AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Mozdony és öntödei homok beszerzése és silós homok fuvarozása T-495/14

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlattételi dokumentáció BKV Zrt. T-495/14.

A.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.

Az eljárás

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérő) nemzeti eljárásrend keretében a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevőktől. 1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlattételi dokumentáció külön nem tesz utalást. 1.3. Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás. 1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.

2.

A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

2.1. Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát. Mozdony és öntödei homok beszerzése és silós homok fuvarozása Ajánlatkérő a felhívás II.2.1. pontjában meghatározta az eljárás tárgyát és mennyiségét az alábbiak szerint 36 hónapra: 1.)

rész: Mozdony és öntödei homok beszerzése 5412 tonna -20%

2.)

rész: Silós homok fuvarozása és homokfeltöltő rendszerek feltöltése 90 alkalom -20%

A fentiekben meghatározott mennyiség(ek) a szerződés(ek) hatálya alatt -20%-kal változhatnak. A részletezést a jelen dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeletetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek 2 / 62 oldal


ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. 3.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel

3.1.

Ajánlatkérő elérhetősége: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Telefonszám: (+36-1) 322-64-38 Faxszám: (+36-1) 461-65-24 E-mail cím: [email protected]

4.

Kiegészítő tájékoztatás

4.1. Amennyiben az ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az eljárást megindító felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban - a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetőségeken, az ajánlattételi határidő lejárta előtt - ésszerű határidőben, lehetőleg - legkésőbb öt munkanappal megkeresheti az Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 pont második bekezdés). 4.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt - ésszerű határidőben, lehetőleg - három munkanappal. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését, a kérdező azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan ajánlattevőnek, aki a Visszaigazoló adatlapot megküldte. 4.3. Amennyiben Ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól vagy a Kbt-től, illetőleg a dokumentáció az ajánlattételi felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelőírást tartalmaz, kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérő által pontosan megjelölt eleme, előírása semmis. 5.

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek

5.1. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 3 / 62 oldal


5.2.

Ajánlattevő – az 1/2006. (I. 13.) PM rendeletben meghatározottak szerint – az alábbiak szerint kaphat megfelelő tájékoztatást: Az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) a Kbt-ben meghatározott építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő részére - kérelem alapján - tájékoztatást ad az adózásra vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattevő a tájékoztatás kiadása iránti kérelmet a) magánszemély ajánlattevő esetében az állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye szerint illetékes első fokú állami adóhatósághoz; jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiség nélküli vállalkozó ajánlattevő esetén székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes első fokú állami adóhatósághoz; illetve a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személy ajánlattevő esetén az állami adóhatóság Észak-budapesti Igazgatósághoz; valamint b) az építési beruházás, illetve szolgáltatás teljesítési helye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz külön-külön terjeszti elő. Ha az építési beruházás, illetve szolgáltatás teljesítési helye szerint több önkormányzati adóhatóság is illetékes, az önkormányzati adóhatósághoz előterjesztendő kérelmet az ajánlattevő valamennyi illetékes önkormányzati adóhatósághoz külön-külön benyújtja.

4 / 62 oldal


B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 6.

Az ajánlat formája

6.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti példányban, összefűzve kell benyújtania az ajánlatát. Az ajánlat oldalszámozására a jelen ajánlati dokumentáció 11.1 pontja irányadó. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő a benyújtott, aláírt ajánlatot nem szerkeszthető (pl: pdf vagy jpeg formátumban) elektronikus adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthető formában is. Az elektronikus adathordozón ajánlattevő nevét és az eljárás számát is szíveskedjenek feltüntetni. 6.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható és azt roncsolásmentesen nem lehet szétszedni (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, stb.) Ha az ajánlat nincs összefűzve, illetőleg nem a dokumentáció jelen pontja szerinti módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az Ajánlatkérő felhívására, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az Ajánlatkérő két képviselője az ajánlatot a bontáson a fenti pont szerint összefűzi, vagy az összetűzést kiegészíti. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatuk nem megfelelő összefűzéséből eredő következményekért felelősséget nem vállal. 6.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 6.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.

7.

Az ajánlat nyelve

7.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. 7.2. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A

5 / 62 oldal


fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. 8.

Az ajánlat csomagolása

8.1. Ajánlattevőnek az ajánlatot borítékba vagy csomagolásba kell zárnia. 8.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel az ajánlat):

Cím: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály Beszerzési Irányítási Osztály 1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303 Ajánlat a „MOZDONY ÉS ÖNTÖDEI HOMOK BESZERZÉSE ÉS SILÓS HOMOK FUVAROZÁSA” tárgyú ajánlattételi felhívásra. Ajánlattételi felhívás száma: BKV Zrt. T-495/14. TILOS FELBONTANI 2015. augusztus 12-én 11.00 óra ELŐTT!

8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért. 8.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe, azonban határidőben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.] A késve beérkező ajánlat befogadására nincs lehetőség; azokat az Ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

6 / 62 oldal


C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 9.

Az ajánlat tartalma

9.1. Az ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelnek. 9.2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 9.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámítását Ajánlatkérő végzi. Az átszámítás alapja: a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga, referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, árra vonatkozó adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga 10.

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Az ajánlatnak – lehetőség szerint az alábbi sorrendben – tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: (1) (2) (3) (4)

Tartalomjegyzék Felolvasólap Ajánlattételi nyilatkozat Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről (5) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat (6) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás (7) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok a. Nyilatkozat az árbevételről (8) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok a. Referencia igazolás/nyilatkozat b. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása (9) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (10) Közös ajánlatot tevők megállapodása (adott esetben) (11) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben)

7 / 62 oldal


11.

A benyújtandó dokumentumok részletezése

11.1. Tartalomjegyzék Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a tartalommal rendelkező oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 11.2. Felolvasólap A felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat. 11.3. Ajánlattételi nyilatkozat Az ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell nyújtania a 2. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot. 11.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről Az ajánlatban meg kell jelölni a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevő a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellőzését.

8 / 62 oldal


11.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjainak, valamint a (2) bekezdésének, hatálya alá. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 4. számú melléklet kitöltésével kell nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § j) pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására az 5. számú melléklet nyújt segítséget. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevőnek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró okok fenn nem állása tekintetében jelentőséggel bír, Ajánlatkérő kéri 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ d) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására alkalmas, az előírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelő nyilvántartások ajánlatban történő megjelölését. A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot az 6. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatozásában a Közbeszerzési Értesítő 2014/5141. számában, 2014. május 16-án megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében a Közbeszerzési Értesítő 2012/61. számában, 2012. június 1-jén megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az 9 / 62 oldal


Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. 11.6. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás Az ajánlattevő, alvállalkozója és az az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, az ajánlatban szereplő egy dokumentumot aláírnak, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. 11.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok a. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételről szóló nyilatkozat a 9. számú melléklet szerint. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

ha ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

11.8. Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok

10 / 62 oldal


a. A referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az ajánlattevő választása szerint – a szerződést kötő másik fél által kiállított vagy aláírt igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell teljesíteni. A fentiek szerinti nyilatkozatot legalább a 10. számú melléklet, vagy az abban szereplő adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni. A fentiek szerinti igazolást legalább a 11. számú mellékletet képező mintában szereplő adatokat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás kitöltésével kell teljesíteni. Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: - a teljesítés ideje; - a szerződéskötő másik fél; - a szállítás/szolgáltatás tárgya - az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás/szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni); - a szállítás/szolgáltatás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetősége; - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

b. Az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja alapján Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 11 / 62 oldal


Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

11.9. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 11.10. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és meghatalmazásának körét.

11.11. Üzleti titok körének meghatározása Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket (2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) 12 / 62 oldal


bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlattevőnek a Kbt. 80. §-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közzétenni.

13 / 62 oldal


D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 12.

A bírálati szempont(ok)

12.1. Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el. Az ajánlati árat a Felolvasólap megfelelő sorainak kitöltésével kell megadni. Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni. Az ajánlattevőnek az 1.) részre vonatkozóan az egységárait a 10. számú melléklet kitöltésével kell megadnia. Az 1.) részre vonatkozóan a kitöltendő ártáblázatban feltüntetett értékek (tapasztalati mennyiségek) a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra. A tapasztalati mennyiségek oszlop után található egységár oszlopot kell kitölteni, majd soronként az adott tételre vonatkozó mennyiségekkel összeszorozva az adott tételre vonatkozó összesen árat, a szorzatok összegét kell az összesítő sorban megjeleníteni, amelyet nettó ajánlati összárként a felolvasó lapon is fel kell tüntetni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot minden tételre vonatkozóan kötelező adni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. A zsákos termékek az Ajánlatkérő által biztosított MÁV EUR csereraklapon kerülnek átadásra. Az Ajánlattevő a 10. számú mellékletben nyilatkozzon, hogy raklaponként mekkora díjat számít fel, amennyiben Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges csereraklapot nem biztosítja. Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri. Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak. Az 2.) részre vonatkozóan A nettó egységárnak és az annak alapján kalkulált Vállalkozói Díjnak tartalmazniuk kell a megrendelések teljesítése kapcsán felmerülő, Ajánlattevő mindennemű költségét és kiadását (pl. rakodás, terítés, útdíj, különféle adók, fuvarozáshoz szükséges engedélyek stb.), az általános forgalmi adó kivételével. A szerződés hatálybalépése hónapjában és az azt követő három naptári hónapban az Egységár nem változhat. Ezt követően Felek három havonta közösen 14 / 62 oldal


felülvizsgálhatják az Egységárat a következők szerint: a NAV által az 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése alapján a „http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak” oldalon közzétett, a felülvizsgálatot megelőző három havi gázolaj árak átlagának a megelőző ár-felülvizsgálat során – azonos módszerrel - megállapított gázolaj-átlagárhoz viszonyított százalékos változás mértékének felével változhat (nőhet vagy csökkenhet) a vállalkozói díj. Az első ár felülvizsgálat esetén a szerződés hatálybalépése hónapjának és az azt megelőző kettő naptári hónapra közzétett gázolaj árak átlagához kell a százalékos eltérés megállapítani. Felek minden alkalommal írásban rögzítik az árváltozás tényét. Az árváltozás jóváhagyását megelőzően leadott megrendelésekre az árváltozás nem vonatkozik.

12.2. Ajánlatkérő az egyes részek vonatkozásában az ajánlatokat külön-külön értékeli, és részenként külön-külön hirdet nyertes ajánlattevőt.

15 / 62 oldal


MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: FELOLVASÓLAP 2. sz. melléklet: AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 3. sz. melléklet: AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 4. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 5. sz. melléklet: NYILATKOZAT A FOGLALTAKRÓL

KBT.

56.

§

(1)

KC)

ÉS

(2)

BEKEZDÉSÉBEN

6. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN 7. sz. melléklet: NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRŐL 8. sz. melléklet:: REFERENCIA NYILATKOZAT 9. sz. melléklet REFERENCIA IGAZOLÁS 10. sz. melléklet ÁRTÁBLÁZAT 11. sz. melléklet: VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 12. sz melléklet: MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 13. sz. melléklet: SZERZŐDÉSTERVEZET

16 / 62 oldal


1. sz. melléklet FELOLVASÓLAP I.

Ajánlattevő adatai: a. Neve: .................................................................................................................. b. Székhelye: .......................................................................................................... c. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………….. d. Adószáma: …………………………………………………………………….. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................ f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet i. Neve, titulusa: ....................................................................................... ii. telefonszáma: ........................................................................................ iii. fax: ........................................................................................................ iv. e-mail: ...................................................................................................

II.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: a. Neve: .................................................................................................................. b. Székhelye: .......................................................................................................... c. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………….. d. Adószáma: …………………………………………………………………….. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................ a. Neve: .................................................................................................................. b. Székhelye: .......................................................................................................... c. Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………….. d. Adószáma: ………………………………………………………………….. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................

III.

Ajánlati árak 1.) rész: Mozdony és öntödei homok beszerzése Nettó ajánlati összár az első 12 hónapra: ……………… Ft 2.) rész: Silós homok fuvarozása és homokfeltöltő rendszerek feltöltése Nettó ……………. Ft/kilométer/tonna

………………….. 2015. év ………….. ……

............................................... Név

17 / 62 oldal


2. sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében. cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint: •

mikrovállalkozás

•

kisvállalkozás

•

középvállalkozás

•

nem tartozik a törvény hatálya alá.*

…………, 2015. év …hó….nap

……………………………….. Név * a megfelelő válasz aláhúzandó

18 / 62 oldal


3. sz. melléklet AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye

A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) megnevezése

A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) %-os aránya

1. 2.

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye

Azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)

1. 2.

A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek igénybe vételre

A közbeszerzés értékének tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az alkalmassági követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni)

1. 2. …………, 2015. év ……….. hó …….. nap. ............................................... Név

19 / 62 oldal


4. sz. melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 56. § (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését 20 / 62 oldal


is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 16

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. …………, 2015. év …hó….nap

……………………………….. Név

21 / 62 oldal


5. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében kijelentjük, hogy az általunk képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaságban az alábbi – pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonosok* rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel: Név

Lakcím

Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, továbbá, hogy társaságunkban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel. 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe

Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn. …………, 2015. év …hó….nap ……………………………….. Név *

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonos r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, , rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

22 / 62 oldal


6. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

…………, 2015. év …hó….nap ……………………………….. Név

23 / 62 oldal


7. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRŐL

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Év

Teljes árbevétel (Ft)

2012. 2013. 2014.

…………, 2015. év …hó….nap ……………………………….. Név

24 / 62 oldal


8. számú melléklet REFERENCIANYILATKOZAT

Teljesítés ideje (év) (a felhívás feladását megelőző 6 év)

Szerződést kötő másik fél megnevezése

Szállítás/Szolgáltatás tárgya,

Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban)

Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége

…………, 2015. év …hó….nap ……………………………….. Név

25 / 62 oldal


9. sz. melléklet REFERENCIA IGAZOLÁS (Referenciát adó által töltendő ki!) 1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: .......................................................... 2. A referencia igazolást kiállító személy a. neve: ..................................................................................................................... b. beosztása: ............................................................................................................. c. elérhetősége: ........................................................................................................ 3. A szállítást/szolgáltatást teljesítő cég megnevezése: .............................................................. 4. A teljesítés adatai: a. A szállítás/szolgáltatás tárgya: ........................................................................................... b. A teljesítés ideje: ................................................................................................................ c. Az ellenszolgáltatás összege: ............................................................................................. i. évek szerinti bontásban: 1. 200….: ......................................................................................... 2. 200….: ......................................................................................... 5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: ................................................................................................................................................ ……………, 2015. év ………….… hó …..nap.

(a

referenciát

............................................... Név kiállító részéről)

26 / 62 oldal


10. számú melléklet

ÁRTÁBLÁZAT

1.) rész: Mozdony és öntödei homok beszerzése A

megnevezés

1. 2. 3.

Mozdonyhomok zsákolt 0,1-06 mm Zsákolt homok 1-2 mm Öntödei ömlesztett homok 1-2 mm

B

C

Kiszerelési egység

éves igény az első 12 hónapra

tonna

904

tonna

300

tonna

D Nettó egységár az első 12 hónapra (Ft/tonna)

E Nettó ajánlati ár az első 12 hónapra (Ft) E=C x D

500 Összesen* (= 1.E + 2.E + 3.E):

*A felolvasólapon az összesen sorban szereplő összeget kell feltüntetni. A zsákos termékek az Ajánlatkérő által biztosított MÁV EUR csereraklapon kerülnek átadásra. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges csereraklapot nem biztosítja, úgy az Ajánlattevő raklaponként ….. Ft + ÁFA (azaz ……………….. forint plusz általános forgalmi adó) díjat számít fel.

27 / 62 oldal


11. sz. melléklet

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP az ajánlattételi dokumentáció letöltéséről Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály részére történő megküldésével igazolom, hogy a „Mozdony és öntödei homok beszerzése és silós homok fuvarozása” (BKV Zrt. T-495/14) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt az Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük. Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………………………….. Postai címe: ……………………………………………………………………………… Telefon:…………………………………………………………………………………… Telefax: ………………………………………………………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………………………………

……………….., 2015. …………..hó …………..nap

.............................................. aláírás

28 / 62 oldal


12. számú melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

29 / 62 oldal


1.) rész: Mozdony és öntödei homok beszerzése Mennyiség összesen: 5412 tonna -20% / 36 hónap Részletezve: megnevezés


mennyiség az első 12 hónapra (tonna)

tonna

904

904

904

2712

tonna

300

300

300

900

tonna

500

600

700

1800

Mozdonyhomok zsákolt 0,1-0,6 mm Zsákolt homok 1-2 mm Öntödei ömlesztett homok 1-2 mm

mennyiség a mennyiség a második 12 harmadik 12 hónapra hónapra (tonna) (tonna)

mennyiség 36 hónapra összesen (tonna)

1. Az UV, ICS, T5C5, T5C5K típusú villamos járművekhez használható mozdonyhomokkal szemben támasztott követelmények • a szóróhomok 0,1 - 2 mm szemcsenagyságú érdes felületű tiszta — pormentes — kvarchomok legyen; • a szárított szóróhomok agyagot, iszapot nem tartalmazhat; • a szemcsenagyság 60%-a 0,1 - 0,6 mm közötti legyen; • a 2 mm-es szemcsenagyság legfeljebb 30% lehet; • a szóróhomok 0,1 mm szemcsenagyságon aluli részeket nem tartalmazhat; • a szóróhomokot 20 kg-os kiszerelésű, erősített kivitelű, csúszásmentes átlátszó műanyag zsákban kell elhelyezni. A zsákon fel kell tüntetni a zsák tartalmát, mennyiségét és a szemcsenagyságot. A zsákokat MÁV EUR raklapon fektetve, kötegelve, megrendelői igény esetén raklaponként fóliázva kell szállítani és tárolni.

2. A KCSV7 villamosokhoz használható zsákolt, TW 6000, Combino NF12B típusú villamos járművekhez használható öntödei ömlesztett szóróhomokkal szemben támasztott követelmények • a szóróhomok 1-2 mm szemcsenagyságú érdes felületű tiszta — pormentes — kvarchomok legyen; 30 / 62 oldal


• a szárított szóróhomok agyagot, iszapot nem tartalmazhat; • a szemcsenagyság 60%-a 1,0 - 1,6 mm közötti legyen; • a 2 mm-es szemcsenagyság legfeljebb 30% lehet; • a szóróhomok 1 mm szemcsenagyságon aluli részeket nem tartalmazhat; • KCSV7 járműhöz a szóróhomokot 20 kg-os kiszerelésű, erősített kivitelű, csúszásmentes átlátszó műanyag zsákban kell elhelyezni. A zsákon fel kell tüntetni a zsák tartalmát, mennyiségét és a szemcsenagyságot. A zsákokat MÁV EUR raklapon fektetve, kötegelve, megrendelői igény esetén raklaponként fóliázva kell szállítani és tárolni. • TW 6000 és Combino NF12B járműhöz a szóróhomokot zárt tartálykocsiban kell szállítani és zárt tartályban kell tárolni.

3. Minőségi átvételre vonatkozó előírások •

a szállított szóróhomokhoz minőségi bizonyítványt kell csatolni;

•

a szóróhomok Megrendelő telephelyén történő átvételekor a Megrendelő és Vállalkozó által közösen mintát kell venni, melyet dátummal történő ellátást követően le kell zárni. (A mintát Megrendelő 1 hónapig őrzi meg.)

2.) rész: Silós homok fuvarozása és homokfeltöltő rendszerek feltöltése Mennyiség összesen: 90 alkalom -20% / 36 hónap

A fuvarozásra vonatkozó speciális feltételek, körülmények • A fuvarozás a BKV Zrt. telephelyeire az 1.) részben nyertes ajánlattevő által megnevezett telephelyről történik. • a felhasználás időjárásfüggő, rendszertelen; • a szállítandó mennyiség változó; • a silós homok szállításának megrendeléstől (értesítéstől) számított teljesítése: 72 órán belül.

31 / 62 oldal


13. számú melléklet SZERZŐDÉSTERVEZET

32 / 62 oldal


BKV Zrt. A) rész SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS – FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDİS ADÁSVÉTELE – (a továbbiakban: Keretszerzıdés), amely létrejött egyrészrıl a ………………………… Székhely: ……… Cégjegyzékszám: ……… Adószám: ……… Bankszámlaszám: ……… mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészrıl a(z) Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám: 01-10-043037 Adószám: 12154481-4-44 Csoport azonosító: 17781372-5-44 mint vevı (a továbbiakban: Vevı) (a továbbiakban együttesen: Felek) között a Mozdony és öntödei homok beszerzése tárgyban a Vevı által T-495/14 számon kiírt, közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Pályázat) ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint az Eladó által a Pályázatra … napján benyújtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) alapján. 1.

A KERETSZERZİDÉS TÁRGYA

1.1. A Vevı által bonyolított Pályázat a jelen Keretszerzıdés 1. sz. mellékletében meghatározott áru(k), (továbbiakban: Áruk) azaz mozdony és öntödei homok Vevınek történı leszállítása (a továbbiakban: Szállítás) az alábbiakban meghatározott feltételek szerint. 1.2. Vevı a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) leadásával jogosult az Eladótól az Áruk szállítását megrendelni. Az egyes Megrendelésekben Vevı köteles megjelölni az Eladó részére az adott Megrendelés teljesítésének határidejét, a teljesítési helyét, továbbá az egyéb, az adott Megrendelés teljesítésére vonatkozó különös feltételeket. Az egyes Megrendeléseket, azok módosítását, törlését az Eladó minden esetben köteles visszaigazolni a kézhezvételtıl számított 1 munkanapon belül (kivétel december 24 és január 1 közötti idıszakot), valamint köteles a jelen Keretszerzıdésben, valamint az adott Megrendelésben foglaltak alapján teljesíteni. Eladó a Megrendelésben foglalt valamely feltételtıl eltérni csak Vevı elızetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

33 / 62 oldal


Felek a Megrendelések és azok visszaigazolása megküldése módjára a jelen Keretszerzıdés 13. pontjában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Vevı a jelen Keretszerzıdés 1. sz. mellékletében szereplı tételeken felül kérheti egyéb, a jelen Keretszerzıdés tárgyát képezı tételek szállítását minta, illetve rajz alapján. Ezen tételek a Keretszerzıdés módosítása nélkül a Felek külön megállapodása alapján megrendelhetık. 2.

MINİSÉGI ÉS MŐSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az Áruk részletes minıségi és mőszaki paramétereit a jelen Keretszerzıdés 1. számú melléklete tartalmazza. 3.

MENNYISÉG

3.1. A jelen Keretszerzıdés hatálya alatt Vevı az alábbiakban meghatározott mennyiségő Áru beszerzését tervezi, de az egyes árucikkek megrendelése a Vevı alábbiakban meghatározott képviselıi által faxon, levélben vagy e-mailen elküldött, írásos formában történı eseti Megrendeléseinek útján történik.

megnevezés Mozdonyhomok zsákolt 0,1-06 mm Zsákolt homok 1-2 mm Öntödei ömlesztett homok 1-2 mm


mennyiség az mennyiség a elsı 12 második 12 hónapra hónapra (tonna) (tonna)

mennyiség a harmadik 12 hónapra (tonna)

mennyiség 36 hónapra összesen (tonna)

tonna

904

904

904

2712

tonna

300

300

300

900

tonna

500

600

700

1800

Felek rögzítik, hogy a fentiekben meghatározott mennyiség a Vevı egyoldalú döntése alapján a Keretszerzıdés hatálya alatt -20%-kal változhat. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a várható megrendelési igény nem jelent jogi kötelezettségvállalást a Vevı részérıl. 3.2. Megrendelés kiadására Vevı alábbi képviselıi jogosultak. ………………… Telefon: E-mail: ………………… Telefon: E-mail: 3.3. Eladó kötelezettséget vállal a folyamatos Szállításra, és a standardok biztosítása érdekében raktárában megfelelı tartalék készletezésérıl gondoskodik.

34 / 62 oldal


3.4. A már leadott Megrendelés szerinti mennyiség esetleges módosítására, illetve törlésére Vevınek az 5.1. pont szerinti szállítási határidıt 5 nappal megelızıen faxon vagy emailen küldött írásbeli értesítés formájában van lehetısége. 4.

VÉTELÁR

4.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevı a jelen Keretszerzıdés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért az 2. számú mellékletben meghatározott szállítási egységárak (a továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált vételárat (a továbbiakban: Vételár) fizeti meg az Eladó számlán szereplı bankszámlájára.

4.2.

Az Egységár és az annak alapján kalkulált Vételár magában foglalja a jelen Keretszerzıdésben meghatározott Szállítás szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit és a termékdíjat is -, az esetleges betanítás, oktatás költségét, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Eladó kijelenti, hogy az Egységárakat 8.8. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével határozta meg.

4.3.

A zsákos termékek a Megrendelı által biztosított MÁV EUR csereraklapon kerülnek átadásra. Amennyiben Megrendelı a jelen Keretszerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges csereraklapot nem biztosít, úgy az Eladó raklaponként …. Ft + ÁFA (azaz …………….. forint plusz általános forgalmi adó) díjat számít fel.

4.4.

A jelen Keretszerzıdés 2. számú mellékletében rögzített megállapodott Egységárak átvételi helynél történı teljesítéssel értendıek.

4.4. Az Egységárak a jelen Keretszerzıdés aláírásától számított egy éven belül semmilyen körülmények között nem emelhetı, ide nem értve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésbıl eredı árváltozást, amely esetében Felek a 4.6. és a 4.7. pont szerint járnak el. 4.5. A 4.4 pontban meghatározott határidı elteltével a Felek közösen felülvizsgálják az Egységárak változatlan formában történı megtartásának lehetıségét. Amennyiben ennek eredményeképp megállapításra kerül, hogy az Egységárak nem tarthatóak az addigi szinten, Eladó évente egy alkalommal kezdeményezheti a maximum a KSH által tárgyévet megelızı évre vonatkozóan kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelı mértékő áremelést Vevınél (a továbbiakban: Áremelés). 4.6. Felek az Áremelésrıl – ideértve a 4.5. pontban meghatározott mértéket meghaladó Áremelést is – közösen egyeztetnek, annak elfogadásáról vagy elutasításáról Vevı dönt. 4.7. A jelen Keretszerzıdés aláírásától számítottan bármelyik fél kezdeményezheti az Egységárak csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésbıl eredı árcsökkentést (a továbbiakban: Árcsökkentés). Felek az Árcsökkentésrıl közös egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek. 4.8. Az Áremelés illetve Árcsökkentés jóváhagyását megelızıen leadott Megrendelésekre az Áremelés illetve Árcsökkentés nem vonatkozik.

35 / 62 oldal


4.9. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonjog a szállított Áru vonatkozásában a Vételárról jelen Keretszerzıdés szerint kiállított számla megfizetésével száll át. 5.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDİ

5.1. A Megrendelés kézhezvétele után legkésıbb 5 naptári nappal Eladó köteles a Megrendelésben szereplı Árut a jelen Keretszerzıdés 7.2. pontban meghatározott áru átvétel helyén, az Eladó telephelyén rendelkezésére bocsátani. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı jogosult a Megrendelésben ettıl hosszabb teljesítési határidıt meghatározni. Ebben az esetben a teljesítési határidı a Megrendelésben szereplı határidı. 5.2. Az elıszállítás- és részszállítás csak a Vevı elızetes írásbeli engedélyével lehetséges. 6.

SZÁLLÍTÁS

6.1. Az ömlesztett homok 7.2. pontban meghatározott áruátvételi helyrıl történı elszállításáról (fuvarozásáról) a Vevı gondoskodik az általa megbízott, szerzıdéses fuvarozó által. A zsákolt homok elszállításáról a 7.2. pontban meghatározott áruátvételi helyrıl Vevı gondoskodik a BKV Zrt. Üzemeltetési Szolgálat által üzemeltetett belszolgálati jármővekkel és alkalmazott gépjármővezetıivel. A szállítás idıpontját a 13.3 pontban megjelölt Kapcsolattartók egyeztetik. Eladó minden átvétel alkalmával az Áru átadását megelızıen köteles meggyızıdni arról, hogy a fuvarozó valóban jogosult az Áru átvételére és a teljesítési helyrıl történı elszállítására. Ennek módja, hogy Vevı az aktuális mennyiségrıl a megrendelést Eladó és a fuvarozó részére is megküldi, amin megnevezi a fuvarozót. Eladó visszaigazolást küld Vevı részére, amit a Vevı e-mailen továbbít fuvarozónak. A fuvarozó az Áru átvételekor köteles bemutatni a Vevıtıl kapott megrendelést és az Eladó által kiadott visszaigazolást. Ennek hiányában az Eladó az Árut nem adhatja ki. 7.

MENNYISÉGI ÉS MINİSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. Az Eladó a teljesítést a jelen Keretszerzıdés hatályba lépését követıen köteles haladéktalanul megkezdeni, és a jelen Keretszerzıdés idıtartama alatt az abban és a Megrendelésekben meghatározott feltételek szerint folyamatosan biztosítani. 7.2. Az áruátvétel (a teljesítés) helye: Eladó az alábbi telephelye(ke)n biztosítja a Vevı által megbízott fuvarozó részére az Áru átvételét: ……………..… 7.3. A Vevı a megbízott fuvarozó által a megadott helyre szállított Árut az átvételt követıen mennyiségi és minıségi szempontból megvizsgálja. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szállított áru épségét a fuvarozás és tárolás idıtartama alatt megóvja. A mennyiségi és minıségi eltéréseket a Megrendelı jegyzıkönyvben – (a továbbiakban Jegyzıkönyv 1)- rögzíti és arról az Eladót írásban értesíti. A minıségi eltérés esetén az Eladó a hibás Árut köteles a Vevı telephelyérıl a saját költségére visszaszállítani és a 36 / 62 oldal


megfelelı minıségő csere Árut a Vevı kijelölt telephelyére saját költségére leszállítani (fuvarozni). 7.4

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítás teljesítésének, azaz a jelen Keretszerzıdés és az az alapján a Vevı által az Eladó részére leadott Megrendelések teljesítésének igazolása szállítólevél (a továbbiakban: Szállítólevél) kiállításával történik, amelyen a Felek az Áru átadás-átvételét aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betőkkel is feltüntetik. Ha az átvétel nem tár fel problémát – mennyiségi és/vagy eltérés a minıségi bizonyítvány adataitól, a teljesítés igazolása a Szállítólevél Vevı általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik. Amennyiben a mennyiségi és minıségi ellenırzést követıen az eltérések rögzítésére jegyzıkönyvet (továbbiakban Jegyzıkönyv1) vettek fel, a leszállított csere áru átadásátvételét, továbbá a mennyiség és a minıség elfogadását a Felek újabb Jegyzıkönyvben (továbbiakban Jegyzıkönyv2) aláírásukkal igazolják.

7.5 A Jegyzıkönyv1 és Jegyzıkönyv2 aláírására a Vevı részérıl a beszállításra kijelölt szolgálat vezetıje, vagy az általa megbízott személy jogosult. 7.6 Az Eladó minıségi bizonyítvány, továbbá ömlesztett termék kiadásakor a szállítójármőbe betöltésre kerülı anyagból, az Eladó és Fuvarozó jelenlétében vett, majd dátummal ellátott, lezárt minta kiadásával garantálja a kiadott termék minıségét, amit az Eladó átad a fuvarozónak. A mintát és a minıségi bizonyítványt a fuvarozó a részére kiadott megrendelésen szereplı teljesítési helyen átadja a Vevınek. A Vevı a mintákat az esetleges minıségi kifogás céljából 1 hónapig tárolja. Az ömlesztett áru szállításakor a fuvarozó garantálja a szállító eszköz tisztaságát, és ürességét. A szállító eszközzel szemben támasztott követelmények biztosítása a fuvarozó felelıssége, amelyért az Eladó nem vonható felelısségre. 7.7

A Felek megállapodnak abban, hogy Szállítólevél aláírására jogosult személy a Vevı részérıl: A Megrendelı által megbízott BKV Zrt Szállítási Csoport Fuvarozó képviselıje, a HÉV Jármőmőszaki Fımérnökség részérıl a Fuvarozást megrendelı szolgálatvezetı vagy az általa megbízott személy és a raktárak részérıl (illetékességbıl kitöltendı)… (elérhetıségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …; email cím: …), az Eladó részérıl pedig … (elérhetıségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …; email cím: …).

7.8 A Felek megállapodnak abban, hogy megfelelıen kiállított minıségi bizonyítvány, vagy a jelen Keretszerzıdés 7.6. pontjában meghatározott lezárt minta hiányában, vagy mennyiségi, illetve minıségi/mőszaki eltérés esetén a Vevı a Szállítás teljesítésének (rész) eredményét nem köteles átvenni. Az Eladó ilyen esetben a jelen Keretszerzıdésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerően teljesíteni.

8. 8.1.

A KERETSZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE, MÓDOSÍTÁSA, A SZERZİDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI, KÖTBÉR

Jelen Keretszerzıdést a Felek a mindkét fél általi aláírás napjával kezdıdı, 36 hónapig tartó határozott idıre kötik azzal, hogy a Keretszerzıdés idıbeli hatálya a Felek közös 37 / 62 oldal


megegyezésével meghosszabbítható a 3.1. pontban rögzített szerzıdéses mennyiség eléréséig. 8.2. A jelen Keretszerzıdés megszőnése napjáig az Eladóhoz megérkezett Megrendelésben foglaltaknak Eladó köteles jelen Keretszerzıdésben foglaltak szerint eleget tenni. 8.3. A jelen Keretszerzıdést a Felek – a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén – írásban, azonnali hatállyal felmondhatják. A felmondás csak indokolással ellátva érvényes. 8.4. A Vevı, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerzıdésszegés esetében ıt megilletı egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Keretszerzıdést az Eladó kártérítése nélkül különösen: hibás teljesítés esetén, amennyiben az Eladó a Vevı felszólítására a jelen Keretszerzıdés 9. pontjában megjelölt határidın, illetve a Vevı által meghosszabbított határidın belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani, ha az Eladó késedelembe esik és a Vevı által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridı eredménytelenül járt le, ha az Eladó késedelembe esik és a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte, ha az Eladó – a Vevı erre vonatkozó elızetes, a következményekre történı írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerzıdéses kötelezettségét, ha az Eladóval szemben csıdeljárás indul, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll. 8.5. A Vevı jogosult és egyben köteles a Keretszerzıdést felmondani – ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a Keretszerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Amennyiben Vevı a fenti okokból felmondja a Keretszerzıdést, az Eladó a Keretszerzıdés megszőnése elıtt már teljesített Szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.6. Fentieken túl a Keretszerzıdés megszőnésére irányadó a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:231. §-ában foglalt elállási jog is. Vevı az elállásra a teljesítés megkezdése elıtt jogosult. 8.7. Jelen Keretszerzıdést a Felek jogosultak – 90 napos felmondási idı betartásával – rendes felmondás útján megszüntetni. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben Vevı a Keretszerzıdést a 8.1 pontban meghatározott határidı lejárta elıtt rendes felmondással megszünteti, a jelen Keretszerzıdés 3.1 pontjában meghatározott mennyiségi igény idıarányosan értendı. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerzıdés rendes felmondása esetén Eladó csak a rendes felmondást megelızıen már kiadott, illetve teljesített

38 / 62 oldal


Megrendelések ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet. 8.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a Felek a jelen Keretszerzıdés megszőnésével kapcsolatban is kötelesek együttmőködni. Erre tekintettel a jelen Keretszerzıdés megszőnésétıl számított 1 (egy) héten belül az Eladó köteles a Vevı részére átadni minden, a jelen Keretszerzıdés teljesítéséhez a Vevı vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 8.9. Amennyiben az Eladó elmulasztja a Keretszerzıdésben vagy valamelyik Megrendelésben vállalt kötelezettségeinek a vállalt teljesítési határidın belüli teljesítését, úgy a Vevı – a szerzıdésszegésbıl fakadó egyéb kárigényen túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidıt követı minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított Árukra vetített nettó Vételár 0,5%-a, de maximum 15%. Késedelmes teljesítésnek minısül különösen, ha az Eladó a jelen Keretszerzıdés 9.2. pontjában meghatározott határidın belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg. Ha az Eladó hibás Árut szállít, vagy más módon nem a jelen Keretszerzıdésben foglaltaknak megfelelıen teljesít, a Vevı hibás teljesítési kötbért követelhet: ennek alapja a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke a kijavítás megtörténtéig terjedı idıtartam végéig számított napi 0,5%-ával, de legfeljebb 15%-ával megegyezı összeg. Hibás teljesítésnek minısül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthetı. Az Eladó a jelen Keretszerzıdésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles a Vevı részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiúsulással érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 15%-a. A teljesítés meghiúsulásának minısül különösen, ha az Eladó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a jelen Keretszerzıdés 9.2 pontjában meghatározottak szerint, határidıben nem javítja ki, vagy a hibás Árut vagy alkatrészt nem cseréli ki. Az esedékessé vált kötbér után az Eladó késedelmi kamatot köteles fizetni. Eladó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerzıdésszegést kimenti. 8.10. Vevı kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen: Eladó késedelme esetében, amennyiben a Vevı írásban póthatáridıt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte; Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben az Eladó neki felróható módon nem teljesít és Vevı írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni; Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vevı bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással; Eladó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Vevı írásban póthatáridıt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

39 / 62 oldal


8.11. A Vevı kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeirıl történı lemondást. 8.12. A kötbérigény (kártérítés), érvényesítésének feltétele, hogy az érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét a Vevı – a körülmények feltüntetésével – írásban közölje a másik féllel. 8.13. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vevınek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Vevı jogosult ellátása érdekében más szállítót igénybe venni. A Vevı fentiek okán keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemő kárát az Eladó köteles megtéríteni, illetve a Vételárban jelentkezı többletköltség is a mulasztásért felelıs Eladót terheli. 9.

JÓTÁLLÁS

9.1. Amennyiben a leszállított Áru nem felel meg a jelen Keretszerzıdés 2. pontjában rögzített minıségi és mőszaki paramétereknek, úgy a Vevı a szavatossági jogait (Ptk. 6:159. §) megfelelıen gyakorolhatja. 9.2. A Vevı írásban értesíti az Eladót a jelen Keretszerzıdés illetve valamelyik Megrendelés teljesítésével összefüggésben a jótállás keretében felmerülı bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Eladó az értesítés kézhezvételét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, de legkésıbb 5 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz a garanciális hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavítását megkezdeni. Ezt követıen a hiba kijavítására vállalt határidın belül, de legkésıbb az eredeti szállítási határidıvel megegyezı idın belül köteles a jótállási kötelezettségét teljesíteni, és minıségi szempontból megfelelı Árut szállítani a Vevı telephelyére. Jótállás keretein belül kicserélésre kerülı Áru mindennemő költsége, beleértve a szállítást is, az Eladót terheli. 9.3 Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Eladó elmulasztja az áru cseréjét a meghatározott határidın belül, a Vevınek jogában áll az Eladó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, anélkül, hogy az Eladót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené. 9.4. A jótállási idı kezdete a tényleges teljesítés idıpontja, amely megegyezik jelen Keretszerzıdés 7. pontja szerint szabályozott átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplı dátummal. Nem számít bele a jótállási idıbe a kijavítási idınek az a része, amely alatt Vevı a dolgot nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási igény érvényesíthetıségének határideje a dolognak vagy jelentısebb részének kicserélése esetén a kicserélt dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdıdik. 9.5. Az Keretszerzıdés keretében szállított Áruknak meg kell felelniük a magyar jogszabályokban szereplı szabványoknak, valamint a jelen Keretszerzıdés 2. pontjában meghatározott mőszaki feltételeknek. 9.6. Az Eladó szavatolja, hogy az általa szállított Áruk alkalmasak a rendeltetésszerő használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek az Eladó cselekedetébıl, vagy mulasztásából erednek. 40 / 62 oldal


9.7. Eladó felel azért, hogy a leszállítandó Áru per-, teher-, igény és harmadik személy jogától mentes. 10.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Megrendelésenként 1 db szabályszerően kiállított számla (a továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerzıdés szerint teljesített Szállítás alapján. 10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Számla kibocsátására a Szállításnak a Vevı által szerzıdésszerően igazolt, maradéktalan, szabályszerő teljesítése után jogosult. 10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Vevı beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Keretszerzıdés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendı (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): BKV Zrt. Pénzügyi Fıosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Akácfa u. 15. A BMR szám, valamint a jelen Keretszerzıdés számának feltüntetése hiányában a Vevı jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebbıl eredı késedelem esetére a Vevıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 10.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás. 10.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevı a Számla kézhezvételétıl számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Keretszerzıdés az Egységárat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Vevı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § szerinti kamatmértékkel. 10.6. A jelen Keretszerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik. Vevınek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére az Eladó 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 10.7. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Keretszerzıdésben meghatározott, esetlegesen felmerülı kötbér illetve többletköltség összege. 10.8. Vevı kijelenti, hogy elıleget nem fizet.

41 / 62 oldal


11.

AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintı minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzı személyek számára nem könnyen hozzáférhetık és amelynek illetéktelenek által történı megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni. 11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelıen minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél elızetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetıvé sem a jelen Keretszerzıdés hatályának fennállása alatt, sem azt követıen. 11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt, mind azt követıen. 11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség. 11.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy Vevı az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minısül, s mint ilyen, a kezelésében lévı és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes jellegétıl, közérdekő adatnak minısül. 12.

A VITÁK RENDEZÉSE

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés alapján felmerülı vitákat elsıdlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 13.

ÉRTESÍTÉSEK

13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és az Eladó levelezési címére (…) kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követı 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, 42 / 62 oldal


mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 13.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttmőködésükkel összefüggı bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történı kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevı személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 13.3. Kapcsolattartók: A Vevı részérıl a jelen Keretszerzıdés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: ………………………………. Telefon: …………… Telefax: …………… E-mail: …………… A Vevı részérıl mőszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: ……………………………… Telefon: …………… Telefax: …………… E-mail: …………… Az Eladó részérıl kapcsolattartásra kijelölt személy: ……………………………… Telefon: …………… Telefax: …………… E-mail: …………… 14.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. Eladó kijelenti, hogy birtokában van az összes adatnak, amely a jelen Keretszerzıdésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 14.2. A jelen Keretszerzıdés módosítása kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, a Felek által cégszerően aláírt okirattal érvényes. 14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 14.4. A jelen Keretszerzıdés teljesítése során Eladó alvállalkozót (a továbbiakban: Alvállalkozó) a Kbt. 128. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelıen jogosult igénybe venni. ÉS/VAGY A jelen Keretszerzıdés teljesítése során Eladó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veszi igénybe: 43 / 62 oldal


1.) Alvállalkozó neve: Székhelye: … Adószáma: … Bankszámlaszáma: … 2.) Alvállalkozó neve: Székhelye: … Adószáma: … Bankszámlaszáma: … Eladó a megjelölt Alvállalkozókon kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén köteles a Vevıt írásban tájékoztatni. Amennyiben Eladó az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó helyett kíván másik alvállalkozót igénybe venni, az új alvállalkozó igénybevételére csak Vevı írásbeli hozzájárulásával jogosult. 14.5. Eladó a jelen Keretszerzıdés alapján a Vevıvel szemben fennálló követeléseit kizárólag a Vevı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni. 14.6. Az Eladó a munkanemekre vonatkozó szabványok szerinti minıség biztosítása céljából mind a saját, mind a – Vevı által írásban engedélyezett – megvalósításba bevont más személyek tevékenységét folyamatosan ellenırzi. 14.7. A Felek a szerzıdéses kötelezettségek teljesítését érintı körülményekrıl kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredı károkért felelısek. 14.8. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó a jelen Keretszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani. 14.9. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai elıírások betartása mellett végezni. Szükség esetén az Eladó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelı oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Vevı által rendelkezésre bocsátott elıírások alapján. Ezen elıírások be nem tartásából eredı mindennemő költség (beleértve az esetleges bírságokat) az Eladót terheli. Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Keretszerzıdéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerő munkaszerzıdéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó a Keretszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül különös figyelemmel köteles betartani és az érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni a hatályos környezetvédelmi elıírásokat. 14.10 .Eladó a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy 44 / 62 oldal


nem fizet, illetve számol el a Keretszerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a Keretszerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekrıl a Vevıt haladéktalanul értesíti.

14.11. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés értelmezése és a jelen Keretszerzıdés szövege közötti ellentmondás esetén a jelen Keretszerzıdés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd az Eladó végleges ajánlatában foglaltakat (ebben a sorrendben) tekintik irányadónak. Felek a jelen Keretszerzıdéssel kapcsolatos kérdésekben a fent felsorolt dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak. 14.12. Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezik: 14.12.1. 14.12.2 .

Mőszaki követelmények Szállítási egységárak 15.

ZÁRADÉK

15.1. Eladó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Vevınél a fıvárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Vevı egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Vevı tömegközlekedésüzemeltetı, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevı gazdasági társaságot a jelen Keretszerzıdésben saját helyébe léptesse. A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerzıdést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt, cégszerően, szabályszerően, az aláírásra jogosult képviselıik útján 4 db magyar nyelvő eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Budapest, 20… … „…” napja

Budapest, 20… … „…” napja.

…………………… …………………… (titulus) (titulus) Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vevı

…………………… (titulus) ………………… Eladó

45 / 62 oldal


1. számú melléklet

MŐSZAKI KÖVETELMÉNYEK 1.

Az UV, ICS, T5C5, T5C5K típusú villamos jármővekhez

használható mozdonyhomokkal szemben támasztott követelmények • a szóróhomok 0,1 - 2 mm szemcsenagyságú érdes felülető tiszta — pormentes — kvarchomok legyen; • a szárított szóróhomok agyagot, iszapot nem tartalmazhat; • a szemcsenagyság 60%-a 0,1 - 0,6 mm közötti legyen; • a 2 mm-es szemcsenagyság legfeljebb 30% lehet; • a szóróhomok 0,1 mm szemcsenagyságon aluli részeket nem tartalmazhat; • a szóróhomokot 20 kg-os kiszereléső, erısített kivitelő, csúszásmentes átlátszó mőanyag zsákban kell elhelyezni. A zsákon fel kell tüntetni a zsák tartalmát, mennyiségét és a szemcsenagyságot. A zsákokat MÁV EUR raklapon fektetve, kötegelve, megrendelıi igény esetén raklaponként fóliázva kell szállítani és tárolni.

2. A KCSV7 villamosokhoz használható zsákolt, TW 6000, Combino NF12B típusú villamos jármővekhez használható öntödei ömlesztett szóróhomokkal szemben támasztott követelmények • a szóróhomok 1-2 mm szemcsenagyságú érdes felülető tiszta — pormentes — kvarchomok legyen; • a szárított szóróhomok agyagot, iszapot nem tartalmazhat; • a szemcsenagyság 60%-a 1,0 - 1,6 mm közötti legyen; • a 2 mm-es szemcsenagyság legfeljebb 30% lehet; • a szóróhomok 1 mm szemcsenagyságon aluli részeket nem tartalmazhat; • KCSV7 jármőhöz a szóróhomokot 20 kg-os kiszereléső, erısített kivitelő, csúszásmentes átlátszó mőanyag zsákban kell elhelyezni. A zsákon fel kell tüntetni a zsák tartalmát, mennyiségét és a szemcsenagyságot. A zsákokat MÁV EUR raklapon fektetve, kötegelve, megrendelıi igény esetén raklaponként fóliázva kell szállítani és tárolni.

46 / 62 oldal


• TW 6000 és Combino NF12B jármőhöz a szóróhomokot zárt tartálykocsiban kell szállítani és zárt tartályban kell tárolni.

3. Minıségi átvételre vonatkozó elıírások •

a szállított szóróhomokhoz minıségi bizonyítványt kell csatolni;

•

a szóróhomok Megrendelı telephelyén történı átvételekor a Megrendelı és Vállalkozó által közösen mintát kell venni, melyet dátummal történı ellátást követıen le kell zárni. (A mintát Megrendelı 1 hónapig ırzi meg.)

47 / 62 oldal


2. számú melléklet SZÁLLÍTÁSI EGYSÉGÁRAK

BKV cikkszám 1. 2. 3.

Megnevezés


Mozdonyhomok zsákolt 0,1-06 mm Zsákolt homok 1-2 mm Öntödei ömlesztett homok 1-2 mm

tonna tonna tonna

Nettó egységár az elsı 12 hónapra (Ft/tonna)

48 / 62 oldal


BKV Zrt. B) rész

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; Cégjegyzékszám: 01-10-043037; Adószám: 12154481-4-44 Csoport azonosító: 17781372-5-44 mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a … Székhely: …; Cégjegyzékszám: …; Adószám: …; Bankszámlaszám: … mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és idıpontban az alábbiak szerint. 1. A KERETSZERZİDÉS TÁRGYA 1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés tárgyát a Megrendelı által a T-495/14 tenderszámon bonyolított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában meghatározott munkák, azaz a Silós homok fuvarozása és homokfeltöltı rendszerek feltöltése képezi a Keretszerzıdésben foglaltaknak és az azok alapján leadott egyes megrendeléseknek (a továbbiakban: Megrendelés) megfelelıen (a továbbiakban: Vállalkozás). 1.2. Megrendelı a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt Megrendelések leadásával jogosult a Vállalkozótól az 1.1 pontban meghatározott feladatokat megrendelni. Az egyes Megrendelésekben Megrendelı köteles megjelölni a Vállalkozó részére azon feladatokat melyek elvégzésére az adott Megrendelés irányul, továbbá a teljesítés határidejét, a teljesítési helyet, valamint az egyéb, az adott Megrendelés leadásával megrendelt feladatokra vonatkozó különös feltételeket. Az egyes Megrendeléseket, azok módosítását, törlését a Vállalkozó minden esetben köteles visszaigazolni a kézhezvételtıl számított 2 munkanapon belül, valamint köteles a jelen Keretszerzıdésben, valamint az adott Megrendelésben foglaltak alapján a feladatot elvégezni. Vállalkozó a Megrendelésben foglalt valamely feltételtıl eltérni csak Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

49 / 62 oldal


Felek a Megrendelések és azok visszaigazolása megküldése módjára a jelen Keretszerzıdés 12.. pontjában foglaltakat kötelesek alkalmazni. 2. VÁLLALKOZÓI DÍJ 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a jelen Keretszerzıdés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért …….. Ft/kilométer/tonna + ÁFA, azaz …………. forint per kilométer per tonna plusz általános forgalmi adó egységár (a továbbiakban: Egységár) alapján kalkulált vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizeti meg a Vállalkozó számlán szereplı bankszámlájára. A jelen Keretszerzıdés 4.4.b) pontjában kilométerben megadott távolság képezi az elszámolás alapját, ettıl eltérni nem lehet. 2.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Egységár és az annak alapján kalkulált Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó jelen Keretszerzıdés és az annak hatálya alatt Vállalkozó részére leadott Megrendelések teljesítése kapcsán felmerült mindennemő költségét és kiadását (pl. rakodás, terítés, útdíj, különféle adók, fuvarozáshoz szükséges engedélyek stb.), az általános forgalmi adó kivételével. Vállalkozó kijelenti, hogy az Egységárat a 6.6 pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével határozta meg. 2.3. A szerzıdés hatálybalépése hónapjában és az azt követı három naptári hónapban az Egységár nem változhat. Ezt követıen Felek három havonta közösen felülvizsgálhatják az Egységárat a következık szerint: a NAV által az 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése alapján a „http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak” oldalon közzétett, a felülvizsgálatot megelızı három havi gázolaj-árak átlagának a megelızı árfelülvizsgálat során – azonos módszerrel - megállapított gázolaj-átlagárhoz viszonyított százalékos változás mértékének felével változhat (nıhet vagy csökkenhet) a vállalkozói díj. Az elsı ár felülvizsgálat esetén a szerzıdés hatálybalépése hónapjának és az azt megelızı kettı naptári hónapra közzétett gázolaj árak átlagához kell a százalékos eltérés megállapítani. Felek minden alkalommal írásban rögzítik az árváltozás tényét. 2.4. Az árváltozás jóváhagyását megelızıen leadott Megrendelésekre az árváltozás nem vonatkozik. 2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. 3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Megrendelésenként 1 db szabályszerően kiállított számla (a továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerzıdés szerint teljesített Vállalkozás alapján. 3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak a Megrendelı által szerzıdésszerően igazolt, maradéktalan, szabályszerő teljesítése után jogosult. 3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelı beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Keretszerzıdés számának 50 / 62 oldal


feltüntetésével az alábbi címre küldendı (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): BKV Zrt. Pénzügyi Fıosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Akácfa u. 15. A BMR szám, valamint a jelen Keretszerzıdés számának feltüntetése hiányában a Megrendelı jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebbıl eredı késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás. közbeszerzési eljárásban, ha van alvállalkozó: 3.5. Vállalkozó a jelen Keretszerzıdés teljesítése során Alvállalkozót vesz igénybe, ezért legkésıbb a teljesítés jelen Keretszerzıdés 4. pontja szerinti elismerésének idıpontjáig köteles Megrendelı számára – valamennyi harmadik személy vonatkozásában – nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) a Vállalkozói Díjból. Vállalkozó köteles ezen, a teljesítési igazolás kiállításáig megtett és Megrendelınek megküldött nyilatkozatát az Alvállalkozói Részszámlához is mellékletként csatolni, ennek hiányában a Megrendelı jogosult az Alvállalkozói Részszámlát visszaküldeni. Az ebbıl eredı késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 3.6. Vállalkozó a teljesítés jelen Keretszerzıdés 4. pontja szerinti elismerését követıen haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult Alvállalkozói Részszámlát kiállítani, mely az általa a Keretszerzıdés teljesítésébe bevont Alvállalkozókat illeti meg. Az Alvállalkozói Részszámla ellenértékét Megrendelı a kézhezvételt követı 15 (tizenöt) napon belül átutalja Vállalkozónak. 3.7. Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók számláit, illetıleg az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartani. 3.8. Vállalkozó köteles az Alvállalkozók számláinak kiegyenlítésérıl, a Vállalkozó számlájának megterhelésérıl szóló, bank által kiállított igazolás(ok) másolatát vagy az Alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásainak másolatát a Vállalkozói Számla mellékleteként csatolni, ennek hiányában a Megrendelı kifizetést nem tud teljesíteni, és jogosult a Vállalkozói Számlát visszaküldeni. Az ebbıl eredı késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 3.9. Vállalkozó a jelen Keretszerzıdés 3.8 pontjában meghatározott másolati példányok átadásával egyidejőleg jogosult vállalkozói Számla benyújtására, melynek ellenértékét a Megrendelı az Alvállalkozók kifizetési igazolásának a Megrendelı jogszabályba foglalt feltételek szerinti elfogadásától számított 30 (harminc) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az Alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A.§ára is tekintettel teljesítette. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Keretszerzıdés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell 51 / 62 oldal


teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti kamatmértékkel 3.10. Amennyiben a Vállalkozó a 3.8 pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Vállalkozói Számla összegét Megrendelı ırzi és az abban az esetben kerül átutalásra, ha a Vállalkozó igazolja, hogy a 3.8 pontban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, vagy hitelt érdemlı okirattal igazolja, hogy az Alvállalkozók nem jogosultak a 3.5 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 3.11. A jelen Keretszerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 3.12. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Keretszerzıdésben meghatározott, esetlegesen felmerülı kötbér, illetve többletköltség összege. 3.13. Megrendelı kijelenti, hogy elıleget nem fizet. közbeszerzési eljárásban, ha nincs alvállalkozó: 3.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a Számla kézhezvételétıl számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Keretszerzıdés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti kamatmértékkel. 3.6. A jelen Keretszerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 3.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Keretszerzıdésben meghatározott, esetlegesen felmerülı kötbér, illetve többletköltség összege. 3.8. Megrendelı kijelenti, hogy elıleget nem fizet.

52 / 62 oldal


4. A MINİSÉGI /MENNYISÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 4.1. A Vállakozó a teljesítést a jelen Keretszerzıdés hatályba lépését követıen köteles haladéktalanul megkezdeni, és a jelen Keretszerzıdés idıtartama alatt az abban és a Megrendelésekben meghatározott feltételek szerint folyamatosan biztosítani. 4.2. A jelen Keretszerzıdés hatálya alatt Megrendelı az alábbiakban meghatározottak szerint tervezi az 1.1 pontban meghatározott feladatok szükségességét, de az egyes feladatok megrendelése a Megrendelı alábbiakban meghatározott képviselıi által levélben vagy emailen elküldött, írásos formában történı eseti Megrendeléseinek útján történik. Felek rögzítik, hogy a fentiekben meghatározott mennyiség a Megrendelı egyoldalú döntése alapján a Keretszerzıdés hatálya alatt -20%-kal változhat. 4.3. Megrendelés kiadására Megrendelı alábbi képviselıi jogosultak. ………………………….. - ……………………….. Telefon: … E-mail: … …………………………… - ………. Telefon: … E-mail: …. 4.4. A teljesítés helye: a) A szállítandó áru felvételi helye(i): …………………………………………………. b) A szállítandó áru leadási helyei: BKV Zrt. V200 raktár 1087 Budapest, Törökbecse u. 1. BKV Zrt. V220 raktár 1091 Budapest, Üllıi út 199. BKV Zrt. V390 raktár 1116 Budapest, Fehérvári út 247. Nyitvatartási idı: hétfıtıl – csütörtökig 8,00 – 13,00 óráig pénteken 8,00 – 12,00 óráig Az a) és b) pontok közötti távolság képezi a kilométerdíj elszámolás alapját. A távolság kilométerben megadott mennyisége a b) pontban megadott raktárak címe után kerül feltüntetésre. A Megrendelı a megrendelésben határozza meg a fent felsorolt telephelyek közül az adott teljesítésre vonatkozó teljesítési helyet. 4.5. A szállítójármőbe betöltésre kerülı anyagból, a szállítandó áru felvételi helyén az eladó és Vállalkozó jelenlétében vett, majd dátummal ellátott, lezárt mintát, valamint annak minıségi bizonyítványát az eladó átadja a Vállalkozónak. A mintát és a minıségi bizonyítványt a Vállalkozó a részére kiadott megrendelésen szereplı teljesítési helyen átadja a Megrendelınek. Az ömlesztett áru szállításakor a Vállalkozó garantálja a szállító eszköz tisztaságát, és ürességét. A szállító eszközzel szemben támasztott követelmények biztosítása a Vállalkozó felelıssége.

53 / 62 oldal


4.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének, azaz a jelen Keretszerzıdés és az az alapján a Megrendelı által a Vállalkozó részére leadott Megrendelések teljesítésének igazolása teljesítési igazolás (a továbbiakban Teljesítési Igazolás) kiállításával történik. Ha a mennyiségi és minıségi átvétel nem tár fel problémát, úgy az alkatrész átvétele, és a teljesítés igazolása a Teljesítési Igazolásnak a Megrendelı általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik úgy, hogy az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betőkkel is feltüntetik. Felek rögzítik, hogy a minıségi és mennyiségi vizsgálat költségei a Megrendelıt terhelik. 4.7. Amennyiben a mennyiségi és minıségi átvétel során eltérések mutatkoznak, úgy a felfedezett hiányosságokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági, jótállási igényeket Megrendelı jegyzıkönyvben (a továbbiakban: Jegyzıkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. Megrendelı a teljesítést ebben az esetben csak a Jegyzıkönyvben rögzített hibák megfelelı kijavítását követıen igazolja. 4.8. A Felek megállapodnak abban, hogy Teljesítési Igazolás és Jegyzıkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelı részérıl ……… (elérhetıségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …: email cím: …); a Vállalkozó részérıl pedig ………… (elérhetıségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …: email cím: …). 4.9. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minıségi eltérés esetén a Megrendelı a Vállalkozás, azaz a jelen Keretszerzıdés és az az alapján a Megrendelı által a Vállalkozó részére leadott Megrendelés teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben a jelen Keretszerzıdésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerően teljesíteni. 5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyes Megrendelésekre vonatkozóan a teljesítés határideje kocsiszínekbe történı silós fuvarozás esetén a megrendelés kézhezvételétıl számított 3 munkanap. 6.

A KERETSZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE

6.1. Felek a jelen Keretszerzıdést mindkét fél aláírásának napjától 36 hónapig terjedı, határozott idıtartamra kötik azzal, hogy a Keretszerzıdés idıbeli hatálya a Felek közös megegyezésével meghosszabbítható a 4.2 pontban rögzített szerzıdéses mennyiség eléréséig. 6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdést — a másik Fél súlyos szerzıdésszegése esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerzıdésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél Megrendelı részérıl különösen a jelen Keretszerzıdés 6.3 pontjában meghatározott esetekben - a jelen Keretszerzıdésbıl vagy valamelyik Megrendelésbıl fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttmőködést kizárja.

54 / 62 oldal


6.3. A Megrendelı, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerzıdésszegés esetében ıt megilletı egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Keretszerzıdést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen:

hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelı felszólítására a jelen Keretszerzıdés 8. pontjában megjelölt határidın, illetve a Megrendelı által meghosszabbított határidın belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani,

ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelı által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridı eredménytelenül járt le,

ha a Vállalkozó késedelembe esik és a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

ha a Vállalkozó – a Megrendelı erre vonatkozó elızetes, a következményekre történı írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más jelen Keretszerzıdésen vagy valamely Megrendelésen alapuló kötelezettségét,

ha a Vállalkozóval szemben csıdeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

6.4. A Megrendelı jogosult és egyben köteles a Keretszerzıdést felmondani – ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a Keretszerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Amennyiben Megrendelı a fenti okokból felmondja a Keretszerzıdést, a Vállalkozó a Keretszerzıdés megszőnése elıtt már teljesített Vállalkozás pénzbeli ellenértékére jogosult. 6.5. Fentieken túl a jelen Keretszerzıdés megszőnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt általános elállási jog is. Megrendelı az elállásra a teljesítés megkezdése elıtt jogosult. 6.6. Jelen Keretszerzıdést a Felek jogosultak – 90 napos felmondási idı betartásával – rendes felmondás útján megszüntetni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben Megrendelı a Keretszerzıdést a 6.1 pontban meghatározott határidı lejárta elıtt rendes felmondással megszünteti, a jelen Keretszerzıdés 4.2 pontjában meghatározott mennyiségi igény idıarányosan értendı. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerzıdés rendes felmondása esetén Vállalkozó csak a rendes felmondást megelızıen már kiadott, illetve teljesített Megrendelések ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet. 55 / 62 oldal


6.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a Felek a jelen Keretszerzıdés megszőnésével kapcsolatban is kötelesek együttmőködni. Erre tekintettel a jelen Keretszerzıdés megszőnésétıl számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelı részére átadni minden, a jelen Keretszerzıdés teljesítéséhez a Megrendelı vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 6.8. A Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen Keretszerzıdés idıbeli hatályán esetlegesen túlnyúló Megrendeléseket Vállalkozó köteles a jelen Keretszerzıdésben és a vonatkozó Megrendelésben foglaltaknak megfelelıen, külön költségtérítés nélkül teljesíteni. 7.

A KÖTBÉR

7.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerzıdésszerően teljesít, a Megrendelıt – jogfenntartással az ebbıl eredı, kötbéren felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 7.3-7.5. pontjaiban meghatározott mértékő kötbér illeti meg. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerzıdésszegést kimenti. 7.2. A kötbér számításának alapja: az adott Megrendelésre vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott Egységár alapján kalkulált Vállalkozói díj. 7.3 Késedelmes – nem a jelen Keretszerzıdésben meghatározott határidıre történı teljesítés esetén a Vállalkozó az adott Megrendelésre vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott Egységár alapján kalkulált vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5%, de maximum összesen 15% mértékő késedelmi kötbért köteles megfizetni Megrendelınek. Késedelmes teljesítésnek minısül különösen, ha a Vállalkozó a jelen Keretszerzıdés 8.2 pontjában meghatározott határidın belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg. 7.4 A Vállalkozó az adott Megrendelésre vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott Egységár alapján kalkulált vállalkozói díj 15%-ával megegyezı mértékő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít. A teljesítés meghiúsulásának minısül különösen, ha a Vállalkozó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a jelen Keretszerzıdés 8.2 pontjában meghatározottak szerint, határidıben nem javítja ki, vagy a hibás alkatrészt nem cseréli ki. 7.5. A Vállalkozó az adott Megrendelésre vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott Egységár alapján kalkulált vállalkozói díj - a kijavítás megtörténtéig terjedı idıtartam végéig – napi 0,5%-ával, de legfeljebb 15%-ával megegyezı mértékő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem a jelen Keretszerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, azaz nem szerzıdésszerően teljesít. Hibás teljesítésnek minısül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthetı. 7.6. Megrendelı kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen: 56 / 62 oldal


Vállalkozó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte; Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon nem teljesít és Megrendelı írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni; Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelı bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással és a számla megküldésével; Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. 7.7. A kötbér esedékessé válásával a Megrendelı a Vállalkozónak jelen Keretszerzıdésbıl eredıen járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti. 7.8. A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelınek a Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelı jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelınek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkezı többletköltség is a mulasztásért felelıs Vállalkozót terheli. 8.

A JÓTÁLLÁS

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállást vállal, melynek idıtartama 6 hónap. 8.2. A Megrendelı írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Keretszerzıdés és az egyes Megrendelések teljesítésével jótállás keretében felmerülı bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, de legkésıbb 2 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz .a garanciális hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavítását megkezdeni. Ezt követıen a hiba kijavítására vállalt határidın belül, de legkésıbb az eredeti javításra vállalt határidın belül köteles a jótállási kötelezettségét teljesíteni, és a javított egységet visszaszállítani a Megrendelı telephelyére. Jótállás keretein belül javításra kerülı egység mindennemő alkatrész és szállítási, valamint javítási költsége a Vállalkozót terheli. 8.3. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidın belül, a Megrendelınek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené. 8.4. A jótállási idı kezdete a tényleges teljesítés idıpontja, amely megegyezik jelen Keretszerzıdés 4. pontja szerint szabályozott átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplı dátummal. Nem számít bele a jótállási idıbe a kijavítási idınek az a része, amely alatt Megrendelı a dolgot nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási igény 57 / 62 oldal


érvényesíthetıségének határideje a dolognak vagy jelentısebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdıdik. 9.

A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Keretszerzıdés vagy az egyes Megrendelések alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövıben sem lesz olyan szerzıi vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelıt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történı másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzıi jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelısséget vállal, egyben — idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a mőveknek a Megrendelı általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 10.

A VITÁK RENDEZÉSE

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés és az az alapján teljesítendı Megrendelések alapján felmerülı vitákat elsıdlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 11.

AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintı minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzı személyek számára nem könnyen hozzáférhetık és amelynek illetéktelenek által történı megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni. 11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelıen minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél elızetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetıvé sem a jelen Keretszerzıdés hatályának fennállása alatt, sem azt követıen.

58 / 62 oldal


11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt, mind azt követıen. 11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség. 11.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Megrendelı az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minısül, s mint ilyen, a kezelésében lévı és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes jellegétıl, közérdekő adatnak minısül. 12.

AZ ÉRTESÍTÉSEK

12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyére / és a Vállalkozó levelezési címére (……………………) kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követı 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 12.2. A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttmőködésükkel összefüggı bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történı kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevı személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 12.3. Kapcsolattartók: A Megrendelı részérıl a jelen Keretszerzıdés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: ………………………………. Telefon: ……………. Telefax: …………… E-mail: ……………. A Megrendelı részérıl mőszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: ……………………………… Telefon: …………….. Telefax: …………….. E-mail: ……………. A Vállalkozó részérıl kapcsolattartásra kijelölt személy: 59 / 62 oldal


……………………………… Telefon: ……………… Telefax: ……………… E-mail: ………………. 13.

A VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelıen képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles. 13.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Keretszerzıdés teljesítése során a jelen Keretszerzıdés tárgyát képezı szakfeladat ellátására specializálódott személytıl elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. 13.3. A jelen Keretszerzıdés teljesítése során Vállalkozó Alvállalkozót a Kbt. 128. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelıen jogosult igénybe venni. ÉS/VAGY A jelen Keretszerzıdés teljesítése során Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veszi igénybe: 1.) Alvállalkozó neve: Székhelye: Adószáma: … Bankszámlaszáma: … 2.) Alvállalkozó neve: Székhelye: Adószáma: … Bankszámlaszáma: … Vállalkozó a megjelölt Alvállalkozókon kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén köteles a Megrendelıt írásban tájékoztatni. 13.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 13.5. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai elıírások betartása mellett végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelı oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott elıírások alapján. Ezen elıírások be nem tartásából eredı mindennemő költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez mérten a lehetı legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelızését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani. A fentiekkel kapcsolatban felmerülı valamennyi költség a Vállalkozót terheli. A Megrendelınek a fenti kötelezettségek megszegése miatt keletkezett kárát a Vállalkozó köteles megtéríteni

60 / 62 oldal


A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelıt elızetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegıbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és jármőveket olyan mőszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı a nem megfelelı mőszaki állapotú gépek, berendezések és jármővek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan tevékenységérıl elızetesen tájékoztatni, amely a Megrendelı csatornahálózatába történı szennyvízkibocsátással, vagy légszennyezı anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen elıírás megsértésébıl eredı mindennemő költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggı minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti elıírások betartásának ellenırzését a Megrendelı számára bármikor feltétel nélkül lehetıvé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti elıírások be nem tartása esetén a Megrendelı a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi. Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Keretszerzıdéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerő munkaszerzıdéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek. 13.6. A jelen Keretszerzıdést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 132.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén lehet módosítani. 13.7

Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy

nem fizet, illetve számol el a Keretszerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

a Keretszerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekrıl a Megrendelıt haladéktalanul értesíti.

13.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés a Megrendelı által bonyolított T-495/14 sz. eljárás ajánlati felhívása/ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó ….. …. ….. napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti dokumentumok és a Keretszerzıdés szövege közötti ellentmondás esetén a Keretszerzıdés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd ezt követıen a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik irányadónak. 61 / 62 oldal


13.9. Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 13.9.1. Mőszaki követelmények 13.10 Vállalkozó a jelen Keretszerzıdés alapján a Megrendelıvel szemben fennálló követeléseit kizárólag a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni. 14.

ZÁRADÉK

14.1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelınél a fıvárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelı egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megrendelı tömegközlekedés-üzemeltetı, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevı gazdasági társaságot a jelen Keretszerzıdésben saját helyébe léptesse. A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerzıdést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt, cégszerően, szabályszerően, az aláírásra jogosult képviselıik útján 4 db magyar nyelvő eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Budapest, 20.... ………. „…….” napja.

Budapest, 20..… ……….. „…….” napja.

.................................... (titulus) (titulus) Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Megrendelı

..................................... (titulus) …………. Vállalkozó

62 / 62 oldal

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents