Ajánlati Dokumentáció
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2
Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos információk Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlattételi felhívás és dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és dokumentációban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ez minden vonatkozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. A dokumentáció, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. A dokumentáció másra át nem ruházható.
Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlati példányokról: Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” Amennyiben nem az előírt címre, továbbá sérülten, esetleg késve érkezik, az az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A posta hibájából adódó késedelemért, vagy eltűnésért, továbbá a csomagolás esetleges sérüléseiért ajánlatkérő felelősséget nem vállal! Ajánlati példányok aláírása Az ajánlat eredeti példányát és a másolatokat gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva, kell beadni az ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék). Utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat és kitöltött mellékleteinek minden oldalát az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk (szignálás), függetlenül attól, hogy egy adott nyilatkozaton már szerepel az ajánlatot aláíró személy neve. Teljességi nyilatkozat (3. sz. melléklet) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1) és (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis-és
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 3 középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlati dokumentáció javítása Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat; az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Ajánlattétel költségei Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Ajánlat visszavonása Az ajánlat visszavonását az ajánlattételi határidő lejárta előtt levélben, vagy faxon jelezni kell a benyújtás címén. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi elhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Eltérés esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók. Irányadó jogszabály Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni. Ajánlatok bontása Ajánlatok felbontása az ajánlattevők számára nyilvánosan, az ajánlattétel benyújtásának idején és helyén történik. A felbontást az ajánlatkérő megbízottjai végzik. Az ajánlatok felbontásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, a résztvevőket jelenléti íven regisztrálja. Az ajánlatok bontásának megkezdése után ajánlattevő ajánlatát nem módosíthatja, még az ajánlattevő számára hátrányos tévedés vagy számszaki hiba esetén sem. Az ajánlatok felbontását követően az elbírálásban hivatalosan részt vevőkön kívül más személy nem kaphat információt az értékeléssel kapcsolatban. Iratjegyzék (Teljesség igénye nélkül!)
A Kbt. 54. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét Ajánlatkérő elkészíti jelen dokumentáció mellékleteként. Az
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 4 iratjegyzék célja ajánlattevő munkájának megkönnyítése. Amennyiben az iratjegyzék és ajánlattételi felhívás tartalma között eltérés van minden esetben az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevő sajátos jelentkezési helyzetére tekintettel előfordulhat, hogy egyéb nyilatkozatok/igazolások benyújtására is szükség lehet, ezért kérjük az ajánlat megfelelő összeállításához a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv-ben foglaltakra fokozott figyelemmel lenni.
Nyilvánosság Üzleti titok: közbeszerzési eljárásban üzleti titoknak minősül a Ptk. 81.§.-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. Ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak, valamint olyan ténynek, információnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlatkérő tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírásával hozzájárul, az adott szerződés teljes terjedelemben az ajánlatkérő honlapján való közzétételéhez. [Ajánlatérő 2009. április 1-jét követően köteles a Kbt. 17/C. § (1) bekezdésben megjelölt adatokat, információkat, hirdetményeket 5 munkanapon belül a saját honlapján, 2009. október 1-jét követően a Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétenni.] Kommunikáció Az eljáráshoz kapcsolódó kommunikáció a felolvasólapon megadott elérhetőségek egyikén, elsősorban telefaxon keresztül történik. Felolvasólap
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot, melynek mintáját a jelen dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. A felolvasólapot kizárólag az Ajánlatkérő által kiadott formában és tartalommal köteles Ajánlattevő benyújtani. Ajánlati ár megadása: Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a mellékelt felolvasólapon kell megadni. Az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeit köteles Ajánlattevő beárazni és az összesen „nettó” ajánlati árakat a felolvasólapon feltüntetni, majd egy „végső összesen” árat képezni. Ez a végső ajánlati ár képezi a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatkérő részére a benyújtott ajánlatok elbírálásának, valamint a döntés meghozatalának előkészítését a Közbeszerzési Szabályzat alapján létrehozott bíráló bizottság végzi. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57 §. (2) bekezdésének a.) pontjában foglaltak szerint bírálja el.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 5
A kizáró okok igazolása Ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás-szervezetnek saját magára vonatkozóan az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik a kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kívánja a kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban (bizonyos igazolások ajánlatban történő csatolása esetén is) a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Az ajánlatban benyújtott igazolások szükség esetén a Kbt. 63. § (1) b) pontja szerinti határidőig újra benyújthatóak. Becsatolandó dokumentumok: Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás-szervezet nyilatkozata a kizáró okok választott igazolási módjáról (mellékelt minta szerint). Ajánlattevőnek, illetve adott esetben a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás-szervezetnek saját magára vonatkozóan az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik a kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kívánja a kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban (bizonyos igazolások ajánlatban történő csatolása esetén is) a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Az ajánlatban benyújtott igazolások szükség esetén a Kbt. 63. § (1) b) pontja szerinti határidőig újra benyújthatóak. (1)Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alá tartozásról Kbt. 63. § (1) bek. a) pont első fordulat alapján (adott esetben) Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63.§ (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63.§ (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63.§ (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 6 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. A nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet - ha az ajánlatban nem adta be - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a 60. § (1) bekezdésének e) pontja és - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott. Amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a 91. § (2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a (3) bekezdésben előírt határidőn belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja, az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be.
(2)Kizáró okok igazolásai 63. § (1) bek. a) pont második fordulat alapján (adott esetben) Az ajánlattevő és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63.§ (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban igazolni, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 63. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok, igazolások, benyújtása eredeti vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 63.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.
Ajánlattevő köteles kitöltve ajánlatába becsatolni az ajánlati dokumentáció 1. - 4. sz. mellékleteit.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 7
1.sz. melléklet
FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: ...................................................................................................................... Ajánlattevő székhelye/címe: ..................................................................................................... Ajánlattevő telefonszáma: ........................................................................................................ Ajánlattevő telefaxszáma: ........................................................................................................ Ajánlattevő email címe: ............................................................................................................
Megnevezés Bocskaikert, Debreceni utca 14504 és Csillag u. 14450/3 hrsz. alatti Szolgáltatóház előtti térburkolat kialakítási munkái: Bocskaikert, Debreceni utcán 14450/7 hrsz. szám alatt játszótér kialakítási munkálatok Bocskaikert, Baross Gábor utca 19. sz. 14646/3 hrsz. alatti Németh László Általános Iskola és Óvoda előtti térburkolat kialakítása: Bocskaikert, 0139/15 hrsz. –ú külterületi földrészleten épült ravatalozó épület külső felújításának kiviteli munkái:
Nettó (Ft)
Áfa (Ft)
Bruttó (Ft)
VÉGSŐ ÖSSZESEN
Ajánlattevő Kkvt. szerinti minősítése (megfelelő aláhúzandó!) Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Az ajánlat _______ számozott oldalt tartalmaz. Kelt: ____________________, 2010. ________ hó ___ nap ________________________ Cégszerű aláírás * Ezt az oldalt kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő a másolatban csatolni a felolvasólapot)
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 8
2.sz. melléklet
TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott(ak)
(cégszerű
aláírók
megnevezése)____________________________________
____________________________________________(cég
megnevezése,
címe)
cégjegyzésre
jogosult képviselői a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 70. § (1) bekezdés értelmében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttanulmányozása után – ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmát minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában. Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és képesek vagyunk a dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. Nyilatkozunk továbbá arra vonatkozóan, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatot az „Ajánlati felhívásban és dokumentációban” előírt feltételeknek megfelelően készítettük el. Jelen nyilatkozatot a „Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük.
Dátum Ajánlattevő cégszerű aláírása
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 9
3.sz. melléklet
NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐNEK A KIS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL BESOROLÁSRÓL
Alulírottak _______________________________________________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a ________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő képviseletében nyilatkozunk, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény* 3. §-a szerint _____________________
vállalkozásnak minősül. Dátum, ……………………………… Ajánlattevő cégszerű aláírása
*
Amennyiben ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. Törvény 3.§-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak, és így a fenti jogszabály 2.§-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben ilyen tartalmú nyilatkozat benyújtására köteles.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 10
4.sz. melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁRÓL
Nyilatkozat a kizáró okok választott igazolási módjáról (mellékelt minta szerint) Az ajánlattevők az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában külön nyilatkozzanak arra nézve, hogy a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kívánnak élni, azaz az egyes kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik bizonyos kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kíván bizonyos kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Nyilatkozat a kizáró okok igazolásáról1 Alulírott ......................................... , mint a(z) ......................................................... (székhely: ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a „……………” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat saját magam vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni: Igazolás Kizáró okok
(Ajánlatban/Nyertesség esetén az eredményhirdetést követően)
Ajánlathoz csatolt igazolás helye az ajánlatban (oldalszám megjelölése)
Kbt. 60. § (1) bek. a) pont: Kbt. 60. § (1) bek. b) pont: Kbt. 60. § (1) bek. c) pont: Kbt. 60. § (1) bek. d) pont: Kbt. 60. § (1) bek. e) pont: 1
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 88. § (1) bek i) pontjában foglaltakra.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 11 Kbt. 60. § (1) bek. f) pont: Kbt. 60. § (1) bek. g) pont: Kbt. 60. § (1) bek. h) pont: Kbt. 61. § (1) bek. a) pont: Kbt. 61. § (1) bek. b) pont: Kbt. 61. § (1) bek. c) pont: Kbt. 61. § (1) bek. d) pont: Kbt. 61. § (1) bek. e) pont: Kijelentem továbbá, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat a 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni2: Kijelentem továbbá, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni3: Jelen nyilatkozatot a ……. ajánlatkérő által indított, a „……………” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. Kelt: …………., …… év ………….. hó … nap …………………………… képviseletre jogosult aláírása
2
Fenti táblázat szükség szerint ismétlendő.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 12
Sorszám
Iratjegyzék Csatolandó iratok és Megjegyzés dokumentumok
Hivatkozás a Kbt. 4.§ 9/A. pontjában foglaltakra
1.
Felolvasólap
A Felolvasólap dokumentáció 1. tartalmazza.
mintáját jelen számú melléklet
-
2.
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya
Eredeti, vagy a Kbt. 20.§ (3) bek. szerinti hiteles másolatban csatolandó
-
3.
Ajánlatot aláíró meghatalmazása.
Csak akkor csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult írja alá az ajánlatot.
-
személy
Teljességi nyilatkozat
A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 2. számú melléklet tartalmazza.
5.
Nyilatkozat Kkvt. alapján
A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 3. számú melléklet tartalmazza.
6.
Nyilatkozat a kizáró okok igazolása
A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 4. számú melléklet tartalmazza.
7.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a.) pontjára vonatkozóan
-
8.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b.) pontjára vonatkozóan
-
4.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint
9.
10.
3
-
Fenti táblázat szükség szerint ismétlendő.
A nyilatkozatban a valóságnak megfelelően ismert, de attól eltérően közölt adatokat ajánlatkérő hamis nyilatkozatnak (Kbt. 4.§ 9/A pont) tekinti és a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakra tekintettel, a Kbt. 88.§ (1) bekezdés i.) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazza.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 13
11.
Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (ajánlattevő)
Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdésének d) és f) pontjaira tekintettel Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaira tekintettel. VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás
Az ajánlatban az ajánlattevőknek elegendő írásban nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (10% feletti alvállalkozó) Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pont szerinti erőforrás szervezet) (P1) jelű alkalmasság igazolása a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a.) pontja szerint az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint (P2) jelű alkalmasság igazolása a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint (M1) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M2) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M3) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M4) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint További információk pontjában található egyéb nyilatkozatok
u.az., mint a 11. pont
u.az , mint a 11. pont
-
-
-
-
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 14
21.
Ajánlati dokumentációban kért egyéb nyilatkozatok
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 15
KIVITELI TERVEK
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 16
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet amely létrejött egyrészről Bocskaikert Önkormányzat (4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.) Képviseli: Szőllős Sándor polgármester Székhely: Bocskaikert KSH szám: Bankszámla szám: 14100361-9296784901000005 Adószám: mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Képviseli: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi előzmények után és feltételek szerint:
I.
Előzmények:
Megrendelő egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése” tárgyban. Vállalkozó ajánlattevőként az általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a …./2010. (……) ÖH határozat alapján nyertes lett. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a vállalkozó ajánlata alapján felek az alábbiakban állapodnak meg. II.
Szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Bocskaikert, Debreceni utca 14504 és Csillag u. 14450/3 hrsz. alatti Szolgáltatóház előtti térburkolat kialakítását, Bocskaikert, Debreceni utcán 14450/7 hrsz. szám alatt játszótér kialakítását, valamint a Bocskaikert, Baross Gábor utca 19. sz. 14646/4 hrsz. alatti Németh László Általános Iskola és Óvoda előtti térburkolat kialakítását és a Bocskaikert, 0139/15 hrsz. –ú külterületi földrészleten épült ravatalozó épület külső felújítását. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, illetve a Vállalkozó nyertes ajánlata.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 17
III.
Vállalkozói díj összege:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért Nettó: ÁFA (25 %) Bruttó:
Ft Ft Ft
azaz bruttó…………………………………………………………….. forint Vállalkozói díj illeti meg. Fenti összeg magába foglalja a nyertes Vállalkozói ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. A kivitelezés során a Vállalkozó két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla benyújtása az igazolt teljesítés minimum 40%-os készültségénél lehetséges. A részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 60 %-át. Végszámla benyújtásának időpontja: a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően. Az ellenszolgáltatás összegét a Megrendelő, a hozzá benyújtott, - a kijelölt kapcsolattartója által igazolt - számla kézhezvételét követően a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírását követően a Vállalkozó az ÁFA változása esetén a számlát a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint állítja ki, úgy, hogy a nettó ár nem változhat. IV.
Teljesítési határidők:
Az 1. pont alatti kivitelezési feladatok teljesítésének határideje: Munka kezdés időpontja:
2010. ………...
Munka befejezésének időpontja: 2010. június 30. V.
Megrendelő jogai és kötelezettségei: 1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét. 3. A Megrendelő a munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban ………………..-án átadja Vállalkozónak. VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 18 2. A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles megadni Megrendelőnek. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési naplót megnyitni az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 3. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt – a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 4. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 6. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról. 7. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. 8. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező vállalkozói ajánlat fajlagos költségeit a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg. 9. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívásban kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 10. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpmKM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időre kötelező alkalmassági időt vállalja. 11. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 12. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. VII. Kapcsolattartás A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsősorban a cégszerűen aláírt levél vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 19 Napló vezetése az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint történik. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Vállalkozó felelős műszaki vezetője: név: ...................................................................................................................................... .............................................................................................................................................…… ……………….. tel és faxszám: ..................................................................................................................... .............................................................................................................................................…… ……………….. Megrendelő műszaki ellenőre: név: tel és faxszám: VIII. Pénzügyi feltételek: 1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető. Szabályszerű megrendelésnek kizárólag a 6. pontban írt módon (cégszerűen aláírt levéllel vagy okirattal, kisebb munkák esetén a műszaki ellenőr által az Építési Naplón keresztül) történő megrendelés minősül. 2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni. Megrendelő előleget nem folyósít. A Vállalkozó két részszámla benyújtására jogosult a részszámla benyújtása az igazolt teljesítés 40%-os, illetve 60%-os készültségénél lehetséges. A Vállalkozó szerződés tárgyát képező feladat elvégzését követően jogosult a végszámla benyújtására. A Megrendelő a kiállított számla alapján a teljesítés ellenértékét 30 napon belül köteles a Vállalkozónak …………………-………………-……………….számú a(z) ……………..Bank pénzintézetnél vezetett számlájára átutalni. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. 301. § vonatkozó szabályai az irányadók. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. Megrendelőt a késedelem napjaira 100.000.- Ft késedelmi kötbér, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20%-a illeti meg. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 20 nyilvántartott köztartozása nincs. A Megrendelő mindaddig visszatarthatja a számla kifizetését, amíg az Art. 36/A §-a szerint előírt igazolásokat a Vállalkozó meg nem küldi. A szerződésben meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete, így az együttes adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került. IX.
Műszaki átadás-átvétel 1. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 5 munkanappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 2. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. 3. A Megrendelő műszaki ellenőre köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 4. Tekintettel a IX.3 pontban foglaltakra, a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti és a költségeket a végszámla összegéből levonhatja. 5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a megrendelés műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy képviselője az átadásátvételi jegyzőkönyvben rögzíti. 6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiány miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízó készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.
X. Záró rendelkezések: 1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. 2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.
Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 21 3. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel. 4. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének érvényességét, a Ptk. és a Kbt. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. Jelen szerződés 4 példányban jött létre, melyből 2 pld. Megrendelőt, 2 pld. pedig Vállalkozót illeti meg. Debrecen, 2009. április…...
……………………. Megrendelő Bocskaikert Község Önkormányzata 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. Szőllős Sándor polgármester
……………………. Vállalkozó