Bük Város Önkormányzata 9737 Bük, Széchenyi u. 44.
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész. tárgyú Nemzeti értékhatárokat elérő Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános közbeszerzési eljáráshoz
2011. JÚLIUS
1
Általános feltételek
1. Általános rész Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Az Ajánlattevőknek az ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználását. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. A munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott eljárás a 2003. évi CXXIX. („közbeszerzési”) törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. A munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű átalány áras típusú lesz. 2. Közös Ajánlattétel Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös vállalkozás). Ebben az esetben az Ajánlattevőknek meg kell határozniuk a szerződés azon részeit, amelyeket az egyes Ajánlattevők teljesítenek, illetve azon részeket, amelyekre harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni. Az Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell egymás közötti előzetes megállapodásukat közös fellépésük formájának, ajánlat aláírás módjának ismertetésével, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével. Nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a munkák megvalósításáért, valamint, hogy a közös vállalkozás vezetője fel van hatalmazva arra, hogy teljes jogkörrel eljárjon minden tag nevében, valamint kapcsolatot tartson az Ajánlatkérővel és felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. Közös ajánlat esetében legalább a Konzorciumban lévő valamely partnernek meg kell vásárolnia a dokumentációt. Az ajánlatok beadását követően közös ajánlat nem hozható létre. Közös ajánlat esetén minden partnernek az ajánlattételi felhívás és a dokumentációban foglalt előírások szerinti részletességgel kell beadnia a közös ajánlathoz beadott munkarészeket. Az ajánlattevő nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, ha egy - a Kbt. 4. § (2) pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
2
3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, e-mailen vagy telefaxon kell lebonyolítani a következő címen: Bük Város Önkormányzata 9737 Bük, Széchenyi u. 44. Tel: 06-94-358-007 Fax: 06-94-558-312 Elektronikus levelezési címe:
[email protected] Kapcsolattartó: Molnár Zoltán pályázati referens Az ajánlatkérő technikai azonosítója: AK01359 Az ajánlatadáshoz kapcsolódó határidők: Ajánlattételi határidő: Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: Kiegészítő tájékoztatás megadásának végső határideje: Az összegzés megküldésének várható időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. augusztus 15. 14.00 óra 2011. augusztus 08. 2011. augusztus 10. 2011. szeptember 20. 2011. szeptember 30.
4. Az ajánlatkérési dokumentáció tartalma Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: I. Ajánlattételi felhívás II. Ajánlatkérési dokumentáció - Általános feltételek - Mellékletek III. Szerződés tervezet IV. Műszaki dokumentáció Költségvetés kiírás Műszaki leírás Tervdokumentáció Építési engedély Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, valamint annak minden kiegészítését, amely az ajánlattételi időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer. 5. Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. 6. Konzultáció Ajánlatkérő a szakszerű ajánlat elkészítése érdekében helyszíni bejáráson konzultáció formájában kiegészítő tájékoztatást nyújt. 3
A konzultáció időpontja: 2011. augusztus 04. (csütörtök) 10.00 óra Találkozás: Bük Város Önkormányzata Polgármester irodája. 9737 Bük, Széchenyi u. 44. 7. Az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció módosítása Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás vagy az ajánlattételi dokumentáció esetleges módosításról hirdetményt tesz közzé, és új ajánlattételi határidőt állapít meg. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt - módosítás formájában - az Ajánlatkérő bármikor módosíthatja az ajánlattételi felhívást, illetve a dokumentációt. Az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlattételi felhívást módosító, illetőleg a dokumentáció módosítását jelző hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az ismert ajánlattevőket írásban közvetlenül is tájékoztatni kell az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt, illetőleg aki ezt követően válik ismertté, az ismertté válásának időpontjában. A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amit hirdetményben tesz közzé, és egyidejűleg az ajánlattevőket írásban értesíti. 8. Az ajánlat elkészítése Az Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínről, az előzményekről, vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését és állagmegóvását vagy a szerződés feltételeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben az a nyertes ajánlatot tette, és vele a szerződét megkötötték – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák megfelelő befejezése tekintetében. 9. Az ajánlat nyelve Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. 10. Az ajánlat részei Az ajánlatkérő által az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlattevők részére átadott nyilatkozatminták az ajánlat elkészítéséhez nyújtanak segítséget és nem kötelezően a megadott formában benyújtandó dokumentumok. Ajánlatkérő minden, a közbeszerzési törvénynek megfelelő formájú és tartalmú igazolást és nyilatkozatot, illetve egyéb dokumentumot elfogad. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: Hamis nyilatkozatnak minősül az a nyilatkozat, amely a hamis adatot tartalmaz. - tartalomjegyzék - felolvasólap (kötelező melléklet) - nyilatkozat a Kbt. 60. § (1), 62.§ (1) bekezdése tekintetében (ajánlattevő(k), 10 % feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, erőforrás szervezet(ek)) - nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében - nyilatkozatok a Kbt. 71. § (1) és a Kbt. 63. § (3) bekezdése tekintetében - nyilatkozat a számlavezető pénzintézet(ek)ről - nyilatkozat a számlavezető pénzintézet(ek)től 4
-
2009. és 2010. évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámoló nyilatkozat Ajánlattevő éves nettó árbevételéről az elmúlt két évben nyilatkozat a hirdetmény feladását megelőző három év legjelentősebb közbeszerzés tárgyához hasonló építési munkáiról nyilatkozat a felelős műszaki vezető végzettségéről, képzettségéről, jogosultságáról és gyakorlati időről szakmai önéletrajz csatolásával kimutatás a 2010. naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselő létszámáról nyilatkozat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról cégkivonat aláírási címpéldány/aláírás minta nyilatkozat I-II-III. rész párhuzamos munkavégzéséről organizációs terv árazott tételes költségvetés nyilatkozat felelősségbiztosításról nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében (szükség esetén) kitöltött és aláírt szerződéstervezet (pénzügyi/építési ütemtervvel) építési beruházásra vonatkozó nyilatkozatok nyilatkozat a Kbt. 72. § tekintetében egyéb - szükség szerinti – iratok
Azon esetben, ha Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval igazolja az alkalmassági minimumkövetelmények meglétét, akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét és az alkalmasság igazolásához szükséges dokumentumokat. Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő ajánlatot benyújtani. 11. Az ellenszolgáltatás összege, teljesítése Az ellenszolgáltatás összege a teljes munkára vonatkozik, mely részletesen a jelen dokumentációban kerül ismertetésre. Az ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az Ajánlattevő által benyújtott ellenszolgáltatás összegének (egyösszegű ellenszolgáltatás összegének) tartalmaznia kell minden olyan vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, szakfelügyeletek, felvonulási terület, őrzés mintavételezés és ellenőrzés, ideiglenes közműcsatlakozások és közmű-vételezési költségek, előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), amely a szerződés értelmében, vagy egyéb okból Vállalkozót terheli. Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az inflációból eredő bizonytalanság mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. Ha az ellenszolgáltatás összege számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. (Kbt. 305. § (2)) 5
Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg – európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet (együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból meg valósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. 12. A szerződés teljesítésének Ajánlatkérő által igényelt határideje: I. rész: 2012/05/31. II. rész: 2012/11/30. III. rész: 2012/11/30. 13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek - Késedelmi kötbér: minimum a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %/késedelmes napok száma, az ajánlatban tett vállalás szerint. Ajánlattevőnek a II. rész tekintetében 2012. július 01. határidőre szerkezetkész, a III. rész tekintetében 2012. május 31. határidőre az Eötvös parkoló teljes kész kötbérterhes határideje áll fenn, melynek vállalásáról ajánlatában nyilatkoznia szükséges. - Teljesítési biztosíték: a szerződéses ellenérték 5 %-a. - Jólteljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ellenérték 5%-a A teljesítési és jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés alapján meghatározott formában. Ajánlattevőnek a biztosíték nyújtásának formájáról ajánlatában nyilatkoznia szükséges. 6
14. Az ajánlatok lezárása és jelölése Az ajánlatokat egy zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész. - határidő előtt nem bontható fel!” A postán feladott ajánlatoknak is az ajánlattételi határidőig kell beérkezniük. Az ajánlatok bármilyen okból történő késve érkezéséért az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 15. Az ajánlatok vizsgálata, értékelése Az Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa: teljesek-e, tartalmaznak-e számítási hibát, megfelelően aláírták-e az okmányokat stb. A részletes értékelés előtt az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes ajánlatok formailag és tartalmukat tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásnak és a dokumentációnak. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (1)-(2) bekezdése szerinti hiánypótlás lehetőségét biztosítja, melynek során - amennyiben a Kbt. szerint megengedett - a hiányok pótlásra kerülhetnek. Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt az eljárásból való kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő öt napon belül. Az Ajánlatkérő az értékelés további szakaszában - az Ajánlattevők egyidejű értesítése mellett - javítja az ajánlatokban esetlegesen található, az elbírálás eredményére kiható számítási hibákat (Kbt. 84.§), felvilágosítást kérhet a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. (Kbt. 85.§). Az Ajánlatkérő a Kbt. 86. §-a szerint az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát magalapozó adatokat, valamint indoklást köteles írásban kérni és erről a kérésről többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz. A kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás összegét ajánlatkérő a Kbt. 86. §-ának (2) bekezdése szerint határozza meg. Az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat a bírálati szempont, az alábbiakban megadottak szerint: Részszempont 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 2. Jótállási időtartam (hónap) 3.
Súlyszám 80 10
Késedelmi kötbér mértéke (nettó szerződéses ellenérték %-a/késedelmes napok 10 száma)
Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 Ajánlatkérő a legjobb ajánlati tartalmi elemre a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, azon 7
értékelési szempont esetén, ahol a legnagyobb ajánlat a legkedvezőbb, ott az egyenes arányosítást alkalmazza. A kerekítés 2 tizedes jegyre történik a kerekítés szabályainak megfelelően. Az egyes részszempontokra adott pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd összeadásra. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az össz-pontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér tekintetében a nettó szerződéses ellenérték 1,0%-a/késedelmes napok száma vagy annál magasabb megajánlás esetén 10 pontot ad, a többi megajánlásnál a késedelmi kötbér tekintetében az egyenes arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a jótállási időtartam tekintetében a 60 hónap vagy annál magasabb megajánlás esetén 10 pontot ad, a többi megajánlásnál a jótállási időtartam tekintetében az egyenes arányosítást alkalmazza. A jótállási időtartam minimálisan kötelezően vállalandó mértéke 12 hónap az érvényben lévő jogszabályok szerint. Az ajánlatok elbírálását követően az eljárás eredményéről szóló összegzést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított hatvan napon belül kell megküldeni az ajánlattevőknek. Nettó ajánlati ár (Ft): a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
P = (Legalacsonyabb ajánlati ár/ Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár) × 9 + 1
Jótállási időtartam (hónap): A 12 hónapnál kevesebb jótállási időtartamot vállaló ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A 12 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 60 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja. A 12 és 60 hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: 1
P= (Ajánlattevő által 12 hónapon felül, de 60 hónap alatt vállalt hónapok száma/48) × 9 +
Késedelmi kötbér (nettó szerződéses ellenérték %-a/késedelmes napok száma): A nettó szerződéses ellenérték 0,3%-a/késedelmes napok számánál kevesebb késedelmi kötbért vállaló ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A nettó szerződéses ellenérték 0,3%-a/késedelmes napok számát vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a nettó szerződéses ellenérték 1,0%-a/késedelmes napok száma vagy annál magasabb késedelmi kötbért vállaló Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja. A nettó szerződéses ellenérték 0,3%-a/késedelmes napok száma és nettó szerződéses ellenérték 1,0%a/késedelmes napok száma hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: P= (Ajánlattevő által a nettó szerződéses ellenérték 0,3%-a/késedelmes napok számán felül, de a nettó szerződéses ellenérték 1,0%-a/késedelmes napok száma alatt vállalt késedelmi kötbér/0,7) × 9 + 1
16. Szerződés megkötése Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) kell írásban megkötni az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, a szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegzésben megjelölte. 8
17 A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt. 55. § vonatkozásában az FMM 1/2004. (I. 9.) rendeletében foglaltakat kell figyelembe venni. E kötelezettségek tárgyában az ajánlattevő a következő hatóságoktól kaphat tájékoztatást: Budapest és Pest megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége) Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail:
[email protected],
[email protected] Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7. Postacím: 9001 Győr, Pf. 601. tel: 06-96-512-963 fax: 06-96-512-962 E-mail:
[email protected],
[email protected] Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 9700 Szombathely, Hargita u. 31. Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243. tel: 06-94-522-610 fax: 06-94-500-795 E-mail:
[email protected],
[email protected] Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17. Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291. tel: 06-92-549-374 9
fax: 06-92-549-276 E-mail:
[email protected],
[email protected] Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Közép-dunántúlii Munkavédelmi Felügyelősége) Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. II. em. Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. tel: 06-22-510-960, 06-22-512-870 fax: 06-22-510-964 E-mail:
[email protected],
[email protected] Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 2800 Tatabánya, Komáromi út 6. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128. tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473 fax: 06-34-512-477 E-mail:
[email protected],
[email protected] Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20. tel: 06-88-566-800 fax: 06-88-566-900 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Baranya, Somogy, Tolna megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége) Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7629 Pécs, Dobó István u. 89. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 390. tel: 06-72-513-420 fax: 06-72-539-099 E-mail:
[email protected],
[email protected] Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7400 Kaposvár, Fő u. 45. Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172. tel: 06-82-529-697 fax: 06-82-529-691 E-mail:
[email protected],
[email protected] Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9. Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 129. 10
tel: 06-74-529-780 fax: 06-74-528-127 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44. Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 82. tel: 06-46-560-010 fax: 06-46-562-071 E-mail:
[email protected],
[email protected] Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3300 Eger, Barkóczy u. 7. Postacím: 3301 Eger, Pf. 66. tel: 06-36-511-960 fax: 06-36-511-971 E-mail:
[email protected],
[email protected] Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3101 Salgótarján, Pf. 10. tel: 06-32-520-440 fax: 06-32-520-449 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71. tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784 fax: 06-52-412-270 E-mail:
[email protected],
[email protected] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 5000 Szolnok, Hősök tere 6. Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 249. tel: 06-56-510-600 fax: 06-56-510-604 E-mail:
[email protected],
[email protected] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 11
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2. tel: 06-42-501-800 fax: 06-42-501-809 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. tel: 06-76-500-790 fax: 06-76-500-797 E-mail:
[email protected],
[email protected] Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. tel: 06-66-529-450 fax: 06-66-529-467 E-mail:
[email protected],
[email protected] Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/a. Postacím: 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/a. tel: 06-62-554-080 fax: 06-62-554-089 E-mail:
[email protected],
[email protected]
12
Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek elérhetőségei Vezető
Cím
Telefon (titkárság)
Telefon (központ)
Fax szám
elektronikus levélcím
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Dr. Balogh Melinda
76/516-280
76/516/200
76/516-299
titkarsas.bacs@dar. antsz.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Dr. Kassay Veronika
72/514-940 72/514-942
72/514-499
72/514-499
titkarsag.baranya@ ddr.antsz.hu
66/540-691
66/540-690
66/322-622
[email protected] z.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Dr. Asztalos Ágnes
46/354-612
46/354-611/106 m.
46/358-060
titkarsag.borsod@e mr.antsz.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Csongrád Megyei Kormányhivatal
Dr. Homor Zsuzsanna
6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. 6001 Kecskemét, Pf.: 112. 7623 Pécs, Szabadság u. 7. 7601 Pécs, Pf.: 47. 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. 5601 Békéscsaba, Pf.: 88. 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3501 Miskolc, Pf.: 186. 1138 Budapest, Váci út. 174. 1393 Budapest, Pf.: 412 6726 Szeged, Derkovics fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf.: 535
465-3850
465-3800
465-3853
[email protected] z.hu
62/592-500/201 m.
62/592-500
62/401-091
titkarsag.csongrad @dar.antsz.hu
96/418-065
96/418-044
96/418-044
[email protected] sz.hu
Szakigazgatási Szerveinek elérhetőségei Intézet
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Dr. Mucsi Gyula
Dr. Tombácz Zsuzsanna
Dr. Paller Judit
9024 Győr, Jósika u. 16. 9002 Győr, Pf.: 66.
13
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Dr. Pásti Gabriella
4028 Debrecen, Rózsahely u. 4. 4001 Debrecen, Pf.: 115. 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11. 3301 Eger, Pf.: 56. 5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.
52/420-022
Heves Megyei Kormányhivatal Dr. Bodnár Judit 36/511-911 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Dr. Debreczeni Sára 56/422-102 Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kormárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nógrád Megyei KormányhivaDr. Pálosi Béla 3100 Salgótarján, 32/311-532 tal Népegészségügyi SzakigazZemlinszky R. u. 9. gatási Szerve Somogy Megyei KormányhivaDr. Schäffer Károly 7400. Kaposvár, 82/314-206 tal Népegészségügyi SzakigazFodor J. tér 1. gatási Szerve 7401 Pf.: 50. Szabolcs-Szatmár-Bereg MeDr. Magyar Veronika 4400 Nyíregyháza, 42/501-008/137m. gyei Korm. Árok u. 41. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 119. Tolna Megyei Kormányhivatal Dr. Németh Lídia 7100 Szekszárd, 74/505-850 Népegészségügyi SzakigazgatáSzentgáli Gy. u. 2. si Szerve Vas Megyei Kormányhivatal Dr. Reiner Vera 9700 Szombathely, 94/506-315 Népegészségügyi SzakigazgatáSugár út 9. si Szerve Veszprém Megyei KormányhiDr. Müller Cecília 8200 Veszprém, 88/428-686 vatal József A. u. 36 Zala Megyei Kormányhivatal Dr. Menyhárt Ildikó 8900 Zalaegerszeg, 92/549-190 Népegészségügyi SzakigazgatáGöcsej u. 24. si Szerve
14
52/420-015
52/413-288
[email protected] .hu
36/511-910
36/310-227
titkarsag.heves@e mr.antsz.hu
56/510-200
56/341-699
[email protected]
32/311-532
32/311-532
titkarsag.nograd@e mr.antsz.hu
82/528-400
82/319-444
[email protected] z.hu
42/501/008
42/501-007
titkarsag.szabolcs @ear.antsz.hu
74/505-850
74/512-428
titkarsag.tolna@dd r.antsz.hu
94/506-300
94/506-335
titkarsag.vas@nydr .antsz.hu
88/424-866 92/549-180
88/425-484 92/318-180
[email protected] z.hu titkarsag.zala@nyd r.antsz.hu
BÁNYAKAPITÁNYSÁGOK:
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Miskolci Bányakapitányság Cím: 3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5. Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 31 Telefon: (36-46) 503-740 Fax: (36-46) 503-741 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és SzabolcsSzatmár-Bereg megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Pécsi Bányakapitányság Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5. Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61 Telefon: (36-72) 314-952 Fax:(36-72) 510-366 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Szolnoki Bányakapitányság Cím: 5000 Szolnok Templom u. 5. Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164 Telefon: (36-56) 512-319 Fax: (36-56) 512-337 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Veszprémi Bányakapitányság Cím: 8200Veszprém Budapest u. 2. Postacím: 8200 Veszprém Budapest u. 2. Telefon: (36-88) 576-630 Fax: (36-88) 576-646 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el.
15
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket az Ajánlattevőnek kell viselnie. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni!
16
FELOLVASÓ LAP
A közbeszerzés beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira A teljesítés címe:
Bük Város közigazgatási területe NUTS-kód HU222
Az ajánlattevő: neve: …………………………………………………………………….. székhelye:………………………………………………………………… levelezési címe: ………………………………………………………….. telefon és fax száma: …………………………………………………….. e-mail címe: ……………………………………………………………… I. rész: rendezvénytér kialakítás, vendéglátó-egység kialakítása a Művelődési ház bővítésével, Művelődési ház akadálymentesítése Nettó ajánlati ár:
………………………….……………Ft
+ ÁFA:
…………………………………………Ft
bruttó ajánlat ár:
……………………………….…………Ft
Vállalt jótállási időtartam
……….. ………………. hónap
Késedelmi kötbér …….…………… nettó szerződéses ellenérték %-a/késedelmes napok száma II. rész: Városháza rekonstrukciója
Nettó ajánlati ár:
………………………….……………Ft
+ ÁFA:
…………………………………………Ft
bruttó ajánlat ár:
……………………………….…………Ft
Vállalt jótállási időtartam
……….. ………………. hónap
Késedelmi kötbér …….…………… nettó szerződéses ellenérték %-a/késedelmes napok száma
17
III. rész: Széchenyi utca út és parkoló építés valamint új parkoló építése a Művelődési ház előtt Széchenyi utca út és parkoló építés Nettó ajánlati ár:
………………………….……………Ft
+ ÁFA:
…………………………………………Ft
bruttó ajánlat ár:
……………………………….…………Ft
Vállalt jótállási időtartam
……….. ………………. hónap
Késedelmi kötbér …….…………… nettó szerződéses ellenérték %-a/késedelmes napok száma Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat hasonlítja össze!
A Közbeszerzési törvény 70. § (1) bekezdése alapján kijelentem, hogy ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülök - az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem, továbbá a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződéses alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló ajánlati felhívásban és a dokumentációban részletezett munkálatok összességére teszem meg.
Kelt:..............................................
.................................................................... cégszerű aláírás
18
NYILATKOZAT közbeszerzési eljárásban való részvételi jogosultság vizsgálatához
Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 60. § (1) bekezdés értelmében kijelenti, hogy a.) nem áll végelszámolás alatt, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, vagy ellene indított felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben nincs, b.) tevékenységét sem ő maga, sem más arra jogosult szerv nem függesztette fel. c.) nem áll gazdasági, illetőleg szakmai tevékenysége során elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt, vagy az ítélet folytán bekövetkezett büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült, illetőleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése b) illetőleg g) pontja alapján hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt nem áll. d.) közbeszerzési eljárásban történő részvételtől való jogerős eltiltás hatálya alatt nem áll. e.) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége nincs, illetőleg ennek megfizetésére halasztást kapott. f.) korábbi – három éven belül értendő – közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, tevékenységével kapcsolatos hamis adatszolgáltatás jogerős megállapítására nem került sor. g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértés t nem követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben nem vett részt – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a),b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10 %-ot meghaladó részét teljesítette, vagy fizetési késedelme nem haladta meg a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett – és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
Kbt. 62. § (1) bekezdés értelmében kijelenti, hogy:: a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot nem 19
tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytlennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81.§ (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdés szerinti rangsorolása. A Kbt. 63. § (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a kizáró okok fenn nem állását jogosult vagyok igazolni.
Kelt: ....................................................
.................................................……………
cégszerű aláírás
20
NY I L A T K O Z A T
a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003.évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70. § (2) bekezdése tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész.
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………………… (székhely: …………………………………………………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződéses feltételeket is elfogadva amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk az ajánlati felolvasó lap szerinti ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük a szerződést. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 90 napig tart, mely időpontig ajánlatunkat fenntartjuk. Nyilatkozom továbbá arra vonatkozóan, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk. Egyben Ajánlattevőként nyilatkozom arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint a vállalkozásunk mikro vállalkozás kis vállalkozás közép vállalkozás (a megfelelő rész aláhúzandó) Kelt:……………………………………………… ……………………………… cégszerű aláírás
21
NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (1) bekezdése tekintetében A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész. Alulírott …………………………………………………………………………….. mint a(z)………………………………….……………………………..(székhely:……………………… ………………………………………………….) Ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője nyilatkozom a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján, hogy -
a közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe:
-
a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölése, valamint a közbeszerzés azon része(i) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
-
a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezetet vesszük igénybe, és az ajánlati felhívás alább megjelölt pontja szerinti azon alkalmassági követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik:
- a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, címe:
Kelt:………………………………
………………………. cégszerű aláírás
22
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 63.§ (3) bekezdése tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész. Alulírott ………………………………………………………………., mint a(z) …………………………….……………………………..(székhely………………………………… ……………..) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 63.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt:………………………………
………………………………………. cégszerű aláírás
23
NYILATKOZAT Szerződést biztosító mellék kötelezettség vállalásáról
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész.
Alulírott …………………………………………………., mint a …………………………………………………………………….cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülök a [….…] Ft/naptári nap mértékű késedelmi kötbér szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalom. Nyilatkozom, hogy nyertes ajánlattétel esetén szerződéskötés feltételeként benyújtjuk a Nettó Ajánlati Ár 5 %-ának megfelelő, azaz [….…] Ft összegű teljesítési biztosítékra vonatkozó okiratot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában. Nyilatkozom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a jóteljesítési biztosítékot, mely a Nettó Ajánlati Ár 5 %-a, azaz [….…] Ft, a jóteljesítési kötelezettség kezdetének időpontjában rendelkezésre bocsátom, az erre vonatkozó okiratot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában.
Kelt: …………………………………….
……………………………………… cégszerű aláírás
24
NYILATKOZAT a számlavezető pénzintézet(ek)ről
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész.
Alulírott …………………………………………………………….., mint a ……………..………...............................................cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, mint Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, hogy az alábbi pénzintézet(ek)nél vezetek számlát:
Pénzintézet neve:
……………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
Bankszámla szám: …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………
Egyben nyilatkozom, hogy további pénzforgalmi számlával nem rendelkezem.
Kelt: ………………………………………
……………………………………… cégszerű aláírás
Számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat csatolása kötelező.
25
NYILATKOZAT az előző számvitelileg lezárt 2 év (2009-2010) mérleg szerinti nettó árbevételéről
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész.
2009. év
2010. év
éves nettó árbevétel (forgalom) ezer forintban
Kelt: ………………………………………
………………………………………. cégszerű aláírás
26
NYILATKOZAT a hirdetmény feladását megelőző utolsó 36 hónapos időszak munkáiról
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész.
a teljesítés a megrendelő neve, címe, a kivitelezési munka tárgya, ellenszolgáltatás ideje telefonszáma helye összege (nettó Ft)
Alulírott …………………………………………………………….……., mint a ………………………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője ajánlattevőként továbbá nyilatkozom, hogy a munkák teljesítése az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történt.
Kelt: ………………………………………
………………………………………. cégszerű aláírás
27
REFERENCIA IGAZOLÁS MINTA
1. Megrendelő neve:
…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
Címe: 2. Kivitelező neve:
…………………………………………………………………. ……………………………………………………………..… ………………………………………………………………….
Címe:
………………………………………………………………….
3. A kivitelezés megnevezése, teljesítés időpontja: …………………………………………………………………………………………….. Kivitelezés megnevezése
Teljesítés időpontja
4. A szerződés szerinti bruttó forintérték: 5. A kivitelezés minősítése:
………………………………………….
…………………………………………….
6. A teljesítés szerződés szerinti volt-e: 7. A referenciát adó neve: Telefonszáma:
Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
Kelt: ………..……………………………. …………………………………….. Megrendelő (aláírás és pecsét)
28
KIMUTATÁS A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatai végzettség illetve képzettség szerinti bontásban
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész.
az éves átlagos statisztikai létszámról
Átlagos statisztikai állományi létszám
Szellemi dolgozók létszáma
Fizikai dolgozók létszáma Képzettség/végzettség
2010.
Kelt: ………………………………………
………………………………………. cégszerű aláírás
29
NYILATKOZAT a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető(k) végzettségének, képzettségének, gyakorlati idejének ismertetése az ajánlattevővel, alvállalkozóval fennálló jogviszony megjelölésével
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész.
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: I. rész: Név
Vezetői/Szakmai tapasztalat (év)
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör Felelős Műszaki Vezető - MV-Ép/A
II. rész: Név
Vezetői/Szakmai tapasztalat (év)
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör Felelős Műszaki Vezető - MV-Ép/A Felelős Műszaki Vezető - MV-Ép/ÉG Felelős Műszaki Vezető - MV-Ép/ÉV
III. rész: Név
Vezetői/Szakmai tapasztalat (év)
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör Felelős Műszaki Vezető - MV-KÉ/A Felelős Műszaki Vezető - MV-VI/A
Az itt feltüntetett vezető tisztségviselő/szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, diplomamásolatok és igazolások tartalmazzák.
Kelt: ………………………………………
………………………………………. cégszerű aláírás 30
Csatolandó az önéletrajz is! A Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) értelmében: Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 57 vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
31
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év, hónap) [év / hónap] [év / hónap]
Munkahely megnevezése
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, időpont- Ellátott funkciók és feladatok felsorolása jai (projekt értéke, leírása, stb.)
Nyilatkozom, hogy a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezem. EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: …………………………………………….. Szakember saját kezű aláírása
32
NYILATKOZAT közös ajánlattétel tekintetében a Kbt. 52. §-a alapján
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira IIII. rész.
A(z) ……………………………………………………………………… (cégnév, székhely), valamint a(z) ……………………………………………………………… (cégnév, székhely) a Kbt. 52. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot. A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337. §-ában és 338. §-ában foglaltak irányadóak. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a …………………………………………..............(cégnév, székhely) teljes joggal jogosult. Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése az ajánlatban meghatározott bankszámlára, átutalással történik.
Kelt: …………………………….
…………………………………….. cégszerű aláírás
……………………………………. cégszerű aláírás
33
NYILATKOZAT építési beruházásra vonatkozóan
A) Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt műszaki tartalmat, igényszintet, I. osztályú minőségben, maradéktalanul és teljes körűen megvalósítja.
Kelt:.........................................
............................................................... cégszerű aláírás
B) Ajánlattevő kijelenti, hogy a teljesítés teljes időtartama alatt a személyi biztonságot nem veszélyezteti, az átvett munkaterületen folyamatos jelenlétről illetve őrzésről gondoskodik, valamint a 46/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel módosított 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet – az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról – előírásait betartja.
Kelt:.........................................
............................................................... cégszerű aláírás
C.) Ajánlattevő kijelenti, hogy a Ptk. 308.§-a alapján, az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti szavatossági időt vállalja.
Kelt:.........................................
............................................................... cégszerű aláírás
34
SZERZŐDÉSTERVEZET
Ajánlattevő kijelenti, hogy a mellékelt szerződéstervezetben foglalt feltételeket elfogadja. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés – a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a Kbt. 96. § (3) bekezdésével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. Ugyanakkor a szerződés nyilvánosnak minősülő részét az ajánlatkérő – amennyiben rendelkezik honlappal – a szerződés megkötését követően haladéktalanul közzéteszi honlapján. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 99./A § (3) bekezdésének megfelelően a megkötött vállalkozási szerződést honlapján (www.buk.hu) köteles elhelyezni.
Kelt:......................................
.................................................................... cégszerű aláírás
35
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
I. és II. részajánlat tekintetében mely létrejött egyrészről az Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi u. 44. bankszámlaszám: ……………………..……………………………., adószám: ……………………………) mint megrendelő - továbbiakban Megrendelő - (képviseli: Németh Sándor polgármester), másrészről a .………........................................... (székhely:…………………………………, cégbírósági bejegyzés száma:………………………………………, adószám:………………………………….., bankszámlaszám:……………………………………..), mint vállalkozó - továbbiakban Vállalkozó (képviseli: …………………….) között az alábbi feltételekkel:
1.
SZERZŐDÉS TÁRGYA:
Megrendelő megrendeli, s Vállalkozó elvállalja a
Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész. I. rész: rendezvénytér kialakítás, vendéglátó-egység kialakítása a Művelődési ház bővítésével, Művelődési ház akadálymentesítése/ II. rész: Városháza rekonstrukciója
építés beruházás kiviteli munkáit jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlati költségvetésben részletezettek szerint. Ezen melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben feltárta és vizsgálta. Az építést zavaró természeti, társadalmi és technikai körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg. A szerződés alapját képező dokumentumok • Az ajánlatkérési dokumentáció (szöveges, illetve tervekkel ellátott anyag, a dokumentációval kapcsolatban beérkezett kérdések, és az azokra adott válaszok), • Az ajánlattételi felhívás, • A nyertes Ajánlattevő, a Vállalkozó teljes körű ajánlata, Ellentmondás esetén a fenti sorrend a mérvadó. Az előírt formájú és tartalmú műszaki ütemtervet a Vállalkozó az ajánlatához csatolta, azt a szerződéskötésig aktualizálta. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés ….sz. mellékletét képezi. Az organizációs tervet a szerződéskötést követő 10 napon belül köteles a Kivitelező aktualizálni és azt jóváhagyásra átadni a Megrendelő részére.
36
2.
FIZETÉSI FELTÉTELEK:
2.1. A vállalkozás díja:
nettó
……………………..,- Ft
+ÁFA 25%
……………………..,- Ft
Összesen:
……………………..,- Ft,
A vállalkozói díj megállapítása átalánydíjon, az előzetesen elkészített tételes ajánlati költségvetés alapján történt, mely a szerződés elválaszthatatlan részeként, annak 1. számú mellékletét képezi. 2.2. A költségvetés tételeihez megadott egységárak magukban foglalják a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön meg nem jelölt költségeket: • a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, • több vállalkozó esetén az együttműködési költségek, • anyagbeszerzési költségek, • szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, • bér és járulékai, • valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költsége, • egyéb körülmény, akadályoztatás, • szabadalmi és licencia, • szerződés szerinti fenntartási, • jótállási, szavatossági, • helyszíni adottságok és körülmények miatti, • a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel kapcsolatos, • segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás, • ideiglenes melléképítmények elkészítési, fenntartási és üzemeltetési, bontási, • banki, • a bruttó fedezet (úgy, mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítésvezetőségi általános költség, felvonulási (ideiglenes melléképítményekkel) költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség), • az építési és átadási (megvalósulási) tervdokumentáció és minősítési dokumentáció készítésének díját, • az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, • egyéb, itt fel nem sorolt de a megvalósításhoz szükséges költségeket, ( végrehajtás, lebonyolítás) A szerződés aláírását követően a mennyiségek és egységárak alapján számított árak, az egységárak rögzítettek, a továbbiakban nem változtathatók. 37
2.3.) A szerződés finanszírozása az NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 számú pályázatból az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból szállítói finanszírozással az alábbiak szerint: A Megrendelő a teljesítés leigazolását követően a szerződésben foglaltak alapján kiállított számlák önerő részét a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalja a Vállalkozó ............…………………....... számú számlájára, míg a számlák támogatás része a finanszírozó hatóság által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása és a teljesítésigazolás kiállítása után, a kifizetési kérelem elfogadását követő 30 napon belül. A kifizetés HUF-ban történik. Ezt megelőzően a Megrendelő és a finanszírozó hatóság a számlákat műszakilag és számszakilag felülvizsgálja. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv Megrendelő által történő aláírásának feltétele a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok bemutatása és kiértékelése. A Megrendelő hibájából történő fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékét nem haladhatja meg. 2.4.) A szerződő felek ütemezett fizetésben állapodtak meg: Megrendelő 10% előleget biztosít szállítói finanszírozási módban. Az előlegszámla önerő részét a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalja a Vállalkozó ………………....... számú számlájára, míg az előlegszámla támogatás része a finanszírozó hatóság által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása után, a kifizetési kérelem elfogadását követő 30 napon belül. Vállalkozó az előlegről a végszámla benyújtásával egyidőben számol el. *Itt részletezhető, hogy milyen határidővel, milyen összegű számla nyújtható be. Ajánlattételi dokumentáció pénzügy-kiviteli ütemterve szerint * A fenti fizetési ütemezés szerinti ellenértékre a Vállalkozó akkor jogosult, ha a külön megjelölt ütemezés szerinti munkákat szerződésszerűen a Megrendelő által elfogadottan és igazoltan elvégezte. Az el nem végzett munkára nem jár a vállalt átalánydíj arra eső arányos része. . A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. A munka elszámolása átalánydíjas elszámolással történik. A ténylegesen elvégzett munkák mennyiségének és értékének megállapítása a fix áras elszámolású munkáknál a készültségi fok %-ában történik.
2.5.) A Megrendelő jogosult az ajánlattételi felhívásban foglaltak figyelembevételével • a jelen szerződésbe foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, • a munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni (egyeztetve a Vállalkozóval), • a munkák bármely részének méreteit megváltoztatni, • bármely munka anyagát technológiáját, minőségét megváltoztatni. A változtatásokat minden esetben írásban rögzíteni köteles az arra jogosult személy (Építési napló, jegyzőkönyv, stb.) Amennyiben a fentiek alapján elrendelt változtatás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint. 38
2.6.) Vállalkozó a Kbt. 305. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a megrendelő által, a 3. sz. mellékletként csatolt felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére. 3.
TELJESÍTÉS IDEJE
1.) A teljesítés véghatárideje: …………….. 2.) Felek a következő részteljesítésekben, és ehhez kapcsolódó részteljesítési határidőkben állapodnak meg. * Itt részletezhető, hogy milyen határidővel, milyen összegű számla nyújtható be. Ajánlattételi dokumentáció pénzügy-kiviteli ütemterve szerint 3.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 3 nappal írásban köteles értesíteni. A készrejelentést követően Megrendelő az elvégzett munkát köteles megvizsgálni és a szerződésszerűen elvégzett teljesítményt köteles átvenni. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. 4.) A teljesítések megtörténtét a munka műszaki tartalma és minősége alapján kell elbírálni. A teljesítést, valamint a benyújtott számla fizethetőségét a Megrendelő helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) igazolja. 5.) Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő póthatáridő kitűzésével felszólíthatja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállhat, ez esetben a vállalkozási szerződéstől való elállás jogkövetkezményei állnak be.
IV. MUNKATERÜLET ÁTÁDÁSA, MUNKAVÉGZÉS ÜTEMEZÉSE: 1.) A Megrendelő a munkaterületet .............………...-ig átadja Vállalkozónak. A Munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó köteles a felajánlott részmunkaterület átvételére is. 2.) A Vállalkozó csak a vonatkozó építési, szakhatósági, hatósági stb. nyilatkozatok, illetve engedélyek birtokában kezdheti meg a munkát. 3.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a több munkaterületen folyik egyidőben építőipari kivitelezési tevékenység. Vállalkozóknak együttműködési kötelezettsége áll fenn a két munkaterületen folyó kivitelezési tevékenység végzése során. A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A felvonulási területek, depónia helyek végleges kijelölését a Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 5 napon belül a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia. Mindennemű rongálásból eredő hibák kijavítása térítésmentesen a Vállalkozó kötelezettsége.
39
4.) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy az objektum kezeléséért felelős Bük Város Önkormányzatánál tájékozódjon az esetleges helyszíni veszélyforrásokról, s munkáját ezek figyelembevételével végezze. 5.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az I-II-III. rész kivitelező vállalkozójának az épület balesetmentes és akadálymentes megközelítést legalább egy úton, valamint a kivitelezés ideje alatt a két szolgáltatás zavartalan működtetési feltételeit biztosítani kell. 6.) A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a tűz- és kármegelőzésről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.(Betartandó jogszabályok: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. és a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvények, valamint végrehajtási rendeleteik). 7.) Az építmények (egész létesítmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő megépítéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – kiviteli tervek teljes körű elkészítése, elkészíttetése, valamint engedélyeztetése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó az általa készített, vagy készíttetett kiviteli tervekből 3 példány jóváhagyott tervet biztosít a Megrendelő részére. A munkák végzéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – engedélyek (pld.: közterület-foglalási, munkakezdési, esetleges forgalom-korlátozási hozzájárulás stb.) beszerzése a Vállalkozó feladata. V.
EGYÜTTMŰKÖDÉS:
1.) A felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: A Vállalkozó helyszíni képviselője: ...................... Telefonszám: ................. Felelős műszaki vezető(k): …………………………. Telefonszám: A Megrendelő helyszíni képviselője: ........................ Telefonszám: ................. A Megrendelő műszaki ellenőre(i):…………………………. Telefonszám:
2.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, mely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza. 3.) A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan ellenőrzi. 4.) Jelen szerződés a mellékelt árajánlatban (költségvetés) szereplő munkákra vonatkozik. A költségvetésben nem szereplő pótmunkák csak az építési naplóba történt megrendelői jóváhagyás után végezhetők, E munkák költségvonzatát vállalkozó köteles tételesen kidolgozni. Pótmunka kizárólag a Megrendelő írásbeli utasítására végezhető.
40
Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó köteles az eltakarás előtt 2 nappal a Megrendelőt felhívni. A számla csak a minőségi bizonylatok csatolása és az elvégzett munka igazolása esetén nyújtható be. 5.) A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét tanúsítani köteles. Amennyiben valamely építmény-, szerkezet rész a legmagasabb minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, úgy a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű, illetve osztályos munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik annak elbontásához és újraépítéséhez. Osztályos munka elfogadása esetén Megrendelő az építmény-, szerkezetrész ellenértékét a minőségcsökkenés arányában, illetve II. o. esetén 20 %-kal, III. o. esetén 40 %-kal csökkentheti. 6.) A Vállalkozó köteles a technológiai utasításokat és minősítési terveket legkésőbb az adott munka megkezdése előtt 20 nappal a Megrendelővel felülvizsgáltatni és elfogadtatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. A munkálatok megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői felülvizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. 7.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a Magyar Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Műszaki Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, Gyártói Műszaki Feltételeknek. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket: •
•
A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási Engedély, Megfelelőség Igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai terv jóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők az esetleges próbaüzemek, beüzemelések költségei is.
A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat. • Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely észszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni. • Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre. • A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek, szerkezetek eltakarása csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban köteles értesíteni 41
telefaxon vagy táviratban. Az eltakarási kérelmet, valamint az engedélyt az Építési Naplóban rögzíteni kell. 8.) A Vállalkozó az egyes munkafeladatok végzéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel. A beruházás megvalósításába az ajánlatban megnevezetteken túl más alvállalkozók nem vonhatók A Vállalkozó az ajánlatában nem szereplő alvállalkozót csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek teljesülésének feltételével foglalkoztathat. Valamennyi alvállalkozót és az általuk elvégzendő feladatokat a mennyiség kimutatás tételeivel és fejezeteivel, a munkanemekkel azonosítható módon meg kell jelölni. A Megrendelő indoklás nélkül megtilthatja a Vállalkozó ajánlattól eltérő alvállalkozóinak foglalkoztatását. 9.)
A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz.
10.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződés létrejöttétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni - és azt másolatban bemutatni, átadni a Megrendelőnek - a következő feltételekkel. A biztosításnak ki kell terjednie: • a szerződésen kívül okozott károkra, • harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, • kereszt-felelősség biztosításra a Vállalkozó és a Megrendelő részére az alvállalkozókra is kiterjesztve, • a vállalkozói szerződésben meghatározott jótállási időszakra (fedezet kiterjesztés), • üzemi baleset felelősségbiztosításra: • a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira, • a Megrendelő képviselőire, • tervezői felelősségbiztosításra a Vállalkozó által végzett, végeztetett tervezési feladatokra. A biztosítás időtartama a végszámla Megrendelő által történő aláírásáig tart, a jótállási időszakra történő kiterjesztéssel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 11.) A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamato,san vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. A művezető tervező naplóbejegyzései csak a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül naplóban köteles válaszolni. Az alvállalkozói naplók bejegyzései a Megrendelő felé nem hatályosak. 12.) Átadás-átvételi eljárás 42
12.1. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt 4 példányban átadta. 12.2. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell • a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen magvalósult állapotának műszaki terveit, • valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven: • karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat, • építési naplók másolatait, • a közreműködő alvállalkozó listáját a lényeges, szükségszerű adatokkal, • a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma), • minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére, • a minőségtanúsítási dokumentációt, • minőségtanúsítási jegyzőkönyvet, • mérési jegyzőkönyveket, • szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, • nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, • tervezői és kivitelezői nyilatkozatokat, • a próbaüzemi jegyzőkönyv és értékelés, • indokolt fertőtlenítések írásos bizonylatai (pl. víz, műtő) . 12.3. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült. 13.) A Vállalkozó köteles • állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, • a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, • meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti. 14.) A Vállalkozónak átadott és az általa készített összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 43
15.) A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jogmegsértése miatt felmerülne. 16.) A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.
VI.
SZAVATOSSÁG:
A Vállalkozó kötelező alkalmassági időt vállal a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM és a 12/1988. ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet ide vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatosságra egyebekben a Ptk. 305-311. §-ai az irányadóak. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. VII.
JÓTÁLLÁS:
1.) A jótállásra vonatkozóan felek a Ptk. vonatkozó paragrafusait tartják irányadónak. 2.) Vállalkozó a …………………………………………… munkákra …………….év jótállást vállal. 3.) Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat, vagy karbantartás elmulasztásának következményeként. 4.) A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb. garanciális kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodásuk feltételezhető. 5.) A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási idő alatt a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja.
Biztosítékok 44
A jótállás: 6.) Vállalkozót az építményre és tartozékaira az ajánlatban tett vállalás alapján jótállási kötelezettség terheli. Vállalkozót az építményre és tartozékaira a vonatkozó jogszabály alapján szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó által beszerzett és beépített anyagokra a jótállási idő megegyezik a gyártóművek által vállalt jótállási idővel. 7.) A Vállalkozó köteles - választása szerinti biztosíték nyújtásával biztosított - jótállást vállalni az adott ütem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától .................................. Ft*ajánlattevői vállalás alapján, nettó szerződéses ellenérték 5%-a az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként. A Vállalkozó a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig érvényes, …………………..…... Ft*ajánlattevői vállalás alapján, nettó szerződéses ellenérték 5%-a összegű teljesítési (megvalósulási) biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A jótállási időszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a teljesítési garancia teljes összegben garanciális biztosítékká alakul, melynek a garanciális időszak teljes időtartamára kell érvényesnek lenni. A teljesítési (megvalósulási) garancia, illetőleg a garanciális biztosíték nyújtható a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. 8.) A 7.) pont szerinti biztosíték mértéke a vállalkozási díj nettó értékének (2.1. pont) ………… %a. A biztosíték a végszámla benyújtásával egyidőben teljesítendő. 9.)
A biztosíték felhasználásának esetei:
10.) A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A teljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó a vállalkozás tárgyát határidőre teljesítmény és eredményfelelősen nem végzi el, vagy kárt okoz. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. Amennyiben a szerződés tárgya szerinti beruházás vonatkozásában a Vállalkozónak felróható okból az illetékes hatóság a használatbavételi engedély hatósághoz történő benyújtásától számítva nem hoz használatbavételi engedély megadásáról szóló döntést, ebben az esetben a Vállalkozó elveszíti a 7.) pontban meghatározott biztosíték összegének 20 %-át, amelyet Megrendelő a biztosíték terhére érvényesít. 11.)
Amennyiben a biztosíték nyújtására bankgarancia formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja.
12.)
A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A teljesítési biztosíték összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó megrendelői követelések teljesítése alól. 45
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR: 1.
A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha • késedelmesen teljesít, • hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott követelményeknek, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott követelmények, • a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.
2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbér megfizetését vállalja: • késedelem nettó vállalási árra vetített ………….. %/nap 3. A kötbér alapja • késedelem esetén az elmaradt részteljesítések nagysága, az adott részszámla összege, teljesítési késedelem esetén a teljes szerződési összeg, 4. Jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül. A Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére - vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve - gyakorolhatja. 5. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 6. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha • bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, • bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 46
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A szerződés teljesítése és módosítása tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései is irányadók. A jelen szerződésből eredő jogvita esetén az eljárásra a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a szerződő felek. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - Költségvetés (Árajánlat): 1. sz. melléklet - Műszaki-pénzügyi ütemterv: 2. sz. melléklet - Felhatalmazó nyilatkozat: 3. sz. melléklet - Ajánlattételi dokumentáció Jelen szerződés 8 eredeti példányban készült, melyből 6 Példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg. •
Aláírás helye, dátuma *
47
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) III. részajánlat tekintetében mely létrejött egyrészről az Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi u. 44. bankszámlaszám: ……………………..……………………………., adószám: ……………………………) mint megrendelő - továbbiakban Megrendelő - (képviseli: Németh Sándor polgármester), másrészről a .………........................................... (székhely:…………………………………, cégbírósági bejegyzés száma:………………………………………, adószám:………………………………….., bankszámlaszám:……………………………………..), mint vállalkozó - továbbiakban Vállalkozó - (képviseli: …………………….) között az alábbi feltételekkel:
I. SZERZŐDÉS TÁRGYA: Megrendelő megrendeli, s Vállalkozó elvállalja a
Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat kiviteli munkáira I-III. rész. III. rész: Széchenyi utca út és parkoló építés valamint új parkoló építése a Művelődési ház előtt Széchenyi utca út és parkoló építés építés beruházás kiviteli munkáit jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlati költségvetésben részletezettek szerint. Ezen melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben feltárta és vizsgálta. Az építést zavaró természeti, társadalmi és technikai körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg. A szerződés alapját képező dokumentumok • Az ajánlatkérési dokumentáció (szöveges, illetve tervekkel ellátott anyag, a dokumentációval kapcsolatban beérkezett kérdések, és az azokra adott válaszok), • Az ajánlattételi felhívás, • A nyertes Ajánlattevő, a Vállalkozó teljes körű ajánlata, Ellentmondás esetén a fenti sorrend a mérvadó. Az előírt formájú és tartalmú műszaki ütemtervet a Vállalkozó az ajánlatához csatolta, azt a szerződéskötésig aktualizálta. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés ….sz. mellékletét képezi. Az organizációs tervet a szerződéskötést követő 10 napon belül köteles a Kivitelező aktualizálni és azt jóváhagyásra átadni a Megrendelő részére. II. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 2.1. A vállalkozás díja:
nettó
……………………..,- Ft 48
+ÁFA 25%
……………………..,- Ft
Összesen:
……………………..,- Ft,
A vállalkozói díj megállapítása átalánydíjon, az előzetesen elkészített tételes ajánlati költségvetés alapján történt, mely a szerződés elválaszthatatlan részeként, annak 1. számú mellékletét képezi. 2.2. A költségvetés tételeihez megadott egységárak magukban foglalják a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön meg nem jelölt költségeket: • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, több vállalkozó esetén az együttműködési költségek, anyagbeszerzési költségek, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, bér és járulékai, valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költsége, egyéb körülmény, akadályoztatás, szabadalmi és licencia, szerződés szerinti fenntartási, jótállási, szavatossági, helyszíni adottságok és körülmények miatti, a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel kapcsolatos, segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás, ideiglenes melléképítmények elkészítési, fenntartási és üzemeltetési, bontási, banki, a bruttó fedezet (úgy, mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítésvezetőségi általános költség, felvonulási (ideiglenes melléképítményekkel) költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség), az építési és átadási (megvalósulási) tervdokumentáció és minősítési dokumentáció készítésének díját, az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, egyéb, itt fel nem sorolt de a megvalósításhoz szükséges költségeket, ( végrehajtás, lebonyolítás)
A szerződés aláírását követően a mennyiségek és egységárak alapján számított árak, az egységárak rögzítettek, a továbbiakban nem változtathatók.
2.3.) A szerződés finanszírozása a NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 számú pályázatból az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból szállítói finanszírozással az alábbiak szerint: A Megrendelő a teljesítés leigazolását követően a szerződésben foglaltak alapján kiállított számlák 49
önerő részét a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalja a Vállalkozó ............…………………....... számú számlájára, míg a számlák támogatás része a finanszírozó hatóság által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása és a teljesítésigazolás kiállítása után, a kifizetési kérelem elfogadását követő 30 napon belül. A kifizetés HUF-ban történik. Ezt megelőzően a Megrendelő és a finanszírozó hatóság a számlákat műszakilag és számszakilag felülvizsgálja. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv Megrendelő által történő aláírásának feltétele a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok bemutatása és kiértékelése. A Megrendelő hibájából történő fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékét nem haladhatja meg. 2.4.) A szerződő felek ütemezett fizetésben állapodtak meg: Megrendelő 10% előleget biztosít szállítói finanszírozási módban. Az előlegszámla önerő részét a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalja a Vállalkozó ………………....... számú számlájára, míg az előlegszámla támogatás része a finanszírozó hatóság által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása után, a kifizetési kérelem elfogadását követő 30 napon belül. Vállalkozó az előlegről a végszámla benyújtásával egyidőben számol el. *Itt részletezhető, hogy milyen határidővel, milyen összegű számla nyújtható be. Ajánlattételi dokumentáció pénzügy-kiviteli ütemterve szerint * A fenti fizetési ütemezés szerinti ellenértékre a Vállalkozó akkor jogosult, ha a külön megjelölt ütemezés szerinti munkákat szerződésszerűen a Megrendelő által elfogadottan és igazoltan elvégezte. Az el nem végzett munkára nem jár a vállalt átalánydíj arra eső arányos része. A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. A munka elszámolása átalánydíjas elszámolással történik. A ténylegesen elvégzett munkák mennyiségének és értékének megállapítása a fix áras elszámolású munkáknál a készültségi fok %-ában történik.
2.5.) A Megrendelő jogosult az ajánlattételi felhívásban foglaltak figyelembevételével • a jelen szerződésbe foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, • a munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni (egyeztetve a Vállalkozóval), • a munkák bármely részének méreteit megváltoztatni, • bármely munka anyagát technológiáját, minőségét megváltoztatni. A változtatásokat minden esetben írásban rögzíteni köteles az arra jogosult személy (Építési napló, jegyzőkönyv, stb.) Amennyiben a fentiek alapján elrendelt változtatás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint. 2.6.) Vállalkozó a Kbt. 305. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a Kbt. 305. § (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a megrendelő által, a 3. sz. mellékletként csatolt felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére. 50
III. TELJESÍTÉS IDEJE 3.1.) A teljesítés véghatárideje: …………….. 3.2.) Felek a következő részteljesítésekben, és ehhez kapcsolódó részteljesítési határidőkben állapodnak meg. * Itt részletezhető, hogy milyen határidővel, milyen összegű számla nyújtható be. Ajánlattételi dokumentáció pénzügy-kiviteli ütemterve szerint 3.3.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 3 nappal írásban köteles értesíteni. A készrejelentést követően Megrendelő az elvégzett munkát köteles megvizsgálni és a szerződésszerűen elvégzett teljesítményt köteles átvenni. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. 3.4.) A teljesítések megtörténtét a munka műszaki tartalma és minősége alapján kell elbírálni. A teljesítést, valamint a benyújtott számla fizethetőségét a Megrendelő helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) igazolja. 3.5.) Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő póthatáridő kitűzésével felszólíthatja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállhat, ez esetben a vállalkozási szerződéstől való elállás jogkövetkezményei állnak be.
IV. MUNKATERÜLET ÁTÁDÁSA, MUNKAVÉGZÉS ÜTEMEZÉSE: 4.1. A Megrendelő a munkaterületet …..........…………-ig átadja Vállalkozónak. A Munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó köteles a felajánlott részmunkaterület átvételére is. 4.2. A Vállalkozó csak a vonatkozó építési, szakhatósági, hatósági stb. nyilatkozatok, illetve engedélyek birtokában kezdheti meg a munkát. 4.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a több munkaterületen folyik egyidőben építőipari kivitelezési tevékenység. Vállalkozóknak együttműködési kötelezettsége áll fenn a két munkaterületen folyó kivitelezési tevékenység végzése során. A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A felvonulási területek, depónia helyek végleges kijelölését a Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 5 napon belül a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia. Mindennemű rongálásból eredő hibák kijavítása térítésmentesen a Vállalkozó kötelezettsége. 4.4. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy az objektum kezeléséért felelős Bük Város Önkormányzatánál tájékozódjon az esetleges helyszíni veszélyforrásokról, s munkáját ezek figyelembevételével végezze. 4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Művelődési Otthon és Könyvtár épületében a kistanácskozó helyiségnek, a Répce Tv helyiségének, valamint a könyvtárnak folyamatos szolgáltatást kell nyújtania, ezért a Művelődési Otthon és Könyvtár épületbővítés kivitelező vállalkozójának, valamint a Fő tér rekonstrukció kivitelező vállalkozójának az épület balesetmentes 51
és akadálymentes megközelítést legalább egy úton, valamint a kivitelezés ideje alatt a három szolgáltatás zavartalan működtetési feltételeit biztosítani kell. 4.6. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a tűz- és kármegelőzésről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. (Betartandó jogszabályok: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. és a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvények, valamint végrehajtási rendeleteik). 4.7. Az építmények (egész létesítmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő megépítéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – kiviteli tervek teljes körű elkészítése, elkészíttetése, valamint engedélyeztetése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó az általa készített, vagy készíttetett kiviteli tervekből 3 példány jóváhagyott tervet biztosít a Megrendelő részére. A munkák végzéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – engedélyek (pld.: közterület-foglalási, munkakezdési, esetleges forgalom-korlátozási hozzájárulás stb.) beszerzése a Vállalkozó feladata. V.
EGYÜTTMŰKÖDÉS:
5.1. A felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: A Vállalkozó helyszíni képviselője: …................... Telefonszám: ….............. Felelős műszaki vezető(k): …………………………. Telefonszám: A Megrendelő helyszíni képviselője: …..................... Telefonszám: ….............. A Megrendelő műszaki ellenőre(i):…………………………. Telefonszám: 5.2. A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, mely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza. 5.3. A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan ellenőrzi. 5.4. Jelen szerződés a mellékelt árajánlatban (költségvetés) szereplő munkákra vonatkozik. A költségvetésben nem szereplő pótmunkák csak az építési naplóba történt megrendelői jóváhagyás után végezhetők, E munkák költségvonzatát vállalkozó köteles tételesen kidolgozni. Pótmunka kizárólag a Megrendelő írásbeli utasítására végezhető. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó köteles az eltakarás előtt 2 nappal a Megrendelőt felhívni. A számla csak a minőségi bizonylatok csatolása és az elvégzett munka igazolása esetén nyújtható be. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét tanúsítani köteles. Amennyiben valamely építmény-, szerkezet rész a legmagasabb minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, úgy a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű, illetve osztályos 52
munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik annak elbontásához és újraépítéséhez. Osztályos munka elfogadása esetén Megrendelő az építmény-, szerkezetrész ellenértékét a minőségcsökkenés arányában, illetve II. o. esetén 20 %-kal, III. o. esetén 40 %-kal csökkentheti. 5.5. A Vállalkozó köteles a technológiai utasításokat és minősítési terveket legkésőbb az adott munka megkezdése előtt 20 nappal a Megrendelővel felülvizsgáltatni és elfogadtatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. A munkálatok megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői felülvizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. 5.6.A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a Magyar Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Műszaki Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, Gyártói Műszaki Feltételeknek. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket: •
•
A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási Engedély, Megfelelőség Igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai terv jóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők az esetleges próbaüzemek, beüzemelések költségei is.
A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat. • Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni. • Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre. • A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek, szerkezetek eltakarása csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban köteles értesíteni telefaxon vagy táviratban. Az eltakarási kérelmet, valamint az engedélyt az Építési Naplóban rögzíteni kell. 5.7. A Vállalkozó az egyes munkafeladatok végzéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel. A beruházás megvalósításába az ajánlatban megnevezetteken túl más alvállalkozók nem vonhatók A Vállalkozó az ajánlatában nem szereplő alvállalkozót csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek teljesülésének feltételével foglalkoztathat. Valamennyi 53
alvállalkozót és az általuk elvégzendő feladatokat a mennyiség kimutatás tételeivel és fejezeteivel, a munkanemekkel azonosítható módon meg kell jelölni. A Megrendelő indoklás nélkül megtilthatja a Vállalkozó ajánlattól eltérő alvállalkozóinak foglalkoztatását. 5.8. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz. 5.9. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződés létrejöttétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni - és azt másolatban bemutatni, átadni a Megrendelőnek - a következő feltételekkel. A biztosításnak ki kell terjednie: • a szerződésen kívül okozott károkra, • harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, • kereszt-felelősség biztosításra a Vállalkozó és a Megrendelő részére az alvállalkozókra is kiterjesztve, • a vállalkozói szerződésben meghatározott jótállási időszakra (fedezet kiterjesztés), • üzemi baleset felelősségbiztosításra: • a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira, • a Megrendelő képviselőire, • tervezői felelősségbiztosításra a Vállalkozó által végzett, végeztetett tervezési feladatokra. A biztosítás időtartama a végszámla Megrendelő által történő aláírásáig tart, a jótállási időszakra történő kiterjesztéssel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 5.10. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. A művezető tervező naplóbejegyzései csak a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül naplóban köteles válaszolni. Az alvállalkozói naplók bejegyzései a Megrendelő felé nem hatályosak. 5.11. Átadás-átvételi eljárás 5.11.1. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt 4 példányban átadta. 5.11.2. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell • a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen magvalósult állapotának műszaki terveit, • valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven: 54
• • • • • • • • • • • • •
karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat, építési naplók másolatait, a közreműködő alvállalkozó listáját a lényeges, szükségszerű adatokkal, a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma), minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére, a minőségtanúsítási dokumentációt, minőségtanúsítási jegyzőkönyvet, mérési jegyzőkönyveket, szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, tervezői és kivitelezői nyilatkozatokat, a próbaüzemi jegyzőkönyv és értékelés, indokolt fertőtlenítések írásos bizonylatai (pl. víz, műtő) .
5.11.3. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült. 5.11.4. A Vállalkozó köteles • állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, • a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, • meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti. 5.11.5. A Vállalkozónak átadott és az általa készített összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 5.11.6. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jogmegsértése miatt felmerülne. 5.11.7. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.
VI.
SZAVATOSSÁG:
55
A Vállalkozó kötelező alkalmassági időt vállal a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM és a 12/1988. ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet ide vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatosságra egyebekben a Ptk. 305-311. §-ai az irányadóak. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. VII.
JÓTÁLLÁS:
7.1. A jótállásra vonatkozóan felek a Ptk. vonatkozó paragrafusait tartják irányadónak. 7.2. Vállalkozó a …………………………………………… munkákra …………….év vállal.
jótállást
7.3. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat, vagy karbantartás elmulasztásának következményeként. 7.4. A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb. garanciális kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodásuk feltételezhető. 7.5. A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási idő alatt a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja.
Biztosítékok A jótállás: 7.6.1. Vállalkozót az építményre és tartozékaira az ajánlatban tett vállalás alapján jótállási kötelezettség terheli. Vállalkozót az építményre és tartozékaira a vonatkozó jogszabály alapján szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó által beszerzett és beépített anyagokra a jótállási idő megegyezik a gyártóművek által vállalt jótállási idővel. 7.6.2. A Vállalkozó köteles - választása szerinti biztosíték nyújtásával biztosított - jótállást vállalni az adott ütem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától .................................. Ft*ajánlattevői vállalás alapján, nettó szerződéses ellenérték 5%-a az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként. 56
A Vállalkozó a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig érvényes, …………………..…... Ft*ajánlattevői vállalás alapján, nettó szerződéses ellenérték 5%-a összegű teljesítési (megvalósulási) biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A jótállási időszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi. A műszaki átadásátvételi eljárást követően a teljesítési garancia teljes összegben garanciális biztosítékká alakul, melynek a garanciális időszak teljes időtartamára kell érvényesnek lenni. A teljesítési (megvalósulási) garancia, illetőleg a garanciális biztosíték nyújtható a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. 7.6.3. A 7.6.2. pont szerinti biztosíték mértéke a vállalkozási díj nettó értékének (2.1. pont) ………… %-a. A biztosíték a végszámla benyújtásával egyidőben teljesítendő. 7.6.4. A biztosíték felhasználásának esetei: 7.6.4.1. A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A teljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó a vállalkozás tárgyát határidőre teljesítmény és eredményfelelősen nem végzi el, vagy kárt okoz. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. Amennyiben a szerződés tárgya szerinti beruházás vonatkozásában a Vállalkozónak felróható okból az illetékes hatóság a használatbavételi engedély hatósághoz történő benyújtásától számítva nem hoz használatbavételi engedély megadásáról szóló döntést, ebben az esetben a Vállalkozó elveszíti a 12.2.2 pontban meghatározott biztosíték összegének 20 %-át, amelyet Megrendelő a biztosíték terhére érvényesít. 7.6.4.2. Amennyiben a biztosíték nyújtására bankgarancia formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. 7.6.5. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A teljesítési biztosíték összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó megrendelői követelések teljesítése alól. VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR: 8.1.
A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha • késedelmesen teljesít, • hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott követelményeknek, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott követelmények, • a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. 57
8.2.
8.3.
Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: • késedelem nettó vállalási árra vetített ………….. %/nap A kötbér alapja • késedelem esetén az elmaradt részteljesítések nagysága, az adott részszámla összege, teljesítési késedelem esetén a teljes szerződési összeg,
8.4. Jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül. A Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére - vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve - gyakorolhatja. 8.5. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 8.6.
Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha • bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, • bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.
Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A szerződés teljesítése és módosítása tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései is irányadók. A jelen szerződésből eredő jogvita esetén az eljárásra a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a szerződő felek. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - Költségvetés (Árajánlat): 1. sz. melléklet 58
-
Műszaki-pénzügyi ütemterv: 2. sz. melléklet Felhatalmazó nyilatkozat: 3. sz. melléklet Ajánlattételi dokumentáció
Jelen szerződés 8 eredeti példányban készült, melyből 6 Példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg. •
Aláírás helye, dátuma *
59
Pénzügyi/Műszaki ütemterv, számlázási rend
Teljesítési ütem műszaki tartalommal
Vállalási ár (nettó eFt)
Teljesítési határidő
Fizetési határidő
Összesen:
Az építés során 1 db rész számla és egy végszámla nyújtható be.
Kelt: …………………………………..
…………………………………………….. cégszerű aláírás
60
NYILATKOZAT/A ……………………. Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a vállalkozási szerződésben megfogalmazott kötelezettségek teljesítéséhez az alábbi felelősségbiztosítással rendelkezem.
…………………………………………… Biztosító társaság megnevezése
…………………………………………… szerződéskötés időpontja
Ennek igazolására a felelősségbiztosítási kötvény, felelősségbiztosítási díj befizetési bizonylatának másolatát csatolom.
Kelt: ………………………………. ……………………………….. cégszerű aláírás
NYILATKOZAT/B ……………………. Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a vállalkozási szerződésben megfogalmazott kötelezettségek teljesítéséhez a vállalkozási szerződés létrejöttétől számított 5 naptári napon belül felelősségbiztosítási szerződést kötök és azt másolatban átadom a Megrendelőnek.
Kelt: ………………………………. ……………………………….. cégszerű aláírás
61
Közbeszerzési műszaki leírás: I. rész: Rendezvénytér kialakítása: A tervezési program, mely szerint a területen egy kb. 250 fős lelátó és egy kb. 100 m2-es szinpad kialakításra van szükség. A rendezvényteret és környékét a tervezett épületekhez igazodóan némileg át kell alakítani, a tér megközelíthetőségét és szintjét módosítani szükséges, hogy a térről bejárattal rendelkező két fontos középület megfelelő elérhetősége biztosítható legyen. Ezen kívül a teret és a színpadot teherszállító járművek részére megközelíthetővé kell tenni, ez a rendezvényekkel együtt járó áruszállítás és rakodás szempontjából elengedhetetlen. A területen meglévő, kb. 600 m2 alapterületű, rossz állapotú térburkolat elbontásra kerül. Az új térburkolat és lépcsőrendeszer beton térkőből és kiegészítő elemeiből készül kiegészítő beton támfalakkal, gépjárművek fogadására alkalmas teherbíró aljzattal. A terület csaapadékvíz elvezetését a meglévő rendszer biztosítani tudja, a befogadó az Eötvös utcai csaapadékvíz csatorna. A tervezett nézőtér monolit vasbeton szerkezetű, erre kerülnek rögzítésre a műanyag lelátó ülések. A mellvéd-és támfalak szerkezete szintén monolit vasbeton. A nézőtér és a szinpad tető monolit vasbeton lábakon és falon álló acél szerkezet, VM-Zinc fedéssel. Az épületek bádogozása szintén VM-Zinc lemezből készül. A rácsos tartó szerkezetek a színpad- és térvilágítási berendezések szerelhetősége érdekében szerelőjárdával kerülnek kialakításra, korláttal. A színpad padozata acél tartószerkezetre rögzített sportpadló. A nézőtér padlóburkolata a tartószerkezet csiszolt betonfelületére felhordott műgyanta burkolat. Az acél tartószerkezetek rozsdagátló alapozóval kezelt, mázolt felületűek. A lelátó mögött és mellett földtöltés készül a szemközti lakóépületek zajvédelme érdekében. A feltöltés alatt gyalogos átjáró készül monolit vasbeton szerkezettel és zöldtetővel. A lelátón hangosító helyiség kerül kialakításra, melnyek a fűtését elektromos berendezéssel lehet biztosítani, szellőzése természetes módon megoldott. Az épületek egyéb zárt teret nem tartalmaznak, így fűtés nem létesül. A kiszolgáló létesítmények (vizes helyiségek) a Művelődési Központban rendelkezésre állnak, vízvezeték és szennyvízcsatorna vagy egéyb gépészeti berendezés nem kerül kialakításra. A hangosító helyiség keret nélküli üveg nyílászáróval készül. Falburkolatok nem készülnek, a beton szerkezetek látszóbeton technológiával készülnek. A szerkezetek vízszigetelése részben lemezszigeteléssel, részben vízzáró beton alkalmazásával kerül kialakításra. A tervezett építmény a vonatkozó jogszabály alapán közhsználatúnak minősül. A terület és az építmények akadálymentesen megközelíthetők. A süllyesztett terepszintre térlépcsők mellett akadálymentes tervezési elvek alapján kialakított rámpa vezet az Eötvös utca felől, ahol az akadálymentes prkolóhelyek is találhatók. A nézőtér első sora terepszinten helyezkedik el, itt tudnak elhelyezkedni a mozgásukban korlátozott, vagy kerekesszékes nézők. A terült közútcsatlakozással rendelkezik a Gárdonyi Géza utca felé. A jelenlegi gyalogos közlekedési kapcsolat az Eötvös uca felé megmarad. Az építéssel kapcsolatban, a jogszabályok előírásai alapján 57 db gépkocsi és 2 db busz parkolóhely kerül kialakításra az Eötvös utcában, két önkormányzati tulajdonú telken. Az előírások alapján létesítendő 25 kerékpár elhelyezése a tér Eötvös utcai bejáratánál kialakított burkolt területen biztosított. A kivitelezés során a telken kertészeti munkák során fák, cserjék kerülnek ültetésre, a telek nem burkolt területe, valamint a feltöltések füvesítést kapnak.
Vendéglátó-egység kialakítása a Művelődési Ház bővítésével A 8-as számú terület a multifunkciós Művelődési Ház jobb használhatósága és a tömegrendezvények esetén a közönség jobb kiszolgálása ihlette és indokolta kialakítását. Tehát a bővítmény egy vendéglátó egység, mely jobbára ablakon át, de egy minimális vendégtérrel rendelkezve épületen belül is szolgál ki, és nagyobbrészt rendezvények idején működik. Palackos és hordós italokat, előrecsomagolt szendvicseket árusít, 1 eladóval dolgozik, saját szociális helyiségei 62
vannak. A vendégek a Művelődési Ház vizescsoportját használják, a csatlakozó közműveket is a Művelődési Ház rendszeréről kötik le, egy-egy önálló mérést biztosító almérő közbeiktatásával. Fűtés elektromos hősugárzóval, külön gazdasági bejárat is lesz. Az épület könnyűszerkezetes kialakítású, kívülről vakolt felületű, bitumenes zsindely fedéssel, alkalmazkodva a meglévő épített környezethez. Az eladótérben körben pult, 2 medencés mosogató csepegtetővel, kézmosó, szemetes, hűtőszekrény, szakhatósági előírások betartásával.
Művelődési Ház akadálymentesítése Az épület komplex akadálymentesítése során megoldandó feladattípusonként csoportosítottuk a teendőket, ezeket az alaprajzon külön jelöltük és számokkal különböztettük meg. A legegyszerűbb feladat, mikor csak a küszöböt kell eltávolítani, és a keletkező bontott területet burkolati anyaggal visszapótolni. Ezt a földszinten és az emeleten összesen 6 helyen kell megoldani. Ezeket 1-essel jelöltük. Amikor már a nyílászáró nettó belmérete sem éri el a törvényben előírt 85, illetve 90 cm-es minimális szélességet, akkor már a nyílászárót kell cserélni. Egyszárnyú ajtó esetében új, vékony acéltokos belső ajtó beépítésével, kétszárnyú ajtó esetén új, aszimmetrikus szárnyak cseréjével. Földszinten a folyosó galériáról kivezető menekülő ajtó kialakítása a főbejárat kialakításával rokon megoldás lesz, plusz pánikrúd beépítésével. Földszinten 4, emeleten 3 helyen cserélni. Ezeket 2-essel jelöltük. 3-assal jelöltük a földszinten lévő 3 db pult belsőépítészeti átalakítását, hogy az információs, ruhatári és Tourinformos pultok kerekesszékkel is megközelíthetők, és használhatók legyenek. Ez alapvetően részbeni magassági csökkenést jelent, hogy a kerekesszékkel elérhető 0,85 – 1,10 m közötti magasságnál ne legyenek magasabbak, valamint a térdszabad megközelítést lehetővé tegye, ehhez 40 cm mélységben a pult alá lehessen tolni a kerekesszéket. A földszinti és emeleti vizesblokkból hiányzik a mozgássérült WC, ezt mindkét szinten csak a takarítószeres helyiség feláldozásával tudjuk megoldani, azt is csak a falvastagság vékonyabbra váltásával kibővítve. Kialakítását lásd az alaprajzokon. A takarítószerek tárolását a földszinti női előtérben egy szekrény kialakításával pótoljuk. Ezeket 4-essel jelöltük. 5-össel jelöltük a menekülő útvonalon a külső előlépcső leküzdésében segítő 5%-os rámpa kialakítását, mely a főbejárati rámpához hasonló módon oldandó meg. Az emeletre érkező főlépcső a klub-galéria irányában egy két fellépőből álló lépcsőben folytatódik. Ennek kiváltása történhet rámpával vagy lépcsőlift beépítésével. Mivel az építési engedély előírta itt a lépcsőnjáró szerkezet beépítését, a kiviteli terv a lépcsőnjáró beépítését tartalmazza. Alternatívaként a mobil lépcsőnjáró jöhet szóba, melyet elzárva lehetne tartani, jelzésre segítővel használható volna. Jelen terv a GEVEX FL-02 típusú lépcsőnjárót tartalmazza, különleges (felső gépészeti elhelyezésű) kialakítással. Az akadálymentesítés legnagyobb munkával járó tétele az akadálymentes használatra is alkalmas lift beépítése. Ennek helye a főbejárattal szemben lévő főlépcső mellett lesz, egy most kialakítandó lift-előtér közbeiktatásával, és a „könyvtárépület” mindhárom szintjét megközelíthetővé teszi. A lift egy SCHINDLER 3100 típusú 9 személyes, 625 kg teherbírású köteles felvonó, kabinja a törvényben előírt belméretű és kialakítású. 3 megállója lesz, 7,50 m legmagasabb szinttel. A liftakna szerkezetileg dilatált, önálló monolit vasbeton doboz, 5, ill. 10 cm külső oldali Dryvit jellegű hőszigeteléssel, tetején egy toronysapkával, mely építészetileg a meglévő épülethez köti. Az épületen belül földszinten a lépcső irányában egy 180 cm széles falnyílás kialakítása, a raktár irányában pedig egy válaszfal beépítésével kell számolni. A tetőtérben a tetőhöz egy új ácsszerkezet építésével kapcsolódik, fedés bitumenes zsindely, a meglévőhöz igazodóan. A lifthez kapcsolódó munkák helyeit 6-ossal jelöltük. Ezzel a számmal az emeleti folyosó-galéria és az oktatóhelyiségek akadálymentesítését jelöltük. Itt először is a két 85 ill. 135 cm szintkülönbséget áthidaló lépcsőnek ún. korlát- vagy lépcsőlifttel való kiváltását kell megoldani, ezek alkalmazása meglévő épületek esetében elfogadott. A korlátliftek felhajtható lappal rendelkeznek, a lépcső szélessége nem teszi lehetővé 63
az önálló tér kialakítását. A korlátliftek komplett szerkezetek, az összes szerelék tartozék. A klubhelyiségnél a folyosó irányában lévő ajtót és mellette a falpillért új áthidaló beépítésével el kell bontani, a kialakuló 11 cm-es nyílás már elegendő, de a leválasztást csak a folyosó terének mintegy 170 cm-es csökkentésével lehet megoldani új válaszfal és ajtó beépítésével, hogy mind a folyosó, mind a klubhoz tartozó terület kiszellőztethető legyen. A lépcsőnjáró típusa GEVEX FL-04. A helyszínrajzon jelöltük a szükséges mozgássérült parkoló kialakítását, mérete min. 3,60 m × 5,50 m, a kiemelt járdaszegély leküzdésére egy rámpát kell kialakítani (max. 5%). Mindez kialakítható az épület főbejáratának közelében, egy kétállásos „boxban”, melyet egy-egy zöldsziget határol. Az akadálymentesítés újabb fejezete a megfelelő jelzőjelek, taktilis és vizuális információt hordozó burkolati figyelmeztető jelzések elhelyezése. Ezeket a rámpák alsó és felső végén, a padlón, a falakon egyaránt el kell helyezni. Az alaprajzokon jelmagyarázattal jelöltük a jeleket.
II. rész Városháza rekonstrukciója A földszinten három bejáratot alakítottunk ki. A főbejárat akadálymentes rámpával érhető el. Az épületbe belépve kialakításra került egy recepció, mely az ügyfelek jobb eligazodását biztosítja. Innen akadálymentesen juthatnak el a különböző önkormányzati ügyekben illetékes irodákba, egyéb hivatalos helyiségekbe. A „belső lefedett udvar” lehetőséget biztosít az ügyfelek és látogatók részére a kultúrált várakozásra, valamint egyes ünnepségek lebonyolítására. Innen közvetlen kapcsolattal került betervezésre az ügyfelek valamint a dolgozók részére kialakított wc csoportok, mely biztosítja a mozgáskorlátozottak igényeit is. Az önkormányzati tárgyalások, közgyűlések lebonyolítására egy külön nagyterem készül. A parkolók felöl a szociális és gyámügyi feladatokat ellátó iroda került elhelyezésre. A hátsó épülettraktusban a személyzet részére biztosítottunk bejáratot. A régi szolgálati lakás emeleti szintjén az önkormányzati háttérmunkák végzésére alakítottunk ki irodákat, valamint itt került elhelyezésre a dolgozók részére a teakonyha. A meglévő pincéhez angolaknák készülnek a szellőzés biztosítása, illetve nagyobb berendezések (pl. kazán) szállítása érdekében. Mind a meglévő, mind az új épületszerkezetek külső hőszigeteléssel kerülnek kialakításra. A telekingatlanon 19 db új parkoló került betervezésre, melyből az egyik akadálymentes. Itt kerül elhelyezésre a tűzvédelmi szempontból szükséges tűzivíz tároló is. Mind a hivatal mind parkolók csapadékvize a városi hálózatba kerül bekötésre. A meglévő kazánházba új turbó üzemű kondenzációs gázkazán kerül telepítésre, melyhez kapcsolódóan teljesen új fűtési rendszer épül ki. A belső terű helyiségek gépi szellőzéssel vannak ellátva. Egyes helyiségek hűtését klímakonvektorok biztosítják. A teljes villamos hálózat is megújul, energiatakarékos lámpatestek kerülnek elhelyezésre. A teljes épületben kiépítésre kerül a struktúrált hálózat, valamint a tűzjelző hálózat.
III. rész Széchenyi utca út és parkoló építés A tervezés során fő vezérlő elv volt a meglévő burkolat keresztmetszeti kialakításának egységesítése , szélesítése és ebből eredően a burkolat felületének homogenizálása , profil-megerősítéssel. A burkolatszélek szegéllyel történő lehatárolása szintén kívánalom volt. Mivel az útszakaszon teherbírási elégtelenségek nincsenek ezért a kivitelezés során a meglévő burkolat gazdaságosan felhasználható , burkolatbontás nem történik. Az építési terv megvalósításával a Széchenyi utca a városközpontban található körforgalom és az Eötvös park közötti szakasza is elnyeri korszerű , modern , városi arculatát , amelynek főbb 64
jellemzői a kétoldali kiemelt szegélyek között vezetett útburkolat , amely már kétirányú forgalomnak biztonsággal megfelelő 7,0 méter szélességű. Az útpályára hulló csapadékvíz a kiemelt szegélysor miatt rendezett körülmények között a szegélysor mellett kiépített víznyelő aknákon keresztül jut el egy zárt rendszerű csapadék csatornába , majd onnan a befogadóba. A kiemelt szegélyes kiépítés (harmonizálva a Nagy Pál és Petőfi utcákkal, valamint a már kiépített körforgalom Széchenyi utcai ágával) a feleslegessé váló útárkokat megszünteti , az eddig pangó csapadékvizek elvezetését korszerű módon biztosítja. Ennek a ma még hiányzó szakasznak a két forgalmi sávosra történő kiépítésével lehetővé válhat szükség esetén a város szívén áthaladó Petőfi út tehermentesítése , akár egy baleset , vagy városi rendezvény megtartása esetén, mert párhuzamos vonalvezetése okán , azzal egyenértékű terelőútként is számításba jöhet. Az útszakasz melletti parkolási várakozó helyek számát is megnöveltük , az Önkormányzat közelében 20 db (köztük gondolva a mozgáskorlátozottra is), az Óvoda közelében 17 db személygépjármű parkolót alakítottunk ki. Ezen kívül az Önkormányzati épület mögött két irányból (Torkos-sor és Sport u. felől) megközelíthető 29 férőhelyes parkolót is terveztünk. A parkolók szintén szilárd burkolatúak , szegéllyel határoltak , vízelvezetésük megoldott. Az út melletti ingatlanok szintén szegéllyel határolt , burkolt felületű kapubejárókon keresztül közelíthetőek meg. A szegélyek mögötti zöldfelületek további parkosításra adnak lehetőséget, természetesen közlekedésbiztonsági szempontokat is figyelembe véve. Új parkoló építése a Művelődési Ház előtt Előkészítő és földmunka A tervezett burkolatok területére eső növényzetet és a felszíni (humuszos) alkalmatlan fedőréteget el kell távolítani. Fák kivágása esetén tuskóirtást kell végezni. Az árkokat, gödröket a feliszapolódott hordalékrétegtől meg kell tisztítani, majd töltésépítésre alkalmas talajjal rétegesen tömörítve szintre kell hozni. Az elkészült földműveket a szél és víz károsító hatása ellen azonnali védelemmel kell ellátni, termőföld felhordás, füvesítés. A rézsűk 6/4-es kialakításúak legyenek, amennyiben ennél meredekebb (max. 4/4) úgy geotextília terítése kívánatos. A zöld területek, a földmunka elkészültével füvesítendők. Csapadékvíz-elvezetés A csapadékvizek zárt rendszerben összegyűjtve jutnak a kiépített, üzemelő városi zárt csapadékcsatornába, majd azon keresztül a befogadóba. Csatornafektetés: A csatornacsövek munkaárkának kiemelése ill. a csatornacsövek fektetése kizárólag alacsony talajvízállás esetén és csapadékmentes időben kezdhető meg! A kiemelt munkaárkokat lehetőség szerint mielőbb vissza kell temetni. A megtámasztás eltávolítását a csőzóna építése alatt folyamatosan kell végezni. A nyomvonalas burkolatbontásnál az eredeti pályaszerkezet helyreállítandó. Építés utáni forgalmi rend Jelzőtáblák és burkolati jelek: A helyszínrajzon feltüntetett jelzőtáblákat kell kihelyezni, horganyzott acél oszlopra, normál méretben, e.gy. beton tuskó alappal, a KRESZ ill. vonatkozó szabványoknak megfelelő kivitelben. A KRESZ táblák egységesen fényvisszaverős (HI) kivitelűek, méretük „normál” méret.
65
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
IV. Műszaki dokumentáció: Költségvetés kiírás Műszaki leírás Tervdokumentáció Építési engedély
Ajánlattevő kijelentem, hogy a mellékelt műszaki dokumentációban foglaltakat megértettem, az abban foglalt feltételeket elfogadom, és ajánlatomat a megvalósíthatóság szerint nyújtom be.
…………………………………………………………………. Ajánlattevő kijelentem, hogy a műszaki tartalmat, igényszintet, I. osztályú minőségben, maradéktalanul és teljes körűen megvalósítjuk.
Kelt: ……………………………………..
…...……..………..………………. cégszerű aláírása
66