AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság “Szent Margit Rendelőintézet és telephelyei, háziorvosi rendelők 2011 évi felújítási munkái”

2011. október

Általános felújítás 2011 Ajánlattételi dokumentáció

Az ajánlati dokumentáció tartalma: I.

Útmutató az ajánlat elkészítéséhez

II.

Az ajánlatok felbontása és értékelése

III.

Az ajánlatot alkotó dokumentumok

IV.

Segédletek (iratminták)

V.

Szerződéstervezet

VI.

Műszaki leírás, árazatlan költségvetés

22


I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez Az Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a jelen ajánlattételi dokumentációban részletezett felújítási munkálatok elvégzésére. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok elvégzésére vonatkozóan adható be. Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Elvégzendő feladatok pontos meghatározása Az ajánlat tárgya szerinti műszaki tartalmat jelen dokumentáció részét Műszaki leírás és árazatlan költségvetés képezi. A műszaki megvalósítás tekintetében a dokumentumoktól eltérő alternatív ajánlat nem adható. Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy a rendelkezésére bocsátott mennyiségi kiírásban szerepeltetett mennyiségi adatok pontos felmérés alapján készültek, azonban a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. E tényt is figyelembe véve Ajánlattevőnek az ajánlati árat a tervdokumentáció valamint a megvalósítás helyszíneinek alapos ismerete alapján kell kialakítania.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának módja és időpontjai: Esemény megnevezése Helyszíni bejárás időpontja Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje Kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje Ajánlattételi határidő Ajánlatok felbontásának időpontja Összegezés tervezett megküldésének időpontja Szerződéskötés tervezett időpontja

Dátum 2011.10.07. 2011.10.13. 2011.10.17. 2011.10.20. 2011.10.20. 2011.10.27. 2011.11.07.

Időpont 10 óra

11 óra 11 óra 10 óra

Az ajánlattételi dokumentáció: Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása, tartalma, az ajánlatok elkészítése: Az ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció igazolt átvétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentáció átvétele. Az ajánlati dokumentáció az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével egyidejűleg kerül kiküldésre. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlati felhívás visszavonása: Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 75. §-ban, míg az ajánlattételi felhívás visszavonására a Kbt. 76. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

33


Kiegészítő tájékoztatás kérése: Az Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, TELEFAXON, E-MAILEN az alábbi elérhetőségeken kérhet: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda – Közbeszerzési csoport fax: 06-1/373-0089 e-mail: [email protected] A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módunkban választ adni. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó, az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatos kérdéseket, az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően az ütemtervben megjelölt napig lehet feltenni, amelyekre a válaszokat az ütemtervben megjelölt időpontig küldi meg az Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére. Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelő postacímet, telefaxszámot illetve e-mail címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja. Az ajánlatkérő a Kbt. 57. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint helyszíni bejárást, majd ezt követően konzultációt tart. A konzultáció és helyszíni bejárás időpontja és helyszíne: Időpont: 2011. október hó 07. napján 10.00 óra Találkozás: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. földszint, főbejáratánál. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és az Ajánlattevők által átvett ajánlattételi dokumentáció. Az ajánlat az Ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérő figyelembe, ha ezek tekintetében ajánlattevő egyszerű fordítást csatol. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető.

44


Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát bármelyik ajánlat az ajánlattéli határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, és az ajánlatkérési eljárásban továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményeire az ajánlattételi felhívás 19) Egyéb információk: 1.2. pontja az irányadó, az alábbiak figyelembevételével. Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, vagy az aláírásra felhatalmazott(ak) aláírásával. Utóbbi esetben a meghatalmazást csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatot gépelve vagy nyomtatva, a tartalommal bíró oldalak folyamatos oldalszámozásával és az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek, illetve az általuk felhatalmazottaknak a kézjegyével ellátva kell beadni. Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott dokumentumok benyújtását várja el az ajánlattevőktől. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok (mellékletek) listáját jelen ajánlati dokumentáció III. része tartalmazza. Igazolások, nyilatkozatok: Az igazolásokat és nyilatkozatokat a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell benyújtani. Ajánlatkérő - az ajánlattételi felhívással egyezően - előírja, hogy az ajánlatban szereplő, az Ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot cégszerűen aláírva eredetiben, míg a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolást egyszerű másolatban elegendő benyújtani. Mellékletek: Vállalkozási szerződéstervezet Vállalkozási szerződéstervezet minden oldalát szignózva, a kipontozott részeket kitöltve kell benyújtani. 1. számú melléklet Kivitelezési műszaki és pénzügyi ütemterv Az ajánlat (és a vállalkozási szerződés melléklete) részeként be kell nyújtani a vállalkozó részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét, amelyben meg kell határozni az egyes feladatok ellátásának műszaki tartalmát, (rész) határidejét és összegét.

55


A két ütemterv akár egyben akár külön-külön is elkészíthető, minden formai megkötés nélkül. Ajánlattevőknek figyelemmel kell lenni a jelen Dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltakra. 2. számú melléklet Ajánlati főösszesítő Az ajánlathoz a vállalkozási szerződés mellékleteként az összes munkanemet tartalmazó „Ajánlati főösszesítőt” kell csatolni, mely lebontva kell, hogy tartalmazza azok összesített költségeit, anyag és díj bontásban.

3. számú melléklet Beárazott tételes költségvetések A költségvetést úgy kell összeállítani, hogy a kiadott árazatlan kiírást be kell árazni. Sem a tételek száma, sem a műszaki tartalma, sem a mennyiség nem változtatható! A költségvetés mennyiségének és tételeinek – a műszaki előírások-, és teljesség szempontjából történő - felülvizsgálata Ajánlattevő feladata. Az észrevételezett mennyiségi és tételes eltéréseket külön soron, de az ajánlati ár részeként, kell szerepeltetni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatában nem észrevételezi az esetlegesen elmaradt, de a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges tételeket, úgy a teljességi nyilatkozatára is tekintettel a munkálatokat köteles elvégezni az általa vállalt átalányáron, külön díjazás nélkül (többletmunka).

A dokumentációban esetlegesen megadott típusok megjelölése - a Kbt. 58. § (7) bekezdésének megfelelően - csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. Amennyiben Ajánlattevő a költségvetésben szereplő műszaki tartalomtól eltérő típusokat jelöl meg ajánlatában, úgy az emiatt esetlegesen felmerülő költségek és feladatok ajánlattevőt terhelik.

66


II. Az ajánlatok felbontása és értékelése

Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatokat Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel. A bontáson az Ajánlatkérő képviselői, a Bíráló Bizottság, valamint az Ajánlattevők képviselői, vagy az általuk felhatalmazott személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. (A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.) Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi – a felolvasólapon megjelenítendő – információkat közli a jelenlévőkkel: •

az ajánlattevő neve, címe és székhelye,

•

azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont – legalacsonyabb

összegű ellenszolgáltatás - alapján értékelésre kerülnek. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor vizsgálja, hogy •

az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak: határidőre beérkezett-e, a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e az 1 + 3 példányszám megvan-e.

Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltakra figyelemmel, teljes körben biztosítja. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást bírálati szempontja alapján bírálja el. Ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melyet az Ajánlattevőknek faxon vagy e-mail útján megküldi. Szerződéskötés: A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november hó 07. napján 10 órakor.

