AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlattételi dokumentáció

Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.)

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.212.(H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.212.) SZ., ALATTI ÉPÜLET ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁRA” TÁRGYÚ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ

BUDAPEST ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 1



2010.

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________2 1. Az eljárás szabályai ____________________________________________________________3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

A versenyeztetési eljárás során használt fogalmak és rövidítések ________________________ 3 Az ajánlatok benyújtása _________________________________________________________ 3 Kiegészítő tájékoztatás___________________________________________________________ 6 Az ajánlatok felbontása __________________________________________________________ 7 Az ajánlatok értékelése __________________________________________________________ 7 Tárgyalás______________________________________________________________________ 8 Az eredményhirdetés ____________________________________________________________ 8 A szerződéskötés________________________________________________________________ 9

2. A bírálat módszere és a bírálati szempontok _______________________________________10 MELLÉKLETEK _______________________________________________________________15 1. sz. melléklet_________________________________________________________________16 2. sz. melléklet_________________________________________________________________18 3. sz. melléklet_________________________________________________________________28 4. sz. melléklet_________________________________________________________________32 5. sz. melléklet_________________________________________________________________33 6. sz. melléklet_________________________________________________________________35 7. sz. melléklet_________________________________________________________________36 8. sz. melléklet_________________________________________________________________37 9. sz. melléklet_________________________________________________________________39 10. sz. melléklet_________________________________________________________________40 11. sz. melléklet_________________________________________________________________42 12. sz. melléklet_________________________________________________________________43 13. sz. melléklet_________________________________________________________________45 MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ____________________________________________________43

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 2



1. Az eljárás szabályai 1.1.

A versenyeztetési eljárás során használt fogalmak és rövidítések

Ajánlatkérő:

Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12.(H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) Székhelye:H-1191 Budapest, Katica u. 8. Megbízott közös képviselő: Név: Dr. Bognár Tibor Telefon: +36 (30) 8538323 Fax: -+36 (1) 3378218

Ajánlattételi felhívás:

Jelen eljárást megindító, megküldött felhívás

Ajánlattételi dokumentáció:

A versenyeztetési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció

Ajánlat:

Az ajánlattevő által benyújtandó írásbeli ajánlat

Ajánlattevő:

A versenyeztetési eljárás során ajánlattételre feljogosított szervezet

Közreműködő szervezet

1.2.

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Székhely: 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 0109-905408 Iroda: 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. Telefon: +36-1- 4795299 Fax: +36-1- 4392904 Képviseli: dr. Barkó Judit Lebonyolítással megbízott: Schill & Cseterics Ügyvédi Iroda E-mail: [email protected]

Az ajánlatok benyújtása

1.2.1. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, az írott oldalakon folyamatos oldalszámozással, írott oldalanként szignálva, a nyilatkozatokon és a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalszámozott tartalomjegyzékkel ellátva, sérülésmentes, roncsolás nélkül nem bontható kötésben (pl. szalaggal átfűzve, leragasztva és lebélyegezve), zárt csomagolásban, kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban kell magyar nyelven benyújtani az alábbi címre és határidőig:




Schill & Cseterics Ügyvédi Iroda dr. Schill Szabolcs (1137 Budapest Szent István Krt. IV./8. postacím: 1387 Bp., Pf. 12.) Határideje: 2010.április 10. délelőtt 9 óra A zárt csomagon kérjük az alábbiakat feltüntetni: „PÁLYÁZAT: Vállalkozási szerződés a Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12.(H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) sz. alatti épület energiatakarékos felújítására; Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel”. Az ajánlatokat írásban és zártan, személyesen vagy postán kell benyújtani. A postai úton benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidőig megtörténik. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. Az ajánlati példányokon szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés, illetve ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma és formája a mérvadó. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció között ellentmondás mutatkozik, úgy abban az esetben az ajánlattételi felhívás tartalma a mérvadó. Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást biztosít, az ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban. 1.2.2. Ajánlattevők, (közös ajánlattevők), a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: GP1: Ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozat, melynek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények teljesülésére. GP2: A számviteli jogszabályoknak megfelelően cégbíróságnál letétbe helyezett beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) benyújtása egyszerű másolatban az elmúlt három (2006., 2007., 2008.) lezárt üzleti évre vonatkozóan, feltéve, hogy a kérelmezőnek beszámolási kötelezettsége áll fenn. GP3: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három lezárt üzleti év (2007., 2008., 2009.) teljes forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), és ugyanezen időszakban az ajánlattételi felhívás tárgyának (magasépítési tevékenység és/vagy iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása) forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 4


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. GP4: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte. 1.2.3. Ajánlattevők, (közös ajánlattevők), a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: MSZ1: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlattételi határidőt megelőző elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) vagy 36 hónapban, az ajánlat beadásának időpontjáig teljesített legjelentősebb, magasépítési és/vagy iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására vonatkozó referenciá(k) meglétéről, ami tartalmaz minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Az igazolásnak tartalmaznia kell továbbá legalább a teljesítés idejét (év és hónap megadásával) és helyét, a szerződést kötő másik fél megjelölését (szervezet neve, referenciaigazolás kibocsátására jogosult személy neve, telefonszám, telefax szám), a beruházás részletes tárgyát (melyből megállapítható ajánlattevő alkalmassága), továbbá az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e. MSZ2: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával nevezze meg a teljesítésbe bevonni kívánt A kategóriás felelős műszaki vezetőit,továbbá magasépítési és épületgépészeti szakembereit, valamint az alábbi végzettséggel rendelkezőket: • • •

Minőségellenőrzésért felelős vezető (1 fő), aki felsőfokú végzettséggel és minimum öt év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (1 fő) Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján (1 fő) munkavédelmi középfokú technikusi, munkavédelmi üzemmérnöki vagy munkavédelmi szakmérnöki végzettségű biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.

Továbbá csatolja a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, képzettséget, végzettséget igazoló okiratokat, és a névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratokat egyszerű másolatban. 1.2.4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség – a versenyeztetési eljárás kimenetelétől függetlenül – ajánlattevőt terheli.



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) Az ajánlattételi dokumentáció – jelen dokumentum – átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, melyért Ajánlattevők felelősek. Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja, az ilyen tartalmú ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti, mivel nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal. 1.3.

Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 munkanapig (kérjük a postai úton vagy faxon megküldött kérdéseket egyúttal e-mail útján is küldjék meg Ajánlattevők). Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja időben megadni, ebben az esetben valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti. A kiegészítő tájékoztatást úgy adjuk meg, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé tesszük, illetőleg írásban megküldjük. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. A kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhetik ajánlattevők: Schill & Cseterics Ügyvédi Iroda dr. Schill Szabolcs (1137 Budapest Szent István Krt. IV./8. postacím: 1387 Bp., Pf. 12.) E-mail: barko.dr.judit @gmail.com A gyors válasz érdekében kérjük, hogy ajánlattevő minden kérdést e-mailen is küldjön meg! AJÁNLATKÉRŐ BIZTOSÍT!

TELEFONON

TÁJÉKOZTATÁST,

KONZULTÁCIÓT

NEM



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) 1.4.

Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: Schill & Cseterics Ügyvédi Iroda dr. Schill Szabolcs 1137 Budapest Szent István Krt. IV./8. Ideje: 2010.április 10. 9.00 óra Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő(k), az ajánlatkérő(k) képviselői, az ajánlatkérő(k) nevében eljáró(k) vagy az általa/uk meghívott személy, az ajánlattevők, az ajánlattevők meghatalmazott képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a Támogató Szervezetek lehetnek jelen. A jelenlévők kötelesek a jelenléti ívet aláírni, melyben feltüntetésre kerül minden jelenlévő neve és a képviselt cég neve. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 1.5.

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek, mint az Eseti Értékelő Bizottság tagjai elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtott dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenségének megállapítására vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. -

Hiánypótlás lehetősége: ajánlatkérő a hiánypótlást nem biztosítja.

-

Felvilágosítás és indoklás kérése: • Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását; • Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti. • Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti.

-

Az ajánlat érvénytelen, ha ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 7


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) • azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; • az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; • az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; • egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; • kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; • lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz. 1.6.

Tárgyalás

Tárgyalásra abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet (pályázat BRUTTÓ költségvetése) mértékére tekintettel az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő nem megfelelő (magas értékű) ajánlatot nyújt be. Amennyiben tárgyalásra kerül sor, úgy a tárgyalás lefolytatásának menete: Az ajánlatkérő az érvénytelenség megállapítását (közbenső eljárási döntés) megelőzően legalább egy fordulóban szóban és írásban, külön-külön tárgyal ajánlattevőkkel annak érdekében, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson részt venni kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik a tárgyalási forduló sorrendjét az ajánlatkérő határozza meg akként, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal utolsóként, a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként tárgyal (fordított sorrend érvényesül). Több tárgyalási forduló esetén, az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre. 1.7.

Az eredményhirdetés

Ajánlatkérő írásban hirdet eredményt az elkészített összegezés elektronikus (e-mail) és telefax útján történő megküldésével. Az ajánlatkérő jogosult az eredményt módosítani és szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) a versenyeztetési eljárás szabályaiba ütközik és a módosítás a hibát orvosolja. Ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlattételi kötöttsége - eltérő nyilatkozat hiányában - a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart. Eredménytelen az eljárás, ha • nem nyújtottak be ajánlatot; • kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 8


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) •

• •

1.8.

egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot; az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja; valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt.

A szerződéskötés

A szerződéskötés helye és várható időpontja: Schill & Cseterics Ügyvédi Iroda dr. Schill Szabolcs 1137 Budapest Szent István Krt. IV./8. Az ajánlat felbontásának napját követő naptól számított 8. napon 10.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanapon. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a Vállalkozási szerződést. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel is megkötheti. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.




2. A bírálat módszere és a bírálati szempontok Az alábbiakban a bírálati szempontok ismertetése, valamint magyarázata következik. Jelen ajánlattételi dokumentációban szereplő pontozási rendszer megértése, és az abban szereplő feltételeknek megfelelő pályázati dokumentáció leadása nélkülözhetetlen az adott pályázat értékeléséhez. Az ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat az alábbi részszempontok alapján értékeli. A bírálati szempontok és a hozzájuk tartozó súlyszámok: BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT

SÚLYSZÁM

1.

Teljes bruttó vállalkozói díj (Ft)

55

2.

Kivitelezés időigénye a munkaterület átadásától számítva (naptári nap)

25

3.

Késedelmi kötbér, mely a részteljesítési határidőkre is vonatkozik (Ft/nap)

5

4.

A projektterv megfelelősége

15

5.

A felhasznált anyagok hány százaléka rendelkezik KIVÉT védjeggyel

10

Bírálat módszere: Az adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében: 1-10 pont. A pontozás minden bírálati részszempont esetében úgy történik, hogy minden bírálati részszempont esetében az adott szempontból legjobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 10 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap. A legalacsonyabb adható pontszám a 1 (egy). Ajánlatkérő a következő részszempontok esetében az arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: •

a 1. Teljes bruttó vállalkozói díj (Ft) és a 2. Kivitelezés időigénye a munkaterület átadásától számítva (naptári nap) részszempontok esetén fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár – 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képletekkel leírva: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 10


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) Alegjobb P − Pmin = Pmax − Pmin Avizsgált

azaz

P=

Alegjobb Avizsgált

(Pmax − P min ) + Pmin

ahol: P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Alegrosszabb: Avizsgált: •

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

a 3. Késedelmi kötbér, mely a részteljesítési határidőkre is vonatkozik (Ft/nap) részszempont esetén egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár – 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képlettel leírva: P − Pmin Pmax − Pmin

=

Avizsgált Alegjobb

azaz

P=

Avizsgált Alegjobb

ahol: P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Alegrosszabb: Avizsgált:


a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 11


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) Ajánlatkérő előírja, hogy a 1. Teljes bruttó vállalkozói díj (Ft), a 2. Kivitelezés időigénye a munkaterület átadásától számítva (naptári nap) és a 3. Késedelmi kötbér, mely a részteljesítési határidőkre is vonatkozik (Ft/nap) bírálati részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő előírja, hogy a 3. Késedelmi kötbér, mely a részteljesítési határidőkre is vonatkozik (Ft/nap) részszempont esetében az ajánlattevő által megajánlható legkisebb érték a nettó vállalkozói díj 0,1 %-a, a megajánlható legnagyobb érték a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a. Amennyiben Ajánlattevő a megjelölt határokat nem veszi figyelembe, és ehhez képest irreális (valótlan) ajánlatot tesz, azt az ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlattevőknek a 4. Projektterv bírálati részszempont tekintetében el kell készíteniük az Organizációs tervüket és a Környezeti menedzsment tervüket, valamint be kell mutatniuk a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseiket, melyek a Projektterv részét képezik. Organizációs terv Az ajánlattevőnek be kell mutatnia azon konkrét organizációs intézkedéseit, hogy miként kívánja a munka szervezését megoldani annak érdekében, hogy a társasház rendeltetésszerű működése, a lakóközösség zavartalan életvitele folyamatosan biztosított legyen, továbbá melyek segítségével biztosítja a beruházás közvetlen környéke közlekedésének, közműhasználatának és forgalmának zavartalanságát a kivitelezés ideje alatt. Ajánlattevőnek minél részletesebben és minél körültekintőbben kell bemutatnia, hogy miképp tervezi elvégezni a kivitelezési munkákat, részletesen ismertetni kell az esetlegesen előforduló problémákat és azok megoldására, illetve elkerülésére is komplex javaslatokat kell tenni. Minőségbiztosítási intézkedések Ajánlattevő ezen felül a Projekttervében mutassa be a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, tehát azokat a módszereket, intézkedéseket, melyeket a jó minőségű energiatakarékos épületfelújítás megvalósítása érdekében a végzendő kivitelezési munkák ellenőrzése céljából alkalmazni kíván. (elérendő minőségi célok, minőségi követelmények köre, felelősségi körök felosztása, folyamatok és a dokumentálási rendszer kialakítása, vizsgálati és ellenőrzési módszerek stb.) Ezen szempont alapján Ajánlatkérő különösen azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő megajánlott minőségbiztosítási elképzelései mennyiben alkalmasak a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a jelen szempont körében teendő megajánlások alapján nem az Ajánlattevők alkalmasságát kívánja vizsgálni. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnél meglévő minőségtanúsítvány, illetőleg az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések elemei közül csak azokat és annyiban kéri ismertetni, amelyek a jelen versenyeztetési eljárás tárgyához kapcsolódóan hivatottak a minőség biztosítására. Környezeti menedzsment terv A környezeti menedzsment terv kidolgozásával kell Ajánlattevőnek bemutatnia azon konkrét intézkedéseit, melyek segítségével biztosítja a kivitelezés természeti és épített környezetének védelmét (pl. zaj-és rezgésvédelem, veszélyes anyagok kezelése, a természeti és emberi ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 12


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) környezet védelme, levegőszennyezés, stb.), illetve minél kisebb mértékű zavarását. Ezen belül szükséges annak ismertetése, hogy az esetlegesen keletkező veszélyes ill. közönséges hulladékok, törmelékek tárolását, kezelését és végleges elhelyezését(elszállításra kötelezett megnevezésével) miként kívánja megoldani. A környezeti menedzsment terv elkészítésének célja a minél körültekintőbb környezetszemléletű kivitelezés és a környezet megóvásának biztosítása. Ajánlatkérő az ajánlattevők által tett vállalásokat különösen az alábbi öt szempont szerint értékeli: 1. A vállalt intézkedések mennyire szolgálják a megfogalmazott cél teljesülését; 2. A vállalt intézkedések mennyire megalapozottak, mennyire indokoltak; 3. A vállalt intézkedések mennyire részletesen kidolgozottak, alátámasztottak; 4. A vállalt intézkedések mennyire számon kérhetőek; 5. Az esetleges kockázatok, és kezelési lehetőségeinek feltárása milyen mértékben történik meg a dokumentumban. A Projektterv értékelését (4. részszempont) két, a bíráló bizottságtól független szakértő fogja elvégezni, akik külön-külön rangsorolják a projektterveket aszerint, hogy a fentiekben megadott kérdésekre az ajánlattevők milyen válaszokat adnak. A végső sorrend a két szakértő értékelésének számtani átlaga alapján alakul ki. A sorrend alapján az 1. helyezett 10 pontot, míg a további helyezettek arányosítással számított alacsonyabb pontszámot kapnak meg, az értékelés alapján a szakértők az ajánlatokat külön-külön sorbarendezik. A projektterv terv megfelelősége részszempont bírálati módszere képlettel leírva: P = 1 + [9 * (Aajánlattevők száma / A adott ) / Aajánlattevők száma ] ahol Aadott = az adott projektterv helyezése A Projektterv készítésének formai követelménye: 12 pts, times new roman betűtípus és normál sorköz. •

A 5. A KIVÉT védjegy részszempont esetén, egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár – 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képlettel leírva:



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) P − Pmin Pmax − Pmin

=

Avizsgált Alegjobb

azaz

P=

Avizsgált Alegjobb

ahol: P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Alegrosszabb: Avizsgált:


a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a fent meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. A legtöbb pontszámot elért pályázót kell nyertesnek tekinteni a versenyeztetési eljárás egésze tekintetében.




MELLÉKLETEK



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) 1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP Ajánlatkérő: Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) A versenyeztetési eljárás megnevezése: „Vállalkozási szerződés a Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12.(H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) sz. alatti épület energiatakarékos felújítására a dokumentációban részletezett műszaki paramétereknek, műszaki leírásnak, minőségi követelményeknek, teljesítménykövetelményeknek megfelelően.” 1. Ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszám, telefax szám: E-mail címe: Kapcsolattartó neve, beosztása: Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatnak a főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek a bírálati részszempontok alapján értékelésre kerülnek:



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONTOK 1.

Teljes bruttó vállalkozói díj (Ft)

2.

Kivitelezés időigénye munkaterület átadásától számítva (naptári nap)

3.

Késedelmi kötbér, mely a részteljesítési határidőkre is vonatkozik (Ft/nap)

4.

Projektterv

5.

A felhasznált anyagok hány százaléka rendelkezik KIVÉT védjeggyel

AJÁNLAT

Csatolva: igen/nem1

………………, 2010. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

A megfelelő választ kérjük feltüntetni. ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 17



Szerződéstervezet Figyelemfelhívás! Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy ajánlatához köteles csatolni jelen versenyeztetési eljárás tárgyára vonatkozó Vállalkozási szerződést. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéstervezetet az alábbiak figyelembe vételével készítse el. A szerződéstervezetnek tartalmilag meg kell felelnie az alábbiakban ismertetett szerződés tervezetnek, illetve nem tartalmazhat az alábbi feltételekkel, az ajánlattételi felhívással és jelen dokumentációban meghatározottakkal ellentétes rendelkezést, ellenkező esetben ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelennek minősülhet. Ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtott szerződéstervezetben ajánlattevő - külön-külön színnel feltüntetve - jelölje meg, hogy mely rész az, amelyet az ajánlattételi dokumentációból vett át (ajánlatkérő előírása alapján) és melyik az, amelyről ajánlattevő kíván rendelkezni.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet Amelyet kötött egyrészről ……………………. (székhely: ……………………., elérhetősége:……………; adósz.:………………; pénzforgalmi sz.sz.:……………………; képviselőneve: …………………….;képv.székh.:………………….; képv.elérhetősége:……………….), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről pedig a ……………………. (székhely: ……………………., cégjegyzékszám: Cg ……………………., adószám: ……………………., pénzforgalmi számlaszám: ……………………., képviselő neve;………………;képv.székh.:……………………….; képv.elérhetősége: …………………….), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint. A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Megrendelő versenyeztetési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés a H-1119 Budapest, XI. ker. Mérnök u. 37. sz. alatti épület energiatakarékos felújítására a dokumentációban részletezett műszaki paramétereknek, műszaki leírásnak, minőségi követelményeknek, teljesítménykövetelményeknek megfelelően.”tárgyban.



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) A Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A felek ennek megfelelően a versenyeztetési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkákra az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik. 1.

A szerződés tárgya és műszaki tartalma

1.1. A Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó elvállalja a Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12.(H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) sz.; hrsz.: 162242/10 alatt). energiatakarékos felújítási munkálatait az alábbiak szerint: - Nyílászárók energiatakarékos felújítása, vagy cseréje; - Homlokzatok és födémek hőszigetelési munkái, illetve azokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák; 1.3. A szerződés részletes, teljes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki leírás, valamint a Vállalkozó által benyújtott részletes költségvetés tartalmazza, mely dokumentumok jelen szerződés részét képezik. 1.4. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a Vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elvégezni a szerződés alapját képező dokumentációban szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munkákat, továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelnek, de amelyek nélkül az épület rendeltetésszerűen nem használható (többletmunka). 1.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy az. 1.3. pontban hivatkozott dokumentumokat megvizsgálta, azokat teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja. A Vállalkozói díj mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmény rendeltetésszerű használatához. 1.6. Jelen szerződés nem az aláírásának napján lép hatályba, hanem abban az esetben, ha a jelen szerződés tárgyát képező beruházás támogatásban részesül, melyről Megrendelő köteles Vállalkozót azonnali hatállyal értesíteni. 1.7. Megrendelő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe. 2.

A Vállalkozói díj

2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja …………………….,-Ft + 25 % ÁFA, összesen bruttó …………………….,-Ft, azaz ……………………. forint, az 1.3. pontban hivatkozott részletes költségvetésen alapuló Vállalkozói átalánydíj. Az egyösszegű átalányár megállapításának alapjául, a versenyeztetési eljárás során, a vállalkozói ajánlatban benyújtott és e szerződés mellékletét képező tételes költségvetés szolgál, melyet a Vállalkozó, mint kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személy – valamennyi a rendeltetésszerű használatához szükséges munka beépítésével - állapított meg. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyet ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 19


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és melyek szükségesek a versenyeztetési eljárásban meghatározott munkák teljes – rendeltetésszerű használatra alkalmas – megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés tárgya szerint a nyílászárók felújítása, vagy cseréje is Vállalkozó feladata, akkor a nyílászárók esetében jelen szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetésben részletezettek szerinti egységárakon (azaz nem átalányáron), tételes elszámolás alapján számolnak el egymással. 2.3. Az ajánlat tartalmazza a járulékos költségeket, így különösen, a felvonulás, segédszerkezetek, ideiglenes WC-k elhelyezése,sitt elszállítása és lerakóhelyi díj, őrzés és minden egyéb itt fel nem sorolt költséget, továbbá a felvonulási terület eredeti állapotba történő helyreállításának költségét is. 2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező kiviteli ütemtervnek megfelelően. A Vállalkozó – a sikeres műszaki átadást követően – a végszámla benyújtására kizárólag akkor jogosult, ha az átadást hiány- és hibamentesen teljesítette. 2.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő külön díjazásért a Vállalkozótól pótmunkát rendelhet meg, amely pótmunkát a Vállalkozó köteles elvégezni. A Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet. A pótmunkára vonatkozóan külön megállapodás szükséges és annak pénzügyi teljesítése külön számla alapján történhet. 2.6. Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, leszámítva a 2.5. pontban szereplő pótmunkát. 3. A Vállalkozó teljesítésének határideje 3.1. A Megrendelő az építési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet 2010. …………………….. napján adja át, addig Vállalkozónak lehetősége van – amennyiben az a szerződés tárgya szerint feladata – a nyílászárókhoz szükséges felmérések elvégzésére. A Vállalkozó – az építési napló megnyitásával egyidejűleg – köteles az itt meghatározott dokumentumokat és a munkaterületet átvenni. 3.2. Vállalkozó legkésőbb 2010. ……………………. -ig köteles részletes, lakások szintjére lebontott ütemtervet átadni Megrendelőnek, melyben feltüntetésre kerül a lépcsőház, emelet és a lakás száma (esetleg tulajdonosának neve), a kivitelezés kezdete és várható befejezésének ideje, valamint a kivitelezéssel érintett munkaórák várható száma. 3.3. Megrendelő a 3.2. pontban leírt ütemterv átvételét követően haladéktalanul kiértesíti a lakókat a kivitelezés várható kezdési és befejezési idejéről. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a lakók lehető legrövidebb ideig történő zavarása érdekében mindent megtesz annak érdekében, hogy egy adott lakást érintő kivitelezés egy munkanapnál ne vegyen hosszabb időt igénybe. 3.4. A kivitelezési munkák (fűtés- és szellőző korszerűsítés) során a lakástulajdonosoknak, vagy megbízottjuknak otthon kell tartózkodni. Vállalkozó az átadásra kerülő – lakásszintre lebontott – ütemterv szerint köteles a teljesítést végrehajtani. Lakásonként legalább kétszer ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 20


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) (két különböző napon) köteles a lakásokba történő bejutást megkísérelni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, abban az esetben a teljesítési határidő az állással töltött napok számával automatikusan meghosszabbodik és Vállalkozó 30.000,- Ft/lakás/nap állásdíjat jogosult felszámolni. Az állással töltött időt az építési naplóban rögzíteni kell. 3.5. A szerződés teljesítésének határideje Vállalkozó vállalásának megfelelően: 2010. ………………………..(…………naptári nap munkaterület átadásától számítva) 3.6. Amennyiben a fenti határidő a szerződő feleknek fel nem róható okból nem teljesíthető, a felek új határidőkben állapodnak meg. 3.7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a munkavégzés – jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott – megkezdésének feltétele, hogy Megrendelő a rendelkezésére álló saját erő hitelkérelméről szóló igazolást Vállalkozónak felmutassa. Ennek megtörténtéig a munka megkezdése felfüggesztésre kerül és a jelen szerződés 3.1. pontja szerint járnak el Szerződő Felek. 4.

Pénzügyi feltételek

4.1. Megrendelő a Vállalkozói díjat a szerződésszerű (rész)teljesítést követő 30 napon belül a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a Megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a fizetési kötelezettség fennállásáról 5 munkanapon belül – a szükséges iratok maradéktalan megküldésével – tájékoztatja a Támogató szervezetet a kifizetési kötelezettség fennállásáról, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a pénzügyi teljesítésre a lehető leghamarabb sor kerüljön. Vállalkozó azonban tudomásul veszi, hogy az állami támogatás folyósítása a Támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben utólagosan (a Társasház saját önrészének megfizetése után) történik. A folyósítás a Megrendelő által benyújtott számlák, az átutalásra vonatkozó banki bizonylatok és a Megrendelő képviseletében eljáró személyek és a Szerződő Felek által a jelen szerződés szerint támogatott program lebonyolítására kijelölt felelős személy által ellenjegyzett teljesítést igazoló dokumentumok, illetve ezek ellenőrzése alapján történik, a számla és a fenti dokumentumok benyújtását követő 30 munkanapon belül. Megrendelő a támogatás továbbutalásáról, annak beérkezését követően, haladéktalanul gondoskodik. 4.2. A számlák kifizetése során szerződő felek irányadónak tekintik a Támogatási szerződést. 4.3. A teljesítést, valamint a benyújtott számla kifizethetőségét a Megrendelő műszaki ellenőre, egyéb alvállalkozó esetén a felelős műszaki ellenőr igazolja, a Vállalkozó a számlát két példányban a műszaki ellenőr igazolását követően köteles teljesítésre a Megrendelő felé benyújtani. 4.4. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 5.

A Megrendelő kötelezettségei



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) 5.1. A Megrendelő megbízott – a műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó – képviselője a munkaterületen: Név: ……………………. Telefon/fax: ……………………. Mobil: ……………………. E-mail: ……………………. 5.2. A Megrendelő (megbízottja) a kivitelezés teljes időtartama alatt heti legalább egy alkalommal (előre egyeztetett időpontban) köteles műszaki ellenőrzést végezni. A kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre a 191/2009(IX.15.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 5.3. A Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a Vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza. 5.4. Megrendelő a Vállalkozó részére víz és elektromos energia ellátást térítés ellenében biztosít, az illetékes közműszolgáltató társasházra vonatkozó díjszabása szerint. 6.

A Vállalkozó kötelezettségei

6.1. Vállalkozó a szerződésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat. A beépítésre kerülő anyagok műbizonylatait a műszaki átadás-átvételi eljárásig az építési napló mellékleteként köteles átadni. 6.2. A Vállalkozó a véglegesen beépített, felhasznált anyagok, építési termékek, gépek származási, minőségi és megfelelőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelő megbízottjának beépítés, beszerelés előtt bemutatni és a műszaki átadás – átvételi dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KVM együttes rendelet és a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet. 6.3. Vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására és az ezek eredményeit tartalmazó okiratokat haladéktalanul köteles írásban átadni a Megrendelőnek (megbízottjának). 6.4. Vállalkozó köteles minden kockázatára kiterjedő biztosítást kötni (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni) a vállalkozási szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül, de a kivitelezés megkezdése előtt. A biztosítási szerződések hatályát köteles a kivitelezés teljes időtartamára fenntartani. Az esedékes biztosítási díj megfizetését a biztosítóval a kifizetést követő nyolc naptári napon belül Vállalkozó igazoltatja és azt a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul átadja. A megkötött biztosítás kötvényének hiteles másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. 6.5. Vállalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles építési naplót vezetni és azt a teljesítés helyszínén tartani. A szerződő felek kötelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 22



6.6.

6.7. 6.8. 6.9.

7.

lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az irányadó. Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve, beosztása: Név: ……………………. elérhetőség: tel: ……………………. fax: ……………………., mobil: ……………………. Név: ……………………. elérhetőség: tel: ……………………., fax: ……………………., mobil: ……………………. Vállalkozó a versenyeztetési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel mint a sajátjáért. A kivitelezés során a Vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért. Az építési munka során felhalmozódott bontási törmeléknek, építési és egyéb hulladéknak újrahasznosításra, újrafeldolgozásra, környezetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktározásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége, melynek teljesítését dokumentálni kell. A bontási törmeléknek, építési és egyéb hulladéknak újrahasznosítására, újrafeldolgozására, környezetkímélő módon történő kezelésére és/vagy raktározására az ajánlat részeként benyújtott környezeti menedzsment tervben leírtak az irányadóak. Ettől való eltérés a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával történhet. Jótállás, szavatosság

7.1. Vállalkozó az építési szerelési tevékenységre a műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónapra egységes jótállást vállal az ajánlattételi felhívás I.6. pontjában foglaltak szerint az általa beépített anyagokra és a teljes körű kivitelezésre. 7.2. Megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval, a Vállalkozó pedig haladéktalanul köteles intézkedni a kijavítás iránt. Amennyiben az épület vagy annak egy része a jótállási kötelezettség alá eső hibák miatt nem üzemel, nem működik, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel időtartamával meghosszabbodik. 7.3. Vállalkozó köteles a szerződésben megadott értesítési címre vagy telefaxra (e-mailre) bejelentett garanciális hibát haladéktalanul megvizsgálni és nyilatkozni annak javítási szándékáról és időtartamáról, mely nem lehet az igénybejelentéstől számított 15 munkanapnál hosszabb. A javítási határidő elmulasztása esetén a jótállási garancia összegét Megrendelő a jótállás utó-felülvizsgálat lezárulásáig tartó időtartama (műszaki átadás-átvételtől számított 12. hónap + legfeljebb 30 nap) alatt a teljesítéssel kapcsolatban felmerült hibák javíttatására használhatja fel. 7.4. Az egyes épületszerkezetekre, és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő tervekre a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988. (XII.



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő az irányadó. 8.

Műszaki átadás-átvétel

8.1. Az eltakarásra kerülő munkák átadás-átvételére, ellenőrzésére felek a Ptk. 394. §. (2) bekezdésében előírtak szerint járnak el, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a Vállalkozó. 8.2. A szerződésszerű teljesítést követően a Vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitűzi az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és befejezésének időpontját. Erről Megrendelőt legalább az átadás-átvételi eljárás kezdési időpontját megelőző 8 nappal köteles írásban értesíteni, vele időpontot egyeztetni. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kitűzött időpontot visszautasítani, amennyiben nyilvánvaló, hogy a kitűzött időpontig az átadásátvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve befejezni. 8.3. A műszaki átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a Megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a Megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is. 8.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Nem tekinthető hibának, ha a Vállalkozó a tervben és a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel, feltéve, hogy ehhez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. 8.5. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. 8.6. A műszaki átadási dokumentáció mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik, így különösen a beépített anyagok műbizonylatai, a műszaki tanúsítványok, a közmű nyilatkozatok, és a használatbavételi engedélyhez szükséges műszaki vezetői nyilatkozatok. A Vállalkozó az átadás-átvétel során köteles átadni a Megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot, így különösen: a) kivitelezői nyilatkozatot, b) az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatokat és vizsgálati eredményeket, c) mérési jegyzőkönyveket, d) az építési napló másolatait. e) fűtés korszerűsítés beszabályozási tervét, kiviteli tervét. 8.7. Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át. 9.

Utó-felülvizsgálat ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 24


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) 9.1. A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónap lejártakor utófelülvizsgálatra határidőt tűz ki. 9.2. A garanciális bejárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg az érintetteket. Az utófelülvizsgálati eljárás eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 9.3. Ha a Vállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti, melyet elsősorban a jótállási garanciából jogosult Megrendelő érvényesíteni. 9.4. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha • a kijavítást, a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, • a kijavítást ok nélkül abbahagyja, és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, • a kijavítást 15 munkanapon belül felróható okból nem fejezi be. 9.5. Az utóvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására a Vállalkozó 15 munkanapon belül köteles. 10.

Szerződést biztosító mellékötelezettségek

10.1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik, mely a pénzügyi és kiviteli ütemtervben szereplő részteljesítési határidőkre is vonatkozik. A kötbér mértéke, Vállalkozó hibájából keletkező késedelem idejére ………..,- Ft naptári naponként. A napi késedelmi kötbér nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 0,5 %-át, összesen pedig a nettó vállalkozói díj 20 %-át. 10.2. Meghiúsulási kötbér: A jelen szerződésben meghatározott építési munkák Vállalkozónak felróható okokból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó köteles a szerződés teljes nettó végösszegének 30 %-a erejéig meghiúsulási kötbért fizetni. Vállalkozó 60 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet, mely a pénzügyi és kiviteli ütemtervben szereplő részteljesítési határidőkre is vonatkozik. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a beruházást más Vállalkozó igénybevételével befejezni. 10.3. Jóteljesítési garancia: Vállalkozó szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a nettó vállalkozói díj 3%-t elérő feltétlen és visszavonhatatlan jóteljesítési garanciát biztosítani Megrendelő javára. A jóteljesítési garancia időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjáig tart. A jóteljesítési garancia biztosítását Vállalkozó választása szerint Megrendelő ………………. Banknál vezetett ……………………………. számlájára történő átutalással (befizetéssel) vagy visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesítheti. 10.4. Jótállási garancia: Felek megállapodnak, hogy a nettó vállalkozói díj 3%-át Vállalkozó az egy éves utó-felülvizsgálat lezárulásáig (műszaki átadás-átvételtől számított 12. hónap + legfeljebb 30 nap) tartó érvényességgel elkülönített jótállási garanciaként biztosítja. A jótállási garancia szolgáltatása akként történik, hogy a jóteljesítési garancia kerül átminősítésre jótállási garanciává. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a jóteljesítési garancia összegéből felhasználás nem történt (vagy a felhasznált összeg viszonylatában a ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 25


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) Vállalkozó a jótállási időre kiterjedő új garanciaokiratot ad át) valamint az átalakítás tényét (a bankgarancia új határidejét) a garanciaokirat tartalmazza. 11.

Szerződés megszűnése

11.1. A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: - a szerződéses kötelezettségek póthatáridőre sem történő teljesítése, mely megfelelően alkalmazandó a beruházás megkezdésére, a (rész)teljesítési határidőkre, a fizetési határidőre, az átadás-átvételi eljárás megkezdésére és annak befejezésére, valamint az utófelülvizsgálati eljárás során felvett jegyzőkönyvben foglaltakra, - Vállalkozó olyan számottevő késedelemmel történő munkavégzése, melynek folytán a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy emiatt a Megrendelőnek a teljesítés elfogadása már nem áll érdekében. 11.2. A Megrendelő akkor is jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van folyamatban. 11.3. A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével. 11.4. A szerződésszegésért felelős fél a szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítésén felül teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 11.5. A 11.1. pontban leírt eset fennállásakor Megrendelő választása szerint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet, illetőleg a szerződéses kötelezettségeket maga, illetve harmadik lebonyolító szervezet igénybevételével a Vállalkozó költségére elvégezheti. E kikötés megfelelően irányadó abban az esetben is, ha a Megrendelő a garanciális kötelezettségének a Megrendelő igénybejelentésétől számítva haladéktalanul nem jelenik meg, illetőleg amennyiben a garanciális munkálatokat az igénybejelentésétől számított 15 munkanapon belül nem fejezi be. 12.

Egyéb rendelkezések:

12.1. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén alávetik magukat: • műszaki vita esetén: ÉMI Kht., illetve • jogvita esetén: a pertárgy értékétől függően rendezik a Pp-nek megfelelően az illetékes bíróság előtt a felmerült vitájukat. 12.2. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 26


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) 12.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve fizetésképtelensége. 12.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli és köteles a Megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló, a Megrendelőre vonatkozó bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat ki. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani. 12.5. A szerződő felek e szereződéssel kapcsolatban tett bármilyen nyilatkozata, illetve a szerződés esetleges módosítása kizárólag írásban joghatályos. 12.6. Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 12.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 191/2007(IX.15.) Korm. rendelet előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció rendelkezései az irányadók. 12.8. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: műszaki leírás, pénzügyi és kiviteli ütemterv, az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok és minden egyéb, az ajánlat elkészítése alatt keletkezett információ, a részletes költségvetés, a Vállalkozónak a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó biztosítási kötvényeinek hiteles másolatai, jóteljesítési biztosíték dokumentuma. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. ……………….., 2010. ……………….

……………………………………………. Megrendelő

……………………………………………. Vállalkozó




INFORMÁCIÓS ADATLAP (Az adatlap minden pontja kitöltendő!) Közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevőnek külön-külön ki kell tölteni!

1. Az ajánlattevő: neve: ....................................................................................................................... címe: ....................................................................................................................... telefonszáma: ………………………… Faxszáma: ............................................... e-mail: ..................................................................................................................... a Kkvt. szerint …………….. ………………………………...vállalkozásnak minősül Közös ajánlattétel esetén, szerepe a teljesítésben:…………………………………………………… gyors elérhetőség esetére: név:…………………………

(telefon/mobil szám): ........................................

a cég képviseletére jogosult személy: ................................................................................. az ajánlattal kapcsolatban nyilatkozattételre felhatalmazott személy:................................ mobilszáma: ..................................................................... cégjegyzék száma: .............................................................................................................. adószáma:............................................................................................................................ a cég megalakulásának ideje:………………..……év…………………hónap a cég tevékenységének megkezdése:……………év ……………….hónap a cég fő tevékenységi köre (Cégbírósági bejegyzés, TEÁOR szerint): .............................. ……………………………………………………………………………………. a jelen ajánlatadáshoz kapcsolódó tevékenységi köre(i) (Cégbírósági bejegyzés, TEÁOR szerint): ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. A cégjegyzésre jogosultak száma (összesen –cégkivonat szerint): ……………..fő A cégjegyzésre jogosultak száma (összesen –a cég jelenlegi állapota szerint):……..fő számlavezető bankja(i) és számlaszáma(i) - (cégkivonattal is egyezően!) S.sz.

A Bank megnevezése, címe

Számlaszáma




Minőségi/biztonsági követelmények: Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik –e?

igen

nem

Nemzetközi/hazai tanúsítás a pályázó cég minőségügyi rendszeréről: ………………………………………………………………………………… Szakmai vagy érdek-képviseleti tagság: ............................................................................. ............................................................................................................................................. Minősített ajánlattevő:

igen

nem

Határozat száma:…………………….. dátuma:…………………………. Érvényessége:………………………………….. Besorolása:………………………………………

2. Az ajánlattevőnek a szerződés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója: a munkában való részesedés %-a:.................................................................................... % milyen munkarészben érdekelt: .......................................................................................... (címe: .................................................................................................................................. telefonszáma:……………………………Faxszáma: ........................................................ e-mail száma:...................................................................................................................... gyors elérhetőség esetén(telefon/mobil szám):................................................................... az ajánlattal kapcsolatban nyilatkozattételre felhatalmazott személy:................................ mobilszáma: ..............................................................) szükség esetén értelemszerűen ismételni és kitölteni több „résztvevő” ill. válasz esetén ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 29



3. Ajánlattevő a teljesítés során kíván-e a szerződés értékének tíz százaléka alatti alvállalkozót igénybe venni: igen

nem

4. Nyilatkozatok: − a változásbejegyzés iránti kérelem cégbírósági érkeztető-bélyegzővel ellátott példányát (eredeti vagy másolat), az ajánlat ……. oldalán becsatoltuk vagy nincs változásbejegyzés iránti kérelmünk A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó − folyamatban levő cégeljárás esetén, amennyiben ahhoz nem szükséges változásbejegyzés iránti kérelem csatolása (eredeti vagy másolat), ennek tartalmáról, ill. okáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatunkat az ajánlat ……. oldalán becsatoltuk vagy nincs ilyen eljárás A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó − egyesüléssel, szétválással, beolvadással és átalakulással kapcsolatos cégeljárások kezdeményezésére vonatkozó beadványok cégbírósági érkeztető-bélyegzővel ellátott példányát (eredeti vagy másolat), az ajánlat ……. oldalán becsatoltuk, vagy nincsenek ilyen cégeljárások A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó Kijelentem, hogy az „Információs adatlapon” megadott (kitöltött) adatok a valóságnak megfelelnek! ………………, 2010. ……………………. ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 30


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása




AJÁNLATI NYILATKOZAT Alulírott …….…………………., mint a(z) …………………………………..,

Cg.

………………………………………. (székhely:

..-..-……,

Adószám:

………-..-..)

ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy megismertük az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és mellékleteiben foglalt részletes ajánlattételi feltételeket, ajánlatunkat az abban rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el. Kijelentjük, hogy a felhívás, a szerződés feltételeit, valamint a kivitelezés műszaki tartalmát elfogadjuk, a szerződést annak megfelelő tartalommal készek vagyunk megkötni és teljesíteni. Tudomásul vesszük, hogy Ajánlatkérő döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak. A kért ellenszolgáltatás összege, melyhez az ajánlati kötöttség beálltától kezdve 60 napig kötve vagyunk: ……………………,- Ft + ÁFA

…………………………, 2010. ……………………………..

--------------------------------------------Ajánlattevő cégszerű aláírása




NYILATKOZAT a kizáró okok fenn nem állásáról Alulírott …….…………………., mint a(z) ………………………………………. (székhely: ………………………………….., Cg. ..-..-……, Adószám: ………-..-..) ajánlattevő/ szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó1 cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy nem állnak fenn velünk szemben az alábbi kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy alvállalkozó, aki: a.) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b.) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c.) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d.) versenyeztetési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e.) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f.) korábbi - három évnél nem régebben lezárult – versenyeztetési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g.) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h.) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki 1

A nem releváns rész törlendő! ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 33


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) i.) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; j.) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; k.) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult – versenyeztetési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította.

……………………….., 2010. ………………….. ……………………………… cégszerű aláírás




NYILATKOZAT alvállalkozókra vonatkozóan Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy I. a beszerzés azon része (részei), melynek teljesítéséhez a szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… vagy: a beszerzéshez nem kívánok a szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni. II. a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom foglalkoztatni, akik a beszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítésében működnek közre: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… vagy: a szerződés teljesítéséhez a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetve amely az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. …………………………, 2010. ……………………………..

--------------------------------------------Ajánlattevő cégszerű aláírása




NYILATKOZAT Alulírott …….…………………., mint a(z) ………………………………………. (székhely: ………………………………….., Cg. ..-..-……, Adószám: ………-..-..) ajánlattevő/ szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó1 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

•

S.sz.

Az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezünk2:

Számlaszám

Számlavezető pénzintézet

Mióta vezeti az adott számlát

•

Számláinkon az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző egy évben sorban állás nem fordult elő.

•

Fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget teszünk.

•

Lejárt hiteltartozásunk nincs.

•

Egyik számlánk ellen sincs bírósági végrehajtás folyamatban.

•

Legalább egy pénzforgalmi számlánkon van havi pénzmozgás.

…………………………, 2010. …………………….

--------------------------------------------cégszerű aláírás 1 2

A nem releváns rész törlendő! A cégkivonattal egyezően kérjük kitölteni, adott esetben a feltüntetettnél több sorban. ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 36



NYILATKOZAT Alulírott …….…………………., mint a(z) ………………………………………. (székhely: ………………………………….., Cg. ..-..-……, Adószám: ………-..-..) ajánlattevő/ szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó1 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 2007. év HUF

2008. év HUF

2009. év HUF

2007. év HUF

2008. év HUF

2009. év HUF

Összesen a 2007.-2009. években HUF

A teljes forgalmunk (értékesítés nettó árbevétele) (HUF) az alábbi években a következőképpen alakult:

Összesen a 2007.-2009. években HUF

Az ajánlattételi felhívás tárgya (magasépítési tevékenység és/vagy iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása) szerinti forgalmunk (értékesítés nettó árbevétele) (HUF) az alábbi években a következőképpen alakult:

…………………………, 2010. ……………………. --------------------------------------------1



Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) cégszerű aláírás




NYILATKOZAT Alulírott …….…………………., mint a(z) ………………………………………. (székhely: ………………………………….., Cg. ..-..-……, Adószám: ………-..-..) ajánlattevő/ szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó1 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, társaságunk nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte.

…………………………, 2010. …………………….

--------------------------------------------cégszerű aláírás

1


Ajánlattételi dokumentáció H-1119 Bp; XI.Ker. Mérnök u. 37.

10. sz. melléklet

NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL - MINTA Összefoglaló A szerződés megnevezése, tárgya, mennyisége, a teljesítés helye

Szerződéskötő felek Megrendelő

Vállalkozó

A referenciaigazolás Ellenszolgáltatás kibocsátására jogosult összege és/vagy a Teljesítés ideje személy Megrendelő teljesítésre utaló részéről más adat

……………………, 2010. ………………. ………………………………………….. cégszerű aláírás

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt ( igen vagy nem)

Ajánlattételi dokumentáció H-1119 Bp; XI.Ker. Mérnök u. 37.



NYILATKOZAT Alulírott …….…………………., mint a(z) ………………………………………. (székhely: ………………………………….., Cg. ..-..-……, Adószám: ………-..-..) ajánlattevő/ szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó1 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t2 kívánjuk bevonni:

Szakember neve

Végzettség / képzettség3

…………………………, 2010. …………………….

--------------------------------------------cégszerű aláírás

1

A nem releváns rész törlendő! Szükség szerint több sor is alkalmazható. 3 Kérjük, hogy csak az adott alkalmassági feltételhez kapcsolódó végzettséget/képzettséget jelölje meg. 2




12. sz. melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ1 (minta)

SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely Munkakör

1

Kérjük, ez után az oldal után csatolja a szakember képzettségét, végzettségét illetve jogosultságát igazoló dokumentumait (egyszerű másolatban). ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 43


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) JELENTŐSEBB, A VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKKAL KAPCSOLATOS KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett időpontjai, mettől meddig (év) tevékenység bemutatása

Magyar nyelv

NYELVISMERET (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) Beszéd Olvasás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

Írás

EGYÉB Szakmai testületi tagság: Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, stb.): Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

…………………………, 2010.. …………………….

--------------------------------------------szakember aláírása ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 44



AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK (ÖNELLENŐRZŐ LISTA) FORMAI KRITÉRIUMOK

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Külső csomagoláson kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT: Vállalkozási szerződés a H-1119 Bp; XI.Ker. Mérnök u. 37.sz. alatti épület energiatakarékos felújítására; Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel”.

2 példány (1 eredeti és 1 másolati) zárt csomagolás Az oldalakat roncsolás nélkül nem bonthatóan, zsinórral egybefűzve vagy egybekötve kell egymáshoz rögzíteni, amely során szükséges a zsinór leragasztása, papír korongokkal való leragasztása és azok szignálása. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával kell benyújtani. Folyamatos oldalszámozás (minden írott oldalon) és szignálva. Példányokon fel kell tüntetni „eredeti” vagy „másolati” Oldalszámozott tartalomjegyzék KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSA Csatolni kell: • Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról. (5. sz. melléklet) • 1 évnél nem régebbi egyszerű másolati APEH és VPOP igazolás vagy APEH együttes igazolás • 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolati példány ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 45


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG

IGEN

NEM

IGEN

NEM

GP1: Nyilatkozat valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan. (7. sz. melléklet) GP2: Az elmúlt három (2006., 2007., 2008.) lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli jogszabályoknak megfelelően cégbíróságnál letétbe helyezett beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet). GP3: Nyilatkozat (8. sz. melléklet) az előző három lezárt üzleti év (2007., 2008., 2009) teljes forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), és ugyanezen időszakban az ajánlattételi felhívás tárgyának (magasépítési tevékenység és/vagy iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása) forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), évenkénti bontásban. GP4: Nyilatkozat (9. sz. melléklet) arról, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte. MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG MSZ1: Nyilatkozat (10. sz. melléklet) az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2007., 2008. és 2009.) vagy 36 hónapban teljesített legjelentősebb, magasépítési és/vagy iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására vonatkozó referenciák meglétéről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: - a teljesítés idejét (év és hónap megadásával) - és helyét, - a szerződést kötő másik fél megjelölését (szervezet neve, referenciaigazolás kibocsátására jogosult személy neve, ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. www.anpast.hu 46


Társasház XIX. Vak Bottyán u 60-63;-Katica u.2-12. (H-1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60-63;-Katica u.2-12.) -

telefonszám, telefax szám), a beruházás részletes tárgyát (melyből megállapítható ajánlattevő alkalmassága), továbbá az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés szerződésszerűen történte.

MSZ2: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt A kategóriás felelős műszaki vezetők megnevezésére. (11. sz. melléklet) A szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzok. (12. sz. melléklet) Képzettséget, végzettséget igazoló okiratok, és a névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratok egyszerű másolatban. EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK, IRATOK

IGEN

Felolvasólap (1. sz. melléklet) Szerződéstervezet, kézjeggyel ellátva, esetleges módosítási javaslatokkal (2. sz. melléklet) Információs adatlap (3. sz. melléklet) Ajánlati nyilatkozat (4. sz. melléklet) Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat (6. sz. melléklet) Projektterv Homlokzati hőszigetelő rendszer és a beépítendő nyílászárók 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőség igazolása (ÉME vagy EU és CE) egyszerű másolati példányban Beárazott ütemterv

költségvetés

és

kiviteli

(vonalas)


NEM



MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ


AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents