DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország

Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail:[email protected]

DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú„A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.

Projekt megnevezése, száma: A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 EU-KA finanszírozás

I. KÖTET Útmutató az ajánlattevőknek

Ajánlatkérő: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (7030 Paks, Dózsa Gy. u.55-61.)

2012. június

1/92. oldal

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

DOKUMENTÁCIÓ – I. KÖTET

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓFELHÍVÁS………………………………………………… 4 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK…………………………………………………25 a) Általános információk………………………………………………………………………….… 26 1. Határidők számítása……………………………………………………………………… 27 2. Definíciók…………………………………………………………………………………... 27 3. Pénzforrások, szerződéskötési engedély……………………………………………….28 4. Üzleti titok………………………………………………………………………………….. 28 5. Alkalmazandó jogszabályok……………………………………………………………... 28 b) Az ajánlat elkészítése…………………………………………………………………………….28 1. A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás……………………………………………. 28 2. A felhívás és/vagy a dokumentáció módosítása, visszavonása……………………..29 3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása…………………………………………….. 29 4. Az ajánlattétel költségei………………………………………………………………….. 29 5. Az ajánlat pénzneme……………………………………………………………………... 30 6. Az ajánlat nyelve………………………………………………………………………….. 30 7. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat……………………………………..….. 30 8. Az ajánlati árak……………………………………………………………………………. 30 9. Szerződéses árak………………………………………………………………………….30 10. Teljesítési és fizetési határidő…………………………………………………………… 30 11. Ajánlati kötöttség…………………………………………………………………………. 31 12. Kizáró okok……………………………………………………………………………….. 31 13. Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy kapacitásaira támaszkodva)………………………………………………….. 34 14. Hatóságok megnevezése a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján………………………. 34 15. Az ajánlatok benyújtási határideje………………………………………………………. 35 16. Késedelmes ajánlatok……………………………………………………………………. 35 17. Az ajánlatok felbontása…………………………………………………………………... 35 18. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása……………………………………...36 19. Az ajánlat érvénytelensége……………………………………………………………….37 20. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása…………………………………………..38 21. Az értékelés szempontja…………………………………………………………………. 42 22. Az eljárás eredménye…………………………………………………………………….. 42 23. Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele………………………………… 43 24. A szerződés megkötése………………………………………………………………….. 43 25. Az eljárás nyertesének visszalépése…………………………………………………… 44 II/A. FELADATLEÍRÁS (II. KÖTET) II/B. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (III. KÖTET) II/C. MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK………….. 47 M0 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke……………………………………………………49 M1 Felolvasólap……………………………………………………………………………….. 53 M2 Ajánlati nyilatkozat………………………………………………………………………... 55 M3 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében…………………………………………….. 58 M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében…………………………………………….. 62 M5 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében…………………………………………….. 66

2/92. oldal



M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pontja tekintetében……………………………………………………. 68 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja tekintetében……………………………………………………. 70 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja tekintetében……………………………………………………. 72 Szakmai önéletrajz………………………………………………………………………...74 Nyilatkozat a rendelkezésre állásról……………………………………………………. 77 Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról…………………………………… 79 Nyilatkozat a fénymásolatban becsatolt iratokról……………………………………… 83 Nyilatkozat az idegen nyelvű iratokról………………………………………………….. 85 Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelekzésre bocsátásáról………………………... 87 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról………………………………………………...89 Nyilatkozat foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervről…………………………………..91

CD melléklet: A nyilatkozatmintákat, formanyomtatványokat és a szerződéses feltételeket 2 db .docx kiterjesztésű fájl tartalmazza, ami Microsoft Office Word programmal készült.

3/92. oldal



I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS


4/92. oldal



3. számú melléklet az 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks

Postai irányítószám: 7030 Telefon: 75/500-526

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Hum Ferenc műszaki osztályvezető II. emelet 239. iroda E-mail: [email protected] Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.paks.hu

Ország: Magyarország

Fax: 75/519-082

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű


Közszolgáltató

5/92. oldal



Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia

Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz

Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.)Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen

nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)


6/92. oldal



Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel Ezek kombinációja

Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió A teljesítés helye: Paks, Szennyvíztisztító telep, 024, 023/27 hrsz-ú ingatlanok NUTS-kódHU233 NUTS-kód• • • • • NUTS-kód• • • • • NUTS-kód• • • • •

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A

tervezett

keretmegállapodás

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

résztvevőinek

száma

••• VAGY (adott esetben) maximális létszáma

•••

A keretmegállapodás időtartama: Időtartamév(ek)ben:

••

vagy hónap(ok)ban:

•••

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY: és A

keretmegállapodás

között Pénznem: alapján

megkötendő

szerződések

értéke

és

gyakorisága(ha

ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítási szakaszában a FIDIC szerződéses feltételek szerinti kivitelezési munkák és az árubeszerzések független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.


7/92. oldal



II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék(CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak)

Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)

71.30.00.00-1 71.31.00.00-4 71.31.80.00-0 71.52.00.00-9 71.63.10.00-0 71.63.13.00-3 71.63.14.00-4

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók(csak egyet jelöljön be): egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítási szakaszában a FIDIC szerződéses feltételek szerinti kivitelezési munkák és az árubeszerzések független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az ellátandó feladatok részletes meghatározását az Dokumentáció Feladatleírása tartalmazza, főbb feladatok a következők: A feladat ellátás gyakorisága: - A mérnök, illetve a mérnök helyettese és a műszaki ellenőrök (együtt: Megbízott szakembere) szükség szerinti, de a mérnök vagy helyettese esetében legalább hetente 1 alkalommal, a műszaki ellenőrök esetében – a VZ/I műszaki ellenőr kivételével, aki a kivitelezési munkák során állandó helyszíni jelenlétre kötelezett - pedig a munkák előre haladtának megfelelően, szükség szerint, de legalább heti 3 alkalommal helyszíni jelenléte az építés, a Projekt megvalósítása folyamán. A Megbízott minden szakembere személyes jelenlétre és kapcsolattartásra kötelezett. - Helyszíni egyeztető értekezletek szervezése szükség szerint, de legalább heti 1 alkalom rendszerességgel, ezeken való részvétel, szükség esetén azok kezdeményezése, problémafelvetés, javaslattétel. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készítése feladatok meghatározásával és azok elvégzésének felelőseivel. Főbb feladatok: - A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények – és azok megvalósításához szükséges kiviteli tervek –, árubeszerzések maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának biztosítása. - A feladatok végrehajtásához szükséges szakemberek és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói, szállítói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; - A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; - Az üzempróbák és a próbaüzem lefolytatásában való közreműködés után a műszaki átadás-átvétel lefolytatása, lebonyolítása. - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokbana jótállási időszak alatt (Az előírt 12 hónapon felül vállalt többlet jótállást az ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kívánja, amely


8/92. oldal



mértéke – a 12 hónapon felül – legfeljebb 36 hónap lehet.); - Szükség esetén a kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel; - A vállalkozói és szállítói horizontális vállalások betartásának felügyelete; A felügyelendő építési munkák és árubeszerzések mennyiségei az alábbiak. A FIDIC Piros könyv szerinti szerződéses rendszerben megvalósuló építési beruházás főbb jellemző adatai: Megvalósítandó 3.600 m3/d hidraulikai kapacitású (36600 LE tisztító kapacitású) biológiai N és P eltávolításra képes, vegyszeres P eltávolítással kiegészített eleveniszapos biológiai tisztítómű, mechanikai tisztítással, iszap víztelenítéssel és a víztelenített iszap komposztálása, 1020,7 m2 fedettnyitott komposzttároló építése, 117,54 m2-es gépház építése és a meglévő 523,03 m2-es kiszolgáló épület teljes körű felújítása, valamint az üzempróba és a próbaüzem szakmai irányítása. A kivitelezést a meglévő szennyvíztelep területén a zavartalan üzemelés biztosítása mellett kell végrehajtani. A nyers szennyvíz paraméterek: KOI 940 g/m3, BOI5 610 g/m3, TKN 70 g/m3, NH4-N 62,5 g/m3, TP 14 g/m3, L.a. 360 g/m3 Tisztított víz elfolyó paraméterek: ph 6-9,5, KOI 125 g/m3 BOI5 25 g/m3, TN 55 g/m3, NH3-NH4-N 20 g/m3, TP 10 g/m3, L.a. 35 g/m3, SZOE 30 g/m3, Coliform szám 10 CFU/cm3 Becsült érték: 868.626.878,- Ft (tartalékkerettel együtt) A tartalékkeret értéke: szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5%-a (Kbt. 125. § (9)bek.) Az árubeszerzések főbb jellemző adatai: 1. rész 1 db új kotró-rakodógép 2. rész 1 db új mezőgazdasági vontató 3. rész 1 db szervestrágya keverő/szóró A részek becsült értéke: 47.938.995,- Ft (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 32.000.000,- Pénznem: HUF és

VAGY:

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): (Igen

igen

nem

válasz

esetén)

A

vételi

jogmeghatározása:

(ha ismert)A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban:

•• vagy

napban:

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk(adott esetben) A szerződés meghosszabbítható:

igen

nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):

••• vagy: •••

és

• ••

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:


9/92. oldal



hónapban:

•• vagy

napban:

••••

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: 19 vagy napban: VAGY: Kezdés Befejezés

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

• • • • /• • /• • (év/hó/nap) • • hónap (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: a nettóajánlati ár 0,3 %-a/késedelmes nap, de maximum a nettó ajánlati ár 20 %-a. Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5 %-a, melyet a Kbt. 126. § (4) bek. alapján a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték érvényességi határideje: a sikeres, hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételek lezárásáig (tervezett időpontja: 2014. május 25. napja). Jótállási biztosíték (a jótállási igények teljesítésének biztosítására): a nettó ajánlati ár 5 %-a. A mérnök által kiállított átvételi igazolások kiállításától a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték jótállási biztosítékká alakul át. A jótállási biztosíték a műszaki átadás-átvételek lezárásától a vállalkozási, valamint a szállítási szerződés(ek)ben rögzített jótállási időszak végét követő 60. napig érvényes. Az ajánlattevő ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról a 126. § (5) bek. szerint nyilatkozni köteles. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapján. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Köztársaság központi költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. A támogatás szempontjából elszámolható munkák költségének mértékéig a számlák 74,522703 %-a EU és a hazai központi költségvetési támogatásból, valamint 25,477297 %-a ajánlatkérői saját forrásból kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében az ajánlatkérőt terheli. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. Az ÁFA finanszírozása teljes egészében az ajánlatkérőt terheli. A projekt a támogatott rész tekintetében szállítói finanszírozású. Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a kifizetési kérelem támogatástartalmának kifizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a (rész)teljesítéstől számított 30 nap áll rendelkezésre. A megbízási díj kifizetésére a szerződéstervezetben részletesen meghatározott építési fázisokhoz kötötten, a projekt előrehaladásával összhangban teljesítésarányosan kerül sor.


10/92. oldal



Az részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 80 %-át. A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A Megbízott által nyújtott szolgáltatások díja, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a támogatott rész vonatkozásában a KEOP Közreműködő Szervezet által átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: - 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. - Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § - A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a benyújtott számlákhoz teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kér csatolni, ez feltétele a számlák benyújtásának A számlákon fel kell tüntetni “Pályázati azonosítószám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013, FIDIC mérnök”. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (igen válasz esetén)A különleges feltételek meghatározása:

(adott

esetben)

igen

nem

Környezetvédelem: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történjen. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történjen, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerüljenek kinyomtatásra, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg a feladatot úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen. A nyertes ajánlattevőnek köteles vállalni, hogy a megbízás ellátása során a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt használ. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál környezetbarát szerkesztési elveket kell alkalmazni (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), a használt lapokat szelektáltan kell gyűjteni, a tonereket, tintapatronokat újra kell tölteni. A nyertes ajánlattevő a számára Kivitelező által fenntartott irodahelységet köteles a zöld iroda követelményeinek megfelelően használni. Ezen előírás teljesítés során a fenti pontban felsoroltakon túl köteles az iroda természetes megvilágításának lehetőségét kihasználni, szelektív hulladékgyűjtésre és a településen kijelölt helyen történő elhelyezésére, használaton kívüli helyiségek villany világításának és munkavégzésre nem használt eszközök (pl. számítógépek, fénymásolók) kikapcsolására Az ajánlatkérő egyebekben előírja, hogy a nyertes ajánlattevő járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez: Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a kivitelező általi létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie a kiviteli terv elfogadása során. Esélyegyenlőség: ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja – ha nem rendelkezik ilyennel – foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv meglétéről, illetve nyertességük esetére a szerződéskötést követő 30 napon belüli elkészítéséről az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervnek meg kell felelnie az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. III. fejezetének és az Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára című dokumentumnak. A nyertes ajánlattevő köteles továbbá a feladatai teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal arra, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK


11/92. oldal



III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is(adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) és az 57. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok fennállnak.Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró ok fenn nem állásáról a (közös) ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját azonban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. § szerint kell eljárnia. A nyilatkozatokat eredeti vagy egyszerű másolati példányban, az igazolásokat egyszerű másolati példányban szükséges benyújtani.A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumától nem régebbinek kell lennie. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az

P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal: - a vezetett bankszámla száma, - a számlavezetés kezdete, - az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek határidőben és maradéktalanul eleget tett-e, - az ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e, - volt-e a számla ellen folyamatban bírósági végrehajtás.

P.1. Alkalmas, amennyiben valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata alapján számláján 30 napon túli sorban állás nem volt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben, továbbá fizetési kötelezettségeinek határidőben és maradéktalanul eleget tett, illetve a számlája ellen nem volt bírósági végrehajtás folyamatban.

P.2. a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja szerint az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg és az eredmény kimutatás benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét)a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan. Ha az ajánlatkérő által kért mérleg és az eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján (www.ebeszamolo.kim.gov.hu) megismerhető, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható mérleg és az eredmény kimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) származó árbevételről szóló nyilatkozattal is igazolhatja. Ebben az esetben az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés

P.2. Alkalmas, amennyiben az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben egynél nem többször negatív.


alkalmasság

minimumkövetelménye(i):

12/92. oldal



tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja 32.000.000,Ft-ot. P.3. a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja szerint az előző három évre (2011, 2010, 2009) vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevőnek szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolása (kötvény másolata).

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha ajánlattevő a P.2. vagy P.3. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P.3. Alkalmas, amennyiben az ajánlattevőnek az előző három évre (2011, 2010, 2009) vonatkozó teljes árbevételének átlaga eléri a nettó 32 millió forintot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) szerinti nettó árbevételének átlaga eléri a nettó 25 millió forintot.

P.4. Alkalmas, amennyiben rendelkezik érvényes, legalább 20.000.000,-Ft/év éves és 10.000.000,Ft/káresemény limit értékű – a közbeszerzés tárgyával (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) megegyező – szakmai felelősségbiztosítással. A Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1., P.2. és P.3., P.4. követelményeknek elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelménynek a ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5)(6) bekezdése szerint kell eljárni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített szolgáltatásokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, idejét és tárgyát, az építési beruházás ellenszolgáltatásának összegét vagy mennyiségére utaló más adatot, a szerződést kötő másik fél megnevezését, telefonszámát, Európai Uniós forrásból való megvalósulást és azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas, amennyiben ajánlattevő a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül összesen rendelkezik legalább 2 db, sikeres műszaki átadás átvétellel és/vagy rész műszaki átadás átvétellel lezárult – Európai Uniós forrásból megvalósult – építési beruházás során végzett FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési szolgáltatások teljesítésére vonatkozó referenciával, amelyek közül: -

Legalább 1 db nettó 500 millió HUF értékű szennyvíztisztító telep építése, bővítése, vagy korszerűsítése területén valósult meg, vagy olyan építmény építése, bővítése, korszerűsítése,

13/92. oldal



amelynek rendeltetése – technológiai értelemben – folyadékok hasznosítása, szállítása, azok fizikai, kémiai vagy biológiai jellegének, állapotának átalakítására vonatkozik; - Legalább egy projekttel kapcsolatos kiviteli szerződés feltételei a FIDIC szerződéses feltételeken alapultak; - legalább egyik min. 3000 m3 hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep építésére, bővítésére vagy korszerűsítésére vonatkozik, vagy olyan legalább ugyanakkora hidraulikai kapacitású építmény építésére, bővítésére, korszerűsítésére, amelynek rendeltetése – technológiai értelemben – folyadékok hasznosítása, szállítása, azok fizikai, kémiai vagy biológiai jellegének, állapotának átalakítására vonatkozik. (Egy referencia a fenti feltételek közül egyszerre több előírást is kielégíthet.) M.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Ajánlattevő által bevonni kívánt szakembereknek csatolandó a saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot és szakmai nyelvismeretet ismertető szakmai önéletrajzuk és a rendelkezésre állási nyilatkozatuk, valamint a szakemberek képzettségét, végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Azon szakembereknél akiknél előírt követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, jelöljék meg, hogy a szakember melyik kamarai névjegyzékben szerepel, milyen kamarai nyilvántartási számmal, és elektronikus hivatkozással. Továbbá az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell tennie arra, hogy személy szerint kit, melyik, alkalmasság minimumkövetelményei között megjelölt szakértelemre kíván bevonni a teljesítésbe.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel: 1 fő Projektvezető Mérnök, aki rendelkezik: — egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki, vagy közmű- és mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki végzettséggel, — összesen legalább 5 év projektvezetői tapasztalattal a víziközművek létesítése és/vagy mélyépítés területén, valamint legalább 3 év projektvezetői tapasztalattal csatornázási, szennyvíztisztítási munkák terén, — legalább 3 év tapasztalattal a FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított munkák mérnök-műszaki ellenőri feladatainak ellátása terén, — 244/2006 (XII.5.) Korm rendelet szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, — SZB beruházás szakértői jogosultsággal, — legalább 36 órás akkreditált intézmény által tartott FIDIC szerződéses rendszerekkel kapcsolatos tanfolyami végzetséggel. 1 fő Projektvezető helyettes Mérnök, aki rendelkezik: — egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki, vagy közmű- és mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki végzettséggel, — összesen legalább 3 év felelős műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri tapasztalattal víziközművek létesítése területén, — legalább 2 év tapasztalattal a FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított munkák ellátása terén, — 244/2006 (XII.5.) Korm rendelet szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki ellenőri


14/92. oldal



(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, — BB beruházás lebonyolító jogosultsággal, — legalább 36 órás akkreditált intézmény által tartott FIDIC szerződéses rendszerekkel kapcsolatos tanfolyami végzetséggel. Műszaki ellenőrök, akik rendelkeznek a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti szakterületi megjelölt műszaki ellenőri jogosultsággal: A.) 1 fő 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti ME-VZ/I. szakterületi érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, aki rendelkezik legalább 5 év tapasztalattal szennyvíztisztító telep építése, bővítése vagy korszerűsítése munkák építési feladatainak műszaki ellenőrzésében, B.) 1 fő 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti ME-É-I szakterületi érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, aki rendelkezik legalább 5 év tapasztalattal épületek, építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzésében, C.) 1 fő 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti ME-ÉG-I szakterületi érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, aki rendelkezik legalább 5 év tapasztalattal víziközművek gépészeti berendezéseinek (tisztítás, átemelők) építési munkáinak műszaki ellenőrzésében, D.) 1 fő 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti ME-VI/I szakterületi érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, aki rendelkezik legalább 5 év tapasztalattal villamossági munkák műszaki ellenőrzésében, E.) 1 fő 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti ME-ÉV-I szakterületi érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, aki rendelkezik legalább 5 év tapasztalattal épület villamossági és automatizálási munkáinak műszaki ellenőrzésében, F.) 1 fő 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti ME-KÉ/I szakterületi érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik legalább 5 év tapasztalattal közlekedési építmények műszaki ellenőrzésben, 1 fő a 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti szakértő, aki műszaki felsőfokú végzettségű, vízi építmény területen érvényes, VZ-T jelű tervezői jogosultsággal, valamint vízügyi építmények területen érvényes SZÉM-3 jelű (vagy azzal egyenértékű)szakértői jogosultság rendelkezik, legalább 5 év tapasztalata van szennyvíztisztító telep tervezésében és ilyen kivitelezési tervek jóváhagyásában.


15/92. oldal



A szakértő, ill. a szakági műszaki ellenőrök közül legalább 1 fő a 297/2009. (XII.21.) Kormányrendelet szerinti szennyvíztisztítás területén érvényes SZVV-3.4. jelű szakértői jogosultsággal kell,hogy rendelkezzen. Minden szakember esetében követelmény a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Egy személy több pozícióra is (maximum kettő), az ezen pontban előírt alkalmassági követelmény igazolásával jelölhető (kivéve a projektvezetőt), de legalább 5 fő szakember megjelölése kötelező. M.3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatba csatolni kell az ISO 9001 szerinti szerződés tárgyának megfelelő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés tárgyának megfelelő ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.

M.4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja alapján az ajánlatba csatolni kell az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal. Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek a ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5)(6) bekezdése szerint kell eljárni.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen

nem

3) SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEK III.

MEGRENDELÉSRE

IRÁNYULÓ

SZERZŐDÉSEKRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNLEGES

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól, 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól, 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 192/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. 297/2009. (XII.21.) Kormányrendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi


16/92. oldal



szakértői tevékenységről III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Nyílt Meghívásos

Meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

••

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:


17/92. oldal



IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok(csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

70

2. Szakmai ajánlat

30

Részszempont

Súlyszám

(- kockázatkezelési stratégia; - teljesítési módszertan, szervezeti felépítés; - FIDIC-adminisztráció, követeléskezelés a mérnök szervezeten belül; - dokumentumkezelési rendszer, adatbiztonság, információvédelem) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:

igen

nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:(adott esetben) I. 5656/2012 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

igen

nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám)


18/92. oldal



A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2012/09/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell

igen

nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 31.750 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát (25.000,- Ft + áfa) Paks Város Önkormányzata Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-49109856 sz. számlájára kell átutalni az eljárás tárgyának „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása” megjelölésével. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2012/09/03 (év/hó/nap)

Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum:

••••/•• /•• (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama(kivéve részvételi felhívás esetén)

••••/••/•• -ig(év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban:

• •• vagy napban:30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)


19/92. oldal



IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2012/09/03 (év/hó/nap)

Időpont: 11:00

Hely :7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. II. emelet 239. iroda Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők,valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK(adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

(igen válasz esetén)A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK(adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció igénylésekor illetve megvételekor meg kell adni a dokumentációt igénylő nevét, székhelyét, adószámát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és e-mail címét. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óra, pénteken 8:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig vehető meg. A dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak kell megvásárolnia. A dokumentáció átvételére vonatkozó további feltételek: A dokumentáció személyesen, vagy a Kbt. - ben meghatározott postai úton vehető át. Személyesen történő átvétel esetén a befizetést igazoló dokumentum bemutatása, és egy arról készült másolat átadása, meghatalmazott útján történő személyes átvétel esetén a meghatalmazás bemutatása is szükséges. Postai úton történő átvétel esetén az ajánlatkérő a dokumentáció postai úton történő megküldési igényéről az ajánlattevők kérelméből, a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről pedig a kérelemhez mellékelt befizetési bizonylat (átutalási bizonylat/csekk másolata) megküldéséből értesül. Amennyiben az ajánlatkérőtől az ajánlattevők a dokumentáció postai megküldését kérik, úgy azt az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postázza. A kérelmezőnek a kérelmével együtt meg kell küldenie a dokumentáció árának befizetéséről szóló igazolást (banki átutalás esetén kérelmező


20/92. oldal



bankszámlájának megterheléséről szóló banki kivonatot, egyéb esetben csekk másolatot), melyen mindazt fel kell tüntetni, amit az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás IV. 3.3 pontban feltüntetni kért. Ha az ajánlattevő a kérelméhez nem csatolja a dokumentáció árának megfizetéséről szóló igazolást, az ajánlatkérő a jelentős napi pénzmozgására tekintettel a megfizetés tényét hivatali szervezeti egységén belül nem köteles vizsgálni, a dokumentációt mindaddig nem küldi meg, amíg az ajánlattevő a dokumentáció árának befizetését nem igazolja. Ha az ajánlattevő a dokumentáció árát ugyan befizeti, de erről nem értesíti az ajánlatkérőt, vagyis nem kéri az ajánlatkérőtől (az eljárást megindító felhívás I.1. Név, Cím és Kapcsolattartási pontban szereplő cím és személy) a dokumentáció megküldését, az ajánlatkérő szintén a jelentős napi pénzmozgására tekintettel a befizetést hivatali szervezeti egységén belül nem vizsgálja, a dokumentációt mindaddig nem küldi meg, amíg az ajánlattevő arra vonatkozó kérelmet nem juttat el az ajánlatkérőhöz. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi részszempont esetében 1-től 100-ig V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok elbírálása során a pontozás az egyes részszempontok esetében a relatív értékelés módszerével történik. Az 1. részszempontnál a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további ajánlatok az arányosításnak megfelelően kevesebbet. A 2. részszempont értékelése során a szakmai zsűri minden tagja az ajánlatokat sorba rendezi, első helyre sorolva a legjobb ajánlatot, majd az egyes ajánlattevők helyezési számait összegezik és átlagolják. A legkedvezőbb (legalacsonyabb helyezési számot elért) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további ajánlatok az arányosításnak megfelelően kevesebbet. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. P.1. pont III.2.3. M.1. pont V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4) Egyéb információk: 1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlatevőt terheli. 3. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati, példányban kötve vagy fűzve, kell benyújtani a 4. pontban foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatokat CD/DVD formátumban is be kell nyújtani. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő hivatalában a beérkező postai küldemények címzetthez történő eljuttatását Ügyirat Kezelési Szabályzata szabályozza. A szabályzat értelmében az adott napi postai küldemények a központi iktatóba érkeznek be. Érkeztetést követően hiányos címzés esetén a küldemények a címzetthez (az eljárást megindító felhívás I.1 Kapcsolattartási pontban megadott benyújtási helyre /„Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani” sor) legkorábban csak késő délután, vagy a beérkezést követő munkanapon jutnak el. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 4. Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények - Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.


21/92. oldal



- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. - Az ajánlatban lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-c) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. 6. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 7. Az ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 8. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén – ha az összegezésben megjelölte – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést (Kbt. 124. § (4) bekezdés). 9. Ajánlattevők a Kbt. 45. § (1) bekezdés szerint kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, amelyet ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő előtt ésszerű időben köteles megadni. 10. Ajánlatkérőnek abban az esetben nem kell becsatolnia cégkivonatának az ajánlattételi határidő leteltét megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű másolati példányát (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, egyszerű magyar fordításban), amennyiben az abban foglaltak megegyeznek az ajánlatkérő által ingyenesen rendelkezésre álló nyilvános hatósági, vagy közhiteles nyilvántartásokban fellelhető adatokkal. 11. Aláírási címpéldányok: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot ténylegesen jegyző személy hatályos aláírási címpéldányát másolatban. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult(ak) az ajánlatot jegyző(k), akkor csatolandó a cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya. 12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 13. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.


22/92. oldal



Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását, vagy bármely fordítóiroda által elkészített fordítását be kell nyújtania. A dokumentumon fel kell tüntetni a „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint a cégszerű aláírást. 14. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatokat (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 15. Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban alkalmaznak az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik. 16. Irányadó idő: Az Eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 66. §, a 124. § (9) bekezdés és a 132. § -ban foglaltakra. 18. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratokat az eredeti iratokról fénymásolás útján készítette, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. 19. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az általa idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolja. Nyilatkozzon továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 20. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint (honlap:www.mnb.hu). 21. A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 22. A dokumentáció, az engedélyezési és a tender tervek, valamint a vízjogi létesítési és építési engedélyek megtekintésére az ajánlatkérő annak megvásárlása előtt lehetőséget biztosít az I.1. Kapcsolattartási pontban megadott címen, illetve az ajánlatkérő http://www.paks.hu/szennyviztelep/kozbeszerzes/ internetes oldalán. Az előzetes megtekintetésért nem kell fizetni, de érvényesen ajánlatot tenni csak akkor lehet, ha a dokumentációt a IV.3.3. pontban foglaltak szerint megvásárolták. 23. Az ajánlatkérő a projekt végrehajtását projekttámogató szoftverrel kívánja lebonyolítani. A projektteljesítésben résztvevő nyertes ajánlattevő számára az ajánlatkérő ingyenesen rendelkezésre bocsátja a szoftver használhatóságát. A szoftver használatához szükséges minimális hardver és szoftver követelmények felhasználói oldalon: legalább 1 Ghz órajelű processzor, legalább 512 MB memória, legalább 15” méretű


23/92. oldal



monitor, grafikus felületű operációs rendszer és böngésző alkalmazás. Internet hozzáférés legalább 1 Mbit/s letöltési sebességgel. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjába foglalt rendelkezés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 25. Mérnök irodája: A kivitelezést végző vállalkozó biztosítja. 26. A nyertes ajánlattevőnek a felhívásban és dokumentációban meghatározott tevékenységét a szerződésben meghatározott munkakezdéstől számított 19 hónap (illetve a FIDIC szerinti Átadás-Átvételi Igazolás kiadásáig) + a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben, illetőleg a szállítási szerződésekben szereplő jótállási időszak (12-48 hónap) végéig köteles elvégezni.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/08/03 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET 1. További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE Hivatalos név: EUnitas Kft. Postai cím: Dohány utca 20. I/2/3. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:1074

Ország: Magyar Telefon: 061 301 0837

Címzett: dr. Magyar Szabolcs E-mail: [email protected]

Fax: 061 301 0836

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név: EUnitas Kft. Postai cím: Dohány utca 20. I/2/3. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Magyar Szabolcs E-mail: [email protected]

Postai irányítószám:1074

Ország: Magyar Telefon: 061 301 0837

Fax: 061 301 0836

Internetcím (URL):


24/92. oldal



II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK


1-25/92. oldal



Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú„A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására elnevezésű nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő neve, címe: Paks Város Önkormányzata, 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.

a)

Általános információk A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban (a továbbiakban: felhívás), illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben a „Mellékletek: Nyilatkozatminták, Formanyomtatványok” fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a nyilatkozatmintákat, és a formanyomtatványokat, a szerződéses feltételek szövegét szerkeszthető formában CDn is átadja a dokumentációt megvásárlók részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó Feladatleírás betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.


1-26/92. oldal



Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – a felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg a felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja. A megajánlott és a teljesítendő szolgáltatásoknak teljes mértékben meg kell felelniük a feladatleírásban foglaltaknak. Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt. Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. A dokumentációt ajánlattevők kizárólag a jelen eljárás keretében használhatják fel. 1.

Határidők számítása: Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat a felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – magyarországi helyi idő szerint értendők.

2.

Definíciók: ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;


1-27/92. oldal



hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel tanúsítja. cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza. 3.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély Ajánlatkérő kijelenti, hogy a dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik, amely támogatásból és sajáterőből áll.

4.

Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák a Kbt. 80.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

5.

Alkalmazandó jogszabályok A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók. Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt.-t kell alkalmazni.

b)

Az ajánlat elkészítése

1.

A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás A felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik a felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével. Az ajánlattevő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján, írásban a felhívásban meghatározott címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő köteles tájékoztatáskérését a [email protected] e-mail címre is szerkeszthető formában is megküldeni. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (5) bekezdésének és a 122. § (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő olymódon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált ajánlattevők


1-28/92. oldal



címére faxon és e-mailen megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni (Kbt. 45.§ (4) bekezdés). Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesít. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, ajánlatkérő a dokumentáció átadásával egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a körülményről. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 2.

A felhívás és/vagy a dokumentáció módosítása, visszavonása Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani a felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. Ajánlatkérő a módosításról értesítést küld az addig ismertté vált ajánlattevőknek, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(4) bekezdés) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni a felhívást. A visszavonásról hirdetményt kell feladni. Ajánlatkérő a visszavonásról értesítést küld az addig ismertté vált ajánlattevőknek. (Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdés)

3.

Az ajánlatok módosítása és visszavonása Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát (Kbt. 60. § (7) bekezdés). A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de szorítkozhat csak az ajánlat módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal). Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja ajánlatát. Ajánlatkérő a felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti.

4.

Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 52. § (2) bekezdésében és a 165. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat


1-29/92. oldal



elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel. A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő visszafizeti az ajánlattevőnek a dokumentáció ellenértékét, ha a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; b) az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevőkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjaként megjelölt határidőig nem küldi meg a részvételre jelentkezőknek. 5.

Az ajánlat pénzneme Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag Ft-ban (HUF-ban) határozhatja meg.

6.

Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar. Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást.

7.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során nem jogosult részajánlatot benyújtani. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be. Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.

8.

Az ajánlati árak Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetni a szerződés értelmében általa nyújtani kívánt szolgáltatás nettó ajánlati árát.

9.

Szerződéses árak A szolgáltatás árát nettó összegben, az ÁFA mértékének feltüntetésével kell megadni. A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, a szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat.

10.

Teljesítési és fizetési határidő A Feladatleírásban specifikált szolgáltatásokat meghatározott határidőig kell teljesíteni.

a

Szerződéses

Feltételekben

A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján, a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodó


1-30/92. oldal



esedékességgel jogosult a díjazásra. A kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai az irányadók. A teljesítményarányos díjra annak arányában jogosult a Megbízott számlát benyújtani, amilyen arányban a projekt előrehaladt a teljes megvalósuláshoz képest (mérföldkövek). Ennek mérése a projekt költségvetése és a teljesített (átvett, leigazolt teljesítéssel rendelkező rész) érték arányában valósul meg. Ennek megfelelően az aktuális számla olyan mértékű lehet, amilyen arányban a projekt előrehaladt az előző számla benyújtása óta. 11.

Ajánlati kötöttség Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napig maradnak érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

12.

Kizáró okok A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;


1-31/92. oldal



e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési


1-32/92. oldal



szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. A Kbt. 57. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. A kizáró okok igazolási módja: A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró ok fenn nem állásáról a (közös) ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját azonban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. § szerint kell eljárnia. A nyilatkozatokat eredeti vagy egyszerű másolati példányban, az igazolásokat egyszerű másolati példányban szükséges benyújtani. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumától nem régebbinek kell lennie. II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1-33/92. oldal



13.

Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy kapacitásaira támaszkodva) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. (Kbt. 55.§ (6) bekezdés)

14.

Hatóságok megnevezése a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 http://www.ommf.gov.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon: 1/301-2900 Fax: 1/301-2903 http://www.mbfh.hu/hu/ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.


1-34/92. oldal



Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: 1/476-1100 Telefax: 1/476-1390 http://www.antsz.hu Regionális intézetek: http://www.antsz.hu/portal/portal/antszmegyeiintezetei_92.html 15.

Az ajánlatok benyújtási határideje Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában írásban visszaigazolja. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont. Az ajánlatoknak legkésőbb 2012. szeptember 03-án 11.00 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: Paks Város Önkormányzata Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály II. emelet 239. iroda Hum Ferenc műszaki osztályvezető részére Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az ajánlatkérő a határidő meghosszabbítását az eredeti határidő lejártát megelőzően köteles hirdetmény útján közzétenni.

16.

Késedelmes ajánlatok Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. (Kbt. 61. § (3) bekezdés)

17.

Az ajánlatok felbontása Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását a felhívásban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg.

és

a

dokumentációban

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. (Kbt. 62. § (2) bekezdés) Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a felbontás


1-35/92. oldal



időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lévő ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére. 18.

Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint lehetőséget biztosít. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. Az ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra. A hiánypótlásról és a felvilágosítás kéréséről az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a) a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. A b) ponttól eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.


1-36/92. oldal



Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69. §) Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre, elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. (Kbt. 70. §) Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 19.

Az ajánlat érvénytelensége Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)-(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha: a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be. A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illetőleg


1-37/92. oldal



b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése). Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 20.

Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása Az elbírálás végeredményeképpen az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. A bírálat értékelési szempontja: Az „összességében legelőnyösebb ajánlat” a következő részszempontok alapján: Részszempont 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 2. Szakmai ajánlat (- kockázatkezelési stratégia; - teljesítési módszertan, szervezeti felépítés; - FIDIC-adminisztráció, követeléskezelés a mérnök szervezeten belül; dokumentumkezelési rendszer, adatbiztonság, információvédelem)

Adható pontszám alsó és felső határa 1-100

1-100

Súlyszám 70

30

A pontszámok 1-100-ig terjednek. Az értékelés az 1. részszempont esetében a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap. Az adott részszempontra adott pont számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ez a szorzat adja meg az ajánlattevő által ezen részszempont tekintetében elért pontszámot, a kerekítés minden esetben két tizedes jegyig történik. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:

Ajánlati ár tekintetében:


részszempont

P=

Xlegkedvezőbb Xvizsgált

*100

1-38/92. oldal



Ajánlati ár Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megbízás időtartama alatti árváltozásból eredő megbízotti kockázatot és megbízotti hasznot is. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, a felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell továbbá ajánlattevő Szakmai ajánlatában tett ajánlattevői megajánlások költségeinek teljes összegét. Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek mögött nincs az Ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla a Kbt. 130. § (3) bekezdésének megfelelően kerül átutalással kiegyenlítésre figyelembe véve az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket: - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet - adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.

Szakmai ajánlat Vizsgálandó alszempontok: a) Kockázatkezelési stratégia b) Teljesítés módszertan, szervezeti felépítés c) FIDIC adminisztráció, követeléskezelés a mérnök szervezeten belül


1-39/92. oldal



d) Dokumentumkezelési rendszer, adatbiztonság, információvédelem A bírálat során ajánlatkérő a sorba rendezés módszerét alkalmazza. A felsorolt szempontok, azaz tartalmi elemekre tekintettel sorba rendezi az ajánlatokat, azaz helyezési sorrendet állapít meg (első, második, harmadik és így tovább, ahol az első helyezett a legjobb). a) Kockázatkezelési stratégia Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kockázatkezelésen nem az ajánlattevői szerződés teljesítésével kapcsolatos kockázati köröket értékeli, tekintettel arra, hogy azok az alkalmassági körbe eső kérdések, és bírálati szempont alapján nem értékelhetők. Kifejezetten azokról a kockázatokról van szó, amelyek a kivitelező és a megrendelő oldalán, illetve viszonyában jelentkező események, magatartások, tények.

-

-

-

A kockázatkezelési stratégia elemén belül Ajánlatkérő különösen az alábbi kérdések mentén kér ismertetést: Ajánlattevő írja le a kivitelezés megvalósítása során prognosztizálható, a kivitelezői és megrendelői teljesítés szerződésszerűségét veszélyeztető helyzeteket. Milyen figyelembe vehető kivitelezői-megrendelői magatartási kockázatok merülhetnek fel, miként kezeli ezeket az ajánlattevő? A megvalósítás kockázatainak kezelése ajánlattevő milyen intézkedési terve alapján történik, annak milyen elemei vannak a kivitelezés megkezdése előtt, illetve a kivitelezés során? Hogyan próbálja meg Ajánlattevő csökkenteni a váratlan, a projekt megvalósításának negatív hatású eseményei bekövetkeztét? Ismertesse a kockázatkezelés során felmerült feladatok elvégzéséért felelős személyek körét, általuk végzett feladatokat?

b) A teljesítés módszertana, szervezeti felépítés elemén belül Ajánlatkérő különösen az alábbi szempontok, kérdések alapján kér ismertetést: - Az ajánlattevő által a feladat teljesítéséhez rendelt szervezet (projektszervezet) felépítése, létszáma, kapcsolati rendszere és a szervezetet alkotó személyek hatásköre, feladatai részletesen meghatározásra kerültek-e? Ezen szervezet rövid bemutatása. - A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás körében elvégzendő feladatok részletezése, ismertetve különösen mind az előkészítés, kivitelezés, műszaki átadás-átvétel, elszámolás, minőségbiztosítás területén illetve egyéb ajánlattevő által ismertetni kívánt területeken végzendő feladatokat. Ajánlattevő által javasolt munkamódszer részletes leírása. - Az ajánlattevő ajánlatában ismertette-e a feladat szakágankénti megosztását, ehhez rendelt-e szakfeladatot teljesítő szervezetet, illetve mélységében elég átgondolt-e a megajánlott megosztás? - A külső és belső szervezet (A megvalósításban részt vevő szereplők szervezetei és a megajánlott projektszervezet, illetve az abban elhelyezkedő szakági szervezet) és személyek közötti kommunikáció hatékonyan támogatja-e a megfelelő előrehaladást?


1-40/92. oldal



-

-

Kommunikációt, kapcsolattartást, jelentéstételt Ajánlattevő miként valósítaná meg Vállalkozóval, Megbízóval, Közreműködő Szervezettel? Ajánlattevő mutassa be, hogy az építési helyszínen milyen módon biztosítja a folyamatos jelenlétet. Kivitelezők tevékenységének felügyeletét milyen módon kívánja biztosítani? Ajánlattevő mutassa be a kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó monitoring rendszerét. Milyen módszerrel kívánja Ajánlattevő ellenőrizni a kivitelezés során a környezetvédelmi szabályok, zöld beszerzési előírások kivitelező általi betartását? Milyen intézkedéseket kíván tenni a környezetvédelmi kockázatok elkerülése érdekében? Milyen módszerrel kívánja Ajánlattevő ellenőrizni a vállalkozói és szállítói horizontális vállalások betartását?

c) A FIDIC adminisztráció, követeléskezelés a mérnök szervezeten belül elem tekintetében Ajánlatkérő különösen az alábbi szempontok, kérdések alapján kér ismertetést: - A Vállalkozó által bejelentett Változtatási javaslatok kivizsgálásának módszertanának ismertetése. - Ajánlattevő által javasolt Vállalkozói követelések, viták, változtatások rendezése, folyamatának bemutatása, figyelembe véve a FIDIC vonatkozó előírásait. - Ajánlattevő részletezze, hogy esetlegesen felmerülő vitás esetekben mi a követendő eljárásrend. - Ajánlattevő álláspontja szerint mik adhatnak okot Változtatások bejelentésére bármelyik fél részéről. - Az esetleges viták elkerülésére és rendezésére milyen módszer alkalmazandó? - A vállalkozói követelésekkel kapcsolatos viták rendezésébe hogyan kíván bekapcsolódni és eljárni az idő és költséghatékonyságot figyelembe véve a szerződés 5. sz. melléklete „Útmutató a változtatásokhoz és a vállalkozási követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához ” című melléklete alapján? d) A Dokumentumkezelési rendszer, adatbiztonság, információvédelem elemén belül Ajánlatkérő különösen az alábbi szempontok, kérdések alapján kér ismertetést: - Ajánlattevő hogyan valósítja meg a levelezések, dokumentumok, tervek, egyéb iratok kezelését, tárolását? - Ajánlattevő az értekezletek, egyeztetések során a dokumentálást hogyan kívánja megvalósítani? - Ajánlattevő Megrendelő részére miként biztosítja az adatokhoz való folyamatos hozzáférést? - Ajánlattevő az adatok biztonsága, információk védelmének biztosítása tekintetében milyen intézkedéseket kíván végrehajtani? - Ajánlattevő miként biztosítja a megfelelő adminisztrációs rendszert, és milyen módon intézkedik a projekt teljesítésének minőségbiztosítása érdekében. Az értékelés során elsőként a szakmai zsűri értékeli a részszempontban értékelendő fentiekben részletezett 4 fő vizsgálati szempont szerint megajánlott szakmai tartalmat


1-41/92. oldal



és szakmai elemzést készít. E szakmai elemzés alapján egyenként sorba rendezik az ajánlatokat. A sorrendet és annak szakmai alátámasztását (összehasonlító elemzés) ezt követően a Bíráló Bizottság számára fogják felterjeszteni. A szakmai zsűri értékelése és szakmai javaslatai alapján a Bíráló Bizottság tagjai összesítik az egyes szakmai zsűritagok által felállított sorrendet és azegyes ajánlattevőkhöz tartozó helyezések összeadását követően az így kapott eredményt átlagolják a zsűritagok számával. A legjobb (legalacsonyabb) számot elérő ajánlatot sorolja a Bíráló Bizottság az első helyre, a következő legalacsonyabb számot elérőt a második helyre és így tovább. Ez alapján a Bíráló Bizottság tagjai pontozzák az ajánlatokat helyezésük szerint. A sorba rendezést követően a legalacsonyabb helyezési számot elérő ajánlat maximális pontszámot kap.A többi ajánlat pontszáma a helyezési számok összegei alapján arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlettel:

Szakmai ajánlat részszempont tekintetében:

21.

P=

Xlegjobb helyezés Xvizsgált helyezés

*100

Az értékelés szempontja Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb, legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja.

22.

Az eljárás eredménye Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést; b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot; d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése]; e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;


1-42/92. oldal



g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 23.

Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. (Kbt. 81. §) Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre megküldi.

24.

A szerződés megkötése Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a III. Kötet szerződéses feltételeinek és az ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. A szerződés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni – az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a


1-43/92. oldal



szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés) 25.

Az eljárás nyertesének visszalépése Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.


1-44/92. oldal



II/A. FELADATLEÍRÁS (II. Kötet)

II/A. FELADATLEÍRÁS

1-45/92. oldal



II/B. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (III. Kötet)

II/B. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1-46/92. oldal



II/C. MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK


1-47/92. oldal



MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

Sorszám M0

Megnevezés Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke

Ajánlat első lapjainak formanyomtatványai M1

Felolvasólap

M2

Ajánlati nyilatkozat

Ajánlattevői nyilatkozatok mintája M3

Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében - Ajánlattevő(k)

M4

Nyilatkozat kizárási feltételek rendelkezésre bocsátó szervezet

M5

Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében - Ajánlattevő(k) Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára

M6

Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pontja tekintetében

M7

Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja tekintetében

M8

Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja tekintetében

tekintetében-

Alvállalkozók/Kapacitást

Formanyomtatványok M9

Szakmai önéletrajz

M10

Nyilatkozat a rendelkezésre állásról

M11

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról – a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) tölti ki

M12

Nyilatkozat a fénymásolatban becsatolt iratokról

M13

Nyilatkozat az idegen nyelvű iratokról

M14

Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

M15

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról

M16

Nyilatkozat az foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervről


1-48/92. oldal



M0

AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE


1-49/92. oldal



KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. Oldalszám

Felolvasólap (M1 melléklet) Ajánlati nyilatkozat (M2 melléklet) Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva, M0 melléklet) Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása (Amennyiben közös az ajánlattétel.) Cégkivonat Abban az esetben nyújtandó be, amennyiben az abban foglalt adatok eltérnek az ajánlatkérő rendelkezésére álló ingyenes nyilvános elektronikus adatbázisokban fellelhető adatoktól Aláírási címpéldány Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő írta alá. (egyszerű másolat.) Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya (egyszerű másolat.) Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) – (2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. (egyszerű nyilatkozat formájában M3 melléklet) Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében. (Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat. M4 melléklet)


1-50/92. oldal


DOKUMENTÁCIÓ – I. KÖTET Oldalszám

Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. § (2) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében. (Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat. M5 melléklet) Ajánlattevő(k) igazolásai alkalmasság igazolására

és

nyilatkozatai

pénzügyi

és

gazdasági

Pénzügyi intézmény nyilatkozata a felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint (A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. § (1) a) pontja szerinti pénzintézeti nyilatkozattal) Éves számviteli beszámolók a felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint. (A Kr. 14. § (1) b) pontja tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges) Nyilatkozat a felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint. (A Kr. 14. § (1) c) tekintetében. M6 melléklet) Szakmai felelősségbiztosítás a felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint. (A Kr. 14. § (1) d) pontja tekintetében a fennállásáról szóló igazolással) Ajánlattevő(k) a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására Nyilatkozat a Kr. 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, valamint a Kr. 16. § (5) bekezdése szerinti igazolások (M7 melléklet) Nyilatkozat a Kr. 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében (M8 melléklet) Minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány a szerződés tárgyának megfelelő ISO 9001 tanúsítvány (vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum) Környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány ISO 14001 szerinti tanúsítvány (vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot) Szakemberek aláírt önéletrajzai (Minden szakembernek be kell adni. M9 melléklet) Szakember végzettségét igazoló dokumentumok (Minden szakembernek be kell adni) Nyilatkozat a rendelkezésre állásról (M10 melléklet)


1-51/92. oldal


DOKUMENTÁCIÓ – I. KÖTET Oldalszám

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (M11 melléklet) Nyilatkozat fénymásolatban becsatolt iratokról (M12 melléklet) Nyilatkozat az idegen nyelvű iratokról (M13 melléklet) Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (M14 melléklet) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról (M15 melléklet) Nyilatkozat foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervről amennyiben a beadáskor nem áll rendelkezésre (M16 melléklet) Egyéb igazolások, dokumentumok Igazolás a dokumentáció megvásárlásáról Foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv amennyiben a beadáskor rendelkezésre áll


1-52/92. oldal



M1

FELOLVASÓLAP


1-53/92. oldal



FELOLVASÓL AP

Ajánlattevő neve1:

1.

Ajánlattevő címe/székhelye: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő e-mail címe: Kapcsolattartó2 neve:

2.

Kapcsolattartó címe: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó telefax száma: Kapcsolattartó e-mail címe: 3.

Ajánlat tárgya:

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. 4.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

…………… Ft + ÁFA

Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár

azaz ……………..…………. forint + általános forgalmi adó.

Szakmai ajánlat

ajánlatban …. oldal

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cég adatait, a konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 2 A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.


1-54/92. oldal



M2

Ajánlati nyilatkozat


1-55/92. oldal



AJÁNLATI NYILATKOZAT 3 Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük : 1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

2.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3.

Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket szerződéskötés alapjául.

4.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük a dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

5.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

6.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

7.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk:

a a

A közbeszerzés azon részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni

8.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a

3

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.


1-56/92. oldal



közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: A közbeszerzés azon részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni

9.

Alvállalkozók megnevezése (név, székhely)

A teljesítés aránya a közbeszerzés értékének %ában

Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a), b), vagy c) pontja alapján támaszkodik a szervezet kapacitására

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül, illetve nem tartozik a törvény hatálya alá. 11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 12. Nyilatkozunk a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy a teljesítési, a jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre ajánlatkérő ill. megrendelő rendelkezésére bocsátjuk.




A nem kívánt szöveg törlendő!


1-57/92. oldal



M3

Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében


1-58/92. oldal



NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) BEKEZDÉSE ÉS 57. § (1) BEKEZDÉS ÉS AZ 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN4

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az alábbi nyilatkozatot tesszük : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet, Ajánlattevő, aki: Kbt. 56. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

4

A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni.


1-59/92. oldal



gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Kbt. 56. § (2) bekezdés: (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni. II/C. MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

1-60/92. oldal



(4) Az (1) bekezdés h) pontjában említett bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni. (5) Az (1) bekezdés g) pontjának alkalmazását nem érinti, ha a gazdasági szereplő a jogerős közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti. Kbt. 57. § (1) bekezdés: a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. Nyilatkozunk a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás


1-61/92. oldal



M4



1-62/92. oldal



NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) BEKEZDÉSE ÉS 57. § (1) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN5 Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott …………………….., mint a …………………(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alvállalkozó/ Kbt. 40. § (b) és Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az alábbi nyilatkozatot tesszük : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, azaz az alábbiak: Kbt. 56. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 5

A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni.


1-63/92. oldal



gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. (3) Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni. (4) Az (1) bekezdés h) pontjában említett bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való


1-64/92. oldal



felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni. (5) Az (1) bekezdés g) pontjának alkalmazását nem érinti, ha a gazdasági szereplő a jogerős közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti. Kbt. 57. § (1) bekezdés: a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kelt:



1-65/92. oldal



M5



1-66/92. oldal



NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) BEKEZDÉS KC) PONTJÁRA

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem/kijelentjük, hogy az általam képviselt fenti szervezet

1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, a) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges (természetes 6 személy) tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

b) Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

c) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges (természetes személy) tulajdonos nincsen. Kelt:


6

2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;


1-67/92. oldal



M6

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében


1-68/92. oldal



NYILATKOZAT7 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Alulírott……………………, (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2010. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) nettó árbevételünk átlaga az előző három (2011, 2010, 2009) évben az alábbi: Év

1.

2011

2.

2010

3.

2009

4.

Átlag ((1.+2.+3.)/3):

Teljes árbevétel (nettó árbevétel) Összeg {}(Ft)

Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (nettó árbevétel) Összeg {}(Ft)


7

Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, kapacitást rendelékezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.


1-69/92. oldal



M7

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében


1-70/92. oldal



NYILATKOZAT a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a felhívás III.2.3. M.1.) pontjában előírt szolgáltatások területén végzett legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak: A szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma

Az építési Teljesítés ideje beruházás ellenszolgáltatá sának összege (nettó HUF)

A szolgáltatás A vonatkozó tárgya referenciaigazolás oldalszáma, ha alkalmazandó a Kr. 16. § (5) bek.

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében különkülön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás8

8

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyújtása szükséges.


1-71/92. oldal



M8

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében


1-72/92. oldal



NYILATKOZAT9 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő {közös ajánlattétel esetén a képviselő}, a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

Szakember neve

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör, megjelölve, ha vezető tisztségviselő

képzettsége/végzettsége

Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, a szolgáltatásban végzendő tevékenységeiket a szakmai ajánlat tartalmazza. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

9

Az ajánlattevő tölti ki.


1-73/92. oldal



M9

Szakmai önéletrajz


1-74/92. oldal



S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z 10 SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (év/hónaptól - év/hónapig)

Ellátott funkciók és feladatok, beosztások ismertetése

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) Magyar nyelv

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

10

A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! II/C. MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

1-75/92. oldal



A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓK Megjelenés helye, ideje

Publikáció címe

EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Kamarai nyilvántartási szám: Jogosultságok felsorolása: Jogosultságok elektronikus nyilvántartásban való elérési útvonala: Kelt:

……………………………… aláírás


1-76/92. oldal



M10 Nyilatkozat a rendelkezésre állásról


1-77/92. oldal



NYILATKOZAT az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott ……………………………… szakember11 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: Mettől12

Meddig

{időszak kezdete}

{időszak vége}

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt:

……………………………… aláírás Előttünk mint tanúk előtt: Név:

Név:

Cím:

Cím:

11 12

Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek alá kell írnia. Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.


1-78/92. oldal



M11 Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról


1-79/92. oldal



NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) bekezdései alapján Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

1) Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése*) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet 13 kíván igénybe venni: Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):

Azon alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik, a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodom a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján: Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):

Erőforrást nyújtó szervezet bevonásának módja***

a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került): Ajánlattevő nyilatkozata a rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során történő igénybevételének módjáról: ………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Megjegyzés: Az ajánlattevőnek vagy az „1)” vagy a „2)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. Nemleges válasz esetén is be kell csatolni. 13 több erőforrás igénybevétele esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó, vagy további sorokkal bővítendő * közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő neve **közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő képviselőjének alá kell írnia, kivéve, ha együttműködésükről szóló megállapodás másként rendelkezik. *** X jellel jelölendő Az erőforrás nyújtó szervezet alkalmassági feltételnek való megfelelését igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat, az alkalmassági feltételek igazolásához csatoltan kell benyújtani, az ott előírt tartalommal és formában.


1-80/92. oldal



a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerint, azaz ha az alkalmassági követelmény korábbi teljesítésre vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait és szakmai tapasztalatát az alkalmasság igazolásához, valamint a szerződés teljesítéséhez felhasznál: ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint, azaz a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontban foglaltakon túl, azaz az első bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása mellett – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezete nyilatkozatát. Ebben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésre, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az erőforrást nyújtó szervezet fentiek szerinti kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó jelen nyilatkozat mögé! ………………………., 2012. …………………….hó…….nap …………………………………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

2) Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése*) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni. ………………………., 2012. …………………….hó…….nap …………………………………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása Megjegyzés: A nyilatkozat 1) vagy 2) pontja értelemszerűen, az ajánlat tartalma, az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolásával egyezően, kitöltendő. Amennyiben a nyilatkozatban ajánlattevő az 1) pontot tölti ki, valamennyi megnevezett, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről, csatolandó a következő nyilatkozat is!


1-81/92. oldal



2.

Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre állásáról

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet megnevezése:……………………………………………….. Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet székhelye:…………………………………………………… Ajánlattevő megnevezése:……………………………………………….. Ajánlattevő székhelye:…………………………………………………… Alulírott ……………………………(képviselő neve), mint a …………………………………. (a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti cég megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy cégünk kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

.........................., 2012. ........................ hó ......... napján ………………………………….. Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet cégszerű aláírása


2-82/92. oldal



M12 Nyilatkozat fénymásolatban becsatolt iratokról


2-83/92. oldal



N Y I L A T K O Z A T 14 fénymásolatban becsatolt iratokról

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban a fénymásolatban becsatolt iratokat az eredeti iratokról fénymásolás útján készítettem, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek.

Kelt:


14

Ajánlattevő tölti ki.


2-84/92. oldal



M13 Nyilatkozat az idegen nyelvű iratokról


2-85/92. oldal



N Y I L A T K O Z A T 15 idegen nyelvű iratokról


Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban az idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatoltam, valamint a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.

Kelt:


15



2-86/92. oldal



M14 Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról


2-87/92. oldal



N Y I L A T K O Z A T 16 teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban a nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt:


16



2-88/92. oldal



M15 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról


2-89/92. oldal



N Y I L A T K O Z A T 17 kiegészítő tájékoztatásokról


Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:


17



2-90/92. oldal



M16 Nyilatkozat foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervről


2-91/92. oldal



N y i l a t k o z a t 18 foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervről Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú „A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban a foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervünket legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül elkészítjük és az ajánlatkérőnek benyújtjuk. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervünk megfelel/meg fog felelni az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. III. fejezetének és az Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára című dokumentumnak.

Kelt:


18

Ajánlattevő tölti ki, amennyiben az ajánlat beadásakor nem áll rendelkezésre az esélyegyenlőségi terv.


2-92/92. oldal

DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

Recommend Documents