AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KBT. 122.§ (7) BEKEZDÉS A) PONT SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSA

A dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat! 2012. május

Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő üdvözli Önt. Kérjük, hogy a jelen közbeszerzési dokumentációt és az ajánlattételi felhívást alaposan áttanulmányozni szíveskedjék a megalapozott ajánlattétel érdekében. 1.

Az eljárás célja:

Az eljárás célja a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlat kiválasztása. 2.

Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk:

Ajánlatkérő:

Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Telefon: +36-88/ 230 003 Telefax: +36-88/ 507 030 E-mail: [email protected]

Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: FIRMITER Betéti Társaság Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó #421. 8230 Balatonfüred Móricz Zsigmond utca 18/A Telefon: +36-20/39-29-305 Telefax: +36-87/341-205 E-mail: [email protected] Honlap: www.firmiterbt.hu 3.

Az ajánlat költségei:

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 4.

A beszerzés tárgya Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója: KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 Az elvégzendő feladatok mennyisége az alábbiakban megadottak szerint alakul. A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az attól való eltérés lehetősége a fmben megadott mennyiségek esetén +3%, egyéb mennyiségek esetén a megjelöltek szerinti. 1.) Kivitelezési munkák D200 KPE SDR 9 P16 PE100 vízvezeték: 3.380 m

D200 KPE SDR 9 P20 PE100 vízvezeték: 1.720 m vezeték műtárgyak: 14 db + 2 db 350 m3/nap átemelő: 1 db vízvezeték rekonstrukció: 275 m lengésvédelmi berendezés: 1 db elektromos energiaellátás és irányítástechnika: 1 db 2.) Tervezési, engedélyeztetési feladat: kiviteli, forgalomkorlátozási, hidraulikai felülvizsgálati valamint a kivitelezés során esetlegesen felmerülő, a Mérnök által elrendelt tervek elkészítése, szükség szerinti engedélyeztetése. Az építési szerződés becsült érték ÁFA nélkül: 100.168.000 Ft Részletes meghatározás az ajánlattételi dokumentáció műszaki részében (II. KÖTET). Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45.23.13.00-8 71.32.20.00-1

A műszaki dokumentáció III. kötetben esetlegesen található típus, illetve gyártmány megnevezések kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt lehetséges a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlat azzal egyenértékű (vagy jobb minőségű) tárgyat tartalmazhat. Ajánlattevő köteles a dokumentációt megvizsgálni. Utólag nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentációt nem, vagy hiányosan vette át. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a dokumentáció, vagy az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizsgáljon. 5.

Az Ajánlatkérő nyilatkozata:

A pénzügyi fedezet az ajánlatkérő 2012. évi költségvetésében, továbbá a KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 kódszámú „Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása” pályázati támogatásnál rendelkezésére áll. A pályázati támogatás mértéke: 90% 6.

Kiegészítő tájékoztatás

6.1. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani a Firmiter Bt-hez címezve postai úton, illetve telefaxon (06-87-341-205),

vagy e-mail üzenetben ([email protected]). A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlattételi határidő lejárata előtt legalább 3. nappal. Ajánlatkérő a válasz(ok)at legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárata előtti napon írásban e-mail formájában és telefaxon küldi meg a Kbt. 45. § (2) és(3) bekezdés figyelembe vételével. 6.2. Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely e-mailen és/vagy faxon történik Ajánlattevőnek az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát valamint azt a telefax számot vagy e-mail címet, amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 7.

A közös ajánlattétel lehetősége:

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelő együttműködési megállapodást, amelyben a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalni. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a szerződést egyszerű másolatban az alábbiakról: a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, képviseleti meghatalmazását, c) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységek egymás közötti megosztását, d) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalását, e) azon vállalkozás megjelölését maguk közül, amelyet nyertességük esetén az önkormányzat teljes jogkörű közös képviselőnek minősít. 8.

Csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok listája Kérjük az ajánlattevőket ezen ellenőrzőlista alapos figyelembevételére 1. 2. 3. 4.

Tartalomjegyzék Kitöltött ajánlatadási (felolvasó) adatlap Kitöltött szerződéstervezet Pénzügyi és számlázási ütemterv

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15. 16.

Beárazott költségvetési kiírás Kizáró okok igazolása Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés vonatkozásában, akkor is, ha a nyilatkozat tartalma nemleges. Pénzügyi alkalmasságot bizonyító igazolások Műszaki alkalmasságot igazoló nyilatkozatok, igazolások Az ajánlathoz csatolni kell egyszerű másolatban az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. Az ajánlathoz csatolni kell a cégadatokra vonatkozó folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal arra, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően a lehető legteljesebb mértékben minimalizálni fogja az anyagszállítási útvonal optimalizálása a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék megelőzése érdekében. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni. Az ajánlattevőnek a szerződés időtartamára vonatkozóan érvényes teljeskörű szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melynek tárgyi munkára vonatkozó szándéknyilatkozatát az ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV törvény szerinti besorolásról. Zöld közbeszerzés, horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlatkérő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor 100%-ban újrapapír felhasználásával és legalább 50%-ban kétoldalas nyomtatással valósítsa meg. Az ajánlatkérő egyebekben előírja, hogy nyertes Ajánlattevő járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a másodlagos nyersanyagok felhasználásának előtérbe helyezésére kell törekednie, a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie, továbbá köteles a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. Az építés során a minősített hulladék alapanyagként való

felhasználásának aránya a teljes anyagfelhasználáson belül eléri a minimum 5%-ot. 17. Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. 18. Egyéb az ajánlattevő által csatolandó nyilatkozat 9.

Az ajánlat benyújtásának feltételei

9.1. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget és az ajánlatot nem tekinti határidőben beérkezettnek. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). A késve érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő nem bontja fel, és nem adja vissza az Ajánlattevőnek, mivel a Kbt. szerint a közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 5 évig az eljárással kapcsolatban keletkezett összes iratot meg kell őriznie. 9.2. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. 10.

Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő az ajánlatokat az összességében legkedvezőbb szempont alapján bírálja el. Szempont Súlyszám 1. Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) {nettó, HUF} 90 2. Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a 10 kivitelezés során megajánlott mértéke {min.1 fő} {fő} Az értékelés során adható ponttartomány minden részszempont esetén 0-10 pont. Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ 2010. évi 152. szám 2010. december 22.) szerint, az 1. bírálati részszempontnál az 1.ba) fordított arányosítást, a 2. részszempontnál az 1.bb) egyenes arányosítást

alkalmazza. A pontozást 1 tizedes jegyig a kerekítés szabályinak megfelelően végzik el. •

•

1. részszempont: Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve pótmunka - a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. tv.-re figyelemmel tett– Megrendelő általi írásos megrendelése esetén. Az Egyösszegű Ajánlati Árat forintban kell megadni. Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. 2. részszempont: Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a kivitelezés során hány fő munkanélküli vagy tartósan munkanélküli embert fog foglalkoztatni. (A foglalkoztatottatokat a kivitelezés során a Munkaügyi Központtal kötött megállapodással lehet.) Ajánlatkérő köteles legalább 1 fő munkanélküli vagy tartósan munkanélküli embert foglalkoztatni. Az 5 fő vagy az 5 főnél több megajánlott foglalkoztatottság esetén ajánlatkérő a maximális (10) pontot adja.

1. ba) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P-Pmin Pmax-Pmin

=

Alegjobb Avizsgált

azaz P=

Alegjobb Avizsgált

(Pmax-Pmin)+ Pmin

ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

1. bb) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. P-Pmin Pmax-Pmin

=

Avizsgált Alegjobb

azaz P=

Avizsgált Alegjobb

(Pmax-Pmin)+ Pmin

ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

11.

Tájékoztatás

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást az adózásra, a környezetvédelemre, az akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf. 207. Tel: 88/424-210; 88/424-866 Fax: 425-484 E-mail: [email protected] Részletesen lásd: www.antsz.hu Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Címe: 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf. 20. Tel: 06-88-566-800 Fax: 06-88-566-900 E-mail: [email protected], [email protected] Részletesen lásd: www.ommf.gov.hu Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Címe: 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf. 390. Tel: 06-88-564-730 Fax: 06-88-563-500 E-mail: [email protected], [email protected] Részletesen lásd: www.ommf.gov.hu

Veszprémi Bányakapitányság Címe: 8201 Veszprém, Budapest u. 2. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf. 1098. Tel: (+36-88) 576-630, (+36-88) 576-640 Fax: (+36-88) 576-646, (+36-88)576-644 E-mail: [email protected] Részletesen lásd: www.mbh.hu

HIRDETMÉNYMINTÁK

Felolvasó lap Ajánlat tárgya: Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001

Ajánlattevő neve: székhelye: kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe: 1. részszempont Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár összesen: 2. részszempont Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a kivitelezés során megajánlott mértéke {min.1 fő} {fő}

Kelt:

,-HUF

FŐ

……………………, 2012. ……………………… .................................................. cégszerű aláírás

AJÁNLATI NYILATKOZAT Aluljegyzett ……………………………………………………………………………. (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………………….) Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárásában: - a teljes ajánlati dokumentációt annak mellékleteivel együtt áttanulmányozta, - az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásában kielégítőnek tartja, azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában. 2. Közös ajánlattétel:

igen/nem1

Közös ajánlattevők adatai (adott esetben): neve:

……………………………

székhelye:

……………………………

postacím:

……………………………

telefon- és telefaxszám:

……………………………

e-mail cím:

……………………………

3. az igénybe venni kívánt alvállalkozó adatai (adott esetben): 3.1. a közbeszerzésnek az a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. neve:

……………………………

székhelye:

……………………………


……………………………

e-mail cím:

……………………………

ajánlatkérő a teljesítés mely részébe kívánja bevonni: …………………………… a közreműködésük %-os aránya:

1

A megfelelő válasz aláhúzandó!

……………………………

3. A Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet bevonása: igen/ nem2 Kapacitást biztosító szervezet adatai (adott esetben) neve:

……………………………

székhelye:

……………………………


……………………………

e-mail cím:

……………………………

alkalmassági minimumkövetelmény – az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével – melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik: ……………………………3 5. Az ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy adatai: neve:

……………………………

telefonszám:

……………………………

telefaxszám:

……………………………

e-mail cím:

Kelt:

……………………………

……………………, 2012. ………………………

.................................................. cégszerű aláírás

2 3

A megfelelő válasz aláhúzandó! Több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés esetén újabb rész használható

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Aluljegyzett……………………………………………………………………………………… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű, közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. § j) és 4. § g) pontja alapján ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet rendelkezik társaságunkban közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal: Szervezet/személy neve Szervezet/személy tulajdoni hányada/szavazati jogának hányada társaságunkban (%-ban megadva)

Ezúton nyilatkozunk továbbá, hogy figyelemmel a Kbt. 56. § (2) bek.-re, ezen szervezet(ek)/személy(ek) nem állnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Aluljegyzett……………………………………………………………………………………… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű, közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………………………………..(cég neve)-t nem jegyzik/jegyzik4 szabályozott tőzsdén és, hogy a 2007. évi CXXXVI. Törvény 3.§ r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye5 a következő: 1.…..………………………………..(név) ………………………………..(állandó lakhely) 2. .…………………………………..(név) ………………………………..(állandó lakhely) 3. .…………………………………..(név) ………………………………..(állandó lakhely)

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


4

Kérjük a megfelelőt aláhúzni! Amennyiben a 2007. CXXXVI. Törvény 3.§ r) pontja szerint tényleges tulajdonos nincsen, úgy Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kérjük becsatolni. 5

NYILATKOZAT KBT. 60. § (3) BEK.-RE VONATKOZÓAN Aluljegyzett…………………………………………………………………………………… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárásában az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be az ajánlatunkat. Ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük, az ajánlattételi kötöttség lezárásakor megadott ellenszolgáltatási összegben.

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓT ÉRINTŐ KIZÁRÓ OKOKRÓL [KBT. 58. § (3) BEK.]

Aluljegyzett………………………………………………………………………………………(székhely:…………… …………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárása során társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdés, illetőleg a 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ KIZÁRÓ OKOKRÓL [KBT. 57. § (1)]

Aluljegyzett……………………………………………………………………………………… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint a ……………………….ajánlattevő alvállalkozója/az ajánlattevő számára a Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt. Kelt:

……………………, 2012. ………………………


NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL

Aluljegyzett ...................................................................................... (cégnév) (székhely: ..............................................................................., cégjegyzékszám: ...................................), mint Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárásában ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom: Az előírt alkalmassági feltételek közül a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján a következő szervezetek kapacitására támaszkodunk: Alkalmassági feltétel ajánlati felhívás szerinti megnevezése, amelyet az ajánlattevő más szervezet kapacitásának igénybevételével kíván igazolni6

Kelt:

Igénybe vett kapacitás, az alkalmasság igazolásához szükséges feltételek ismertetésével

A kapacitást nyújtó szervezet alvállalkozó-e, ha nem, annak leírása, hogy a szervezet kapacitását a szerződés teljesítéséhez miként veszi ténylegesen igénybe az ajánlattevő7

……………………, 2012. ………………………


6 7

Ezen oszlopban – amennyiben a hivatkozott szervezet alvállalkozó, az ajánlattevő az „alvállalkozó” szót tüntesse fel, továbbá adja meg %-ban a teljesítésben való részvétel arányát, amennyiben a kapacitást biztosító szervezet nem alvállalkozó, ajánlattevő ismertesse, hogy mi módon fogja a kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni.

NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL

Aluljegyzett ...................................................................................... (cégnév) (székhely: ..............................................................................., cégjegyzékszám: ...................................), mint Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárásában ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom: Az előírt alkalmassági feltételek közül a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján a következő szervezetek kapacitására támaszkodunk: Alkalmassági feltétel ajánlati felhívás szerinti megnevezése, amelyet az ajánlattevő más szervezet kapacitásának igénybevételével kíván igazolni8

Kelt:

Igénybe vett kapacitás, az alkalmasság igazolásához szükséges feltételek ismertetésével

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során a kapacitást biztosító szervezetet, amelynek adatait az alkalmassági igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során

……………………, 2012. ………………………


8

NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐNEK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL Aluljegyzett…………………………………………………………………………………….(székhely:…………… …………………………..;

cégjegyzékszám:……………………….;

képviseli:………………………………….),

mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a vállalkozás a 2004. évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 3. §-a szerint ________________________________ vállalkozásnak minősül.

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


1. Mikro vállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2. Kis vállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3. Közép vállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forint összeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Figyelem: Fentiek alapján egy vállalkozás akkor minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat, vagy a mikro-, kis- és középvállalkozások körén kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot. Nem kell alkalmazni ezt a korlátozást, ha a pályázatnyertes vállalkozás tulajdonosai olyan intézményi befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A mutatókat az utolsó éves beszámoló alapján kell meghatározni.

NYILATKOZAT Aluljegyzett………………………………………………………………………………………(székhely:………… ……………………………..;cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 elnevezésű közbeszerzési eljárásában az ajánlatkérő által hozzáférhető cégokmányokhoz képest: a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.9 b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot.

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


9

A megfelelő válasz aláhúzandó!

NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRŐL

Alulírott, _____________________________________________________________(név), mint a ___________________________________________________________________ (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlathoz csatolt nyilatkozatot adó pénzintézet(ek)en kívül cégünk más pénzintézetnél nem vezet folyószámlát.

Kelt:

……………………, 2012. ………………………


REFERENCIALISTA (M1. alkalmassági feltételhez)

Sorsz.

Referencia tárgya

Teljesítés ideje (év, hó)

Teljesítés helye

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Szerződést kötő másik fél megnevezése

Kapcsolattartó személy neve

1.

Kelt: ………………, 2012. ………………………

......................................... cégszerű aláírás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA Kitöltése kötelező

SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: Cím, telefonszám

év

ISKOLAI VÉGZETTSÉG (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) intézmény megnevezése

SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK Jogosultság megszerzésének dátuma

év –től év –ig

Jogosultság érvényessége

Jogosultág száma és jelölése

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) Munkahely és beosztás megnevezése

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA AZ ELŐÍRT JOGOSULTSÁG BIRTOKÁBAN (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) Időpont év/hónap – tól év/hónap –ig

Projekt megnevezése

Beosztás

Nyelvismeret (ek):

Kelt: ………………, 2012. ………………………

……………………… aláírás

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT (MV-KÉ/A jogosultságú szakember esetében) Alulírott

………………………………………………..……..

(szakember

neve)

…………………………………………(lakcíme), a ………………………………………… (ajánlattevő cég neve, címe) Ajánlattevő által a Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére

pályázat

azonosítója:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001

tárgyú

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy a ………………………………….. (ajánlattevő cég neve, címe) ajánlatának nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítésében mint MV-KÉ/A jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember a kivitelezés során közre fogok működni. Kelt: ………………………………………………. ……………………… Aláírás

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT (MV-VZ/A jogosultságú szakember esetében) Alulírott

………………………………………………..……..

(szakember

neve)

…………………………………………(lakcíme), a ………………………………………… (ajánlattevő cég neve, címe) Ajánlattevő által a Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére

pályázat

azonosítója:

KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001

tárgyú

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy a ………………………………….. (ajánlattevő cég neve, címe) ajánlatának nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítésében mint MV-VZ/A jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember a kivitelezés során közre fogok működni. Kelt: ………………………………………………. ……………………… Aláírás

NYILATKOZAT Alulírott ………………………………………………..…….. (ajánlattevő) …………………………………………(székhely), a Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek kerülünk megnevezésre, akkor a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor 100%-ban újrapapír felhasználásával és legalább 50%-ban kétoldalas nyomtatással valósítjuk meg. Továbbá hozzájárulunk az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. A kivitelezés során a másodlagos nyersanyagok felhasználásának előtérbe helyezésére törekeszünk, a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálásával, továbbá a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot fejezzük ki, azaz nem közvetítünk szegregációt, megnyilvánulásainkkal a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére törekszünk, továbbá arra törekszünk, hogy ellenünk a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. Az építés során a minősített hulladék alapanyagként való felhasználásának aránya a teljes anyagfelhasználáson belül eléri a minimum 5%-ot.

Kelt: ………………………………………………. ……………………… Aláírás

29/38

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: cím: adóigazgatási szám: bankszámlaszám: képviseli:

Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 15429836-2-19 11748038-15429836 Fülöp Zoltánné polgármester

továbbiakban mint Megrendelő másrészről név: cím:

.............................................................................................. ..............................................................................................

KSH. szám:

..............................................................................................

adóigazgatási szám: bankszámlaszám:

.............................................................................................. ..............................................................................................

képviselik:

.............................................................................................. ..............................................................................................

továbbiakban mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 1. Szerződés tárgya: 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk I. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását: Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója: KEOP1.3.0/B/2F/09-2011-0001 2. Vállalkozás díja: Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja: 1. Nettó díjvállalási ár:

……………………..…..,- Ft

27% ÁFA:

……………………..…..,- Ft

2.1. Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal

30/38

összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. 2.2.

A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, a kiviteli tervdokumentáció (3 példányban), megvalósulási tervdokumentáció (3 példányban) és egyéb tervdokumentáció készítésének költségét, a szükséges engedélyek beszerzésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.) a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő, a Vállalkozó által - a Megrendelőnek illetve harmadik személynek jogellenesen okozott károk megtérítésének költségeit, stb., tehát tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. A Vállalkozó fenti áron felül semmilyen címen (kivéve pótmunka elrendelése) többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az átalány ár megemelésére.

2.3. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá tartoznak, azaz olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek. Fentieknek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozó által kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni. 3. Határidők: 3.1. A munkaterület átadásának határideje:

szerződéskötés napján

3.2. A beszerzésének határideje (műszaki átadás-átvétel tekintetében): 2012. november 30. (teljesítési határidő) 3.3. A Vállalkozónak a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésében aktívan közre kell működnie. 3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelővel előzetes jóváhagyásával – a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét,

31/38

illetőleg a Vállalkozó által kiállított számla fizetési határideje a tervezett teljesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti meg.

4. Műszaki feltételek 4.1. Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről cím: Tel/Fax: E-mail:

Beszt Kft (88) 578 910; (88) 578 920 [email protected]

Vállalkozó részéről:

.....................................................................

cím: Tel/Fax:

..................................................................... .....................................................................

E-mail:

.....................................................................

4.2. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti. 4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. § (1) bek.). A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárúltáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését,

32/38

az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata. 4.5.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.

4.6.

Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.7.

A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

4.8.

Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

4.9.

Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

4.10.

A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

33/38

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók. 4.11.

Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

4.12.

A munka minőségének meghatározására a vízjogi létesítési engedély kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.

4.13.

Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

4.14.

Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és szükség esetén forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.

4.15.

Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.

4.16.

Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.

4.17.

Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

4.18.

Vállalkozó köteles legalább ______ fő {bírálati szempont} munkanélküli vagy tartósan munkanélküli személyt a kivitelezés teljes időtartamában foglalkoztatni. A végszámla benyújtásakor erről köteles az igazolást becsatolni. A nem megfelelő igazolás alapján a végszámla befogadása Megrendelő részéről megtagadható.

4.19.

Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építkezés indulási szakaszán az EU programból finanszírozott projektek számára a hatályos jogszabályban előírtak szerinti táblát elhelyezni.

5. Pénzügyi feltételek 34/38

5.1.

Megrendelő a nyertes ajánlattevő számára a vállalkozási szerződés aláírását követően az ajánlati ár figyelembe vételével 10 % előleget, valamint egy részszámla és egy végszámla lehetőséget biztosít. Megrendelő a 1. rész-számlát a beszerzés 50 % értékű ellenértékét 70 % mértékű részletezett készültségi állapotnál, a végszámlát a beszerzés a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésigazolás alapján 50 % (- 10 % előleggel csökkentett) értékű ellenértékét 100 % mértékű készültségi állapotnál kiállított számla kézhezvételét követően - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 56. § alapján szállítói finanszírozással- teljesíti a Kbt. 130. § (3) pontja figyelembe vételével. Előleg-, rész- és végszámlák benyújtására a szerződésben rögzítendő pénzügyi ütemezés szerint van lehetőség. 1. előlegszámla esedékessége:...................................................(nap/hónap/év) megvalósulás mértéke, a készültségi fok a beszerzés értékének: 0%a. leszámlázható összege: (a beszerzés értékének 10%-a) ..................HUF+ÁFA 1. részszámla esedékessége:...................................................(nap/hónap/év) megvalósulás mértéke, a készültségi fok a beszerzés értékének: 70%-a. leszámlázható összege: (a beszerzés értékének 50%-a) ..................HUF+ÁFA Végszámla esedékessége:...................................................(nap/hónap/év) leszámlázható összege:...................HUF+ÁFA

5.2.

A 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást illetve APEH honlapjáról internetes adatbázisból lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.

5.3.

Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.4.

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó ajánlati ár 0,2%-a, azaz_____________________ forintot köteles megfizetni minden késedelmesen eltelt nap után a Megrendelőnek. A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással érvényesíthető.

5.5.

Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

6. Átadás-átvétel 6.1. A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak:

35/38

-

-

-

-

-

-

a kiviteli tervek és egyéb szükséges tervek határidőben elkészültek, a szükséges engedélyek határidőben beszerzésre kerültek; az ütemezett munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405. § (2) bek.), a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a mindenkori építési előírásoknak megfelelően elkészült, a vállalkozás körébe tartozó berendezési, felszerelési tárgyak helyszínre szállítása, felszerelése megtörtént, a vállalkozás körébe tartozó eszközök leszállítása, felszerelése, és hozzájuk a jogszabályilag előírt termékismertetők, műbizonylatok és (adott esetben) a magyar nyelvű írásos használati utasítások Megrendelő képviselőjének történő átadása hiánytalanul megtörtént; a technológiai egységek, berendezések üzempróbája és próbaüzeme jegyzőkönyvvel dokumentáltan sikeresen lezárult, a kezelőszemélyzet betanítása, kioktatása jegyzőkönyvvel igazoltan megtörtént, a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerinti előírt minősítéssel rendelkező anyagot és felszerelések felhasználását, a nyomáspróba - és mérések, a próbaüzem jegyzőkönyveit Vállalkozó jegyzék szerint átadja, Vállalkozó beszerzi, és Megrendelőnek átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív szakhatósági nyilatkozatokat, és közmű hozzájárulásokat.

6.2. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele. 6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 6.5. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját nyomtatott és elektronikus formában is 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői

36/38

(műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette. 7. Szavatosság és jótállás 7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 7.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 3 év jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 7.4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb az 3 év jótállási (garanciális) hónap vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – továbbszámlázza. 7.5. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Ezen túlmenően a 24 hónapos jótállási időtartamhoz igazodóan további, évenkénti utó-felülvizsgálati eljárás(ok) lefolytatására is sor kerül. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítse Megrendelő kötelessége. 8. Különleges szerződéses feltételek 8.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé. 8.2. Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik. 8.3. Szerződő Felek a 8.2 pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes. 37/38

1. sz. melléklet

Vállalkozó ajánlata

2. sz. melléklet

Pénzügyi ütemterv

9. Záró rendelkezések 9.1.

Megrendelő előírja a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását.

9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 9.3. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság – hatáskör hiányában – a Veszprém Megyei Törvényszék jár el. 9.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Kelt: ............................................. 2012. ............................. hó ............nap

..................................................... Megrendelő

..................................................... Vállalkozó

38/38

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents