Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található „K” és „F” épületek felújítása és kapcsolódó munkák Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód:
2015/118 Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, amelynek felhasználási véghatárideje 2016. június 30. Erre az időpontra a teljes felújítási munkáknak be kell fejeződni, pénzügyi teljesítésnek meg kell történni. 2015.10.16. 20518/2015 45214400-4;45260000-7;45443000-4;45421100-5
Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
Óbudai Egyetem 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. (hrsz.: 8482/1).
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Oktatás
2015.10.30.
Központi szintű
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Óbudai Egyetem Postai cím: Bécsi út 96/b. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1034 Ország: Magyarország 1
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Páll-Ferenczi Erzsébet Telefon: +36 16665673 E-mail:
[email protected] Fax: +36 16665631 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem x Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia 2
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található „K” és „F” épületek felújítása és kapcsolódó munkák II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. (hrsz.: 8482/1). NUTS-kód: HU211
3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található „K” és „F” épületek felújítása és kapcsolódó munkák II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45214400-4 45260000-7 45443000-4
Kiegészítő szójegyzék
45421100-5 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Ajánlatkérő az általa biztosított kiviteli tervek alapján megrendeli a 8000 Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található „K” és „F” egyetemi épületek felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat, melynek keretében az alábbi munkák kerülnek megrendelésre: 4
„K” épület: Szabadon álló, hagyományos szerkezetű, alagsor + földszint + 1 emeletes, magastetős, hosszfőfalas, középfolyosós elrendezésű épület. Jelenleg oktatási funkciókat lát el, a részleges felújítás alatt kiürítésre kerül. A „K” épület felújítása részleges (több helyiség már felújított, illetve alagsori nyílászárók is cseréltek), az alábbiak szerinti fő egységre terjed ki (nem engedélyköteles építési munkák): - A talajnedvességgel kapcsolatos megoldások: A terepszint alatt kavicsszivárgó test, dombornyomott lemezzel és drénhálózat készül, bekötve a csapadékcsatorna hálózatba. Térburkolat és lépcső átépítés kapcsolódik még hozzá. kerület: 194 fm fenékszint:1,8 m - A tetőfelújítás és héjazatcsere: Faanyagvédelmi szakvélemény alapján a tetőszerkezet teljes felújítása, azbesztcement palafedés cseréje, teljes bádogozással, padlás hőszigetelése. padlás alapterület: 1223m2 héjalás felülete: 1449m2 - Homlokzat-felújítás: Vegyesen kő, tégla, vakolt felületű homlokzatok restaurátori terv szerinti felújítása. homlokzatfelújítandó felület: 1595,14 m2 - Homlokzati nyílászárók felújítása: Gerébtokos és kapcsolt gerébtokos ablakok felújítása, hőszigetelő üvegezésű, külső ablakszárny cserével. homlokzati nyílászárók darabszáma: 120db homlokzatifelújítandó nyílászárók felülete: 343,6m2 - Belső felújítás: Belső felújítás, részleges burkolatcserével, festéssel, beépített bútorokkal, a vizesblokkok átrendezésével, új szaniterekkel. alagsor felújítással érintett alapterülete:518,14m2 földszint felújítással érintett alapterülete: 621,79m2 emelet felújítással érintett területe: 984,2m2 - Gépészeti felújítás: Fűtési csőhálózat cseréje, szellőzőhálózat kiépítése, víz-csatorna rendszer cseréje felújítással érintett alapterületeket lásd feljebb - Elektromos felújítás: Teljeskörű elektromos felújítás, tűzjelző, villámhárító és napelem rendszer kiépítése. felújítással érintett alapterületeket lásd feljebb tető alapterülete:1223m2 napelemek száma: 201db „F” épület: Szabadon álló, hagyományos szerkezetű, alagsor + földszint + 2 emeletes, magastetős épület. Jelenleg oktatási és irodai funkciókat lát el, a részleges felújítás alatt is üzemel. Az épület két oldali bejárattal rendelkezik, az egyik használhatóságát folyamatosan biztosítani kell. Az „F” épület felújítása korlátozott, az alábbiak szerint 4 fő, egységre terjed ki (nem engedélyköteles építési munkák): - A talajnedvességgel kapcsolatos megoldások: A terepszint alatt kavicsszivárgó test, dombornyomott lemezzel és drénhálózat készül, bekötve a 5
csapadékcsatorna hálózatba. Térburkolat és lépcső átépítés kapcsolódik még hozzá. kerület: 106,1 m fenékszint:-1,1 m - A tetőfelújítás és héjazatcsere: Faanyagvédelmi szakvélemény alapján a tetőszerkezet teljes felújítása, azbesztcement palafedés cseréje, teljes bádogozással, padlás hőszigetelése. padlás alapterület: 410,6 m2 héjalás felülete: 581 m2 - Homlokzat-felújítás: Vegyesen kő, tégla, vakolt felületű homlokzatok restaurátori terv szerinti felújítása. homlokzat felület: 1086 m2 - Homlokzati nyílászárók felújítása: Gerébtokos és kapcsolt gerébtokos ablakok felújítása, hőszigetelő üvegezésű, külső ablakszárny cserével. homlokzati nyílászárók darabszáma: 90 db homlokzati nyílászárók felülete:225 m2 - Elektromos felújítás: Villámhárító rendszer kiépítése. tető alapterülete: 475,7 m2 Ajánlattevő további feladata a „K” és „F” épület környezetében csapadékcsatorna építése: csatorna: 463 m akna:22 db drain átemelő: 1 db útburkolat: 1005 m2 kerti szegély: 135 m kiemelt szegély:199 m A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza. Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között 6
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint: Jótállás: a szerződésben rögzített munkákért legalább 36 hónap vagy ajánlattevő ajánlata szerint kedvezőbb jótállást vállal. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a teljesítési késedelem esetén naponta a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 1%-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 10%-a Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot lényegesen befolyásoló hibák kijavítására, hiányok pótlására megjelölt határidő elmulasztása esetén a hibák kijavításáig, hiányok pótlásáig tartó időszakra naponta a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 1 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér maximuma a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 10%-a. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben késedelme, vagy hibás teljesítése esetén az általa fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximumát túllépi. Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, Vállalkozó szintén köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege beszámít. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának (ideértve az esetleges késedelmes, hibás teljesítés miatt elmaradó vagy visszatérítendő támogatások megtérítését is) érvényesítésére minden esetben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Teljesítési Biztosíték: Vállalkozó a Kbt. 126. § (2) és (4) bekezdései alapján a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő részére - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában - a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre Teljesítési Biztosíték nyújt, melynek összege a nettó Vállalkozási Díj 5%-ának megfelelő összeg. A Teljesítési Biztosítéknak a teljesítésigazolás kiállítását 7
követő 15 (tizenöt) napig érvényesnek kell lennie. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos követeléseit Teljesítési Biztosíték felhasználásával kiegyenlíteni. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követeléseit számíthatja be figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésére. Jótállási Biztosíték (A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéskor, de legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításával egyidejűleg, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában Jótállási Biztosítékot nyújt, amely a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, és amelynek mértéke a nettó Vállalkozási Díj 5%-a. A Jótállási Biztosítéknak a jótállás időtartamának lejártát követő 15 (tizenöt) napig érvényben kell lennie. A jótállási idő meghosszabbítása esetén a Jótállási Biztosíték meghosszabbításra kerül addig, ameddig a jótállási kötelezettség a Létesítmény valamennyi részére nézve megszűnik. Amennyiben a jótállás már nem a Létesítmény egészére terjed ki, a Jótállási Biztosíték vetítési alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke. Előleg-visszafizetési Biztosíték: Előleg igénylése esetén az Ajánlatkérő az előleg folyósítását Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, amelynek mértéke az előlegnek az összegével egyezik meg. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az utolsó levonásra esedékes részszámla kiállítását követő 15 napig érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot, a jótállási biztosítékot és az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint biztosítja. Az Ajánlattevő Ajánlatkérőhöz címzett számlái a teljesítésigazolás alapján, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 130. § (1)-(5) bekezdésére, az Art. 36/A.§-ára és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, valamint alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 12-14. §-aira. Ajánlattevő a szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására a Vállalkozási Díj nettó 5%-a mértékű tartalékkeretet (kizárólag feltételesen felhasználható összeget) kötnek ki. A tartalékkeret felhasználása csak a megrendelt pótmunkának minősülő munka ellenértékének fedezetére használható fel. A Megrendelő egyoldalúan jogosult arra, hogy a tartalékkeretet csökkentse vagy teljes mértékben megszüntesse azon okból, ha a finanszírozás végleges feltételeinek megismerését követően a rendelkezésre álló forrás a Vállalkozási Díjon felüli tartalékkeretre nem, vagy nem teljes összegben biztosít fedezetet. Ajánlatkérő előlegszámla, és 3 részszámla valamint 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az Ajánlattevők részére. A számlázás az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján meghatározott naturáliákban kifejezhető, egzakt 25-50-75-100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így 3 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint: Az 1. részszámla kiállítása: az építési műszaki ellenőr által igazolt munkákra a műszaki készültség 8
minimum 25%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a. A 2. részszámla kiállítása: az építési műszaki ellenőr által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a. A 3. részszámla kiállítása: az építési műszaki ellenőr által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 75%-ánál, a Vállalkozó Díj 25%-a. A végszámla kiállítására a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után van lehetőség. Az ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. §-a szerint Megrendelő fizeti meg. Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a részszámlákból kerül levonásra az 1. részszámlával kezdődően. Az előleg visszafizetésének érdekében az adott számla 10%-a, végül az előlegből fennmaradó összeg kerül levonásra a számlából. Az előleg összege a számlákból addig kerül levonásra, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege teljes mértékben a Szerződéses Árból levonásra nem kerül. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszban kiadandó szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja). Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt valamely kizáró ok az eljárás során következik be. 9
Igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a jelentkezésében a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint kell nyilatkozatot benyújtania. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás hiányáról. Részvételre jelentkezőnek a jelentkezés részeként csatolnia kell a változásbejegyzési eljárás folyamatban lévőségét elismerő vagy annak hiányára vonatkozó nyilatkozatát. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok)nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző dátummal kiállított(ak). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Részvételre jelentkező 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása a rézvételi jelentkezésben nem szükséges. P/2. Részvételre jelentkező 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A Kbt. 14. § (2) bekezdése alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt a a közbeszerzés tárgyából (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke: nettó 400.000.000,- forint. Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 10
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők Kbt 55. § (4) bekezdés alapján együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha: P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év valamelyikében mérleg szerinti eredménye negatív volt. P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgyából (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el: - a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő részvételre jelentkezők esetében évente a nettó 400.000.000,- forintot; - a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében összesen a nettó 400.000.000,- forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) ismertetnie kell a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét, - teljesítés ideje (év, hó, nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont), - teljesítés helye, - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége), - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Amennyiben a referenciakövetelményt közös részvételre jelentkezők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 129.§ (7) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására 11
referenciaként, illetve árbevételként a közös részvételre jelentkezők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös részvételre jelentkezők vagy projekttársaság időközben megszűnt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. M/2. a) A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával, valamint a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával. b) Részvételre jelentkező köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát. Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 55.§ (4) - (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
M/3. A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolni kell teljesítés során alkalmazandó környezetvédelmi intézkedéseket bemutató tanúsítványt vagy az azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait. M/4. A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre (2012, 2013, 2014) vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást. 12
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó szerződéssel vagy szerződésekkel az alábbiak szerint: a) legalább 1 db, legalább kétszintes épületre vonatkozó, legalább építészet és tartószerkezet szakágra, épületgépészet szakágra és épületvillamosság szakágra kiterjedő, épület-felújítás és/vagy rekonstrukció és bővítés tárgyú, építési munka, amelynek értéke meghaladta a nettó 400.000.000.-HUF-ot; b) legalább 1 db napelemes rendszer kiépítése, amelynek értéke meghaladta a nettó 30 millió forintot. Ugyanazon referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható. M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti MV-É jelű, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pontja szerinti MV-ÉG jelű, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pontja szerinti MV-ÉV jelű, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel M/2.4. legalább 1 fő a 354/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakemberrel M/2.5. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év szakmai gyakorlattal kőrestaurátor, vagy terazzó-restaurátor szakterületen Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha nem rendelkezik az MSZ EN ISO14001, vagy ezzel a Kbt. 17. § (2) bekezdése alapján egyénértékű környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. M/4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év valamelyikében éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 15 főt. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve 13
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos x Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, amelynek felhasználási véghatárideje 2016. június 30. Erre az időpontra a teljes felújítási munkáknak be kell fejeződni, pénzügyi teljesítésnek meg kell történni. Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma 5 VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket az M/1.a) alkalmassági feltételnek megfelelő referenciák ellenszolgáltatásának összesített nettó értéke szerint rangsorolja. Amennyiben 2 pályázó összesített referencia értéke azonos, akkor a referenciáik értéke szerint csökkenő sorrendben az első nem egyező értékű referencia párból a 14
nagyobb értékűt rangsorolja a kedvezőbb helyre. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciákat veszi figyelembe, amelyek teljesítik az alkalmassági minimumkövetelményt és megfelelnek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Ajánlati ár (nettó HUF) Teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban)
Súlyszám 70 20
Jótállás (hónap)
10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 15
Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1), (3)-(4), (6)-(7) bekezdéseire. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A Kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételi jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A Kiegészítő iratok megküldését a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján elektronikus úton a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda e-mail címére (
[email protected]) eljuttatott, erre irányuló kérelemmel kell kezdeményezni. A kérelemnek legkésőbb a részvételi határidő letelte előtt két munkanappal be kell érkeznie. A Kiegészítő iratok beszerzésének határideje: 2015. október 30. 10:00 óra 16
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott részszempont esetében az adható maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva az első és második részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. A) 1.ba) pontja szerint, míg a harmadik részszempont esetén ugyanezen ajánlás III. A) 1.bb) pontja szerint kerül megállapításra. A módszerek részletes ismertetésére az ajánlattételi dokumentációban kerül sor. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. P/1. és P/2, valamint III.2.3. M/1. M/2., M/3., M/4. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján, a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. § (3) bekezdése értelmében a részvételi jelentkezés érvénytelen amennyiben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 2. Az eljárás jelen szakaszában ajánlatkérő a részvételre jelentkezők alkalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról dönt. 3. A részvételi jelentkezések felbontásakor a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (5) bekezdésében meghatározott adatai kerülnek ismertetésre. 4. A Kbt. 60. § (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell a kell elkészítenie és benyújtania. 5. A részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztatást az ajánlatkérő a Kbt 77.§ (2) bekezdése alapján az összegezés minden részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 6. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, olyan időtartam alatt, hogy a részvételi szakasz eredményéről a részvételre jelentkezők értesítése megelőzze az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját. 7. A részvételi jelentkezéseket egy zárt és sértetlen borítékban, a felhívásban meghatározott határidőig és címre, három példányban kell benyújtani, amelyből 1 példány eredeti, papír alapú és 2 példány elektronikus adathordozóra mentett *.pdf formátumú másolati példány. Az elektronikus 17
adathordozón részvételre jelentkezők tüntessék fel a következő adatokat: részvételre jelentkező neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: részvétei jelentkezés, hiánypótlás, stb.), dátum. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A borítékra rá kell írni: „RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS - Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található „K” és „F” épületek felújítása és kapcsolódó munkák. Határidő előtt nem bontható fel!” A személyesen leadott részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti a részvételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti részvételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postai úton benyújtott részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Azokat a benyújtott részvételi jelentkezéseket, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére a részvételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott részvételi jelentkezéseket, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére a részvételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 8. Az elektronikus formában benyújtott részvételi példányokkal kapcsolatban részvételre jelentkező csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek. 9. A részvételi jelentkezés lapszámozása folyamatos legyen. A részvételre jelentkező jelentkezését úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők. 10. A tartalomjegyzéket követő kezdő oldal, a Kiegészítő iratok szerinti „felolvasólap” legyen. A részvételre jelentkező ezt a kiegészítő iratok alapján értelemszerűen töltse ki. 11. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 12. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 13. Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint történik. 14. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell, a részvételre jelentkező (Közös részvételi jelentkezés esetén a tagok), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: # nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy a részvételi jelentkezésben a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni kell; # a részvételi jelentkezést aláíró és/vagy a részvételi jelentkezésben bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája; 18
# a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettség vállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, # nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e. 15. A részvételre (közös részvételre jelentekezők) vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 16. Amennyiben több részvételre jelentkező közösen nyújt be ajánlatot, Közös részvételre jelentkezőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő részvételre jelentkezőt meg kell jelölni, és a ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§-ának figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös részvételre jelentkezők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint az eljárás ajánlattételi szakaszában csak olyan összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük a részvételi szakaszban megtörtént. 17. Amennyiben a részvételre jelentkező(k), a részvételi jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a kiválási, szétválás szerződést, átalakulási cégiratokat. 18. Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező részére a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 19. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti részvételi jelentkezési példányban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell becsatolni, minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható. 20. Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a részvételre jelentkező nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és közölni az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetőségét. 21. Az eljárást megindító felhívásban és kiegészítő iratokban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 22.Tekintettel arra, hogy a jelentkezés nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy a részvételre jelentkező általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás az eredetivel mindenben megegyezik. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. A nem magyar nyelven készült, és fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a részvételi 19
jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. 23. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 122. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. A részvételre jelentkezők kiegészítő információt kizárólag írásban kérhetnek az A. melléklet I. pontjában megjelölt címen, faxszámon vagy e-mail címen. A kiegészítő tájékoztatás a részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kerül megküldésre valamennyi részvételre jelentkező részére e-mail útján. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 25. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a részvételre jelentkezőt terheli. 26. A részvételre jelentkezések beadása hétfő-csütörtök 9:00-17:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges a IV.3.8) pont alatt megjelölt címen. 27. A benyújtandó iratok jegyzékét a kiegészítő iratok tartalmazzák. 28. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a referenciák esetében azok teljesítésének napján, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. Referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos árfolyamot veszi ajánlatkérő figyelembe. 29. A Kbt. 58. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a rézvételi jelentkezésben benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. 30. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§. (1) bekezdése alapján előírja, hogy részvételre jelentkező tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 31. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/15 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda Postai cím: Kolosy tér 5-6. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1036 Ország: HU 20
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kovács Loránd Telefon: +36 12508290 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12508248 Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda Postai cím: Kolosy tér 5-6. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1036 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kovács Loránd Telefon: +36 12508290 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12508248 Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda Postai cím: Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1036 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kovács Loránd Telefon: +36 12508290 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12508248 Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET 21
Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
22
