'1
V"
;
QP<Jf1
33-101!iDor:; KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS
uJ_~
;tn 8 ( wo?J lJ ' .WO~IOO,fG:2J
JLO'/.
amely létrejött egyrészrol
Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235 Képviseletében: Dr. Bognár András polgármester lnllt megrendelo (továbbiakban: Megrendeló') másrészrol
NOVOBAU Közmu- és Mélyépíto Kft. Székhely: 2800 Tatabánya, Kossuth u. 54. Képviseletében: Kovács Gábor ügyvezeto igazgató eg.: 11-09-001590 Adószám: 10503865-2-11 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200452-36063163 mint vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel.
Elozmények: Megrendelo ajánlattételi fellúvást jelentetett meg egyszeru közbeszerzési eljárás keretében a szerzodés tárgyát képezo szennyvízcsatorna átalakítási munkák elvégzésére, mely fellúvásra Vállalkozó ajánlatot nyújtott be. Az ajánlatok értékelését követoen Megrendelo Vállalkozótól rendelte meg a kivitelezési munkákat.
1.
A SZERZODÉS
TÁRGYA, TARTALMA
A kivitelezo által megvalósítandó feladat a következo: Páty Község területén a külön részletezett utcákban a meglévo vákuumos rendszeru csatornahálózat gravitációs rendszetUre történo átalakítása a lTlegadott hosszúságú szakaszokon. - Fazekas M. u. ~ 360 fm - Mocsai Gy. u. ~ 229 fm - Zrínyi u. ~178 fm - Ady E. u. ~ 634 fm - Kossuth u. ~ 614 fm - Széchenyi u. ~ 281 fm Összesen: ~ 2296 fm Vállalkozó kötelezettsége és felelossége, hogy a szennyvízcsatorna átalakítási munkálatokat az általa beárazott költségvetésnek, az ajánlattételi dokumentációban rögzített részletes muszaki leírásnak megfeleloen, valamint a szerzodés teljesítésekor hatályos jogszabályokban, muszaki eloírásokban és szabványokban rögzítetteknek megfeleloen elvégezze. Vállalkozó ajánlata benyújtásakor vállalta, hogyameglévo vákuumrendszeru csatornahálózat folyamatos üzemelését zavartalanul biztosítja az átépítési munkálatok teljes idotartama alatt. Vállalkozó kötelezettsége és felelossége, hogy a felújítási munkálatokat az általa beárazott költségvetésnek, az ajánlattételi dokumentáció ban rögzített részletes muszaki leírásnak, a vízjogi létesítési engedélynek megfeleloen, valamint a szerzodés teljesítésekor hatályos 1
ly) II. .
PI ilVD 7\
ll/!!!
J'
G
jogszabályokban, elvégezze.
muszaki
eloírásokban
és
szabványokban
rögzítetteknek
megfeleloen
A megvalósításhoz szükséges nunden további terv elkészítése, ügyintézése, illetve beszerzése a Vállalkozó feladata és felelossége. A Vállalkozó az általa, vagy megbízottja által készített terveket Megrendelonek tájékoztatásul köteles megküldeni azok keltét követo 15 napon belül. A munkaterület átadás-átvételének és a kivitelezési munkák megkezdésének szerzodés aláírását követo 5 munkanap on belül.
idopon~a: a jelen
Vállalkozó feladata az építéssel együtt járó forgalomszabályozási feladatok maradéktalan ellátása is oly módon, hogy a lakosság mindennapi életvitele a leheto legkisebb mértékben változzon meg. Az építéshez visszabontása
II.
szükséges ideiglenes villamos energia, víz vételezési lehetoség és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik.
A VÁLLALKOZÁS
kiépítése, majd
MUSZAKI TARTALMA
Az építési munkák pontos muszaki tartalmát az ajánlattételi dokumentációban muszaki leírás tartalmazza.
meghatározott
Pótmunkák: Apótmunkák megrendelését a megrendelo a muszaki elIenorön keresztül bejegyzésseI kezdeményezhet, a pótmunka a kivitelezési határidot módosítja.
Ill.
HATÁRIDOK,
A Vállalkozó oly módon, Megrendelo Megrendelo megfeleloen
építési napló
KÖTBÉR, ELÁLLÁS
vállalja, hogy az építést a jelen szerzodésben foglaltaknak megfeleloen végzi el hogy legkésobb 2009. augusztus 30-ig a muszaki átadás-átvételt követoen, a birtokába átadja. Megrendelo eloteljesítést elfogad. egy végszámlát fogad be. A végszámla az V. pontban foglalt feltételeknek nyújtható be.
A Vállalkozó kötbér megfizetésére elmulasztja. A Vállalkozó igazodik.
kötbérfizetési
köteles, amennyiben
kötelezettsége
a muszaki
önhibájából
a teljesítési határidot
átadás-átvétel
véghatáridejéhez
A munka muszaki átadás ának - átvételének napja a Vállalkozó készre jelentése alapján legkésobb 2009. augusztus 30., amikor a felek átadás-átvételi jegyzokönyvet vesznek fel. Ebben a felek rögzítik az estleges hiányosságokat és azok kijavításának határidejét. Vita esetén a Megrendelo által felkérendo szakérto jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridot. A hibákat Vállalkozó határidoben köteles kijavítani, és a Megrendelo ekkor veSZl át a munkát. Amennyiben a kijavítási munkák 5 napnál hosszabb ideig tartanak, úgy a Vállalkozó a kijavítási késedelem minden napjára (a hatodik naptári naptól) 3.300.000 Ft késedelmi kötbért fizet. A kötbér felszánútható összege a végszámla összegébol Megrendelo részérol levonható, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezése alól.
egyoldalúan
A teljesítés Vállalkozónak felróható lehetetlenülése esetén a kötbér mértéke nem épített mutárgyra eso nettó vállalkozói díj 20%-a.
a teljes, lTleg
Megrendelo
a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. 2
~I
i I
fU~N k,)q {J 4 .\ ~
-
Vis maior és 11l.ás lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körÜhnények esetén a jelen szerzodésben rög2Ített átadás-átvétel és a birtokbaadás napja jogkövetkezmények nélkül késobbre tolódhat. Az ilyen események illetve körÜhnények bármelyikének bekövetkezésérol, illetve annak veszélyéi"ol a Vállalkozó köteles késedelem néll<ül a Megrendelot értesíteni. Az ok megszunését követoen haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy lnikor lehet a tevékenységet folytatni, illetve befejezni. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely oknál fogva teljesítés késedehnet szenved, akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított teljesítési határidok módosítását kezdeményezni. Vis maior és más lényeges körülményt és az emiatt kieso idot a Megrendelo muszaki ellenorének igazolnia kell. A jelen vállalkozási szerzodésben kikötött határidok fIx határidok, így azok esetleges meghatározott körülmények módosítására kizárólag a jelen szerzodés Ill. pontjában bekövetkezése es etén, illetve a Felek közös megegyezésével van lehetoség. Felek kijelentik, hogy megállapított véghatárido IV.
együttmuködésük során megtartására törekednek.
minden
igyekezetükkel
a közösen
VÁLLALKOZÓI DÍJ
A jelen szerzodés keretében végzett kivitelezések egyösszegu vállalási ára a IL pontban részletezett muszaki tartalom mellett, bruttó 66.010.000 Ft, azaz Hatvanhatmillió-
tízezer forint. Nettó ár: Áfa 25%: Összesen:
52.808.000 Ft 13.202.000 Ft 66.010.000 Ft
A vállalkozói díj
fIX
átalányár, az árforma szabad áro
A Vállalkozó a jelen szerzodésben meghatározott átalányár ért teljes köru en vállalkozik a szerzodés tárgyának megvalósítására. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kialkudott átalányár, a jelen szerzodésben hivatkozott kivitelezési terveknek és az érvényben lévo jogszabályok és egyéb muszaki eloírások szerinti megvalósításhoz szükséges valamennyi munka, szolgáltatás, díj ellenértékét tartalmazza, igy különösen az alábbiakat: • Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét • • •
vállalkozás teljesítésével kapcsolatban szállítási költségeket adókat
•
Vállalkozó munkavállalóinak
• • •
alvállalkozókkal kapcsolatban felmerült minden költséget külföldi és belföldi anyagszállitási és csomagolási költségeket vámköltségeket, vámpótlékot
•
teljesítéshez szükséges teljesítési költségeket
•
minoségbiztosítási
• •
ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási épÜletek és területek költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit jelen szerzodésben rögzitett szolgáltatások ellenértékét
•
a vízszintes és függoleges anyagmozgatás
• •
Vállalkozó által használt munkaterület orzési költségeit Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit
CI
c
felmerült valamennyi egyéb költséget
munkabérét
és járulékait
terv készítésének költségeit megvalósítási
költségeit
fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is nllilden egyéb mellékköltséget pl. biztosítás ok költségeit 1.
3
~7
)
• o • • •
ideiglenes energiaellátás költségeit ideiglenes vízvételezéssel kapcsolatban fehnerülo költségeket engedélyezési költségeket környezetvédehni Eeladatok ellátását a közút és egyéb területek lezárásának, forgalom elterelésének terület igénybevételi díját.
A szerzodésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tart igényt. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eloírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerzodés tárgyának kifogástalan, teljes köru kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg elore nem látható munkákra, ráfordítás okra és körühnényekre, illetve az esetleges muszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. Vállalkozó jelen szerzodés aláírásával kijelenti, hogy árajánlatát teljes befejezési határido ismeretében és az idojárási sajátosságok figyelembevételével tette meg. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben rendkivüli idojárási körühnény lehetetlenné teszi a Vállalkozó munkavégzését, és ezt az építési naplóba történo bejegyzéssei a Megrendelo muszaki ellenore igazolja, akkor a kivitelezés véghatárideje az így igazolt napok számával módosul. Vállalkozó minden tole telhetot megtesz annak érdekében, hogy a fent emlitett, idojárásból fakadó határido módosulást a munkák átszervezésével, átütemezésével elketÜlje. Vállalkozó Megrendelot és a muszaki ellenort a rendkivüli idojárásról haladéktalanul faxon és e-mailben értesíti. V.
FIZETÉSI FELTÉTELEK
A végszámla benyújtásának feltétele a teljes köru átadás-átvételi eljárás lefolytatása megvalósulási dokumentációval, minoségtanúsítási bizonylatokkal együtt. A Vállalkozó csak és kizárólag a hiba- és hiánymentes muszaki átadás-átvételt követoen nyújthat be végszámlát a Megrendelo felé. A végszámla benyújtásának feltétele, a szerzodésben foglalt munkák sikeres és kifogástalan, teljes köru (komplex) teljesítése, kifogásmentes elkészítése és annak a Megrendelo általi, az átadás-átvételi jegyzokönyv aláírásával tanúsított mennyiségi és minoségi átvétele, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása, minoségi bizonylatok feltétlen megléte, illetoleg aktiválási leltár átadása, melyet a Megrendelo muszaki ellenore igazol. A fizetés feltétele a Megrendelo muszaki ellenore által igazolt átadás-átvételi jegyzokönyvben a teljesítés igazolása a muszaki iroda vezetoje által. A megvalósulási tervdokumentáció hiánya az átadás-átvételt meghiúsítja. Megrendelo a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedehnes átutalása miatti károkért nem felel. Megrendelo fizetési kötelezettségét számla kézhezvételét követoen, a Vállalkozó teljesítését követo 30 napon belül teljesíti. A számla teljesítését a Megrendelo részérol a megbízott muszaki ellenor igazolja. Késedehnes fizetés esetén a Vállalkozó Megrendelo felé a Ptk. 301/ A. § szerinti késedehni kamat felszámítására jogosult. Megrendelo a szerzodött nettó összeg 5%-át - mint a kivitelezés jóságát garantáló fedezetet Gótállásl garancia) - jogosult a hiba és hiánymentes (sikeres) átadás-átvételt követo három év idotartamig visszatartani a végszámlából. 4
./1
fi \i
A jótállási garanciaszerzodés kiválthatóalapján Vállalkozó szerintkezességvállalást bankgarancia biztosítjásáva~, illetve biztosítási kiállítottválasztása - készfi.zeto tartah4.azó kötelezvénnyel. -Megrendelo szavatosság jogosult és jótállás a jótállási körébe garancia tartozó terhére - munkákat, halmadik all1elyeket személlyel Vállalkozó elvégeztetní a Megrfndel<$ a,okat a írásbeli bejelentése ellenére nem végez el a Megrendelo által megjelölt, muszakilag szükséges határidon
belül.
I
Vállalkozó pontban foglaltak szerint - haladéktalanul megfizetni. Megrendelo részére köteles - ajelen jótállási garancia fel nem használt összegét a három év leteltér túl a 1
Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó kötelezettséget
vállal megfelelo póthatáridóben
a
szerzodésszeru teljesítésre. Vita es etén aAMegrendelo felkérendo szakérto teljesítiéséve1 jelöli Imeg ~ javítandó munkákat és a póthatáridot. Megrendelo által fizetési kötelezettsége ezen idotartam alatt nem esik késedelembe. A számla kifizetésének - amennyibenrendelkezésre a Vállalkozó bocsátása, a jótállási valamint ga1anciá~~ bankgarancia formában további szolgálta*feltétele - a bankgarancia hiba- és hiánymentes muszaki átadás-átvétel. A tárgyi bizonylatok a Megrendelo felé benyújtott számla kötelezo melléldetét képez' . Ezek közé tartoznak különösen a hatályos jogszabályok által eloírt megfeleloség~igbolási I bizonylatok és nyilatkozatok, tanúsítványok, átadási dokumentáció (megvalósulási terv), muszaki ellenorrel egyeztetett példányszámban az üzemeltetési engedély megszerzéséhez I
kivitelezoi szolgáltatása nyilatkozat. Mindezek fizetési késedelembe.
VI.
EGYÜTTMUKÖDÉSI
Felek megállapodnak
nélkül a teljesítés nem szerzodésszeru
nemI esik I
és a Megrendelo
KÖTELEZETTSÉGEK
abban, hogy a jelen szerzodés
jó teljesítése érdekében
egymással.
szorosan együttmuködnek, a jelen szerzodésbol származó esetleges vitákat jó sZándFkkal,1 az együttmuködés és a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. I
Vállalkozó tudomásu.l veszi, hogy jelen szerzodéshez kapcsolódó muszaki-kivit1lezési! kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülo szakmai kérdésekben a Megrerdelo muszaki ellenore jogosult eljárni, akinek személyét (cégét) és képviseloit jelen szerzodés továbbá, hogy a kijelölt muszaki ellenore muszaki kivitelezési szakkérdésekben, id aláírása 5 naponlebonyolítási belül a Megtendelo A Vállalkozó az ezzel után összefüggo feladatokat megnevezi. is, a Megrendelo helyett éstudomásul képvisele jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozótnyilatkozattételre fellúvni, bá .
értve veszi ében I or a
abba észrevételt, bejegyzést tenni, az átadás-átvételnél közremuködni. kivitelezés zavarása nélkül helyszíni ellenorzést végezni, az építési naplóba
bete . teni' ..j
Jelen szerzodés illetve melléldetei tartalmát felek képviseletére az alábbiak jogosultak:
a
érinto értelmezési
I
kérdésekben
I
A Megrendelo képviseletében: Dr. Bognár András Telefonszám: 06/20-497-4479 Fax: 23/344-540 E-mail:
[email protected]
Muszaki kérdésekben Szantner Erno 23/555-538 23/344-540
[email protected]
Jogi kérdésekbe Dr. Fister Mihály ügyVéd 1/474-0585 1/474-0583 fisterui@t-onlin~.hu
/1
5
l
I
Ji?
Fovállalkozó képviseletében: Levélcím: Telefonszám: Fax: E-mail:
Kovács Gábor ügyvezeto igazgató 2801 Tatabánya, Pf. 1255. 34/316-192; 06-20/9434-376 34/510-015
[email protected]
Jelen szerzodés tartalmának módosítására, a fentebb megjelölt képviseletre jogosult személyek egyeztetésének eredménytelensége esetén a Szerzodo Felek döntésre jogosult képviseloi az alábbiak: Megrendelo részérol: Fovállalkozó részérol:
Dr. Bognár András polgármester Kovács Gábor ügyvezeto igazgató
Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerzodés tárgyát a jelen szerzodés alapelveinek megfeleloen és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó eloírások, szabványok szerint teljes köruen, muszakilag és minoségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar eloírásoknak és szabványoknak megfeleloen, 1. osztályú minoségben, az átadási határidore hiba és hiánymentesen elkészíti. A Vállalkozó a munkák megkezdését megelozoen köteles a kivitelezés megkezdését és annak felelos muszaki vezetojének adatait az illetékes elsofokú építési hatóságnak bejelenteni. A jelen szerzodés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend kialakítása, az alvállallmzók muszaki ellenorzése, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tuzvédelem feltételeinek biztosítása. A helyszíni kivitelezés biztonságtechnikai, tuzvédelmi, valamint a Megrendelo helyszíni szolgáltatásaival kapcsolatos feltételeit a munkaterület átadásakor felvett jegyzokönyv tartalmazza. Vállalkozó a jelen szerzodés tárgyát képezo építési munkákról Vállallmzói építési naplót köteles vezetni és azt a Megrendelo által jól hozzMérheto helyen tartani. Felek kötelesek a naplóban eszközölt bejegyzéseket kölcsönösen haladéktalanul észrevételezni, vagy tudomásul vétel céljából láttamoz ni. A Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kérdésrol az építési napló ban és egyidejuleg telefaxon tájékozta~a Megrendelot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelo képviseloi a kivitelezés teljes idotartama alatt jogosultak az építés folyamatos figyelemmel k.ísérésére; az építési területre képviseloi vagy szakértoi útján bemenni, az építési munkálatokat ellenorizni, az építési naplóba betekinteni. Megrendelonek és a muszaki ellenornek jogában áll a munka véghatáridejének tartása, a muszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenorizni, az építési naplóba betekinteni, oda bejegyzést tenni, egyébként kérdést vagy észrevételt tenni, az eltakarásra kerülo munkákat az eltakarás elott ellenorizni. Az eltakarás elott 3 nappal köteles a Vállalkozó a Megrendelo muszaki ellenorét bizonyítható módon írásban értesíteni. Vállalkozó murikahelyi képviselojének személye az építési naplóba kerül bejegyzésre. Vállalkozó az építési munkaterületet köteles eloírásszeruen körü1határolni, figyelmezteto táblákkal ellátni és saját költségén orzését biztosítani, a tuz- és munkavédelmi eloírásokat betartani és az esetleges alvállalkozók vonatkozásában betartatni Amennyiben Megrendelo, vagy Megrendelo megbízottja szakszerutlen utasítást ad, Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni. 6 v1 J
/
'J .
A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédehni eloírásoknak megfelelo gondossággal és magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni. Vállalkozó köteles a munkák gondossággal eljárni.
során
a környezet
védelme
érdekében
elvárható
Vállalkozónak nincs joga arra, hogy a jelen szerzodésbol eredo jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházza. Vállalkozó a szerzodés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult. A szerzodéstol eltéro munkavégzés, baleseti-, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes köru és korlátlan (objektív) felelosséggel tartozik. Vállalkozó köteles a jóváhagyott és igénybe vett alvállalkozó(ka)t az építési naplóban jelenteni. Vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybe vételére, azonban alvállalkozó tevékenységéért, mint sajá~áért felel. Az alvállalkozók kiválasztása esetén köteles a Megrendelovel elozetesen egyeztetni ésa Megrendelo által jóváhagyott alvállalkozók adatait (cégadatok, illetve a Megrendelo által meghatározott egyéb adatok) a Megrendelo részére megadni. Vállalkozó az alvállalkozók közül azonos kondíciók mellett elonyben részesíti a megfelelOreferencia munkákkal rendelkezo beszállítókat. Vállalkozó a beépített anyagok minoségét az élvényes rendeletek és szabványok szerint garantálja, és azt minoségtanúsítvánnyal igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy idoben átadja a Megrendelo képviselojének. (Megrendelo ilyen irányú kérése esetén a Vállallwzó köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelozoen, a részszámla benyújtásakor bemutatni a Megrendelo képviseloinek.) A Vállalkozó megrendeloi jóváhagyás mellett jogosult célszerubb muszaki megoldást alkalmazni .. A célszerubb muszaki megoldással érintett munkarész dokumentációját Vállalkozó készíti el, melyet Megrendelo képviseloje hagy jóvá. A végso átadás-átvétel idopontjáig a közmu szolgáltatások igénybevételével felmerülo költségek a Vállalkozót terhelik. Megrendelo köteles gondoskodni a munkaterÜlet átadásáról. VII.
JÓTÁLLÁS
ÉS SZAVATOSSÁG
A Vállalkozó jótállási és szavatossági kotelezettségének - a szerzodés teljesítését követoen - a vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján kell eleget tennie. Vállalkozó biztosítja a szerkezetek, berendezések, beépített anyagok jogszabályokban eloírt kotelezo alkalmassági idejét. Vállalkozót ..a beépített szerkezetekre, berendezésekre illetve anyagokra a vonatkozó jogszab:ilyok eloírásai szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Megrendelo koteles a szavatossági és jótállási idon belül jelentkezo hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgos esetben telefonon, faxon vagy táviratilag közölni. A Vállalkozó köteles a Megrendelo kifogásait azonnal kivizsgálni, á]Jáspon~áról és intézkedéseirol Megrendelot haladéktalanul ír~sban tájékoztatni. A hiba jellegétol függoen a Vállalkozó, amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé haladéktalanul, egyéb esetekben 10 napon belül köteles a hibát kijavítani, mely munkákra szintén vonatkoznak a garanciális elottások. 7
/l
Vállalkozó a vállalkozási ciij bmttó jóteljesítési garanciát vállal.
összege
5 (öt) százalékának
megfelelo
összegu
Ha a Vállalkozó a jótállási és szavatossági ido alatt fellépo hibákat a megadott határidol'e nem megfelelo módon javítja ki, Megrendelo a Vállalkozó költségére jogosult a javítási munkákat más vállallwzóval elvégeztetni, és a javítás költségét a jóteljesítési garanciából lehívni, érvényesíteni. A garanciális határidon belül a 24 hónap lejárta után Megrendelo kezdeményezi a garanciális bejárást. A bejáráson felvett és jegyzokönyvben rögzített garanciális hibák kijavítását Vállalkozó 30 napon belül köteles elvégezni. Szerzodo felek megállapodnak abban, hogy a végso átadás-átvételtol számított egy évelteltéveI utó-felülvizsgálati bejárást tartanak. A jóteljesítési garancia - illetve az abból történt lehivás esetén a lehivással / lehivásokkal csökkentett része - a jótállási és szavatossági kamatmentesen visszajár a Vállalkozó részére.
VIlI.
ido leteltét
követo
30 napon
belül
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
A végso átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli munka teljesíti-e az elozetesen megfogalmazott és rögzített muszaki követelményeket, az érvényben lévo szakhatósági eloírásokat, megfelel-e a jelen szerzodésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas~e rendeltetésszeru biztonságos használa tra. Az átvételkor a Felek jegyzokönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelo kifogásait rögzítheti és a hibák kijavítására póthatáridot adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridot vállalni. Vita esetén a Megrendelo által felkérendo szakérto jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridot. A kijavítás után a Felek ismételten szabályok irányadó ak.
lefolytatják
az átvételi eljárást, melyre ugyanezen
A szerzodés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelore a hiány- és hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzokönyv aláírásával egyidejuleg száll áto Vállalkozó a helyszínrol a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszálli~a, az építés környékét rendezett állapotban adja áto
IX.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, valamint Feleknek a szerzodés megkötése elotti írásbeli nyilatkozatai - különöstekintettel a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok -- az irányadóak. Megrendelo
jogosult
a jelen szerzodéstol
elállni abban az esetben is, ha a Vállalkozó
vagyonával kapcsolatban csodeljárás indul vagy fizetésképtelenségét megállapí~ák és felszámolását elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerzodés rendeltetésszeru teljesítését nyilvánvaló módon meghiÚsítja. Vállalkozó a szerzodésszego magatartásával okozott kátért teljes köruen felel.
J élen szerzodést Felek, mint akaratukkal mindenben szerzodés csak mindkét 303.§-val összhangban.
megegyezot írják alá azzal, hogya írásos nyilatkozata alapján módosítható, a Kbt.
fél egybehangzó
Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére- értékhatártól függo en - kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
J elen szerzodés
6 eredeti példányban készült, melybol példány Megrendelot, 2 példány Vállalkozót illet. 8
Felek cégszeru
aláírása után 4
J elen szerzodés az alábbi rnellékletekkel együtt érvényes: 1. számú melléklet Vállalkozó, muszaki tartalomra és árta vonatkozó 2. számú melléklet: 326/2009 (07.08.) számú Kt. határozat
ajánlata
Kelt: Fáty, 2009. július 17. l'"·' ,.,"
(
("~ Jl
I ········································l·············
1fy~ 'lj '\
HHHHH
.
Megrendelo Fáty Község Önkormányzat Képviseletében: Dr. Bognár András polgármester
f!/tAo " ".
JHHHmHH
H
HH
[ Fovállalkozó NOVOBAU Közmu- és Mélyépíto Kft. Képviseletében: Kovács Gábor ügyvezeto igazgató
9
"l
.•