Algemene Voorwaarden van Onderaanneming A.J. Van Hilst Bouwbedrijf BV, versie 2013

Algemene Voorwaarden van Onderaanneming A.J. Van Hilst Bouwbedrijf BV, versie 2013. Definitie partijen I. Hoofdaannemer: A.J. van Hilst B.V. Bouwbedrijf, gevestigd te (5140 AC) Waalwijk aan de Schutweg 18 (Postbus 102; Tel. (0416) 333908); - Uitvoeringsinstelling (UVI) waarbij aannemer is aangesloten: Cordaris - Aansluitingsnummer bij die UVI: 10-274765-6 - Loonbelastingnummer: 8079.46.357.L.01 en II. Onderaannemer: straat/postbus:

------------------------

postcode:

------------------------

plaats:

------------------------

telefoonnummer:

------------------------

KvK nummer:

------------------------

BTW nummer:

------------------------

- UVI waarbij onderaannemer is aangesloten:

------------------------

- Aansluitingsnummer bij die UVI:

------------------------

- Loonbelastingnummer van onderaannemer:

------------------------

- Instelling waarbij onderaannemer een geblokkeerde bank- of girorekening als bedoeld in art.16b, vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en art. 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 houdt:

------------------------

- G-rekeningnummer:

------------------------

Het te storten bedrag op de G-rekening van de onderaannemer, uitgedrukt in een percentage van het totale loonkosten bestanddeel, is 33 %. Dit bedrag dient op de factuur van de onderaannemer gespecificeerd te worden. GEGEVENS DIENEN VÓÓR AANVANG DOORGEGEVEN TE WORDEN OP HET VOLGENDE MAILADRES: [email protected]

Dossiernr BD04.1.12.M6044

Artikel 1. De overeenkomst 1. Tussen partijen komt een tijdelijke overeenkomst van (onder)aanneming van werk tot stand welke ziet op het verrichten van voorkomende kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die het bedrag van € 500,-- per opdracht niet zonder nader overleg mogen overstijgen. 2. De overeenkomst tussen hoofdopdrachtgever en partij I., alsmede de daarbij geldende algemene voorwaarden vormen integraal onderdeel van deze overeenkomst. Middels ondertekening van deze overeenkomst verklaart partij II. dan ook kennis te hebben genomen van de betreffende documenten. 3. Deze overeenkomst is tevens een overmakingovereenkomst als bedoeld in art. 3, eerste lid van het G-rekeningenbesluit 1991. 4. De overeengekomen tarieven zijn inclusief de kosten voor het vervoer (service wagen) en gebruik van standaard gereedschap, inclusief management fee en exclusief BTW; 5. Uurtarieven tijdens normale werktijd: -----------------------6. Uurtarief buiten normale werktijd: - maandag - vrijdag (16.30 – 07.30) 125%; - zaterdag tot 21.00 uur 150%; - zaterdag vanaf 21.00 en zon- en feestdagen 200%. Alvorens over te gaan tot het verrichten van werkzaamheden buiten de normale werktijden wordt om uitdrukkelijke instemming van partij I. verzocht. - Opslagpercentage over netto inkoop van materialen bedraagt 12 %. Artikel 2. Prijs 1. Tussen partijen wordt een uurtarief overeengekomen. 2. De werkzaamheden welke in nader overleg tussen partijen niet vallen onder de overeengekomen uurtarieven worden door partij II. in regie uitgevoerd, waarbij op de factuur de materialen en de uren (uurtarieven volgens artikel 1) worden gespecificeerd. 3. Partij II. zal eenmaal per kalenderjaar (1 oktober), zodra loonindex gegevens voor de Klein metaal per deze data bekend zijn, schriftelijk een verzoek indienen voor tariefsaanpassing voor de uurlonen. Deze aanpassing zal nooit meer mogen bedragen dan de verhogingen vastgesteld middels de loonindex voor de Industrie en bouwnijverheid.

Pag. 2 van 7 . A.J. van Hilst B.V. bouwbedrijf . Schutweg 18 . 5145 NP . WAALWIJK .


Artikel 3. Looptijd 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar. Na verloop van deze periode zal een evaluatie over mogelijke voortzetting plaats vinden. 2. Tussentijdse opzegging dient schriftelijke te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij de opzegging gegrond wordt op een gewichtige reden. 3. Onder een gewichtige reden wordt in ieder geval verstaan de situatie waarin partij II. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, akkoord buiten faillissement aanbiedt, in liquidatie treedt, alsmede indien op de goederen of vorderingen van partij II. of op een gedeelte daarvan beslag is gelegd en dit beslag niet binnen 6 weken op verzoek van die partij wordt opgeheven. Partij I. is alsdan gerechtigd per aangetekende brief kennis met bericht van ontvangst te geven dat hij de overeenkomst met ingang van de datum van het schrijven als beëindigd beschouwd. Door deze enkele verklaring wordt de overeenkomst ontbonden. Artikel 4. Toegang: leegstaande woningen / huurwoningen 1. Partij I. zal gedurende de looptijd van de overeenkomst aan partij II. toegang verlenen voor de volgens deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt met name in geval van leegstaande woningen. 2. Partij II. behoeft de toestemming van de huurder voor toegang tot het perceel van de huurder. Partij II. dient hierbij rekening te houden met de redelijke wensen van de huurder. In geval van conflicten met huurders zal partij II. zich direct tot partij I. wenden. Artikel 5. Verplichtingen onderaannemer 1. Partij II. is gehouden uitsluitend de door partij I. gegeven orders en aanwijzingen op te volgen 2. Partij II. dient op eigen initiatief wekelijks een staat te overhandigen bevattende de namen van alle werknemers die door hem van week tot week in het werk zijn gesteld met vermelding van de gewerkte uren alsmede de sofinummers van deze werknemers. 3. Partij II. dient op eigen initiatief de complete verzamelloonstaat ter inzage te verstrekken. 4. Partij II. dient telkenmale tweemaandelijks een verklaring te overhandigen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en). 5. Partij II. dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van partij I. 6. Partij II. is verplicht hetgeen hem door partij I. ter beschikking is gesteld, behoorlijk te gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor ontstane schade en kosten.



7. Partij II. is voorts niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of ten dele aan een ander over te dragen, of in onder-onder aanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door partij I. Indien daartoe wel uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door partij I. blijft partij II. alsnog verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk. 8. Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) als bedoeld in lid 6. is partij II. verplicht de administratieve voorschriften ex Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven. 9. Partij II. wordt geacht bekend te zijn met en naleving te garanderen van alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen welke van toepassing zijn op deze en de hoofdovereenkomst, alsmede op de arbeids- en andere relaties die partij II. onderhoudt in verband met deze overeenkomst. 10. Partij II. vrijwaart partij I. voor elke schade welke kan ontstaan ten gevolge van enige wanprestatie, of onrechtmatige daad gepleegd door partij II. in welke vorm dan ook. 11. Partij II. draagt zorg voor de volgende opzet van de facturen: - werkorder nummer zoals vermeld op werkopdracht - plaats(gemeente) - straatnaam met huisnummer - datum melding en uitvoering - omschrijving uitgevoerde werkzaamheden - verbruikte materialen - gewerkte uren - het bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing (33 % van het totale loonkosten bestanddeel) - mandagen staten Artikel 6. Meerwerk 1. Partij I. heeft het recht te verlangen dat partij II. meer- respectievelijk minderwerk verricht. 2. Indien partij II. meer- of minderwerk constateert, stelt hij de partij I. hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte. 3. Partij II. is verplicht om de kosten verbonden aan het meerwerk kenbaar te maken. Eerst na uitdrukkelijke opdracht van partij I. is partij II. gerechtigd om het meerwerk uit te voeren.



Artikel 7. (Voor)oplevering 1. Partij II. nodigt partij I. uit voor oplevering. Partijen dragen tezamen zorg voor een schriftelijke opname van de stand van zaken. De toestand waarin het werk bij oplevering verkeert wordt beschreven in een op te maken en door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door partij I. binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, en of goedkeuring al dan niet plaatsvindt onder vermelding van de eventuele kleine gebreken, dan wel onder vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. 3. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling door partij II. is ontvangen. Artikel 8. Betaling 1. Eerst indien het werk naar genoegen is opgeleverd en de factuur aan de gestelde vereisten voldoet, zal partij I. verschuldigd zijn tot voldoening. 2. Partij I. behoudt daarbij het recht de door de leverancier ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, (waarvoor ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijke aansprakelijkheid kan bestaan) te betalen door storting op de geblokkeerde rekening van partij II. In het geval partij I. van dit recht gebruik maakt is partij II. verplicht de nadere regelen als bedoeld in artikel 16b CSV stipt na te komen. 3. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is partij I. te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premie sociale verzekering en loonbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens partij II. rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. de ontvanger der directe belastingen te voldoen. 4. In voor omschreven gevallen is partij I. door voldoening gekweten voor zover het deze bedragen betreft. 5. Partij II. is gehouden om binnen 2 weken na de oplevering van het werk de factuur ter zake het eventueel nog toekomende bedrag in te dienen, bij gebreke waarvan partij II. geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht te hebben prijsgegeven, 6. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de betaling uiterlijk 4 weken na ontvangst van de factuur geschieden.



Artikel 9. Verhaal 1. Indien partij I. - na tot betaling daarvan te zijn aangesproken - de premies sociale verzekeringswetten en loonheffing heeft voldaan, die waren verschuldigd maar niet zijn voldaan door partij II. of door een onderaannemer die vervolgens in de keten komt, heeft partij I. ten belopen van het gehele door hem voldane bedrag verhaal op partij II. 2. Na daartoe door de werknemers van partij II. te zijn aangesproken, heeft partij I. door voldoening aan zijn verplichtingen ingevolge de CAO voor het Bouwbedrijf jegens die werknemers, verhaal op partij II. ten belopen van hetgeen door partij I. te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van voldoening. Artikel 10 Garantieverklaring Partij II. verbindt zich ertoe om voor zijn rekening alle aan de betreffende onderdelen van het werk tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging te herstellen, tenzij partij II. aantoont dat de gebreken niet voor zijn rekening en/of risico komen, noch voor rekening of risico van een door partij II. ingeschakelde derde. Artikel 11. (Uitsluiting) aansprakelijkheid 1. Partij II. is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die partij I., de hoofdopdrachtgever, of derden, lijden of zullen lijden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de onder aannemingsovereenkomst door partij II., diens personeel, of een andere (rechts)persoon die door de onderaannemer is ingeschakeld, ongeacht door wie de schade is veroorzaakt, behoudens en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van partij I. 2. De te vergoeden schade omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijfsschade, milieuschade, schade aan materialen en andere zaken, letselschade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van expertise en kosten van rechtsbijstand. 3. Partij II. vrijwaart partij I. volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met de uitvoering van de onder aannemingsovereenkomst, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van partij I. Partij II. zal partij I. ter zake volledig schadeloos stellen. 4. Behoudens in geval van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van partij I., is partij I. nimmer aansprakelijk voor enige schade die partij II. of diens hulppersonen, of personeel lijdt. 5. In het geval partij I., ondanks het bepaalde in de onder aannemingsovereenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens partij II. of een derde, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.



Artikel 12. Overmacht Indien partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand en zal in overleg worden getreden aangaande enig vervolg van de opdracht, dan wel aangaande overige gevolgen. Artikel 13. Ontbinding 1. Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet, hebben partijen het recht de overeenkomst van onderaanneming te ontbinden: a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard; b. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan de aannemer opgedragen werk; c. indien de overeenkomst tussen partij I. en diens opdrachtgever, welke mede het aan partij II. opgedragen werk omvat, wordt ontboden; d. indien partij II. in gebreke blijft aan een of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (tijdig) te voldoen wordt eenmaal schriftelijk een (redelijke) termijn te gesteld waarbinnen alsnog de verplichtingen moeten worden nagekomen. Indien partij II. niet binnen de gestelde termijn haar verplichtingen is nagekomen eindigt de overeenkomst door het verstrijken van de termijn, zonder rechterlijke tussenkomst of verdere ingebrekestelling. Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen partij I. en diens opdrachtgever is voorzien.


Algemene Voorwaarden van Onderaanneming A.J. Van Hilst Bouwbedrijf BV, versie 2013

Recommend Documents