeel (inclusief beroepskwalificaties) als qua uitrusting (middelen die kunnen worden ingezet voor het volbrengen van de opdracht) III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : STE/2010/003 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 21/12/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/12/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/12/2009; tijdstip : 11:00
Plaats : Gemeentehuis - Ceremoniezaal Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22836 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, België, t.a.v. D. De Brakeleer (Technische dienst) Tel. (32-55) 23 27 50, fax (32-55) 23 27 57 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : afbraak krotwoningen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ronse - Elzelestraat & Bredestraat NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Copyafbraak krotwoningen Elzelestraat 12 tot en met 44 en Bredestraat 2 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RSZ attest III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : passende bankverklaring (zie bijlage bij offerte) III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. studie- en beroepskwalificaties van de aannemer, meer bepaald van de verantwoordelijke voor de leiding van de werken 2. lijst van uitgevoerde werken gedurende de 3 laatste jaren, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 80 EUR Betalingstermijnen en -methode : Mits contante betaling of mits voorafgaande storting op rekeningnummer 000-0009162-44 van de stad Ronse IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/12/2009 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/12/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : stadhuis - Grote Markt 12 - 2e verdiep zaal gemeenteraad - 9600 Ronse Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. subsidie leegstaande bedrijfsruimten VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671603/2009075959 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 22789 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter, België Contactpunt(en) : De heer Steven Cocquyt Tel. 09 325 22 39, fax 09 325 22 40 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aalter.be
33809
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Technisch beheerscontract met totale waarborg - totaal patrimonium II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 1 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Aalter NUTS-code : BE234 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : BEHEERSCONTRACT VOOR INSTALLATIES: ELEKTRICITEIT, VERLICHTING, VERWARMING, SANITAIR, BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING, LIFTINSTALLATIE en BIJHORENDE TECHNIEKEN. De opdracht bestaat uit 2 onderdelen: 1) Periodiek onderhoud, toezicht, rapportering, administratieve verplichtingen en depannages: Het periodieke onderhoud betreft onderhoud met preventief karakter. Deze prestaties hebben tot doel de vooropgestelde comfortnormen op een economische en energievriendelijke wijze na te komen, rekening houdend met wisselende interne en externe omstandigheden, alsook alle interventies voor pechbestrijding. Dit betekent dat een permanente dienst dient beschikbaar te zijn 24u op 24u om snel in te grijpen en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. De opdrachtnemer dient op regelmatige basis het opdrachtgevend bestuur in te lichten van de stand van zaken in de technische ruimtes, zowel met betrekking tot de uitgevoerde herstellingen als met betrekking tot het verbruik van de installaties (water, gas en elektriciteit). De opdrachtnemer dient op maandelijkse basis de meterstanden van alle gemeentelijke gebouwen door te geven aan de duurzaamheidsambtenaar. Optioneel wordt ook een tarief gevraagd om een contacpersoon beschikbaar te stellen, 24u op 24u, om te reageren op brand- en alarmdetecties. Opmerking: “Legionellabestrijding”: de inschrijver verbindt zich er toe tot het uitvoeren van onderdelen conform opgemaakte legionellabeheersplannen in het kader van de toepasselijke reglementering, met name de reglementering betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen, zijnde het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2002. 2) Totale waarborg: De inschrijver verbindt zich ertoe, mits een overeengekomen jaarlijkse premie, de haar toevertrouwde installaties en technieken voor de volledige duur van het contract minimum in dezelfde staat van werking te houden als bij de aanvang ervan. Zij zal daartoe alle nodige herstellingen en vervangingen uitvoeren, ongeacht de oorzaak die aan de grondslag ligt van deze werken. Daartoe dient de inschrijver te allen tijde de nodige voorraad of het nodige materiaal te voorzien waarover onmiddellijk kan worden beschikt indien, mogelijk naar aanleiding van een noodgeval, een snelle en efficiënte herstelling of vervanging moet worden uitgevoerd. In de totale waarborg moeten alle systemen, technieken, apparaten opgenomen worden die belangrijk zijn voor de algemene werking van het systeem. Bijvoorbeeld: voor zonnewering/zonneblinden is niet enkel de motor en het oprolsysteem belangrijk maar ook de bevestigingen, de geleidingen, het doek/ lamellen, de (druk)schakelaars, de (elektrische) leidingen… kortom alles wat een directe invloed heeft op de algemene werking van de installatie. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
33810
BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.11.2009 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN
Hoofdopdracht : 50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Prijs - Weging : 35 2 - Programmatie van de dienstverlening - Weging : 20 3 - Garanties voor een vlotte samenwerking - Weging : 25 4 - Kwaliteitszorg, betrouwbaarheid en inzicht in energieverbruik - Weging : 15 5 - Specifieke kennis van het personeel - Weging : 5 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 506.89-09d0036 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S132-193013 van 17/7/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Gebouwen in eigen beheer V.1) Datum van gunning van de opdracht : 13/11/2009
V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Dalkia, Fernand Demetskaai 52, 1070 Anderlecht, België E-mail :
[email protected] V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2 Titel : Gebouwen in bruikleen bij externe instanties of personen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 13/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Dalkia, Fernand Demetskaai 52, 1070 Anderlecht, België E-mail :
[email protected] V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 14/11/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. − Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Conseiller/Adviseur : A. VAN DAMME