AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem

Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki leírás és projekt listák IV. Megbízási szerződés tervezet

2009. május

1

I. TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel, „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem „ tárgyában. 1.2. A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás (hirdetmény) az irányadó. A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefon-, faxszám, email cím megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A dokumentáció letöltése és a visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadónak címezve a (36-1) 382-0350 fax számra kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. 1.3. Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 1.4. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékozódási kötelezettség Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azon szervezeteknek ( hatóságoknak) a nevét és a címét (elérhetőségét),amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kap. Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelet 1024 Budapest, Margit körút 85. Postacím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. Telefon: 06-1-346 9400 Fax: 06-1-346 9415 2

2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők, közös ajánlattétel Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozatban (3. számú iratminta) valamennyi közös ajánlattevőnek közösen kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk b) A közös ajánlattevők nyilatkozatát ( 15. számú iratminta) be kell benyújtani az ajánlattal együtt. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadását, az ajánlati árra, teljesítési határidőre, szerződési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, és azt, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el a megrendelő felé, továbbá azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. b) A szerződés teljesítését és pénzügyi lebonyolítását kizárólag a képviselő cégen keresztül lehet végrehajtani. c) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Amennyiben a nyertes közös ajánlattevők gazdasági társaságot hoznak létre a szerződés teljesítésére, úgy a létrehozandó gazdasági társaságnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: - jogi forma: korlátolt felelősségű társaság - minimális alaptőke: 1 000 000 Ft. - tevékenységi kör: tartalmazza a mérnöki szolgáltatási tevékenységet. 2.2. Alvállalkozó Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz. Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat, és meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, melyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az Ajánlatkérő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívás III.2. pontjában foglaltak alapján dönti el. 2.3. Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezetnek minősül az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Az ajánlattevő az alábbi esetekben vehet igénybe erőforrást biztosító szervezetet: - az ajánlati felhívás III.2.2.pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására (bankszámlán előforduló sorban állás), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári 3

-

-

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn, az ajánlati felhívás III. 2.3. / 1. és 2. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményként meghatározottak ( 1. előző három évben egy db nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű , Európai Unió által finanszírozott útépítési vagy útfelújítási projekt megvalósulásában független mérnökként való közreműködés, 2. referencia nyilatkozat ) igazolására, függetlenül az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között fennálló befolyás mértékére, az ajánlati felhívás III. 2.3./3. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény ( építőmérnöki végzettségű, 5 éves szakmai gyakorlattal, szakterületre érvényes ME-KÉ/I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező, a 281/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadására jogosult független mérnök szakember) ) igazolására, de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn.

Az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti Ptk. 685/B §-a szerinti többségi befolyás fennállásáról/ fenn nem állásáról az ajánlattevőnek , és az erőforrást nyújtó szervezetnek is kell nyilatkozni. 2.4. Összeférhetetlenség Az ajánlattevő az eljárásban – ugyanazon rész tekintetében - nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetve más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Az eljárásban – ugyanazon rész tekintetében – az adott személy vagy szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő ( közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője: Dr. Littmann Éva ügyvezető, hivatalos közbeszerzési tanácsadó SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 14. Tel: +36-1/ 382-0349 Fax: +36-1/ 382-0350 [email protected] Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, táviratilag vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.

4

3.2. Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10 napig, az előző pontban kapcsolattartóként megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadónak faxon és emailban eljuttatva. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket Dr. Littmann Éva ügyvezetőnek címezve a (36-1) 382 03 50 fax számra és a [email protected] email címre (word formátumban) küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldték meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak emailban ( vagy nem word formátumban) küldtek meg! Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a www.kozut.hu honlapon teszi elérhetővé a törvényes határidőn belül. 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. 4.2. Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. 4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok 4.3.1. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: - Címlap - Tartalomjegyzék 5

- Adatlap AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK IGAZOLÁSA - Dokumentáció letöltését visszaigazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata és elküldésének igazolása - Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK - Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról - A közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okokról ( adott esetben) - Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okokról ( adott esetben) - Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint - A közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint ( adott esetben) GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Pénzintézeti nyilatkozat(ok) - Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről - Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettség vállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint (adott esetben) MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Az előző három év legjelentősebb mérnöki szolgáltatásának ismertetése - Referencia nyilatkozat - Teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember ismertetése - Teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember szakmai önéletrajza és nyilatkozata - Teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember építőmérnöki végzettségének igazolása - Teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember műszaki ellenőri jogosultságának igazolása - Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint (adott esetben) - Erőforrást nyújtó szervezet közjegyzői hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése b) pontja szerint (adott esetben) - Az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet megállapodása ( adott esetben) EGYÉB DOKUMENTUMOK - Közös ajánlattevők nyilatkozata (adott esetben) - Aláírási címpéldány/ meghatalmazás - Cégkivonat - Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint - Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése a), b) c) pontjai szerint, és nyilatkozat a befolyás mértékéről - Nyilatkozat a Kbt. 72.§-a szerint Benyújtandó minden egyéb, az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum , az azokban részletezett tartalommal.

6

4.3.2. A Kbt. 4.§ 9/A pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek az alábbiak: - Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése a), b) c) pontjai szerint - Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint - Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése b) pontja szerint - Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése a), b) c) pontjai szerint, és nyilatkozat a befolyás mértékéről 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése 4.4.1. Címlap Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be jelentkezést, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. 4.4.2. Adatlap ( 1. számú iratminta ) Az adatlapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím), - A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartóként eljáró személy nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét. - Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni. 4.4.3. Tartalomjegyzék Az ajánlatban be kell nyújtani a tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg. 4.4.4. Regisztrációs lap

( 2. számú iratminta )

Az ajánlat tartalmazza a dokumentáció letöltését visszaigazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolatát. A regisztrációs lapot Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadónak címezve a (36-1) 382-0350 fax számra kell megküldeni! Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció www.kozut.hu honlapról történő letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevők. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők.

7

4.4.5. Ajánlati nyilatkozat ( 3. számú iratminta ) A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek közösen kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati nyilatkozatot fokozott gondossággal készítsék el, mivel ezen nyilatkozat esetében az esetleges hiányosságok hiánypótlás keretében csak akkor pótolhatók, ha azok nem érintik az ajánlat tartalmát. Az ajánlati nyilatkozattal tesz az ajánlattevő ajánlatot, így amennyiben ezen adatok körében hiányosság vagy pontatlanság merül fel, az Ajánlatkérőnek fokozott gondossággal kell mérlegelnie azt, hogy elrendelhető-e a hiánypótlás, vagy az ajánlat olyan tartalmi hibában, hiányosságban szenved, amely nem pótolható, és érvénytelenséget von maga után. Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot az ajánlati nyilatkozatot nem kell részenként külön-külön elkészíteni és becsatolni, elegendő egy ajánlati nyilatkozat becsatolása úgy, hogy a 2. pontban szereplő táblázatot részenként külön-külön tölti ki az ajánlattevő. Tehát egy ajánlati nyilatkozatban több részre tett ajánlat ( és ennek megfelelő táblázat ) szerepelhet. Több részre történő részajánlattétel esetén az ajánlattevő az ajánlati nyilatkozatban a részajánlatokat ( 3. számú iratminta) a számára fontos sorrendben ( fontossági sorrend) adja meg. A megajánlott rész mellett feltüntetett sorszám jelenti azt, hogy az ajánlattevő számára az egyes részajánlatok milyen fontosságúak, azaz az 1. sorszám a legfontosabb ajánlatot jelenti, a többi növekvő sorszám csökkenő fontosságot jelöl. Ha az ajánlattevő nem jelöl meg fontossági sorrendet, azaz nem sorszámozza a részajánlatokat, az Ajánlatkérő a részajánlatok benyújtott sorrendjét, egymásutániságát tekinti fontossági sorrendnek. Amennyiben az ajánlattevő nem megfelelően igazol alkalmasságot ( pl. egyik részben kevesebb referenciát, vagy szakembert igazol, mint amennyit az Ajánlatkérő előírt, vagy egy szakembert több részben jelöl meg ), az Ajánlatkérő a fontossági sorrendben előbbre álló részajánlatot tekinti érvényesnek. Az Ajánlatkérő a fenti előírásokat a hiánypótlás szabályaira tekintettel alkalmazza. 4.4.6. Nyilatkozat a kizáró okokról ( 4., 5. , 6. számú iratminta) Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell benyújtaniuk a cégszerűen aláírt nyilatkozatot eredeti, vagy hiteles másolatban, az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan. 8

Az ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat az ajánlatában benyújtsa, ezek: - Ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet APEH, VPOP igazolása külön vagy együttes adóigazolása, minden esetben a Kbt. 63/A.§ (4) bekezdése szerinti tartalommal - Amennyiben nem tartozik az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet az 1993. évi XLVIII.tv. hatálya alá, akkor erről szóló nyilatkozat - Amennyiben az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet az 1993. évi XLVIII.tv. hatálya alá tartozik, akkor erről nem szükséges nyilatkozni, elegendő a MBFH által kiállított hatósági bizonyítvány csatolása 4.4.7. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint ( 7., 8. számú iratminta ) Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 60. és 61. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 4.4.8. Pénzintézet nyilatkozata Be kell nyújtani eredetiben vagy hiteles másolatban valamennyi számlavezető pénzintézetnek , valamennyi cégkivonatban szereplő ( nem pénzforgalmi számlára is kiterjedő ) az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a pénzintézet mióta vezeti az adott bankszámlát, és a bankszámlán a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás (ha igen milyen mértékű). A nyilatkozat tartalmazza a bankszámlaszámot is. 4.4.9. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről

( 9.számú iratminta)

Ajánlattevő csatoljon be cégszerűen aláírt nyilatkozatot, arról, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézeteknél további számlát nem vezet. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankszámlák szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről kifejezetten nyilatkozni kell az ajánlattevőnek. 4.4.10. Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint ( 10. számú iratminta) A 10. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására. Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény 9

(bankszámlán előforduló sorban állás) igazolására csak abban az esetben vehető igénybe erőforrást nyújtó szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685./B.§-a szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek a 10. számú iratminta szerinti tartalommal kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell benyújtani cégszerűen aláírva. 4.4.11. Az előző három év ( 2006-2008) legjelentősebb mérnöki szolgáltatásának ismertetése ( 11. számú iratminta) Az előző három évben teljesített egy referencia munkát kell ismertetni, amely egy nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű, Európai Unió által finanszírozott projekt megvalósulásában való független mérnöki közreműködést jelent. Több részre tett ajánlat esetén részenként eltérő referencia munkát kell ismertetni. Az ismertetés tartalmazza a következőket: a teljesítés ideje (év), a szerződést kötő másik fél neve, címe, a szolgáltatás tárgya, a projekt nettó kivitelezési költségének összege, az EU társfinanszírozás pontos megnevezése ( program/projekt név), az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése. 4.4.12. Referencia nyilatkozat A Kbt.68.§ (1) bekezdése a) pont esetében, az előző pont szerinti referencia munka alátámasztására be kell csatolni az ismertetett referencia munkára vonatkozó másik fél által aláírt referencia nyilatkozatot, amely tartalmazza a következőket : a mérnöki szolgáltatást végző nevét, címét, az elvégzett mérnöki szolgáltatás ismertetését, a projekt nettó kivitelezési költségét, a teljesítés idejét (év) , az ellenszolgáltatást vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, valamint a referencia kibocsátójának a szerződés teljesítésének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatát . 4.4.13. A teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember ismertetése (12. számú iratminta) Meg kell nevezni a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert a szakember nevének, képzettségének megjelölésével. Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot úgy részenként különkülön eltérő szakembereket kell megjelölni. 4.4.14. A teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember szakmai önéletrajza és nyilatkozata (13. számú iratminta) Csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, amelyben nyilatkozik a szakember arról is, hogy jogosult a 281/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadására.

10

4.4.15. A teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember építőmérnöki végzettségének igazolása A végzettség igazolását elegendő fénymásolatban csatolni. 4.4.16. A teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember műszaki ellenőri jogosultságának igazolása A jogosultság igazolását elegendő fénymásolatban csatolni. 4.4.17. Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint (14. számú iratminta) A 14. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3. 3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ( építőmérnöki végzettségű, 5 éves szakmai gyakorlattal,szakterületre érvényes ME-KÉ/I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező, a 281/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadására jogosult független mérnök szakember) ). Ezen alkalmassági minimumkövetelmény igazolására azonban csak akkor vonhat be az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn.. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek a 14. számú iratminta szerinti tartalommal kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell benyújtani cégszerűen aláírva. 4.4.18. Erőforrást nyújtó szervezet közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése b) pontja szerint (15. számú iratminta) Az ajánlattevő a 15. számú iratmintát csak abban az esetben köteles benyújtani, ha erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3. 1., és 2. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ( 1. előző három évben egy db nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű , Európai Unió által finanszírozott útépítési vagy útfelújítási projekt megvalósulásában független mérnökként való közreműködés, 2. referencia nyilatkozat). Ezekben az esetekben az erőforrást biztosító szervezet az ajánlattevő és a közte fennálló befolyás mértékére tekintet nélkül igénybe vehető. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek a 15. számú iratminta szerinti tartalommal közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell benyújtani. 4.4.19. Az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet megállapodása Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3. 1., és 2. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ( 1. előző három évben egy db nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű , Európai Unió által finanszírozott útépítési vagy útfelújítási projekt megvalósulásában független mérnökként való közreműködés, 2. referencia nyilatkozat), a 15. számú iratmintán túl be kell nyújtania az erőforrást nyújtó szervezettel kötött megállapodását is. 11

A megállapodásból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alábbiaknak: - a felek személye, címe - a tárgybani közbeszerzési eljárás megnevezése akként, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” tárgyában indított közbeszerzési eljárás - az erőforrás pontos megjelölése az alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével ( pl. erőforrás nyújtása az előző három évben egy db nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű , Európai Unió által finanszírozott útépítési vagy útfelújítási projekt megvalósulásában független mérnökként való közreműködésre), - a felek együttes nyilatkozata arról, hogy az erőforrást nyújtó szervezet nem minősül alvállalkozónak - a felek cégszerű aláírása - a megállapodás aláírásának helye és kelte 4.4.20. Közös ajánlattevők nyilatkozata ( 16. számú iratminta) Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolatát kell csatolni. 4.4.21. Aláírási címpéldány / meghatalmazás/ letelepedés országa szerinti igazolás Benyújtandó eredetiben vagy hiteles másolatban annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az aláírási címpéldánya, aki/akik az ajánlatot aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, vagy olyan személy szignálja az ajánlat egyes oldalait, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy közjegyzői hiteles másolatban. 4.4.22. Cégkivonat Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot. 4.4.23.Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint (17. számú iratminta ) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak, kisvállalkozásnak, középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik e törvény hatálya alá.

12

4.4.22. Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdése a), b), c) pontjai szerint, és nyilatkozat a befolyás mértékéről (18. számú iratminta) Meg kell jelölni a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy alvállalkozókat (a név és a cím feltüntetésével), valamint a közbeszerzés azon részét vagy részeit, amelynek teljesítésébe a megjelölt alvállalkozók közreműködnek Meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet ( név és cím feltüntetésével) és az érintett alkalmassági minimumkövetelményt. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti befolyás mértékét. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván harmadik személyt, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni. 4.4.23. Nyilatkozat a Kbt. 72.§-a szerint ( 19. számú iratminta) Az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírás, megjelölése Az ajánlatokat egy eredeti és egy, eredetivel egyező másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt roncsolás mentesen nem bontható módon azaz zsinórral összefűzve, a zsinór végeket leragasztva, a leragasztást szignálva az információt tartalmazó oldalakat számozva és szignálva, az oldalszámozást feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, az összes példányt zárt csomagolásban kell benyújtani a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. IV. emelet 410. sz. iroda címre. A külső csomagoláson fel kell tüntetni: „Ajánlat, Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem, nem bontható fel ………. 2009. 11.00 óráig.” Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. Eltérés esetén az eredetiként megjelölt példány az irányadó. Amennyiben az ajánlattevő nem jelöli meg, hogy melyik az ajánlat eredeti példánya, az ajánlatkérő önkényesen kiválaszt egy példányt és azt tekinti irányadónak. Az ajánlat külső csomagolásán az ajánlattételi határidő időpontját kell feltüntetni, amennyiben az ajánlattételi határidő módosul ( pl. az ajánlattételi határidő

13

meghosszabbítása miatt ), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva egy csomagban, vagy egy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni , hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A nem a fentiek szerint csomagolt ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 5.2. Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot az Ajánlatkérőhöz kell benyújtani , a következő címre: Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. IV.emelet 410. számú iroda. Ajánlatot csak azok nyújthatnak be, akik Ajánlatkérő felhívásban megadott honlapjáról letöltötték a dokumentációt, és azt cégszerűen aláírt, a melléklet szerinti – Ajánlatkérő által megjelölt szervezet részére faxon megküldött – nyilatkozatukkal (regisztrációs lap) visszaigazolták. (Közös ajánlattétel esetén a dokumentáció letöltését elegendő bármelyik ajánlattevőnek visszaigazolnia). Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 80.§ (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, és részajánlatonként a megajánlott ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld.

14

8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. 9.2. Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt. 83. §-ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével, megadva egyben a hiánypótlás benyújtásának a helyét. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. Az Ajánlatkérő jogosult arra, hogy több alkalommal rendeljen el hiánypótlást. 10. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérő a felhívásban megadott időpontban – az eljárásról készült összegzés ismertetésével – nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő Ajánlattevőknek átadja, a távollevő Ajánlattevőknek aznap megküldi. 11. SZERZŐDÉSKÖTÉS Ajánlatkérő az eljárás nyertesével (nyerteseivel) a szerződést az eredményhirdetést követően köti meg.

15

II. IRATMINTÁK 1. számú iratminta Adatlap

Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem 1. Ajánlattevő(k)

megnevezése: székhelye: telefon: telefax: e-mail:

2. Kapcsolattartó

neve: címe: telefon: telefax: email:

Dátum: ……………………. cégszerű aláírás A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő ,akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Tehát a kapcsolattartóként megjelölt személynek nem a lakcímét kell megadni, hanem azt a címet ahova a közbeszerzési dokumentumok postázhatók.

16

2. számú iratminta

REGISZTRÁCIÓS

LAP

Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:

Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: E-mail: Ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Közút Kht. ajánlatkérő által indított „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem ”elnevezésű eljárásban az ajánlatkérő honlapján található dokumentációt letöltöttem. Dátum: ……………………. cégszerű aláírás

Kitöltve elküldendő a 06/1/382-0350 faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja.

17

3. számú iratminta AJÁNLATI NYILATKOZAT a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint 1) ............................................................................................................ [név és cím] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy átvizsgáltuk, megismertük és megértettük az „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseit és az azokra adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet. Kijelentjük továbbá, hogy elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Egyben akként nyilatkozunk, hogy minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő partnerrel, szállítóval, alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra jutottunk. Ajánlatunkat az alábbiak szerint tesszük meg: 2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel mint Megbízóval megkötendő szerződésnek, és a dokumentációban megadott feladat meghatározásnak és projektlistának megfelelően az alábbiak teljesítésére: ……. sorszám Ajánlat az „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1.részre, amely a Középső országrész projektlista szerinti projektjeinek megvalósításához kapcsolódó független mérnöki szolgáltatás: Nettó ………… Ft. + ÁFA mérnöknap díj.

……. sorszám Ajánlat az „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2.részre, amely a Keleti országrész projektlista szerinti projektjeinek megvalósításához kapcsolódó független mérnöki szolgáltatás: Nettó ………… Ft. + ÁFA mérnöknap díj.

……. sorszám Ajánlat az „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 3.részre, amely a Nyugati országrész projektlista szerinti projektjeinek megvalósításához kapcsolódó független mérnöki szolgáltatás: Nettó ………… Ft. + ÁFA mérnöknap díj.

3) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 4) Kijelentjük, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra

18

vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 5)

Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 90 napig fenntartjuk. ....................................., 2009. ............................ ---------------------------------------cégszerű aláírás

Amelyik részre nem kíván ajánlatot tenni az ajánlattevő, azt a részt a 2. pontból törölje.

19


Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. § (1) bekezdésének b)d), f) és i) és a 61.§ (1) bekezdése a), c), d) pontjaira tekintettel „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az……………………….............. (ajánlattevő neve) ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ………..……… (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közös ajánlattevőknek kell kitölteni.

20


A közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. § (1) bekezdésének b)d), f) és i) és a 61.§ (1) bekezdése a), c), d) pontjaira tekintettel „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az……………………….............. ( alvállalkozó neve) közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ………..……… (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell kitölteni, amennyiben ilyen alvállalkozót igénybe vesz az ajánlattevő.

21


Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. § (1) bekezdésének b)d), f) és i) és a 61.§ (1) bekezdése a), c), d) pontjaira tekintettel „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az……………………….............. ( erőforrást nyújtó szervezet neve) erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ………..……… (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot az erőforrást nyújtó szervezetnek kell igénybe vesz ilyen szervezetet.

22

kitölteni, ha az ajánlattevő


Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………………………………….............. ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a 61. § (1) bekezdése a) c), d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozót. Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás)

23


A közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó nyilatkozata a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………………………………….............. alvállalkozó nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a 61. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozót. Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás)

Ezt a nyilatkozatot a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell kitölteni, amennyiben ilyen alvállalkozót igénybe vesz az ajánlattevő.

24


Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott ………..……………. (név), mint a(z) ……………………………. (cégnév) *ajánlattevő/ alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom , hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi bankszámlánkat vezető pénzintézet nyilatkozatát becsatoltuk a cégkivonattal egyezően. Az ajánlatunkba becsatolt pénzintézeteken kívül más pénzintézet részünkre bankszámlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő …. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,…..

Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás) * Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is be kell nyújtani ( amennyiben van ilyen alvállalkozó) ** Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! Ha ez az eset nem áll fenn, a nyilatkozat ezen része törölhető.

25

10. számú iratminta Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott ….. (név), mint a …… ( cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút Kht. ajánlatkérő által indított „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a(z) …………………………. (név) ajánlattevő részére pénzügyi – gazdasági alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint: - az ajánlati felhívás III.2.2. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény a bankszámlán előforduló sorban állás tekintetében Tudomásul veszem, hogy a …………………. ( ajánlattevő neve ) ajánlattevő jelen nyilatkozat felhasználásával azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak, ezáltal a szerződés tejesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalok. Kijelentem, hogy az ajánlattevő a …………………………. erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk.685/A §-a szerinti többségi befolyás áll fenn . Egyben akként nyilatkozom, hogy a fenti alkalmassági követelmény igazolását (banki nyilatkozat és nyilatkozat a számlát vezető pénzintézetekről) az ajánlatban csatolom.

Dátum: …………………………… Cégszerű aláírás A 10. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására. Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény csak abban az esetben vehető igénybe erőforrást nyújtó szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685./B.§-a szerinti többségi befolyás áll fenn.

26

11. számú iratminta Az előző három év (2006 – 2008 ) legjelentősebb mérnöki szolgáltatásának ismertetése „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom a(z)……………………………… ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást biztosító szervezet* által teljesített és befejezett elmúlt három év (2006 - 2008.) mérnöki szolgáltatásáról: A szolgáltatás tárgya és a teljesítés ideje ( a befejezés éve)

A megrendelő ( szerződést kötő másik fél) neve és címe

A projekt nettó kivitelezési költségének összege

Az EU finanszírozás pontos megnevezése program/ projekt neve

Az ellenszolgáltatás nettó összege vagy mennyiségre utaló más adat

1. rész esetében: 2. rész esetében: 3. rész esetében:

Dátum: …………………………… Cégszerű aláírás Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a táblázatot részenként ki kell tölteni. Az a sor,amely azt a részt tartalmazza, amelyre nem tesz ajánlatot az ajánlattevő a táblázatból törölhető. Részenként eltérő referenciákat kell feltüntetni.

27

12. számú iratminta Teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember ismertetése „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem”

Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………………………….. ajánlattevő/alvállalkozó/ erőforrást biztosító szervezet* a következő építőmérnök szakembert nevezi meg, akit az ajánlattevő nyertessége esetén be kíván vonni a teljesítésbe: Teljesítésbe bevonni kívánt személy neve, képzettsége ( email, fax száma, telefon száma)

Megajánlott rész

1. rész 2. rész 3. rész

Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás) *Aláhúzni Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a táblázatot részenként kitöltendő. A táblázatból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni annak, hogy melyik megajánlott részhez melyik szakembert vonja be az ajánlattevő! Részenként eltérő szakembert kell bevonni és megjelölni. Az itt feltüntetett szakember(ek)ajánlati felhívás szerinti építőmérnöki végzettségét és műszaki vezetői jogosultságát igazoló okiratokat fénymásolatban is lehet csatolni!

28

13. számú iratminta Teljesítésbe bevonni kívánt építőmérnök szakember szakmai önéletrajza és nyilatkozata „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Cím: Iskolák/Végzettség: Munkahely/beosztás mettől-meddig

Feladat, szerzett szakmai tapasztalat

Alulírott ezen szakmai önéletrajz aláírásával akként nyilatkozom, hogy ismerem a 281/2006.(XII.23.) Korm. rendeletet és jogosult vagyok ezen rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadására.

Dátum:

………………………….. aláírás

29

14. számú iratminta Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott ….. (név), mint a …… ( cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút Kht. ajánlatkérő által indított „„Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a(z) …………………………. (név) ajánlattevő részére műszaki, szakmai alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint: - az ajánlati felhívás III.2.3. 3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény építőmérnöki végzettségű, 5 éves szakmai gyakorlattal, műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező, a 281/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadására jogosult független mérnök szakember biztosítására. Kijelentem, hogy az ajánlattevő a …………………………. erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk.685/A §-a szerinti többségi befolyás áll fenn. Egyben akként nyilatkozom, hogy a fenti alkalmassági követelmény igazolását ( 14. számú iratminta szerinti nyilatkozat a szakember ismertetéséről és a szakember szakmai önéletrajza) az ajánlatban becsatolom. Dátum: ……………………………. Cégszerű aláírás A 14. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3./ 3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ( építőmérnöki végzettségű, 5 éves szakmai gyakorlattal, műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező, a 281/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadására jogosult független mérnök szakember) ). Ezen alkalmassági minimumkövetelmény igazolására azonban csak akkor vonhat be az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn.

30

15. számú iratminta Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott ….. (név), mint a …… ( cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított „„Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a(z) …………………………. (név) ajánlattevő részére műszaki, szakmai alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint: - az ajánlati felhívás III.2.3./2. és 3. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény előző három évben teljesített egy db nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű , Európai Unió által finanszírozott projekt megvalósulásában független mérnökként való közreműködés, és referencia nyilatkozat biztosítására. Egyben akként nyilatkozom, hogy a fenti alkalmassági követelmény igazolását ( 11. számú iratminta szerinti nyilatkozatot a szolgáltatás ismertetéséről és a referencia nyilatkozatot) az ajánlatban becsatolom. Dátum: ……………………………. Cégszerű aláírás Az ajánlattevő a 15. számú iratmintát csak abban az esetben köteles benyújtani, ha erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3. 1., és 2. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ( 1. előző három évben egy db nettó 250 millió Ft. kivitelezési költségű , Európai Unió által finanszírozott projekt megvalósulásában független mérnökként való közreműködés, 2. referencia nyilatkozat). Ezekben az esetekben az erőforrást biztosító szervezet az ajánlattevő és a közte fennálló befolyás mértékére tekintet nélkül igénybe vehető. Ezt a nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell benyújtani. Ebben az esetben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet megállapodása is csatolandó

31

16. számú iratminta KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” A(z) ….................................... (cégnév), valamint a(z) ….................................. (cégnév) a Kbt. 52. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „„Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban. A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Nyertességünk esetén a megajánlott áron, teljesítési határidőben, a szerződési feltételeknek megfelelően teljesítünk. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név) teljes joggal jogosult. Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése a .......................…………...... számú bankszámlára, átutalással történik. Dátum: …………………………………….. (cégszerű aláírás)

……………………………………. (cégszerű aláírás)

32

17. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem”

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….............. ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.* Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás) *A megfelelő rész aláhúzandó vagy az irreleváns jelölések törlendők.

33

18. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) , b) , c) pontja szerint, és nyilatkozat a befolyás mértékéről „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott……………………………………………………………………………..(név), mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem”megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: 1. Az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozóval, harmadik személlyel szerződést kötni: közbeszerzési tevékenység megnevezése

tevékenység aránya %

2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítése érdekében nem kíván a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötni.* 3. Az ajánlattevő az alábbi részek teljesítésében az alábbi, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat vonja be: * Név, cím

közbeszerzési tevékenység megnevezése tevékenység aránya %

4. Az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.* 5. Az ajánlattevő az alábbi erőforrást biztosító szervezetet az alábbi alkalmassági kritériumok tekintetében kívánja igénybe venni: ** Erőforrást biztosító szervezet neve,címe

Alkalmassági követelmény, melyre az ajánlattevő az erőforrást biztosító szervezetet bevonja

34

6. Az ajánlattevő nem kíván erőforrást biztosító szervezetet igénybe venni. * 7. Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás áll fenn a Ptk.685/A §-a alapján többségi / nem áll fenn a Ptk. 685/A §-a szerinti többségi befolyás. ***

Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás) .* A nem kívánt rész törlendő.. Az, ha több részre tesz ajánlatot az ajánlattevő és a fenti nyilatkozatot egyszer tölti ki,úgy értelmezendő, hogy valamennyi megajánlott rész tekintetében irányadók az ajánlattevő által megadott közlések. Amennyiben egyes részeknél eltérőek a fenti információk, úgy részenként kell az egyes táblázatokat kitölteni. ** Meg kell jelölni azt az alkalmassági kritériumot,melynek igazolására az erőforrást biztosító szervezet bevonása történik pl. ….. év legjelentősebb mérnöki szolgáltatása sstb. *** Amennyiben több erőforrást nyújtó szervezet von be az ajánlattevő a teljesítésbe erőforrást nyújtó szervezetenként külön-külön nyilatkozzon a közöttük fennálló befolyás mértékéről, vagy a többségi befolyás fenn nem állásáról.

35

19. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 72. § - a szerint „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” Alulírott……………………………………………………………………………..(név), mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. (cégnév)cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem”megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során az ajánlattevő figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás)

36

III. MŰSZAKI LEÍRÁS „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” A 281/2006. (XII. 23.) Kormány. rendelet 20. § (2) előírja: „A 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett köteles független mérnök nyilatkozatát is benyújtani a közreműködő szervezethez. A független mérnökkel kapcsolatos követelményeket a pályázati felhívásban rögzíteni kell. A független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát.” A forrásgazdák a támogatási szerződésben, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján fenti kötelezettséget értékhatár nélkül kiterjesztették. Feladat meghatározás 1/ Munkaterület átadásával, építési napló megnyitásával kapcsolatban: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős (rezidens) műszaki ellenőre meghívót küld a Független mérnöknek a munkaterület-átadás kitűzött időpontjáról és helyszínéről. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős (rezidens) műszaki ellenőre a projektre vonatkozólag a Független mérnöknek átad 1-1 pld. kivitelezési szerződést, építési tervdokumentációt, és a vonatkozó jogerős építési engedély határozat másolatát, a megvalósítási ütemtervet, a Kivitelező által összeállított MMT-t és TU-t. 2/ Kooperációs értekezleteken való részvétellel kapcsolatban A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős (rezidens) műszaki ellenőre meghívót küld a Független mérnöknek a kooperációs értekezletek kitűzött időpontjáról és helyszínéről. A Független mérnök kivitelezés alatt felmerülő problémák esetén a Megrendelőt segíti a vitás kérdések rendezésében, javaslatot tesz azok megoldására. Az értekezleten, eljáráson elhangzottakról készített emlékeztetetők/jegyzőkönyvek érintetteknek kiküldésre kerülnek. 3/ Munkahelyi ellenőrzések A Független mérnök szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzést tart a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős (rezidens) mérnök előzetes tájékoztatása és a megbízólevelének bemutatása mellett. A bejáráson ellenőrzi, hogy a projekt előrehaladása megfelel-e az előzetes kivitelezői ütemtervnek. Ellenőrzi az építési naplót, a mintavételi és minősítési jegyzőkönyveket, az MMT-ben és TU-ban leírtak valamint a tervezői és az egyéb vonatkozó műszaki előírások betartását. Szükség estén a Kivitelezővel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel közösen végzendő helyszíni mérésekkel kontrolálja a kivitelezés megfelelőségét. Ehhez kapcsolódóan - a kivitelező által összeállított Mintavételi és Minősítési Tervet valamint Technológiai Utasításokat felülvizsgálja és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását. 37

- Az ő általa és a kivitelező által végzendő tömörség-, teherbírás-, behajlás- és egyéb mérésekről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős (rezidens) műszaki ellenőre előzetesen (min. 2 munkanappal a mérés előtt) értesítést küld a Független mérnök részére, amely méréseken a Független mérnök esetenként részt vesz, jelen lehet. Független mérnöknek jogában áll a mérések jelenlétében történő megismételtetése, amennyiben azt műszaki okok miatt indokoltnak tartja. Szabálytalanság esetén a Független mérnök haladéktalanul jelentést készít és megküldi azt az Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. Amennyiben Független mérnöknek a projekt műszaki és/vagy pénzügyi megvalósítását érintő bármilyen észrevétele adódik, azt 2 munkanapon belül, írásban jelzi a felelős rezidens mérnök felé. A Független mérnöknek a helyszíni ellenőrzést minden esetben jegyzőkönyvben vagy emlékeztetőben dokumentálni szükséges, és megállapításait a rezidens mérnökkel ismertetni kell. A jegyzőkönyvben vagy emlékeztetőben rögzíteni szükséges a rezidens mérnök észrevételeit is. A jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt 3 példányban kell készíteni majd továbbítani az Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. 4/ Közbenső kifizetési kérelem, előrehaladási jelentés Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt regionális koordinátora Független mérnöknek átadja az adott időszakra vonatkozó kifizetési kérelmet vagy előrehaladási jelentést felülvizsgálatra. Független mérnök a dokumentáció-átadást követő 5 munkanapon belül átvizsgálja azt, és egyetértése esetén kiállítja, majd átadja Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális koordinátorának a megfelelőségi nyilatkozatot a kifizetési kérelemhez, illetve az előrehaladási jelentéshez. Ellenkező esetben az észrevételeit írásban közli, és korrekcióra visszaadja az anyagot. Amennyiben Független mérnök a felülvizsgálatra átadott dokumentumokat részben vagy egészben nem ítéli megfelelőnek, akkor Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel való egyeztetést követően köteles részletes indoklást adni, amelyet Magyar Közút Nonprofit Zrt. a KHEM Hálózati Infrastruktúra Főosztályához felterjeszt állásfoglalás céljából. 5/ Műszaki átadás-átvétel -zárójelentés Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős (rezidens) műszaki ellenőre meghívót küld a Független mérnöknek a műszaki átadás kitűzött időpontjáról és helyszínéről. Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt regionális koordinátora Független mérnöknek átadja a teljes projekt időszakra vonatkozó zárójelentési kérelem és zárókifizetési kérelem teljes dokumentációját felülvizsgálatra. Független mérnök a dokumentáció-átadást követő 5 munkanapon belül megvizsgálja azt, és egyetértése esetén kiállítja, majd átadja Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális koordinátorának a megfelelőségi nyilatkozatot a zárójelentéshez. Amennyiben Független mérnök az átadott dokumentumokat részben vagy egészben nem ítéli megfelelőnek, akkor Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel való egyeztetést követően köteles részletes indoklást adni, amelyet Magyar Közút Nonprofit Zrt. a KHEM Hálózati Infrastruktúra Főosztályához felterjeszt állásfoglalás céljából.

38

Projekt listák

DA

Bács

ÉA

Jász

Vég szelv. [kmsz]

Megye

Felújítási hossz [km]

Kivitelezés tervezett határideje

Pojekt kód

Régió

Kezdő szelv. [kmsz]

Középső országrész P.e. kód

DA-03

088

5215 Kerekegyháza-Fülöpháza ök. út

0,0

3,5

3,5

2009.11.03

184

3117 Farmos-Jászberény ök. út

5,8

14,4

8,6

2009.06.06

185

3122 Abony-Újszász ök. út

6,7

13,9

7,2

2009.07.11

188

4511 Tiszaug-Kunszentmárton ök. út

3,5

21,7

18,2

2009.10.17

189

4629 Törökszentmiklós-Martfű ök. út

8,5

12,2

3,7

2009.11.30

Út száma

Út neve

ÉA-17 ÉA

Jász

ÉA

Jász

ÉA

Jász

ÉA-19 ÉA-20

ÉA

Jász

190

46149 Vezseny bekötő út

0,0

5,1

5,1

2009.11.30

ÉM

Nógrád

110

21139 Nagybárkányi bek. út

0,0

0,7

0,7

2009.11.13

ÉM

Nógrád

113

21135 Sámsomházai bek. út

0,0

8,2

8,2

2009.11.13

ÉM

Nógrád

ÉM

116

2408 Pásztó-Galyatető-Mátraháza ök. út

11,6

13,5

1,9

2009.11.13

Nógrád

118

2207 Ludányhalászi-Endrefalvai ök. út

0,0

2,7

2,7

2009.11.13

ÉM

Nógrád

123

0,5

1,8

1,3

2009.11.13

ÉM

Nógrád

098

2304 Salgótarján-Zabari ök. út

0,0

1,4

1,4

2009.09.08

ÉM

Nógrád

099


2,0

3,3

1,3

2009.09.08

ÉM

Nógrád

101


6,4

14,3

7,9

2009.09.08

ÉM

Nógrád

102


15,8

20,6

4,8

2009.09.08

ÉM

Nógrád

ÉM

ÉM-01

22107 Pilinyi bek. út

104

23104 Zagyvarónai bek. út

0,0

1,0

1,0

2009.09.08

Nógrád

105

23103 Somosköi bek. út

0,0

1,6

1,6

2009.09.08

ÉM

Nógrád

106

23103 Somosköi bek. út

2,0

3,1

1,1

2009.09.08

ÉM

Nógrád

107

23102 Salgóbányai bek. út

0,0

3,0

3,0

2009.09.08

ÉM

Nógrád

108

2303 Salgótarján-Nádujfalui ök. út

2,8

6,6

3,8

2009.09.08

KM

Pest

042

3105 Aszód-Sűlysáp ök. út

20,7

26,4

5,7

2009.12.01

054

3106 Vácszentlászló-Jászfényszaru ök. út

6,7

10,9

4,2

2009.12.01

201

4602 Vecsés-Alsónémedi ök. út

0,0

9,0

8,1

2010.05.01

205

4606 Káva-Dabas ök. út

8,8

16,7

7,9

2010.05.01

203

3103 Rákoskeresztút-Gödöllő ök. út

14,9

22,7

7,8

2009.08.20

ÉM-03

KM-05 KM

Pest

KM

Pest KM-10

KM

Pest

KM

Pest KM-11

KM

Pest

KM

Pest

204

21112 Sződ bekötő út

1,9

4,5

2,7

2009.08.20

202

51101 Szigethalom bekötő út

6,6

10,6

3,8

2009.08.20

KM-12 KM

Pest

KM

Pest

KM

Pest

KM

Pest

KM-13

206

4606 Káva-Dabas ök. út

23,4

26,5

2,8

2009.08.20

207

1201 Szob-Hont ök. út

0,0

34,0

32,8

2009.11.20

208

4612 Abony-Tószeg ök. út

0,0

0,7

0,7

2009.12.01

209

4616 Abony-Köröstetétlen ök. út

0,0

9,4

9,4

2010.05.01

4613 Nagykörös-Szolnok ök. út

11,9

21,2

9,4

2010.05.01

0,0

4,6

4,6

2009.11.01

KM-14 KM

Pest

210

KM

Pest

211

46122 Kocsér bekötő út 33 db

186,8 km

39

ÉA

Szabolcs

ÉA

Szabolcs

ÉA

Szabolcs

ÉA

Szabolcs

ÉA

Szabolcs

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉA

Hajdú

ÉM

BAZ

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

BAZ

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

Heves

ÉM

BAZ

ÉM

BAZ

ÉM

BAZ

ÉM

BAZ

ÉM

ÉA-01 ÉA-02 ÉA-04 ÉA-12

ÉA-13

ÉA-14

ÉA-15 ÉA-16

ÉM-04

P.e. kód

Út száma


4102 Nyírtura-Nyíradony ök. út

17,4

27,6

10,0

2009.11.30

160

4911 Nyíregyháza-Nyírbátor ök. út

16,0

35,3

19,3

2009.11.30

159

4911 Nyíregyháza-Nyírbátor ök. út

0,8

9,0

8,2

2009.11.30

163

4104 Székely-Baktalórántháza ök. út

0,0

4,3

4,3

2009.11.30

164

4104 Székely-Baktalórántháza ök. út

4,3

13,4

9,1

2009.11.30

174

4805 Debrecen-Bihartorda ök. út

0,1

14,1

14,0

2009.11.30

175

3315 Tiszafüred-Polgár ök. út

17,5

21,4

4,0

2009.11.30

176

3321 Balmazújváros-Hajdúszoboszló ök. út

1,8

7,0

5,2

2009.11.30

177

3501 Polgár-Hajdúnánás ök. út

1,4

6,0

4,6

2009.11.30

178

3502 Tiszavasvári-Hajdúböszörmény ök. út

14,4

18,1

3,7

2009.11.30

179

4217 Berettyóújfalu-Kőrösszegapáti ök. út

8,0

19,6

11,6

2009.11.30

180

4219 Furta-Gyulai ök. út

0,0

14,3

14,3

2009.11.30

181

4807 Vámospércs-Pocsaj ök. út

1,6

8,8

7,2

2009.11.30

182

4809 Sáránd-Létavértes ök. út

10,1

17,5

7,4

2009.11.30

183

3407 Nádudvar-Kaba-Földes ök. út

0,0

9,8

9,8

2009.11.30

136

2507 Borsodnádasd-Monosbél ök. út

0,0

5,2

5,2

2009.08.08

151

2412 Sirok-Pétervására ök. út

5,1

13,4

8,2

2009.08.08

0,0

4,9

4,9

2009.08.08

0,1

7,3

7,2

2009.09.08

6,5

15,1

8,6

2009.09.08

24124 Fedémesi bek. út 2505 Eger-Hollóstető-Miskolc ök. út

147

24128 Egerszóláti bek. út

153 ÉM-06


158

152 ÉM-05

Út neve

Vég szelv. [kmsz]

Megye


Régió

Pojekt kód

Keleti országrész

139

2505 Eger-Hollóstető-Miskolc ök. út

37,6

47,9

9,3

2009.10.08

149

2505 Eger-Hollóstető-Miskolc ök. út

7,3

18,9

11,6

2009.08.08

148

2416 Gyöngyös-Verepelét-Eger ök. út

33,1

37,7

4,6

2009.10.13

154

3203 Gyöngyös-Jászberény ök. út

0,2

11,1

10,9

2009.11.13

156

3210 Gyöngyös-Adács ök. út

0,2

6,4

5,4

2009.10.13

155

3209 Heves-Pusztataskony ök. út

10,2

18,0

7,8

2009.11.13

128

3617 Tarcal-Prügy ök. út

0,0

9,7

9,7

2009.11.13

137

3705 Encs-Szegilong ök. út

22,6

29,7

7,1

2009.11.13

138

3613 Tiszalúc-Kesznyéten ök. út

0,0

5,5

5,5

2009.10.13

143

3835 Cigánd-Pácin ök. út

0,6

8,5

7,9

2010.05.31

BAZ

129

3303 Mezőkövesd-Szentistván ök. út

3,0

5,2

2,2

2009.10.08

ÉM

BAZ

130

3304 Mezőnyárád-Szentistván ök. út

2,7

5,5

2,7

2009.10.08

ÉM

BAZ

131

3304 Mezőnyárád-Szentistván ök. út

6,4

9,4

3,1

2009.10.08

ÉM

BAZ

140

3307 Nyékládháza-Tiszacsege ök. út

22,8

33,7

10,9

2009.10.08

ÉM

BAZ

141

0,0

7,0

7,0

2009.10.08

ÉM-07

ÉM-08

ÉM-11

ÉM-13

ÉM-15

33106 Tiszakeszi bek. út 35 db

272,6 km

40

Vég szelv. [kmsz]



Régió

Megye

Pojekt kód


Nyugati országrész P.e. kód

DD

Baranya

DD-02

082

5826 Pécs-délnyugati elker.út

0,2

4,7

4,5

2009.06.02

DD

Tolna

DD-06

085

5113 Szekszárd-Décs-Várdombi ök. út

5,8

20,7

14,0

2009.11.30

KD

KomáromEsztergom

078

8119 Velence-Csákvár-Tata ök. út

56,2

60,2

3,8

2009.10.01

KD

KomáromEsztergom

079

8143 Oroszlány-Bokod ök. út

2,2

9,7

7,5

2009.10.01

KD

Veszprém

071

7309 Ajka-Pula ök. út

0,0

3,9

3,5

2009.11.30

KD

Veszprém

072


5,1

6,5

1,4

2009.11.30

15,0

18,0

3,0

2009.11.30

Út száma

Út neve

KD-03

KD-05 KD

Veszprém

073


KD

Veszprém

075

7317 Devecser-Tapolca ök. út

0,0

6,5

6,5

2009.11.30

KD

Veszprém

077

7324 Devecser-Sümeg ök. út

6,0

16,3

10,3

2009.11.30

NyD

Vas

008

8404 Pápa-Sárvár ök. út

29,4

32,4

3,0

2009.10.01

NyD

Vas

009

8404 Pápa-Sárvár ök. út

39,4

40,4

1,0

2009.10.01

NyD

Vas

010

8453 Tokorcs-Kemenesmihályfa ök. út

0,0

1,0

1,0

2009.10.01

NyD

Vas

032

8446 Sárvár-Szeleste ök. út

0,0

4,2

4,2

2009.10.01

NyD

Vas

039

8437 Vashosszúfalu-Káld ök. út

0,0

2,1

2,1

2009.10.01

KD-07

NyD-06

14 db

65,8 km

41

A SZERZŐDÉST NEM KELL BECSATOLNI AZ AJÁNLATBAN! ESZ-2009/…………………….

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Magyar Közút Nonprofit Zrt. székhely: 1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13. bankszámlaszám: MÁK 1003200-00286693-00000017 cégjegyzékszám: 01-10-046265 adószám: 14605749-2-41 mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészt ………………. székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg: 1.

Előzmények

A Megbízó a 2009/S ............. számú ajánlati felhívással „Független mérnöki feladatok ellátása – ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz – III. ütem” tárgyban nyílt közbeszezrési eljárást folytatott le, mely közbeszerzési eljárás nyertese a .......... részben (............. országrész ) Megbízott lett. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, melyek az allábbiak: - az ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentáció - a kiegészítő tájékoztatás körében feltett kérdések és az azokra adott válaszok, - a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 2. A szerződés tárgya Megbízási szerződés tárgya a ROP 2007-2008 útfelújítási program kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki feladatok ellátása. A Megbízott feladatait a jelen szerződés 1. számú Műszaki leírás elnevezésű melléklete tartalmazza, a Megbízott jelen szerződést az abban foglalt feladat meghatározás szerint köteles teljesíteni. A Megbízott feladatait a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Projektlista szerinti projektekhez kapcsolódóan, a projektek kivitelezésének ideje alatt, az ott megadott mennyiségben köteles teljesíteni.

42

3. A megbízási díj összege, és elszámolása 3.1. A Megbízottat a jelen szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén teljesítménnyel arányos díjazás illeti meg. 3.2. Az elszámolás egyrészt a Megbízó által elfogadott és részvételi jegyzőkönyvvel, vagy feljegyzéssel igazolt munkanapok száma, másrészt az elfogadott ……………. Ft + …………… ÁFA, azaz összesen ……………………. Ft mérnöki napidíj alapján történik, amely díj magában foglalja az összes költséget, ezen túl a munkával kapcsolatos más kiadás (utazás, szállás, napidíj, stb.) nem érvényesíthető. 3.3. A becsült …… mérnöknap* ráfordítás alapján a szerződés előirányzott keretösszege: …………… Ft + …………………ÁFA, azaz mindösszesen………………....Forint [* 1. rész Középső országrész 150 , Keleti országrész 190, Nyugati országrész 70 mérnöknap- a szerződés tárgyának megfelelően lesz kitöltve] 3.4. A Megbízott a teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért – amennyiben a Megbízott nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban - a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Megbízottnak, a Megrendelő (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) megtagadhatja a számla kiegyenlítését. Az digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az [email protected] e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni. 3.5. A Megbízott kötelessége a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére kibocsátott számlán a jelen szerződés azonosító számát, és a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzést feltüntetni. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadja a számlán szereplő ellenérték megfizetését. A jelen szerződés azonosító száma: ESZ2009/……………../……. 3.6. A Megbízott havonta nyújthat be elszámolást az elvégzett feladatokra fordított mérnöknapok projektenként történő tételes kimutatásával, amelynek legkisebb egysége ¼ nap lehet és amelybe beszámítható az utazás és a helyszíni várakozások időtartama is. A Megbízó által igazolt teljesítések alapján benyújtott számlák kiegyenlítése a kézhezvételétől számított 30 napos határidővel, banki átutalással történik. 3.7. A teljesítés igazolására jogosult személy a Megbízó részéről: Név: Lehel Zoltán Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek u.7-13. Telefon: (1) 819-9361 Fax: (1) 819-9540 E-mail: [email protected]

43

4. A megbízás időtartama A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számítva folyamatos munkavégzéssel, a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Projektlistában projekt kivitelezési határidővel egyező, de ezen túlmenően az utolsó tervezett projektzárásig, azaz legkésőbb 2010. június 30-ig tart. 5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. A Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja a tevékenység elvégzéséhez szükséges és rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyeket a Megbízott a szerződés lezárásakor köteles visszaszolgáltatni. A Megbízott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés keretében tudomására jutó információkat és dokumentumokat bizalmasan kezeli, azokat nyilvánosságra nem hozhatja, a Megbízó írásos engedélye nélkül harmadik félnek tudomására nem hozhatja. 5.2. Ha a munka elvégzéséhez szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, a Megbízó az értesítés vételétől számított 5 munkanapon belül az adatokat a Megbízott rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedéshez ennél hosszabb vagy rövidebb idő szükséges, a felek a fenti határidőtől eltérően is megállapodhatnak. 5.3. A Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. A Megbízó a munkát figyelemmel kísérheti, ellenőrizheti. Kérésére a Megbízott köteles rendelkezésre állni, a szerződés teljesítése alatt a tevékenységének részadatait bemutatni, a megbízói észrevételeket a további munkavégzésnél figyelembe venni. 5.4. A Megbízott előteljesítésre a Megbízó előzetes jóváhagyásával jogosult. 5.5. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a felek által felhatalmazott személyek: Megbízó: Név: …………………….. Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek u.7-13. Telefon: (1) 819-…….. Fax: (1) 819-………………. E-mail: ……………… Megbízott: Név: ……………………………….. Cím: ……………………………….. Telefon: …………………………… Fax: ……………………………….. E-mail: …………………………….

44

5.6. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a feladatát neki felróhatóan nem vagy csak hiányosan tudja elvégezni, és a teljesítés emiatt a Megbízónak már nem áll érdekében, úgy a Megbízó a jogosult jelen szerződést a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondani. 5.7. A Megbízott a szerződés teljesítése érdekében teljesítési segédet ( közbeszerzési eljárásban használt megnevezés szerint alvállalkozót ) vesz igénybe / nem vesz igénybe. A Megbízott az általa a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett harmadik személy teljesítéséért úgy köteles helyt állni, mintha azt maga végezte volna. A Megbízott a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megjelölt a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vonhatja be harmadik személyként a szerződés teljesítésébe. * az ajánlat szerint kerül kitöltésre 6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 6.1. Ha a Megbízott késedelmesen teljesít, nem határidőre teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megbízó indokolt utasítását visszautasítja, vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megbízó a szerződésszegés tényét feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével felhívja a Megbízottat a szerződésszegés megszüntetésére. Amennyiben a Megbízott a megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 6.2. A Megbízott kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít. A Megbízó kötbér- és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét – ha azt a Megbízott nem vitatja - jogosult beszámítással érvényesíteni a Megbízott még ki nem fizetett számláival szemben. 6.3. Ha a jelen szerződés teljesítése a Megbízottnak felróható okból meghiúsul, a Megbízott meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek összege a jelen szerződés 3.3. pontjában rögzített bruttó előirányzott keretösszeg 10%-a. 6.4. Ha a Megbízó a Megbízott számláinak kifizetésével késedelembe esik, a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A szerződő felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 7.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. előírásai az irányadóak. Jelen szerződés 6 példányban készült, azt a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 45

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés mellékletei, melyekkel együtt érvényes a jelen megbízási szerződés: 1. sz. melléklet: Műszaki leírás 2. sz. melléklet: Projektlista Budapest, 2009. …………………………

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megbízó

Megbízott

46

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents