AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ „a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 40 db PDA vagy EDA eszközök és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza)

„a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához

Ajánlatkérő:

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83.

2011. február 21. 1/61


TARTALOMJEGYZÉK „a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű eljárásához

1.) Fejezet: Ajánlattételi Felhívás…………………………………………..…………….3 2.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevő részére……………………………………………15 3.) Fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás……………..………………….……………..26 4.) Fejezet: Szerződéstervezet………………………..……………………..……………31 5.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok……………………..32

A jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 55 számozott oldalból áll. Az Ajánlatkérési Dokumentációt az Ajánlatkérő elektronikus formában is biztosítja. Esetleges eltérés esetén a kinyomtatott változat a mérvadó! Budapest, 2011. február hó 21. nap.

2/61


AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő:

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83. 1.) FEJEZET: KÖZVETELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján

2011. február 21.

3/61


AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Postai cím: Rózsa utca 81-83. Város/Község: Budapest Postai Ország: Magyarország irányítószám: 1064 Telefon: 00 36 1 3016-711 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fabriczki András vezérigazgató E-mail: [email protected] Fax: 00 36 1 3016-709 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.I mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet

x

Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

4/61


Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Gazdasági és pénzügyek Egészségügy

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem x II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (vagy EDA) eszköz és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés x

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Bérlet Részletvétel

x

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió A teljesítés helye

c) Szolgáltatás

Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye 5/61

A teljesítés helye


NUTS-kód

Budapest, VI. kerület Rózsa utca 81.-83. NUTS-kód

Hu101

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása

x

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés, melynek tárgya a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA vagy EDA eszköz és a hozzá tartozó mobil nyomtató készülékek szállítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék

Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

30 20 00 00 30 23 60 00

További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem x Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem x II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 40 db PDA vagy EDA eszköz és 40 db mobil nyomtató készülék beszerzése, melynek fő célja, hogy az Ajánlatkérő a VI, Terézvárosi Önkormányzat megbízása alapján – közfeladat ellátás keretében - egységes, zavarmentesen működő fizetőparkoló 6/61


rendszert alakítson ki és üzemeltessen a feladatellátás helyi rendeletben szabályozott technikai feltételeinek maradéktalan megvalósításával. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem x Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011. április 11. (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, hibás és meghiúsulási kötbér: az ajánlattevő köteles a szerződésben meghatározott valamennyi határidővel kapcsolatos késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbért fizetni, melynek mértéke a szerződéstervezetben került meghatározásra. A további részletes információkat a dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A pénzügyi fedezet a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2011. évi költségvetésében biztosított. Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést követően, átutalással teljesíti, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdés előírásaira is.

7/61


III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hegy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61.§ (1) bekezdés a) – d) pontjának a hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság adatok és a megkövetelt igazolási mód: minimumkövetelménye(i): P1: Ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös mértékben igénybe venni kívánt ajánlattevő vagy a közbeszerzés 8/61


alvállalkozóktól a Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján csatolandó az előző háromévi (2008, 2009, 2010) teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó,- általános forgalmi adó nélkül számított -, árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodhat, a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdés és a 4. § 3/D-E pont előírásai szerint. Az Ajánlattevő alkalmazhatja a 69. § (8) bekezdést is.

értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttes és összes árbevételük az előző három évben (2008-2010) nem érte el a nettó 15 millió forintot, és a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele a nettó 10 millió forintos értéket; Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel alatt ipari célú felhasználásra szánt kézi számítógépek és nyomtatók értékesítése árbevétele vehető figyelembe. Olyan ajánlattevő esetében, aki részére a 3 év kért adatai nem állnak rendelkezésre, mert a tevékenységét később kezdte meg, az adott időszakra kell az alkalmassági feltételnek megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az minimumkövetelménye(i): adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól: M1: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző legfeljebb 36 hónap jelentősebb szállítási munkáinak az ismertetése mely legalább az alábbi adatokat tartalmazza (Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja: i. Ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat, ii. Teljesítés ideje (év, hó), iii. Megrendelő (szerződést kötő másik fél) neve és címe, iv. A szerződés tárgya, v. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e. Az

ajánlattevő

a

műszaki-szakmai

9/61

Alkalmatlan ajánlattevő értékének mértékben alvállalkozó ha:

az Ajánlattevő, közös és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó igénybe venni kívánt (együttes megfelelés),

M1: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző legfeljebb 36 hónapban nem rendelkeznek összesen, vagy 80 db vagy 16 millió Ft nettó értékű, a szerződésnek megfelelően teljesített szállítással, mely PDA vagy EDA és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítására vonatkozott.


alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodhat, a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdés és a 4. § 3/D-E pont előírásai szerint. Az Ajánlattevő alkalmazhatja a 69. § (8) bekezdést is. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem x igen A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen nem x III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem x Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli

x

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem x Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

10/61


IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) Az Ajánlatkérő a Dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevők részére IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/03/09 (év/hó/nap)

Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT PL PT SK SL FI SV

LV LT

HU MT NL x

Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától

számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum:

2011/03/09 (év/hó/nap)

Időpont: 11:00

Helyszín : 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., IV. emelet Vezérigazgatói Tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

11/61

nem


V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem x Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásról szóló összegezés megküldésnek tervezett időpontja: Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló Összegezést a 250. § (3) bekezdés g) pontja szerint elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek, melynek tervezett időpontja 2011. március 18. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:2011. március 29. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen x nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt az ajánlatkérő a közvetlen ajánlattételi megküldésével térítésmenetesen biztosítja a felkért ajánlattevők részére.

felhívás

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen x

nem

V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a előírásai szerint biztosítja. 2.) Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) zárt borítékban / csomagban kell benyújtani a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott formai és a 12/61


dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, magyar nyelven, a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A borítékra rá kell írni: „PDA Határidő előtt nem bontható fel”. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 3.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés, Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjára vonatkozóan, adott esetben nemleges tartalommal is. Az ajánlatban az ajánlattevőnek, (közös ajánlat esetén minden ajánlattevőnek) továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek. 4.) Az ajánlattétel során az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (4) –(6) bekezdés előírásait. 5.) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a Szerződéstervezetet a Dokumentáció tartalmazza. 6.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat nem tehető. 7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő (közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő) az erőforrást nyújtó szervezet és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében az alábbi okmányokat: - Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája egyszerű másolatban; - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló (k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) szabályszerű írásos meghatalmazás. 8.) Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapig, melyre az ajánlatkérőnek az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapig kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. 9.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben az ajánlatkérő az eljárás lezárásáról készített összegezésben azt meghatározta. 10.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a benyújtandó igazolások egyszerű másolatban is becsatolhatók. 11.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. Harmadik Rész VI. Fejezete és Ptk. szabályai az irányadóak. 12.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.

13/61


V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/02/17 (év/hó/nap)

14/61

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ „a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 40 db PDA vagy EDA eszközök és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Postai cím: Rózsa utca 81-83. Város/Község: Budapest Postai Ország: Magyarország irányítószám:1064 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Rákóczy Zsuzsanna 00 36 1 3016-708 Igazgatási, Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály IV. 00 36 1 3016-717 emelet 410/b. szoba

E-mail: [email protected] Internetcím (URL):

Fax: 00 36 1 301 6709

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Postai cím: Rózsa utca 81-83. Város/Község: Budapest Postai Ország: Magyarország irányítószám:1064 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 00 36 1 3016-708 Címzett: Igazgatási, Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási 00 36 1 3016-717 Osztály IV. emelet 411/a. szoba, de az ajánlattételi határidőt megelőző fél órában a IV. emeleti Vezérigazgatói Tárgyaló

E-mail: Internetcím (URL):

Fax: 00 36 1 301 6709

15/61



Ajánlatkérő:

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83.

2.) FEJEZET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE

Dátum: 2011. február 21.

16/61


2.) Fejezet:

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. Bevezetés, általános tudnivalók, az eljárás általános feltételei 1.1. Értelmező rendelkezések Egyszerű közbeszerzési eljárás: Olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része rendelkezései szerint jár el. A Kbt. VI fejezete kerül alkalmazásra, mert a beszerzés becsült értéke meghaladja a 2011. évi, az árubeszerzésre vonatkozó nemzeti értékhatárt. Mivel a becsült érték nem éri el a nettó 25 millió Ft-t, az ajánlatkérő a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján legalább három szervezettől közvetlenül kér ajánlatot. Az eljárásra a 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. (2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről) előírások vonatkoznak. Ajánlatkérési Dokumentáció (Dokumentáció): Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében, Dokumentációt készített, amelyet az Ajánlattételi felhívásban rögzített módon az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát. Amennyiben a Dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Üzleti titok: A Ptk. 81. §-ának (2) – (3) bekezdésében így meghatározott fogalom. (Ptk: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről). Az Ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül (Kbt. 80 § (3) bekezdés). Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 1.2. A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése Ajánlattételi felhívás megküldése: 2011. február 21. Ajánlatok benyújtása: 2011. március 9. 11:00 óra Az ajánlatok felbontása: 2011. március 9. 11:00 óra Összegezés megküldésének az időpontja: 2011. március 18. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. március 29.

17/61


1.3. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága Ajánlatot csak azok a szervezetek/személyek nyújthatnak be, akik részre az Ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívást küldött, figyelemmel a Kbt. 251. § (4) bekezdésére is 1.4. Dokumentumkezelés A benyújtott ajánlat egy eredeti és másolati példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől számított 5 évig megőrzi. (Kbt. 7. § (2) bekezdés). 1.5. Az ajánlat költségei Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával, a helyszín megtekintésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült bármely kiadásait. 1.6. Kizáró okok Ajánlattételi felhívás III.2.1. pontja szerint. 1.7. Az Ajánlattevő alkalmassága Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban meghatározta az Ajánlattevővel, közös ajánlat esetén minden Ajánlattevővel, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókkal szemben támasztott pénzügyigazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit. Az alkalmasság igazolásához szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat az Ajánlattevőknek, és a 10 % feletti alvállalkozóknak, vagy ha erőforrás bevonásra kerül, akkor az erőforrást nyújtó szervezetnek, az ajánlathoz csatolniuk kell. 1.8. Alvállalkozók A Kbt. 4. § Értelmező rendelkezés 2. pontja szerint alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag-szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.9. A Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó Az Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie azon alvállalkozó(k)at, aki(ke)t az Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a teljesítéshez igénybe kíván venni. Meg kell határozni a 10 % feletti alvállalkozó közreműködésének a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 18/61


Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjainak a hatálya alá és ellenőrzi a 10 % feletti alvállalkozó(k) pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k)nak az Ajánlattevőkre előírt kötelezettségek alapján, a jelen Dokumentáció 5.) Fejezetében található, vonatkozó mellékletek felhasználásával és kitöltésével kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban előírt alkalmassági feltételeknek és vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10 % feletti alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe. Az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó(k) személye később – a Kbt. 304. § (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem módosítható. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó sem vonhat be a szerződés teljesítésébe a saját szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékű teljesítési segédet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (5)-(7) bekezdésére is. 1.10. Közös ajánlattétel, közös vállalkozás Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, és az Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére gazdasági társaság alapítását. (Kbt. 52. §-a). Közös Ajánlat esetén meg kell határozni azt az Ajánlattevőt, akivel az Ajánlatkérő közvetlenül a kapcsolatot tartani tudja, (vezető konzorciumi tag: képviselő). Az Ajánlatok beadását követően Közös Vállalkozás már nem hozható létre. Az Ajánlattevők csak egy Ajánlatban vehetnek részt, vagy egyénileg vagy, egy közös Vállalkozás/Konzorcium partnereként. Ha egy cég, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként vesz részt egy Ajánlatban, akkor nem jogosult ugyanezen szerződésre egyénileg vagy közös Vállalkozás/Konzorcium partnereként benyújtani ajánlatot. Amennyiben az Ajánlattevő egynél több Ajánlatban vesz részt jelen munkákra vonatkozóan, úgy az mindazon Ajánlat kizárását eredményezi, melyben az adott Ajánlattevő részt vesz, akár Ajánlattevőként, akár 10 % feletti alvállalkozóként Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlatukba bevonni kívánt közös Ajánlattevőtől, és/vagy a 10 % feletti alvállalkozótól kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más ajánlatban nem vesznek részt, és így nem sértik a Kbt. 70. § (4) bekezdése előírásait. Közös Ajánlattevőknek az Ajánlattevőkre előírt módon kell igazolniuk, hogy nem tartoznak az Ajánlattételi felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá az 19/61


Ajánlattevőre előírt módon kell igazolniuk a pénzügyi-gazdasági és műszakiszakmai alkalmasságukat, akkor is, ha erre a formanyomtatványokban külön utalás nem szerepel. Közös ajánlat esetében az Ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt Megállapodást a közös ajánlattételről. 1.11. Erőforrást nyújtó szervezet, az erőforrás A Kbt. 4. § Értelmező rendelkezések pontjai alapján: 3/D. erőforrást nyújtó szervezet: : az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; 3/E. erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; Az ajánlattevő egy vagy több – a 69. § (2) bekezdése szerinti – alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, és azt az alkalmassági minimumkövetelmény(eke)t amelynek(amelyeknek) való megfelelés érdekében az erőforrást igénybe veszi, nemleges válasz esetén is. Az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (4) bekezdése) 1.12. Aláírásra jogosult személy Az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot, és az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlattevőnek, a 10 % feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó az Ajánlattételi Felhívás Egyéb pontjaiban meghatározott módon az aláírási címpéldány, (Ajánlattevő, közös ajánlat 20/61


esetén minden Ajánlattevőnek, a 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet részéről) és a Meghatalmazás, ha szükséges, mert nem a cégjegyzék szerint jogosult személy írja alá az ajánlatot. 1.13. A közbeszerzési eljárás és a projekt nyelve A közbeszerzési eljárás során a hivatalos nyelv a magyar. Minden, az ajánlat részeként benyújtott dokumentumot magyar nyelven kell becsatolni. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak a szakfordító általi magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű dokumentumokat vizsgálja. 1.14. A projekt és a jelen közbeszerzési eljárás finanszírozása A finanszírozására vonatkozó információkat az Ajánlattételi felhívás III.1.2. pontja tartalmazza. 2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 2.1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció összetétele 1.) Fejezet: Ajánlattételi Felhívás 2.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére 3.) Fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás 4.) Fejezet: Szerződéstervezet 5.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok 2.2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció bizalmas jellege Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérési Dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez szüksége van. Az Ajánlatkérési Dokumentáció, azok egyes részei, vagy az Ajánlatkérési Dokumentáció másolati példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel. 2.3. További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében, az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől, az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapig, a megadásának a határideje az ajánlatkérő részéről az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap.

21/61


A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását a következő esetek kivételével: a) az 54. § (4) bekezdése szerinti eset; b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, ebben az esetben a kiegészítő tájékoztatásban közölni kell, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni. Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az Ajánlattételi Felhívás A. melléklet I. pontjában megadott címre, faxon és azt követően a válaszadás megkönnyítése érdekében e-mailben, szerkeszthető formában, is el kell juttatni. A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. 3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 3.1. Az ajánlat elkészítése Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az ajánlatát. Formai követelmények, melyek teljesítését kérjük az ajánlat benyújtása előtt ellenőrizni, és amelyeket az Ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése alapján a megfelelő ajánlattételhez ténylegesen szükséges mértékben írt elő: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 22/61


c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több – az ajánlati felhívásban meghatározott számú – példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát a Dokumentáció 5.) Fejezete tartalmazza, összhangban a Kbt. 54. § (1) és (2) bekezdései előírásaival. 3.2. Kizáró okok fenn nem állásának az igazolása Az Ajánlattevőnek, az erőforrást nyújtó szervezetnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt., az Ajánlattételi felhívás az Ajánlatkérési Dokumentációban levő utasítások alapján kell igazolnia, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásról az ajánlatban írásban nyilatkozni kell. 3.3. Pénzügyi-gazdasági és műszaki –szakmai alkalmasság igazolása Az Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %–át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az alkalmasság igazolására szóló dokumentumokat a Tartalomjegyzék szerinti sorrendben kell csatolni, tartalmazva mindazon szükséges információkat, melyből az Ajánlatkérő megállapíthatja az Ajánlattevő alkalmasságát, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott kritériumok alapján. Kérjük az Ajánlattevőt, hogy használja az Ajánlatkérési Dokumentációban levő nyilatkozatmintákat, formanyomtatványokat és a táblázatokban adjanak meg minden ott kért adatot, információt, még akkor is, ha az ott kért adat esetleg a referenciaigazoló levélből is kitűnik. 3.4. További nyilatkozatok Az ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozni kell arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, és a fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek, vagy, hogy nem tartozik a törvény hatálya alá. 3.5. Az ellenszolgáltatás összege, az ajánlati ár (mely a szerződéses ár lesz) Ajánlattevőnek a befejezés időpontjára prognosztizált, egyösszegű, átalányárat tartalmazó ajánlatot kell tennie az 5.) Fejezet 12.1. számú Főösszesítő (Ártáblázat) szerinti 23/61


bontásban. Az Ártáblázatban meg kell jelölni a megajánlott termékek pontos típusát és a táblázat mögé be kell csatolni a műszaki adatlapokat, melyek egyértelműen tanúsítják, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Érvénytelen az az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján, amelyben a megajánlott termék nem felel meg a műszaki követelményeknek. 3.6. Szerződés Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza azt a Szerződés tervezetet, amelyet az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel meg kíván kötni. A szerződéstervezetet az Ajánlattevőnek változatlan tartalommal el kell fogadni, arról az ajánlatban (Ajánlattételi nyilatkozat) nyilatkoznia kell, mely az érvényes ajánlattétel feltétele. 4. AZ AJÁNLAT BEADÁSA 4.1. Az Ajánlat beadása Az Ajánlattevőnek az ajánlatát magyar nyelven, egy eredeti és azzal mindenben megegyező kettő másolati példányban, egyetlen zárt csomagolásba/borítékba helyezve kell benyújtania. A csomagon/ borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: „PDA - Határidő előtt nem bontható fel”. Ha a feliratozás nem a fentiek szerinti, az nem lesz érvénytelenségi ok, de az az Ajánlattevő saját kockázata, ha az ajánlata a hiányos feliratozás miatt elirányításra kerül, vagy idő előtt felbontásra kerül, stb. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a kettő másolatot "Másolat" jelzéssel kell ellátni az Ajánlat fedlapján. Abban az esetben, ha a dokumentumok között ellentmondások merülnek fel, az eredeti példányt kell a tényleges ajánlatnak tekinteni és a benne foglaltak a mérvadóak. A borítékon/csomagon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét és címét is. A borítékot/csomagot az alábbi címre kell eljuttatni: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. IV. emelet 411/a szoba Igazgatási, Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció formai és tartalmi követelményeknek, és határidőben beérkezzék. Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az evvel járó kockázatot az Ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlatot tartalmazó boríték/csomag elvesztése,

24/61


megsérülése, lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) Postai úton való feladás esetén az ajánlatot tértivevénnyel kell feladni, az átvétel időpontjának pontos megállapíthatósága érdekében. Az Ajánlatkérő azonban javasolja az ajánlat személyes benyújtását. 4.2. Az ajánlat felbontása Az ajánlattételi határidő lejártakor, az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot nyilvánosan felbontja. A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a megajánlott vállalási díj. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére a bontást követően lesz megküldve, legkésőbb öt napon belül. 5. Az ajánlat értékelése 5.1. Az ajánlat értékelése Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az ajánlat értékelését. Az értékelés menete a következő: Első fázis: érvényesség illetve érvénytelenség vizsgálata, az alábbiak szerint, Érvénytelen az ajánlat, a Kbt. 88. § (1) bekezdése alapján, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (5) bekezdése); h) lehetetlen vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (87.§ (3) bekezdése); (2) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok (60–61. §) hatálya alá tartozik; 25/61


b) részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be. Hiánypótlás biztosítása: Összhangban az Ajánlattételi felhívás VI.7.) Egyéb információk 1. pontjában megadott információval, továbbá a Kbt. 83. § előírásaival az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít. Számszaki hiba kezelése: Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor számszaki (számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 84.§-a szerint fog eljárni. Második fázis: Csak a pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatai kerülnek részletes értékelésre. Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 5.2. Az ajánlat tisztázása Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében az Ajánlatkérő legjobb belátása szerint felkérheti az Ajánlattevőket az ajánlataikkal kapcsolatos kérdések tisztázására. Erről az Ajánlatkérőnek írásban a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett van lehetősége, a Kbt. 85. §-a alapján. 5.3. Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás Az ajánlatkérő a kirívóan alacsony ár vonatkozásában a Kbt. 86. §-a előírásai szerint jár el. 5.4. Az eljárás eredménye Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az Ajánlatokról. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az ajánlat elfogadásához, akkor az Ajánlattételi Felhívásban rögzített időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az eljárás eredményéről készített írásbeli Összegezést. Az Összegezés megküldésének az időpontja: 2011. március 18. 6. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 6.1. A szerződés megkötése Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel, vagy ha visszalép, az eljárás során az Összegezésben a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlattevővel köti meg a keretszerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja 2011. március 29. Budapest, 2011. február hó 21. nap.

26/61


Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérő:

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83. 3.) Fejezet: Közbeszerzési Műszaki leírás

2011. február 21.

3.) Fejezet: Közbeszerzési Műszaki leírás 27/61


A közbeszerzés tárgya: PDA vagy EDA eszközök és mobil nyomtató készülékek szállítására irányuló szerződés létrehozása 1. Bevezetés Az ajánlatkérő általános célja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros (a továbbiakban: Kerület) közterületi parkolási rendszerét az azt üzemeltető Centrum Parkoló Kft-től legkésőbb 2011. május 1. napjáig átvegye és azt hosszú távon biztonságosan és magas fokú üzembiztossággal üzemeltesse. További cél a rendszerműködés teljes körű megfelelésének biztosítása a Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010.(VI. 4.) önkormányzati rendeletében - „Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról”, valamint a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjét megállapító mindenkor hatályos önkormányzati helyi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak. E célok megvalósulásának egyik feltétele, hogy a parkolás-ellenőrzés a jogszabályban előírt módon, arra alkalmas kézi számítógépek (PDA vagy EDA) és a hozzájuk kapcsolt mobil nyomtató készülék alkalmazásával történjen. A jelen beszerzésben nyertes ajánlattevő feladata, hogy az e beszerzés során megállapított feltételek szerint az Ajánlatkérő részére parkolás ellenőrzési szoftver felhasználására és ezáltal a parkolás ellenőrzési tevékenység végzésére alkalmas PDA vagy EDA eszközöket valamint az azokhoz kapcsolható mobil nyomtató készülékeket és mindezekhez tartozékokat szállítson és legalább három évig biztosítsa azok utánpótolhatóságát és folyamatos szervízhátterét. Erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell, mely az érvényes ajánlattétel feltétele. Jelen dokumentum a beszerzés céljainak rögzítését követően, annak egyes elemeivel és a megvalósítással kapcsolatos általános és speciális követelményeket fogalmaz meg. A dokumentumban megfogalmazott követelmények a rendszerrel kapcsolatos minimum követelmények, így a követelményeknek való maradéktalan megfelelés alapelvárás!

28/61


2. Műszaki melléklet 2.1. A rendszer általános leírása 2.1.1 Parkolás ellenőrzés folyamata A parkoló ellenőr ellenőrzi, hogy a helyben hatályos rendeletben meghatározott fizetési móddal fizetett-e a parkolási övezetben várakozó személygépkocsi. Az ellenőrzés formái: - bérlet ellenőrzés - érvényes jegy meglétének ellenőrzése - SMS parkolás ellenőrzés - behajtási engedély ellenőrzés Parkolási eset adatfelvitel A Parkolási esetet a parkoló ellenőr, a használatában lévő, rendszerbe regisztrált PDA vagy EDA eszközzel adatbevitel útján rögzít, majd a felszólítást a kapcsolt nyomtatóval kinyomtatja. A díjfizetés nélküli várakozás adatainak feldolgozása A felszólítás adatait, a vétségről elkészített fényképeket a PDA vagy EDA eszköz online üzemmódban továbbítja a központi nyilvántartó rendszer felé. 2.2 Követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos elvárás

A dokumentumban megfogalmazott követelmények a rendszerrel kapcsolatos minimum követelmények, így az eljárásban a követelményeknek való maradéktalan megfelelés alapelvárás! 2.3. A beszerzés tárgyát képező eszközök működésére vonatkozó követelmények 2.3.1 Általános követelmény A PDA vagy EDA készüléknek olyan eszköznek kell lennie, amely képes a rá telepített ügyviteli szoftver segítségével adatok lekérdezésére, valamint a pótdíjak és helyszíni bírságok kiszabásával és a kerékbilincselési eljárás indításával kapcsolatos adat felvitelre, majd ezen adatoknak a hozzájuk kapcsolódó mobil nyomtató készülékkel való kinyomtatására. Mindezen feladatokat szélsőséges időjárási körülmények között, és nagy használati üzemidő mellett kell teljesítenie. Az adatkommunikáció során a készülék alkalmas legyen a biztonságos csatornákon folyó adatcserére, automatikusan szinkronizálja az időt, illetve a GPS kapcsolatát kihasználva kezelje az adatfelvételezés pontos helyét, s annak

29/61


információit a fényképek késztésekor helyezze el a készült képre. Az elkészült képet a készülék automatikusan az ügyviteli rendszer szerverére továbbítsa úgy, hogy a parkoló-ellenőr azt semmilyen módon ne tudja módosítani. 2.4 A feladat általános megfogalmazása és követelmények A jelen beszerzés tárgyát képező 40 db PDA vagy EDA eszköz és 40 db mobil nyomtató készülék beszerzésének fő célja, hogy Ajánlatkérő az Önkormányzat megbízása alapján – közfeladat ellátás keretében - egységes, zavarmentesen működő fizetőparkoló rendszert alakítson ki és üzemeltessen a feladatellátás helyi rendeletben szabályozott technikai feltételeinek maradéktalan megvalósításával. 2.4.3

Általános követelmények

1.

Ajánlattevő által közölt teljes ajánlati ár, azaz a szerződéses összeg, az eszközök szállításának befejezéséig valamennyi költséget tartalmazza A szerződéses összeg a megvalósítás során semmilyen jogcímen nem emelhető.

2.4. Részletes műszaki paraméterek 2.4.1 A feladat ellátására alkalmas ipari jellegű felhasználásra készült PDA vagy EDA eszközök műszaki követelményei az alábbiak: Operációs rendszer: Kijelző: GPS: WLAN: Bluetooth: Fényképezőgép: Memória: Belső memória RAM: -

ROM

Üzemi hőmérséklet: Ütésállóság: Vízhatlanság: Akkumulátor: Használati üzemidő: Övtáska: Asztali dokkoló:

Microsoft Windows Mobile 6.5 vagy fejlettebb verzió min. 640 x 480 pixel van van van min. 3Mp; autofocus; videofelvétel micro SD/SDHC bővíthetőség min. 256Mb min. 1 Gb 0 °C - 40 °C leejtés esetén min. 0.8 – 1 m igen min. 3000 mAh min. 10 óra igen igen

30/61


Garancia ideje: minimum 12 hónap 2.4.2. A feladat ellátására alkalmas mobil nyomtató eszközök műszaki követelményei az alábbiak: Nyomtatás típusa:

direkt termo

Súly:

< 500 gramm

Kijelző:

LED

Akkumulátor:

1,5 Ah

Bluetooth:

minimum v1.2

Papírméret:

73,7 mm

Működési hőmérséklet:

-10 C / +50 C

Vízhatlanság:

fröccsenő víznek ellenáll

Vállszíj vagy hordtáska:

igen

Garancia ideje: minimum 12 hónap 2.4.3 Elvégzendő feladat 40 db PDA vagy EDA eszköz és 40 db mobil nyomtató készülék határidőre történő szállítása Ajánlatkérő 1064 – Budapest, Rózsa. u. 81-83. szám alatti székhelyén történő átadással. Az Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt be kell csatolni a megajánlott termék műszaki gyártótól/forgalmazótól származó adatlapját, mely egyértelműen igazolja, hogy a megajánlott termák megfelel a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

31/61



Ajánlatkérő:


4.) Fejezet: Szerződéses feltételek


32/61


Szállítási szerződés mely létrejött az Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt képviseli: …………………….. telefon, fax: ……………… e-mail: ………….. székhelye: ………………………. cégjegyzékszáma: ……………… adószáma: ………………. számlavezető hitelintézet: …………………………. bankszámlaszáma: ………………………… továbbiakban mint M e g r e n d e l ő, valamint a képviseli: telefon, fax: e-mail: székhelye : cégjegyzékszáma : adószáma : számlavezető hitelintézet: bankszámlaszáma : továbbiakban mint S z á l l í t ó között, az alábbi feltételek szerint. 1./

Preambulum

Megrendelő, mint a Kbt. 22. § (1) bekezdés j) pontja szerinti ajánlatkérő, egyszerű közbeszerzési eljárásra vonatkozó közvetlen ajánlattételi felhívást küldött 2011. február ….-én, a 40 db PDA vagy EDA készülék valamint 40 db mobil nyomtató készülék beszerzése tárgyában. A közbeszerzési eljárás 2011. ………. ….-én [a tényleges időpont kerül beírásra] megküldött Összegezést követően eredményesen befejeződött, az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül a jelen szerződés megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak 1-3. számú mellékletei.

2./

Szerződés tárgya 33/61


Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a jelen szerződés 4. számú mellékletében részletesen meghatározott termékek Megrendelő részére történő leszállítását, a jelen szerződésben foglalt feltételek alapján. 3./

A teljesítés helye és határideje

3.1.) A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a megrendelő 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83. szám alatti címére (IV. emelet 419. szoba) köteles leszállítani, és ott a megrendelő kapcsolattartója részére átadás-átvétel keretén belül átadni. 3.2.) A felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott termékeket legkésőbb 2011. április hó 11. napjáig köteles leszállítani. 3.3.) Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek Megrendelő székhelyére történő érkezésekor közös átadás-átvételi eljárást tartanak. Amennyiben a Megrendelőhöz leszállított termékek megfelelnek a jelen szerződésnek, akkor a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást. 4./

Vállalkozási díj és fizetési feltételek

4.1.) A szerződés végrehajtásával kapcsolatban felek az alábbi díjazásban állapodnak meg, a szerződés 4. számú melléklete szerinti táblázatban megadott egységárak alapján: Összesen: ÁFA 25 %: Mindösszesen: azaz…………………………………………………………………………….… forint. 4.2.) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés szerinti áruk beszerzésének pénzügyi fedezete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében előzetes kötelezettségvállalás által rendelkezésre áll. 4.3.) Szállító a számviteli és ÁFA törvény előírásainak megfelelő négy példányban szabályszerűen kiállított számlát nyújthat be a teljesítésigazolást követően, a teljesítésigazolás és annak mellékleteinek a csatolásával. 4.4.) Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlát a mellékletek megléte alapján egyenlíti ki Szállító bankszámlájára, a Kbt. 305. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően. Szállító vállalja a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségek és határidők maradéktalan betartását. Megrendelő fizetési késedelme esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelő mértékű késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Szállítónak. 34/61


4.5.) Megrendelő előleget nem biztosít, Szállító résszámla benyújtására nem jogosult. 5./

Felek jogai és kötelezettségei:

5.1.) Szállító szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak. 5.2.) Felek rögzítik, hogy a határidőre vonatkozóan történő késedelmes teljesítés esetén a Szállító a Megrendelőnek a bruttó ellenérték 2%-os mértékének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni naponta. Amennyiben a késedelem bizonyíthatóan a Szállító mulasztásából következik be 5 napot meghaladó, Szállító mulasztásából eredő késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 5.3.) Felek rögzítik, hogy a határidőre vonatkozó hibás teljesítés, azaz nem szerződésszerű teljesítés esetén a Szállító a Megrendelőnek a bruttó ellenérték 2%-os mértékének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni naponta. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés alól. 5.4.) Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a Szállítónak felróható okból meghiúsul, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó ellenérték 20 (húsz) %-a. Amennyiben a Szállító késedelme meghaladja az 5 naptári napot, Megrendelő jogosult – választása szerint – a Szállítóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és – mindkét esetben – meghiúsulási kötbért követelni. 5.5.) Szállító jogosult alvállalkozó igénybevételére, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. 5.6.) Szállító előteljesítésre jogosult. 5.7.) Megrendelő köteles Szállító számláját a szerződés 4. pontjában szereplő feltételekkel átutalással kiegyenlíteni. 5.8.) A Megrendelő a Szállító hibás és/vagy hiányos teljesítése esetén, amennyiben a hibás vagy hiányos teljesítés akadályozza a termék használatát, jogosult a leszállított termék átvételét megtagadni.

35/61


Megrendelő a Szállítóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel. 5.9.) Megrendelő garanciális, szavatossági és kötelező alkalmassági jogait a Ptk. előírásai szerint jogosult Szállító felé érvényesíteni. 6. Egyéb megállapodások: 6.1.) Nyilatkozattételre jogosult személyek: Megrendelő részéről: Teljes körűen, név: Címe: 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83. Telefon: Telefax: E-mail: Kapcsolattartó neve: Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83. Telefon: Telefax: E-mail: Szállító részéről: Szerződés tekintetében, név: Címe: Telefon: 6.2.) A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről egymást írásban haladéktalanul értesítik. 6.3.) Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § szerinti előírások érvényesítését. 6.4.) Jogvita esetén felek – hatáskörtől függően – a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Peres eljárás megkezdése előtt azonban a felek megkísérlik a keletkezett vitát békés megállapodással megoldani. 6.5.) Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá. 6.6.) Jelen szerződésnek 1-4. számú melléklete van, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és csak azokkal együtt érvényes. 36/61


Budapest, 2011. …………hónap ………… ......................................... Megrendelő

……………………………… Szállító

Ellenjegyzem: …………………………………… Mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 2. számú melléklet: Ajánlatkérési dokumentáció 3. számú melléklet: A nyertes Ajánlattevő ajánlata 4. számú melléklet: Árlista 5. számú melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat

37/61



Ajánlatkérő:


5.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok


TARTALOMJEGYZÉK 38/61


(a benyújtandó ajánlat kötelező tartalma) Oldalszám (kérjük feltüntetni) Tartalomjegyzék (a jelen dokumentum) 1. számú dokumentum: Felolvasólap 2. számú dokumentum: Információs adatlap az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő részéről 3. számú dokumentum: Az Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében előírtak szerinti tartalommal 4. számú dokumentum: Nyilatkozat az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő által a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján 5. számú dokumentum: Nyilatkozat az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő által a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján 6. számú dokumentum: Nyilatkozat az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő által a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján 7. számú dokumentum: Nyilatkozat az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő által a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján 8. NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK A KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN 8. 1. számú dokumentum: Írásos nyilatkozat az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő részéről annak igazolására, hogy az nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá 8. 2. számú dokumentum: Írásos nyilatkozat a 10 % feletti alvállalkozó részéről annak igazolására, hogy az nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá 8. 3. számú dokumentum: Írásos nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezet részéről annak igazolására, hogy az nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá 9. NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolás: 9.1. számú dokumentum: Az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén minden ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó Nyilatkozat az előző háromévi (2008-2010.) teljes és a közbeszerzés tárgyának árbevételéről 10. NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA 10.1. számú dokumentum: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónap alatt teljesített legjelentősebb, szállításainak az ismertetése. [A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja 11. ÁRTÁBLÁZAT 12. EGYÉB NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK, 12.1. számú dokumentum: Aláírási címpéldányok az Ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik Ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozók és az erőforrást nyújtó szervezet részéről, egyszerű másolatban 39/61


12.2. számú dokumentum MINTA: Meghatalmazás (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) eredeti példánya (csak ha szükséges) 12.3. számú dokumentum: Nyilatkozat az üzleti titokról Az ajánlat … számozott oldalt tartalmaz.

40/61

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ „a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 40 db PDA vagy EDA eszközök és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához 1. számú dokumentum

Felolvasólap1 1. Az Ajánlattevő (Közös ajánlat esetén ajánlattevők) 1.1. Neve (megnevezése): 1.2. Székhelyének címe: 1.3. Cégjegyzékszáma: 1.4. Adószáma: 2. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya: Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (vagy EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása 1. Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban megadva:

……………………………………………….Ft + ÁFA

……………………2011 …………… …hó…nap

….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

1

Közös ajánlat esetén a megállapodásban felhatalmazott ajánlattevőnek kell aláírnia 41/61


2. számú dokumentum

INFORMÁCIÓS ADATLAP (az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén minden ajánlattevőnek kell kitölteni és cégszerűen aláírnia) Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása 1. Cég neve: Címe: Telefon: Telefax: E-mail cím: Bejegyzett székhelyének címe: Bankszámlaszáma: 2. A cég tevékenységi köre, tevékenységi jogosultsága, mely a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére feljogosítja: 3.

A cég alapításának kelte:

Jogelőd neve, címe, alapításának éve: 4. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, akikhez az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése és tisztázása során, írásban további információért fordulhat (Kbt. 85. §- alapján): Általános és cégvezetéssel kapcsolatos kérdésekben: Név: Fax: Műszaki kérdésekben: Név:

Fax:

Pénzügyi kérdésekben: Név:

Fax:

Személyi kérdésekben: Név:

Fax:

Az esetleges hiánypótlásra felszólító levelet és az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatót az alábbi címre (név, fax, e-mail ) kérjük megküldeni: Név: 42/61


Fax: E-mail: ……………….., 2011 ……………………hó……..nap

………………………………………………. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

43/61



2

Az Ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében előírtak szerinti tartalommal AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Alulírott, ……………………………mint a ………………………………………………(cég megnevezése, címe/székhelye) részéről kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy a tárgyi általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi Felhívásában, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott követelményeket megismertük, megértettük és azokat elfogadjuk. A Kiegészítő tájékoztatás során adott dokumentumokat maradéktalanul megkaptuk, és az ajánlatunkat az azokban foglaltak figyelembevételével készítettük el. A szerződéstervezet feltételeit változatlan tartalommal elfogadjuk, a szerződést nyertességük esetén megkötjük, teljesítjük. A fentiek ismeretében az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjának feltételeit. 2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, és az abban foglalt kötelezettségeinek teljesítjük az 1. számú dokumentum Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlatkérési dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös Ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben

2

Közös ajánlat esetén a Megállapodásban felhatalmazott ajánlattevőnek kell aláírnia 44/61


saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 6. Az ajánlatunkat érvényben tartjuk az ajánlattételi kötöttség ideje alatt, mely az ajánlattételi határidővel kezdődik és azt követő 60 napig tart. 7. Vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szállítási határidő eredményes elteltét követő 3 éven (36 hónapon) keresztül a leszállított berendezésekhez tartozékokat szállítunk és legalább három évig (36 hónapig) biztosítjuk azok utánpótolhatóságát és a folyamatos szerviz hátteret, melynek igénybevételére a Megrendelő a garanciális időn túli időszakra nem vállal kötelezettséget. 8. Alulírott…………………………………………… mint Ajánlattevő nyilatkozom a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi 34. tv. (továbbiakban Kkvt.) 3. §. szerint, hogy vállalkozásunk a Kkvt. szerint kis és középvállalkozásnak minősül, azon belül : középvállalkozásnak kisvállalkozásnak mikrovállalkozásnak nem tartozik a Kkvt. Tv. hatálya alá. ……………………2011 …………… …hó…nap ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

45/61



NYILATKOZAT az Ajánlattevő által a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 3

Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő megnevezése: …………………..……………………………………… Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………..……… 1.) Alulírott ……....................................., mint a(z) …….............................................. (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában megnevezem a közbeszerzésnek azt a részét/ részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe4: A közbeszerzés része/részei: ……………………………………………………………………. ………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 2.) Alulírott …......................................, mint a(z) …................................................... (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nincs a közbeszerzésnek olyan része/részei, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe5. ………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

3

Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell. Kérjük, hogy a kitöltést az esetlegesen kitöltendő 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatukkal összhangban tegyék meg.

4

5

Kérjük, hogy a kitöltést az esetlegesen kitöltendő 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatukkal összhangban tegyék meg.

46/61



NYILATKOZAT az Ajánlattevő által a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 6

Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő megnevezése: …………………..……………………………………… Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………..……… 1.) Alulírott ……....................................., mint a(z) …….............................................. (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a …..………………………………………………..(cég) mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni, akik a közbeszerzésnek az alább megnevezett részét fogják teljesíteni: 10 % feletti alvállalkozó megnevezése és székhelye,

A közbeszerzésnek az a része, amelyek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik

10 % feletti alvállalkozó közreműködésének a %-os aránya (mely nem lehet 25 %-nál több)7

………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 2.) Alulírott …......................................, mint a(z) …................................................... (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a …..……...………………………………………..(cég) mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. ………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 6

Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell

7

A Kbt. 70. § (7) bekezdése szerint kell meghatározni. 47/61



NYILATKOZAT az Ajánlattevő által a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján 8

Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő megnevezése: …………………..………………………………………... Ajánlattevő címe: …………………………………………………………..…………… 1.) Alulírott ……....................................., mint a(z) …….............................................. (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a …..………………………………………………..(cég) mint ajánlattevő, az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodik, az alábbiak szerint: Erőforrást nyújtó szervezet neve9: Erőforrást nyújtó szervezet címe: Erőforrás, amelynek vonatkozásában az ajánlattevő részben vagy egészben, az erőforrást nyújtó szervezetre támaszkodik: Erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő között a PTK szerinti többségi befolyás fennáll/nem áll fenn.(megfelelő aláhúzandó) ………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 2.) Alulírott …......................................, mint a(z) …................................................... (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a …..……...………………………………………..(cég) mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira nem támaszkodik. ………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 8


9

Erőforrás bevonása esetén kérjük az alkalmasság igazolása érdekében szükséges dokumentumokat csatolni, továbbá a 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.

48/61



az Ajánlattevő

10

NYILATKOZAT által a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja alapján (csak ha szükséges)

Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő megnevezése: …………………..……………………………………… Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………..……… 1.) Alulírott ……....................................., mint a(z) …….............................................. (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a …..………………………………………………..(cég) mint ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, a Kbt 69. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni, az alábbi alkalmasság igazolás érdekében: 10 % alatti alvállalkozó megnevezése és székhelye

Alkalmassági minimum követelmény

………………………., 2011. …….......hó……...nap ……................................................................ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

10

Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell ha szükséges) 49/61


8.1. számú dokumentum

NYILATKOZAT az Ajánlattevő által a kizáró okok fenn nem állásáról 11

Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő megnevezése: …………………..………………………………………... Ajánlattevő címe: …………………………………………………………..…………… Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. –ben foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki Kbt. 60. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 11

Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell. 50/61


követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kbt 61. § (1) bekezdés a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Nyilatkozunk, hogy nem veszünk igénybe olyan, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékű alvállalkozót, aki a 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. ……………………2011 …………… …hó…nap ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

8.2. számú dokumentum 51/61


NYILATKOZAT A 10 % feletti alvállalkozó által a kizáró okok fenn nem állásáról Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása 10 % feletti alvállalkozó megnevezése: ……..………………………………………... 10 % feletti alvállalkozó címe: ……….…………………………………..…………… Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. –ben foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet 10 % feletti alvállalkozó, aki Kbt. 60. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó 52/61


felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kbt 61. § (1) bekezdés a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; ……………………2011 …………… …hó…nap ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

53/61



NYILATKOZAT az erőforrást nyújtó szervezet által a kizáró okok fenn nem állásáról Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése: ………………….…………………………... Erőforrást nyújtó szervezet címe: ………………………………………..…………… Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. –ben foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki Kbt. 60. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 54/61


i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kbt 61. § (1) bekezdés a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; ……………………2011 …………… …hó…nap ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

55/61

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ „a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 40 db PDA vagy EDA eszközök és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához 9.1. számú dokumentum

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjához Ajánlattevő, közös ajánlat esetén közös ajánlattevők és a 10 % feletti alvállalkozók részéről Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó neve: Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó címe: Tevékenység

2008. évben Ft-ban

2009. évben Ft-ban

2010. évben Ft-ban

Közbeszerzés tárgyával kapcsolatos nettó árbevételről szóló nyilatkozattal (nettó összeg Ft-ban megadva) Összesen a 3 évben, Ft-ban Teljes árbevételéről szóló nyilatkozat (nettó összeg Ftban megadva Összesen a 3 évben, Ft-ban Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomnak fogadja el az Ajánlattételi felhívás III. 2.2. pontjában a P1 alkalmassági kritériumnál így meghatározott forgalmat. ……………….., 2011. ……………………hó……..nap …………………………………………. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

56/61



NYILATKOZAT [a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja pontjához] A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó neve:……………………….....……..……………………..… Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó címe (lakhelye, székhelye): ………………………………..… Nyilatkozat Az mennyiségre Szerződést kötő másik arról, hogy a ellenszolgáltatá A szerződés tárgya Teljesítés utaló más Teljesítés fél teljesítés a s nettó összege időpontja adat (dbhelye szerződésnek Ft-ban, megfelelően (év,hó) ban) neve címe történt

……………….., 2011. ……………………hó……..nap ………………………………………… (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult személy részéről)

57/61



Főösszesítő Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő neve:…………………...............................................……………...…… Ajánlattevő címe (lakhelye, székhelye): ………………………………….…………

Megnevezés PDA vagy EDA készülék Mobil nyomtató készülék Összesen13 25 % ÁFA Ft-ban Bruttó ár Ft-ban

típus db szám 12 megnevezése 40

egységár Ft/db

Teljes ár Ft-ban

40

………………………, 2011. …………….. hó ………..nap …………………………………………… (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

12

A megajánlott típus adatlapját és részletes műszaki ismertetését a dokumentum (Ártáblázat) mögé be kell csatolni 13 Ezt az összeget kell a Felolvasólapon szerepeltetni. 58/61


12.1. számú dokumentum Előlap

Csatolandó az Ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet és a 10 % feletti alvállalkozó részéről a jelen ajánlatot aláíró személy(ek) aláírásai címpéldányai, (lásd az Ajánlattételi felhívás Egyéb információk) vagy ha szükséges, akkor a kötelezettségvállaló személy részéről adott Meghatalmazás

59/61


12.2. számú dokumentum MINTA

MEGHATALMAZÁS (csak ha szükséges) Alulírott/alulírottak,

mint

a

………………..……..

kötelezettségvállalásra jogosult képviselő(i)

szervezet

nevében

meghatalmazom/meghatalmazzuk (a

meghatalmazott neve) …………………………………..-t (a cég megnevezése) …………………………………………………

dolgozóját

a

Terézvárosi

Vagyonkezelő Nonprofit Zrt (1064 Budapest, Rózsa utca 81.-83.), mint Ajánlatkérő által lefolytatott „A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásban való kötelezettségvállalásra, mely az alábbiakra terjed ki: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………….., 2011. ……………………hó……..nap ……………………………….. meghatalmazó/meghatalmazók cégszerű aláírása ………………………………… meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása Tanúk: 1. Név: ……………………………..

2.

Név: …………………………...

Lakcím:…………………………..

Lakcím: ……………………….

Sz.ig.sz. …………………………..

Sz.ig.sz.: ……………………….

Aláírás: …………………………..

60/61

Aláírás: ………………………..



NYILATKOZAT az üzleti titokról14 Közbeszerzési eljárás megnevezése: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó nyomtatók szállítása Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó neve: Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó címe: Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (Ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot*  

tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom. nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban külön kötetben csatoljuk. (Kbt. 73. § (1) bekezdése) ……………………2011 …………… …hó…nap ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) *=Az Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással a Kbt. 73. § (3) bekezdése szerinti adat..

14


61/61

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents