AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

ROP - Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör

Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták IV. Tervezési szerződés tervezet V. Műszaki tartalom 1. – Általános tervezési követelmények VI. Műszaki tartalom 2. - Diszpozíciók

2009. december

1

I. TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel, a „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” tárgyában. 1.2. A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás (hirdetmény) az irányadó. A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefon-, faxszám, email cím megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A dokumentáció letöltése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadónak címezve a (36-1) 382-0350 fax számra kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. 1.3. Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 1.4. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékozódási kötelezettség Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azon szervezeteknek ( hatóságoknak) a nevét és a címét (elérhetőségét),amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kap. Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelet 1024 Budapest, Margit körút 85. Postacím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. Telefon: 06-1-346 9400 Fax: 06-1-346 9415

2

OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége illetékességi területe Baranya, Somogy, Tolna megye. Székhely: 7629 Pécs, Dobó István u. 89. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 390. tel.: 06-72-513-420 fax: 06-72-539-099 E-mail: [email protected]; [email protected] Kaposvári Iroda 7400 Kaposvár, Fő u.45. 7401 Kaposvár, Pf. 172. tel.: 06-82-529-697 fax: 06-82-529-691 Szekszárdi Iroda 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11. 7101 Szekszárd, Pf. 129. tel: 06-74-529-780 fax: 06-74-528-127 OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye Igazgató: Berta László Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected] [email protected] Munkabiztonsági (általános) Igazgatóhelyettes: Varjasi János Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected] Munkaegészségügyi (orvos) Igazgatóhelyettes: Felháziné Dr. Békési Lívia Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected] Jogi és igazgatási Igazgatóhelyettes: Szőriné dr. Csordás Csilla Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u.17-23. tel.: 06-1-301-2900 fax: 06-1-301-2903

3

Pécsi Bányakapitányság Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5. Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61 Telefon: (36-72) 314-952 Fax:(36-72) 510-366 Email: [email protected]

2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők, közös ajánlattétel Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozatban valamennyi közös ajánlattevőnek közösen kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk b) A közös ajánlattevők nyilatkozatát be kell benyújtani az ajánlattal együtt. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadását, az ajánlati árra, teljesítési határidőre, szerződési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, és azt, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el a megrendelő felé, továbbá azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. b) A szerződés teljesítését és pénzügyi lebonyolítását kizárólag a képviselő cégen keresztül lehet végrehajtani. c) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Amennyiben a nyertes közös ajánlattevők gazdasági társaságot hoznak létre a szerződés teljesítésére, úgy a létrehozandó gazdasági társaságnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: - jogi forma: korlátolt felelősségű társaság - minimális alaptőke: 500 000 Ft. - tevékenységi kör: tartalmazza a mérnöki szolgáltatási tevékenységet. 2.2. Alvállalkozó Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz. Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat, és meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, melyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az Ajánlatkérő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívás III.2. pontjában foglaltak alapján dönti el. 2.3. Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezetnek minősül az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít.

4

Az ajánlattevő az alábbi esetekben vehet igénybe erőforrást biztosító szervezetet: - az ajánlati felhívás III.2.2./1.,2.,3.pontjában előírt pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek az igazolására (1.)bankszámlán előforduló sorban állás, 2.)saját tőke/jegyzett tőke összege, 3.) mérleg szerinti eredmény), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn, - az ajánlati felhívás III.2.3./1.,2.,3.,4.,5.pontjában előírt műszaki alkalmassági minimumkövetelményeknek az igazolására ( 1.) előző három évben teljesített munka ellenértéke, 2.) az előző három évben teljesített munka mennyisége 3.) referencia nyilatkozat 4.) úttervező,5.) hídtervező szakember ), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn. Az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti Ptk. 685/B §-a szerinti többségi befolyás fennállásáról/ fenn nem állásáról az ajánlattevőnek , és az erőforrást nyújtó szervezetnek is kell nyilatkozni. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolókból megállapítható alkalmassági követelmények ( saját tőke/jegyzett tőke összege, mérleg szerinti eredmény összege) igazolását egységesnek tekinti az Ajánlatkérő , azaz ezen igazolás egy ajánlattevőtől vagy erőforrást nyújtó szervezettől származhat. Nem fogadja el az Ajánlatkérő azt, ha pl. a saját/tőke jegyzett tőke összegét az ajánlattevő igazolja, míg ugyanazon év tekintetében a mérleg szerinti eredmény összegét az erőforrást nyújtó szervezet igazolja. Az igazolásnak egy személytől kell származni. 2.4. Összeférhetetlenség Az ajánlattevő az eljárásban – ugyanazon rész tekintetében - nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetve más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Az eljárásban – ugyanazon rész tekintetében – az adott személy vagy szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő ( közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként. 2.5. Hamis nyilatkozat Az Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 4.§ 9/A pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősíti az alábbiak: - Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt - A közbeszerzés érékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt - Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt

5

- A teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember nyilatkozata arról, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja - A teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember nyilatkozata arról, hogy legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője: Dr. Littmann Éva ügyvezető, hivatalos közbeszerzési tanácsadó SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 14. Tel: +36-1/ 382-0349 Fax: +36-1/ 382-0350 [email protected] Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, táviratilag vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadóval. 3.2. Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10 napig, az előző pontban kapcsolattartóként megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadónak faxon és emailban eljuttatva. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket Dr. Littmann Éva ügyvezetőnek címezve a (36-1) 382 03 50 fax számra és a [email protected] email címre (word formátumban) küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldték meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak emailban ( vagy nem word formátumban) küldtek meg! Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a www.kozut.hu honlapon teszi elérhetővé a törvényes határidőn belül.

6

4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. 4.2. Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Az ajánlatok elkészítése és értékelése során irányadók a Közbeszerzések Tanácsa alábbi útmutatói: - A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában ( KÉ 2009.09.23.-i 111.szám) - Útmutató a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (KÉ 2009.07.10.-i 80.szám)

4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok 4.3.1. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 1. Címlap 2. Tartalomjegyzék 3. Adatlap (1.sz.iratminta) AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK IGAZOLÁSA, 4. Dokumentáció letöltését visszaigazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata (2.sz.iratminta) 5. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint (3.sz.iratminta) 6. Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása

7

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 7. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról (4.sz.iratminta) 8. A közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okokról ( adott esetben) (5.sz.iratminta) 9. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okokról ( adott esetben) (6.sz.iratminta) 10. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint (7.sz.iratminta) GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 11. Pénzintézeti nyilatkozat(ok) 12. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (8.sz.iratminta) 13. Számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolók , könyvvizsgálói jelentések 14. Nyilatkozat arról, hogy nem állt fenn könyvvizsgálatra kötelezettség (9.sz.iratminta) 15. Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettség vállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében (adott esetben) (10.sz.iratminta) MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 16. Az előző három év legjelentősebb tervezési munkáinak ismertetése (11.sz.iratminta) 17. Referencia nyilatkozat 18. Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) bemutatása (12.sz.iratminta) 19. Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) nyilatkozata (13.sz.iratminta) 20. Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) tervezői jogosultságának igazolása 21. Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint referencia munka és/vagy úttervező szakember és/vagy hídtervező szakember tekintetében, többségi befolyás fennállása esetén (adott esetben) (14.sz. iratminta) EGYÉB DOKUMENTUMOK 22. Nyilatkozat a fontossági sorrendről (15.sz.iratminta) 23. Közös ajánlattevők nyilatkozata (adott esetben) (16.sz.iratminta) 24. Aláírási címpéldány/ meghatalmazás/letelepedés országa szerinti igazolás 25. Cégkivonat 26. Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint mikro-,kis,-középvállalkozásról (17.sz.iratminta) 27. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése a), b) c) pontjai szerint, és nyilatkozat a befolyás mértékéről (18.sz.iratminta) 28. Nyilatkozat a Kbt. 72.§-a szerint (19.sz.iratminta) 29. Többségi befolyás fennállásának igazolása

8

30. Nyilatkozat a Kbt. 63.§ (1) bekezdése a) vagy b) pontjának alkalmazásáról (20.sz.iratminta) Benyújtandó minden egyéb, az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum , az azokban részletezett tartalommal. 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése 4.4.1. Címlap Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be jelentkezést, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. 4.4.2. Tartalomjegyzék Az ajánlatban be kell nyújtani a tartalomjegyzéket, amelyben az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok mellett fel kell tüntetni azt az oldal-, vagy lapszámot, ahol a dokumentáció az ajánlatban megtalálható. 4.4.3. Adatlap ( 1. számú iratminta ) Az adatlapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím) - A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartóként eljáró személy nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét. Kapcsolattartóként azon személyt kell megjelölni , akinek címezve az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és a kapcsolattartónál azon elérhetőségeket (cím, fax, email cím) kell megjelölni, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azt a telefonszámot kell feltüntetni,amelyen az Ajánlatkérő szükség esetén az ajánlattevővel kapcsolatot tud létesíteni . - Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni. 4.4.4. Regisztrációs lap

( 2. számú iratminta )

Az ajánlat tartalmazza a dokumentáció letöltését visszaigazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolatát. A regisztrációs lapot Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadónak címezve a (36-1) 382-0350 fax számra kell megküldeni! Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció www.kozut.hu honlapról történő letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a regisztrációs lapot az ajánlattevők a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg.

9

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. 4.4.5. Ajánlati nyilatkozat

( 3. számú iratminta )

A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek közösen kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk. Tehát közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatban az összes közös ajánlattevőt fel kell tüntetni a nyilatkozattevők között, és a nyilatkozatot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írni cégszerűen. Például: AJÁNLATI NYILATKOZAT Az XP Kft.(cím:…………..), és a ZX ZRT. ( cím:………….), és a VP Bt. ( cím: ……) közös ajánlattevők kijelentjük , hogy …….. stb. Vagy AJÁNLATI NYILATKOZAT Az XP Kft.(cím:…………..), és a ZX ZRT. ( cím:………….), és a VP Bt. ( cím: ……) közös ajánlattevők, mint a ……………….. Konzorcium ajánlattevő tagjai kijelentjük , hogy …….. stb. A jelen dokumentációban 3.számú iratmintaként megadott ajánlati nyilatkozatot külön excel táblázatban is megadja az Ajánlatkérő. Az ajánlattevőknek ezen excel táblázatot kell alkalmazni, és kitölteni az ajánlattétel során, és a szabályosan kitöltött táblázatot kell benyújtani az ajánlat részeként. Az ajánlati nyilatkozat (excel táblázat) kitöltési útmutatója: Első használatkor a mintatáblának csak a zöld mintázatú mezőibe lehet beírni, a többi cella felülírás ellen védelemmel van ellátva. Először az ajánlattevő nevét és címét az 1) ponthoz tartozó cellába kell beírni, majd a zöld mintázat törölhető. Ezt követően a megajánlani kívánt részekhez ( a keretezett táblákba ) a zöld mintázattal megjelölt cellá(k)ba kell beírni a Tervezői díj nettó értékét/értékeit lehetőleg ezer forintra kerekítve. Egy részt képviselő táblázat minden zöld mintázatú celláját ki kell tölteni,aminek eredményeként a zöld mintázat eltűnik , és az összes ajánlati összeg kiszámításra kerül. Végül az utolsó oldalon a helység és a dátum kerüljön beírásra, majd a zöld mintázat törölhető. Ezt követően célszerű egy biztonsági másolatot készíteni.

10

Amikor az ajánlat már véglegesnek tekinthető, az „Eszközök” > ”Védelem” > „Lapvédelem feloldása” menüpontba be kell írni a „titok” jelszót,amivel a zárolt cellák felülírás elleni védelme megszűnik. Következő lépésként ki kell törölni minden olyan rész keretezett táblázatát,melyre az ajánlattevő nem kíván ajánlatot adni. A törlést az adott rész oldaltörést jelző kék vonalak közötti összes sorának kijelölésével, és jobb klikk „törlés” funkcióval kell végrehajtani. A gazdaságosabb nyomtathatóság érdekében az oldaltörések átrendezhetők, de csak úgy, hogy az adott rész keretezett táblázata egy oldalon legyen. FONTOS! Az ajánlati nyilatkozat csak egy segédeszköz, amely megkönnyíti az ajánlatok elkészítését, de használata semmilyen módon nem mentesíti az ajánlattevőt az ajánlati követelmények maradéktalan betartása alól. Az ajánlati ár: Az ajánlattevő részenként külön-külön egyösszegű, fix átalányáron köteles ajánlatot tenni magyar forintban. Az ajánlati árat (amely a tervezői díj összesen) meg kell osztani a tervek elkészítésének díjára ( ami az összes ellenszolgáltatás 90%-a legyen), és a tervezői művezetés díjára ( ami az összes ellenszolgáltatás 10%-a legyen). A bírálati szempont alapja a nettó tervezői díj ( azaz a tervek elkészítésének díja + a tervezői művezetés díja). Az ellenszolgáltatás megosztásának ezen arányait kötelező betartani, az ezzel ellentétes ajánlat érvénytelen. Amennyiben a megajánlott rész több projektelemet tartalmaz, úgy az árat projektelemenként is meg kell bontani. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati nyilatkozatot fokozott gondossággal készítsék el, mivel ezen nyilatkozat esetében az esetleges hiányosságok hiánypótlás keretében csak akkor pótolhatók, ha azok nem érintik az ajánlat tartalmát. Az ajánlati nyilatkozattal tesz az ajánlattevő ajánlatot, így amennyiben ezen adatok körében hiányosság vagy pontatlanság merül fel, az Ajánlatkérőnek fokozott gondossággal kell mérlegelnie azt, hogy elrendelhető-e a hiánypótlás, vagy az ajánlat olyan tartalmi hibában, hiányosságban szenved, amely nem pótolható, és érvénytelenséget von maga után. 4.4.6. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell biztosítani az ajánlattevőnek a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében megállapítottak szerint. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló okiratot az ajánlatban csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell biztosítani, azaz ezen időpontig az átutalásnak teljesítettnek kell lenni, a bankgarancia nyilatkozatnak vagy a kezességvállaló kötelezvénynek legkésőbb e napon hatályba kell lépni.

11

A bankgaranciának és a kötelezvénynek az ajánlattételi határidőt követő 80. nap 16.00 órájáig érvényesnek és hatályosnak kell lenni. Az érvényességi és hatályossági határidő kezdő napja az ajánlattételi határidő lejártának napját követő első nap. Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó igazoló okiratot (terhelési értesítő vagy bankgarancia nyilatkozat vagy kötelezvény) az ajánlatba be kell fűzni. Az Ajánlatkérőnek nem áll módjában bankgarancia és kötelezvény esetében az eredeti okiratok visszaadása. Az Ajánlatkérő a bankgarancia és kötelezvény esetében a kötelezettségek alóli felszabadításra vonatkozóan külön okiratot fog kibocsátani. Az ajánlati biztosíték összege részenként külön-külön: 30 000 Ft. Ajánlati biztosíték nyújtása átutalással: Befizetéssel történő biztosíték adása esetén a biztosíték összegét az ajánlatkérő 10032000-00286693-00000017 sz. számlájára kell átutalni. Az átutalás megtörténtét a bank által cégszerű aláírással hitelesített , az átutalás jogcímét is tartalmazó terhelési értesítővel kell igazolni. A jogcímből megállapítható legyen, hogy az átutalás ajánlati biztosíték címén történt, és legyen feltüntetve a megajánlott rész száma is. Amennyiben több részre tesz ajánlatot az ajánlattevő, az előzőeken túlmenően az alábbiak betartása szükséges: - az ajánlattevő részenként külön-külön tételekben utalja át az adott részhez tartozó ajánlati biztosítékot, - a terhelési értesítőben szerepeljen a megajánlott rész és az ahhoz tartozó ajánlati biztosítéki összeg. Tehát több részre történő ajánlattétel esetén ne egyösszegben történjen az ajánlati biztosíték átutalása, hanem részenként külön-külön, és a terhelési értesítőn ne egyösszegben szerepeljen az ajánlati biztosíték átutalásának az igazolása, hanem részenként külön-külön! Tehát vagy részenként külön nyújtsa be az ajánlattevő a banki hiteles terhelési értesítőt, vagy ha egy terhelési értesítőt nyújt be az ajánlattevő azon részenként külön a rész számának és az adott részhez tartozó ajánlati biztosítéki összegnek a feltüntetése szerepeljen. Ajánlati biztosíték nyújtása bankgarancia nyilatkozattal vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel: Bankgarancia és kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, az okiratnak egyértelműen kell tartalmazni a biztosíték összegét (több részre történő ajánlat esetén részenként különkülön), továbbá a jogcímet ( legalább a következő tartalommal: ajánlati biztosíték a Magyar Közút NZrt. „ ROP - Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetése III.- 4.kör „ közbeszerzési eljárásában az……. rész(ek) tekintetében). A bankgaranciának és a kezességvállalásnak feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lenni.

12

A bankgaranciának,és a kötelezvénynek az ajánlattételi határidőt követő 80. nap 16.00 órájáig érvényesnek és hatályosnak kell lenni. Amennyiben több részre tesz ajánlatot az ajánlattevő, az előzőeken túlmenően az alábbiak betartása szükséges: - a bankgarancia nyilatkozat vagy a kezességvállaló kötelezvény tartalmazza a megajánlott rész számát és az ahhoz tartozó ajánlati biztosítéki összeget. Amennyiben több részre tesz ajánlatot az ajánlattevő - a bankgarancia nyilatkozatot vagy a kezességvállaló kötelezvényt részenként különkülön nyújtsa be a megajánlott rész és az ahhoz tartozó biztosítéki összeg feltüntetésével, vagy - egy bankagarancia nyilatkozatot vagy kezességvállaló kötelezvényt nyújtson be, amely azonban részenként külön-külön tartalmazza a megajánlott rész számát, és az ahhoz tartozó biztosítéki összeget. Tehát amennyiben több részre tesz ajánlatot az ajánlattevő és egy okiratba foglaltan kívánja igazolni az ajánlati biztosíték részenkénti rendelkezésre bocsátását, nem felel meg a fenti követelményeknek az, ha a bankgarancia nyilatkozat, vagy a kezességvállaló kötelezvény a részenkénti ajánlati biztosítékok együttes összegét tartalmazza, és nem részenkénti megosztásban tartalmazza a rész számát és az ahhoz tartozó ajánlati biztosítéki összeget. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlati biztosítékot nem megfelelő összegben, vagy nem megfelelő határidőben, vagy nem az Ajánlatkérő által meghatározott módon bocsátják rendelkezésre, úgy az, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 4.4.7. Nyilatkozat a kizáró okokról ( 4., 5. , 6. számú iratminta) Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell benyújtaniuk a cégszerűen aláírt nyilatkozatot eredeti, vagy hiteles másolatban, az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan. Az ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat az ajánlatában a Kbt. 63.§ (2) bekezdése és a 64.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatában benyújtsa . 4.4.8.Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint ( 7. számú iratminta ) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

13

4.4.9. Pénzintézet nyilatkozata Be kell nyújtani eredetiben vagy hiteles másolatban valamennyi számlavezető pénzintézetnek , valamennyi cégkivonatban szereplő ( nem pénzforgalmi számlára is kiterjedő ) az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a pénzintézet mióta vezeti az adott bankszámlát, és a bankszámlán a nyilatkozat kiadását megelőző 24 hónapban volt-e sorban állás (ha igen milyen mértékű). A nyilatkozat tartalmazza a bankszámlaszámot is. 4.4.10. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (8.számú iratminta) Ajánlattevő csatoljon be cégszerűen aláírt nyilatkozatot, arról, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézeteknél további számlát nem vezet. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankszámlák szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről kifejezetten nyilatkozni kell az ajánlattevőnek. 4.4.11. Számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolók, jelentéssel

könyvvizsgálói

Az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyújtsa be 2007-2008 évi mérlegbeszámolóit, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt ( amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett). A kiegészítő mellékletet nem kell csatolni. Az egyéni vállalkozó nyújtsa be ennek megfelelő adóbevallását. 4.4.12. Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a könyvvizsgálatra kötelezettség (9.számú iratminta) Amennyiben az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az adott években, vagy azok valamelyikében nem volt könyvvizsgálatra kötelezett, nyilatkozzon erről. 4.4.13. Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében ( 10. számú iratminta) A 10. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására. A pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények (bankszámlán előforduló sorban állás/számviteli jogszabályok szerinti beszámoló) igazolására csak abban az esetben vehető igénybe erőforrást nyújtó szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. 685./B.§-a szerinti többségi befolyás áll fenn.

14

Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek a 10. számú iratminta szerinti tartalommal kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell benyújtani cégszerűen aláírva, és pontosan meg kell jelölni azt, hogy a Ptk.685/B §-ának mely bekezdése és pontja alapján áll fenn a többségi befolyás . 4.4.14. Az előző három év ( 2006-2008) legjelentősebb tervezési munkáinak ismertetése ( 11. számú iratminta) Az előző három év (2006-2008) legjelentősebb befejezett, teljesített tervezési munkáját kell ismertetni cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, részenként különkülön. Az ismertetés tartalmazza részenként a következőket : a teljesítés ideje (év), a szerződést kötő másik fél neve,címe, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése, amely adat a megtervezett km-hossz és ( amennyiben a részajánlat hídtervezést is tartalmaz ) a megtervezett hídmennyiség, és a teljesítés megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot. Az ismertetésből egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy a feltüntetett referencia munka melyik megajánlott részhez tartozik. A szolgáltatás tárgyának leírása tartalmazza azt, hogy úttervezési és ( amennyiben a részajánlat hídtervezést is tartalmaz ) hídtervezési szolgáltatást végzett az ajánlattevő (alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet). Az elvégzett munkáért fizetett nettó ellenszolgáltatást kell feltüntetni vagy a megtervezett úthosszt és ( amennyiben a részajánlat hídtervezést is tartalmaz ) a megtervezett hídmennyiséget. Az ellenszolgáltatás feltüntetése esetén az ellenszolgáltatásnak el kell érni a megajánlott részre adott nettó ajánlati ár ( nettó tervezői díj összesen, azaz tervek elkészítésének nettó díja + nettó tervezői művezetési díj ) összegét. A részenként külön-külön teljesített, befejezett úttervezési ( és amennyiben a megajánlott rész hídtervezést is tartalmaz) hídtervezési munkával kell rendelkezni. A referencia munka igazolás kétféle módon történhet ( az ajánlattevő választása szerint): 1.) Az ajánlattevő megadja az általa megjelölt úttervezési ( és amennyiben a megajánlott rész hídtervezést is tartalmaz) hídtervezési munkáért fizetett ellenszolgáltatás nettó összegét,amelynek el kell érni, vagy meghaladni a részre megajánlott nettó ajánlati ár (nettó tervezői díj összesen, azaz tervek elkészítésének nettó díja + nettó tervezői művezetési díj ) nettó összegét. A szolgáltatás tárgyának úttervezési ( és amennyiben a megajánlott rész hídtervezést is tartalmaz) hídtervezési munkának kell lenni ez esetben is! 2.) Az ajánlattevő megadja a megtervezett út mennyiségét, amely minden megkezdett 10 km tervezésére történő ajánlattétel esetén legalább 2,5 km úthossz, és amennyiben

15

a megajánlott rész hídtervezést is tartalmaz , minden megkezdett öt híd tervezésére vonatkozó ajánlattétel esetén legalább 1 db hídra vonatkozó tervezési munka. Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, egy nagy értékű referencia megbontható akként, hogy a nagyobb mennyiségű referenciában feltüntetett nettó ellenszolgáltatásnak, vagy km-hossznak el kell érni az alkalmassági követelményként előírt részenkénti mennyiségek összegét. Ez alatt példával megvilágítva a következőket érti az Ajánlatkérő: A) Az ajánlattevő ajánlatot tesz például az 1.,4.,6., és 12. részre. A referencia követelmény ekkor a következő: 1.részre tett nettó tervezői díj összege 1,- Ft. + 4. részre tett nettó tervezői díj összege 2,- Ft.+ 6. részre tett nettó tervezői díj összege 3,- Ft. + 12. részre tett nettó tervezői díj összege 4,- Ft. = a részenként megajánlott nettó tervezői díj összege 10,- Ft. Az ajánlattevő egy nagyobb mennyiségű referencia megbontásával kíván megfelelni az alkalmassági követelménynek, és például megjelöl egy úttervezést és hídtervezéssel kapcsolatos munkát tartalmazó munkát, amely egy szerződés alapján egy megrendelőnek végzett munka, és amelynek elvégzéséért kapott ellenszolgáltatás nettó összege 10,- Ft. volt. Ez esetben az ajánlattevő megfelel a referencia követelménynek. Mivel a referencia követelményt részenként kell teljesíteni, ez a referencia más részeknél már nem használható fel. B) Az ajánlattevő ajánlatot tesz például az 1., 4.,6., és 12. részre. A referencia követelmény ekkor a következő: 1. rész: megtervezendő 7,2 km + 2 híd – referencia követelmény 2,5 km + 1 híd 4. rész: megtervezendő 6,2 km + 1 híd – referencia követelmény 2,5 km + 1 híd 6.rész: megtervezendő 10 ,1 km + 0 híd – referencia követelmény 5,0 km + 0 híd 12.rész: megtervezendő 4,2 km + 0 híd – referencia követelmény 2,5 km + 0 híd Referencia követelmény összesen: 12,5 km + 2 híd Az ajánlattevő egy nagyobb mennyiségű referencia megbontásával kíván megfelelni az alkalmassági követelménynek, és például megjelöl egy úttervezést és hídtervezéssel kapcsolatos munkát tartalmazó munkát, amely egy szerződés alapján egy megrendelőnek végzett munka,és amely 12,5 km úthossz megtervezését és 2 hídtervezéssel kapcsolatos munkát tartalmaz. Ez esetben az ajánlattevő megfelel a referencia követelménynek. Mivel a referencia követelményt részenként kell teljesíteni, ez a referencia más részeknél már nem használható fel. A nagyobb mennyiségű referencia megbontása tehát nem azt jelenti, hogy ugyanannak az útnak, vagy hídnak a tervezési munkáját több részre használja fel az ajánlattevő, hanem azt, hogy rendelkezik egy olyan referenciával, melynek mennyisége lefedi a megajánlott részekre előírt referencia követelmények együttes mennyiségét.

16

Amennyiben egy nagyobb mennyiségű referenciát bont meg az ajánlattevő minden megajánlott résznél, amelynél ezt kéri figyelembe venni, meg kell jelölnie pontosan ezt a referenciát, tehát pontosan megállapíthatónak kell lenni annak, hogy mely részekhez tartozik a referencia munka. A nyilatkozatban részenként külön-külön fel kell tüntetni tehát (a 3.oszlopban ) a referencia munkát, és azt, hogy abból az adott résznél mekkora ellenszolgáltatási összeget vagy mekkora tervezési mennyiséget (km-hossz, híd darabszám) kér figyelembe venni az ajánlattevő. 4.4.15. Referencia nyilatkozat A Kbt.68.§ (1) bekezdése a) pont esetében, az előző pont szerinti referencia munka alátámasztására be kell csatolni az ismertetett referencia munkára vonatkozó másik fél által aláírt referencia nyilatkozatot, amely tartalmazza a következőket : a mérnöki szolgáltatást végző megnevezése, az elvégzett tervezési szolgáltatás ismertetését (amelyből megállapítható, hogy az út és – amennyiben a megajánlott rész hídtervezést is tartalmaz – hídtervezéssel kapcsolatos munka), a teljesítés idejét (év) , az ellenszolgáltatást vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot,amely a megtervezett km-hossz és ( amennyiben a részajánlat hídtervezést is tartalmaz) a tervezéssel érintett hídmennyiséget, valamint a referencia kibocsátójának a szerződés teljesítésének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatát . A referencia nyilatkozatnak igazolni kell azt, hogy az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmassági követelményekben megfogalmazott feltételeket teljesítette. Tehát a referencia nyilatkozatnak alá kell támasztani az előző, 4.4.14. pont szerinti nyilatkozatban megjelölt munkát, az abban megjelölt munkára kell vonatkoznia, tanúsítania kell azt, hogy az előző pont szerinti nyilatkozatban megjelölt munkát , az ott megjelölt tartalommal valóban elvégezte referenciát felhasználó személy, és tanúsítania kell azt is, hogy a teljesítés megfelelően történt. Amennyiben nem áll fenn a Kbt. 68.§ (1) bekezdése a) pontjának esete, és az ajánlattevő harmadik személytől származó referencia nyilatkozatot csatol, azt az ajánlatkérő úgy vizsgálja, mintha annak becsatolás kötelező lett volna. Azaz ez esetben is meg kell felelni a referencia nyilatkozatnak az ajánlati felhívásban megadott, és a fentiekben részletezett tartalmi követelményeknek, továbbá azt eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. 4.4.16. Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) bemutatása (12. számú iratminta) Meg kell nevezni a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert a szakember nevének, képzettségének megjelölésével. Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot úgy részenként külön-külön kell megjelölni a szakembereket , és egy szakember legfeljebb öt részben jelölhető meg. 17

4.4.17. Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) nyilatkozata (14. számú iratminta) Az előzőek szerint megnevezett szakembernek/szakembereknek nyilatkozni kell az alábbiakról: a) a Magyar Mérnöki Kamara tagja, egyben meg kell jelölnie a kamarai nyilvántartásba vétel adatait, b) rendelkezik a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti közlekedési építőmérnöki tervezési ( KÉ-T), vagy közlekedésmérnöki tervezési (KÖ-T) szakmai jogosultsággal, és ezen szakmai jogosultsága a szerződés teljesítésének időtartama alatt is fenn fog állni, c) rendelkezik a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti tartószerkezeti (Th-T), és ezen szakmai jogosultsága a szerződés teljesítésének időtartama alatt is fenn fog állni, d) rendelkezik legalább öt év szakmai gyakorlattal. Minden megajánlott rész esetében kell rendelkezni 1 fő b) pont alatti szakmai jogosultsággal rendelkező úttervező szakemberrel. Az olyan részek esetében, amelyek hídtervezési munkát is tartalmaznak a b) pont szerinti úttervező szakember mellett kell még rendelkezni 1 fő c) pont alatti szakmai jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Amennyiben egy személy rendelkezik mindkét szakmai jogosultsággal, ez az alkalmassági követelményekkel nem ellentétes, elfogadja az Ajánlatkérő. Több részre történő ajánlattétel esetén egy tervező szakember legfeljebb öt részben jelölhető meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy az ajánlati felhívásban előírt szakmai jogosultsághoz kötött alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása során figyelemmel volt a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének jogosultsághoz kötött mérnöki szolgáltatásokról szóló tájékoztatójára ( KÉ 2009. évi 102. szám, 2009.09.02.), a településtervezési és az építészeti – műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006.(IV.28.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki tervezői és szakértői tevékenységekről című www.mmk.hu honlapról letölthető dokumentumban foglaltakra (továbbiakban: Segédlet). A jogosultságok megjelölését a Segédlet alapján határozta meg az Ajánlatkérő. Mindezekre tekintettel az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: - Az alkalmasság elbírálása során az Ajánlatkérő olyan szakmai jogosultságok igazolását fogadja el, amelyek az előírt jogosultságoknak ( közlekedési építőmérnöki tervezési jogosultság – KÉ-T, közlekedésmérnöki tervezési

18

jogosultság KÖ-T, tartószerkezeti jogosultság – Th-t) felelnek meg. Az Ajánlatkérő nem fogja mérlegelni azt, hogy a más elnevezésű bejegyzések egyenértékűek-e az ajánlati felhívásban előírt megjelölésekkel. Ezért az Ajánlatkérő azt sem fogja mérlegelni, hogy a 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően , az ajánlati felhívásban előírttól eltérő megjelöléssel bejegyzett jogosultságok egyenértékűek-e az általa meghatározott bejegyzésekkel. Amennyiben azonban a szakember a Magyar Mérnöki Kamarától, vagy megyei mérnöki kamarától származó nyilatkozattal igazolja, hogy az eltérő megjelölésű szakmai jogosultsága megfelel az Ajánlatkérő által előírt jogosultságnak , azt elfogadja az Ajánlatkérő. Az eltérésről a szakembernek nyilatkozni kell. - Abban az esetben, ha a tervező szakember szakmai jogosultsága szerint az általa végezhető tevékenység egyes részterületekre, illetve a részterületen belül korlátozott , a szakmai jogosultságának igazolásából egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy a végezhető tevékenységek körében megtalálható az Ajánlatkérő által előírt közlekedési építőmérnöki tervezési jogosultság (KÉ-T), vagy a közlekedésmérnöki tervezési jogosultság ( KÖ-T), vagy a tartószerkezeti jogosultság (Th-t). - A nyilatkozatot tevő szakembernek különös figyelmet kell fordítani a nyilatkozatának valóság tartalmára, kiemelten arra, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja, és legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ezen nyilatkozatok a Kbt. 4.§ 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. Mindezekre tekintettel az ajánlattevők fokozott figyelemmel járjanak el a szakmai alkalmasság igazolása során. 4.4.18. Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember tervezői jogosultságának igazolása A szakmai jogosultság igazolását elegendő fénymásolatban csatolni. 4.4.19. Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint referencia munka és/vagy úttervező szakember és/vagy hídtervező szakmeber tekintetében, többségi befolyás fennállása esetén (14. számú iratminta) A 14. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3./1.,2.,3.,4.,5. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ( referencia munka / úttervezői jogosultsággal rendelkező szakember / hídtervezői jogosultsággal rendelkező szakember), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezt között többségi befolyás áll fenn. biztosító szervezet között a Ptk. 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn.

19

Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek a 14. számú iratminta szerinti tartalommal kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell benyújtani cégszerűen aláírva, pontosan megjelölve azt, hogy a Ptk.685/B § mely bekezdése, mely pontja alapján áll fenn a többségi befolyás. 4.4.20. Nyilatkozat a fontossági sorrendről (15. számú iratminta) Több részre történő részajánlattétel esetén az ajánlattevő a 16. számú iratminta szerinti tartalommal adja meg a részajánlatok számára fontos sorrendjét ( fontossági sorrend). A megajánlott rész mellett feltüntetett sorszám jelenti azt, hogy az ajánlattevő számára az egyes részajánlatok milyen fontosságúak, azaz az 1. sorszám a legfontosabb ajánlatot jelenti, a többi növekvő sorszám csökkenő fontosságot jelöl. Ha az ajánlattevő nem jelöl meg fontossági sorrendet, azaz nem sorszámozza a részajánlatokat, az Ajánlatkérő a részajánlatok benyújtott sorrendjét, egymásutániságát tekinti fontossági sorrendnek. Amennyiben az ajánlattevő nem megfelelően igazol alkalmasságot ( pl. egyik részben kevesebb referenciát, vagy szakembert igazol, mint amennyit az Ajánlatkérő előírt, vagy egy szakembert több , mint öt részben jelöl meg ), az Ajánlatkérő a fontossági sorrendben előbbre álló részajánlatot tekinti érvényesnek. Az Ajánlatkérő a fenti előírásokat a hiánypótlás szabályaira tekintettel alkalmazza. 4.4.21. Közös ajánlattevők nyilatkozata

( 16. számú iratminta)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolatát kell csatolni a 19. számú iratminta szerinti tartalommal. 4.4.22. Aláírási címpéldány / igazolás

meghatalmazás/ letelepedés országa szerinti

Benyújtandó eredetiben vagy hiteles másolatban annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek, közjegyző által készített aláírási címpéldánya, aki/akik az ajánlatot aláírja/aláírják, külföldi székhelyű nyilatkozattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, vagy olyan személy szignálja az ajánlat egyes oldalait, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy közjegyzői hiteles másolatban. Az aláírási jogosultság igazolását valamennyi nyilatkozattevő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) tekintetében csatolni kell. Belföldi székhelyű nyilatkozattevő a nyilatkozat aláírójának jogosultságát közjegyző által készített aláírási címpéldánnyal igazolhatja. Külföldi székhelyű nyilatkozattevő esetében az aláírási jogosultság a letelepedés országa szerint elfogadott módon igazolható. Amennyiben a nyilatkozattevő egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, ez esetben is közjegyző által készített aláírási címpéldány benyújtása szükséges.

20

4.4.23. Cégkivonat Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi, cégbíróság vagy közjegyző által kibocsátott hiteles cégkivonatát. Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot. 4.4.24. Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) kis-,középvállalkozásról (17. számú iratminta )

bekezdése

szerint

mikro-,

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak, kisvállalkozásnak, középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik e törvény hatálya alá. 4.4.25. Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdése a), b), c) nyilatkozat a befolyás mértékéről (18. számú iratminta)

pontjai szerint, és

Meg kell jelölni a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy alvállalkozókat (a név és a cím feltüntetésével), valamint a közbeszerzés azon részét vagy részeit, amelynek teljesítésébe a megjelölt alvállalkozók közreműködnek Meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet ( név és cím feltüntetésével) és az érintett alkalmassági minimumkövetelményt. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti befolyás mértékét. Amennyiben fennáll a Ptk.685/B §-a szerinti többségi befolyás, úgy pontosan meg kell jelölni, hogy a Ptk. 685/B §-a mely bekezdése, mely pontja alapján áll fenn a többségi befolyás. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván harmadik személyt, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni. 4.4.26. Nyilatkozat a Kbt. 72.§-a szerint (19. számú iratminta) Az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

21

4.4.27. Többségi befolyás fennállásának igazolása Amennyiben a becsatolt cégkivonatok nem igazolják az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását, az ajánlattevő csatoljon be – eredetiben vagy hiteles másolatban – olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződés, megállapodás), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk.685/B.§ (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) pontja vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. 4.4.31. Nyilatkozat a Kbt. 63.§ (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásáról (20.sz.iratminta) Az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy saját maga, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó alvállalkozója, és az erőforrást nyújtó szervezete vonatkozásában a Kbt.63.§ (1) bekezdése a) pontja szerinti két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kíván élni. A 20. sz. iratminta 1. pontja arra az esetre vonatkozik, amikor az ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű (nem közjegyzői hitelesített ) nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet, vagy közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, úgy az ő megjelölésük törölhető,vagy áthúzható. Az ajánlattevő a 20. sz. iratminta 2.- 4. pontjait akkor töltse ki, ha saját maga, vagy erőforrást nyújtó szervezete, vagy közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója tekintetében a kizáró okokra vonatkozó Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdései szerinti valamely igazolást be kívánja nyújtani. Ez esetben pontosan meg kell jelölni, hogy melyik igazolást kívánja az ajánlatban benyújtani. A dőlt betűs felsorolásból a nem kívánt részek törlendők, vagy áthúzandó. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben azzal a jogukkal élnek, hogy a Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdései szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtják, az Ajánlatkérő azokat megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlásukat rendeli el, és amennyiben az ajánlattevő hiánypótlásban az ezekkel kapcsolatosan előírtaknak nem tesz eleget, vagy az igazolás nem felel meg a Kbt. előírásainak, az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta a cégbíróság vagy közjegyző által kiállított hiteles cégkivonat benyújtását, amely kizáró okok igazolására is szolgál, ezért ezen nyilatkozat tekintetében nem kell az ajánlattevőknek nyilatkozniuk, az ajánlatban vagy hiánypótlásban benyújtott hiteles cégkivonatot nyertesség esetén, mint megfelelő igazolást veszi figyelembe az Ajánlatkérő.

5. FORMAI ELŐÍRÁSOK

22

5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírás, megjelölése Az ajánlatokat egy eredeti és egy, eredetivel egyező másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt roncsolás mentesen nem bontható módon azaz zsinórral összefűzve, a zsinór végeket leragasztva, a leragasztást szignálva kell benyújtani. Az ajánlattevő folyamatosan vagy lapszámozza az ajánlat lapjait, vagy oldalszámozza azokat. Az ajánlattevő vagy minden lapon, vagy oldalanként szignálja az ajánlatot. Az ajánlatban be kell nyújtani a tartalomjegyzéket, amelyben az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok mellett fel kell tüntetni azt az oldal-, vagy lapszámot, ahol a dokumentáció az ajánlatban megtalálható. Az ajánlat összes példányát egységes csomagolásban kell benyújtani. A külső csomagoláson fel kell tüntetni: „Ajánlat ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. 4. kör, nem bontható fel 2010. …………… …..11.00 óráig.” Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. Eltérés esetén az eredetiként megjelölt példány az irányadó. Amennyiben az ajánlattevő nem jelöli meg, hogy melyik az ajánlat eredeti példánya, az ajánlatkérő önkényesen kiválaszt egy példányt és azt tekinti irányadónak. Az ajánlat külső csomagolásán az ajánlattételi határidő időpontját kell feltüntetni. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva egy csomagban, vagy egy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 5.2. Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot az Ajánlatkérőhöz kell benyújtani a következő címre: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. IV. emelet 410. számú iroda. Ajánlatot csak azok nyújthatnak be, akik Ajánlatkérő felhívásban megadott honlapjáról letöltötték a dokumentációt, és azt cégszerűen aláírt, a melléklet szerinti – Ajánlatkérő által megjelölt szervezet részére faxon megküldött – nyilatkozatukkal (regisztrációs lap) visszaigazolták. (Közös ajánlattétel esetén a dokumentáció letöltését elegendő bármelyik ajánlattevőnek visszaigazolnia).

23

Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 80.§ (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, és részajánlatonként a megajánlott ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. 9.2. Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata, hiánypótlás Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt. 83. §-ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével, megadva egyben a hiánypótlás benyújtásának a helyét. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. Az Ajánlatkérő jogosult arra, hogy több alkalommal rendeljen el hiánypótlást.

24

Az Ajánlatkérő elrendelheti bizonyos hiányosságok személyesen történő pótlását (pl. cégszerű aláírása pótlása, oldalszámozás, egybefűzés pótlása), melyről jegyzőkönyvet vesz fel. 10. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérő a felhívásban megadott időpontban – az eljárásról készült összegzés ismertetésével – nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő Ajánlattevőknek átadja, a távollevő Ajánlattevőknek aznap megküldi. 11. SZERZŐDÉSKÖTÉS Ajánlatkérő az eljárás nyertesével (nyerteseivel) a szerződést az eredményhirdetést követően köti meg. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig tervezői felelősségbiztosítást kell kötnie vagy a meglévő felelősségbiztosítását ki kell egészítenie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a teljes bruttó tervezői díjnak( azaz tervek elkészítésének bruttó díja + bruttó tervezői művezetési díj) megfelelő összeghatárig terjedően, esetszám és eseti érték korlátozása nélkül. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. A felelősségbiztosítás fenti feltételek szerinti megléte, és az erre vonatkozó igazolás átadása a szerződéskötés feltétele. 12. TÁJÉKOZTATÓ A KIZÁRÓ OKOKRÓL Kbt. 60.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

25

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény ( a továbbiakban: Áht.) 15.§-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. Kbt. 61.§ (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) – e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértés követett el, b) a Tpvt. 11.§-a , vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során, illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki, c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve, e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kbt. 62 § (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg – a 71.§ (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben – akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud, b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70.§ (3) bekezdése, 71.§) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott. II. IRATMINTÁK

26

1. számú iratminta Adatlap

„ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” 1. Ajánlattevő(k)

megnevezése: székhelye: telefon: telefax: e-mail:

2. Kapcsolattartó

neve: címe: telefon: telefax: email:

Dátum: ……………………. cégszerű aláírás A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő ,akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg a2. pontban a kapcsolattartó neve alatt, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Tehát a kapcsolattartóként megjelölt személynek nem a lakcímét kell megadni, hanem azt a címet ahova a közbeszerzési dokumentumok postázhatók.

2. számú iratminta

REGISZTRÁCIÓS 27

LAP

„ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör”

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:

Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: E-mail: Ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Közút NZrt. ajánlatkérő által indított „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör”elnevezésű eljárásban az ajánlatkérő honlapján található dokumentációt letöltöttem. Dátum: ……………………. cégszerű aláírás

Kitöltve elküldendő a 06/1/382-0350 faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. A KÜLÖN MEGADOTT EXCEL TÁBLÁZATOT KELL HASZNÁLNI AZ AJÁNLATI NYILATKOZAT ELKÉSZTÉSÉHEZ!!!

28

3.sz.iratminta

AJÁNLATI NYILATKOZAT 1) ............................................................................................................ [név] …………………………………………………………………… [cím] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy átvizsgáltuk, megismertük és megértettük az „ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III.– 4.kör” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseit és az azokra adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet. Kijelentjük továbbá, hogy elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Egyben akként nyilatkozunk, hogy minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő partnerrel, szállítóval, alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra jutottunk. Ajánlatunkat az alábbiak szerint tesszük meg:

2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel mint Megrendelővel megkötendő szerződésnek megfelelően az alábbiak teljesítésére:

Az 1. részként meghirdetett DD-15 jelű projektre vonatkozóan, amely a 65174. jelű út 7,2 km hosszúságú burkolat felújítását és 2 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel:

Tervek elkészítésének díja Tervezői művezetés díja

Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezői díj összesen

Brutt ó 0 Ft 0 Ft 0 Ft

a tervek elkészítésére a szerződéskötéstől számított 6 hónap teljesítési határidővel, és a tervezői művezetésre a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételéig, de legkésőbb 2012.december 31.-ig szóló teljesítési határidővel. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig 0 Ft összegű teljesítési biztosítékot szolgáltatjuk. Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosíték a szerződés maradéktalan teljesítéséig az ajánlatkérő számára lehívható marad.

29

A 2. részként meghirdetett KM-15 jelű projektre vonatkozóan, amely a 31102., 3105., 31104., 31105., 3102. jelű utak 9,3 km hosszúságú burkolat felújítását és 3 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel: A négy projetelemre összesen Nettó

ÁFA 25 %

Tervek elkészítésének díja

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezői művezetés díja Tervezői díj összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft


a tervek elkészítésére a szerződéskötéstől számított 4 hónap teljesítési határidővel, és a tervezői művezetésre a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételéig, de legkésőbb 2012.december 31.-ig szóló teljesítési határidővel. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig 0 Ft összegű teljesítési biztosítékot szolgáltatjuk. Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosíték a szerződés maradéktalan teljesítéséig az ajánlatkérő számára lehívható marad. Az összes tervezői díj megbontása projektelemenként: 31102. sz. út (Pe. szám: 481) Tervek elkészítésének díja

Nettó 0 Ft 0 Ft

ÁFA 25 % 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Bruttó 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3105. sz. út (Pe. szám: 482)

Nettó

ÁFA 25 %


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


Nettó

ÁFA 25 %


Tervezői művezetés díja Tervezői díj összesen 31104. sz. út (Pe. szám: 483) Tervek elkészítésének díja

0

0 30

Brutt ó 0

Ft 0 Ft

Ft 0 Ft 0 Ft

Ft 0 Ft 0 Ft

31105. sz. út (Pe. szám: 484)

Nettó

ÁFA 25 %


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


3102. sz. út (Pe. szám: 485)

Nettó

ÁFA 25 %


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft





A 3. részként meghirdetett KM-16 jelű projektre vonatkozóan, amely a 3122. jelű út 6,4 km hosszúságú burkolat felújítását és 0 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel:


Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft



a tervek elkészítésére a szerződéskötéstől számított 4 hónap teljesítési határidővel, és a tervezői művezetésre a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételéig, de legkésőbb 2012.december 31.-ig szóló teljesítési határidővel. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig 0 Ft összegű teljesítési biztosítékot szolgáltatjuk.

31

Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosíték a szerződés maradéktalan teljesítéséig az ajánlatkérő számára lehívható marad.

A 4. részként meghirdetett KM-17 jelű projektre vonatkozóan, amely a 1112., 1116. jelű utak 6,2 km hosszúságú burkolat felújítását és 1 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel: A két projetelemre összesen Tervek elkészítésének díja Tervezői művezetés díja Tervezői díj összesen

Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft



Nettó 0 Ft 0 Ft

ÁFA 25 % 0 Ft 0 Ft 0 Ft


1116. sz. út (Pe. szám: 488)

Nettó

ÁFA 25 %


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft




32

Az 5. részként meghirdetett KM-18 jelű projektre vonatkozóan, amely a 4604., 46108., 4605. jelű utak 10,0 km hosszúságú burkolat felújítását és 0 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel: A három projetelemre összesen Tervek elkészítésének díja Tervezői művezetés díja Tervezői díj összesen

Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft



Nettó 0 Ft 0 Ft

ÁFA 25 % 0 Ft 0 Ft 0 Ft


46108. sz. út (Pe. szám: 490)

Nettó

ÁFA 25 %


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


Nettó

ÁFA 25 %


Tervezői művezetés díja Tervezői díj összesen 4605. sz. út (Pe. szám: 491)

33

Brutt ó


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


0 Ft 0 Ft 0 Ft

A 6. részként meghirdetett KM-19 jelű projektre vonatkozóan, amely a 52109., 4606. jelű utak 10,1 km hosszúságú burkolat felújítását és 0 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel: A két projetelemre összesen Tervek elkészítésének díja Tervezői művezetés díja Tervezői díj összesen

Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft



Nettó 0 Ft 0 Ft

ÁFA 25 % 0 Ft 0 Ft 0 Ft


4606. sz. út (Pe. szám: 493)

Nettó

ÁFA 25 %


0 Ft

0 Ft

Brutt ó 0 Ft


34

Tervezői művezetés díja

0 Ft

0 Ft 0 Ft


0 Ft 0 Ft



Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft






Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


35





Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft




A 10. részként meghirdetett KM-23 jelű projektre vonatkozóan, amely a 3111. jelű út 8,3 km hosszúságú burkolat felújítását és 2 db híd felújítását tartalmazza az alábbi átalányáras összegekért és az alábbi teljesítési határidőkkel: Nettó

ÁFA 25 %

36

Brutt ó


0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


0 Ft 0 Ft 0 Ft




Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft




37



Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft






Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft



a tervek elkészítésére a szerződéskötéstől számított 4 hónap teljesítési határidővel, és a tervezői művezetésre a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételéig, de legkésőbb 2012.december 31.-ig szóló teljesítési határidővel. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig 0 Ft összegű teljesítési biztosítékot szolgáltatjuk.

38

Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosíték a szerződés maradéktalan teljesítéséig az ajánlatkérő számára lehívható marad.



Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft






Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft


39





Nettó

ÁFA 25 %

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft




3) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 4) Kijelentjük, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra 40

vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 5) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 80 napig fenntartjuk. Dátum: ……………….. Cégszerű aláírás

41


Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az……………………….............. (ajánlattevő neve) ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ………..……… (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közös ajánlattevőknek kell kitölteni.

42


A közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okokról „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az……………………….............. ( alvállalkozó neve) közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ………..……… (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell kitölteni, amennyiben ilyen alvállalkozót igénybe vesz az ajánlattevő.

43


Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okokról „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az……………………….............. ( erőforrást nyújtó szervezet neve) erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdése a),c),d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ………..……… (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot az erőforrást nyújtó szervezetnek kell igénybe vesz ilyen szervezetet.

44

kitölteni, ha az ajánlattevő


Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. -4. kör” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………………………………….............. ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozót. Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás)

45


Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott ………..……………. (név), mint a(z) ……………………………. (cégnév) *ajánlattevő/ alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom , hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi bankszámlánkat vezető pénzintézet nyilatkozatát becsatoltuk a cégkivonattal egyezően. Az ajánlatunkba becsatolt pénzintézeteken kívül más pénzintézet részünkre bankszámlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő …. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,…..

Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás) * A megfelelő aláhúzandó ** Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! Ha ez az eset nem áll fenn, a nyilatkozat ezen része törölhető.

46


Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn könyvvizsgálatra kötelezettség „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott ………..……………. (név), mint a(z) ……………………………. (cégnév) *ajánlattevő/ alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom , hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 20…… évi mérlegbeszámolóhoz könyvvizsgálói jelentést azért nem csatoltunk, mert ………………. (cégnév) ebben az évben(években) nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. Dátum: …………………………… Cégszerű aláírás

47

10.számú iratminta Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 3 kör” Alulírott ….. (név), mint a …… ( cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút NZrt. ajánlatkérő által indított „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a(z) …………………………. (név) ajánlattevő részére pénzügyi – gazdasági alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint: - az ajánlati felhívás III.2.2./1. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény a bankszámlán előforduló sorban állás tekintetében és/vagy - az ajánlati felhívás III.2.2./2.,3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény a saját tőke és a jegyzett tőke mértéke és a mérleg szerinti eredmény összege tekintetében Akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak. Kijelentem, hogy az ajánlattevő a …………………………. erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk.685/B § . bekezdése …. pontja szerinti többségi befolyás áll fenn . Egyben akként nyilatkozom, hogy a fenti alkalmassági követelmény igazolását az ajánlatban csatolom.

Dátum: …………………………… Cégszerű aláírás A 11. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására. Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény csak abban az esetben vehető igénybe erőforrást nyújtó szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. 685./B.§-a szerinti többségi befolyás áll fenn. Pontosan meg kell jelölni a Ptk. szerinti jogszabályhelyet, amely alapján a többségi befolyás fennáll. 48

11. számú iratminta Az előző három év (2006 – 2008 ) legjelentősebb tervezési munkáinak ismertetése „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom a(z)……………………………… ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást biztosító szervezet* által teljesített és befejezett elmúlt három év (2006 - 2008.) mérnöki szolgáltatásáról: Részenként a szolgáltatás tárgya és a teljesítés ideje ( a befejezés éve) …. rész esetében:

A megrendelő ( szerződést kötő másik fél) neve és címe Megrendelő neve:

Szolgáltatás:

Megrendelő címe:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft. Vagy Megtervezett km hossz : …. km Tervezéssel érintett hídmennyiség: …. db híd

Befejezés éve: ….. rész esetében:

Megrendelő neve:

Szolgáltatás:

Megrendelő címe:

Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft.) Vagy A szolgáltatás mennyiségére utaló más adat (km hossz/híd szám)

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft. Vagy Megtervezett km hossz : …. km Tervezéssel érintette hídmennyiség: …. db híd

Befejezés éve:

Stb. Kijelentem, hogy a fent megjelölt szolgáltatásokat a szerződésnek, és az előírásoknak megfelelően végeztük el. Dátum: …………………………… Cégszerű aláírás Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a táblázatot részenként ki kell tölteni.

Amennyiben egy nagyobb mennyiségű referenciát bont meg az ajánlattevő minden megajánlott résznél, amelynél ezt kéri figyelembe venni, meg kell jelölnie pontosan ezt a referenciát, tehát pontosan megállapíthatónak kell lenni annak, hogy mely részekhez tartozik a referencia munka. A nyilatkozatban részenként külön-külön fel kell tüntetni tehát (a 3.oszlopban ) a referencia munkát, és azt, hogy abból az adott résznél mekkora ellenszolgáltatási összeget vagy mekkora tervezési mennyiséget (km-hossz, híd darabszám) kér figyelembe venni az ajánlattevő.

49

12. számú iratminta Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) ismertetése „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör”

Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………………………….. ajánlattevő/alvállalkozó/ erőforrást biztosító szervezet* a következő építőmérnök szakembert nevezi meg, akit az ajánlattevő nyertessége esetén be kíván vonni a teljesítésbe: Teljesítésbe bevonni kívánt személy neve, képzettsége, szakmai jogosultsága ( KÉT/KÖ-T,Th-T)

Megajánlott rész

…. rész

Név: Képzettség: Szakmai jogosultság:

….. rész


….. rész


Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás) *Aláhúzni Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a táblázatot részenként kitöltendő. A táblázatból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni annak, hogy melyik megajánlott részhez melyik szakembert vonja be az ajánlattevő! Egy szakember legfeljebb öt részben jelölhető meg.

50

13. számú iratminta Teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember(ek) nyilatkozata „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott…………………………..(név) …………. (cím), jelen okirat aláírásával akként nyilatkozom, hogy a Magyar Közút NZrt. ajánlatkérő által „ ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. – 4.kör” elnevezés közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt, továbbá a műszaki dokumentációt teljes terjedelemben megismertem. Mindezek ismeretében az alábbiak szerint nyilatkozom: 1.) Kijelentem, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok. Kamarai tagsági azonosító adataim a következők: - kamarai szám: - tagozat: 2.) Kijelentem, hogy az alábbi, 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai jogosultsággal rendelkezem -

közlekedési építőmérnöki tervezési jogosultság , jelölése: ……..

-

közlekedésmérnöki tervezési jogosultság, jelölése: …………

-

tartószerkezeti tervezési jogosultság, jelölése: ……….

3.) Kijelentem, hogy az előző pontban megjelölt szakmai jogosultsággal a …………… (ajánlattevő neve) ajánlattevő nyertessége esetén, az ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fogok. 4.) Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szakmai jogosultságok gyakorlása tekintetében …… év szakmai gyakorlattal rendelkezem. Ezen nyilatkozatot a hamis nyilatkozattétel jogkövetkezményeinek ismeretében teszem. Dátum: ……………….. aláírás Amennyiben a szakmai jogosultság megjelölése nem a 104/2006.(IV.28.) Korm.

rendelet szerinti, azért mert pl. a jogosultság bejegyzése a rendelet hatályba lépését megelőzően keletkezett, úgy a szakember erről a 2. pont alatt nyilatkozzon, és csatolja be a Magyar Mérnöki Kamarától, vagy megyei mérnöki kamarától származó nyilatkozatot, amely igazolja, hogy az eltérő megjelölésű szakmai jogosultsága megfelel az Ajánlatkérő által előírt jogosultságnak.

51

14. számú iratminta Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 65.§ (4) bekezdése a) pontja szerint referencia munka tekintetében többségi befolyás fennállása esetén „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott ….. (név), mint a …… ( cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút NZrt. ajánlatkérő által indított „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör“ elnevezésű közbeszerzési eljárásban a(z) …………………………. (név) ajánlattevő részére műszaki, szakmai alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint: - az ajánlati felhívás III.2.3./1.,2.,3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény úttervezési referencia munka tekintetében. és/vagy - az ajánlati felhívás III.2.3./1.,2.,3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény hídtervezési referencia munka tekintetében. és/vagy - az ajánlati felhívás III.2.3./4. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény úttervező szakember biztosítására. és/vagy - az ajánlati felhívás III.2.3./5. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény hídtervező szakember biztosítására. Akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak. Kijelentem, hogy az ajánlattevő a …………………………. erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk.685/B § ….. bekezdése …. pontja szerinti többségi befolyás áll fenn . Egyben akként nyilatkozom, hogy a fenti alkalmassági követelmény igazolását az ajánlatban csatolom. Dátum: ……………………………. Cégszerű aláírás A 14. számú iratmintát csak abban az esetben kell kitölteni, és benyújtani, ha az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás III.2.3./1.,2.,3.,4.,5. pontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmények valamelyikének igazolására (referencia munka). 52

15.számú iratminta Nyilatkozat a fontossági sorrendről „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör”

Alulírott ….. (név), mint a …… ( cégnév, és székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. -4. kör“ elnevezésű közbeszerzési eljárásban az ajánlati nyilatkozatban benyújtott részajánlatok fontossági sorrendje az alábbi: ………… rész ………… sorszám ………… rész ………… sorszám ………… rész ………… sorszám ………… rész ………… sorszám ………… rész ………… sorszám ………… rész ………… sorszám ………… rész ………… sorszám Tudomásul vesszük, hogy a megajánlott rész mellett feltüntetett sorszám jelenti azt, hogy az ajánlattevő számára az egyes részajánlatok milyen fontosságúak, azaz az 1. sorszám a legfontosabb ajánlatot jelenti, a többi növekvő sorszám csökkenő fontosságot jelöl. Tudomásul vesszük továbbá, hogy amennyiben az ajánlattevő nem megfelelően igazol alkalmasságot, az Ajánlatkérő a fontossági sorrendben előbbre álló részajánlatot tekinti érvényesnek. Dátum: ……………………………. Cégszerű aláírás Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell benyújtani, ha az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot.

53

16. számú iratminta KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” A(z) ….................................... (cégnév), valamint a(z) ….................................. (cégnév) a Kbt. 52. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban. A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Nyertességünk esetén a megajánlott áron, teljesítési határidőben, a szerződési feltételeknek megfelelően teljesítünk. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név) teljes joggal jogosult. Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése a .......................…………...... számú bankszámlára, átutalással történik. Dátum: …………………………………….. (cégszerű aláírás)

……………………………………. (cégszerű aláírás)

54

17. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint mikro-, kis-, középvállalkozásról „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….............. ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.* Dátum: ………..…………… (cégszerű aláírás) *A megfelelő rész aláhúzandó vagy az irreleváns jelölések törlendők.

55

18. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) , b) , c) pontja szerint, és nyilatkozat a befolyás mértékéről „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott……………………………………………………………………………..(név), mint a(z).…….……………..................……………………………………………………..(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: 1. Az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozóval, harmadik személlyel szerződést kötni: közbeszerzési tevékenység megnevezése

2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítése érdekében nem kíván a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötni.* 3. Az ajánlattevő az alábbi részek teljesítésében az alábbi, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat vonja be: * Név, cím

közbeszerzési tevékenység megnevezése

4. Az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.* 5. Az ajánlattevő az alábbi erőforrást biztosító szervezetet az alábbi alkalmassági kritériumok tekintetében kívánja igénybe venni: ** Erőforrást biztosító szervezet neve,címe

Alkalmassági követelmény, melyre az ajánlattevő az erőforrást biztosító szervezetet bevonja

56

6. Az ajánlattevő nem kíván erőforrást biztosító szervezetet igénybe venni. * 7. Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás áll fenn a Ptk.685/B § ……. bekezdése …. pontja alapján többségi befolyás áll fenn vagy / nem áll fenn a Ptk. 685/B §-a szerinti többségi befolyás. ***

Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás) .* A nem kívánt rész törlendő.. Az, ha több részre tesz ajánlatot az ajánlattevő és a fenti nyilatkozatot egyszer tölti ki,úgy értelmezendő, hogy valamennyi megajánlott rész tekintetében irányadók az ajánlattevő által megadott közlések. Amennyiben egyes részeknél eltérőek a fenti információk, úgy részenként kell az egyes táblázatokat kitölteni. ** Meg kell jelölni azt az alkalmassági kritériumot,melynek igazolására az erőforrást biztosító szervezet bevonása történik pl. ….. év legjelentősebb tervezői munka stb. *** Amennyiben több erőforrást nyújtó szervezet von be az ajánlattevő a teljesítésbe erőforrást nyújtó szervezetenként külön-külön nyilatkozzon a közöttük fennálló befolyás mértékéről(Ptk. szerinti jogszabályhely pontos megjelölésével), vagy a többségi befolyás fenn nem állásáról.

57

19. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 72. § - a szerint „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott……………………………………………………………………………..(név), mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. (cégnév)cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során az ajánlattevő figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás)

58

20. számú iratminta Nyilatkozat a Kbt. 63.§ (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásáról „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” Alulírott……………………………………………………………………………..(név), mint a(z).…….……………..................………… ajánlattevő (cégnév)cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „ROP Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. - 4. kör” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozom a kizáró okok igazolásáról: 1. Az ajánlatban, az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ (1) bekezdése a) pontja szerint nyilatkozat benyújtásával kívánom igazolni. A Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdése szerinti igazolásokat nyertesség esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül fogjuk becsatolni. Amennyiben az ajánlatkérő második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősít a Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdése szerinti igazolásokat – az ajánlatkérő felhívására - az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül foguk becsatolni. vagy 2. Az ajánlatban az ajánlattevő vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdése szerinti alábbi igazolások benyújtásával kívánom igazolni: - közjegyzői hitelesített nyilatkozat - APEH által kibocsátott, aláírással ellátott igazolás - Vámhatóságtól származó, aláírással ellátott igazolás 3. Az ajánlatban a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdése szerinti alábbi igazolások benyújtásával kívánom igazolni: - közjegyzői hitelesített nyilatkozat - APEH által kibocsátott, aláírással ellátott igazolás - Vámhatóságtól származó, aláírással ellátott igazolás 4. Az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ (2) – (5) bekezdése szerinti alábbi igazolások benyújtásával kívánom igazolni: - közjegyzői hitelesített nyilatkozat - APEH által kibocsátott, aláírással ellátott igazolás - Vámhatóságtól származó, aláírással ellátott igazolás Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás)

59

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig tervezői felelősségbiztosítást kell kötnie vagy a meglévő felelősségbiztosítását ki kell egészítenie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a teljes bruttó tervezői díjnak( azaz tervek elkészítésének bruttó díja + bruttó tervezői művezetési díj) megfelelő összeghatárig terjedően, esetszám és eseti érték korlátozása nélkül. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. A felelősségbiztosítás fenti feltételek szerinti megléte, és az erre vonatkozó igazolás átadása a szerződéskötés feltétele. A SZERZŐDÉST NEM KELL BECSATOLNI AZ AJÁNLATBAN!ESZ-2009/……………………. TERVEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Magyar Közút Nonprofit Zártkőrűen működő Részvénytársaság székhely: 1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13. cégjegyzékszám: 01-10-046265 bankszámlaszám: 10032000-00286693-00000017 adószám: 14605749-2-41 mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészt Tervező székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg: I. A szerződés tárgya I.1.

Miután Megrendelő az általa meghirdetett Hirdetmény számú TED

Tárgyú „ROP - Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. – 4. kör ”

közbeszerzési eljárásban a ….. rész tekintetében a Tervezőt hirdette ki nyertesként, Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja ROP projekt-

Útszám

Szelvényszám (tól-ig)

60

Út megnevezése

elem szám

Létesítmény(ek) műszaki tervdokumentációjának elkészítését és a tervek alapján történő kivitelezés során a tervezői művezetést a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumoknak, jelen szerződésnek, a szerződés mellékleteinek, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és azt a Megrendelőnek a tervdokumentációk kötelező tartalmára vonatkozó, az ajánlati felhívás megjelenésének napján hatályos jogszabály szerint szolgáltatja. I.2.

A tervezési feladat részletezését a szerződéshez csatolt 1. számú melléklet tartalmazza. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik továbbá a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok.

I.3.

A tervezési tevékenység a teljes tervdokumentáció szakági terveket egyaránt magában foglaló elkészítését tartalmazza, és magában foglalja a kivitelezés során a tervezési művezetést is. A Tervező feladatát képezi továbbá a Megrendelő nevében és helyett eljárva a kivitelezéshez szükséges, a tervdokumentáción alapuló valamennyi közműkezelői és közútkezelői hozzájárulás beszerzése. II. Tervezési díj

II.1.

A I. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért Tervezőt tervezési díjként a teljesítés végén Projektelem szám

Tervek elkészítésének díja (tervezői díj 90 %-a / nettó Ft)

ÁFA (25%)

Tervek elkészítésének díja bruttó (bruttó Ft)

Tervek elkészítésének díja összesen: Projekttelem szám

Tervezői művezetés díja ( tervezői díj 10%-a / nettó Ft)

ÁFA (25%)

Tervezői művezetés bruttó díja (bruttó Ft)

Tervezői művezetés díja összesen összesen:

Bruttó tervezői díj összesen: Tervek elkészítésének díja + Tervezői művezetés díja (bruttó Ft): ,–

61

azaz ……………. Ft

átalánydíj illeti meg. II.2.

Az árat a Tervező a feladat és a műszaki tartalom , valamint a helyszín teljes ismeretében határozta meg/ fogadta el. Tervező kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Tervező a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

II.3.

A teljesítés ellenértéke az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) általános szabályai alá, az 55 – 57. § alá tartozik. Részteljesítés esetében az Áfa tv. 57. §-a irányadó.

III. Teljesítési határidő III.1.

Tervező a szerződés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges tevékenységeket a szerződés időtartama alatt folyamatosan végzi az alábbi ütemezés szerint, melyek kötbérterhes részhatáridők: Ütem

Részhatáridő (év.hó.nap)

Részfeladat Tervezés

1. Tervzsüri: (a helyszíni bejárást és a tervezői felméréseket követően) a koncepcionális és technológiai alapkérdések eldöntése. 2. Tervzsüri: a „ceruzás tervek”, tervezői 2. ütem költségbecslés és a részletkérdések egyeztetése a Tervellenőrrel és a Megrendelővel Teljes bírálati tervdokumentáció leszállítása 3. ütem tervellenőrzésre (2 példányban) Engedélyköteles tervdokumentáció esetén 1. ütem

4. ütem

A Megrendelővel és Tervellenőrrel egyeztetett engedélyezési dokumentációk benyújtása engedélyezésre, Engedélyező Hatósághoz

5. ütem

Építési engedélyben foglaltak átvezetése, és egyesített tervdokumentáció leszállítása tervellenőrzésre (2 példányban)

6. ütem

Tervellenőri észrevételekben foglaltak átvezetése, teljes kiviteli tervdokumentáció szállítása (15 példányban) + Záró dokumentumok (2 példányban)

62

(3.ü+8+5nap) dátum, illetve, észrevételek kézhezvételétől számított 5. munkanap (4.ü+60+5nap) dátum, illetve Építési engedély határozat kézhezvételétől számított 5. munkanap (5.ü+8+5nap) dátum, illetve Jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 5. munkanap

Nem engedélyköteles tervdokumentáció esetén Tervellenőri észrevételekben foglaltak átvezetése, teljes kiviteli tervdokumentáció 4. ütem szállítása (15 példányban) + Záró dokumentumok (2 példányban)

(3.ü+8+5nap) dátum, illetve észrevételek kézhezvételétől számított 5. munkanap

Tervezői művezetés

Utolsó ütem

A leszállított tervek alapján történő kivitelezés teljes körű sikeres műszaki átadásátvétele, de legkésőbb 2012. december 31.

Tervezői művezetés

III.2.

Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, Tervező a tervezői művezetésért járó díjazásra nem jogosult.

III.3.

A Tervező előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 (nyolc) nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell. IV. Felek jogai, kötelezettségei

IV.1. Az építési engedély tartozéka a hatóság által jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentáció. Abban az esetben, ha a tanulmánytervet, az elvi építési-, az építési engedélyezési tervdokumentációkat más tervező készítette, úgy a Megrendelőnek az építési engedélyhez csatolni kell az eredeti tervezőnek e tervek további tervfázisainak kidolgozásához szükséges írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát is. A Megrendelő, ha a tervezési feladat tender-, vagy kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik, külön írásbeli nyilatkozatával elrendelheti, hogy a Tervező az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján, az építési engedély bevárása nélkül a tender- és a kiviteli tervdokumentáció tervezését kezdje meg. A Megrendelő ezen utasításának kockázatát és költségét viseli, amennyiben az építési engedélyt nem a Tervező által szolgáltatott engedélyezési tervek hibája miatt nem kapja meg. IV.2. A Felek a Megrendelőnek a szerződéskötéskor már ismert más, egyéb későbbi adatszolgáltatási kötelezettségét az alábbiakban határozzák meg: Adatszolgáltatás megnevezése

Határidő

– Útállapot felmérési adatok (KUAB, RST, Road Master) – Talajjellemzők burkolat rétegrend Megrendelőnél rendelkezésre álló OKA adatai (amennyiben van) – Integrálandó terv(ek) (amennyiben van)

Szerződéskötéskor

– Pecsét minta, – Záródokumentumok: o Tervező által beárazandó költségvetés – minta o Tervezési záróadatlap o Adatlap a költség-haszon elemzéshez o Tervezői nyilatkozat engedélykötelességről – minta o Tervezői nyilatkozat idegen területekről – minta o Tervellenőr neve és elérhetősége o Tervmegfelelősségi és tervellenőri nyilatkozat- minta

Szerződéskötéskor

63

Minden további, a tervezéshez szükséges információ és alapadat beszerzése, felmérés és vizsgálat elkészítése a Tervező feladata és felelőssége. IV.3. A Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges határidőn belül. A Megrendelő felkérésére a Tervező köteles vállalni ezen adatok beszerzését. IV.4. A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási késedelmét kizárja, és a Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén – a Megrendelőhöz intézett akadályközléssel egyidejűleg – jogában áll a tervezés folytatását felfüggeszteni. IV.5. A tervezési feladattól és/vagy az építési engedélytől eltérő megrendelői igénymódosulások, illetőleg a tervezést érintő hatósági előírások megváltozása esetén a jelen szerződést módosítani kell, a már elkészült munkarészek átdolgozásának következménye és kockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat és tervváltoztatásokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtásának szükségessége a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethetők vissza. IV.6. A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, választása szerint a konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Megrendelőnek ezen jogosultsága nem érinti a Tervezőnek az elkészített tervdokumentáció szakhatósági és műszaki megfelelősségével kapcsolatos minőségi felelősségét. IV.7. A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. A Megrendelő utasításai nem mondhatnak ellent a hatályos tervezési előírásoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem tehetik a Tervező teljesítését terhesebbé. Amennyiben a Tervező ellentmondást észlel a megrendelői utasítások és a hatályos tervezési előírások között, úgy erre köteles a Megrendelő figyelmét írásban felhívni. A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. IV.8. Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt a neki címzett könyvelt levélpostai küldeményben, írásban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Ha a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását a Tervezőnek címzett írásbeli válaszában fenntartja, a Tervező a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. IV.9. A Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint sem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. IV.10. A Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben altervezők közreműködését vegye igénybe. A Tervező az altervezők szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját maga

64

végezte volna el. A Megrendelő csak azon szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közreműködéséhez járul hozzá, akit a Tervező a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megnevezett. A Megrendelő a szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közreműködéséhez csak a jelen szerződés olyan részeinek teljesítése tekintetében járul hozzá, melyet a Tervező a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megnevezett. IV.11. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet alapján a terveket Tervellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint: – A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, útügyi előírásoknak, egyéb követelményeknek, hatósági előírásoknak. – Előírásoktól eltérő műszaki megoldás esetén nyilatkozik az egyenértékűségről. – Ismerteti, ha az engedélyezési dokumentációtól – a jogszabályok keretein belül – a kivitelezési dokumentáció eltér. Tervező köteles a harmadik fél által megbízott Tervellenőrrel együttműködni, de jelen szerződésben a Tervellenőr megrendelői jogokat nem képvisel. IV.12. A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: Megrendelő képviselői

Tervező képviselői

Név: Beosztás: Telefon: Fax: Mobil: E-mail








65

A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat megadni, a Tervező teljesítését igazolni. A teljesítés igazoláshoz Tervellenőri nyilatkozat és Tervmegfelelőségi nyilatkozat szükséges. IV.13. A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a magyar szabványoknak megfelelő hatályos útügyi műszaki előírások szerint készülnek. A Megrendelő elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek költségeit a Tervező viseli. IV.14. A Felek a szabványostól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében állapodnak meg, felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák. V. A tervek szolgáltatása V.1.

A Tervező köteles a tervdokumentációkat a Magyar Közút NZrt. ……… Megyei Igazgatóság, Címe, Kapcsolattartó neve, irodája címre és a III. pontban megjelölt időben szolgáltatni. A Tervező a Megrendelőnek a tárgybeli kiviteli tervdokumentációt az alábbi formában és helyre szolgáltatja: Leszállítandó tétel

Leszállítás helye

Magyar Közút Kht. illetékes megyei igazgatóságára Ebből: – 12 példány Magyar Közút Kht. illetékes megyei igazgatóságára, 15 példány teljes tervdokumentáció papír formátumban – 3 példány Magyar Közút Kht. ÚMFT Programok Lebonyolítási Igazgatóságára (Budapest, Fényes E. u. 7-13.) 2 példányban a tervektől elkülönítve egy-egy zárt borítékban (ROP pecséttel ellátva – ld. Adatszolgáltatás, „Záródokumentumok” felirattal) nyomtatva és digitálisan CD-n vagy DVD-n (adott dokumentum eredeti példánya, vagy szkennelve, vagy Ebből: eredeti file-ja): – 1 példány Magyar Közút Kht. – Tervező által beárazott költségvetés + xls file illetékes megyei igazgatóságára, – Tervezési záróadatlap + xls file – 1 példány Magyar Közút Kht. – Adatlap a költség-haszon elemzéshez + xls ÚMFT Programok Lebonyolítási – Tervezői nyilatkozat engedélykötelességről (ha Igazgatóságára (Budapest, Fényes releváns) E. u. 7-13.) – Eredeti építési engedély határozat (ha releváns) – Értesítés jogerőre emelkedésről (ha releváns) – Tervezői nyilatkozat idegen területekről + doc (ha releváns) – Földhivatalnál érkeztetett kisajátítási terv, vagy 2 példány teljes bírálati tervdokumentáció papír formátumban

66

–

érkeztetésről/átvételről szóló igazolás (ha releváns) Teljes tervdokumentáció rajzi részei „.dwg/dxf” és „pdf” formátumban, továbbiak „doc”-ban és „xls”-ben valamint „pdf”-ben

V.2.

A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, vagy az általa kijelölt helyre történő postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt helyre és személynek (egységnek) történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel időpontja a teljesítés napjának számít.

V.3.

A Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 8 (nyolc) napon belül az átvett tervdokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. A Feleknek ettől számított 3 (három) napon belül a kifogásokat és a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan egyeztetniük kell és pontosan meg kell határozniuk az indokolt kifogásokkal érintett tervrészletek tervezési díjösszegét, amelyet a Megrendelő, mint még nem teljesített szolgáltatás díjértékét a tervezési díjból a teljesítésig visszatarthatja. VI. Díjfizetés

VI.1. A Tervező számláit a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően nyújthatja be az alábbiak szerint „KHEM Útpénztár előirányzat felhasználási keretszámla” (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház u. 39.) 10032000-00290737-51000008 A Megrendelő a számlát igazolás után haladéktalanul továbbítja a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, továbbiakban: KKK címére. VI.2. A Megrendelő előleget nem fizet. A Tervező kettő részszámla benyújtására jogosult és köteles: 1. részszámla: 2010.05.31. napjáig , összege a tervek elkészítési díjának (a jelen szerződés II.1.pontjában rögzített tervezés ajánlati ára tervezői művezetés nélkül) minimum 20 (húsz) %-a maximum 95 (kilencvenöt) %-a, 2. részszámla: a tervek szerződésszerű teljesítését követően, összege a tervek elkészítési díjának fennmaradó része,végszámla: tervezői művezetést követően. VI.3. KKK-KHEM Útpénztár a tervezési díjat a Tervező hibátlanul, és hiánytalanul benyújtott számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással fizeti meg a Tervezőnek a Bank 00000000-00000000-00000000 számú számlájára.

67

VI.4. Szerződő Felek jelen szerződés alkalmazásában kifizetési napnak tekintik a KKK-KHEM Útpénztár számlájáról történő átutalás napját. VI.5. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni. VI.6. A Tervező a teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése 2009. január 1ét követően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Tervezőnek, a Megrendelő (Magyar Közút Kht.) megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az [email protected] e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni. VI.7. Amennyiben a Tervező a tervezési díjat valamely külső partnere részére engedményezni kívánja, úgy azt a jelen szerződés módosítása nélkül megteheti oly módon, hogy az engedményező és az engedményes által aláírt engedményezési megállapodás két eredeti példányát a Tervező eljuttatja a díjkifizetést teljesítő KKK részére. Az engedményezési megállapodás teljesítésre alkalmas időben történő továbbítása kizárólag a Tervező kötelezettsége, a késedelmes átadásából eredő károkért a KKK nem tehető felelőssé. VII. Szavatosság, felhasználási jog VII.1. A Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési vállalkozását a szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, hatósági engedélyeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és ipari gyakorlatban is elfogadott gyakorlatnak megfelelően, a tervezési előírások betartásával szolgáltatni. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa. Tervező szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján a Megrendelő által végrehajtani kívánt építési munka a tervek alapján megvalósítható. Tervező szavatossági kötelezettségét nem érinti, ha Megrendelő a tervdokumentációt az V.3. pontban foglaltak szerint átveszi, de átvizsgálási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban kifogásait elmulasztja határidőben közölni. VII.2. A Tervező kijelenti, hogy rendelkezik a Biztosító Társaság

68

Biztosító társasággal kötött tervezői felelősségbiztosítással, amely az esetleges altervezői szolgáltatás mellett a tervezéssel okozatosságban keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére egyaránt kiterjed. VII.3. Tervező kijelenti, hogy a szolgáltatott tervdokumentációban foglaltak kizárólag az ő szellemi terméke, illetve a harmadik személy szellemi termékét képező tervdokumentáció részek felett átruházható felhasználási joggal rendelkezik. VII.4. A Tervező szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt tervezési vállalkozás harmadik személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét kellő időben, előzetesen felhívni és a Megrendelőtől az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének költségei, amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelőt terhelik. A Tervező figyelem-felhívási, engedélykérési kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik. VII.5. Felek megállapodnak, hogy a tervezési feladatok elvégzése kapcsán jelen szerződés keretében létrejövő szellemi termékek, dokumentumok, illetve szellemi alkotások, az ezekhez fűződő szerzői jogok vagyoni jogai a Megrendelő tulajdonába kerülnek, illetve az ehhez fűződő jogvédelem a Megrendelőt illeti meg. A tervezési munka elvégzése során létrejövő dokumentációval, szellemi alkotással, az ahhoz fűződő vagyoni jogokkal, annak minden elemével a Megrendelő szabadon, területi, időbeli és a felhasználás módjára való korlátozástól mentesen rendelkezik, azt a Tervező nem jogosult jelen szerződés teljesítésétől eltérő célra felhasználni. Jelen rendelkezés alapján a Megrendelő jogosult különösen a Vállalkozó által elvégzett Munka eredményének nyilvánosságra hozatalára, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére, publikálására, közzétételére (terjesztésére), reprodukálására, sokszorosítására (többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő másolást is), és mindezen jogok továbbengedélyezésére mindezeknek minden jogosultságával együtt. VII.6. Amennyiben a Tervező altervezőt vesz igénybe, a Tervező a közte és az altervező közötti szerződésben köteles kikötni, illetve biztosítani, hogy a VII.5. pont szerinti felhasználási jog a Megrendelőt illeti meg. VII.7. Megrendelő felhasználási jogát nem érinti, ha a Tervező késedelme, illetve jelen szerződésben meghatározott egyéb okból a tervezési díjat, vagy egy részét visszatartja, illetve a Tervezővel szemben jelen szerződéssel kapcsolatban követelést, vagy igényt érvényesít. VIII. Szerződéses biztosítékok VIII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt munka oszthatatlan, azonban a teljesítés folyamatára olyan időpontokat határoznak meg, mely időpontokban fennálló szerződésszegés – a véghatáridő elmulasztása esetén – kötbérfizetési kötelezettséget is eredményez (III.1. pont). A jelen szerződésben meghatározott részhatáridő(k) és a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a késedelem minden napjára– tervezői művezetés díja

69

nélküli – bruttó tervezői díj 1 (egy) %-ának megfelelő késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér maximális mértéke a – tervezői művezetés díja nélküli – bruttó tervezői díj 30 (harminc) %-a. Megrendelő a részhatáridő késedelmes teljesítése miatti kötbért a véghatáridő teljesítése esetén nem követelheti. Véghatáridő elmulasztásakor a részhatáridők alapján és a véghatáridő alapján számított kötbért Megrendelő együttesen követelheti. Amennyiben Tervező 30 napot meghaladó késedelembe esik, azt Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti. VIII.2. Amennyiben a tervszolgáltatást követően hiányokat kell pótolni, hibákat kijavítani, vagy a Tervezőnek felróható okból a tervdokumentációt át kell dolgozni, és a Tervező az észrevételek és hibák listájának átvételét követő 5 (öt) munkanapon túl pótolja a hiányosságokat vagy szállítja le az átdolgozott tervdokumentációt, akkor az az előző pont szerinti késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget eredményezi. Amennyiben Tervező 30 napot meghaladó késedelembe esik a tervek hiányosságainak pótlásával, vagy hibáinak kijavításával vagy a terv átdolgozásával, úgy azt súlyos szerződésszegésnek minősíti. VIII.3. Ha a teljesítés a Tervező felróható magatartása miatt meghiúsul, Tervező a – tervezői művezetési díj nélküli - bruttó tervezői díj 30 (harminc) % ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Tervező ezen meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti. VIII.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tervező kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Tervező kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Tervező az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban kerültek fel. A Tervező köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Tervezőnek, illetve alvállalkozójának, szubalvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. VIII.5. Megrendelő a kötbér- vagy kártérítési követelését a tervezési díjba történő beszámítással érvényesíti, és azt a Tervező előzetes írásbeli értesítését követően jogosult a Tervező esedékes számlájából levonni. VIII.6. Tervező annak biztosítására, hogy a szerződés tárgyában meghatározott munkákat a dokumentációban megadott és ajánlatában vállalt feltételek mellett, szerződés szerint, hibátlanul, határidőre teljesíti, a bruttó tervezői díj ( azaz tervek elkészítésének bruttó díja + tervezői művezetés bruttó díja) 10 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot nyújt a KHEM Útpénztár részére. Tervező a teljesítési biztosíték összegét jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles választása szerint – átutalással a „KHEM Útpénztár előirányzat felhasználási keretszámla” (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház u. 39.) 1003200000290737-51000008 számú számlájára, az azzal azonos összegű visszavonhatatlan

70

bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesíteni. A bankgarancia kedvezményezettje a KHEM Útpénztár. A bankgaranciának és a készfizető kezességet vállaló kötelezvénynek a tervdokumentáció átadására megállapított teljesítési határidőt követő 90 napig érvényesnek és hatályosnak kell. Az átutalással teljesített biztosítékot a Megrendelő a tervdokumentáció átadására megállapított teljesítési határidőt követő 90 napot követően utalja vissza. Ha a munkavégzés minősége, vagy üteme nem megfelelő Megrendelő felszólíthatja a Tervezőt a hiányosságok pótlására, a munka ütemének felgyorsítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben Tervező a felszólításnak maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni. Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült többlet költségeit Tervező felé érvényesíteni a VIII.5. pontban foglaltak szerint. A teljesítési biztosíték a tervezői művezetés szerződésszerű teljesítésének befejezéséig a Megrendelő rendelkezésére áll, azt követően Tervezőnek visszajár. IX. Vegyes rendelkezések IX.1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Tervező kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Tervező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. IX.2. Jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, felhasználási jogra, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. IX.3. A Felek ezen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, és nem fordulnak Választott Bírósághoz. IX.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses díj, mint költségvetési pénzeszköz felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszéknek, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak ellenőrzési jogosultsága van, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. IX.5. A vállalkozási díj megfizetése az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat terhére történik. Felek rögzítik, hogy az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatot érintő kötelezettségvállalások megtételének feltétele az előirányzatot kezelő és működtető Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ jóváhagyása. Jelen szerződés alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minősül minden olyan intézkedés, megállapodás vagy szerződésmódosítás, amely az előirányzat terhére fizetési kötelezettséggel jár, vagy az előirányzat fizetési kötelezettségét érinti, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tartalékkeret felhasználását, a vállalkozói díjon felüli többletköltségek érvényesítését, illetve a kifizetést érintő teljesítési határidők módosítását.

71

A vállalkozási díj megfizetésével kapcsolatos részletes szabályokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság jogelődjével a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társasággal út- és hídfelújítási munkák tervezési és kivitelezési feladatainak lebonyolítása tárgyában kötött megbízási szerződés tartalmazza. IX.6. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Ptk. szabályai, valamint a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás dokumentumai irányadók ( melyek ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezik) az irányadók. IX.7. Jelen szerződés … oldalból áll a szerződés részét képező mellékletek nélkül. Felek a szerződést – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt, ....................................... Megrendelő Név beosztás

Tervező Név beosztás ZÁRADÉK

Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt kijelölés alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat kezelője és működtetője jelen szerződés ellenjegyzésével igazolja, hogy a szerződéses ellenérték a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll, a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő teljesítésigazolása alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a kifizetést az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat terhére teljesíti. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. §-ának (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére hozzájárulását adja az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő beszedési megbízás teljesítésére. Budapest, 2010. ………………… A fentiek szerint ellen jegyzem:

Kerékgyártó Attila főigazgató Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Mellékletek: 1. sz. melléklet: Műszaki tartalom 1 .- Általános tervezési követelmények 2. sz. melléklet: Záró mintadokumentumok 72

3. sz. melléklet: Műszaki tartalom 2. – Diszpozíció

1.

sz. melléklet: Műszaki tartalom-, feladat meghatározás

Műszaki tartalom 1. fejezet 73

„ ROP - Országos közutakon burkolat-felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. – 4. kör „

Általános tervezési követelmények

74

ROP 2009-10 ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS

Az Ajánlati Felhívásban illetve az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott alap-beavatkozások, amelynek keretébe a következőkben részletezett tervezői szolgáltatások is beleértendők. 1.)

ÁLTALÁNOS

A tervezőnek teljes körű szolgáltatást kell biztosítania. Minden olyan mérést, vizsgálatot, egyeztetést, dokumentumot és tervet el kell készítenie, amely szükséges a közbenső Megrendelői döntések megalapozásához, a jóváhagyások és engedélyek beszerzéséhez, a vállalkozásba adáshoz és a megvalósításhoz. A tervezési diszpozícióban megadott előirányzott beavatkozások tartalma, mérete, helye a tervezési célok megadását szolgálják és nem tekinthetők a tervezési tartalmakat korlátozó definícióknak. Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő bármilyen járulékos tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői szolgáltatásba. A tervezés folyamatának és dokumentumainak egyenértékűen ki kell elégítenie a vonatkozó műszaki szabványokat, Útügyi Műszaki Előírásokat, a 15/2000 (XI.16.) KöViM rendelet és a Megrendelői igényeket is. A tervezőnek képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel (Önkormányzatok, szakhatóságok, tulajdonosok, stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének biztosításával – szükség esetén a Megrendelő bevonásával. Az előirányzott alap-beavatkozásokhoz kapcsolódóan el kell végezni, illetve meg kell tervezni többek között az alábbiakat: − a teljes geodéziai felmérés (EOV rendszerben); − a szükséges helyeken a geotechnikai feltárás és szakvélemény elkészítése technológiától függően; − 15 mm-t meghaladó nyomvályúk esetén a nyomosodás okának laboratóriumi vizsgálata, megszüntetési módjának kialakítása; − a burkolat ÚT 2-1.202 és ÚT 2-1.503 előírásoknak megfelelő méretezése, a Megrendelő a szükséges behajlásmérések és amennyiben van, úgy a burkolati rétegrend rendelkezésre álló OKA adatait szolgáltatja; − a burkolat felülvizsgálata a Megrendelő által szolgáltatott állapotfelvételek felhasználásával és – Megrendelő által delegált munkatársával egyeztetett időpontban - helyszíni bejárással, a lokális pályaszerkezet cserék, profiljavítási és egyéb egyedi beavatkozások helyének meghatározásával, rögzítésével és fényképes dokumentálásával; − nyomvonalvizsgálat és a területigénnyel nem járó kisebb korrekciók megtervezése; − a hoszszelvény felülvizsgálata, és javaslatéttel a durva hibák kijavítására; − oldalesés vizsgálata egyenes szakaszokon is szükséges, ha a burkolat oldalesése erősen változó, akkor 200-300 m hosszú homogén – állandó esésű – szakaszok kialakításával, 0,2 – 0,3 % esésváltással szükséges a kopóréteg síkokat kialakítani;

75

− burkolat marás szükségessége esetén a helyszínrajzi és marásmélységi adatokat a kivitelező számára egyértelműen, kitűzhető módon kell megadni; − mart aszfalt hasznosításának vizsgálata, burkolaterősítésnél, lehetőség szerinti alkalmazása útcsatlakozások és padkafeltöltések, stabilizálások esetén; − a tervdokumentációnak a minőségügyi fejezete is kötelező melléklete; − bármely közmű kiváltását vagy védelembe helyezését, a közműegyeztetések lefolytatásával és a szükséges jóváhagyások, hozzájárulások és engedélyek beszerzésével; − a közvetlen útvíztelenítés és műtárgyainak felülvizsgálatát, a funkciója ellátására alkalmas állapotba helyezését, illetve szükség szerinti átépítését; − a meglévő buszöblök/buszmegállók szükség szerinti felújítását; − meglévő hidaknál a burkolat felújítás/megerősítés átvezetését egyedileg és olyan módon, hogy az alkalmazkodjon a híd geometriai és szerkezeti adottságaihoz; − a forgalomtechnika teljes körű felülvizsgálatát és a szükséges változtatásokat; − a szalagkorlátok pótlását, cseréjét a szükséges helyeken; − a környezet védelmét szolgáló beavatkozásokat; − a tartós forgalomterelések (pl. hidak, magassági korrekciók) módját és létesítményeit; Az előirányzott beavatkozásokat úgy kell megtervezni, hogy azok a forgalom minimális akadályoztatásával legyenek megvalósíthatók. Adott esetben a tervstruktúrának illeszkednie kell a Megrendelő által megadott szakaszolási követelményekhez. A terveket digitális formában kell előállítani. Ahol valamilyen harmadik fél által tervezett terv integrálása is feladata a Tervezőnek a következők szerint kell eljárnia. A Megrendelőtől 1 pld-ban megkapott tervdokumentációt mint a megvalósítandó létesítménybe szervesen beletartozó kapcsolódó szaktervet kell kezelnie. A Tervezőnek mint meglévő adottságot kell figyelembe vennie és az általa készített munkarészekben hivatkoznia kell és/vagy meg kell jeleníteni az integrálandó terv elemeit olyan módon, hogy a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés egységes egészként legyen végrehajtható. A terveket részenként (projekt) és azon belül alrészenként (projektelem) külön- külön dokumentációkban kell elkészíteni, hogy a későbbi felhasználás során azok „külön életet” élhessenek. 2.) GEODÉZIAI FELMÉRÉS A felméréseket és alaptérképeket az érvényes geodéziai szabályzatok előírásai szerint kell elkészíteni. (A földnyilvántartási térképek tervezési alaptérképként nem használhatók fel!) A felmérésekhez megfelelő alappont hálózat létesítendő, legalább 500 m-ként olyan módon állandósítva, amely biztosítja az elmozdulás mentes fennmaradást. A felméréseknek jellemzően ki kell terjednie a következőkre: a) Folyópályán 25 m-kénti teljes keresztszelvényre – kiegészítve a lokális magas és mélypontokkal –, beleértve az útvíztelenítő árkokat és a csatlakozó terepet, illetve belterületen a birtokhatárok közötti teljes területet is, továbbá az út területére eső KRESZ és forgalomirányító táblákra, szalagkorlátokra, fákra, a közművek felszíni létesítményeire, illetve bármilyen műtárgyra, valamint a csatlakozó utak esetében: − kiépített csomópontok teljes területére, − belterületi lakó utcáknál 50 m hosszban, − külterületi földutaknál 100 m hosszban. A keresztszelvényi tengelypontokat 100 m-ként állandósítani kell.

76

A burkolatot keresztszelvényenként technológiától és a burkolatfelület állapotától függően, de minimum 5 ponttal kell felvenni, illetve olyan pontsűrűséggel, amely biztosítja a jellemző profiltorzulások (beleértve a nyomvályúsodást is) ábrázolhatóságát. A meglévő burkolatra eső pontokat, valamint az egyéb szilárd létesítményeket és tárgyakat +/- 1 cm, míg a terepi pontokat +/- 5 cm relatív hibahatárral kell felmérni. A felmérésnek biztosítania kell az ívhatárpontok és ívértékek meghatározhatóságát. b) Ahol az előirányzott beavatkozás az út geometriai változását módosítja (csomópont átépítéseknél, forgalomcsillapító szigeteknél, ív- és nyomvonal korrekcióknál, kerékpárutaknál, stb.) a tervezéshez szükséges területekre. c) A beavatkozással érintett hídműtárgyak (2,0 m-nél nagyobb nyílás) teljes részletezettséggel fel kell mérni, továbbá az ezekhez csatlakozó vízfolyásoknál a felvizi oldalon 100 m az alvízi oldalon 250 m hosszban a medret is. d) Átereszek részletes helyszínrajzi és magassági adataira, méretének és szerkezetének megjelölésével. A tervezési alaptérképeket digitálisan kell elkészíteni, EOV koordinátahelyes helyszínrajzokként. 3.)

TERVEZÉS ELŐKÉSZÍTŐ FELADATAI a) A Megrendelőtől adatszolgáltatásként megkapott alapadatok és dokumentumok átvizsgálása és értékelése. b) Földnyilvántartási térképek és adatok beszerzése és azonosítása a felmérési adatokkal minden olyan esetben, amikor az előirányzott beavatkozások az út meglévő korona élein és/vagy kiemelt szegélyein kívüli területeket érintenek. c) Geotechnikai feltárások elvégzése és szakvélemény elkészítése minden olyan területre, ahol az előirányzott beavatkozások teherbíró földmű építést, vagy műtárgy alapozást tartalmaznak, illetve ahol a pályaszerkezet leromlásának feltételezett oka az elégtelen minőségi altalaj. d) Meglévő pályaszerkezet feltárása, ha annak állapota pályaszerkezeti leromlásra utal. e) Közműadatok beszerzése, helyszíni azonosítása, felmérése, ábrázolása helyszínrajzon minden olyan területen, ahol a burkolat felújításon kívül más beavatkozás is elő van irányozva. f) A tervezési feladatok pontosítására vonatkozó javaslatok/felülvizsgálatok elkészítése Megrendelői állásfoglalások kialakításához a következőkre: − a burkolat méretezés elkészítését és a burkolatállapotok helyszíni bejárással történő felülvizsgálatát követően az előirányzott felújítási technológia módjára és mértékére vonatkozóan, − folyópályán előirányzott burkolat és/vagy koronaszélesítések helyére, módjára és mértékére vonatkozóan, − többfázisú tervezést és/vagy építési engedélyt igénylő beavatkozásokra vonatkozóan, a megoldási koncepciók egyedi ismertetésével, − a tervezési/építési szakaszolásra.

4.) ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELJÁRÁSOK ÜGYINTÉZÉSE Minden olyan előirányzott beavatkozásra, amelyik az előírások szerint (építési) engedély köteles tevékenységet tartalmaz, a megfelelő engedélyezési dokumentációkat el kell készíteni és a Megrendelő nevében az engedélyek ügyintézését el kell végezni. A dokumentációkat az engedélyező hatóság által előírt formában, tartalommal és példányszámban kell elkészíteni és további 3 pld-t kell a Megrendelő számára szolgáltatni.

77

A tervek elkészítésekor figyelembe kell venni a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat illetve az egyéb szakterületeket (közművek, vízrendezés, stb.) érintő beavatkozások esetében a vonatkozó előírásokat. Abban az esetben, ha az engedély kötelezettség csak kisebb lokális beavatkozásra vonatkozik (buszöböl, szigetes forgalom csillapító, stb.) az engedélyezési tervet külön és soron kívül el kell készíteni és eljárásra be kell nyújtani annak érdekében, hogy a kiviteli tervek elkészítését minél hamarabb be lehessen fejezni. Abban az esetben, ha az engedély kötelezettség kiterjedtebb előirányzott beavatkozásokra vonatkozik, az engedélyezést egyesített/kiviteli tervek alapján kell végrehajtani. Az engedélyezési terveket benyújtás előtt át kell adni a tervellenőrnek és a szükséges módosításokat a terven át kell vezetni. Ahol a tervezett beavatkozás idegen területeket is érint, el kell készíteni a záradékoláshoz szükséges dokumentációt, beleértve a művelés alóli kivonást is, és záradékolásra be kell nyújtani az illetékes földhivatalhoz (kisajátítás kérőként a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központot kell megnevezni). 5.) KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE A kiviteli terveket a közbeszerzési eljáráshoz felhasználható és a kivitelezésre alkalmas komplett tervdokumentációként kell elkészíteni legalább a következő szakági bontásban: − útépítés és forgalomtechnika (beleértve, ha van az útvíztelenítést is), akár egy rajzon is! − hídépítés (beleértve, ha van a kapcsolódó vízépítést) − közművek (ha vannak) − egyéb (ha van) A terveknek a vonatkozó előírásokon túl tartalmaznia kell: − technológia függvényében a maráshoz szükséges adatokat is − építési ütemezés, organizációs és forgalomszabályozási keretfeltételeket; − a „közbeszerzési műszaki leírás” követelményeit kielégítő, minden olyan műszaki előírást, kiegészítést és pontosítást, amelyet az érvényes műszaki szabályozások nem, vagy nem a szükséges módon tartalmaznak; − tételek tartalmi pontosítását olyan esetekben, amikor a tétel szövege nem azonosítja egyértelműen annak tartalmát; − tervezői költségbecslést (beleértve, ha van, az integrálandó terv tételeinek beillesztésével); − költségvetési kiírást (beleértve, ha van, az integrálandó terv tételeinek beillesztésével). Az integrálandó terveket (ha van) a Megrendelő biztosítja. 6.) TERVEK EGYEZTETÉSE ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Megrendelő által delegált munkatárssal történő helyszíni bejárást és a geodéziai felmérést követően mielőtt az érdemi tervezést elkezdené, Tervező az 1. tervzsűri összehívását kezdeményezi a részhatáridő figyelembevételével és Megrendelő pedig összehívja a tervzsűrit. Tervező a megismert helyszín és a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján értékeli a tervezési diszpozícióban rögzített feladatokat, és a tervzsűri tudomására hozza az esetleges anomáliákat, kockázatokat, melyet vázlatterven bemutat. Tervező ezen alkalommal megalapozott javaslatot tesz a tervezési feladat pontosítására, véglegesítésére. Az egyeztetésről, változtatásokról, pontosításokról jegyzőkönyv készül. 78

Tervező a 2.tervzsűrire leszállítja a teljes bírálati tervdokumentációt + tervezői költségbecslést. A 2. tervzsűri az 1. tervzsűrin rögzített jegyzőkönyvben foglaltak teljesülését és a tervdokumentáció megfelelőségét és teljeskörűségét vizsgálja, amiről jegyzőkönyv/ nyilatkozat készül. Ezt követően a 2. tervzsűrin elhangzottaknak és írásban rögzítetteknek megfelelően elkészített teljes tervdokumentációt átadás/átvételi igazolással le kell szállítani bírálatra a tervezési szerződés V.1.pontja szerint. A tervellenőri észrevételek kézhezvételétől, illetve engedélyezési eljárás esetén a építési engedély jogerőre emelkedését és az erről szóló értesítés kézhezvételét követően a Tervező köteles leszállítani a megfelelően összeállított teljes tervdokumentációt. Tervező személyes konzultáción keresheti fel a kijelölt Tervellenőrt. 7.) TERVEZŐI MŰVEZETÉS A tervezői művezetés ellátása magában foglalja az alábbiakat: − Szükség esetén kooperációs értekezleteken tervező kompetens képviselő részvételének és egyéb konzultációk biztosítása. − Szükség esetén a Megrendelő műszaki ellenőrének felkérésére helyszíni tervezői művezetés. A művezető telefonértesítés alapján is köteles megjelenni a helyszínen, ha kár, vagy veszélyelhárítás céljából jelenléte, közreműködése szükséges. − A kivitelezés közben esetlegesen felmerülő problémák megoldásához soron kívül, maximum 3 munkanapon belül, tervmódosítások vagy fedvénytervek elkészítése a Megrendelő elrendelésével és jóváhagyásával. − Vélemény eltérés vagy egyenértékűségi vizsgálat esetén a Tervező köteles írásos állásfoglalásra. − A tervező művezetője a bejegyzéseit tartalmazó naplómásolat egy példányát köteles megőrizni. Amennyiben a művezetés során tervtől való eltérést, kivitelezési hibákat, hiányokat észlel, úgy a naplóbejegyzése másolatát egy példányban köteles 2 napon belül közvetlenül is megküldeni a megrendelőnek, a megrendelő intézkedését, a vállalkozók munkájának összehangolását kérve. − A tervezői művezetőnek együttműködést kell tanúsítania a Megrendelővel és a Kivitelezővel egyaránt. − A tervezői művezetésre csak az adott tervezésben részt vevő, azt részletesen ismerő mérnök delegálható. Felkészületlen, érdemi munkára alkalmatlan munkatárs kijelölése esetén a feladat nem tekinthető teljesítettnek, azért díj nem számolható el. − Tervezői művezetési tevékenységet a kivitelezési munkák megkezdésének időpontjától a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig kell biztosítani. 8.) EGYÉB TERVEZŐI KÖTELEZETTSÉGEK A tervezés során a Tervező köteles a Megrendelő által előírt és jóváhagyott módon adatokat szolgáltatni illetékes harmadik fél számára. Tervező köteles szakértőként részt venni a kivitelező kiválasztására meghirdetett közbeszerzési eljárásban úgy, hogy Megrendelő kapcsolattartója által (faxon vagy e-mailen) továbbított ajánlattevői kérdéseket 48 órán belül írásban (faxon és e-mailen) szakszerűen megválaszolja mint kiegészítő tájékoztatást.

79

9.)

MEGRENDELŐI ADATSZOLGÁLTATÁS

A Megrendelő a tervezési szerződés IV.2. pontban felsoroltakat biztosítja a Tervező számára. Minden további a tervezéshez szükséges információ és alapadat beszerzése, felmérés és vizsgálat elkészítése a Tervező feladata és felelőssége.

2.

Záró mintadokumentumok

80

TERVEZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSHEZ Út száma:

Projektelem kódja:

Kezdőszelvény (km+m):

Tervező cég neve:

BURKOLAT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Végszelvény (km+m): Folyópálya szakaszok (km) - tól

-ig

Beavatkozás jellege (1)

Hossza Szélessége

Összesen:

Össz. vtg

Menny.

Nettó ktsg. (2)

(mm)

(m2)

(ezer Ft)

0

0

0

(1) A beavatkozás jellegénél megadandó a folyópályán az aszfalt rétegszám, ráépítés vagy csere megjelölésével, ha alaprétegen is van beavatkozás az külön sorba kerüljön önállóan. (2) A költségek között a burkolat bontási, előkészítési és építési munkáit, a padkarendezést és a burkolatjel festést kell számba venni.

BURKOLAT SZÉLESÍTÉSEK

Folyópálya szakaszok (km) - tól

-ig

Hossza

Összesen:

Meglévő szélesség

Szélesítés jellege és mértéke (3)

Tervezett szélesség

Menny.

Nettó ktsg. (4)

(m2)

(ezer Ft)

0

0

0

(3) Csak a 300 m-nél hosszabb és 0,5 m-t meghaladó folyópálya szakaszokat kell feltüntetni. A jellege egyodali vagy kétoldali, mértéke az adott szakaszra átlagosan. (4) A költségek között a szélesítés bontási és (többlet) építési munkáit, továbbá a padkaátépítést kell számba venni.

EGYÉB MUNKÁK

Megnevezés

Egység

Menny.

Nettó ktsg. (ezer Ft)

Közművek építése/átépítése Csomópont átépítése Szigetes forgalomcsillapító létesítése Buszöböl/buszmegálló létesítése

db db db

Forgalomtechnika összesen a burkolati jelek festése nélkül Vízépítés összesen Híd felújítás összesen Egyéb összesen

db

Összesen:

0

Mindösszesen: (a költségbecslés ÁFA nélküli összegével egyezően)

……………….., ……………………………

Adatszolgáltató neve: Telefonszáma: E-mail címe:

81

0

Projekt kódja: Tervező neve: Tervszállítás dátuma: Projektelem/létesítmény kódja :

000

000

Út száma: Kezdőszelvény (km): Kezdőszelvény - 3 számjeggyel (m): Végszelvény (km): Végszelvény - 3 számjeggyel (m): Útszakasz hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Felújítás/beavatkozás hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Felújított burkolt felület (m2): Jellemző burkolattechnológia/beavatkozás megnevezése: Burkolatszélesítés hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Vízelvezető árok teljes hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Rendezett/épített árok hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Padka teljes hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Rendezett/épített padka hossza – 3 tizedesjegy pontossággal (km): Áteresz összes száma (db): Beavatkozást igénylő összes áteresz száma (db): Beavatkozást igénylő összes közmű száma (db): Érintett csomópontok összes száma (db): Ebből körforgalom építés (db): Ebből csomópont bővítése (db): Ebből csomópont rendezése (db): Összes érintett buszöböl, megállóhely (db): Ebből új vagy átépített autóbuszöböl száma (db): Érintett hidak összes száma (db): Ebből felújított hidak száma (db): Új forgalomcsillapító sziget (db): Új gyalogos átkelőhely (db): Szükséges idegen terület nagysága (m2): Ebből magán terület (m2): Ebből önkormányzati/állami terület (m2): Tervszállítás dátuma:

0

82

0

NYILATKOZAT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYRŐL Alulírott Tervező Név: Székhely: Cégjegyzékszám: a Magyar Közút NZrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) mint projektgazda által az Xxx Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Közreműködő Szervezethez benyújtandó DD-01 MK kódú projekt részét képező Útszám 5606

Km szelvényszám (tól-ig) 0,0 32,6

Út megnevezése Somberek-Pécsváradi ök. út

Projektelem MK kód 081

projektelem(ek)mel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem: Az XXX munkaszámú terv alapján elvégzendő munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, ezért az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a meglévő út területén elvégzendő munkákhoz közlekedési hatósági engedély nem szükséges. Kelt: 2009. év ………hónap …….. . nap

………………………………………………………. Tervező (cégszerű aláírás)

83

NYILATKOZAT IDEGEN TERÜLETRŐL Alulírott Tervező Név: Székhely: Cégjegyzékszám: a Magyar Közút NZrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) mint projektgazda által az Xxx Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Közreműködő Szervezethez benyújtandó DD-01 MK kódú projekt részét képező Útszám 5606




projektelem(ek)mel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem: A projekt idegen terület megszerzését (adás-vételét, esetleges kisajátítását) és/vagy a meglévő útterületen tulajdon/kezelő jogviszony rendezését, átvezetését – nem igényli – az alábbi táblázat szerint igényli.

Projektelem MK kód

Település

Belterület/k ülterület

Idegen terület (megvásárolandó/ kisajátítandó) [X, ha igen]

Hrsz

Meglévő útterületen rendezendő, átvezetendő tulajdon/ kezelő [X, ha igen]

Kelt: 2009. év ………hónap …….. . nap

………………………………………………………. Tervező (cégszerű aláírás)

84

Megjegyzés

TERVELLENŐRI NYILATKOZAT ROP 2009-2010 projekt azonosítója: Terv címe:

útszám:

Projektelem/létesítmény azonosítója: szelvényszám: megye:

Tervező cég neve: Tervező cég címe, telefonszáma: Tervező neve, jogosultság száma: A tervellenőri feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából, a 290/2007.(X.31.) kormányrendeletnek megfelelően az alább megnevezett mérnök látja el. Tervellenőr cég neve: Cégjegyzék száma: Adószáma: Címe, telefonszáma: Tervellenőr neve, jogosultság száma: A tervdokumentáció 2009………án került átadásra az alábbi mellékletekkel: o áttekintő térkép o átnézeti helyszínrajz o általános helyszínrajz o kitűzési helyszínrajz és koordináta jegyzék o ideiglenes forgalomtechnikai terv o végleges forgalomtechnikai terv o hossz szelvény o minta keresztszelvény o keresztszelvények o részlettervek o műszaki leírás o beárazott méret és mennyiség kimutatás Alulírott tervellenőr a nevezett tervdokumentációval kapcsolatban a 290/2007. (X. 31.) Korm. rd. 9. § (3) bek. értelmében az alábbi nyilatkozatot teszem:1 1. Az általam ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az ÉTV. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak. 2. Az alkalmazott műszaki megoldás a vonatkozó nemzeti szabványtól nem tér el. 1. Az alkalmazott műszaki megoldás a vonatkozó nemzeti szabványtól eltér, de a tervezett létesítmény a szabványossal legalább egyenértékű. 2. A létesítmény megvalósítása építési engedélyköteles beavatkozást nem igényel. 1. A kiviteli terv az építési engedélyben foglaltaknak megfelel. A tervellenőri igazolás jelen tervre 2009-12. évi megvalósítás esetén érvényes. Későbbi megvalósítás, vagy megrendelői változtatások esetén szükséges a tervek felülvizsgálata. Budapest, 2009. ………………………….P.H. ………………………………… tervellenőr[Név]

1

Nem releváns pont törlendő 85

TERVMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott terv felülvizsgáló a Magyar Közút NZrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) mint projektgazda által az Xxx Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Közreműködő Szervezethez benyújtandó DD-01 MK kódú projekt részét képező Útszám 5606




projektelem(ek)mel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Jelen nyilatkozattal igazolom, hogy [Tervező neve] által leszállított, a nevezett projektre vonatkozó kiviteli terveket ellenőriztem, és [Tervellenőr neve] tervellenőr által jelzett észrevételek átvezetése megtörtént. Dátum: Budapest, 2009. …………………………. P.H. …………………………………… [Név] [Beosztás] Magyar Közút NZrt. [Megye] Megyei tervezési és lebonyolítási osztály

86

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents