AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás)

Mezőlak, 2011. június

1. Az eljárás tárgya célja Mezőlak Község Önkormányzata ajánlatot kér a Mezőlak, Arany J. u. 11. alatt kialakítandó egészségház fejlesztési munkáira. Az eljárás célja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az eljárás során az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szabályait is alkalmazza.

2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk Ajánlatkérő:

Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002

3. Az ajánlatok elkészítésének költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 54.§ (6) bekezdésében foglalt eseteket kivéve nincs lehetőség. 4. Határidők, időpontok Az ajánlat beadásának határideje: 2011. július 4. 10 óráig. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. a) Az ajánlatok bontásának időpontja: 2011. július 4. 10 órakor. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. b) Eredményhirdetés, az ajánlatokról készített bírálati összegzés várható megküldése az ajánlattevőknek: 2011. július 11. c) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. július 15. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. d) Munkaterület átadás: szerződést követő első munkanap 800 óra e) Teljesítési határidő: 2011. november 30.

5. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége Az ajánlat kidolgozásának alapját az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a Kbt. 56. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak alapján adott tájékoztatással. Ajánlattevő feladata: Mezőlak Egészségház kialakítása, az ingatlan felújítása és bővítése: hasznos alapterület a meglévő épület felújítására és korszerűsítésére, a meglévő épület bővítésére. Ajánlatkérő műszaki dokumentációt bocsát ajánlattevők részére. Az ajánlatot a dokumentáció tartalma szerint kell összeállítani. Ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt mennyiségi kiírás teljes tartalmát megajánlani. 6. Az ajánlat összeállítása Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a 7. pont szerinti tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. Az ajánlattevőknek (a közbeszerzési értékét tíz százalékban meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, erőforrást nyújtó szervezetnek) nyilatkozniuk kell a kizáró okokról. A nyilatkozatok formai követelményeit a 7. és 8. pontok valamint a megadott mellékletek tartalmazzák. A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását. A Kbt. 63.§ alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63.§ (2)– (5) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Fontos! A munka megkezdésekor az Ajánlattevő köteles bizonyítani, hogy rendelkezik érvényes építőipari kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítással (Kbt. 306.§ (2) bekezdése alapján). Az elszámolás fix áron történik. Az ajánlattevő vállalásához képest a kivitelezés közben többlet költséget (többletmunkát) nem érvényesíthet tekintettel a műszaki, mennyiségi észrevételezés lehetőségére. A pótmunkák maximum a vállalkozási díj 5%-nak megfelelő összegben, az ajánlatkérő műszaki ellenőrének jóváhagyása alapján érvényesíthetőek. A többletmunka és pótmunka fogalma alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben így meghatározott fogalmakat kell érteni. Az ajánlatkérő helyszíni bejárásra, előzetes egyeztetés alapján lehetőséget ad. Szerződést biztosító mellékkötelezettség: késedelmi kötbér, jótállás.

7. A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke S.sz.

Dokumentum

Hamis minősítés*

0.

Címlap

1.

Tartalomjegyzék

2.

igen

4.

Felolvasólap Kbt. 60.§ (1) 61.§ (1) 62. § (1) és 61. § (2) bekezdések szerinti nyilatkozatok Kbt. 70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

5.

Kbt. 71.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

igen

6.

Kbt. 72.§. szerinti nyilatkozat

igen

7.

Alvállalkozói nyilatkozatok

igen

8.

Számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok

9.

2010 évi beszámoló (egyszerűsített beszámoló)

10.

Vezetők, képzettségének, felelős m. vezetők bemutatása

igen

11.

Referencialista

igen

11.a

Rendelkezésre álló gépek, járművek leírása

11.b

Létszámadatok bemutatás

12.

Cégkivonat

13.

Aláírási címpéldány

14.

Meghatalmazás kötelezettségvállalásra

15.

Alvállalkozói céges iratok

16.

Együttműködési megállapodás

17.

Beárazott mennyiségi (költségvetési) kiírás

18.

Műszaki ütemterv

19.

Munka- és balesetvédelmi organizációs terv

20.

Műszaki, mennyiségi észrevételek

21.

Szerződéses feltételek elfogadása

22.

Kitöltött, oldalanként szignált, aláírt szerződéstervezet

23.

Tételes árajánlat helyszínre adaptálva

3.

igen

igen

24. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok * A Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek külön meg kell jelölni azokat a csatolandó dokumentumokat, amelyek a 4.§ 9/A. pontja szerinti körülmények esetén hamis dokumentumnak minősülnek.

8.A tartalomjegyzékben meghatározottak formai és tartalmi követelményei 0. Címlap:

A címlap tartalmazza az „Ajánlat” feliratot, az ajánlattevő megnevezését és az ajánlat tárgyát, az eredeti és másolati példány megjelölését. 1. Tartalomjegyzék: A tartalomjegyzéket jelen dokumentáció 7. pontja szerint kell elkészíteni minden pontnál lapszám megjelöléssel. 2. Felolvasólap: A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni. Becsatolása a mellékletben szereplő tartalommal megegyezően kötelező. A felolvasólapot a tartalomjegyzék után közvetlenül kell csatolni az ajánlatban. 3.Kbt. 60.§.(1) 61. § (1) 62. § (1) és 61. § (2) bekezdések szerinti nyilatkozatok A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot a 2. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (kizáró okokról szóló nyilatkozatok). 4. A Kbt. 70.§.(2) bekezdés szerinti nyilatkozat: A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 3. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (felhívás és dokumentáció tartalmának megismeréséről szóló nyilatkozat). 5. Kbt. 71.§.(1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 4. melléklet tartalommal kell benyújtani (alvállalkozókról szóló nyilatkozat).

szerinti

6. A Kbt. 72.§. szerinti nyilatkozat: A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 5. melléklet szerint kell benyújtani (munkavállalók védelméről szóló nyilatkozat). 7. Alvállalkozói nyilatkozatok, igazolások: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend szerinti összeállításban (2-5. mellékeltek szerint). 8. Számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok Minden számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a következő tartalommal: mióta vezeti az ajánlattevő számláját (számláit), volt-e a számláján egy éven belül sorban állás, ha igen, mikor, mennyi ideig. 9. 2010 évi beszámoló (egyszerűsített beszámoló) A 2010-es évről szóló számviteli törvény szerinti –cégbírósághoz benyújtottbeszámoló, egyszerűsített beszámoló, a kiegészítő mellékletek nélkül: mérleg és eredménylevetés csatolása. 10. Vezetők, képzettségének, felelős műszaki vezetők bemutatása: Vezetők képzettségének bemutatása, a felelős műszaki vezető(k) névjegyzékébe vételét tanúsító érvényes hatósági igazolás másolatát,

képzettségük, és végzettségük ismertetését (iskolai oklevél, szakmai önéletrajz), hogy a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott felelős műszaki vezetői kritériumoknak megfelelnek. 11. Referencialista: Az előző négy évben (2007, 2008, 2009, 2010 évek összességében) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (épület felújítása, átalakítása legalább 200 m2-en) referenciamunkák rövid ismertetését, a teljesítés helyét és idejét, a másik szerződő fél nevének, címének és telefonszámának valamint a beruházás értékének a megadásával, továbbá a beruházótól származó (beruházási értéket is tartalmazó) pozitív visszaigazolású referencialevél. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján nem erőforrás a referencia: azaz egy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet erőforrásként nem nyújthat pozitív referenciát. 11.a Rendelkezésre álló gépek, járművek leírása: Rendelkezésre álló gépek bemutatása, rendelkezésre álló járművek leírása, forgalmi engedély másolat vagy bérleti szerződés. 11.b Létszámadatok bemutatás: Teljesítésben résztvevő szakemberek létszámának bemutatása, végzettség szerinti bontásban. 12.Cégkivonat: Az ajánlati felhívás feladása napjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy másolati példányát kell benyújtani (amennyiben van, a változásbejegyzés iránti kérelmet). 13. Aláírási címpéldány: Az ajánlatot aláírásával ellátó, cégaláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy hiteles másolati aláírási címpéldányát kell benyújtani. 14. Meghatalmazás kötelezettségvállalásra: Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot eredeti meghatalmazással kell igazolni. 15. Alvállalkozói céges iratok: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend szerinti összeállításban. 16. Együttműködési megállapodás: Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló meg állapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget.

17. Beárazott mennyiségi (költségvetési) kiírás: A mennyiségi kiírás szerint megajánlott anyagokat, szerkezeteket egyértelműen típussal, pontos megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni. Amennyiben a kiadott műszaki dokumentáció anyag megnevezést, típust tartalmaz, Ajánlattevő ezzel azonos használati értékű anyagot, berendezést is megajánlhat, a típus csak a minőség meghatározásában nyújt tájékoztatást. 18. Műszaki ütemterv: Az ütemtervben az ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy milyen készültségi fok mellett tart igény a szakasz-számlák benyújtására. 19. Munka- és balesetvédelmi organizációs terv Az ajánlattevőnek egy helyszínrajzon jelölniük kell a felvonulási épület, anyagdeponálások, közlekedési és elszállítási útvonalak helyét, tekintettel a munkavédelmi törvényre és a végrehajtására kiadott rendeletekre (1993. évi XCIII. törvény és 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet). 20. Műszaki és mennyiségi észrevételek: Ebben a pontban kell szerepeltetni a tervekben szereplő, de a mennyiségi kiírásból hiányzó munkák (többletmunkák) költségeit, melyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Itt kell megajánlani az ajánlattevő által észrevételezett bármilyen költséggel járó tevékenységet is. 21. Szerződéses feltételek elfogadása 22. Kitöltött, oldalanként szignált, aláírt szerződéstervezet 23. Tételes árajánlat helyszínre adaptálva 24. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok: Minden olyan adat, anyag, nyilatkozat stb., itt csatolandó, melyet a tartalomjegyzék kötelező érvénnyel nem tartalmaz. A Kbt. 63.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Nyertessége esetén azonban 8 napon belül ezt igazolnia kell (ha az ajánlatban nem igazolta). Annak érdekében, hogy az ajánlatok összeállítását segítsük, az ajánlatkérő jelen dokumentáció mellékleteként tájékoztatást bocsát rendelkezésre, amelyből az igazolási módokról lehet tájékozódni (7. melléklet). A közjegyző előtti nyilatkozatok mintáit a 6. melléklet tartalmazza. 9. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, folyamatos lapszámozással, oldalanként szignálva és a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt kettős csomagolásban, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

Az ajánlat lezárt külső csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Mezőlak Egészségház kialakítása, épületének bővítése, felújítása közbeszerzési ajánlata. Felbontása: az ajánlati határidő előtt TILOS” A postán feladott ajánlatot az ajánlat kérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat tételi határidőig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

10. Az ajánlatok érvényessége, értékelése és elbírálása Ajánlatkérő csak a beadási határidőre beérkezett, a kiírásban rögzített mellékletekkel felszerelt, a kiírás feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés szerinti esetekben. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottság elemzi, értékeli és bírálja el az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása érdekében. Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki. Mind az öt bírálati rész-szempont esetében a maximálisan adható pontszám 100 pont, a minimálisan adható pontszám 0 pont. A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása arányosítással történik az alábbiak szerint. Az ajánlati nettó ár részszempont a többi rész esetében (súlyszáma 50): Px=(Ax-Amax)/(Amin-Amax)*100. Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban kért ellenszolgáltatás forintban, Amin a legalacsonyabb, Amax a legmagasabb ajánlati ár. A Kivitelezés időtartama részszempont esetében (súlyszáma 30): Px=(AxAmax)/(Amin-Amax)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban a szerződés szerinti időtartam naptári napokban, Amax a leghosszabb szerződés szerinti időtartam naptári napokban és Amin a legrövidebb érvényes szerződés szerinti időtartam naptári napokban. Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a technológiailag lehetetlen kötelezettségvállalást a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdés szerint. A Késedelmi kötbér nagysága részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax-Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott kötbér összege forintban, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes kötbér összege forintban és Amin a legalacsonyabb meghatározott kötbér összege forintban.

Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8.§ (5) - 7 bekezdés szerinti értéket meghaladó napi késedelmi kötbér vállalását a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdés szerint. A Jótállás időtartama részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(AxAmin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott időtartam években, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes jótállás időtartama években és Amin a legalacsonyabb meghatározott érvényes jótállás időtartama években. A jótállás időtartamába a kötelező két éves jótállás időtartamát is be kell számítani! Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a kötelező alkalmassági időt meghaladó vállalást a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdés szerint. A Jótállási biztosíték nagysága részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax-Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott jótállási biztosíték összege forintban, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes jótállási biztosíték összege forintban és Amin a legalacsonyabb meghatározott jótállási biztosíték összege forintban. Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8.§ (5) - 7 bekezdés szerinti értéket meghaladó jótállási biztosíték vállalását a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdés szerint. Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli. Semmiféle információ nem közölhető az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 11. Az ajánlatadás műszaki feltételei: Hivatkozva a Kbt. 55.§-ban foglaltakra, Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20. Tel: 06-88-566-800 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5.

Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390. Tel: 06-88-564-730 ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete 8500 Pápa, Közép u. 2. Tel: 06-89/312-938 Ajánlattevőnek a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk elegendők-e az ajánlat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, melyek a szerződés alapján rá hárulnak. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a megvalósításhoz rendelkezésre álló hatósági engedélyek előírásait kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok betartásával végzi. Ajánlattevő köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni képviselője, valamint a létesítmény szerinti jogosultsággal rendelkező általa alkalmazott felelős műszaki vezetője által biztosítani. Az ajánlattevő köteles gondoskodni a biztonságos munkavégzés feltételeiről: köteles megtartani és megtartatni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szabályait. A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáért Ajánlattevőnek kell felelni. Ajánlattevőnek az ágazati szabványba sorolt munkákat I. osztályú minőségben kell megajánlani. Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket lehet megajánlani. A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni. Ajánlattevőnek (és alvállalkozójának) az anyagok és gépek mozgását úgy kell végrehajtania, hogy szállítás során az utak és azok műtárgyai károsodást ne szenvedjenek. A szállító útvonalak biztosításával kapcsolatos összes tevékenység Ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles az utakat az okozott szennyeződéstől folyamatosan megtisztítani, az esetlegesen okozott károkat saját költségén, soron kívül, eredeti állapotban helyreállítani. A forgalomkorlátozásról, útlezárásról az érintett lakosságot 8 nappal korábban tájékoztatni kell. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a munkaterületen különféle közművek üzemelnek, melyekről az ajánlati tervek tájékoztatást adnak. Ez a körülmény nem mentesíti Ajánlattevőt az újabb közműegyeztetéstől (szakfelügyelet), a gondos közműfeltárástól, és az esetlegesen okozott károk saját költségre történő kijavításától. Ajánlatkérő a felvonuláshoz semminemű szolgáltatást nem biztosít, a szükséges ideiglenes víz, villany, stb. biztosítása az Ajánlattevő feladata.

Az eredményes műszaki átadás feltételei: A szerződésben rögzített létesítmény hiánymentes, rendeltetésszerű használatra, üzemeltetésre alkalmas elkészítése. A beépített anyagok, szerelvények minőségtanúsítványainak a szolgáltatása.

1. számú melléklet

Felolvasó lap

1)

Ajánlattevő neve:

2)

Ajánlattevő székhelyének címe:

3)

Ajánlattevő levelezési címe:

4)

Ajánlattevő telefonszáma:

5)

Bírálati szempontok: a. Ajánlati nettó ár (Ft): b. Kivitelezés időtartama (nap) : c. Késedelmi kötbér nagysága (Ft) : d. Jótállás időtartama (év) e. Jótállási biztosíték nagysága (Ft) :

Kelt:…………………………….. ………………………………… cégszerű aláírás

2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 60.§ (1) bekezdés szerint Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 60. §. (1) bekezdésben foglaltak ismeretében

n y i l a t k o z o m , hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;

h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i)

az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított.

Kelt, ____________________________________ __________________________ cégszerű aláírás

Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 61.§ (1) bekezdés szerint Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 61. §. (1) bekezdésben foglaltak ismeretében

n y i l a t k o z o m , hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a.

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b.

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c.

korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

d.



n y i l a t k o z o m , hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.



n y i l a t k o z o m , hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a)

b)

három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.


3. számú melléklet A Kbt. 70. §. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………………….. (név), mint a ……………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott válaszokat megismertük, azokat tudomásul vettük. Ajánlatunkat az ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el. A megvalósítás során a munkákat a tervezett állapotnak és a tervezett funkciónak megfelelően, használatbavételre alkalmas állapotra készítjük el a vállalkozási szerződésben meghatározott ajánlati áron és határidőre.


4. számú melléklet Kbt. 71.§.(1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat

Alulírott, ........................(név), mint a ........................................... .(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján:

a) ...a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: …………………...........................……………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

b)...az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: ………………………….......................................

……………………………………….

…………………………________……………………

……………………………………….

…………………………________……………………

……………………………………….

…………………………________……………………

……………………………………….

…………………………________……………………

……………………………………….

c) ...az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet:.

…………………………….................…………………

……………………………………….

……………………………_________…………………

……………………………………….

……………………………_________…………………

……………………………………….

……………………………_________…………………

……………………………………….

………………………………_______………………

……………………………………….

Kelt: ....................................................

........................................ cégszerű aláírás


A Kbt. 72. §. szerinti nyilatkozat

Alulírott, ………………………(név), mint a …………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlattétel során figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.


6.számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 60.§ (1) bekezdés szerint közjegyző előtt Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 60. §. (1) bekezdésben foglaltak ismeretében

n y i l a t k o z o m , hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

1)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

2)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

3)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.



n y i l a t k o z o m , hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a.

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b.

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c.

korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította.



Az igazolás módja

Kizáró okok

A) Kbt. 60. § (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

cégkivonat, cégbizonyítvány

cégmásolat,

vagy

az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző előtt tett nyilatkozat c) gazdasági, illetőleg szakmai 1. magánszemély esetében hatósági tevékenységével kapcsolatban erkölcsi bizonyítvány jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 2. nem magánszemély esetében követett el, amíg a büntetett közjegyző előtt tett nyilatkozat előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek 3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző tevékenységét a jogi személlyel által hitelesített nyilatkozat szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való közjegyző előtt tett nyilatkozat részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, VPOP igazolása és területileg illetékes vámfizetési vagy társadalom- APEH igazolása biztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti vagy ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország a területileg illetékes APEH által kiállított jogszabályai alapján – nem tett együttes adóigazolás eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettséggel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított

közjegyző előtt tett nyilatkozat

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi

természetes személy ajánlattevők esetében: hatósági erkölcsi bizonyítvány

nyilatkozat

B) Kbt. 61. § (1) bekezdés (a felhívás tartalmától függően) a) gazdasági, illetőleg szakmai közjegyző előtt tett nyilatkozat tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogers és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.



cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési szervek nyilvántartásának, illetve az egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának kivonata engedély vagy jogosítvány hiteles másolata, vagy – ha az a közbeszerzés tárgya tekintetében jogszabályi előírás – a szervezeti, köztestületi kamarai tagságról szóló igazolást

C) Kbt. 61. § (2) bekezdés az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott

az illetékes önkormányzati adóhatóság/adóhatóságok (a jegyző/jegyzők) által kiállított igazolás/igazolások

8. számú melléklet VÁ LL ALK O ZÁS I S ZE R ZŐ D ÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről Mezőlak Község Önkormányzata (székhelye: 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1., képviseletében: Nagy Gábor polgármester, bankszámlaszám: 1174804515428265; adószám:) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a (Székhelye: , képviselője: cégjegyzékszáma: Cg: ; bankszámlaszám: , adószám: ) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: I. Előzmények 1.

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg. A beszerzés tárgya és mennyisége: Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés

2.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2011. július 15. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. II. A szerződés tárgya

3.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező, I/1. pont szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósítását a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.

4.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

5.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése

Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetbenösszhangban kell lenniük a közbeszerzési eljárással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni. Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérői engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a változás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel jóváhagyatni. A változás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vállalkozó saját kockázatára hajtja végre. Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a Vállalkozó ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét. 6.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy -

a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el;

-

az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául megfelelőnek találta;

-

a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy kétértelműnek;

-

az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

-

a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és hiánymentesen elkészíti;

7.

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, szervezet közreműködéséhez hozzájárult.

8.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalkozót kizárólag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

III. Teljesítési határidők 10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi. A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2011. november 30. (a továbbiakban: befejezési határidő). IV. A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése 11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt tartanak. 12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 13. Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. 14. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 15. Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési naplóban.

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai: Név: Lakcím: Telefonszám: Jogosultsági kam. Sz .: 17. Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Nagy Gábor polgármester 18. Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet: Név: Telefonszám: 19. A felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen szerződés módosítását. 20. Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat független szakértő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben azok igazolják, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni. 21. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása. V. A szerződés teljesítése

22. Megrendelő kizárólag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át. 23. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi ki. A vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt határidő lejárta előtti 7. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni legkorábban 7. napra tűzi ki, melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési határidő lehet. A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáció – a megvalósulási tervek, melynek példányszáma 4 pld. Az átadási dokumentáció a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelező melléklete. 24. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége az előírt bizonylatokkal. 25. A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A műszaki átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges kiegészítő munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor meghatározásra kerülő határidőre köteles elvégezni (hiánypótlás). 26. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi eljárásra új időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél. 27. Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be. 28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. 29. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten megvizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. VI. Módosítások 30. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén

van mód. Megrendelő e rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi változtatására. 31. Nem minősül Megrendelő részéről történő változtatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be). 32. Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. 33. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja. 34. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni. 35. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető. VII. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen - Ft + 25 % ÁFA, azaz forint + 25 % általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: ,- Ft, azaz forint átalányár. 37. A szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §. alapján fordított adózás alá tartozik, aminek értelmében Megrendelő köteles a fizetendő adót a bevallásába beállítani. A Vállalkozó számláiban áthárított ÁFA-t nem tüntethet fel. 38. Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult, műszaki ütemterv alapján. 39. Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra került.

40. A teljesítés igazolás alapján kiállított végszámlán szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó számú bankszámlájára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve 30 napon belül átutalja. 41. Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő számlát fogadja be. 42. Megrendelő előleget nem biztosít. VIII. Késedelmes teljesítés, meghiúsulás 43. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint meghatározott teljesítési határidőket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta 110.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbérként. Amennyiben Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatáridőben szerződésszerűen befejezi, úgy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét Megrendelő visszatéríti. 44. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 40 (negyven) %-ára jogosult meghiúsulási kötbérként. 45. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 46. Megrendelő a 44. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is: -

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

-

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

-

Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

-

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

-

Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

47. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

IX. Szavatosság, jótállás 48. A jótállási garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére. 49. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező alkalmassági idő is terheli. X. Elállás a szerződéstől 50. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat. 51. Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe kerül, az ajánlatkérőnek jogában áll – az elállási jogának gyakorlása és a 44. pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl – a Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja. XI. Titoktartás 52. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 53. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

XII. Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy -

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

-

a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

-

nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

55. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján. XIII. Jogviták rendezése 56. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 57. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Pápai Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. XIV. Biztosítás 58. Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét, a jelen szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig köteles 

teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában közreműködő alkalmazottakra függetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói alkalmazottai-e,



teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes pótlási, illetve helyreállítási költség mértékéig, továbbá,



felelősségbiztosítást kötni harmadik személynek okozott károkra.

59.

Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, illetve meglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását a tárgyi munkára kiterjeszteni.

60.

Vállalkozó köteles az építés-szerelési felelősségbiztosítás kedvezményezettjeként a Megrendelőt megjelölni.

61.

Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.

62.

Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerződést - kötvényt legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül bemutatja azzal, hogy ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult.

63.

Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen másolatot küld a Megrendelő részére. A Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra akkor, ha a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés megszűnik.

64.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek.

65.

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár - meg nem térült részének - megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

66.

Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi. XV. Egyéb rendelkezések

67. Az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó ajánlata, valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen szerződés szövege között ellentmondás lenne, úgy az előbbi okiratok szövege az irányadó.

68. Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés mellékletei. 1. számú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentáció, 2. számú melléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Mezőlak, 2011. július ……………………………………..

……………………………………

Megrendelő

Vállalkozó

Ellenjegyzem:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents