AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

„TIOP – 1.1.1/07/1-2008-0677” Projekt keretében informatikai eszközök beszerzése

I. Bevezetés A Nyíregyházi Főiskola (ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdés i) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő. A beszerzés megvalósítására irányuló szerződés megkötése és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat kiválasztása érdekében az ajánlatkérő ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben való közzététel általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le. Az ajánlatkérő adásvételi (szállítási) szerződés keretében kíván beszerezni informatikai eszközöket: 1.) Számítógépek és szoftverek - 123 db Iskolai PC csomag (PC + monitor) - 1 db Alkalmazás szerver csomag (Alkalmazás szerver + Szerver szoftver) - 2 db WIFI csomag - 1 db SIN I. csomag (Vezeték nélküli fülhallgató + Diktafon + Szavazógép szett) - 1 db SIN III. csomag (Dokumentum kamera + Notebook + Monitor) - 1 db SIN V. csomag (Notebook + speciális billentyűzet) 2.) Tantermi csomag - 34 db Tantermi csomag (Interaktív tábla + Notebook + Projektor (közeli mód))

II. Az ajánlat összeállításának alapvető kritériumai: Az érvényes ajánlattétel alapvető feltételeit az ajánlattételi felhívás, míg további feltételeit jelen dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattevőknek az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban,, a dokumentációban és a Kbt-ben meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint kell az ajánlatokat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az eljárás során az elektronikus ajánlattételt a Főiskola az ajánlattevők számára nem teszi lehetővé. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények: Az ajánlatot írásban, három (egy eredeti és két másolat) példányban, zárt borítékban/csomagban, a borítékon/csomagoláson a “TIOP-1.1.1/07/1-2008-0677” megjelölést feltüntetve kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani a Nyíregyházi Főiskolára (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, I. emelet 146-os szoba Kósa 2

Katalin, közbeszerzési referens részére), munkanapokon 900 - 1200 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 800 - 1000 óra között. A késedelmes postai kézbesítés az ajánlattevő érdekkörébe tartozik, a kézbesítésnek meg kell történnie az előbbi címen az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, vagy (ha a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) - b) pontjain kívüli bármely alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó alvállalkozóval együtt kíván megfelelni) tíz százalék alatti alvállalkozó által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az írásos meghatalmazást az ajánlatban csatolni kell. Saját maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratokat az alkalmasság igazolására csatolt iratok körében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek), valamint a vezető tisztségviselők és azok, akiket az ajánlat a szerződés teljesítésért felelős személyként jelöl meg (Kbt. 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), valamint 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerint i személyek). Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és az előbb írt formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlati kötöttség: Az eljárásban az ajánlattevő az ajánlatához, a Főiskola az ajánlattételi felhívásban foglaltakhoz kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlati határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig, ha jogorvoslati eljárás indul, a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötést engedélyező végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához, kivéve, ha a Főiskola úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. Az ajánlat módosítása: Az ajánlatot az ajánlattevő csak az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja. E határidőtől az ajánlatok a Főiskola hozzájárulásával sem módosíthatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Ha az ajánlatot a benyújtása után, de még az ajánlattételi határidő lejárta előtt módosítja az ajánlattevő, akkor az ajánlattételi határidő előtt az ajánlat módosított oldalait – az ajánlat benyújtására előírt formai követelmények betartása mellett – kell benyújtani úgy, hogy a dokumentumot eredetileg az ajánlatban aláíró személy vagy személyek a módosításnál is kézjeggyel látják el. 3

A módosításokat az ajánlat benyújtására előírt módon az ajánlattételi felhívásban megjelölt címre, az ajánlattételi határidő lejártáig kell eljuttatni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az adott nyilatkozatot, iratot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. A felhívás vagy a dokumentáció módosítása: A Főiskola az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívást vagy a dokumentációt. Ha az ajánlattételi határidőt, az ajánlattételi felhívást vagy a dokumentációt a Főiskola módosítja, akkor arról közvetlenül, írásban egy időben tájékoztatja az ajánlatevőket. Tartalmi követelmények: Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell: - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesznek igénybe (ha nem vesznek igénybe, akkor negatív tartalmú nyilatkozatot kell csatolniuk), - a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben általuk igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (ha nem vesznek igénybe, akkor negatív tartalmú nyilatkozatot kell csatolniuk), - a részükre erőforrást nyújtó szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, (ha nem vesznek igénybe, akkor negatív tartalmú nyilatkozatot kell csatolniuk). - ha az ajánlattevő alkalmasságát részben 10% alatti alvállalkozóval igazolja az érintett alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságához szükséges – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat is. Kizáró okok és azok igazolásának módja: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett

4

d) e)

f)

g

h)

i)

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Főiskola székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy a Főiskolaként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett – és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki

5

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek a kizáró okok fenn nem állását az eljárást megindító hirdetmény III.2.1) pontja és a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján saját maguk által adott, egyszerű, ún. „önnyilatkozattal” kell igazolniuk. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A szerződés teljesítésére való alkalmasság és igazolási módja: Az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdaságipénzügyi, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. Az igazolásokat elegendő egyszerű fénymásolatban csatolni az ajánlathoz. Ajánlattevő, közös ajánlattevők: Az eljárásban ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, vagy az ajánlattételi határidő lejártáig a dokumentációba a Főiskola megbízásából eljáró Kósa Katalin, Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, „A” épület i. emelet 146. alatti irodájában betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kért, vagy előzetes vitarendezést kezdeményezett. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők – a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek 6

az alkalmassági minimum követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrásaira is támaszkodhatnak. Az eljárásban ajánlattételre felhívott ajánlattevő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevővel, akit ajánlattételre a Főiskola nem hívott fel. A közös ajánlattevőknek a gazdasági-pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek önállóan kell megfelelniük, a műszaki szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Ebben az esetben a közös ajánlattevőknek az alkalmasságukat minden egyes minimumkövetelmény tekintetében az ajánlattevőkre előírt módon kell igazolniuk. Alvállalkozó: Az eljárásban alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Nem minősül alvállalkozónak az a személy (szervezet), aki (amely) a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, b) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrészvagy alapanyag szállító, d) építőanyag szállító (építési beruházás esetén). Az ajánlattevő jogosult arra, hogy az előbbi b) - d) pontokban írt (alvállalkozónak nem minősülő) személyt/szervezetet az ajánlatban a közbeszerzési szerződés teljesítésébe akár annak tíz százalékát meghaladó, akár az alatti mértékben bevonni kívánt alvállalkozóként jelöljön meg. Ebben az esetben az alvállalkozónak egyébként nem minősülő személyt/szervezetet az ajánlatban alvállalkozónak kell minősíteni és így kell megjelölni, és rá nézve az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során. Ha egy személy (szervezet), aki (amely) az előbbi a) – d) pontokban nincs felsorolva a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. A részvétel arányát az határozza meg, hogy az adott személy (szervezet) milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. A gazdasági-pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevőnek önállóan kell megfelelni, a Főiskola a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében nem vizsgálja ezeket. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni

7

kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet, függetlenül attól, hogy a Főiskola a megfelelést a tíz százalék feletti alvállalkozó tekintetében nem tette kötelezővé az eljárásban. Ebben az esetben az ajánlatban nem csak az ajánlattevőnek, hanem a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságára vonatkozó igazolásait is meg kell adnia (a tíz százalék feletti alvállalkozó tekintetében értelemszerűen csak arra a minimumkövetelményre, amelyet vele közösen ér el). A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges – a tíz százalék alatti alvállalkozótól származó egyéb - igazolásokat, nyilatkozatokat is (a tíz százalék alatti alvállalkozó tekintetében értelemszerűen csak arra a minimumkövetelményre, amelyet vele közösen ér el). Erőforrást nyújtó szervezet: Az ajánlattevő egy vagy több alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Nem erőforrást nyújtó szervezet az, aki az előbb írt a) – d) pontok szerint nem minősül alvállalkozónak. Erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen eljárásban csak akkor minősülhet erőforrásnak a gazdasági-pénzügyi alkalmasság P/1 minimum követelménye, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság M/1. alpontja szerinti korábbi szolgáltatás (referencia), ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ha az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetre támaszkodik, akkor ennek alkalmasságát a rá előírt módon kell az ajánlatban igazolni (az erőforrást biztosító szervezet tekintetében értelemszerűen csak arra a követelményre, amelynek eléréséhez az erőforrást az ajánlattevő rendelkezésre bocsátja), és csatolni kell az erőforrás szervezetnek a szükséges erőforrás szerződés teljesítésének időtartama alatti rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát is.

8

Az ajánlat részeként előírt igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Tartalomjegyzék (mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak),
Felolvasólap (1. számú mellékletek)
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint az ellenszolgáltatásra vonatkozóan,1
Nyilatkozat arra, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e,1
Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vették-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket,1
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról – ajánlattevőkre (5. és 6. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról – 10 % feletti alvállalkozó(k)ra – adott esetben (5. és 6. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról – erőforrást nyújtó szervezet(ek)re – adott esetben (5. és 6. számú melléklet)
Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdés a) –d) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót (7. számú melléklet),
A közbeszerzés azon része(i) megjelölését, amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesznek igénybe, valamint az érintett vállalkozó nevét, címét (ha nem vesz igénybe ilyen alvállalkozót, akkor kérem, hogy erre egy negatív tartalmú nyilatkozatot csatoljanak - 2. számú melléklet), Ezen a mintán kell nyilatkozni akkor, ha a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt akar megfelelni az alkalmassági minimumkövetelménynek, A nyilatkozat minta a) – e) pontjainak kitöltése kötelező, ha az abban írt feltételek fennállnak!
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését (cégnév, székhely, 1

FELHÍVJUK A TISZTELT AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT ARRA, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ RÉSZEKÉNT RENDELKEZÉSÜKRE BOCSÁTOTT „FELOLVASÓLAP” – MINTA AZ ELŐBBI NYILATKOZATOKAT MÁR TARTALMAZZA.

9

cégjegyzékszám), valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek (ha nem vesz igénybe






















ilyen alvállalkozót, akkor kérem, hogy erre egy negatív tartalmú nyilatkozatot csatoljon - 3. számú melléklet), A nyilatkozat minta a) – e) pontjainak kitöltése kötelező, ha az abban írt feltételek fennállnak! Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet megjelölését (cégnév, székhely, cégjegyzékszám) (ha nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet, akkor kérem, hogy erre egy negatív tartalmú nyilatkozatot csatoljon – 4. számú melléklet), Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – P/1: Ajánlattevő (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlati felhívás feladási napjánál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő számláját és volt-e a számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül sorban állás vagy rendezetlen tétel, és ha igen, akkor az időpont és az időtartam megjelölésével. (Kbt. 66.§ (1) a)) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – P/2: Az elmúlt 3 évre (2007-2009) vonatkozóan az ajánlattevő (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtása egyszerű másolatban (mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő mellékletek könyvvizsgálói jelentéssel együtt) amennyiben az ajánlattevő szervezet könyvvizsgálatra kötelezett. (Kbt.66.§ (1) b)) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – P/3: Cégszerűen aláírt nyilatkozat az elmúlt 3 év (2007-2009) teljes és közbeszerzés tárgya szerinti- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. (Kbt.66.§ (1) c)) Ha az ajánlattevő a Kbt. 66.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik a fentiek szerinti teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát igazolhatja a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint is. Az erőforrást biztosító szervezet szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozó dokumentum(ok) - adott esetben (az előbbiek szerint az ajánlattevő számára előírt módon, csak arra a követelményre, amelynek eléréséhez az erőforrást az ajánlattevő rendelkezésre bocsátja), Az erőforrás szervezet nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági-pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, Az erőforrás szervezet és az ajánlattevő között fennálló többségi befolyás meglétét igazoló okirat(ok) (például cégkivonat, alapszabály, alapíró okirat, társasági szerződés – adott esetben), 10


Azoknak az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésére való gazdasági pénzügyi alkalmasságát igazoló iratok, akiket/amelyeket az ajánlattevő az ajánlatban az együttes megfelelés érdekében megjelöl – adott esetben (az előbbiek szerint az ajánlattevő számára előír módon, csak arra a követelményre, amelynek való együttes megfelelés érdekben megjelölte az alvállalkozót),
Az ajánlatban megjelölt alvállalkozók szándéknyilatkozata arról, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés teljesítésében az ajánlattevő oldalán rész fognak venni – adott esetben,
Az erőforrást biztosító szervezet szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozó dokumentum(ok) - adott esetben (az előbbiek szerint az ajánlattevő számára előírt módon, csak arra a követelményre, amelynek eléréséhez az erőforrást az ajánlattevő rendelkezésre bocsátja),
Az erőforrás szervezet nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági-pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
Műszaki-szakmai alkalmasság - M/1: Az elmúlt 3 évben(2007-2009) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak bemutatása, megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét, címét, elérhetőségét, a szállítás pontos műszaki tartalmát (amelyből az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható), az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét. (Kbt. 67.§ (1) a)) A fenti referenciák igazolására a Kbt. 68.§ (1) bekezdésének megfelelően csatolni kell az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges számú referencia igazolást, amelyben meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét, a referencia műszaki tartalmát oly módon, hogy az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, továbbá a teljesítés 1-5-ig terjedő skálán (nem megfelelő, elfogadható, megfelelő, jó, kiemelkedően jó) történő értékelésével nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Műszaki-szakmai alkalmasság - M/2: A teljesítésbe bevonni kívánt, a minőségellenőrzésért felelős szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetésével (önéletrajz és diploma másolata, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba rendelkezésre állási nyilatkozat. Kbt.67.§ (1))
Műszaki-szakmai alkalmasság - M/3: Teljesítéshez rendelkezésre álló szervizképviselet, illetve annak műszaki, technikai felszereltségének részletes leírása. (Kbt.67.§ (1) b))
Műszaki-szakmai alkalmasság - M/4: Az ajánlattevőnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak való megfelelősége igazolásához az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 tanúsítványnak, illetve az azzal egyenértékű más szabványnak/tanúsítványnak csatolása, vagy a hivatkozott

11




















minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerekkel egyenértékű intézkedéseinek leírása. (Kbt.67.§ (1) f)) Azoknak az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésére való műszaki-szakmai alkalmasságát igazoló iratok, akiket/amelyeket az ajánlattevő az ajánlatban az együttes megfelelés érdekében megjelöl - adott esetben (az előbbiek szerint az ajánlattevő számára előírt módon, csak arra a követelményre, amelynek való együttes megfelelés érdekében megjelölte az alvállalkozót), Az ajánlatban megjelölt alvállalkozók szándéknyilatkozata arról, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés teljesítésében az ajánlattevő oldalán rész fognak venni – adott esetben, Az erőforrást biztosító szervezet szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó dokumentum(ok) - adott esetben (az előbbiek szerint az ajánlattevő számára előírt módon, csak arra a követelményre, amelynek eléréséhez az erőforrást az ajánlattevő rendelkezésre bocsátja), Az erőforrás szervezet nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, Az erőforrás szervezet és az ajánlattevő között fennálló többségi befolyás meglétét igazoló okirat(ok) (például cégkivonat, alapszabály, alapíró okirat, társasági szerződés – adott esetben), Szállítási szerződés tervezet – az ajánlat tartalma szerint aktualizálva (8. számú melléklet), Az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldánya / aláírás-mintája, aki / akik az ajánlatot aláírják.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az előírt feltételektől eltérő formában, módon és tartalommal benyújtott ajánlatokat – eredménytelen hiánypótlás esetén - a Főiskola a Kbt. 88. § (1) és (2) bekezdés alapján érvénytelenné fogja minősíteni, és a bírálati szempont szerint nem értékeli.

12

III. Eljárási rendelkezések Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlattevők - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító hirdetményben és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kizárólag írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek a Főiskolától az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb öt munkanappal. A kiegészítő tájékoztatást a Főiskola írásban, e-mail útján az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb harmadik munkanapon megadja, úgy, hogy egyben a tájékoztatás teljes tartalmát a többi ajánlattevő számára is megküldi. Kiegészítő tájékoztatást elektronikus levélben a [email protected] címről kérhetnek. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérdés elküldését az ajánlattevőnek kell tudnia igazolni. A Főiskola az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három munkanappal megadni. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról közvetlenül, e-mail útján egy időben valamennyi ajánlattevőt tájékoztatja. Azoknak az ajánlattevőknek, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vettek át dokumentációt, rendelkezésére bocsátja a konzultációról készült jegyzőkönyvet is. A többes megjelenés tilalma: Az ajánlattevő nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, az eljárásban más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként nem vehet részt, és más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Az eljárásban adott személy, szervezet egy ajánlatban nem lehet egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Az üzleti titok nyilvánosságra hozatalának megtiltása: Az ajánlattevő úgy tilthatja meg az ajánlatában szereplő, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát, hogy azokat az ajánlatban elkülönített módon helyezi el. Az üzleti titkok tartalmazó iratokat arra tekintettel kell elkészíteni, hogy nem tiltható meg az ajánlattevő nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatala, amely a közbeszerzési eljárásban alkalmazott bírálati szempont alapján értékelésre fog kerülni. Ezek nyilvánosságra hozatalát ugyanis az ajánlattevő nem tilthatja meg. Úgyszintén nem minősül üzleti titoknak a közbeszerzési szerződés alapján megkötött szerződésengedményezést kizáró rendelkezése sem. Az előbbi adatok alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatala megtiltható, kivéve, ha azok a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esnek.

13

Az ajánlatok bontása: Az ajánlatok bontása a benyújtás helyén, az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik, és mindaddig tart, ameddig amíg a határidőben benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. A bontás során a Főiskola jegyzőkönyvben rögzíti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati részszempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásán – a Főiskolán kívül - az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a VÁTI Nonprofit Kft. képviselői lehetnek jelen. Az iratokba való betekintést már a bontás során kérhetik az előbbiekben megjelölt személyek, ilyen irányú kérelem esetén a betekintés joga már az ajánlat ismertetése után, de kizárólag a felolvasólap tekintetében haladéktalanul megilleti. Hiánypótlás: A Főiskola az eljárás során az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtáskor a 88. § (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. A hiánypótlásról a Főiskola egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, ajánlatonként megjelölve a hiányokat. Az ajánlattevők a hiánypótlási határidőig a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat önként is pótolhatnak.

14

Az eljárásban a hiánypótlásra nyitva álló határidő 2011. február 01. 900, mely határidőt a Főiskola jogosult írásban, valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, az új határidő megjelölésével elhalasztani, vagy lerövidíteni. Az ajánlatok értékelése: Az értékelés során a Főiskola azt vizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a jogszabályok által rögzített feltételeknek, illetőleg az iratok tartalma alapján vizsgálja – az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint - azt, hogy az ajánlattevő áll-e a kizáró okok hatálya alatt, a kizáró ok bekövetkezett-e vele, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben; továbbá azt, hogy az ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére, vagy sem. Nem egyértelmű kijelentések: A Főiskola az eredeti példány tartalma alapján értékeli az ajánlatot. Ha az eredeti és a másolati példány tartalma között eltérés van, akkor a Főiskola az ajánlattevő által eredetiként megjelölt (vagy ennek hiányában a Főiskola által eredetinek minősített) ajánlat tartalmát értékeli. Ha az ajánlatban a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások találhatók, akkor a Főiskola a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával kér felvilágosítást az ajánlattevőtől azok tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása során az ajánlattevő nem módosíthatja az ajánlat bírálati szempont szerint értékelésre kerülő tartalmi elemeit (az ajánlat tiltott módosítása). Ha tehát az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel – kivéve az ajánlat bírálati szempont szerint értékelésre kerülő tartalmi elemeit – az ajánlattevő a felvilágosítás kérés alapján a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis (a semmis adatot a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni). b) ha a semmis adat miatt ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásnak vagy a dokumentációnak vagy a Kbt.-nek, akkor az ajánlattevő jogosult a felvilágosítás kérési határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni. Az így hiánypótolt irattal kapcsolatban további önkéntes hiánypótlásra nincs lehetőség, illetve erre a Főiskola sem rendelhet el újabb hiánypótlást.

15

Számítási hiba javítása: Ha az ajánlatban a részszempont szerinti értékelés eredményére kiható számítási hiba van, ami annak javítását a Főiskola végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket (vagy más, az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot). A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. Érvénytelen az ajánlat (Kbt. 88. § (1) bekezdés), ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 10. §); c) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; d) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (kivéve a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79.§ (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést); f) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 86. § (5) bekezdése); g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 87. § (3) bekezdése). A Főiskolának ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok (Kbt. 60–61. §) hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok (Kbt. 60–62. §) az eljárás során következett be. A Főiskolának ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, ha a számára erőforrás nyújtását ígérő szervezet a) a kizáró okok (Kbt. 60–62. §) hatálya alá esik; b) részéről a kizáró ok (Kbt. 60–62. §) az eljárás során következett be. (4) A Főiskola kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 1. § (4) bekezdése), illetőleg b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Az érvénytelen ajánlatokat a Főiskola a bírálati szempont szerint nem értékeli; az ajánlattevőt írásban tájékoztatja kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 16

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 88. § (1) bekezdés szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő öt napon belül. Az érvényes ajánlatok értékelése: A Főiskola az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlatokat „az összességében legelőnyösebb ajánlat” bírálati szempontja alapján veti össze egymással. Az értékelés részszempontjai és azok súlyszámai az alábbiak: Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (bruttó Ft) 2. Minőségbiztosítási és kockázatkezelési szakmai terv Kiegészítő eszközök vagy oktatás ajánlása

2 5 3

Az értékelés módszere mindkét részszempont esetében azonos. Az egyes részszempontok értékelése során a legmagasabb értékelési pontszám egységesen 10 pont; az értékelési skála alsó értékelési pontértéke 1 pont. Az adott részszempontra adott legjobb (a Főiskola számára legkedvezőbb) tartalmi elemet tartalmazó ajánlat maximális (10-es) pontértéket kap. Az ajánlati ár részszempontra tett vállalás közül a legalacsonyabb ár, a fizetési határidő esetében pedig a legmagasabb érték (a leghosszabb időtartam) a legkedvezőbb a Főiskola számára. Az ennél kedvezőtlenebb vállalások értékelési pontszámát az arányosítás módszerével számítja ki a Főiskola. Az ajánlati ár esetében: Pvizsgált = (Alegalacsonyabb / Avizsgált) * Pmax Ahol Pvizsgált: Alegalacsonyabb: Avizsgált: Pmax:

a vizsgált tartalmi elem (bruttó ajánlati ár) értékelési pontszáma a legalacsonyabb bruttó vállalkozói díj összege vizsgált ajánlatban megjelölt bruttó vállalkozói díj összege az értékelési pontskála felső határa (10 pont)

A fizetési határidő esetében: Pvizsgált = (Avizsgált / Alegmagasabb) * Pmax Ahol Pvizsgált: Alegmagasabb: Avizsgált: Pmax:

a vizsgálat tartalmi elem (naptári napok száma) értékelési pontszáma a leghosszabb fizetési határidő vizsgált ajánlat fizetési határideje az értékelési pontskála felső határa (10 pont)

17

Az ismertetett módszerrel meghatározott pontértéket a Főiskola egy tizedesjegy pontossággal határozza meg. Ennek során a kerekítés szabályait alkalmazza (0,10,5-ig lefelé és 0,5-0,9-ig felfelé). Az így kerekített pontértéket meg kell szorozni az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A szorzatotokat (értékelési pontszám) tizedesjegy pontossággal határozza meg. Ennek során a kerekítés szabályait alkalmazza (0,1-0,5-ig lefelé és 0,5-0,9-ig felfelé). Az értékelési pontszámokat ajánlatonként össze kell adni. A pontszámot a Főiskola egy tizedesjegy pontossággal határozza meg. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összesített pontszáma a legmagasabb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Főiskola részére az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, az összességében legelőnyösebb, és érvényes ajánlatot tette. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Főiskola részére az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, az összességében legelőnyösebb, és érvényes ajánlatot tette.

Az eredmény közlése: A Főiskola az eljárás eredményéről írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az eljárás összes ajánlattevőjét. A közbeszerzési szerződés megkötése: Ha az eljárás eredményes, akkor a Főiskola a nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) köti meg a közbeszerzési szerződést, kivéve, ha a nyertes a szerződés megkötésétől visszalép. Ezekben az esetekben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, ha ilyet az írásbeli összegezésben meghatározott. A szerződést az ajánlattételi felhívásban – elhalasztása esetén a halasztott időpontban – kell megkötniük a feleknek egymással a felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet és az ajánlat tartalma szerint.

IV. Egyéb információk Ajánlati ár: Az ajánlati árat nettó – ÁFA – bruttó felosztásban, magyar forintban (HUF) kell megadni. Az Ajánlati ár átalányár; fedezetet nyújt különösen, de nem kizárólagosan az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában megjelölt valamennyi tevékenységre, az azok ellátásához szükséges minden kiegészítő tevékenységre, figyelembe véve a

18

dokumentáció 9. számú mellékletében leírt meglévő rendszerkörnyezethez és adottságokhoz igazodással kapcsolatban, valamint az ott meghatározott szakmai teljesítéshez szükséges felmerült valamennyi költséget. Fizetési határidő: Ennél a részszempontnál a teljesítésről kiállított számlának a teljesítés időpontja és esedékesség rovatában írt két időpont közötti különbözetet (időtartamot) kell naptári napban kifejezni. A teljesítés időtartama: A szerződés megkötésének napján kezdődő és az ajánlattételi felhívás II.3) pontja szerint az azt követő 60 naptári napig tartó időtartam. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A szolgáltatás vállalkozónak felróható ok miatti teljesítési késedelme esetén a vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozó bruttó (ÁFA-val növelt) vállalkozói díja. A kötbér mértéke ennek 1 %-a naponta a késedelembe eséstől a teljesítésig. A vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt meghiúsult építési munka esetén a meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozó bruttó (ÁFA-val növelt) vállalkozói díja. A kötbér mértéke ennek 15 %-a. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített munka munkanemének bruttó (ÁFA-val növelt) vállalkozói díja. A kötbér mértéke napi 1 %. A hibás teljesítési kötbérre a hibás teljesítés időpontjától, vagy ha a kijavításra a Megrendelő a Vállalkozónak határidőt tűzött, a határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig jogosult a Megrendelő. Ha kötbér kerül felszámításra, akkor a kötbért a megrendelő kiszámlázza a vállalkozónak. A vállalkozó a számlájába a szerződés teljes összegét állítja be, a kötbér összege beszámítás útján kerül pénzügyi rendezésre, így megrendelő csak a kötbérrel összegével csökkentett vállalkozói díjat utalja át a vállalkozónak. Az ajánlattevők a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során irányadó követelményekről a következő hatóságnál tájékozódhatnak: OMMF Észak-alföldi Regionális Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám, telefon: 42/ 501 800; fax: 42/ 501 809).

Kelt Nyíregyháza, 2010. december17.…..

19

Nyíregyházi Főiskola képviseletében

Kósa Katalin közbeszerzési referens

20

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:

…………………………………………………………

Az ajánlattevő által kijelölt kapcsolattartó személy neve:………………………………………………………… címe:

…………………………………………………………

telefon/fax:

…………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………

I. rész vonatkozásában: Részszempont 1.) Ajánlati ár (Forint)

Súlyszám 2

2.) Minőségbiztosítási és kockázatkezelési szakmai terv

5

3.) Kiegészítő eszközök vagy oktatás csomagonkénti ajánlása

3

II. rész vonatkozásában:

Részszempont

Súlyszám

1.) Ajánlati ár (Forint)

2

2.) Minőségbiztosítási és kockázatkezelési szakmai terv

5

3.) Kiegészítő eszközök vagy oktatás csomagonkénti ajánlása

3

Az ajánlattevő képviseletében ………………..……………….. nyilatkozom, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos kötelezettségeket. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása és nyertességem esetén a szerződést a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, valamint az ajánlatom tartalma szerint köteles vagyok írásban megkötni a Főiskolával. Ajánlati kötöttségem fennáll legalább az ajánlattételi felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig, ha jogorvoslati eljárás indul, a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötést engedélyező végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig, kivéve, ha a Főiskola úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. A szerződést első osztályú minőségben vállalom teljesíteni. Nyilatkozom, hogy a(z) …………………………………. (rövidített cégnév) ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro / kis / középvállalkozásnak minősül (kérjük, hogy a megfelelőt aláhúzással jelezze).

21

Dátum: …………………………………….

………………………………. cégszerű aláírás

22

2. számú melléklet

NYILATKOZAT A Kbt. 71. § (1) bekezdésének a) és d) pontja és 69. § (4) bekezdése szerint (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról) Alulírott…………………………… (név), mint ………………………………………… (cégnév) …………………………… (székhely) ……………………………… (cégjegyzékszám) képviseletére jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdése a) és d) pontja, valamint a 69. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy „TIOP 1.1.1//07/1-2008-0677“tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során: a)

nem kívánok 10% alatti alvállalkozóval szerződést kötni1

b)

az alábbi 10% alatti alvállalkozóval kívánok szerződést kötni:1 ……………………………………… (cégnév) ……………………………………… (székhely) ……………………………………… (cégjegyzékszám)

c)

A megjelölt alvállalkozót a közbeszerzés alábbi részei tekintetében a következő százalékos arányban akarom igénybe venni: ………………………………. (rész) ………………………………. (arány - %) ………………………………. (rész) ………………………………. (arány - %)

d) A megjelölt alvállalkozót az alábbi alkalmassági minimumkövetelmény elérése (együttes megfelelés) érdekében is igénybe veszem: ………………………………. ………………………………. e)

A b) – d) pontok kitöltése esetén azon b) pont szerinti alvállalkozó(k) megnevezése, aki(k)/amely(ek) a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerint nem minősülhetnének alvállalkozónak, de az ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban így minősítette és jelölte meg: ……………………………………… (cégnév) ……………………………………… (cégnév)

Dátum:……………………………………… ……..……………………… (cégszerű aláírás) 1

(a megfelelőt kérjük aláhúzni és adott esetben kitölteni)

23

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja és 69. § (4) bekezdése szerint (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról)

Alulírott……………………………………….(név), mint …………………………………………(cégnév) ……………………………(székhely) ………………………………(cégjegyzékszám) képviseletére jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdése b) pontja, valamint a 69. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy „TIOP 1.1.1//07/1-2008-0677“ tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során: a)

nem kívánok 10% feletti alvállalkozóval szerződést kötni1

b)

az alábbi 10% feletti alvállalkozóval kívánok szerződést kötni:1 ……………………………………… (cégnév) ……………………………………… (székhely) ……………………………………… (cégjegyzékszám)

c)

A megjelölt alvállalkozót a közbeszerzés alábbi részei tekintetében, a következő százalékos arányban akarom igénybe venni: ………………………………. (rész) ………………………………. (arány - %) ………………………………. (rész) ………………………………. (arány - %)

d) A megjelölt alvállalkozót az alábbi alkalmassági minimumkövetelmény elérése (együttes megfelelés) érdekében is igénybe veszem: ………………………………. ………………………………. e)

A b) – d) pontok kitöltése esetén azon b) pont szerinti alvállalkozó(k) megnevezése, aki(k)/amely(ek) a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerint nem minősülhetnének alvállalkozónak, de az ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban így minősítette és jelölte meg: ……………………………………… (cégnév) ……………………………………… (cégnév)

Dátum:……………………………………… ……..……………………… (cégszerű aláírás) 1

(a megfelelőt kérjük aláhúzni és adott esetben kitölteni)

24

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A Kbt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja szerint (az erőforrás szervezet megjelölése és azon alkalmassági minimumkövetelmény megjelölése, amelynek elérésére igénybe veszi) Alulírott……………………………………….(név), mint …………………………………………(cégnév) ……………………………(székhely) ………………………………(cégjegyzékszám) képviseletére jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 71.§ (1) bekezdése c) pontja értelmében „TIOP 1.1.1//07/1-2008-0677” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során: a)

nem kívánok erőforrást nyújtó szervezetet bevonni.1

b)

az alábbi erőforrást nyújtó szervezetre támaszkodom:1 ……………………………………… (cégnév) ……………………………………… (székhely) ……………………………………… (cégjegyzékszám)

c)

az a minimum követelmény, amelynek elérése érdekében igénybe veszem: gazdasági-pénzügyi:

………………………………………

műszaki-szakmai:

………………………………………

Dátum:……………………………………… ……..……………………… (cégszerű aláírás)

1

(a megfelelőt kérjük aláhúzni és adott esetben kitölteni)

25

5. számú melléklet

NYILATKOZAT (A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 60. § (1) bekezdése tekintetében)

Alulírott ................................................. ................................................................. alatti lakos, mint a ............................................... (cégnév) .............................................. (székhely) ..................................... (cg.) képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi kizáró okok nem állnak fenn: a)

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Főiskola székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy a Főiskolaként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Dátum: ……………………, …………………….. cégszerű aláírás

26

6. számú melléklet

NYILATKOZAT (A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 61. § (1) bekezdése a) – d) tekintetében)

Alulírott ................................................. ................................................................. alatti lakos, mint a ............................................... (cégnév) .............................................. (székhely) ..................................... (cg.) képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi kizáró okok nem állnak fenn: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Dátum: ……………………, …………………….. cégszerű aláírás

27

7. számú melléklet

NYILATKOZAT (A közbeszerzési szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozókról)

Alulírott ................................................. ................................................................. alatti lakos, mint a ............................................... (cégnév) .............................................. (székhely) ..................................... (cégjegyzékszám) képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a közbeszerzési szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki / amely a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Dátum: ……………………,

…………………….. cégszerű aláírás

28

8. számú melléklet szállítási szerződés tervezete

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Nyíregyházi Főiskola Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Adószám: 15329853-2-15 Bankszámlaszám: 10044001-00282895 Statisztikai számjel: 15329853-8542-312-15 Képviselő: Dr. Jánosi Zoltán rektor Kapcsolattartó: Kósa Katalin mint Megrendelő (továbbiakban: Főiskola), másrészről Név: Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: Kapcsolattartó: mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

A szerződés tárgya: 1.) Számítógépek és szoftverek - 123 db Iskolai PC csomag (PC + monitor) - 1 db Alkalmazás szerver csomag (Alkalmazás szerver + Szerver szoftver) - 2 db WIFI csomag - 1 db SIN I. csomag (Vezeték nélküli fülhallgató + Diktafon + Szavazógép szett) - 1 db SIN III. csomag (Dokumentum kamera + Notebook + Monitor) - 1 db SIN V. csomag (Notebook + speciális billentyűzet) 2.) Tantermi csomag - 34 db Tantermi csomag (Interaktív tábla + Notebook + Projektor (közeli mód))

A vállalkozó a fenti tevékenység ellátását csak a projekt menedzserrel történő egyeztetés után, az egyes projektelemek, alprojektek végleges paramétereinek pontosítása után kezdheti meg. A vállalkozó a fenti tevékenységeket, programozási feladatokat úgy köteles végezni, hogy a megrendelő projektvezetőjével, szakmai vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tat, a projektben a megrendelő oldalán részt vevő szakemberek által telőkészített szakmai anyagok informatikai szolgáltatást, háttérmunkát igénylő adatbázisát fejleszti, honlapot készít. 2.)

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseinek, különösen a meglévő hardver- és szoftverkörnyezet leírásának figyelembe vétele mellett elvégzi az 1. pontban írt rendszer-tanácsadói, rendszerelemzési és programozási, tervmodellezés-szolgáltatási tevékenységeket legkésőbb a szerződés megkötését követő legkésőbb 60 napon belül.

3.)

Megrendelő jogosult a vállalkozó részére utasításokat adni. Megrendelő aláírásával ellátott utasítást a vállalkozó részére az ebben a szerződésben meghatározott feladatok végzésével

29

kapcsolatban adhat. Ha a megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó által történő figyelmeztetés után a legrövidebb időn belül köteles nyilatkozni arról, hogy utasításait a vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére is fenntartja-e. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó figyelmeztetése ellenére utasítását fenntartja, azt vállalkozó köteles végrehajtani, de az ezzel kapcsolatban felmerülő anyagi és erkölcsi felelősség a megrendelőt terheli. 4.)

A szerződés teljesítéséért a vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj összege ………,- Ft + ……,- Ft (25%) ÁFA, azaz összesen bruttó ……….,- Ft. A vállalkozó a teljesítésről utólag állíthat ki számlát, a következők szerint. Az 1. pontban írt tevékenységeket a Megrendelő oszthatatlan szolgáltatásnak tekinti, így azok bármilyen mértékű fogyatékossága vagy hiánya azt eredményezi, hogy a vállalkozó vállalkozói díjra nem jogosult. A vállalkozó a tevékenység befejezését írásban köteles készre jelenteni a Megrendelőnek. Ezzel egy időben át kell adnia azokat a rendszer leírását 4 példányban papíralapon és elektronikus (szerkeszthető) formában is. A felek az elvégzett tevékenységről közösen jegyzőkönyvet készítenek, melyben a megrendelő rögzíti azt, hogy a testreszabása és konfigurációja megtörtént-e, illetve a rendszerleírást az előírt módon és formában a vállalkozó átadta-e. A jegyzőkönyvben rögzítettek alapján a megrendelő teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás a számla kiállításának feltétele. A vállalkozó a teljesítésigazolással igazolt összegről állíthat ki számlát.

5.)

Szerződő felek kölcsönösen érdekeltek az 1.) pontban írt feladatok gyors és szakszerű lebonyolításában. Ebben a körben minden szükséges információ szolgáltatását írásban kérik meg és a Megrendelő a válaszokat írásban adja meg. E vállalkozási szerződés is kizárólag írásban módosítható, vagy szüntethető meg.

6.)

A megrendelő a szerződés alapján előleget nem folyósít, nyilatkozik azonban, hogy a munka megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

7.) A megrendelő az alábbi feltételek fennállása esetén, a következők szerint fizeti meg a vállalkozói díjat: a) a vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (a többesszám közös ajánlattevők esetén értelmezhető); b) a vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) a vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a megrendelő tizenöt napon belül átutalja a vállalkozónak; e) a vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) a vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek (utóbbit annak érdekében, hogy a ajánlatkérő megállapíthassa, hogy a vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak); g) a vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melynek ellenértékét a megrendelő …. napon belül (a vállalkozó által megajánlott fizetési

30

határidő) átutalja a vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette; h) ha a vállalkozó(k) valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettséget nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a vállalkozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; A vállalkozói díjat a megrendelő a vállalkozó …………………… ………………… számú számlájára, átutalással fizeti meg.

által

vezetett

A megrendelő csak akkor utalja át a g) pont szerint a számla ellenértékét, ha a vállalkozó rendelkezésére bocsátja azt az átutalás előtt legfeljebb 30 nappal kelt, APEH által kiállított együttes adóigazolást, amely szerint a terhén lejárt esedékességű köztartozást nem tartanak nyilván. Ha az igazoláson köztartozás szerepel, de annak összege kisebb, mint a számla értéke, akkor a megrendelő a köztartozást köteles visszatartani, és csak az ezzel csökkentett összeget utalja át a vállalkozónak. Ha a köztartozás meghaladja a számla ellenértékét, akkor a megrendelő csak a számlán szereplő felszámított ÁFA összegét utalja át a vállalkozónak. Ha a vállalkozó szerepel az APEH által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor elegendő erre a körülményre utalnia írásbeli bejelentésében, és a körülmény fennállását a megrendelő ellenőrzi és a vállalkozói díj utalásáról a hatósági nyilvántartás adatai szerint intézkedik. Ha a megrendelő igazolta a vállalkozó(k) szerződésszerű teljesítését, de az előbbi fizetési határidőkben nem teljesít, akkor a vállalkozók(k) az általa adott, a szerződés részét képező hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat(nak) be a projektszámlája terhére, a vállalkozói díj vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a vállalkozó(k) az e), vagy f) pontja szerinti kötelezettséget nem teljesítették. 8.) A szolgáltatás vállalkozónak felróható ok miatti teljesítési késedelme esetén a vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozó bruttó (ÁFA-val növelt) vállalkozói díja. A kötbér mértéke ennek 1 %-a naponta a késedelembe eséstől a teljesítésig. A vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt meghiúsult építési munka esetén a meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozó bruttó (ÁFA-val növelt) vállalkozói díja. A kötbér mértéke ennek 15 %-a. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített munka munkanemének bruttó (ÁFA-val növelt) vállalkozói díja. A kötbér mértéke napi 1 %. A hibás teljesítési kötbérre a hibás teljesítés időpontjától, vagy ha a kijavításra a Megrendelő a Vállalkozónak határidőt tűzött, a határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig jogosult a Megrendelő. Ha kötbér kerül felszámításra, akkor a kötbért a megrendelő kiszámlázza a vállalkozónak. A vállalkozó a számlájába a szerződés teljes összegét állítja be, a kötbér összege beszámítás útján kerül pénzügyi rendezésre, így megrendelő csak a kötbérrel összegével csökkentett vállalkozói díjat utalja át a vállalkozónak. 9.)

A megrendelő a Kbt. 305. § (4) bekezdése értelmében arra az esetre, ha a szerződésszerű teljesítést igazolta, de az igazolt teljesítés vállalkozói díját legkésőbb az esedékességkor nem fizette meg felhatalmazó nyilatkozatot ad a vállalkozónak, mely felhatalmazó nyilatkozat alapján a vállalkozó jogosult a megrendelő minden megkérdezése nélkül projektszámlájával szemben azonnali beszedési megbízást benyújtani. A beszedési megbízáshoz mellékelni kell a szerződést, a teljesítésigazolást és a vállalkozói díjról kiállított számlát, továbbá olyan iratot, amelyik tartalma bizonyítja, hogy a vállalkozó a megrendelőnek a számlát átadta. Jelen szerződés aláírásával a megrendelő felhatalmazást ad a számlavezető pénzintézetének az előző feltételeknek megfelelően benyújtott azonnali beszedési megbízás teljesítésére.

31

10.) Szerződő felek egyező akarattal rögzítik, hogy a szerződésből eredő jogok engedményezésére és a szerződéses kötelezettségek (terhek) átvállalására kizárólag a másik fél előzetes és írásban adott hozzájárulása esetén kerülhet sor. 11.) Jelen szerződést a vállalkozó(k)nak kell teljesíteni(ük). A vállalkozó(k) teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt – a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles közreműködni az - a szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó, akit a vállalkozó az ajánlatban az alkalmassági minimumkövetelménynek való együttes megfelelés érdekében nevezett meg. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet. Az ajánlatban a szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben megjelölt alvállalkozó nem teljesítheti a szerződést 10 % feletti mértékben. Az ajánlatban a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben megjelölt alvállalkozó nem teljesítheti a szerződést 25 % feletti mértékben. Ha a szerződés megkötése után felmerült, a szerződéskötéskor előre nem látható okból származó olyan lényeges körülmény merül fel, vagy a vállalkozó szakembere, alvállalkozója bizonyíthatóan oly mértékben hibásan teljesít, ami miatt a szerződés vagy egy része nem lenne teljesíthető vele, akkor a megrendelő hozzájárulhat új alvállalkozó bevonásához, ha az egyébként megfelel a közbeszerzési eljárásban megállapított azon műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek, amelyeknek a vállalkozó és az érintett alvállalkozó együttesen felelt meg. A vállalkozó fizetésképtelenné válása esetén a szerződés automatikusan megszűnik. A szerződés részbeni teljesítése esetén a szerződés hiánytalan és hibátlan teljesítéséig a megrendelő a vállalkozói díjat teljesítéséhez szükséges mértékig visszatarthatja. 12.) Megrendelő képviseletében nyilatkozattételre jogosult Dr. Jánosi Zoltán rektor. A vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult ……………………, a ………………. ügyvezetője. 13.) Szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodást elolvasták, elolvasás után értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései érvényesek. A megállapodás mindkét fél aláírásával lép életbe és válik hatályossá és módosítani csak a Kbt. szabályaira figyelemmel, írásban lehet. 14.) Szerződő felek a vállalkozási szerződésből eredő érdekellentéteket és vitás kérdéseket kölcsönös konszenzuskereséssel egymás között egyezséggel kívánják rendezni. Jogvita esetén azonban (értékhatártól függően) a Nyíregyházi Városi Bíróság, vagy a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat. Felek ezt a vállalkozási szerződést, amely akaratuknak mindenben megfelel, öt mindennel egyező példányban annak jeléül, hogy az ügyleti akaratukkal mindenben megegyezik jóváhagyólag aláírták.

32

Nyíregyháza, 2011. ………………. ...

....................................................................... Nyíregyházi Főiskola Dr. Jánosi Zoltán rektor Megrendelő

....................................................................... ……………….. ügyvezető Vállalkozó

....................................................................... Nyíregyházi Főiskola Dr. Hegedűs László Gazdasági Főigazgató Megrendelő

33

FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt ………………..!

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

Nyíregyházi Főiskola

A felhatalmazás időtartama:….. év, ………………. hó ….. naptól ….. év, ……………. hó ….. napig ∗ visszavonásig* A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: - Vállalkozási szerződés, - Teljesítésigazolás, - Számla, - A számla fizető fél számlatulajdonos általi átvételét igazoló irat További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: ……… Ft ……… devizanem ISO kódja* c) benyújtási gyakoriság: egyszeri d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 90 nap e)felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap …………………………………….. Fizető fél számlatulajdonos

34

9. számú melléklet

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ Általános informatikai fejlesztés eszközei

Termék

Leírás

Speciális jellemző - minimális követelmények

"Iskolai PC csomag'" 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Intel Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű 400 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított tápegység 2 GB DDR2-es RAM

PC

Monitor

Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes DVD íróval rendelkezik

minimum 17" LCD TFT kijelzővel rendelkezik

8X DVD író +-RW 120 GB HDD – 7200 rpm 8MB SATA II nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított) Optikai egér 101 gombos magyar billentyűzet 4db USB csatlakozó Videokártya 128 M (Integrált v. PCI Express csatlakozás) 3 év garancia Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. minimum 17" LCD TFT kijelző maximum 8 ms válaszidő

képlátószög 160/160° 1440 X 900 pixel vagy1280 X 1024 pixel 3 év garancia Tantermi csomag Érintőképernyős felület, Interaktív az érzékelő felület a tábla tábla aktív munkaterülete (kézzel vagy speciális tollal irányítható), gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftverrel rendelkezik

Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete

Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is Minimum két toll a kézzel vezérelhető táblákhoz is Aktív munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm, 16:10es tábla esetében 190*120 cm (ettől eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve) Tisztítható munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) Előadásszerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható Többpontos kalibráció, minimum 4 Windows 7 és Linux kompatibilitás Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett USB 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között 5 év garancia, cseregarancia Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemek

36

oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk Mentési lehetőség, minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható legyen Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) Kézírás felismerés Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre Magyar nyelvű súgó

Notebook

Projektor (közeli mód)

Multimédia futtatásra alkalmas 15" kijelzővel rendelkezik WiFi képes DVD íróval rendelkezik

XGA felbontás megfelelő fényerő, LCD vagy DLP technológia lopás elleni védelemet biztosító szerkezettel ellátott,

Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD -5400 rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless 802.11 b/g hálózati csatlakozás beépített kamera 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb, mint 32 dBA XGA 1024x768 valós vagy natív felbontás, opcionálisan 16:10-es WXGA felbontás A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10-es képarányú interaktív táblák számával. Trapézkorrekció 2500 ANSI Lumen fényerő Maximálisan 125 cm vetítési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva

37

magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret

Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség LCD vagy DLP technológia minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest Távirányító 2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W Lámpa élettartama legalább 3500 óra 2000:1 kontraszt A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) 3 év garancia és tartalék izzó Beépítő keret (amennyiben integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül kihelyezésre, úgy a beépítő keret nem kell)

Alkalmazás szerver csomag

Alkalmazás szerver

Szerver szoftver

Mentőegységgel ellátott, szünetmentes tápegységgel ellátott, alkalmazások kiszolgálására alkalmas szoftver és hardver

Az operációs rendszer tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat.

1 db Intel Xeon kétmagos 2,33 GHz processzor vagy azzal egyenértékű 2 GB memória (DDR v. DDR2-es RAM), 4 db HDD bővítőhely Hardveres tükör v. RAID vezérlő SCSI v. SATA HDD / 70 GB - 2 db 2 db LAN 10/100/1000 MB/s Mentőegység (8X DVD író +-RW) A megajánlott szerver szoftvernek illeszkednie kell a közoktatási intézmények által használt meglévő szoftverkörnyezethez. 3 év garancia 500 VA szünetmentes tápegység Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat is Tűzfal és tartalomszűrő szoftver

38

Tűzfal és tartalomszűrés. A szoftverek kompatibilisek az iskolák meglévő kliens oldali operációs rendszerével.

Felhasználószámhoz igazított ügyfélhozzáférési licenszek Jogszerű felhasználást igazoló licenszigazolás Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k Telepítéshez szükséges CD-kulcsok Frissítések központi, online elérhetősége 3 év garancia Legyen kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalmazás szoftvereivel

Szavazógép szett

WIFI csomag WIFI csomag

Min. 30 db-os szett

minimum 30 db-os szett Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között Két irányú kommunikáció; alfanumerikus kijelző a kézikészüléken minimum 5 karakter megjelenítési lehetőséggel Táblafüggetlen működési mód Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver Gyors osztálynévsor meghatározás és import külső adatbázisból Gyártó által támogatott kérdéskészítő, feleltető, kiértékelő szoftver grafikus megjeleníthetőséggel Névre szólóan lehet személyhez rendelni, ugyanakkor támogatja az anoním használatot is Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver 3 év garancia Szabadon bővíthető rendszer A kiértékelés eredményeinek szabványos adatformátumban történő megjelenítése (pl. pdf, xls)

IEEE 802.11 b, g, szabványok párhuzamos támogatása Wi-Fi Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre Többféle távmenedzsment lehetőség (http kötelező)

39

WPA, WPA2, WEP kódolás támogatása VLAN, QoS támogatás WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM) 3 év garancia WDS Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI eszközök) Vezeték nélküli fülhallgató

Zajtompított Vezeték nélküli Közvetlenül PC-re illeszthető USB porton, vagy analóg jack kimeneten keresztül Közvetlenül PC-re illeszthető USB porton keresztül

Diktafon

Megvilágított, olvasható LCD kijelző Minimum 1 Gb tárolókapacitás

SNI I.

Alkalmas digitális adatok, zene, diktált szöveg, képek, dokumetumok tárolására, kezelésére Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között Táblafüggetlen működési mód Szavazógép szett

Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver Min. 30 db-os szett Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver 3 év garancia Szabadon bővíthető rendszer

SNI III.

Dokumentum kamera Minimum 1024*768 felbontás Képminőséget javító beépített megvilágítás Minimum A4-es méretű (210*297 mm-es ) munkafelület

40

Auto vagy manuális fókusz Felixibilis (forgatható vagy teleszkópos) nyak PC-hez csatlakoztatható Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD -5400 rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó Notebook

10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless 802.11 b/g hálózati csatlakozás 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska maximum 8 ms válaszidő képlátószög minimum 160/160° 1440 X 900 pixel vagy 1280 X 1024 pixel

Monitor

LCD TFT technológia 3 év garancia Minimum 19"-os méret Magyar nyelvű Beszédtámogatással

41

Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD -5400 rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó Notebook SNI V.

10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless 802.11 b/g hálózati csatlakozás 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska

speciális billentyűzet

Mozgássérültek, mozgásszervi fogyatékkal élők számára használható billentyűzetek

42