77


III. Az ajánlatokhoz becsatolandó dokumentumok jegyzéke és sorrendje

88


A benyújtott Ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) 2. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Segédlet) 3. Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján (Segédlet) 4. Tartalomjegyzék 5. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) b) szerinti alvállalkozójának és adott esetben erőforrás szervezetének nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a (Kbt.) 60. § (1) bekezdésének és a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban és 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 63.§ (3) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat 6. Nyilatkozat a bankszámlákról (Segédlet) 7. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) b) szerinti alvállalkozójának pénzügyi intézménytől származó – a bankszámlaszámot, a számlanyitás dátumát, sorban álló tételeket – tartalmazó, az a felhívás közvetlen megküldését megelőző 12 hónapról szóló nyilatkozata. 7. Az elmúlt 3 lezárt üzleti év beszámoló (mérleg és eredménykimutatás része) 8. A felhívás közvetlen megküldését megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése, referenciaigazolások 9. A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban 10. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek - felelős műszaki vezető megnevezése, képzettségük ismertetése, (szakmai önéletrajz, diploma másolata), valamint a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételek szerinti jogosultságának igazolása az illetékes hatóságtól származó határozattal 11. Az eljárásban az ajánlattevő képviseletre jogosult aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. (adott esetben a meghatalmazást is csatolni kell) 12. A Kbt. 71.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozata 13. Kbt. 303.§ szerinti nyilatkozat 14. Vállalkozási szerződéstervezet, szignózva, kitöltve 15. Vállalkozási szerződés 1.sz. melléklete (építési és pénzügyi ütemterv) 16. Vállalkozási szerződés 2. számú melléklet (Beárazott tételes költségvetések, minden munkanemre vonatkozóan)

A mellékelt Vállalkozási szerződés tervezetet – minden oldalát szignálva – a kiadott formában kérjük

az

ajánlathoz

csatolni.

Amennyiben

az

Ajánlattevő

formailag

átszerkeszti

a

szerződéstervezetet, kérjük írásbeli nyilatkozatban jelezni, hogy a kiadott szerződéstervezettel tartalmában megegyezik.

99


IV. Segédletek

10 10


1. sz. Nyilatkozat FELOLVASÓLAP Eljárás tárgya: “Építési beruházás körébe tartozó felújítási munkálatok végzése a teljesítés helyeként megjelölt intézményben a Dokumentációban található vállalkozási szerződés keretében.”

1.

Ajánlattevő neve:

2.

Ajánlattevő székhelye:

3.

Ajánlattevő fax száma:

4.

Ajánlattevő e-mail címe:

5.

Ajánlat:

Ajánlati ár: Nettó díj: Bruttó díj:

20% ÁFA:

......................., év. ................. hó ........ nap

PH. ………………………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

11 11


2. sz. Nyilatkozat

Alulírott…………………………………………………………………………………………, mint a ……………………………….(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy ajánlatomat az Ajánlati felhívás, valamint az „Ajánlattételi dokumentáció” ismeretében és annak elfogadásával nyújtottam be. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az „Ajánlattételi felhívásban” és az „Ajánlattételi dokumentáció”-ban meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt vállalkozási szerződéstervezet szerint a szerződést megkötöm és az általam jelen ajánlatban vállalt vállalkozói díj ellenében teljesítem. Az általunk megajánlott ajánlati ár: nettó ………………………….. Ft. Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:.............................................................................................

Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.

......................., év. ................. hó ........ nap

PH. …………………………………….. Ajánlattevő cégszerű aláírása

12 12


3. sz. Nyilatkozat kizáró okokról1

Alulírott…………………………………………………………………………………………,mint a ……………………………….(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője kijelentem, hogy általam vezetett/képviselt társaság nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. § (1) bekezdésének a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban és a 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

......................., év. ................. hó ........ nap

PH. ………………………………… Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

Amennyiben ajánlattevő 10% feletti alvállalkozót vagy erőforrás szervezetet vesz igénybe úgy arra vonatkozóan is szükséges ezen nyilatkozatot becsatolni.

13 13


4. sz. N y i l a t k o z a t 2 a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a) b) c) és d) pontjában foglaltakról, továbbá a 63.§ (3) bekezdésben foglaltakról Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője A Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Szórt útalapok javítása 2011.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ………………….……………..

(Ajánlattevő neve)

1/ a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g n e m h a l a d ó mértékben alvállalkozót: ………………………………………………………… 2/ a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g h a l a d ó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: I. Alvállalkozó neve: ………………………………………………………………………... Alvállalkozó címe: ………………………………………………………………………….. Közbeszerzés része(i):………………………………………………………………………. %- os arány: ………………………………………………………………………………… (stb.) 3./ Erőforrás szervezet megnevezése a 71. § (1) c) alapján:................................................. Az ajánlattételi felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására: …………………………………………………………………………………. 4./ A Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése, címe:………….. 5./ A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt, …………………… 2011. ………………….. ………………………………………… cégszerű aláírás (értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: „nem veszek igénybe”)

2

A megfelelő aláhúzandó és nemleges esetben is kitöltendő. Amennyiben egy 10% feletti alvállalkozó teljesítésének a mértéke a 25%-ot meghaladja, akkor azt közös ajánlattevőként kell az ajánlatban megjelölni.

14 14


5. sz. Nyilatkozat Pénzintézeteknél vezetett bankszámlákról3

Alulírott ……………………………..(képviseletre jogosult), mint a ……………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy társaságunk - az általunk becsatolt cégkivonat tartalmával teljesen megegyezően - az alábbi pénzintézeteknél vezet bankszámlát: Pénzintézet megnevezése

Bankszámlaszám

Bankszámlaszerződés időtartama

Egyben kijelentem, hogy a csatolt pénzintézeti igazolásokon feltüntetett pénzintézeteken kívül vállalkozásom más pénzintézeteknél nem vezet számlát. ......................., év. ................. hó ........ nap

PH. ………………………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása 3 Amennyiben ajánlattevő 10% feletti alvállalkozót vesz igénybe úgy arra vonatkozóan is szükséges ezen nyilatkozatot és a pénzintézetek igazolását becsatolni.

15 15


6. sz. Nyilatkozat Referencianyilatkozat4 Alulírott ……………………………..(képviseletre jogosult), mint a ……………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy társaságunk a vizsgált 36 hónapban az alábbi építési munkákat végezte: 1./ Építési munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): Építési munka helyszíne: Építési munka időpontja/időtartama: Ellenszolgáltatás nagysága: Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége: 2./ Építési munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés) Építési munka helyszíne: Építési munka időpontja/időtartama: Ellenszolgáltatás nagysága: Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége: 3./ Építési munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés) Építési munka helyszíne: Építési munka időpontja/időtartama: Ellenszolgáltatás nagysága: Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége: ......................., év. ................. hó ........ nap PH. ………………………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

4

Az itt felsorolt építési munkák közül szükséges a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerinti referenciaigazolás benyújtása, melyben a fentieken túlmenően arról is nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

16 16


7. sz. Nyilatkozat A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, vezetők megnevezése (szakmai önéletrajz, képzettség igazolására szóló okirat, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételről szóló határozat csatolása szükséges) .

Alulírott ……………………………..(képviseletre jogosult), mint a ……………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy jelen beszerzés építési munka megvalósítása során az alábbi szakembereket kívánom a teljesítésbe bevonni: Név:

Képzettség ismertetése:

………………………………………..

………………………………………………

………………………………………..

………………………………………………

………………………………………..

………………………………………………

………………………………………..

………………………………………………

………………………………………..

………………………………………………

………………………………………..

………………………………………………

......................., év. ................. hó ........ nap

PH. ………………………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

17 17


8. sz. Nyilatkozat A Kbt. 303. §-ában foglaltakra vonatkozóan

Alulírott ………………………………, mint a(z)………………………………….(cégnév), ……………………………………………. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 303. § alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

......................., év ................. hó ........ nap

PH.

………………………………………… Ajánlattevő cégszerű aláírása

18 18


V. Szerződéstervezet

19 19


VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet amely létrejött egyrészről: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. Képviseli: Dr. Várszegi József megbízott igazgató Adószám: Számlaszám: továbbiakban: mint Megrendelő másrészről: ............................................................................... ............................................................................... Adószám:............................................................... Számlaszám: ........................................................ Képviseli:............................................................... továbbiakban mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: Preambulum: Vállalkozó a munkát a hirdetmény közzététele nélkül közvetlen kiküldött ajánlattételi felhívással megindított egyszerű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatával nyerte el. A Szerződő Felek a jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés szerves részét képezik. Amennyiben a szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve érvénytelen minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével 1.

Szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Építési beruházás körébe tartozó felújítási munkálatok végzését a Rendelőintézetben és telephelyein, valamint a teljesítés helyeként megjelölt háziorvosi rendelőkben az ajánlattételi dokumentáció, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítéssel.

2.

Vállalási összeg:

Nettó 20% ÁFA: Összesen:

,-Ft ,-Ft ,-Ft

azaz: …………………………………………………….. forint a befejezés idejére prognosztizált átalányár. A vállalási összeg magában foglalja az ajánlati dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel (többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak ellenértékét azonban nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.

20 20


A megvalósítás során esetlegesen felmerülő pótmunka, a Megrendelő - az építési naplóban történő - elrendelése esetén, a Kbt. kiegészítő építési beruházásra vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett, kerülhet elvégzésre. 3. 4.

Teljesítési határidők: Kivitelezés kezdésének időpontja: a szerződés megkötését követő nap, mely időpontra Megrendelő a kivitelezésre alkalmas munkaterületeket átadja Vállalkozó részére, melyről szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Kivitelezés végső befejezésének időpontja: jelen szerződés megkötésétől számított 45 nap

5. 4.1

Megrendelő jogai és kötelességei Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a megbízott műszaki ellenőr által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a költségvetésnek, a Vállalkozó által adott ütemtervnek és a műszaki leírásnak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.2

Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt munka fedezetével rendelkezik.

4.3.

Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.

5.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1.

Vállalkozó kijelenti, hogy a mennyiségi kiírást megvalósításra alkalmasnak találta, a kivitelezési helyszíneket megtekintette, és a munka elvégzésére az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.

5.2

Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor kezdi meg, és azzal egyidejűleg köteles az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig csatolja a kivitelezés megkezdéséhez szükséges felelős műszaki vezető bejelentéséről szóló nyilatkozatot, továbbá a közte és a felelős műszaki vezető között létrejött szerződést.

5.3

A kivitelezéshez szükséges ideiglenes vizet-, és elektromos energiát Megrendelő térítés nélkül biztosítja.

5.4

Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. Vállalkozó a kivitelezés során a tevékenységével összefüggésben a munkavégzése helyén és annak hatókörében teljes körűen köteles ellátni a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatokat, különös figyelemmel arra, hogy a munkaterület közelében betegek és a Megrendelő dolgozói is tartózkodhatnak.

5.5.

Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok szerinti szavatosságot vállalja.

5.6.

Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.

5.7.

Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében Vállalkozó a tárgyi munkára vonatkozóan vállalja építési, felelősségbiztosítás megkötését, amelyet az építési munkaterület átvételekor másolatban köteles átadni Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkül.

5.8.

Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél Megrendelővel szemben kívánja-e érvényesíteni.

21 21


5.9.

Ha Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben szereplő anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azzal egyenértékű műszaki paraméterrel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni.

5.10.

Vállalkozó köteles a Megbízott műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

5.11.

Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

5.12.

Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerinti - alvállalkozókat alkalmazni. Az alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint - a 10 %-ot meghaladó alvállalkozók esetén - a Kbt. 304. § (3) bekezdésének betartása szükséges. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó tudomásul veszi a Kbt. 304.§ (2) bekezdése alapján a szerződést legalább 50%-ban neki, mint ajánlattevőnek kell teljesíteni.

5.13.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles figyelembe venni az alábbiakat:

6.

•

Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti megbízott műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás-átvétel összehívásáról gondoskodik.

•

A rendelőkben munkanapokon, munkaidőben reggel 8.00-tól 20.00-ig csak zajjal, porral, és nagyobb mennyiségű áruszállítási feladatokkal NEM járó munkavégzés lehetséges.

•

Munkanapokon az éjszakai munkavégzés lehetséges, amennyiben a reggeli munkakezdést az nem zavarja, illetve a munkavégzés helyszíne, és a várók (munkavégzés következtében szennyezett része) takarításáról a Kivitelező gondoskodik.

•

Hétvégi munkavégzés lehetséges, péntek 20.00-tól vasárnap 20.00-ig.

•

Minden éjszakai, illetve hétvégi Megrendelővel előre egyeztetni.

•

A Megrendelő helyszínenként, lehetőségeihez mérten, helyet biztosít a hulladékos konténer elhelyezésére, valamint kisebb helységet a raktározásra.

munkavégzést

a

Kivitelezőnek kötelessége

Kapcsolattartás A szerződő felek a kivitelezés helyszíni képviseletét az alábbiak szerint látják el: Megrendelő Helyszíni képviselői: Szigeti László Megbízott műszaki ellenőr: Incorso Építész és Építőműhely Kft. Közreműködő műszaki ellenőr: Kádár Mihály cím: 1112 Budapest, Botfalu köz 16. tel.: 06/30/632-2060 Vállalkozó: Felelős műszaki vezető neve: ……………………………………………, Tel: ………………. Jogosultság igazolásának száma: …………………………………………………….. Vállalkozó helyszíni képviselője: ………………………………………., Tel: ……………….

22 22

a


Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. 7. Pénzügyi feltételek 7.1.

Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megbízott műszaki ellenőrnek küldi meg teljesítésigazolás végett, a számla összegét Megrendelő a teljesítéstől számított 15 napon belül utalja át Vállalkozó ……....……...………………………számú számlájára.

7.2.

Vállalkozó számlát a jelen szerződés mellékletét képező és a Vállalkozó által benyújtott műszaki-pénzügyi ütemtervnek megfelelően nyújthat be. Vállalkozó 1 rész és 1 végszámlát nyújthat be. Megrendelő előleget nem folyósít, csak az elvégzett műszaki tartalom ellenértéke számlázható le.

7.3.

Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 301. § (1) bekezdés szerinti kamat felszámolására jogosult.

7.4.

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 100.000,- Ft, késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, de maximum az ÁFA nélküli vállalási összeg 12 %-ig.

7.5.

Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 15 %-a.

8.

Műszaki átadás- átvétel

8.1.

Megbízott műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás- átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot Megrendelő az átadás – átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

8.2.

Tekintettel a 8.1. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megbízott műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok vagy a hibák orvoslásra kerültek. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére mással elvégeztetheti.

8.3.

Vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (garanciajegyeket, minőségi bizonylatokat, karbantartásikezelési útmutatókat, stb.) Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.

8.4.

Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon sikeresen lezárult.

8.5.

Nem tagadható meg az átvétel a munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.6.

A műszaki átadás-átvételi eljárástól számított 6 hónapon belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8.7.

Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától számított 12 hónapig jótállási kötelezettséget vállal.

8.7.

Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

23 23


8.8.

Ha Megrendelő nem a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a szerződéstől eláll, vagy Megrendelőnek felróható okból a munkát le kell állítani, illetve Megrendelő csökkentett értékű megvalósítást határoz el, úgy Megrendelő köteles Vállalkozó igazolt, felmerült költségeit megtéríteni.

8.9.

Amennyiben Vállalkozót a munkavégzésben rajta kívül álló tényezők akadályozzák, és azt Megrendelő elismeri, úgy a szerződésben rögzített határidő az akadályozott időtartammal módosulhat írásban rögzített megállapodás alapján. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni, ha Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik.

8.10.

Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

9. Irányadó jog, jogviták 9.1.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.2.

A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

10. A szerződés melléklete - műszaki - pénzügyi ütemterv, - költségvetési főösszesítő - vállalkozó ajánlata - kiadott ajánlattételi dokumentáció - ajánlattételi felhívás 11. A szerződés módosítása Jelen szerződés módosítására szerződő felek csak a Kbt. 303. § szerinti esetben jogosultak. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban jött létre, melyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány Megbízott műszaki ellenőrt, 1 példány Vállalkozót illet. Budapest, 2011. ……………………………. Vállalkozó

……………………… Megrendelő

24 24


VI. MŰSZAKI LEÍRÁS TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

25 25


1. Műszaki tartalom. 2. Követelmények a kivitelezés során. 1. Műszaki tartalom: jelen dokumentáció részét képezi a részletes költségvetési kiírás 2. Követelmények a kivitelezés során: 1. A rendelőkben munkanapokon, munkaidőben reggel 8.00-tól 20.00-ig csak zajjal, porral, és nagyobb mennyiségű áruszállítási feladatokkal NEM járó munkavégzés lehetséges. 2. Munkanapokon az éjszakai munkavégzés lehetséges, amennyiben a reggeli munkakezdést az nem zavarja, illetve a munkavégzés helyszíne, és a várók (munkavégzés következtében szennyezett része) takarításáról a Kivitelező gondoskodik. 3. Hétvégi munkavégzés lehetséges, péntek 20.00-tól vasárnap 20.00-ig. 4. Minden éjszakai, illetve hétvégi Megrendelővel előre egyeztetni.

munkavégzést

a

Kivitelezőnek kötelessége

a

5. A Megrendelő helyszínenként, lehetőségeihez mérten, helyet biztosít a hulladékos konténer elhelyezésére, valamint kisebb helységet a raktározásra.

26 26


CSOBÁNKA TÉRI RENDELŐINTÉZET, BETEGIRÁNYÍTÓ BÚTORAINAK TECHNIKAI LEÍRÁSA A pultrendszer 3 munkahelyes. Az elemek egymáshoz való rögzítésével képeznek egy teljes egységet. A korpusz, az egészségügyben használatos felületfertőtlenítő szerekkel megfelelően tisztíthatók és fertőtleníthetők. A pultrendszer teljes egészében dekor felületű forgácslapból és MDF lapból készül. A pultrendszer alatt 4 állású konnektor kiépítése szükséges munkahelyenként (3), valamint az indukciós hurok kiépítéséhez, a bútorlaphoz rögzített műanyag kábelcsatorna. Az asztallapon munkahelyenként kábelátvezető szükséges, melyet műanyag kábelátvezető szerelvénnyel kell ellátni. A munkahelyek kialakításánál szükséges 1 db 4 fiókos modul is (45x50x73cm szekrényláb: Forest 19527 szintezhető, 100 mm magas, krómozott fém), valamint 3 db görgős számítógépház tartó – bútorlapos 25x50 cm. A dolgozók helyes testtartásához, a lábak tehermentesítéséhez munkahelyenként lábtartó használata szükséges. A betegek egymástól való elhatárolására, 2 db asztali bútorlapos paraván kiépítése szükségszerű, külső méretek: külső magasság 140 cm belső magasság 45 cm, hossza 50 cm. Külső befoglaló méretek: pult 515x90x76cm + asztalmagasító 515x30x35 cm + 110x90x76cm +110x30x35cm Bútorlap: Egger H 1709 ST24 francia dió HPL borítású faforgácslap, 18 mm valamint 28 mm vastag. A betegoldali homloklapok ívesek, anyaguk: Egger H 1709 ST24 francia dió HPL borítású MDF. A bútorlapok hordozóanya finomfelületű faforgácslap, valamint MDF. Felső felülete 0,8-0,9 mm vastag HPL rétegelt laminátum. A felső borítás teljesen vízzáró, kopás, ütés, karc és hőálló 180 Celsius fokig. Háztartási vegyszerekkel szemben ellenálló. Élzárás: • • • •

Asztallap dolgozók felöli élei: színazonos 22x2,0mm vastag ABS, Íves táskatartó polc/asztalmagasító tetőlap: színazonos ABS Asztali paraván színazonos ABS Asztalláb/homloklap alja: színazonos 22x2,0mm vastag ABS,

Kötések: Lamello csap kötés Fiókelőlapok: ráütődő laminált forgácslap, élzárása körbe 2 mm vastag ABS Fiók fenéklap: 10 mm vastag Fiókoldal: fém Fiókcsúszó: terhelhetőség 10 kg, normál Központi zár: 4 fiókot egyszerre zár, nyitása a fronton kialakítva Bútorlapos láb szerelvényei: • Forest 00010401750 szintezőláb (belső lábak sarkaira) • Forest 00010402300 szintező csavar (lábak külső harmadába) • Rozsdamentes lemez 22 cm magas, a pultrendszer homloklapjának külső alsó részére ragasztva (lábrugdosó) Fogantyú: Forest EM-053 krómozott, furat 96 mm FONTOS! A BERENDEZÉSI TÁRGYAK GYÁRTÁSÁT MEGELŐZŐEN, A HELYSZÍN MÉRETEINEK ELLENŐRZÉSE FELTÉTLEN SZÜKSÉGES!

27 27

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents