AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Ajánlatkérő neve: Magyar Államkincstár Címe: 1054 Budapest, Hold u. 4. Telefon: 06 1 327-3327 Telefax: 06 1 327-3593 e-mail:
[email protected] b) A választott eljárás: nyílt (hirdetmény nélküli Kbt. 115.§ (1) bekezdés) c) A választott eljárás jogcíme: A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján a beszerzés becsült értéke nem éri el a százmillió forintot. d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): „Szeged, Széchenyi tér 9. épület fémlemez tető cseréje” a műszaki leírásban részletezettek szerint. cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. helyrajzi szám: 3938 műemléki törzsszám: 2702 szintek: pince + földszint + 3 emelet+ padlás Az épület teljes alapterülete: 7500 m2 A felújítással érintett épületrész a Zsótér-ház Fekete sas utca felöli oldalán, a homlokzat középső traktusában helyezkedik el. Jelenleg a Szegedi Szimfonikus Zenekar próbatermeként üzemel. Az épületrész földszintes, magas belmagasságú, kis hajlású (~3°) tetővel fedett. A horganylemez fedésű lapostetőt a Fekete sas utca felől 2 m magas áttört vasbeton attikafal, a Kossuth Lajos utca és a Széchenyi tér felöl két szint magas épületszárnyak, míg a Kiss Ernő utca felől oromfalak határolják. Felújítandó szerkezetek: Fa szerkezetek védelme, felújítása Tartószerkezetek Héjazat csere Esővíz elvezetés szükséges üzembe helyezések és üzempróbák elvégzése. Vállalkozó bonyolítja a hatósági műszaki átadásokat és használatbavételi engedélyezési eljárásokat. Vállalkozó az elvégzett munkákról megvalósulási dokumentációt készít. Fő szójegyzék Fő tárgy
45261210-9 tetőfedés
1
e) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, a beszerzés műszaki tartalma nem bontható meg, az szerves egységet képez. f) A teljesítés helye:
Szeged, Széchenyi tér 9.
g) A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés h) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében dokumentációt készített, amelyet térítésmentes bocsát rendelkezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára úgy, hogy közzéteszi az ajánlatkérő honlapján. Elérési útvonal: http://www.allamkincstar.gov.hu/; oldalon belül A Kincstár/Üvegzseb/ Közbeszerzések/Építési beruházás/Kapcsolódó anyagok/ Szeged, Széchenyi tér 9. épület fémlemez tető cseréje II. menüpont. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését). A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt Dokumentáció átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mail-en –
[email protected] ) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése és annak visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek faxon megküldhesse! Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. i) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés keretében a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 90 naptári nap, ennél rövidebb teljesítési határidőt ajánlatkérő elfogad. j) Ajánlattételi határidő:
2016.augusztus hó 04. nap 10:00 óra.
k) Az ajánlat benyújtásának címe: Magyar Államkincstár – Közbeszerzési Osztály (1054 Budapest, Hold u. 4. II. emelet 206.)
Elnöki
Kabinet
–
l) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők valamint az általuk meghívott személyek, képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. Az ajánlatok felbontásáról és az adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldeni. 2
m) Az ajánlattétel nyelve:
magyar
n) A szerződéskötés időpontja: Az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés megküldésétől számított öt napos időtartam letelte után megköthető a szerződés a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján. o) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: -
Ajánlattevő 1 db számla benyújtására a szerződésben meghatározottak szerint jogosult.
-
Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó (a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján) által kiállított számla szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, Vállalkozó bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. . Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy Megrendelő a számla ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően egyenlíti ki. Amennyiben a Vállalkozó által szabályosan kiállított és megküldött számla ellenére a határidő elteltét követően a Megrendelő nem fizet, Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat és (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalány megtérítésére tarthat igényt. Vállalkozó a számlát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § bekezdéseinek figyelembe vételével nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő kérésére előleget biztosít. Az előleg legfeljebb a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg, amelyet Ajánlatkérő az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizet ki. Az ajánlattétel, a számla benyújtásának illetve az ellenszolgáltatás kifizetésének a pénzneme: magyar forint. Az ellenszolgáltatás kifizetésének részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő Kbt. 135. § (1), (2) és (6) bekezdésben foglaltak alapján jár el.
-
-
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32. § -ban foglalt szabályokat is érvényesíti.
-
Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot sem előleg-visszafizetési biztosítékot nem kér.
p) Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körű hiánypótlást tesz lehetővé. Ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerint újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. q) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A legjobb ár-érték arány - Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont. Értékelési szempontok 1.) ajánlati ár 2.) tetőfedőanyag komplett rendszerben történő beépítése minősített szakember által 3.) teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított naptári nap )
súlyszám 50 30 20
3
A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
A rész-szempontra csak pozitív (0-nál nagyobb) ajánlati érték adható. Az 1. részszempont, az ajánlati ár és a 3. részszempont, a teljesítési határidő esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján:
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlattevő amennyiben rendelkezik tetőfedőanyag komplett rendszerben történő beépítéséhez minősített szakemberrel úgy megkapja a maximális 100 pontot, amelyik Ajánlattevő nem rendelkezik, úgy a minimális 1 pontot kapja. Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés) r) A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) - p) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő - valamennyi részre vonatkozóan - (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki a Kbt. 62.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 4
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt. A Korm r. 17. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm r. 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok s) Az alkalmassági követelmények és a 55. § (2) bekezdésében foglaltak: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván sem a gazdasági-pénzügyi sem műszaki szakmai alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt. 115.§ (1) bekezdésben foglaltakra. t) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Helye: Magyar Államkincstár – Elnöki Kabinet – Közbeszerzési Osztály (1054 Budapest, Hold u. 4. II. emelet 206.) Ideje: 2016. augusztus hó 04. nap. 10:00 óra u) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. v) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés keretében kerül lefolytatásra (Kbt. 81. § (11) bekezdés). w) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Vállalkozó pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Vállalkozó, nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő kötbérre az alábbiak szerint jogosult. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben Ajánlattevő az általa vállalt teljesítési határidőben nem teljesít. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértéke, mértéke pedig a kötbér alapjának 3 %-a minden egyes késedelemmel érintett nap után. Minden megkezdett nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 nap után 30%. 5
Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait hibásan teljesíti, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha a szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor, A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó ár, mértéke pedig a kötbér alapjának 3%-a minden egyes hibás teljesítéssel érintett nap után. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 10 nap után 30%. Amennyiben jelen szerződés teljesítése a Vállalkozó magatartására visszavezethető módon meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett rész 30%-a. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei érvényesítésének elvesztését. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok szerinti 3 éves időtartamú jótállást vállal. A jótállás kezdete a sikeres, a végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat szerződésszerű elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy Megrendelő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra vonatkozó dokumentumokkal a Vállalkozó közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben. A Vállalkozót a szolgáltatásaira vonatkozóan a Ptk. és a szavatossági időről rendelkező jogszabályok szerint szavatossági kötelezettség terheli, amelyeket köteles Megrendelő részére érvényesíteni. Ajánlatkérő a szerződést a teljesítés ideje alatt azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a szerződési kötelezettségeit súlyosan megszegi, így különösen akkor, ha A késedelmes vagy hibás teljesítés következtében a késedelem/hibás teljesítés időtartama eléri a kötbérnek a maximális %-nak megfelelő napok számát. A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Egyéb információk: 1. Az ajánlatot 1 (egy) roncsolásmentes, nem bontható papíralapú és 1 (egy) az aláírt papíralapú példányról készített elektronikus formátumban is be kell adni elektronikus adathordozón. Az ajánlat papíralapú példányáról készített, nem módosítható fájlformátumban (pl.: pdf kiterjesztés) előállított változatot 1 pld. CD, DVD lemezen vagy egyéb más elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az egyes példányok közötti eltérés esetén a papíralapú az irányadó. 2. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 3. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
6
azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 4. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 5. A borítékra rá kell írni a jeligét: „Szeged, Széchenyi tér 9. épület fémlemez tető cseréje” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. 6. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 7. A helyszínen leadott ajánlat átvételéről ajánlatkérő elismervényt ad. 8. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli. 9. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (Kbt. 66. § (5) bekezdés), ami tartalmazza a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti összes adatot (ajánlatevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 66. § (5) bekezdés) 10. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § rendelkezéseinek megfelelően a Felek tartalékkeret kikötésében egyeznek meg, melynek összege a nettó vállalkozási díj 10 %-a. 11. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Az ajánlatban csatolni kell a gyártói anyagok beépítésére kiképzett szakember minősítését. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell eredeti példányban az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (Kbt. 66.§ (2) bekezdés) az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 13. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bekezdés) 14. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 15. A Kbt. 44.§-nak megfelelően elkülönített módon kell elhelyezni az üzleti titkot tartalmazó iratokat, figyelembe véve a Kbt. 44.§ (2) (3) bekezdését. 16. Az árazott költségvetés .xls/.xlsx formátumú verzióját is tartalmaznia kell az elektronikus adathordozónak. 17. Ajánlattevő csatolja ajánlatába azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, a meglévő felelősségbiztosítását kiegészíti, vagy felelősségbiztosítást köt a tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre (építés-szakipar,)
7
vonatkozóan, amelynek kárérték limitje legalább 25 millió Ft/káresemény és legalább 50 millió Ft/év. 18. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdésszerinti aláírási mintáját, a cégkivonatban nem szereplő aláíró esetében az erre vonatkozó teljes bizonyító erejű meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás mintáját is. 19. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum – ha jogszabály másként nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt.66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, amelyet eredeti példányban kell benyújtani. 20. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatokhoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatol bármilyen dokumentumot, úgy a dokumentumról készült felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján azon ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az ajánlatuk részeként, az adott dokumentum felelős magyar fordítása fogadható el, melynek helyességéért ajánlattevő felel. 21. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 22. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplő(ke)t, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. 23. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 24. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet 2010. január 31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon nyilatkozatát, amely tartalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartási számot. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ellenőrzi. 25. Jelen felhívásban, és a dokumentáció részét képező műszaki leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának 321/2015. Korm. rendelet 47. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek az ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható. 26. Alternatív ajánlattétel nem biztosított. 27. Az építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. 28. Az építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállakozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 29. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
8
által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján. Ajánlattevő a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is csatolja be az ajánlatába. 30. Azon igazolásokat és nyilatkozatokat, amelyek időbeli felhasználhatósága vonatkozásában a Kbt. vagy jelen ajánlattételi felhívás nem tartalmaz előírást, Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat fogad el. 31. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35.§ (8) - (9)). 32. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatnak meg kell felelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. (Kbt.73.§ (4) (5) bekezdés) 33. Az ajánlat összeállításánál, illetve a kivitelezésnél figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32 A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), illetve annak végrehajtási rendeletei, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) szabályai az irányadóak, Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. július 19.
.
9
