Btldopesti NAGYBANI PIAC ZRT.
Érkezett KIvITELEzEsI szERzőDÉ,tffi;]:.
.....=...20.16.,AP.R..0.6-.......
.., .., ijgyinte,o:
u.'
u:[r:a:l:.U::;:
.
,...k..UISÁL..?.:
amely létrejött egyrészrőI a
Budapesti Nagyb ani Piac Zrt. (a továbbiakban : Megrendelő)
l239 Budapest, l{agykőrösi út 353.
székhely: césiewzél{szám: adószám: banl<számlaszám: képviseli:
másrészről a
01-]0-a4 1 754 ]0759028-2-43 1 ]720025-20186272 Házi zoltán vezérisa zsatő
PUHI-TÁRNOK Út
Os
niaOpítő Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó)
cégjegyzél<szám:
246] Tárnok, Fehérvári út 34. 1 3-09-06]982
adószám:
1
székhely:
0429549-2-1 3 ] 0403 ] 36-3 I 30057 1-00000000
banl<számlaszám:
somogyi Laios ü$ryezető isazsatő
képviseli:
- a továbbiakban együtt: Szerződő Felek vagy Felek - között alábbi feltételekkel.
I.
az alulírott helyen és napot az
Előzmények
I.1. Megrendelő és Yállalkoző előzménykéntrögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIIL törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése alapján közbeszerzési eljarást folytatott le a ,rBudapest XXIII. kerület, Nagykőrösi út 353.sz a|atti ingatlanon, mintery 3700 m2 közforgalom elől e| nem zárt magánút részleges felújítási-fenntartási munkáinak elvégzése"tárgybarl, mely eljárásban a Y állalkozőt hirdette ki nyertesnek. I.2, A Yállalkoző a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatban az ajár,ú,attevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megrendelő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésérevonatkozó lehetőségével tisáában volt, minden az ajénlattételhez szükséges válasú., információt megkapott, a szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magáranézve kötelezőnek elfogadja.
a
szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban (ide értve ktilönösen, de nem kizárőIagosan a közbeszerzési dokumentáciőt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények olyan hirányosságábőI, hibájából adódik, melyet a Vállalkozőnak a tőle elvárható szal
I.3. Vállalkoző
l
/-
^-"."
vonatkozásában a szerződés megkötésével zárulő beszerzési eljarásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb dokumerrtumokban előírásra nem keniltek, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés teljes köní teljesítéséhez.
a
szerződés teljesítéséhezkapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban (ide érrve ktilönösen, de nem kízárőlagosan a közbeszetzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztaást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, továbbá a teljesítéshezkapcsolódó körülményeket teljes köníen megismerte, azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez,a megalapozott ajánlata megtételéhez sziikséges mértékben,eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják váIlalt tevékenységeellátását, nem menti fel a YáIlalkozőt azok alól a kockánatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a megállapodás szerinti szerződés szerint reá hárulnak a szerződés targyának megvalósítása során.
I.4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy
I.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket amegáIlapodás szerinti szerződéstargyának megvalósításában jétrtas, szakcéEől elvarható gondossággal tanulmányoúa, és a szerződést
ezek ismeretében köti meg.
I.6. A jelen szerződésben nem szabályozoít kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés elválaszthatatlanrészétképeziaYállalkoző ajáriata, valamint a közbeszerzési eljarás során keletkezett dokumentációk. A közbeszerzési eljrárás során keletkezett dokumentációkban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom egyrnást kölcsönösen kiegészítiés magyaúuza. Amennyben aközbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban megJtatérozott műszaki, szakmai tartalom eltérést,ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás azírányadő. Ilyen előzmétyek után Felek az alábbíak szerint állapodnak meg.
II. Aszerződés tárrya, határideje II.1. A részletes feladatokat jelen szerződés és mellékletei, valamint a műszaki Ieírás tartalmazzák A Vállalkoző elvállalja az általa megismert feladat ellátását, és minden erőfeszítést megtesz a szerződés általavállalt határidőben történő teljesítéseérdekében.
II.2. A munkaterüleí átadása a jelen szerződés aláírásáí követő 3 munkanapon belül történik. Megrendelő köteles a MunkateruIet átadás alkalmával átadni a YáIIaIkoző részéreátadní a komplett műszaki dokumentációt egy példányban digitális formátumban.
A teljesítós véghatáideje:
a nyertes ajánlatban foglaltak szerint a szerződés aláítását követő
30 nap.
III. Fizetési feltételek III.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkoző a jelen szerződés maradéktalan teljesítése esetén 12 582 124,- Ft+^fa, azaz tizenkettőmillió-őtszáznyolcvankettőezeregyszázhuszonnégy forint+Áfa váIlalkozői díjra jogosult, Felek nyilatkoznak, hogy a váIlalkozői dij átalány összegű, így a Vállalkozó ezen összegen felül többletköltséget
q
2
^,71
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.Ez alől kivételt képez a Megrendelő erre jogosult képviselője által kásban elrendelt pótmunkák ellenértéke,továbbá a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében meghatátozoít esetkör. YáIlalkoző nyilatkozik, hogy a vállalkozői dij a rendelkezésre álló ajránlattételi dokumentáció (és mellékletei) alapját kenilt megltatározásra, és Vállalkoző jeIen szetződés teljesítésévelösszefiiggésben keletkező valamennyi költségét, díját, készkiadását, stb. tartalmazza, ideéfte a jelen szerződés műszaki tartalmában foglalt hatósági engedélyek, jőváhagyások beszerzésének díját, költségét is. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árért teljes köníen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a szerződés teljes köní megvalósításához szi,ikséges munkákat is) vállalkozik a szerződés megvalósítására. III.2. Előlee: A Kbt. 135, § (7)-(10) bekezdései aLapján a Megrendelő aszerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkiil számított - teljes ellenszolgáltatás S%o-ínak megfelelő összegű előle g i génybe vételének lehető sé gét bizto sítja.
Megrendelő a Kbt. 135.§ (7) bekezdósében foglalt előleget a Vállalkoző kérésére,annak előlegbekérő levele alapjánköteles ftzetti,legkésőbb azépítésimunkaterületátadását követő 15. napon.
YáIlalkoző köteles az e|őlegbekérő levelére áatalt összegről a számiájára történő megérkezést követően haladéktalarrul előlegszámlátL
Az
előIeg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.
Az
előIeg avégszámlából kerül elszámolásra.
A véeszámla kötelező mellékletei: Műszaki átadás-átvéíelí jegyzőkönyv, Megrendelői TeljesítésiIgazolás arról, hogy Vállalkoző a hibajavítási, hiánypótlási munkákat teljes körűen elvégezte, Vállalkozó nyilatkozata arrőI, hogy a vállalkozői munka jelen szerződés előírásai szerint elkészült és minden anyagot, szerkezetet a gyártők utasításainak megfelelően, továbbá a Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel, Vállalkoző tylatkozata arrőI, hogy lefolytatott minden, a jogszabályok és a jelen szerződés által megkívánt ellenőrzést, valar';tint beszerzett minden hatósági engedélyt, amelynek beszerzési kötelezettsége a jogszabályok és jeIen szerződés alapján Vállalkozót terheli, valamint ezek eredeti példrányait Megrendelőnek átadta, Megrendelő nyilatkozata arről, hogy YáIIaIkoző minden garanciális, jótállási bizonyIatot, gépkönyvet, vizsgáIati eredményt., az átadási dokumentáciőt, a kezelési és karbantartási utasításokat, valamint a jelen szerződés áltaI előírt más dokumentumokat az átadási dokumentációt a Megrendelőnek 1 pld. hagyományos és 1 pld. digitalizált formátumban, (szerkesáhető) adathordozón átadott. Teljes körű átadási dokumentácíő áúadása Megrendelő részére. A használaíbavételi engedélyhez - amelrnyiben szükséges - a Vállalkozó összeállitja a
III.3.
-
-
-
szükséges dokumentációt, Aszámla benyújtásánakfeltétele a jólteljesítési biztosítékrendelkezésre bocsátása
III.4. Megrendelő a teljesítés igazolás alapjan kiállított szémlák kifizetésére olyképpen köteles, hogy Megrendelő az átutalásí aYállalkozó K&H Bark Zrt. pénzintézetnélvezetett 10403136-31300571-00000000 szátműszámláiraaKbt. 135. § alapjánaPtk.6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 30. napon teljesíti. J
Az elszámolás
és kifizetés pénzneme: HUF.
A Kbt,
135. § (3) bekezdése alapján építesitleruházás ós sz*lgáltatás fi}cglfnde]óge esetóhel h4egrendelii - atrre*n3.,,ilren \"állalkozó a tel_iesít*si:ez a]vállalk*zót l,,esz igór:_:,,be - a l3tk. ú:l3ü. § { l )-{2) bekczdésétól eltériien a kiir,*tliezi,i szalriitr,l,r:li szr,rint trzeti ki a szer:zcid*sben íbg1 al t
e]
1
enértéhet:
il; az. a}án}attcvöt*rr1 szi:rr*iclő t}i*k legkesirlrb a teil*sít*s clisrrr*rós*n*k időp*rrtjáig nli}atkazr:ak, lrog.v köziiliik rnel"l,ik tnekkora iisszegre.!ogilsult az el}endr-t*khtrl; 11 az össz*s ajárrlatter.őtént szel,ziídij íéllegkesiibb a teljesítés elisinet,ásdnek idiiptlrrtjirig r:__vilatktzik. hi:g,v az általa a telj*sitésbe a 138. § -*e*rint, bei,**t a}r,á1l;rik*zók eg,verrkérrt rrrek l"ora össz*gr* j a g*s uitak az e] errertókbő l : c) az aiáwlatkeli,! íel}:ír,iaaz alátüattr,l,iiket" r,alanrint a lr; p*rrt szerinti alr,,ál]alkr:zókat" hog_v a teljesités elisrn*rdsér kijvetőetr állitsáli ki számlirikat" egl.iilejiitreg íbihir,j.l iike1" lrog.v amenrr1,,iben ni]l11 szerepelnek ar', adózás rencljérill szir]* 2ü0-3. ér,i Xail" törr,énv ia tová]:hiakbarr: Art.J 3óiA, §-a szerir't.i l
,,q
{3) bek*zclése szed;:r1 r,issaatartja.
III.5.
A
Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazoIt teljesítést követően
a
teljesítésjogszabályi igazolásban foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerúenaláiú, a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítés-igazolással egyező összegű. alakilag és tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez a műszaki ellenőr és Megrendelő képviselője által jóváhagyott teljesítésiigazolás eredeti pél,dányát, illetve a fentebb felsorolt mellékleteket csatolni kell.
IIL6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általános forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVI. szátmű törvény (a továbbiakban: Áratv.; I42. § (1) bekezdése értelmében az nFA-t a Megrendelő ftzeti.
Felek kijelentilr, hogy nincsen olyan, az ÁPe törvényben szabályozott jogállásuk, amely tőlük ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Megrendelő az ÁPA t
III.7. Késedelmes ftzetés esetén Yállalkoző a Megrendelőnek késedelmi kamatot számithat fel, melynek mórtéke a mindenkori hatályos ma1yar Ptk. rendelkezéseinek felel meg. III.8. Felek rögzitík, hogy
Vállalkozó
a) nern fizet, illetve szánrol eI a szerződés teljesítésér,elösszef-üggéslren olyan költségeket, amel3rek a Kbt. ó2. § (1) bekezdés Élpont ka}-bb) alpantja szerinti feltételeknek nem
:
nreglelelö társaság tekirrtetéberr m*riiii,:ek jöl edelmórlek cstjkkelrtésór* alkalnrasat:
b}
íe]- ós ara*lyek a \iállalk*zó
acliik*ieles
a
ss,ttz,ödés te]i*sjrisine]r tcljcs idötaftan:a alatt tulajdrrnasi sz*rk*z*t*t \4egr*r:delő számára me gismcri:ijtijr,é teszi *s a Kbt. l:l;1, § i-lJ bekezrlése szel,inti üg3,}*t*kri.il }4egrerriielijtlralaciéktalarru1 értesiti.
IV. A szerződés teljesítése,a teljesítésigazolása
IV.l. A Yéllalkoző teljesítése akkor tekinthető szerződésszeríinek, ha a munkát az előírt határidőben a szerződésben és tervekben, valamint a műszak
IV.z. A teljesítés lgazolás kiadása a Megrendelő feladata. Megrendelő Észérőla teljesítés i gazolásár a K]uc
sik Zoltán marketin g
és
fej
1
e
szté sí í gaz gatő
jo
go sult.
tV.3. A teljesítés igazolásfua felmérési napló va1y állapotfelmérésalapján
(tételes
költségvetés) kenil sor oly módon, hogy a teljesítésigazolási igénybejelentést és a III. pontban megbatfuozott dokumentumokat aYállalkozó a Megrendelő Észéreigazoltanátadja.
IV.4. A múszaki átadás-áNételi eljárás időpontját a Vállalkoző legalább 8 (nyolc) nappal korábban megktildött készre jelentése alapján a Megrendelő Műszaki ellenőre űzi I
N.5. Vállalkoző a minősítési dokumentáciőt 1 (egy) sorozat eredeti és 1 (egy) digitális példanyban köteles benyújtani a Megrendelőnek. A minősítési dokumentáció átadása a Megrendelő számára a teljesítés és kifizetés feltétele.
TY.6. Határidőben teljesít a Yállalkoző, ha a műszaki átadás-áftételi eljárás a szerződésben előírt teljesítésihatáridőn belül megkezdődik és annak alapjan a munkát a Megrendelő hibaés hián5rmentesen átveszí. Az átadás-átvétel időtartaínát a Felek 15 napban haténozzákmeg.
Nem tagadható meg az áftlétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amel5mek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszení hasznáIatot.
V. A Vállalkozó kötelezettségei V.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgya szerinti munka maradéktalan eIvégzésére az előírt hataridőben, első osztályú minőségben.
5
,/-
-;
V.2. AYáIIaIkoző a munka elvégzésesorán köteles betartani a vonatkozó jogszabályi
és
hatósági előírásokat. Az jogszabályok és előírások Vállalkozőnak felróható okból történő megszegése következtében kiszabott hatósági bírságok aYállalkozót terhelik.
V.3.
A
YáIIaIkoző köteles a munkálatokat úgy végezti, hogy az ne zavaqa Megrendelő iJ;zemszerű működósét. YáIIaIkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okból Megrendelő,vagy valamely szolgáltatása nem tud rendeltetésszerűen üzemelni, a Megrendelő ebből eredő karát köteles megtéríteni.
A munkatenileteteket Vállalkozó saját költségén köteles olykóppen elhatarolni és lezární, hogy az élet és baleset védelem követelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek be.
V.4. A YáIlalkoző jogosult és köteles a
munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésrevaló alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építésinapló) rögziteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséérta Vállalkoző a felelős, így különösen a munkavédelmi előírások betartásáért, a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséértés az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásá&.. A Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan rendezetten és tisztán
tartati, biztosítani a megfelelő közlekedési útvonalakat, szükség szerint figyelmeáető táblákat elhelyezni, valamint az igénybevett közterületet (jarda, úttest) folyamatosantisztáttartali, a hulladékot, szemetet, építésitörmeléket szakszerűen (konténeres) gyűjteni, tárolni, és hatóságilag kijelölt lerakóhelyre - folyamatosan elszáIlítartl,, továbbá az épitkezésendolgozó járművek áItaI okozottközútí szennyezéseket keletkezésiikkor azonnal megtisztítani.
V.5. Felelős az építésiés felvonulási teniletek éleí-,baleset-, vagyon-, kömyezetvédelmének binosításáért, valamint a munkavédelmi előírások betartásáért,
tűz-,
V.6. A Vállalkozó a munka elvégzésesorián elegendő számú képzett és tapasrtalt vezetőt és irányítőt, tovéhbá szal
V.7. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés tátgyát képező munkákat - és annak járulékos feladatait - a rendelkezésére bocsátott dokumentáciő, az átvetttervekben és műszaki leírásban szereplő, illetve helyszíni bejárás alkalmával megismert múszaki tartalom, az érvényeshatósági és szakhatósági engedélyek, valamint a váIlalkozásí szerződés egyéb feltételei szerint teljes köníen- az érvényesés vonatkozó Nemzeti (MSZ
EN ISO) Szabványok és hatályos jogszabályok, továbbá a megrendelői, gyártői, száIlítői, tewezői és egyéb járatos specifikációk előírásainak megfelelően - L (első) osztáIyű minőségben (legiobb), a jelen szerződésben rögzíteít határidőben, a szakláIlalat gondosságával végezze el, és az elűez szükséges valamennyi, jelen szerződés szerinti kötelezettségét maradéktalanul telj esítse,
6
--)4 -
V.8. Vállalkoző a beépítésretewezett anyagok, berendezések, gépek stb. megrendelése előtt, azok (műszaki parartétereket ís tartalmazó) termékismertetőit, sztikség esetén mintáit, a Megrendelőnek átadja, bemutatja. A megrendelő köteles a kapcsolattartőjarészére bemulatott termékismertető, minta elfogadhatóságáról 5 napon belül nyilatkozni. Amennyiben a szerződés műszaki tartalma megköveteli, úgy átadja továbbá a jogszabáIy által meghatarozott tartalmú megfelelőségi tanúsítvényt,illetve a megfelelőséget igazolő tanúsítványt.Beépíteni csak a Megrendelő által kiválasáott, illetve jóviáhagyott, az e|őzőek szerinti minősítő bizonylattal rendelkező anyagot, berendezést, gépet lehet. Villamossági termékek esetétben a CE jellel ellátottaknál a minősítő itttézet igazolását vagy pedig a 79ll997.(XII.31.) IKIM rend. szerinti me gfelelő séget i gazoló tanúsítványt kell szol gáltatni.
Y.9. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkoző - megfelelő időben, delegalább 24 őrával az eltakarás előtt - köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, megjelölve az eltakarás időpontját. Vállalkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket a vonatkoző szabványokban, a műszaki előírásokban, a vállalkozásí szerződésben, vagy a
minőségellenőrzési terveken megkívánt ellenőrzés és próbavétel előtt, az illetékes tervező és Megrendelő jővahagyása előtt, előzetesen közölt észrevételeinek figyelmen kívül hagyásával, illetőleg a jogi követelmények és a bevált építésigyakorlat ellenében. Az értesítés elmulasáásából eredő következmények a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles Megrendelő utasítására bármely eltakart munkarésá feltrárni. Ha az eltakarást az előző bekezdésben foglaltakat megsértve végeztékel, a feltárás és helyreáIlítás költségeit Yállalkoző viseli.
A
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul írásban jelezni, ha a munka végzésesorán olyan körülmény merül fel, amely a munka határidőre történő elvégzését akadáIyozza vagy korláíozza. Az akadáIyközlésnek tartalmaznia kell az akadályoző ténly', körülményt, a késedelem indokolását, valamint - amennyiben lehetséges - az akadály megszüntetésére vonatkozó javaslatot. A Megrendelő nyilatkozik, hogy akadályközlő nyílatkozatot kizárőIag a fenti formában fogad el, és amennyiben a Vállalkozó az V.10.
akadáIyközlés során nem tartja be címénnem mentheti ki.
a
jelen pont előírásait, úgy késedelmét utóbb akadályközlés
V.11. A Vállalkozó köteles biáosítani a Megrendelő számára, hogy bármely ídőpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse'és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártásí helyszínét,fazísait1' köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az íránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek aYáIIaIkozó felelősségi körébe tartoztak, a hatóságok részt véhessenek.
V.I2. A Vállalkoző feladata és költsége minden, az epítésitevékenységhez kapcsolódó - jelen szerződés alapján a feladatkorébe eső - hatósági bejelentés végrehajtása. E feladat végrehajtásáútoz Megrendelő csak a sztikséges dokumentumok (Megbíző levél, Bejelentés) cé gszerű aláír ásáv aI j
árú hozzá.
V.13. YáIIaIkoző köteles a munkák készre jelentéséigaz átadási dokumentációt összeállítani és Megrendelő részéreegy példrányban áúadni nyomtatott és digitalizált kivitelben: Ennek részei:
.
Minőségi bizonylatok, száIlítőí megfelelőségi nyilatkozatai, szakértői vélemény,
.
dézíaib emérés, Iab or j e gy zőkönywek Beépített anyagok és alkalmazási, beépítésiútrnutatói (elektronikus úton biztosítható) ge o
7
-
-2n
. ' . . . .
kivitelezőinyilatkozat szakhatósági, pl. kéményseprő-ipari közszolgáltatő nyllatkozata engedélyek, igazolások mérési-és beszabályozásijegyzőkönyvek szilárdságr, nyomás-, és tömörségi próba jegyzőkönyvek garancia levelek, jótállási jegyek felmérési napló, mellékleteivel
és ttizvédelmi
\rI. A Megrendelő kötelezettségei
VI.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal:
. A műszaki tervdokumentációk határidőben történő átadására. ' A munkaterület munkavógzésre alkalmas állapotban a Vállalkoző rendelkezésére bocsátására és a váIlalkozői munka végzéséhezszükséges mértékbentörténő
bízto sításár a. ' Vállalkoző megkeresésére a munkavé gzés szempontjából sziikséges azon kérdésekben történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen Szerződés telj esítésesorán felmerülnek. ' Aszerződésszerűen elvégzettváIlalkozői munkáról teljesítés ígazoIáskiadásátra. ' A vállalkozőí díj megfizetésére,amennyiben annak jelen szerződésben meghatározoti feltétel ei fennállnak. VI.2. A Megrendelő köteles a rendelkezésre áIIő csatlakozási pontokon villamos energia, hasznáIatí viz vételi és csatorna csatlakozási lehetőséget biáosítani. fo lyam ato s
YI.3. Az ellenőrzési jogosíWányai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák megvalÓsítását folyamatosan figyelemmel kísérni.A Megrendelő joga és kötelezettsége a műszaki-gazdasági elgondolásait, értekezletek során, illetve azokon kívül is közöIt:rl, a Vállalkozóval. A Megrendelőbeláú,ása szerint azáItala szükségesnek ítélt,aYállalkoző áItal szervezett, a beruhézással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. A Megrendelő jogosult a beruhéuás teljes időszakában annak megvalósulásaról, vagy egyes kérdéseiről Írásos tájékoztatást kémi, a keletkezett iratokba betekinteni, azok
VII. A munka végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések, alvállalkozók
VII.I. A Vállalkoző a 1elen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtáséúloz sztikséges terveket, műszaki dokumentációkat teljes köníen megismerte, ellenőiúe, és ezen ismeretek birtokában alakította kt árait. YII.2. A Vállalkoző a jelen szerződés aláírásával teljes köní, azonnalí és feltétlen hely-tállási kötelezettséget vállal Megrendelő írányában valamennyi munkát végző megbízoííja, alkalmazottja, foglalkoúatottla, illetve a YáIlalkoző szerződéses teljesítése érdekében közreműködő személyek tevékenységéből,illetve tevékenysége elmulasztásáből adódóan Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen felmerülő kár, költség, kiadás, stb. megtérítésére,fiiggetlenül annak jellegétől, továbbá ezen személyek működésével, vagy az áItaluk hasznáIt gépek, berendezések, anyagok áItal a vállalkozői tevékenységgel összefiiggésben bekövetkező mindennemű baleset jogkövetkezményeinek viselésére.
8
---7.?
VII.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésévelkapcsolatban (építésinapló bejegyzésre jogosult) és a kivitelezésértfelelős irányítő személyek:
A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége: Név: Bozány Gábor Létesítményfelelős Postacím: 1239 Bldapest, Nagykőrösi út 353. Telefon: +36-1 -8 14-5300 Mobiltelefon: +3 6-3 0-645-8093 Telefax : +3 6 -I +28 5 -533 3 E-mail : b ozarry. gabor@nagyb ani.hu A Vállalkozó kapc so l aítartást a kij elölt személye és elérhető sé ge Név: Somogyi Lajos Felelős műszaki vezető
:
Postacím: 246I Támok, Fehérvári tLt34. Telefon: +3 6 -23 -3 89 -7 8 4; 3 89 -88 4 Mobiltelefon: +3 6-3 0- 921 -57 6I Telefax: +3 6-23 -389 -984 E-mail:
[email protected]
VII.4. Valamennyi értesítéstakkor lehet teljesítettnek, illetve a címzetthez megérkezettnek tekinteni, ha azt személyesen, telefaxon vagy e-mail útján a fent megjelölt személyek részére a másik fél eljuttatta, és az átvételt a címzett visszaígazolta. A postai úton (a hivatalos székhelyre) ajránlott küldeményként történő feladás esetén a küldemén>4 az átvételtől fiiggetlenül a feladás napjától számitott 5. munkanapon kézbesítettnekkell tekinteni. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely elérhetőségtik megváltozík, a váItozást követő 3 munkanapon belül kötelesek a másik felet új elérhetőségi,ikről írásbantájékoúatnt.
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésérrekidőta*ama alatt Megrendelőrrek rninden - a szerződés megkötésének időpantjáig be nem je}entett - a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozót eiőzete§en bejelenterri. és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívant alváilalkerzó nern allktzarő okok hatáiya alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nern lraladhatja meg Yállalkoző saiát teijesítésénekarányát. A teljesítésben részt ver,ő alvállalkozó nem ve}ret igén3,,be saját te§esítésének 5ü%-át meghaladó rnértékben további közrernűködőt. VII.5.
VII. 6. Az épitésiberuházások, valamint az építésiberuházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabáIyairől szóló 32212015, (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a alapjén a Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésénekellenőrzése során az építésinapló adataí alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alváIlalkoző vesz részt, és az alváIlalkozói teljesítésaránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésébenmeghatározott mértéket.
Vállalkozó az alváIlalkozőval kötött
szerződésben
az
alváIlalkoző teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésévelkapcsolatos igényeinek biztosítékakéntlegfeljebb a szerződés szerinti, általiános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tízszánalékátt elérő biztosítékotköthet ki.
9
/-".
\TII. Szerzői jogok
VIII.I. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel összefiiggésben a MegrendelŐ részére átadandő Dokumenfumok (ktilönösen Tervek, Üzemeltetési és karbariartási kézikönyvek) tekintetében harmadik személynek nem á1l fenn és a jövőben sem fog fennállni olyan joga, amely végső soron Megrendelő tulajdonszerzésétkor|átozná, akadá|yoznávagy meghiúsítaná.
VIII.2. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkoző által készítendő tervek vonatkozásában teljes köní, területi és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szólÓ,
kizárólagos, harmadik személynek egyoldalúan átengedhető felhasznalási jogot szerez, amely kiterjed kiilönösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedéIyezésére,továbbtervezésére és publikálására is. A felhasználási jog ellenértékétaváIlalkozási díj magában foglalja.
VIII.3. A szerződés tárgyát képező minden eredmény, vagyon és az azza| kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéketképviselő szellemi alkotások, a teljesítés során keletkező, a szerzőí jogi védelem aIá eső alkotások kizarólagos felhasznáIásának joga a Megrendelőt illeti, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. IX. Jótállás, minőségi követelmények
x.1. Vállalkoző a
végső műszaki áíadás-átyételt követő 12 hőnap teljes köní jótállási kötelezettséget vállal az áItala elvégzett munkára. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza aYáIíaIkoző jogszabályon alapuló szavatosságkötelezettségét. A jótállási és szavatossági idő kezdetét a műszaki átadás-átvétel időpontjától kell számitati,
IX.2, A Megrendelőnek különös érdeke filződlk allhoz, hogy az építésimunkak
kivitelezésével kapcsolatosan, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az eset összes körulményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg (rendeltetésszeni hasznélatot gátló esetben legfeljebb 1, rendeltetésszerúhasználatot nem gátlő esetben legfeljebb 3 munkanapon belül), illetőleg a hiba elharítása a lehető leggyorsabbart, a hiba elháritásálhoz sziikséges lehető legkevesebb idő igénybevételével történjen meg.
IX.3. Vállalkozó köteles hibás teljesítésesetén ahibát saját költségTe, a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésévelközvetlenül a YáIlalkozőhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részere más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkoző alváIlalkozőt vesz igénybe, úgy az akáIlalkozőért úgy felel, mintha a munkát ma9avégezte volna.
IX.4. JőtilIási hibabejelentés alapján aYáIIaIkozó köteles üzemelést gátlő vagy veszéI7fr.,kárt okozó hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felilvízsgáIatát megtartani ós a hibajavításí 48 órán belül megkezdeni, amennyiben a helyszíni bejárást rögzítő j egyzőkönyv másképp nem rendelkezik. IX.5. Amennyiben YáIIaIkoző a bejelentett hibát jogszeni kötelezettsége ellenére Megrendelő igénye szerint nem sziinteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, Megrendelő jogosult an a Vállalkozó költségére más vállalkozőval elvégeztetni, és ebből a célból a jőtáIlási biztosítékot minden tovabbi jognyilatko zat néIWJI igénybe venni.
10
X. A szerződés módosítása, felmondása
X.1. A jelen szerződésre a Kbt. és a Ptk. a szerződés felmondására és megsziintetésére vonatkozó szabáIyai az irányadóak, a jelen szerződésben szabályozott kiilönleges kikötésekkel.
A Megrendeló a Vállalkozőhoz íntézettírásbeli nyllaíkozattal, azonnalí hatáIlyaI felmondhatja a szetződést, ha a Vállalkoző valarnely kötelezettségét súlyosan megszegi, ktilönösen, ha: X.2.
. a Vállalkoző
szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül különösen az a szetződésszegés, a munka (határidőre történő) megvalósulását veszély eztetí) ; a Vállalkoző a Megrendelő áItaI megadott ésszerű hatátridőn belül nem tesz eleget az írásbeli (második) felszólításnak, hogy szerződésszení kötelezettségeinek tegyen
'
eleget;
.
a Vállalkozó ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat feltéve, hogy az utasítás teljesítésenem ütközik jogszabály,, szakrrtai, vagy a jelenszerződés szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszení; a Vállalkoző ftzetésképtelennéválik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben,
' X.3.
A
szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítéskézhezsrételekor a YáIIaIkoző azonnal és oly módon köteles befejezni a kivitelezés teljesítését,hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.
X.4. A Vállalkozó a Megrendelő részéteírásban megkrildött értesítésével60
napos
felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést ha a Megrendelő: ' írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítésután jaró összegeket, azok esedékessé válásátil szátmított 60 nap eltelte után sem; vagy ' ismételten, felhívás ellenére sem teljesítíszerződéses kötelezettségeit.
X.5. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítésétvis maior akadáIyozza meg, amely aSzevődés aláírásiának időpontja után következetíbe.
X.6. A jelen szerződés bármely módosításátkizáíőlag a magyat jogszabályok és kiemelten a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni. X.7. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladataeIIátásátőI gondoskodni tudjon
-a
- ha
Vállalkozőbarl, közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó fulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi szeméIy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely amely tekintetében t'ennáil a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pontkb)alpantlában meghatítraz*tt feltéte};
1l
- a Vállalkoző közvetetten vagy közvetlenüI25Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében ferrná11 a Kbt, 62. § {1} bekezdés k) pant kb) alpantjái:an megtrratilrazatt feltétel, XI. A Szerződés megerősítése, teljesítési és jólteljesítési biztosíték Vállalkozó Pénz fizetésére kötelezí magát aría az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
XI.l. Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel késedelembe esik, a Megrendelő késedelmi kötbéne jogosult. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes nettó összegének lYolnaptén nap, maximum a nettó ajránlati ár 3}oÁ-anak összegéig késedelmi kötbért ftzetni, amennyiben a késedelemért aYállalkozó felelős. Megrendelőnek jogában áII az érvényesítettkötbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése esetén a vállalkozási díjból levonni (kompenzálni). A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésrea Megrendelővel történő egyeáetést követően póthatáridőt vállalni. A Megrendelő a kötbérigényt meghaladő kátt is érvényesíthetia Vállalkozőval szernben.
XI.2. Hibás teliesítésikötbér: A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatérozoít tulajdonságoknak, követelményeknek és rendeltetési célnak, vagy ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben váIlalt, vagy jogszabálybnt foglalt kötelezettségét. Hibás teljesítésesetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, illetve a Megrendelő általi kifogás közlésétől rendeltetésszerő hasznáIatot gátlő esetben legfeljebb 1, rendeltetésszerű használaíot nem gátló esetben legfeljebb 3 munkanapon belül a javítást megkezdeni, s aú. haladéktalanul, de legkésőbb a Felek által meghatározott időpontig befejezru, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Vállalkoző ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hiba kijavitását a Vállalkozó költségére saját maga elvégeztí,vagy harmadik fél által elvégeztetni.
Hibás teljesítésikötbér összege ahíbával érintett munkanemre vetített nettó vállalkozói díj 1 %o-alnaptári nap a hiba kijavításáig, de maximum 30 napig. A kötbér szánnításának kezdő napja a hiba műszaki átadás-átvételi jégyzőkönyvben történő rögzítésének napja, míg a kötbér számításának utolsó napja a sikeres kijavításról felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételének napja. A 30, nap eredménltelen eltelte súlyos szerződésszegésnek minősül. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelenül zajllk Ie, azaz a Megrendelő a szerződés teljesítésétnem fogadja el és a jegyzőkönlvbe foglalt hibák kíjavításara hívja fel a YáIlalkozőt, olyan okból, amely a YáIlalkozó érdekkörében menil fel, a kijavítás idejére a Megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg.
A hibás teljesítésikötbért csak akkor kell megfizetni, ha a
szerződésben és az előításokban meghatározott feltételekkel a hibás teljesítésa Megrendelő áItalmegadott határidón belül nem kerül kijavitásra, korrigálásra. Mentesül a hibás teljesítésikötbér flzetése alől a YáIIaIkozó akkor is, ha a hiányokat és hibakat a műszaki átadás-átvételi eljárás során kítűzltt hibajavítási és hiánypótlási határidőig pótolja, illetve kijavítja. I2
/, -.---7.?
XI.3. Teliesítési biztosíték:A teljesítési biztosítéka Kbt. 134.§- a alapján a YáIIaIkoző váIaszíása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő ftzetési számlájára történő befizetésével(átutalásával), bank vagy biaosító áItal váIIaIt garancia vagy banki készftzető kezesség bizosításával, vagy bixosítási szerződés alapján kiállított készftzető kezességvállalást tartalmaző - kötelezvénnyel. A biztosítékmértékea tartalékkeret és AFA nélktil számitottteljes ellenszolgáltatás 5 Yo-a. A Vállalkozőnak bízíosítantakell, hogy a Teljesítési Biztosíték érvénybenmaradjon és lehívható legyen mindaddig, amíg aYáIIaIkoző szerződésszerűen nem teljesített.
Ha a Teljesítési Biztosítékszövegezése meghatfuozza a lejérat napját, akkor a teljesítési biztosítéknak érvényesnek kell lennie a teljesítési véghatáridőt követő 60. napig. Ha a Vállalkozó nem teljesít szerződésszerűen a TeljesítésiBiáosíték lejáratának napját megeIőző 28. napig, akkor a Vállalkozőnak meg kell hosszabbíttatnia a Teljesítési Biztosíték érvényességiidejét további 60 nappal, ismétlődően mindaddig, arrig a fenti feltétel nem teljesül.
A Vállalkoző az ajánlatrészeként csatolt
a Kbt. 134. § szerinti nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték igazolásátaszeuődés aláírásakorköteles aMegrendelő rendelkezéséte bocsátani.
Bankgarancia biáosításával vagy biáosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást l'artalmaző - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kotelező jelleggel tartalmaztia kell legalább az alábbi elemeket:
. . . .
a
. .
garantáló megnevezése,
azon személlt, aki felé eá kibocsátják (Megrendelő), a Vállalkoző azonositásra alkalmas adatait, aszerződéstárgyát, azon tényt, hogy a garrantél,ő mely időponttól és milyen mértékűgarancíát váIIaI, a bankgaranctakötelezvény lejáratát és lehívhatőságát (a szerződés hatálybalépésétől számítotlan a teljesítésivéghatéridőt követő 60. napig kell, hogy érvénybenmaradjon), azon kikötést, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyilatkozata s zerint a Y áIlalko zó nem telj e síti szer ző déses kötelezetts é geit, egy nyílatkozatot, hogy a bankgarancíalkőtelezvény a Iejáratáig visszavonhatatlan és feltétel nélkíili,és annak k:,állitőja az alapjogviszony vizsgálata'nélktil, akiállitő vagy bármely más fél általtámasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít.
A
Megrendelő jogosult a Teljesítési Biáosítékigénybevételéretekintet nélkül aYáIIaIkoző brármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkoző barmllyen mulasztást vagy szeíződésszegést követett eI a szerződés végrehajtása során. Amennyiben Yállalkoző a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 3 napon belül sem kezdi meg az esetleges mulasúására, vagy szerződésszegéséreokot adó könilmény megszüntetését, úgy ezen magatartása a Teljesítési Biztosítékérvényességihatáridején belül önmagábanmegalapozza a
Megrendelő azon jogát, hogy a TeljesítésiBiáosítéknak a mulasztással, vagy a szerződésszegéssel arányos részétigénybe vegye. A TeljesítésiBiztosítékösszege részletekben is igénybe vehető. Vállalkozó fudomásul veszi, hogy a TeljesítésiBiztosíték a mulasztássalvagy a szeuődésszegéssel arányos mértékétMegrendelő - az összes könilmény mérl e gel
és
ével - klzár őIago san
jo
go sult me ghatár o
13
zni.
Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén amennyibeí az a futamidők Iejétrtára tekintettel sztikséges - abiztositék futamidejének jelen pontnak megfelelő me gho sszabbítását kérj e.
XI.4. Jólteliesítési biztosíték: A Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegét igénybe veheti, amennyiben a Vállalkoző nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jólteljesítési biáosíték terhére jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítaní. Szerződésszegés esetén a jólteljesítési biztosíték terhére a Megrendelő jogosult részleges vagy a teljes értékreterjedő lehívást eszközölni. Abban az esetben, ha a jólteljesítési biztosítékpérrzugyi alapja kimerül, a Me grendelő
j o go
sult a S zerző dést egyoldalúan felmondani.
A Megrendelő a jólteljesítési biztosítékon tuli ígazoltkaranak megtéfitésétis követelheti. A jólteljesítési biztosíték a jótállási időre szól, melynek mértékea tartalékkeret és ÁPa nerctit számoltváIlalkozői díj 5%-a. A jótállási időszak kezdete a szerződésszerű teljesítésnapja.
A
jólteljesítési biztosítékota Kbt. 134. §-ban meghatározott formában és időben kell rendelkezésre bocsájtani. A YáIIaIkoző az ajánlat részekéntcsatolt nyilatkozatnak megfelelően, a bíztositékigazolását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjakor (a műszaki átadás-áfuétel lezárásával) köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biaosítéknaka jótállási kötelezettség idótartama alatt érvénybenkell lennie. Bankgarancia bíztosításával vagy biáosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmaző - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmantia kell legalább az alábbí elemeket:
. . . . ' '
'
garantáIó megnevezése, azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), a Vállalkoző azonosításra alkalmas adatait, aszerződésténgyát, azon tényt, hogy a gararftálő mely időponttól és milyen mértélaigaranciát váIIaI, a bankgarancia/kOtelezvény lejaratát és lehívhatőságát (a végleges múszaki átadásátvételtől szálmítottan a jótállási időszak végéigkell, hogy érvénybenmaradjon), azorl kikötést, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyllatkozata sz erint a Y áIlalko zó nem telj es íti j ó táll ás i kötel ezetts é geít, egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény alejáratáig visszavonhatatlan és feltétel nélktili és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgáIata néllail, akíáIlítő vagy bármely más fél áItal támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít.
A Megrendelő jogosult
jólteljesítési biztosítéknak - a Vállalkoző jőtilIási kötelezettségéhez igazodőarl, ésszerű mértékű- igénybevételére,tekintet nélkiil a Yállalkoző bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkoző a jőtállás körébe tartoző kötelezettségét nem teljesítette, és a Megrendelő a jőíáIIás körébe tartoző igényét érvónyesíteni l
I4
XI.s. Vállalkozónak rendelkeznie kell a 3221201,5. (X.30.) Korm.rendelet 26. §-ban foglaltaknak megfelelően, a közbeszerzés tárgyára kiterjedő legalább 20 millió Ft/káresemény és 35 millió Ft/év biztosítási értékűérvényesszakmai felelősségbiztosítással a szerződés tartalmának egészérevonatkozőan a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel. Az érvényesfelelősségbiztosítási szerződés fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, amely e szerződés mellékletétképezi. A felelősségbiztosítás megléte a vállalkozási szerződés hatálybalépésénekfeltétele és jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletétképezi.
XII. Egyéb rendelkezések
X[.1. A Vállalkozó köteles elvégezni a
szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatfuozásánáI lrgyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). YáIIaIkozőt a tervben szereplő, de a költségvetésből kimaradt, vagy az ott írtaknál nagyobb (többletmunka) díjazás nem illeti meg, kivéve a mennyiségben végzendő tételek elvégzéséért Ptk,6:245. § (1) bekezdése alapjan.
XII.2. YáIIaIkoző tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítménymegvalósítását, nem adnak alapot a teljesítési határidő módosítására.
XII.3, YáIlalkoző a vállalkozói munka kivitelezésévelkapcsolatban nyilvános közleményre csak Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal jogosult, ezen pont megsértése esetén Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésével élhet.
A
vállalkozói munka részénekkell tekinteni minden olyan munkarészt is, amik az ajánlati dokumentációban, illetve annak mellékleteiben részletesen nincsenek specifikáIva, de a szokványos, jellemző hasznáIathoz, illetve a hasznáIatba vételi engedély kiadásához
XII.4,
szükségesek, a hatósági követelményekben előírtak.
XII.5. Ielen szetződés tartalmát és annak teljesítésévelkapcsolatos minden adatot a Felek izlett titokként kezelik, anól kívülálló harmadik személynek sem szőbat, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Kivótelt képeznek ez aIőI a jogszabáIy alapjánteljesítendő adatszolgáItatási kötelezettségek (közérdekű adat).
XII.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy jogvita esetén a keresetlevél benyújtása előtt kötelesek megkísérelnia jogvita peren kívüli eltntézését.Jogvita esetén a Felek alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évíIII. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.
A jelen
szerződésben megjelölt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezlk, az aIábbi fontossági (erő) sorrendben.
XII.1.
1. sz. mel éklet 2. sz. mel éklet 3. sz. mel éklet
4. sz. méIéklet 5. sz. melléklet 6.sz. melléklet
Aiánlati felhívás Aiánlati dokumentáció és mellékletei Kiesészítő táiékoztatás kérésés válaszok (adott esetben) Y állalko ző ai ánIata. b eár azott kö lt s é evet é s Felelősséebiztosítási kötvény Helyszínraiz utépítés 15
,/
-
;7,-
7.sz. melléklet
omtechnika
He1
Felek a jelen szerződést annak elolvasását és kölcsönös akaratukkal mindenb en me
ge gy
értelmezésétkövetően, mint
ezőt, j óváhagy őIag írják aIá -
Budapest, 2016, április 06.
- TÁRNoK PUH| tr ES HíDÉDí=5KFT
t
,r/
*--",-,á5
vállalkozó
§OMOGYI LAJOS tilyvezetö igazgatő
l6