AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.

Az ajánlatkérő: CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET cím: 9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2. képviseli: Balázs Béla egyesületi elnök e-mail: [email protected]

2.

A választott eljárás: Nyílt pályázati eljárás. Az ajánlattételi felhívás a www.cvse.hu weboldalán, a Celldömölki Városi és Vasutas Sport Egyesület 9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2. szám alatti székhelyén, továbbá a celldömölki Önkormányzat – 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. szám alatt – nyilvános tájékoztató táblán kerül meghirdetésre.

3.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Kivitelezési szerződés.

4.

A beszerzés tárgya és mennyisége: Kivitelezési szerződés a Celldömölk, József Attila utca 2. (527/1 hrsz.), „Meglévő kollégium épület átalakítás és kosárlabda csarnokkal történő bővítés” munkálatai elvégzésére vonatkozik az Elektro Universal Kft. kiviteli tervdokumentációja alapján. Az építési beruházáskor a műszaki dokumentumokat is figyelembe kell venni

dokumentációt,

valamint

a

kapcsolódó

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a költségvetési kiírást.

5.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: Ajánlatkérő a tervezett beruházást 3 ütemben kívánja megvalósítani. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékleteként csatolnia szükséges a kiviteli tervdokumentáció és ahhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció alapján meghatározott három részre tagolt ütemtervet, mely tartalmazza a kivitelezés szempontjából legoptimálisabb műszaki, illetve pénzügyi ütemezést is. Ajánlatkérő ezúton tájékozatja ajánlattevőt, hogy ajánlatkérő a kivitelezés 1. ütemét illetően rendelkezik kötelezettség vállalásra vonatkozó fedezettel. A kivitelezés további 2 ütemét érintő kivitelezési szerződés megkötésére a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását követően kerülhet sor. Amennyiben a kivitelezési munkálatok 2 és 3. ütemére vonatkozóan nem áll rendelkezésre az Ajánlatkérőnek a megfelelő pénzügyi fedezet, nem terheli a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan szerződéskötési kötelezettség. 1

A kivitelezés első két üteme teljesítésének végső határideje: 2015. június 30. A kivitelezés harmadik ütemének teljesítési határideje: 2016. június 30. Az előzőkben definiált kivitelezési munkálatok 2. és 3. ütemére vonatkozó teljesítési határidő akkor érvényes, ha a kivitelezési munkálatok 2. ütemére vonatkozó kivitelezési szerződés 2015. március 31-éig, a kivitelezési munkálatok 3. ütemére vonatkozó kivitelezési szerződés legkésőbb 2015. december 31-áig létrejön. Munkaterület átadása: vállalkozási szerződés aláírását követő 3. napon Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

6.

A teljesítés helye: Celldömölk, József Attila utca 2.

7.

Az ajánlatevőre vonatkozó alkalmassági követelmények: A kizáró okok: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; e) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; f) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése

2

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; g) korábbi pályázati/beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; h) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; i) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ia) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy ib) a vállalkozói szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, ic) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. j) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az i) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az ia) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Az igazolás módja: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1 Ajánlattevő csatolja cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzügyi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a bankszámlát, - vezetett bankszámla száma - számláján a felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben volt-e sorban állás. P/2 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek a megelőző három üzleti évből származó teljes valamint, a beszerzés tárgya (közhasználatú építmény építés, felújítás, bővítés) szerinti nettó árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát forintban kifejezve.

3

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságánakminimumkövetelménye(i): P/1 Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy számláján a felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben sorban állás fordult elő. P/2 Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a megelőző három üzleti évből származó teljes éves árbevétele nem érte el összesen a nettó 500 millió forintot valamint, a beszerzés tárgya (közhasználatú építmény építés, felújítás, bővítés) szerinti összes nettó árbevétele nem érte el a 200 millió forintot.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1 Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, az építési beruházás tárgyával, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével), mely beruházásokra vonatkozóan referencia igazolást kell csatolni. M/2 Részvételre jelentkező mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságánakminimumkövetelménye(i): M/1 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónap) összességében legalább 1 db legalább nettó 150 millió forint értékű, magas- és mélyépítési munkára vonatkozó referenciával. M/2 legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni. Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.

4

8.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő a teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 50 000,- Ft/nap, maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 5%-a. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 5%-a. Jótállás A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó köteles legkésőbb szerződéskötéskor megrendelő részére bemutatni a tárgyi kivitelezésre vonatkozó, 5.000.000 Ft/kár, 50.000.000 Ft/év biztosítási limitű, teljes kivitelezési tevékenységre kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést.

9.

Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Vállalkozó havi számlázásra jogosult. Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolt szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számlákat kiállítani. Megrendelő a vállalkozó teljesítésigazolással alátámasztott számláját 8 banki napon belül fizeti meg. A szerződéskötés és kifizetés valutaneme forint (HUF). Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.

10.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

11.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehete ajánlatot: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.

12.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” elve alapján értékeli. Ajánlattevő az ajánlati árat egyösszegű ajánlati összárként köteles megadni nettó forintban, külön feltüntetve az ÁFA mértékét.

5

A bírálat alapját a nettó forintban számolt ajánlati összár képezi.

13.

Hiánypótlási lehetőség: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

14.

Ajánlattételi határidő: 2014. december 1. 10.00 óra

15.

Az ajánlat benyújtásának címe: CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET 9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2.

16.

Az ajánlattétel nyelve: Magyar

17.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET 9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2. 2014. december 1. 10.15 óra

18.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlattevőket igazoltan képviselő személyek.

19.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy ajánlati árát 2016. június 30. napjáig fenntartja.

20.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésének napja: Az ajánlatok bontását követő 3 munkanap. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő napon.

21.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági társaság térítésmentesen kérvényezheti az ajánlatok felbontásának napjáig. A dokumentáció az ajánlattevő által megjelölt e-mail címre, 6

elektronikusan kerül megküldésre. A kiviteli tervdokumentáció és az ahhoz kapcsolódó műszaki dokumentumok az alábbi időpontokban és e-mail címen igényelhető. Munkanapokon: hétfőtől – péntekig 8-16 óráig ajánlatok felbontásának napján 8-10 óráig e-mail cím: [email protected]

22.

Egyéb információk: a)

Ajánlattevő tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

b) Az ajánlat elején felolvasólapot kell elhelyezni. c)

Az ajánlatokat írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményei a következők: Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Ajánlattevő köteles a teljes ajánlatát írásvédett (pl. PDF vagy JPG) formátumban, elektronikus úton (CD vagy DVD adathordozón) is benyújtani! Az ajánlatokat tartalmazó csomag külső borításán a „Celldömölk, József Attila utca 2. (527/1 hrsz.), Meglévő kollégium épület átalakítás és kosárlabda csarnokkal történő bővítés” illetve „Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” megjelölést kell feltüntetni.

d) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. e)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vagy a 2006. -

évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája; az ajánlattevő hatályos cégkivonatát; 7

-

a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

f)

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

g)

Az ajánlat, és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

h) Az ajánlatok elbírálása zártkörű i) A vállalási árnak tartalmaznia kell minden költséget és a kivitelezéshez szükséges munkát, mely az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. j)

Az ajánlatkérő a dokumentáció részéként szerződéstervezetet mellékel.

k)

Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlathoz kitöltött tételes költségvetési kiírást (árazatlan költségvetés) beárazásával.

l)

Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlathoz 3 ütemre tagolt pénzügyi, műszaki ütemtervet.

m) Az ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban ajánlattételre hívja fel őket. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást indoklással vagy anélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a kifejezett nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a felhívás feltételeit, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket. Ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a pályázatának azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 8

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. Celldömölk, 2014. november 14.

Balázs Béla egyesületi elnök s.k.

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET

9

Felolvasó lap Tárgy: Celldömölk, József Attila utca 2. (527/1 hrsz.), „Meglévő kollégium épület átalakítás és kosárlabda csarnokkal történő bővítés” munkálatainak elvégzése Az ajánlattevő megnevezése: ………………………………………………………… székhelye:

…………………………………………………………

levelezési címe: ……………………………………………………… adószáma:………………………………………………………………. számlavezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………….. telefon és fax száma: ………………………………………………… Nettó ajánlati ár: …………………………………………… Ft ÁFA (27% )

…………………………………………… Ft

Bruttó ajánlati ár: …………………………………………… Ft Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződéses feltételeket is elfogadva amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk az ajánlati felolvasó lap szerinti ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük a szerződést. Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja 2016. június 30. mely időpontig ajánlatomat fenntartom. Ajánlatomat egy eredeti példányban, 1 db zárt egységet képező csomagban nyújtottam be.

Dátum:….................................…………..

…................................................................. Cégszerű aláírás

1