Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı, valamint ……………………………mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1.

2. 2.1.

2.2.

2.3.

Szerzıdés tárgya Építtetı megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Aszód, Csengey u. 19.-20. szám elıtti 130/1 hrsz. alatti gabion támfal kivitelezési munkáit a MATERV Kft. (1094 Budapest, Ferenc krt. 23.) által készített, mőszaki tervdokumentáció, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minıségben kivitelezett, funkcionálisan mőködıképes teljesítéssel. Vállalási összeg Vállalási összeg: …………… Ft azaz ……… forint átalányáron. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen: - a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját, - a megvalósulási tervek és térképek elkészítését 4 példányban, - a különbözı hatóságok, szakhatóságok, közmőtulajdonosok és közmőkezelık, által elıírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit, - üzembe helyezés költségeit, - az elıírt minısítéseket és vizsgálatokat. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében a beruházás a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtetı fizeti meg a törvényi elıírások szerint. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtetı elızetesen a Képviselı-testület döntését követıen írásban jogosult. A pótmunka elszámolása külön megállapodás alapján történik.

3. 3.1. 3.2.

Határidık Kivitelezés kezdésének idıpontja: a munkaterület átadásától számított 3 munkanapon belül. Kivitelezés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított ….. naptári nap.

4. 4.1. 4.2

Építtetı jogai és kötelezettségei Az Építtetı a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 4 példány komplett tervdokumentációt. Az Építtetı folyamatos mőszaki ellenırzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenırzése céljából, aki ellenırizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezıi módosításoknak megfelelıen történt-e. Az ellenırzés tényét a mőszaki ellenır az építési naplóban rögzíti. Építtetı csak az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú teljesítést fogad el.

4.3. 5. 5.1. 5.2.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a mőszaki vezetıjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1 / 4. oldala

5.3.

5.4.

5.5. 5.6.

5.7. 5.8.

5.9.

5.10.

5.11. 5.12.

5.13.

5.14. 5.15. 5.16.

5.17.

munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejőleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhetı helyen tartani. Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közmőtulajdonosokkal történı megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti a mőszaki ellenırt az eltakarásra kerülı, késıbb kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének idıpontjáról, hogy az elfedés elıtt a mőszaki ellenır az ellenırzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tőzrendészeti és környezetvédelmi elıírások betartásáról. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévı jogszabályok (Ptk. 305. §. (3) bekezdés és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú minıségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. A Vállalkozó felelıs minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, melyet a szerzıdés tárgyát képezı munka végzése során az Építtetınek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetıvel szemben kívánja érvényesíteni. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtetı elızetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérı, de azonos mőszaki paraméterekkel rendelkezı és mőszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel is egyeztetni kell. A Vállalkozó köteles a mőszaki ellenırt és az Építtetıt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles mőszaki ellenırt és az Építtetıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs. Vállalkozó feladata az építési engedély, a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a mőszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület ırzésérıl és a vagyonvédelemrıl köteles gondoskodni. Kivitelezı felel a munka-, baleset-, tőz-, vagyon- és környezetvédelmi elıírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli. Az önkormányzat az építéshez szükséges anyagok ideiglenes tárolásához térítésmentesen megfelelı helyet biztosít a beruházás helyszínétıl számított 1 km-en belül. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A vállalkozó a teljesítés idıpontjáról 5 nappal korábban készre jelentı levél formában értesíti a mőszaki ellenırt, aki a készre jelentés alapján 2 napon belül a mőszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. Vállalkozó a munka elvégeztével átadja Építtetı részére a felelıs mőszaki vezetı nyilatkozatát, valamint a közmővek nyilatkozatát a használatbavételi engedély megkéréséhez. (A használatbavételi engedélyt az Építtetı kéri meg.) A nyilatkozatok átadása feltétele a teljesítésigazolás kiállításának.


6.

Kapcsolattartás A szerzıdı feleknek ki kell jelölniük képviselıiket a szerzıdés tárgyát képezı munka tekintetében. A képviselı jogosult eljárni megbízója nevében a szerzıdés tárgyát képezı munkát érintı összes ügyben. Építtetı képviselıi: Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı Tel: 28/500-685 Fax: 28/400-575 Mobil: 30/303-37-16 E-mail: [email protected] és Virágh Bálint Mőszaki ügyintézı Tel: 28/500-690 Fax: 28/400-575 Mobil: 30/816-0442 E-mail: [email protected] Mőszaki ellenır: ……………………………………………………. Tel: ……………………… Fax: ………………………… Mobil: E-mail:............................................................ Vállalkozó, képviselıi: ……………………………………………………………… Vállalkozó felelıs mőszaki vezetıje: …………………………… Tel: ……………………… Fax: ………………………………….. Mobil: E-mail:............................................................ Szerzıdı felek részérıl fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezetı a felelıs.

7. 7.1.

7.2.

7.3. 7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Pénzügyi feltételek Vállalkozó a számlát az Építtetı nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelıen, legalább 2 példányban a mőszaki ellenırnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzıkönyv, melyben az elkészült mőszaki tartalom kerül rögzítésre. Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését, a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a számla benyújtását követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Építtetı elıleget nem folyósít. A számla csak hiány- és hibamentes mőszaki átadás-átvétel lezárását követıen nyújtható be. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 100.000,- forint, azaz Százezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetınek a teljesítési határidı követı naptári naptól számítva. A késedelmi kötbér maximális összege 2.000.000,- forint, azaz Kétmillió forint. Amennyiben a vállalkozó a jelen szerzıdés 3. pontjában rögzített határidıt követı 20. napig sem teljesíti a szerzıdésben szereplı kivitelezési munkát, úgy meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege 2.000.000,- forint, azaz Kétmillió forint. A kötbér a teljesítési határidıt követı 21. naptári napon érvényesíthetı, és az Építtetı jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felbontani. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglaltakat, errıl haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetıt és a mőszaki ellenırt. A felek jótállási biztosítékban (jóteljesítési garanciában) állapodnak meg, melynek összege ……… forint. A biztosítékot a Vállalkozó az eredményes mőszaki átadás-átvételtıl számított


…… hónapig biztosítja. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó ……………………………….. formájában biztosítja. 8. 8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5. 9. 9.1 9.2.

9.3

Mőszaki átadás-átvétel A mőszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerő használhatóság. A Vállalkozó köteles az Építtetınek átadni legkésıbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 4 példány megvalósulási dokumentációt és térképeket, a beépített anyagok minıségi tanúsítványát, a vizsgálati eredményeket 1–1 eredeti és 3–3 másolati példányban, kivitelezıi nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzıkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1–1 példányban. (A minıségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése elıtt bemutatja a mőszaki ellenır részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.) A Mőszaki ellenır köteles az elvégzett munkát a kitőzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerő használatot, az Építtetı vagy a mőszaki ellenır az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-átvételi idıpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerő használatot. Az átadás-átvételi eljárást lezárásától számított …… hónapot követıen (jótállási idı végén) a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). Az Építtetı készíti elı az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. A sikeres és eredményes utó-felülvizsgálati eljárást követıen a jótállási biztosíték a Vállalkozó részére visszajár. Irányadó jog, jogviták Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajálatkérıi dokumentáció és a nyertes ajánlat, akkor is, ha azok nem kerülnek fizikailag csatolásra a szerzıdéshez. A felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket elıször megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Gödöllıi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzıdı felek.

Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. A szerzıdés 4 eredeti példányban jött létre, amelybıl 2 példány az Építtetıt, 2 példány a Vállalkozót.

Kelt: …………………………………

Kelt: …………………………………

………………………………………….. Építtetı

………………………………………….. Vállalkozó


3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: [email protected]

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás

Azonosító kód_______________________________________

Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Aszód

Város Önkormányzata

Postai cím: Szabadság

tér 9.

Város/Község: Aszód

Postai irányítószám:

Ország: Magyarország

2170 Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 28/500-590

Megrendelı: Sztán István polgármester Kapcsolattartó: Pálinkás Csilla mőszaki

irodavezetı E-mail: [email protected] Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Fax: 28/400-575

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

1

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő Regionális/helyi szintő

Közszolgáltató X

Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidı, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

X Egyéb (nevezze meg): önkormányzat

Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése

Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

Repülıtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Kikötıi tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés

Támfal építés

2

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) X

a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Kivitelezés

X

Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Aszód, 130/1 hrsz

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

HU 322

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerzıdés az aszódi Csengey u. 19. és 20. szám elıtti támfal helyreállítása tárgyában II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Fı tárgy

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

45.26.26.20-3

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség nem X szerint több példány használható) igen

3

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Támfalépítés 20 m hosszban és 5 m magasságban. A pontos mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: VAGY: kezdés befejezés

vagy napokban:

/

/

(a szerzıdés megkötésétıl számítva) (év/hó/nap)

ÉS/VAGY 2009/12/18 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Az ajánlatkérı késedelmi kötbért köt ki arra az esetre, amennyiben a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél az ajánlatában meghatározott teljesítési határidıig nem végzi el a kijelölt munkát. A késedelmi kötbér napi összege 100.000,- (Százezer) forint naptári napokra számolva. A kötbér az ajánlat alapján meghatározott teljesítési határidıt követı naptári naptól érvényesíthetı. A késedelmi kötbér maximális összege 2.000.000,- (Kétmillió) forint. Az ajánlatkérı meghiúsulási kötbért köt ki arra az esetre, amennyiben a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél az ajánlatában meghatározott teljesítési határidıt követı 20. napig nem végzi el a kijelölt munkát. A meghiúsulási kötbér összege 2.000.000,- (Kétmillió) forint. A

4

kötbér az ajánlat alapján meghatározott teljesítési határidıt követı 21. naptári napon érvényesíthetı, és jogosult az ajánlatkérı a szerzıdést azonnali hatállyal felbontani. Az ajánlatkérı a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján a kötelezı és az azon felül vállalt jótállási idıszakra jótállási biztosítékot (jóteljesítési garanciát) köt ki. A kikötendı biztosíték összege a kivitelezés nettó vállalási árának 5 százaléka. A biztosíték az ajánlattevıként szerzıdı fél választása szerint a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában szereplı bármelyik formában nyújtható. A biztosítéknak a szerzıdéskötés idıpontjában rendelkezésre kell állnia. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ajánlatkérı a teljesítés ellenértékét a nyertes ajánlattevı által kiállított, az ajánlatkérı képviselıje által leigazolt számla benyújtását követıen a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevı a hiány- és hibamentes szerzıdés teljesítését igazoló, sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követıen nyújthatja be végszámláját. Az ajánlatkérı elıleget nem biztosít. Az ajánlatkérı adószáma:153913-91-2-13 III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérı a nyertes közös ajánlatot tevıktıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelısség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseirıl. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

nem X

igen

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, illetve a Kbt. 4. § 3/D-E szerinti szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból az ajánlatkérı kizárja azt az ajánlattevıt, akivel, vagy akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) a)–b) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: − Az ajánlattevınek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és a Kbt. 4. § 3/D-E pontja szerinti szervezetnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, illetıleg jogosult ezt igazolni a Kbt. 63. § (2)-(6) bekezdés szerint. − Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közös ajánlattevıknek külön-külön csatolni kell.

5

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 2007-2008. évi mérlegét és eredmény-kimutatását egyszerő másolatban (kiegészítı mellékletek nélkül).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevı, ha neki vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 2007-2008. év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. (E követelménynek az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.)

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti formában és tartalommal benyújtott igazolás az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2006-2008. évi referenciamunkáiról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevı, ha ı maga vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik 2006-2008. években összesen legalább egy darab, kihorgonyzásos technológiával készített gabion támfalépítési referenciával. (E követelménynek az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.)

III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen X nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: Felelıs mőszaki vezetıi jogosultság 5 méter magas támfalépítéséhez!

6

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint X

X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (bruttó összeg forintban)

5

2. Kötelezı idın felül vállalt jótállás ideje (hónap)

3

Részszempont

Súlyszám

3. Teljesítés idıtartama (naptári nap)

2

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem X

Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

(KÉ-szám/évszám)

/

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

7

/

Hirdetmény száma a KÉ-ben:

(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/09/29 (év/hó/nap )

Idıpont: 9.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

óra igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30.000,-

+ ÁFA

Pénznem:

nem

HUF

A fizetés feltételei és módja a dokumentáció ára teljesíthetı átutalással a Raifeissen Bank,

1054 Budapest, Akadémia u. 6. által vezetett 12001008-00169993-00100004 számú számlájára, vagy, az Önkormányzat által kibocsátott postai csekken való befizetés ellenében. Az átutalási bizonylat vagy a csekk feladóvevényének bemutatása mellett a dokumentáció átvehetı a helyszínen. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehetı ajánlatkérı jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címén, munkanapokon 9.00-12.00 óra között a beadás napján 9.00-ig. Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a dokumentációt a meghatározott feltételek között megvásárolta. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint is beszerezhetı. IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2009/09/29 (év/hó/nap)

Idıpont: 10.00

óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

X Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap ) vagy napokban:

90 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum:

2009/09/29

(év/hó/nap)

Idıpont: 10.00

óra

Helyszín : Aszód

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Mőszaki Iroda 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint

8

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

……………. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 2009. V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2009.

október 2. napján 10.00 óra

október 12

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció ára teljesíthetı átutalással a Raifeissen Bank, 1054 Budapest, Akadémia u. 6. által vezetett 12001008-00169993-00100004 számú számlájára, vagy, az Önkormányzat által kibocsátott postai csekken való befizetés ellenében. Az átutalási bizonylat vagy a csekk feladóvevényének bemutatása mellett a dokumentáció átvehetı a helyszínen. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehetı ajánlatkérı jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címén, munkanapokon 9.00-12.00 óra között a beadás napján 9.00-ig. Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a dokumentációt a meghatározott feltételek között megvásárolta. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint is beszerezhetı V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:

0-100 V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Egyenes arányosítás V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X

nem

V.7) Egyéb információk:

1) Ajánlatkérı egy alkalommal teljes körben lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 2) Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésére. 3) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjaira, valamint 9

(3) bekezdésére. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában. 5) Ajánlati anyagok formai követelményei: -

Az ajánlatot egy eredeti és három másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani, az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.

-

Az ajánlati dokumentációt tollal vagy géppel kell kitölteni.

-

Oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket kell csatolni.

-

Az ajánlat minden lapját folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és roncsolás mentesen, nem bonthatóan össze kell főzni.

-

Az ajánlat minden sorszámozott oldalát szignózni kell. A szignózást cégjegyzésre jogosultnak vagy olyan személy(ek)nek kell megtenni, aki(k) cégszerően fel vannak hatalmazva az ajánlat aláírására.

-

Kiadott formanyomtatványokat minden esetben a megadott szövegezés szerint, annak változtatása, kiegészítése nélkül – nemlegesség esetén is – ki kell tölteni, cégszerően alá kell írni.

-

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat.

-

Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az Ajánlattevı nevének.

-

Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következı feliratot kell feltüntetni: „Ajánlat - Támfalépítés - Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos közbeszerzési bontási eljárásának megkezdése elıtt!”

6) Az ajánlat érvénytelen ha, a dokumentáció részeként kiadott szerzıdéses megállapodást a cégjegyzésre jogosult(ak) nem írták alá, és az ajánlat részeként nem csatolták. 7) Ajánlattevınek csatolni kell az ajánlati határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány egyszerő másolati példányát. Az igazolások egyszerő másolatként is benyújthatóak. Az aláírási címpéldányt és a cégkivonatot az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell becsatolni. 8) A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. § elıírásai szerint kell eljárni. 9) Ajánlattevınek tájékoztatást kell adnia arról, hogy rendelkezik–e kivitelezési felelısségbiztosítással, illetve ha nem, szándéknyilatkozatot ennek megkötésére vonatkozóan. A nyertes ajánlattevı köteles a szerzıdéskötésig a Kbt. 306. § (2) bekezdésében meghatározott felelısségbiztosítási szerzıdés másolati példányát benyújtani az ajánlatkérı részére. A felelısségbiztosítási szerzıdésnek a tárgy szerinti kivitelezésre kell vonatkoznia, és erre vonatkozóan legalább 20 millió forint értékőnek kell lennie.

10

10) Amennyiben az ajánlattevı a minısített ajánlattevık jegyzékében szerepel, és a felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki és szakmai alkalmassági feltételek jelen felhívásban szigorúbbak, mint az ajánlattevı minısítése, akkor az alkalmasságot külön kell igazolnia. 11) Amennyiben az ajánlatkérı az eredményhirdetésen megnevezi a második legkedvezıbb ajánlattevıt, úgy a nyertes ajánlattevı visszalépése esetén vele köt szerzıdést. 12) Az ajánlatkérı ellenırzi az ajánlattevıt az APEH által közzétett köztartozók listáján. 13) Az ajánlatkérı az ajánlattevık pénzügyi-gazdasági, valamint mőszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minısített ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 14) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevıt terheli. 15) Az önkormányzat az építéshez szükséges anyagok ideiglenes tárolásához térítésmentesen megfelelı helyet biztosít a beruházás helyszínétıl számított 1 km-en belül.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2009/08/28 (év/hó/nap)

11

A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE Hivatalos név: Dr.

Kónya Ügyvédi Iroda

Postai cím: Bajcsy-Zs.

u. 11. ½.

Város/Község: Eger


3300

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország Telefon: 36/426-386

Címzett: Dr.

Kónya Tamás ügyvéd E-mail: [email protected]

Fax: 36/426-386

Internetcím (URL): www.drkonya.hu

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ Hivatalos név: Postai cím: Város/Község:


Ország:


Telefon:

Címzett: E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község:


Ország:


Telefon:

Címzett: E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

12

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Recommend Documents