1 1.sz melléklet Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/ F...
Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/533-800 Fax: 72/212-049
Tartalomjegyzék
I. Kötelez en kitöltend mellékletek: 1. számú mellékelt: Nyilatkozat 2. számú melléklet: Felolvasó lap 3. számú melléklet: Banki nyilatkozat, számlavezetés 4. számú melléklet: Árazatlan költségvetési lap 5. számú melléklet: Ütemezés
II. M szaki leírás
III. Tervez i szerz déstervezet
IV. Ajánlattételi felhívás
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Nagy Kiállítótér – Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek elkészítése
I. Kötelez en kitöltend mellékletek
Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Telefon: 72/533-800 Fax: 72/212-049
1. számú melléklet
AJÁNLATTEV I NYILATKOZAT a kizáró okokról
Alulírott .................................................. mint a(z) ……………………………………. (székhely: ..............................................., Cg. ………..............................................., adószám: ....................................., KSH-szám: .......................................) megbízott képvisel je büntet jogi felel sségem tudatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 60. §-ban és 61. § (1) bekezdés a)d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
Kijelentem továbbá, hogy semmilyen alvállalkozómmal szemben nem állnak fenn a fenti jogszabályhelyen meghatározott kizáró okok.
FELOLVASÓLAP Projekt címe: Ajánlatkér : Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Ajánlattev : Megnevezése: Székhelye: Levelezési cím: Telefonszáma: Fax száma: Kapcsolattartó megnevezése: Ajánlattétel tárgya: Nagy Kiállítótér – Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek elkészítése Ellenszolgáltatás: Egyösszeg nettó ajánlati ár ……….……………………………………...……(HUF) Megvalósítási határid a szerz déskötést l…………………………………(naptári nap) Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határid napjától számított 60. napig tart, mely id pontig ajánlatomat fenntartom. Helység, dátum: Cégszer aláírás: Pecsét:
3. számú melléklet
Banki nyilatkozat, számlavezetés Projekt címe:
Alulírott…………………………………….. nyilatkozom, hogy az alábbi bankoknál rendelkezem folyószámlával:
Bank megnevezése
Helység, dátum: Cégszer aláírás: Pecsét:
Számlaszám
4. számú melléklet
Árazatlan költségvetési lap Ajánlattev neve: Székhelye: Munka tárgya: Nagy Kiállítótér – Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek elkészítése. Munka megnevezése 1. Bontási terv elkészítése 2. Vázlatterv elkészítése 3. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 4. Makett és animáció elkészítése 5. Tenderterv dokumentáció elkészítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Nagy Kiállítótér – Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek elkészítése
II. M szaki leírás
Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/533-800 Fax: 72/212-049
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Nagy Kiállítótér – Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek elkészítése
Tervezési feladat Káptalan u. 3. (hrsz:18356)
•
Keleti épület (Vasarely Múzeum): Az épület jelenlegi funkciója és tartalma nem változik. Az épület küls és részleges bels felújítása szükséges. A telken lév keleti épület világításának átalakítása, klimatizálás, akadálymentesítés, homlokzat-felújítás (két szinten összesen 459 m2 alapterület).
•
Nyugati épület: A jelenlegi m helyek és raktárak helyén az épületben látogatói központ kerül kialakításra. Mely jegyirodából, információs pultból, ajándék boltból, raktárból és mellékhelységekb l áll, összesen 130 m2 alapterületen. Az épület déli részén meglév két vendég szoba funkciójában nem változik, teljes bels felújítás után. Az épület teljes gépészeti, állagmegóvási felújítása, klimatizálása és akadálymentesítése kialakítása szükséges, valamint teljes küls felújítása (egy szinten összesen 182 m2 alapterület).
Káptalan u. 4. (hrsz: 18307, 18340)
•
Nyugati épület (hrsz: 18307): Az épületb l elköltözik a Modern Magyar Képtár I. kiállítása. Az épület jelenlegi kiállító tér funkciója megmarad. A felszabaduló terekben b vül a Martyn Ferenc gy jtemény állandó kiállítása, az Endre Nemes, Amerigo Tot kiállítás és a nemzetközi modern m vészeti gy jtemény kiállítás kerül elhelyezésre. Kisebb bels átalakítások szükségesek az akadálymentesítéshez, a vizes blokkok, a teljes villamossági és gépészeti felújításhoz, valamint az új kiállításokhoz kapcsolódó bels építészeti átalakítások és a vizes blokkok felújítása szükségesek. Tejes küls felújítás szükséges, homlokzati és t szerkezeti rekonstrukció egyaránt (két szinten és pinceszinten összesen 675 m2 alapterület).
•
Északi épület (Múzeum Galéria, hrsz: 18340): Az épület jelenlegi funkciója és bels elrendezése nem változik, kisebb nem képz m vészeti jelleg , múzeumi- és vendég- kiállítások helyszínéül szolgálna. Az épület teljes küls felújítása szükséges, homlokzati és tet szerkezeti egyaránt. Bels átalakítás nem szükséges. A vizes blokkok, a helyiségek villamossági és gépészet teljes felújítása szükséges (egy szinten összesen 200 m2 alapterület).
•
Keleti épület: A keleti épület teljes küls és bels felújítása szükséges. A Tervez feladata az épület tervezési programjának véglegesítése a vázlattervi szakaszban együttm ködve a Megbízóval (egy szinten összesen 144 m2 alapterület).
Káptalan u. 5. (hrsz. 18359/1)
•
Északi épület: A Múzeum Igazgatósági épületének küls és részleges bels felújítása szükséges. Az emeleten megmarad a jelenlegi funkció és tartalom, az igazgatósági irodák és kiszolgáló helyiségek. A földszinten felszabaduló helységekbe költözik a Káptalan utca 5-b l kivonuló fotórészleg és a Papnövelde u. 5-b l a kiadványraktár. Összesen 220 m2 kerül elhelyezésre a jelenlegi helységekben. Kisebb bels átalakítások szükségesek az akadálymentesítéshez, a vizes blokkok, a teljes villamossági és gépészeti felújításhoz (két szinten és pinceszinten összesen 702 nm alapterület).
•
Keleti épület: A Schaár – Utca állandó kiállításának otthont adó udvari melléképületen kisebb felújítási, átalakítási munkák szükségesek az akadálymentesítés kialakításhoz, a villamossági és az épületgépészeti felújításhoz (egy szinten összesen 400 m2 alapterület).
Szabadtéri színpad (hrsz:18341) Feladat a színpad, a hozzá tartozó kiszolgáló épületek és a néz tér (jelenlegi funkció és tartalom megtartása mellett) rekonstrukciójához szükséges tervek elkészítése, valamint a kert m emléki kerthez méltó rendezése (összesen 3430 m2 terület).
A múzeumok udvarainak és kertjeinek összességét jelenti, a látogatók, és a nagyközönség számára nyitott területként megfogalmazva. A terület sajátos adottságai lehet vé tesznek egy átfogó kertészeti rendezést, mely természeti egységbe kapcsolná az egymástól térben elszigetelten álló múzeumépületeket. Egy olyan angolkert típusú „múzeumkert” teremt dik így meg, mely egyedülálló lenne a városban. Az udvarok összefügg közterületként való megfogalmazása a múzeumi tér integrációját célozza, melyet a szoborpark, mint szabadtéri múzeum is er sítene (összesen 4914 m2 terület).
A Káptalan utca (hrsz:18344, 18388), és a Papnövelde utca (hrsz:17122) rekonstrukciója: (Káptalan utca 5-t l Papnövelde utca 5-ig) •
A meglev aszfalt és elhasználódott burkolatok bontása, gyalogos térburkolatok és vegyes forgalomi felületek m emléki területhez illeszked akadálymentes kialakítása;
•
A meglév zöldterületek növényállományának felmérése és a szükséges mértékben igényes rekonstrukciója;
•
Aranyos-kút és környezetének az utcához igazított megújítása;
növényállományának felmérése és szükséges mértékben igényes
rekonstrukciója; •
A terület teljes akadálymentes kialakítása;
•
A meglév játszószerek felmérése, rekonstrukciós és fejlesztési terv készítése. (összesen 798 m2 terület)
III. TERVEZÉSI SZERZ DÉS Nagy Kiállítótér
Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/533-800 Fax: 72/212-049
TERVEZÉSI SZERZ DÉS amely létrejött egyrészt, Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Tasnádi Péter Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02 Bankszámlaszám: 11731001-15478706-13530002 Számlavezet pénzintézet: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. mint Megrendel (továbbiakban: Megrendel ), másrészt Név: Képviseli: Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezet pénzintézet: mint Tervez (továbbiakban: Tervez ), együttesen: Felek között az alulírott helyen és id ben, az alábbi feltételek mellett.
1. A szerz dés tárgya 1.1. El zmények: 1.1.1. Megrendel 2008. január 3-i meghirdetéssel tervpályázati eljárást folytatott le az ”Európa Kulturális F városa- Pécs, 2010” program keretei között megvalósítandó Nagy Kiállítótér tervjavaslatára, melynek célja a tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat kiválasztása, melynek szerz jével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerz dést köt az épület engedélyezési, valamint tenderterveinek elkészítésére az alábbiak szerint: 1.1.2. Az érvényes, eredményes pályázaton a pályam ve I. díjban részesült. 1.1.3. Megrendel kötelezettséget vállalt arra, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezési szerz désre irányulóan a bíráló bizottság által kiválasztott I. díjas pályam szerz jével a Kbt. 131.§-135.§ alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le. 1.1.4. Szerz d felek kifejezésre juttatják azon szándékukat, hogy mind a szerz dés megkötése, mind pedig teljesítése során a ”Európa Kulturális F városaPécs, 2010” program magas színvonalon történ megvalósulása érdekében járnak el, és mindent megtesznek a projekt megvalósításának Európai Közösségi
támogatására irányuló pozitív döntés megalapozását célzó szakmai és formai követelmények betartásában és a fentiek szellemében együttm ködve járnak el.
1. 2. Tervezési feladat 1.2.1. Megrendel megrendeli Tervez t l, hogy – a tervpályázat kiírásában foglaltakkal összhangban – az ”Európa Kulturális F városa - Pécs 2010” program keretében megvalósítandó Nagy Kiállítótér beruházáshoz kapcsolódóan az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a tenderterv dokumentációt elkészítse az 1.2.2. pontban foglaltak szerint. 1.2.2. A nyertes pályam vet a szerz d felek a jelen megbízás tervezési programjának tekintik. A tervezés alapját a tárgyra vonatkozó 2008. évi tervpályázat Tervez által készített 1. díjas pályam ve képezi. A tervezési munka öt fázisra bontható: A tervezési munka öt fázisa: 1. fázis: Vázlatterv elkészítése teljes területr l: 2008. -ig. 2. fázis: Bontási tervek elkészítése bontandó építményekr l: 2008. –ig. 3. fázis: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 2008. -ig 4. fázis: Makett, animáció, látványtervek 2008. –ig 5. fázis: Tenderterv és megbízói követelmények elkészítése 2008. -ig
1.2.3. A projekt sajátossága, hogy EU-finanszírozottsága lévén Megrendel nek „Tanácsadó-céget”, a Pécs2010 Konzorciumot (továbbiakban: Tanácsadó) kell bevonnia a gazdaságos megvalósíthatóság érdekében. Ennek következtében az engedélyezési tervek készítése során Tervez köteles a vázlatterv elkészültéig a Megrendel vel és a Tanácsadóval együttm ködve a tervezés tárgyát képez épületrészek funkcionális koncepcióját tisztázni és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében közrem ködni. Szerz d felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tanácsadó és a Tervez együttm ködésének szabályait a jelen szerz dés 10.8. pontjában a szerz dés mellékleteként hivatkozott ún. Projekt Indító Dokumentumban szabályozzák. 1.2.4. A tervezés a Megrendel által a pályázati terv ismeretében pontosított tervezési program alapján történik (1. sz. melléklet)
1.2.5. A tervezési terület határa a 4. számú mellékletet képez térképmásolat alapján a Pécsi Körzeti Földhivatal nyilvántartása szerint a 18356, 18307, 18340, 18358, 18359/1, 18359/2, 18341, 17122, 18338, 18344, 17655 helyrajzi számú ingatlanok.
1.2.6. A tervek építészet, bels építészet, tartószerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, kertészet, valamint a 2. számú mellékletben részletesen felsorolt szakágakra vonatkoznak. 1.2.7. A tervek a tervezésre vonatkozó összes hatályban lév követelményeinek megfelel en készülnek. (2. sz. melléklet)
jogszabály
1.2.8. A tervdokumentációk példányszáma és rendelkezésre bocsátásának módja: Az engedélyezési tervdokumentációt a Tervez nek 30 példányban, a tenderterv dokumentációt 30 példányban, a bontási dokumentációt 30 példányban, a vázlattervet 30 példányban szükséges teljesíteni. Az elkészült tervdokumentációkat a fentieken túlmen en digitálisan – szerkeszthet - (CD vagy DVD adathordozón), is le kell egy példányban szállítani, illetve makett és számítógépes modell (animáció) formájában is szükséges a Megrendel számára biztosítani az alábbi formátumban: A digitális szállítás követelményei: • A teljes tervdokumentáció Acrobat Reader (pdf) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelel szerkezetben szállítandó. • A dokumentáció minden részeleme szerkeszthet forrásformátumban is szállítandó: - a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenérték ) formátumban; - a rajzi állományok Autocad (vagy ezzel egyenérték ) formátumban; - minden rajzi dokumentum 300 dpi felbontású, az eredetivel megegyez méret „jpg” képformátumban. A digitális formában átadott tervdokumentációkkal kapcsolatban Tervez a megrendel részére a projekt megvalósításához szükséges példányszám sokszorosításához a jelen szerz dés aláírásával feltétlen hozzájárulását adja. További tervpéldányokat Tervez a dokumentálható költségeinek, valamint annak 20 %-át kitev összeg ügyintézési díj ellenében köteles Megrendel részére biztosítani azzal, hogy Megrendel kötelezettséget vállal arra, hogy Tervez teljes költségét az arra vonatkozó számla benyújtásától számított 30 napon belül megfizeti. 2. Teljesítés 2. 1. Teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u. 9.
2. 2. Teljesítésnek az ütemezés szerint megjelölt, teljes tervdokumentáció, jelen szerz dés 1.2.8. pontja szerint történ átadása min sül. 2. 3. A Tervez a vonatkozó jogszabályi és szakmai el írásoknak mindenben megfelel , hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határid k szigorú betartására köteles. 2. 4. A Tervez köteles a szerz dés teljesítését akadályozó valamennyi körülményr l a Megrendel t írásban értesíteni, s egyben lehet sége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 2. 5. Megrendel a szerz désben szerepl munkát mind az öt fázisban, valamint a harmadik fázison belül írt szakaszokban átvételi elismervénnyel (mennyiségi teljesítés), ill. a terv min ségét jóváhagyó jegyz könyvvel (teljesítésigazolás) veszi át a Tervez t l. Az átvételi elismervény a terv átadásával egy id ben kerül átadásra. A Megrendel a Tervez általi mennyiségi teljesítés id pontjától számított legkés bb tizenöt napon belül köteles a teljesítés elismerésér l (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban nyilatkozni és err l a Tervez t értesíteni. Megrendel és Tervez akként állapodnak meg, hogy a 2. munkafázisban megjelölt vázlattervnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága által történ elfogadását követ en a Tervez az engedélyezési tervek tervezési folyamatát köteles tovább folytatni és azt a 2. munkafázisra vonatkozó pénzügyi teljesítés kés bbi id pontjára vonatkozóan nem tagadhatja meg, szerz d felek ezen tervez i magatartást szerz désszegésnek tekintik. 2. 6. A teljesítés akkor szerz désszer , ha a terv a tervezési programnak, a hatósági és jogszabályi el írásoknak, valamint a jelen szerz désben foglalt rendelkezéseknek megfelel, továbbá a terv figyelembe veszi a Pécs 2010 Konzorcium által készített megvalósíthatósági tanulmányban foglalt eredményeket, fenntarthatósági véleményeket, az 1.2.3. pontban foglaltak szerint. 2. 7. Ha a terv a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányos. Amennyiben az átvételre felajánlott tervdokumentáció kellékhiányos, úgy Tervez köteles az összes mennyiségi vagy min ségi hiány pótlására ill. javítására és a munka ismételt felajánlására a jegyz könyvben megjelölt megfelel határid n belül. 2. 8. Hibás teljesítés esetén a jegyz könyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és min ségi hiba pontos leírását, a kijavítás min ségének meghatározását
(megfelel utalással, vagy a felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszer határid t kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és min ségével. 2. 9. A munka bármely részét jogában áll a Megrendel nek visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelel min ség nek találja, de ennek tételes írásbeli indokolását a kijavítás érdekében köteles a Tervez tudomására hozni. 2. 10. A Tervez nek a hibát a jegyz könyvben megjelölt határid n belül ki kell javítani. Ha ezt a Tervez elmulasztja, a Megrendel jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a Tervez re továbbhárítani. 2. 11. Amennyiben a teljesítés hibás volta a felek között vitás, úgy a Dél – Dunántúli Építész Kamara által kijelölt három tagú szakért i testület kirendelését kérhetik. Amennyiben a szakért i testület megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakért i testület eljárásával kapcsolatos költségek a Tervez t terhelik, ellenkez esetben a Megrendel t. A szakért i testület állásfoglalását a felek magukra nézve kötelez nek ismerik el. 2. 12. A Megrendel az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelent ség hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszer használatot nem akadályozzák, és egyébként a terv a kikötött m szaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Tervez köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani. A Megrendel a tervek átvételét különösen nem tagadhatja meg, ha a szolgáltatás min ségének megvizsgálása az átadási határid kor az általánosan elfogadott szakmai gyakorlat, szempontok, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján objektíven nem lehetséges, arra csak a terv szerinti kivitelezés befejezésekor kerülhet sor. 2. 13. Amennyiben az átvételi ellen rzéseket a Tervez hibájából részben vagy egészben meg kell ismételni, úgy a Tervez köteles viselni az újbóli ellen rzések bizonylatolt költségeit. A harmadik sikertelen m szaki átadás-átvétel után a Megrendel jogosult a munkát mással befejeztetni a Tervez költségére. Ebben az esetben Tervez a tervezési díj arányosan csökkentett részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendel nek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen tervez i szerz désszegéséb l ered kárt teljes kör en. 3. Tervezési díj
3.1. A Megrendel tervezési díj fizetésére köteles. A tervezési díj ………… Ft +20% ÁFA, bruttó ……………. Ft (azaz: …………millió Ft). A szerz d felek rögzítik, hogy fenti összeg tervezési díjon belül az egyes tervdokumentációk tervezési díja az. 1.2.2. pontban megjelölt fázisokhoz és szakaszokhoz igazodóan a 3. számú mellékletben kerül részletesen szabályozásra. 3.2. A tervezési díjat a „Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások és Szolgáltatások Díjszámítási Szabályzata” alapján elkészített, majd a szerz d felek alkuja révén korrigált, kölcsönösen elfogadott díjszámítás részletezi (3. sz. melléklet). 3.3. Tervez tudomásul veszi, hogy a tervezési díjat jóváhagyás után a Megrendel finanszírozza és egyenlíti ki. 3.4. A tervezési díj a Megrendel vonatkozik és a vállalás szerz désszer A Tervez a tervezési díjért teljes kör megvalósítására. A tervezési díj a szerz
által jóváhagyott tervdokumentációkra , hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. en vállalkozik a szerz dés tárgyának a dés szerinti teljesítésig változatlan.
3.5. A Tervez kijelenti, hogy a fent megjelölt tervezési díjban a feladat és a tervezési helyszín ismeretében állapodott meg. 3.6. A tervezési díj a szerz dés teljes id tartama alatt fix, a jelen szerz désben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. 3.7. A tervezési díj magában foglalja a Tervez tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat. 3.8. Tervez kijelenti, hogy vállalása a szerz désben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes kör és tartalmaz minden olyan munkát, mely a szerz désben szerepl feladatok szakszer és a Megrendel igényeinek megfelel elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, el írásoknak, irányelveknek, szakmai el írásoknak és a szerz désben foglalt elvárásoknak megfelel , rendeltetésszer használatához szükséges. A szerz dés létrejöttét követ en a fentiekre való vagy bármilyen más hivatkozással a tervezési díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére a Tervez nem jogosult. 3.9. A tervezési díj magában foglalja Tervez kötelezettségvállalását arra, hogy az építési engedélyezési eljárásban részt vesz, az engedélyezési eljáráshoz szükséges terveket az illetékes hatóságokhoz történ benyújtás céljából
Megrendel nek átadja, azzal, hogy az építési engedélyezési tervdokumentáció els fokú építésügyi hatósághoz történ benyújtása Megrendel feladata. 3.10. A tervezési díj magába foglalja Tervez Megrendel javára történ rendelkezésre állását és érdemi állásfoglalását a kivitelez i pályáztatás és annak elbírálási szakaszában, továbbá a munkaterület és a m szaki-átvételi eljárás során. 3.11. Tervez tudomásul veszi, hogy jelen szerz dés Megrendel nek fel nem róható meghiúsulása esetén Tervez kizárólag az általa a szerz dés meghiúsulásának id pontjáig elvégzett munkára es arányos tervezési díjra jogosult. Az elvégzett munka készültségi fokára vonatkozó véleményeltérés esetén – amennyiben a felek e kérdésben 15 napon belül nem tudnak megállapodni – a felek bármelyikének kérésére a Magyar Építész Kamara által kijelölésre kerül szakért i testület állásfoglalását a felek magukra nézve kötelez nek ismerik el. 4. Elszámolás, számlázás 4.1. Az elszámolás az 1.2.2. pontban megjelölt tervezési munka fázisaihoz igazodóan történik, az egyes fázisok elkészültét, ill. a teljesítésigazolás átvételét követ en, a 4. számú melléklet szerinti részösszegekkel.
4.2. A tervez tudomásul veszi, hogy a munkafázisok, illetve a 3. fázison belül meghatározott szakaszok tervezési díját a Megrendel finanszírozza és egyenlíti ki. 4.3. Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervez teljesítésére vonatkozó számlát a jelen szerz dés 2.5. pontjában szabályozott Megrendel általi teljesítésigazolás kiállítását követ en az err l szóló értesítéssel egyidej leg jogosult a Megrendel felé benyújtani. 4.3.1. Felek akként állapodnak meg, hogy Megrendel a vonatkozó ütemtervek szerint a tervezési díjat a Tervez számvitelileg szabályosan, a Megrendel által kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlájának kézhezvételét követ 30 napon belül teljesíti Tervez részére. 4.4. A Megrendel el legfizetést nem teljesít. 4.5. Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Tervez követelését elismertté, s nem teremt alapot a Tervez számára tervezési díjának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a tervezési díjkövetelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Tervez a teljesítési igazolásban szerepl tervezési díj
összegér l az alább részletesen megjelölt szabályoknak megfelel en kiállítsa a számláját és azt benyújtsa a Megrendel höz, s azt a Megrendel befogadja. Megrendel kifejezetten fenntartja jogát a Ptk. 316.§-a alapján a szerz désszegésb l ered igényének érvényesítésére, arra az esetre is, ha a teljesítést a szerz désszegésr l tudva fogadja el a tervez t l. 4.6. A számla benyújtását megel z en Tervez köteles a Megrendel illetékes képvisel jével egyeztetni a Projekt Indító Dokumentumban meghatározottak szerint, melynek elkészítésére Felek a 10.10. pontban foglaltak szerint vállalnak kötelezettséget. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell legyen. 4. 7. A számlát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére kell kiállítani, és a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. címére megküldeni, két példányban. 4.8. A fizetési határid csak abban az esetben kezd dik, amennyiben a Tervez minden el írt elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve. 4.9. A pénzügyi teljesítés napja a Tervez bankszámláján történ jóváírás napja. 4.10. A számla késedelmes fizetése esetén Tervez a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. 4.11. A Tervez kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele szemben nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendel irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelést nem ajánlja fel biztosítékul. Az ilyen követelést a Tervez köteles saját költségére rendezni, s a követelést ily módon kielégíteni. 5. A szerz dést biztosító mellék kötelezettségek Garancia, jótállás, hibás teljesítés, kellékszavatosság, kártérítés 5.1. A Tervez a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény szerinti szavatossággal tartozik a szerz déses kötelezettségei szerz désszer teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerz désben meghatározott feltételeknek. 5.2. Szerz d felek kijelentik, hogy Tervez köteles az alábbiak szerint:
a hibátlan teljesítésért jótállásra
Jótállás: A Tervez a teljesítés, az ütemtervek megfelel teljesítésének átadásátvételi jegyz könyvben megjelölt id pontjától számítottan hibátlan teljesítéséért teljes kör jótállásra köteles. A Tervez jótállási kötelezettsége fenti id ponttól kezd d hatállyal az engedély joger re emelkedésének id pontjáig áll fenn. A jótállás id szaka alatt a Tervez köteles díjtalanul, az értesítést követ en haladéktalanul de legfeljebb 5 munkanapon belül megkezdeni a tervben szerepl hiba kijavítását, és azt a legrövidebb id n belül köteles befejezni. Amennyiben a Tervez a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendel jogosult a hiba elhárítását a Tervez költségére és felel sségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni.
5. 3. A szerz d felek akként állapodnak meg, hogy Tervez köteles a Megrendel írásbeli felhívásának kézhezvételét l számított legkés bb 60 napon belül a tervezési díj nettó összegéhez viszonyítottan számított teljesítési garancia összegére (a Tervezési díj nettó összegének 10%-a), valamint a jóteljesítési garancia összegére (a Tervezési díj nettó összegének 5%-a) a Kbt. 53.§ (5) a) pontja alapján meghatározottak szerint biztosítékot nyújtani. Szerz d felek akként állapodnak meg, hogy tervez a biztosítékot a teljesítési, valamint jóteljesítési garancia összegére vonatkozóan az annak megfelel mérték felel sségbiztosítás formájában nyújtja Megrendel felhívására. Teljesítési garancia: A Tervez biztosítékot (teljesítési garanciát) nyújt arra az esetre, amennyiben szerz déses kötelezettségét nem, vagy nem szerz désszer en teljesíti. A teljesítési garancia a szerz dés id tartama alatt a teljesítés id pontjáig áll fenn, összege a tervezési díj nettó értékének …%-a. A teljesítési garancia lehívására a Megrendel a Tervez hibás teljesítésének tényét megállapító a jelen szerz dés 2.11. pontja szerinti testületi állásfoglalás egy eredeti példányának benyújtásával jogosult. Jóteljesítési garancia: A Tervez a jótállási (garanciális) id szak teljes id tartamára biztosíték nyújtására köteles. A jóteljesítési garancia összege a tervezési díj nettó összegének …%-a. A jóteljesítési garancia a Tervez hibás teljesítése esetén használható fel, amennyiben a Tervez jótállási kötelezettségének nem, vagy nem szerz désszer en tesz eleget. A Megrendel jogosult hibás teljesítés esetén a jóteljesítési garancia teljes összegét érvényesíteni függetlenül a hibák nagyságrendjét l, a kijavítás módjától, elvégzését l. A jóteljesítési garancia lehívására a Megrendel a Tervez hibás teljesítésének tényét megállapító a jelen szerz dés 2.11. pontja szerinti testületi állásfoglalás egy eredeti példányának benyújtásával jogosult. Szerz d felek megállapodnak abban, hogy Megrendel a teljesítési, illetve jóteljesítési garancia érvényesítése esetén a Tervez hozzájárulása nélkül jogosult követelését a Tervez által nyújtott biztosítékból kielégíteni. A teljesítési és a jóteljesítési garancia összegére vonatkozóan fennálló fizetési kötelezettsége alól a Tervez azok feloldására vonatkozó és a garanciával érintett
id szak lejártát követ en el terjeszthet , Megrendel höz címzett írásbeli kérelme alapján azok Megrendel általi tudomásulvételével szabadul. 5. 4. Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított 3 éven belül megkezd dik, a terv hibája miatt érvényesíthet szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján kivitelezett szolgáltatás teljesítésének id pontja. Hibás teljesítés esetén Megrendel köteles a hibát 24 órán belül a Tervez tudomására hozni, Tervez pedig köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendel általi kifogás közlését l számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, intézkedéseir l a Megrendel t értesíteni. Amennyiben a Tervez ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendel jogosult a hiba kijavítását a Tervez költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. 5.5. A teljesítési és a jóteljesítési garancia érvényesítése nem zárja ki a Megrendel azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési igényét a Tervez vel szemben érvényesítse. 5.6. A kellékszavatossági igényeket a Megrendel a jótállás id tartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Szerz d felek megállapodnak abban, hogy a kellékszavatossági igények érvényesítésének sorrendje vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 5.7. Késedelem, meghiúsulás, kötbér: A Tervez a szerz désben kikötött rész és véghatárid olyan okból ered késedelmes teljesítése esetére, amelyért felel s késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke az adott tervezési fázishoz tartozó tervezési díj nettó értékét alapul számítva …%, maximum …%. A kötbér a késedelem megsz nésével, a Tervez által vállalt póthatárid lejártával, vagy abban az id pontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket. A kötbér összege a rész-, illetve a végszámlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával. Amennyiben a Megrendel felé benyújtott számlák nem fedezik a késedelmi kötbér összegét a Tervez köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 nap alatt kiegyenlíteni. A részteljesítési határid k is kötbérterhesek. Amennyiben a Tervez nek felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 20 munkanapot és a Tervez a Megrendel írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Tervez hibájából ered en meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a
Megrendel anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerz dést l elállni, vagy a szerz dést azonnali hatállyal felmondani.
Ebben az esetben a Tervez a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított …%-os mérték meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. 5.8. A Megrendel elállási, azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Tervez vel szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerz dés rendeltetésszer teljesítését nyilvánvalóan akadályozza, vagy meghiúsítja, a Tervez a szerz dés teljesítését megtagadja, vagy a hibát indokolatlanul nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Tervez a fent írt összeg teljesítési garancia, valamint meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 5.9. A részteljesítési határid k nemteljesítése miatt érvényesített kötbér a véghatárid szerz désszer teljesítése esetén sem igényelhet vissza. 5. 10. A Megrendel a szerz désben foglalt kötbért meghaladó kárát érvényesítheti a Tervez vel szemben. 5.11. A Megrendel vel szemben a 4.10 pontban meghatározott késedelmi kamat kivételével kötbér nem érvényesíthet . 5.12. Kártérítés: A Szerz d felek megállapodnak abban, hogy a Tervez a jelen szerz désben foglaltak teljesítése érdekében – a közbeszerzési törvény rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével – jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A szerz d felek rögzítik, hogy a Tervez erkölcsileg, szakmailag és anyagilag felel s az általa illetve esetleges alvállalkozói által készített tervek m szaki helyességéért.
6. Kölcsönösségen alapuló kötelmek 6.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történ tájékoztatását minden olyan körülményr l, amely a szerz dés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a Fél aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegend okot szolgáltat arra, hogy az együttm ködési jószándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy min sítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerz désszegés fogalmát. 6.2. Tervez értesíti Megrendel t, ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerz dés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás, vagy közbens intézkedés
válik szükségessé. Ezek teljesítésére Megrendel számított 3 munkanapon belül köteles intézkedni.
a megkeresés id pontjától
6.3. Tervez vállalja, hogy a tendertervek elkészítését - Megrendel esetleges írásbeli kérésére és felel sségére- közvetlenül az építési engedély iránti kérelem hatósági benyújtása után elkezdi. Megrendel tudomásul veszi, hogy az építési engedély – nem Tervez hibájának betudható okokból történ – elutasítása esetén Tervez jogosult a tendertervek addig elvégzett munkáit és költségeit a tervkészítés el rehaladottságával id arányosan meghatározva Megrendel re áthárítani. Ez esetben Tervez addig elvégzett munkálatait két példányban dokumentálja, és annak számlájával együtt azt Megrendel részére átadja. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell legyen. Megrendel a számlán meghatározott tervezési díj kifizetését nem tagadhatja meg. 6.4. Amennyiben a tervezési folyamatot a Tervez hibáján kívül es , a szerz déskötést követ en beállott bármilyen körülmény a szerz dés teljesítését veszélyezteti Megrendel jogosult a Tervezési Szerz dést legfeljebb 30 munkanapra szüneteltetni. Amennyiben a Megrendel a Tervezési Szerz dést a saját érdekkörében felróható okból beállott bármilyen körülmény folytán szünetelteti, akkor köteles a Tervez szüneteltetésb l ered költségeit megtéríteni. Megrendel köteles a szüneteltetés tényét Tervez höz intézett írásbeli nyilatkozattal bejelenteni, azzal, hogy amennyiben a szüneteltetés a 30 munkanapot meghaladja szünetelteti, Tervez jogosult jelen szerz dést felmondani. A tervezési folyamat megszakadása miatt keletkez közvetlen költségeken kívül Tervez felszámíthatja a tervezési folyamat megszüntetésének kezdetéig elkészült munkarészekre es arányos tervezési díjat. A készültségi fokkal kapcsolatos nézetkülönbség esetén a jelen szerz dés 2.11. pontjában foglalt rendelkezések irányadók. 6.5. Szerz d felek jelen szerz dés aláírásával kölcsönösen kijelentik és kifejezik azon szándékukat, hogy jelen szerz dés tárgyát képez tervezési feladat m szaki-technikai sajátosságai és a kizárólagos jogok védelme miatt, a Megrendel mint ajánlatkér által a Kbt. 125. (2) b.) pontja alapján indítani kívánt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében, a Megrendel nek a Kivitelez vel történ szerz déskötését követ en, a létesítmény kivitelezésének megkezdése el tt a kivitelezés teljes id tartamára egymással teljes kör tervez i szakfelügyeletre vonatkozó szerz dést kívánnak kötni. 6.6. Megrendel jogosult a munkaközi terveket véleményezni. Tervez köteles Megrendel t l fázisonként legalább egy alkalommal a munkaközi tervek véleményezését kérni. Megrendel jogosult az el bbi kikötésnél gyakoribb egyeztetés lefolytatására. Tervez ilyen irányú kötelezettsége, illetve felkérése esetén Megrendel köteles a tervek jegyz könyvvel való bemutatásától számított
5 munkanap alatt a véleményezett terveket és 1.2.3 pont szerinti módosítási igényeit aláírásával ellátva átadni Tervez nek, aki ezek alapján készíti tovább a végleges építési engedélyezési, illetve tenderterv dokumentációt. Amennyiben Megrendel az 5 munkanap elteltével a munkaközi terveket nem írja alá és nem véleményezi, Tervez a terveket elfogadottnak tekinti és jogosult a végleges építési engedélyezési tervdokumentációt azok alapján elkészíteni. Mindezek után, kiváltképp joger s építési engedély birtokában Megrendel a tervekkel kapcsolatos módosítási igényekkel nem léphet fel, illetve módosításokat csak külön szerz dés keretein belül meghatározott feltételekkel eszközölhet. 6.7. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerz dés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás, stb.) kötelesek 5 munkanapon belül írásban a másik Fél tudomására hozni.
7. Tervez jogai, kötelezettségei 7.1. A Tervez köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai el írásoknak mindenben megfelel , hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határid k szigorú betartására. 7.2. A Tervez köteles a szerz dés teljesítését akadályozó valamennyi körülményr l a Megrendel t írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehet sége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 7.3. Tervez tudomásul veszi Megrendel tájékoztatását, hogy a tenderterv dokumentáció szerz désszer elkészítése során a dokumentáció alapján lefolytatni kívánt kivitelezési közbeszerzési eljárásnál a FIDIC sárga könyv el írásait tartja szem el tt. Tervez kötelezettséget vállal arra, hogy az abban foglalt el írások szerint készíti el a tenderterv dokumentációt. Tervez kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a FIDIC tenderhez szükséges m szaki dokumentációt a jelen szerz désben meghatározott tervezési díjban benne foglalt ellenérték fejében elkészíti és azt Megrendel igényei szerint, határid ben rendelkezésére bocsátja. Tervez kötelezettséget vállal azért, hogy a tervezés teljesítése során valamennyi jogszabályi, valamint egyéb szakmai, stb. el írást maradéktalanul betart és érvényesít, s kijelenti, hogy mindezek érvényesítésével kapcsolatos költségeket tervezési díjába beépítette. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen el írások be nem tartásából keletkeznek teljes mértékben a Tervez t terhelik. 7.4. Tervez jogosult a - Megrendel beleegyezése esetén - a megjelölt határid k el tti tervszállításra is.
7.5. A Tervez szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza. 7.6. Tervez köteles a vállalt tervezési munkát a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági el írások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és min ségben szolgáltatni, a megállapodott határid ig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a Megrendel képvisel jének átadni. 7.7. Tervez - a szerz désben meghatározott díjért és határid re - a szerz déses ajánlatának a mindenkor hatályban és érvényben lév jogszabályok szerinti teljesítésére köteles. 7.8. Tervez köteles együttm ködni Megrendel Képvisel ivel és Közrem köd ivel.
megfelel en meghatalmazott
A Tervez önállóan folytathat megbeszéléseket szakért kkel, azokat követ en köteles az egyeztetések tartalmáról és eredményér l haladéktalanul a Megrendel t és a Tanácsadót e-mail-ben vagy faxon értesíteni. Az értesítést követ en Megrendel kett munkanapon belül köteles az egyeztetés tartalma alapján Tervez részére az egyeztetéssel kapcsolatos álláspontját közölni. Megrendel és Tervez kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt indító dokumentumban részletesen szabályozottak szerint a tervezési munkafolyamatot érint en kéthetes rendszerességgel egyeztetést folytatnak. 7.9. Tervez lehet ség szerint a tervezési folyamat ideje alatt a szakhatóságokkal egyeztet és azt a szakhatósági állásfoglalások alapján koordinálja. Megrendel tájékoztatja a Tervez t arról, hogy az EKF Projekt a 74/2008. sz. Korm. rendelet alapján kiemelt projektnek min sül és az illetékes eljáró hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Megrendel tájékoztatja továbbá Tervez t arról, hogy a koordinációs feladatokat a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal látja el és Tervez ezen hatósággal köteles együttm ködni. Megrendel a jelen szerz dés 5. számú mellékletében rögzítettek szerint tájékoztatja Tervez t a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszer sítésér l szóló 2006. évi LIII. tv. (Mgy. tv.), valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályok el írásairól. 7.10. Amennyiben bizonyíthatóan Tervez hibájából ered en Megrendel nem kap építési engedélyt, Tervez a dokumentáción az építési engedély megszerzéséhez szükséges módosításokat díjmentesen és haladéktalanul köteles elvégezni. Amennyiben egyik Félnek sem felróható, vagy el re nem látható okból
Zsolnays
CsP ez is
szükséges az építési engedély alapját képez tervdokumentáció módosítása, úgy Tervez kizárólag külön díjazás ellenében köteles a tervezési munkát megkezdeni. 7.11. Szerz d felek kijelentik, hogy amennyiben sem a Megrendel nek, sem a Tervez nek fel nem róható, el re nem látható okokból [pl. esetleges régészeti feltárás eredménye] a már megkapott joger s építési engedéllyel rendelkez tervdokumentáció oly mérték megváltoztatása szükséges, hogy az módosított építési engedély iránti kérelem benyújtását teszi szükségessé, úgy Tervez külön díjazás ellenében köteles a szükséges módosításokat elvégezni. 7.12. Tervez köteles a kivitelezési közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációval kapcsolatban felmerült kérdések, hiánypótlási igények (beleértve a tervrajzot is) megválaszolásában közrem ködni. 7.13. Tervez az építési engedélyezési tervek készítése során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendel vel, továbbá az els fokon eljáró építési hatóság és mindazon hatóságok és közm kezel k képvisel ivel, melyeknek az építési engedélyezési eljárás során döntési jogkörük van. 7.14. Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervez a Megrendel által a tenderterv dokumentáció alapján, illetve azzal kapcsolatosan benyújtani kívánt Európai Uniós pályázat benyújtásáig köteles a Tanácsadóval és azok tagjaival együttm ködni, részükre a szükséges tájékoztatást megadni és a pályázathoz kapcsolódó m szaki részeket érint (pl. ütemtervek, környezeti elemzés, stb.) dokumentációk elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat szolgáltatni, és azt Megrendel részére átadni. 8. Megrendel jogai, kötelezettségei 8.1. Megrendel és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közrem köd i jogosultak betekinteni a tervezési folyamatba és észrevételeiket jelezni, melyeket Tervez nek figyelembe kell vennie a tervezési folyamat során.
8.2. A Megrendel és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közrem köd i kötelesek a Tervez vel a szavatossági és jótállási id n belül jelentkez hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag is igazolható formában, a hibák felsorolásával és a kifogásaik részletes indoklásával közölni. 8.3. Megrendel köteles a Tervez által kért adatszolgáltatást határid n belül teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy a szerz dés … számú mellékletében felsorolt adatszolgáltatási és közbens intézkedési kötelezettségek terhelik, az ott megjelölt id pontokig. A tervszállítási határid k csak abban az esetben
érvényesek, ha Megrendel id ben eleget tesz meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének. Ellenkez esetben a szállítási határid k a késedelem mértékével automatikusan kitolódnak. 8.4. Megrendel gondoskodik az építési telek kialakításáról az engedélyezési terv engedélyezésre történ benyújtásának id pontjáig és a hivatalos helyszínrajzot, a térképmásolatot az építési engedélyezési tervfázis megkezdésének id pontjáig Tervez nek átadja. 8.5. Megrendel kötelezettséget vállal, hogy a hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk (többek közt a hiteles tulajdoni lapmásolatok, valamint a szükséges illetékek befizetését igazoló iratok) beszerzését elvégzi, és azokat az engedélyeztetési eljárás megkezdése el tt Tervez részére átadja. 8.6. A hatósági engedélyezési eljárások során a felmerült és esedékes illetékek, engedélyezési díjak, illetve fejlesztési hozzájárulások Megrendel t terhelik. 8.7. Megrendel kiköti a rendelkezés jogát a szerz déssel kapcsolatban a Tervez rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthet szellemi alkotások tekintetében, s a Tervez a szellemi alkotást csak saját bels tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendel szabadon rendelkezik. 8.8. A jelen szerz dés alapján elkészült tervek tulajdonjoga a Megrendel általi átvétellel és a tervezési díj megfizetésével a Megrendel re száll át és azok felhasználási jogát is megszerzi. Tervez tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kivitelezés érdekében szükséges a terveknek a létesítmény megjelenését, hasznosítását megváltoztató módosítása – és annak elvégzését a Tervez megfelel határid ben nem vállalja – úgy Megrendel a szükséges módosítás elvégzésére más Tervez t bízhat meg. Ebben az esetben Tervez szerz i jog hatálya alá tartozó oltalomra a módosítások tárgyában nem hivatkozhat. 8.9. Ha az építési engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatásától számított, illetve a tenderterv dokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés nem kezd dik meg, Megrendel korszer ségi nyilatkozatot köteles kérni a Tervez t l, ennek elmulasztása esetén Tervez szavatossági felel ssége megsz nik. A tervdokumentáció korszer sítését, aktualizálását (korszer ségi felülvizsgálat) csak a Tervez végezheti külön szerz désben megállapított feltételek mellett, a Megrendel által fizetett térítés ellenében. 8.10. Amennyiben a Tervez tervezési feladatának elvégzéséhez szükséges, Megrendel és Tervez kölcsönösen együttm ködve és közösen eljárva köteles
beszerezni a Tervezési Szerz dés által érintett épületek szerz i jogi jogosultsággal rendelkez tervez inek a kifejezett hozzájárulását az általuk készített tervek felhasználásához. Megrendel kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz i jogi jogosultsággal rendelkez tervez k adatairól, elérhet ségér l Tervez t folyamatosan tájékoztatja és együttm ködik a szerz i jogosultsággal rendelkez tervez k hozzájárulásának beszerzésében és e tárgyban megállapodás megkötésében. 8.11. A tervek vagy azok részleteinek Megrendel általi ismertetése, Tervez engedélyével történ nyilvánosságra hozatala esetén a Tervez t megilleti az a jog, hogy t szerz ként feltüntessék, megemlítsék. 9. A szerz dés módosítása, felmondása, megsz nése 9.1. A szerz dés módosítása csak a Közbeszerzésekr l szóló törvény (Kbt.) el írásainak betartásával, a Felek egyez akaratnyilatkozata alapján írásban történhet. 9.2. Felek csak abban az esetben módosíthatják jelen szerz dés feltételeit, ha a szerz dés megkötését követ en beállott körülmény folytán a szerz dés valamely Fél lényeges és jogos érdekeit sérti. 9.3. A Megrendel a Tervez súlyosan szerz désszeg magatartása, a Megrendel érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerz dést. Ebben az esetben a Megrendel jogosult a Tervez vel szemben érvényesíteni a szerz désszegésb l fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerz désszegésnek min sül, a jelen szerz désben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmen en a teljesség igénye nélkül pl.: o A Tervez indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a tervdokumentáció elkészítését. o A Tervez az általa is, vagy a független szakért i testület által megállapítottan hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki. o A Tervez fizetésképtelenné válik, cs dbe megy, felszámolási eljárás indul ellene. o A Tervez megsérti a titoktartási kötelezettséget. A Tervez a Megrendel súlyos szerz désszeg magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerz dést. Ebben az esetben a Tervez jogosult a Megrendel vel szemben érvényesíteni a szerz désszegésb l fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerz désszegésnek tekintend k pl.:
o A Megrendel a teljesítésigazolás ellenére 30 napon belül nem fizeti ki a Tervez által kiállított számla összegét, vagy megtagadja a kiadott számla kiegyenlítését. o A Megrendel fizetésképtelenné válik. 9.4. Szerz d felek kijelentik, hogy a jelen szerz dés Megrendel nek fel nem róható okból történ meghiúsulása esetén jelen szerz désük a meghiúsulás id pontjától megsz nik és Felek kizárólag az általuk a szerz dés megsz nésének id pontjáig nyújtott szolgáltatásra és ellenszolgáltatására jogosultak a jelen szerz dés 2.11. pontjában foglaltak szerint, és további teljesítést egymástól semmilyen jogcímen nem követelhetnek. 10. Egyéb rendelkezések 10.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz désb l ered vitás kérdések rendezését tárgyalások útján kötelesek megkísérelni. 10.2. Megegyezés érdekében kikérik a területileg illetékes Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának állásfoglalását. 10.3. Felek a jelen szerz désb l ered jogvitáik eldöntésére perértékt l függ en kikötik a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 10.4. Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. rendelkezéseire – az irányadók. 10.5. Tervez kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz dés id tartama alatt, továbbá annak bármely okból történ megsz nése esetén, id beli korlátozás nélkül a tudomására jutott bizalmas információkat jogosulatlan személlyel nem közli. Nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a szerz dés el készítése-, megkötése-, vagy teljesítése során tudomására jutott - szóbeli, írásbeli - a Feleknek a jelen szerz désben foglalt jogviszonyával összefügg , m szaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a költségekre, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a Megrendel el zetesen írásban hozzájárult. 10.6. Felek akként állapodnak meg, hogy Tervez a jelen szerz dés tartalmáról, annak tárgyát képez engedélyezési tervek, tenderterv dokumentáció tárgyáról, tartalmáról, s megvalósulásának fázisairól Feleken és a szerz désben megjelölt közrem köd kön kívül álló, harmadik természetes és jogi személyek, média, írott és elektronikus sajtó részére csak a Megrendel engedélyével nyilatkozhat, s e tárgyban közszereplést csak a Megrendel kifejezett, írásbeli el zetes jóváhagyásával folytathat. Amennyiben ilyen tárgyú megkeresés érkezik részére,
úgy köteles err l Megrendel t haladéktalanul értesíteni, el zetes hozzájárulását kérni, Megrendel kommunikációs osztályával egyeztetni és lehet vé tenni, hogy a rendezvényen, el adáson, prezentáción Megrendel képvisel je, megbízottja is jelen legyen, s nyilatkozatot tegyen. 10.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervez fenti kötelezettségét bármely okból megszegi, a Megrendel jogosult a szerz dést azonnali hatállyal felmondani, azonban - a felmondásra tekintet nélkül - a Tervez titoktartási kötelezettsége továbbra is fennmarad. Szerz d felek kijelentik, hogy a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a jogszabály által közérdek nek vagy közérdekb l nyilvánosnak min sített adatok közlésére. 10.8. Nem min sül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Tervez a jelen szerz dés tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerz déses jogviszony létesítése érdekében felhasználja. 10.9. Jelen szerz dés 12 eredeti példányban készült, melyb l 3 példány a Tervez t, 9 példány a Megrendel t illeti meg. A szerz dés az aláírás napján lép hatályba. 10.10. Szerz d felek kijelentik, hogy a jelen szerz désben nem rögzített, azonban mindkét Fél által az együttm ködés zavartalan és hatékony célja érdekében szükségesnek tartott kérdéseket (pl. kapcsolattartás rendje, kommunikáció, nyilatkozati rend, stb.) Felek által külön okiratban a szerz déskötést l számított 10 munkanapon belül megkötésre kerül ún. Projekt Indító Dokumentumban szabályozzák. Aláírást követ en a Projekt Indító Dokumentum jelen szerz dés 6. számú mellékletét képezi. 10.11. A jelen szerz dés vonatkozásában hivatalos kapcsolattartó személyek: A Megrendel
részér l: Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. képviseletében Mészáros András f igazgató, valamint az általa külön okiratban meghatalmazott személyek.
A Tervez részér l: Mellékletek: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
számú melléklet: Pontosított tervezési program számú melléklet: A készítend tervdokumentációk tartalma számú melléklet: Ütemezés és tervezési díjszámítás számú melléklet: Tervezési terület térképmásolat számú melléklet: Kiemelt projektként min sítés számú melléklet: Projekt Indító Dokumentum
A mellékletek a szerz dés szerves részét képezik. A szerz d felek jelen szerz dést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyez t jóváhagyólag írják alá. Pécs, 2008. ………………………………………… Megrendel
…………………………………… Tervez
1. Sz, meléklet: Pontosított tervezési program
•
! "
#
•
$
%
)
&'(
*
! +" !
" !
%
!
, " !
%
! -./
)
! $ !
"
•
#
%
%$-0)
*
)
"#
!
#$ % %
,
,
!
1 ,
5
6
2 ! 3 %
!+ +
!
4 !+
!
" ! 1
!
"
"
" 6
!
•
&
'
(
$
%
" %
78'
)
*
"# +
#
#
" !
+
" " !
!
9 $ !
%
)//
*
•
6 ! %
-&&
+ %
,
$ !
*
)
)*
•
&
' ,
2 " !
% : % " !
" ! '#
% % ;
!
1
'# ))/
1
# " ! "
)
! "
$
%
8 /)
*
• < "
=>
" !
"
+
, -
.
$ !
%
-
"
3
" )
& //
*
"
$
* "
/
" .&./
%$'
0
"#%
%
+ )
%
*
)* %
) *1
%
!% %
!
" ! 4 ! !
!
!
! ?
@
!
!
!
)
%
%
!
%$)
&(-&
*
2
3 3
""% 56 -
:; 4
• •
56 -
"
! #
$ 11
%
!
'3 89
A
!
"
'7
!
!
% !
>
3
!
% A
•
!
A
" !
%$<
3
4
" +
•
% :!
8
)
&8&/
'
*
$
•
%
•
!
!
!
A
•
%$8(0
)
!
*
A
2. Sz. melléklet: a készítend tervdokumentációk tartalma
