\ AKCIA:
Rekonštrukcia
J.
strechy UPSVaR Trebišov,
Záborského
8
ZMLUVA O DIELO č.1/6/2011 na zhotovenie
projektovej
dokumentácie,
vykonávanie uzatvorená
vykonanie
autorského
podľa § 536 a nasl. Obchodného
inžinierskej
činnosti
a
dozoru
zákonníka a § 40 Autorského
zákona
medzi:
1. Objednávateľ zastúpený Zástupca vo veciach zmluvných technických IČO
mč bankové spojenie číslo účtu
: Ú"ad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23,075 Ol Trebišov : Ing. Viera Wawreková - riaditeľka : Ing. Viera Wawreková, riaditel'ka ÚPSVaR : Ing. Mikuláš Grecula, vedúci aRS : 35556811 : 2021772137 : Štátna pokladnica účet ŠR (ďalej ako "Objednávatel''') a
2.
Zhotoviteľ:
Ing. Juraj Danko so sídlom
Berehovská
IČO:
41504925
DIČ:
1045711854
2217/21,075
Zapísaný v Živnostenskom
Č. živnostenského
registri Obvodného
I. pojmov
1. Ak v ďalšom texte zmluvy nie je uvedené inak, nižšie uvedené v zmluve a za podmienok v nej uvedených znamenajú nasledovné:
al
Autorský
dozor
1AD I
úradu Trebišov,
registra: 807-11664
Článok Definície
01 Trebišov
Dozor
pojmy a slovné spojenia použité
vykonávaný
Zhotoviteľom
ako
Diela podľa
tejto zmluvy,
dohľad
súladnos ť ou vykonávania
nad
Projektovou
ktorého
dokumen táciou
autorom
predmetom
je
Stavby
s
zhotovenou
ako
ucelená časť Diela (projektových
prác,
Čas;:':Diela podl'a tejto zmluvy. bl
Cast' Diela
Akákoľvek inžinierske] dozoru,
činnos ti, technického
autorského
posudkov, dozoru
a
projektovej
ktorá
Je ako taká vymedzená v prílohe č. 1 zmluvy, alebo ktorú sa Objednávateľ dokumen tácie),
lO
rozhodne
od
Zhotoviteľa
Preberacím
protokolom.
prevziať
písomným
cl
Dielo
Je súbor
všetkých
Zhotoviteľom
tejto zmluvy
výstupy
vyjadrenia,
a pod.),
dokumentácia,
činnosť,
ako
teda
aj Autorský
dozor
dozor.
Je bezodkladné
vykonanie
krokov
všetkých
a úkonov,
právoplatného
a akýchkoľvek
ktoré vedú k získaniu
stavebného
a
kolaudačného
rozhodnutia
na Stavbu, vrátane vykonania
potrebných
úkonov
vyjadrení
jej
Projektová
a Technický činností,
a za
a akékoľvek
práce,
Inžinierska
Ilel
v rozsahu
a všetky
(posudky,
projektové
Inžinierska činnosť
a prác vykonávaných
pre Objednávateľa
podmienok
dl
činností
a činností
všetkých
k projektu
relevantných
výstavby
Stavby
všetkých potrebných
všetkých
k získaniu kladných inštitúcií
a osôb
včítane
úhrady
aj
správnych
poplatkov
a kolkov
na náklady zhotoviteľa.
el
Potvrdenie
Je písomný konanie
doklad,
Diela
určenia
alebo
Objednávateľ
Preberací protokol
sa začína Preberacie
niektorej
Objednávateľa.
Diela
fl
ktorým
Zhotoviteľovi
alebo
jeho
jeho
Časti pod!'a
Potvrdenie
podpíše
pri fyzickom prevzatí
Časti
od
Zhotoviteľa
na
prehliadku
a jeho vzor tvorí prílohu č. 3 zmluvy.
Písomný
doklad,
vystavený
ktorým Objednávateľ
Objednávateľom,
potvrdzuje
Zhotoviteľovi,
že
Dielo alebo určitá jeho Časť bolo vykonané riadne. Preberacím konanie Časti.
protokolom
vo vzťahu
končí
k Dielu
Objednávateľ
Preberací
sa
me
protokol,
alebo
Preberacie
k určitej
Je povinný
ak Dielo
alebo
jeho
podpísať jeho
Čast'
vykazuje vady alebo nedorobky.
gi
Preberacie konanie
Preberacie
konanie
podpísaním
Potvrdenia
o tom,
že
pracovných Časti.
začala
začína
plynúť
Preberacieho
konanie
protokolu
Objednávateľom
písomným Objednávateľa
lehota
dní na preskúmanie
Preberacie
vykonanél
sa
zo strany
zhotovené
Časti
nedorobky, Dielo
zistí
riadne
ak
alebo jeho Čast'
Objednávateľom Diela/Casti
2
protokol
Diela odstránil.
žiadne
ak Objednávateľ jeho
Diela alebo vady
nepodpíše,
Zhotoviteľovi,
vytýkané
bolo
a nevykazuje
V prípade, akékoľvek
Preberací
podpisom
na Dielo alebo jeho Čast'
v rámci plynutia lehoty na preskúmanie jeho
(3)
Diela alebo jeho končí
v prípade,
vady ani nedorobky.
troch
vady alebo
alebo ale vráti
aby tento nedorobky
h/
Projektová dokumentácia /PD /
Akákoľvek Stavby,
technická
dokumentácia
v pap1eroveJ
zhotovovaná zmluvy,
alebo
digitálnej
Zhotoviteľom
požiadaviek
týkajúca
na
forme,
podklade
Objednávateľa
sa tejto
a dotknutých
štátnych orgánov a inštitúcii v rozsahu
podľa čl. II.
ods. 3 a čl. II. ods. 4 zmluvy.
if
Stavba
Stavebný
zamer
realizovaný
na podklade
zhotoveného
podľa
"Rekonštrukcia Záborského
j/
Stavenisko
Uzemne
Diela alebo
Diela
tejto
bude
Časti Diela pod
nazvom
J.
na ul.
plocha,
na
ktorej
bude
Stavba.
Dielo alebo ktorákoľvek
jeho Casť sa považuje
za
zhotovenú/vykonanú
okamihom,
Je
vykonaná
riadne,
t.j.
zmluvou
a požiadavkami
potvrdzuje
Objednávateľ
protokolu.
Zhotoviteľ
s oprávnením UNIKA
bez
TD
ktorú skutočnosť Preberacieho
Dielo alebo jeho
Čas ť vykonať / zhotovit'
výkon podľa
- Sadzobník
spôsobilou činnosti
prílohy
technického
pre navrhovanie
staveniska
a končí
osobou
č. 6 sadzobníka ponukových
prác a inžinierskych
objednávateľa
odovzdaním stavby
Objednávateľa podpísaním
odborne
na
v rozsahu
cien projektových Výkon
s tuto
vykonania Diela tejto zmluvy.
vykonávaný
dozoru
súlade
je povinný
O bjednávateľ om určenú Dozor
kedy
v plnom
vád a nedorobkov,
riadne v Termínoch
Technický dozor objednávatel'a /TD/
alebo
zmluvy,
strechy UPSVaR Trebišov
vymedzená
akýchkoľvek
1/
ktorý
8"
realizovaná
k/ zhotovenie/vykonanie ktorejkol'vek jeho Časti
Objednávateľa,
činností.
začína
protokolárnym
vybranému
zhotoviteľovi
právoplatným
kolaudačným
rozhodnutím. 2. prípadne
Zmluvné
strany
prehlasujú,
že v prípade,
skratky, ktoré majú všeobecne
v ods. 1 tohto
článku
zmluvy,
ak sú v zmluve
známy technický či odborný
sú v zmluve
používané
v tomto
používané význam
pojmy,
slovné
spojenia,
a nie sú definované
ich všeobecne
známom
vyššie
odbornom
význame.
Článok II. Predmet plnenia 1.
Predmetom
vykonaní projektových
tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, prác a vyhotovení
v ods. 3 a ďalej vykonania a vo vykonávaní Autorského
Projektovej
súvisiacej Inžinierskej dozoru a Technického
dodať
Objednávateľovi
dokumentácie
činnosti presnejšie
na Stavbu v rozsahu špecifikovanej
dozoru počas zhotovovania
3
Dielo spočívajúce
vo
špecifikovanom
v ods. 4. tohto článku
Stavby na Stavenisku.
2.
Objednávateľ
podmienkami nevyhnutné 3.
sa zaväzuje riadne a včas dokončené
dohodnutými
v tejto zmluve,
spolupôsobenie
Zmluvné
3.1.
poskytnúť
Dielo od Zhotoviteľa Zhotoviteľovi
a zaplatiť mu zaň dohodnutú
strany sa dohodli, že Zhotoviteľ
prevziať,
pri vykonávaní
a to v súlade s
Diela dohodnuté
cenu.
vykoná Dielo pre Stavbu v nasledovnom
rozsahu:
PROJEKTOVÉ PRÁCE (vrátane predprojektovej prípravy): Projekt
pre stavebné
85/1976
povolenie
a realizáciu
Zb. v znení vyhl. č. 378/1992
pre Stavbu v rozsahu
Zb., podľa príslušných
zákona a v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Objednávateľ
v rámci
s nasledovnými
podmienkami:
3.1.1 z energetického
PD
22 vyhl. č. Stavebného
Z. z.
požaduje
rekonštrukciu
strechy
navrhnúť
hl'adiska rekonštrukcia strechy musí splňať triedu "A"
3.1.2 statické posúdenie zaťaženia
vypracovania
podľa
ustanovení
rekonštruovanej
strechy musí splriať zohľadnenie
aj náhodného
lad' a pod) podľa aktuálnej platnej STN.
strechy(sneh,
3.1.3 stavebné náklady rekonštruovanej strechy nesmú presiahnuť 46 295 eur s DPH
AUTORSKÝ DOZOR:
3.2
Výkon
Autorského
navrhovanie (3 x) týždenne,
Stavba
Stavby
dozoru Zhotoviteľ
INŽINIERSKU
stavebným záznamy
vždy prizve povereného
činností,
pre bude
najmenej však 3krát
Objednávateľa,
pracovníkom
- Sadzobník
a to až do termínu
právoplatnosťou úradom.
rozhodnutia
O výkone
v stavebnom
Autorského
denníku.
Objednávateľa.
ktoré
budú
K výkonu Autorského
zástupcu Objednávateľa.
ČINNOSŤ A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA
vykoná
Inžiniersku
činnosť
prílohy
6 sadzobníka
Č.
UNIKA
a inžinierskych
za ukončenú
príslušným
povereným
Zhotoviteľ
projektových
prác
na požiadanie
budú vykonávané
kontrolované
5 sadzobníka
Č.
projektových
sa považuje
vydaného
Zhotoviteľom
pravidelne
prílohy
Stavby počas jej realizácie podľa potreby,
ako aj kedykoľvek
Stavby.
o kolaudácii
v rozsahu
cien
na Stavenisku
ukončenia
3.3
v rozsahu
ponukových
realizovaný
dozoru
dozoru
sám /IČ/
alebo
prostredníctvom
a výkon Technického UNIKA
prác a inžinierskych
tretej dozoru
- Sadzobník
pre
osoby
a v termínoch
určených
subdodávateľa /TD/
navrhovanie
činností tak, ako je definovaná
podľa ods. 3 a 4 článku II.
ako
objednávateľa
v rozsahu
ponukových
cien
v čl. 1. - Definície, a to v čl. VI ods. 1 písm. al,
b/, c/ zmluvy. 3.3.1 Objednávateľ kontrolnú
činnosť
a rekonštruovanej 4.
Zhotoviteľ
Inžiniersku UNIKA
činnosť
/IČ/
Výsledkom
v rámci
a Technický
podľa
skolaudovanie
Stavby.
súčinnosť
pri vykonávaní
tejto IČ a TD, vrátane
a stretnutiach,
úkonoch potrebných
TD požaduje
celej
budovy
Objednávateľ
pri ktorých
vykonať /TD/
od zhotoviteľa
(po
stavebného
odsúhlasenou
sa
zaväzuje
zabezpečenia
to bude
nevyhnutné
akúkoľvek
v rozsahu
cien projektových
právoplatného
tejto zmluvy,
následné
tých úkonoch
Diela
objednávateľa
ponukových
IČ a TD je vydanie
dokumentáciou
certifikátu
vykonávania
dozor
pre navrhovanie
vykonanej
s Projektovou
energetického
IČ a výkonu
výmene
aj
okien)
strechy.
sa zaväzuje
- Sadzobník
v rámci vypracovania
oboma
prác
prílohy
Č.
potrebnú
6 sadzobníka
a inžinierskych
povolenia
na Stavbu
zmluvnými
stranami,
poskytnúť
Zhotoviteľovi
prítomnosti
zástupcu
a jeho zaangažovanie
na úspešné zavŕšenie týchto činností v súlade s ustanoveniami
4
a všetku
činností. v súlade ako aj
nevyhnutnú
Objednávateľa
pri
sa na všetk-ých
tejto zmluvy.
5.
IČ a ID vykonávat'
Ak bude Zhotoviteľ
prostredníctvom
tretej osoby, zodpovedá
za jej riadne
a včasné vykonanie, ako keby ju vykonával sám. 6.
Zhotoviteľ
v tejto zmluve, pričom
zhotoví Dielo v rozsahu podľa tohto článku zmluvy za podmienok
ako aj v súlade
sa bude
riadiť
s príslušnými
pokynmi
a podkladmi
zmluvných strán na úrovni štatutárov 7.
Objednávateľ
objednáva
ich za podmienok
dohodnutých
výslovn ej písomnej
požiadavky
strany dohodnú
dodatkom,
všeobecne
obdržanými
a vyjadreniami
u Zhotoviteľa Objednávateľa.
K zmene
Diela. Za zmenu Diela, resp. jeho rozsahu
zabezpečujúcich
splnenie
predmetu
a úplnej informácie súvisiacu so Stavbou ako je definovaná
Zhotoviteľ,
sa však nepovažuje
Zhotoviteľ
tejto zmluvy
činnosti
si môže
objednat'
na
vykonanie
Podkladom
posudok
stavby
Objednávateľ skutočného 2. na
pre kolaudáciu
vypracovanie vznikne
zo dňa
Stavby a pre jej následné
sa Diela tretimi osobami
stavu) strechy
vypracovaný
v rámci verejného zhotoviteľom
Zhotoviteľa
IČ. Dostatočným
mu
plnenia
všetky nevyhnutné
Objednávateľ
spresnení
disponuje
súčinnosti
na základe presnej dokumentáciu
bezproblémové
užívanie tak, pri vykonávaní
Zhotoviteľovi
sa
SIBAZ
a realizáciu
podkladov,
a Zhotoviteľ
stavby je technický
s.r.o. Trebišov
a nevyhnutná
,ktorú
je aj obhliadka
pri
vyjadrení
ak takýmito
nevyhnutne
zadovažovaní
podkladmi,
podľa tohto ustanovenia
dokumentmi
sám pri vykonávaní zmluvy je prípadne
podkladov, nezaväzuje
a pre
ak ich potreba
údajmi,
si ich n~môže zadovážiť
sa Objednávateľ
potrebnom podkladov
a stanovísk,
aj
vyjadrení a stanovísk
plnenia tejto zmluvy a tieto si Zhotoviteľ prípade
predložil (zameranie
prác.
súčinnost'
Objednávateľom
v takomto
a účelne vynaložené
strany
zmluvných strán
za účelom zabezpečeniajzadováženia
vznikne v priebehu
IČ, pričom
udeleného za účelom dosiahnutia Zmluvné
činnosti
práce a služby tretích
a akúkoľvek
zaväzuje, že v rozsahu
nevyhnutnú
tejto zmluvy, a to v prípade,
informáciami
poskytnutim
a pod., ktorých potreba
firmou obstarávania
sa Objednávateľ
údajov,
udelenie plnej moci Zhotoviteľovi sám pri vykonávaní
na
v zmysle prvej vety tohto odseku,
povolenie
pred začatim projekčných
poskytne
doplňujúcich
alebo inými potrebnými
3.
Diela PD pre stavebné
22.12.2010
Zhotoviteľovi
v priebehu
Objednávateľa
strany sa dohodli, že bez ohľadu na uvedené
týkajúcich
pre vyhotovenie
PD,
i termín
ako keby Dielo vykonával sám.
V rámci svojho spolupôsobenia vyzvanie
si zmluvné
akýchkoľvek
v rámci subdodávok
Článok III. Podklady pre vykonanie Diela a spolupôsobenie 1.
len na základe
cenu a prípadne
požiadavka
má súčasne aj právo získať všetku
v tejto zmluve. Zmluvné
Diela alebo akýchkoľvek zodpovedá
že
pričom
nevyhnutnú
inštitúcií.
článku a prevezme
dôjst'
má právo vopred pozn at' všetkých takýchto dodávateľov
Zhotoviteľa,
a dohodami
Diela.
sa dohodli,
osôb s tým, že Objednávateľ
Diela môže
ďalej
normami,
Zmenu rozsahu Diela počas jeho vykonávania
zistených vád a nedorobkov
strany
zápismi
v ods. 3 tohto
rozsahu
súčasne upravia aj jej vplyv na dohodnutú
dokončenia
Zmluvné
dohodnutých
technickými
od Objednávateľa,
všetky práce uvedené
odstránenie
8.
predpismi,
orgánov verejnej moci a verejnoprávnych
v tejto zmluve.
v ktorom
záväznými
nemôže
uhradit'
zadovážiť
Zhotoviteľovi
náklady, ktoré mu vznikli pri konaní na základe plnomocenstva
vyššie uvedeného. dohodli,
v primeranej
že
spolupôsobenie
lehote, obojstranne
5
podľa dohodnutej
tohto
článku
zmluvnými
zmluvy stranami.
poskytne
Článok IV. Cena za Dielo Cena za Dielo je stanovená v platnom znení ako cena konečná.
dohodou
1.
2.
Cena za Dielo
zmluvy, najmä však Inžinierske]
zahŕňajúca Autorský
činnosti
v zmysle ustanovení
akúkoľvek
dozor,
a Technického
predprojektovú
dozoru,
ktorá
prílohy č. 1 - Splátky, ktorá tvorí neoddeliteľnú 3.
Zmluvné
kompletnej
strany sa dohodli,
PD
definovanej
Zmluvné odmenu
vykonávanú prípravu,
strany prehlasujú,
projektové
na podklade
práce,
ako aj
splatných
vykonanie
v termínoch
predprojektovú
prípravu,
Úhrada
DPH
sa bude
a účinnom
podľa
, vypracovanie
riadiť
Diela Objednávateľom,
príslušnými
počas platnosti
že cena za Dielo podľa tohto odseku zahŕňa aj akúkoľvek použitie
tejto
3.1 až 3.3 je 1.300,- EUR bez DPH (slovom
3 bode
z pridanej hodnoty).
za akékoľvek
Z. z. o cenách
súčasť tejto zmluvy.
zákona o dani z pridanej hodnoty v znení platnom
Zhotoviteľa
c. 18/1996
Zhotoviteľom
je splatná v splátkach
že celková cena za Dielo,
v čl. II ods.
tisíctristo EUR bez dane ustanoveniami
činnosť
zákona
a to bez ohľadu
tejto zmluvy.
a všetku možnú
na rozsah takéhoto
použitia. 4.
Pri určovaní
záväznej
celkovej ceny Diela vo výške podľa ods. 3 tohto článku vychádzali zmluvné strany zo
cenovej
dokumentácie, jednotlivých
a)
kalkulácie
vykonania
Zhotoviteľa
Inžinierske]
pre
činnosti
vypracovame
a vykonávania
jednotlivých
Autorského
stupňov
Projektovej
a Technického
dozoru
ako
Časti Diela podl'a tejto zmluvy, a to v sumách bez DPH:
vypracovanie
PD na stavebné povolenie
a realizáciu
stavby v súlade s čl. II. zmluvy
700,- EUR b)
ktorá pozostáva
z nasledovných
ba) IČ pre stavebné
časti IČ:
konanie
150,- EUR
bb) IČ pre kolaudáciu c) vykonávanie Autorského d) vykonávanie
100,- EUR
dozoru
Technického
dozoru objednávateľa
.
100,- EUR
.
250,- EUR
ČlánokV. Preberacie konanie a Platobné podmienky 1.
Zmluvné
strany sa dohodli, že cena za Dielo je splatná v splátkach vo vfrške uvedenej v prílohe č.
1 - Splátky, ktorá tvorí neoddeliteľnú neposkytne 2.
Zhotoviteľovi
Zmluvné
jednotlivých výslovným
príslušnú
špecifikovaných Objednávateľa,
vady Diela
alebo jeho
bude Objednávateľovi
že Objednávateľ
fakturovať
cenu za jednotlivé
splátku ceny Diela vzniká Zhotoviteľovi
v prílohe
nižšie v ods. 3 písomným
prehlásením
alebo vytýkané
že Zhotoviteľ
právo fakturovať
Časti Diela,
konania opísaného
strany sa dohodli,
zálohu na cenu za vykonanie Diela.
strany sa dohodli,
Časti Diela, pričom
súčasť tejto zmluvy. Zmluvné
č. 1, Objednávateľom
Preberacím
že na preberanom
protokolom
po ukončení
o prevzati
až po prevzati Preberacieho
Diela, resp. jeho Časti
Diele alebo jeho Časti nezistil zjavné vady,
Časti boli k spokojnosti
Objednávateľa
odstránené,
z ktorého
dôvodu ho preberá. 3.
Zmluvné
v termínoch
strany
uvedených
sa
dohodli,
že
k Preberaciemu
v tejto zmluve tak, že Objednávateľ
6
konaniu
jednotlivých
Časti
Diela
dôjde
pri fyzickom prevzati Diela alebo jeho Časti
na prehliadku
podpíše Potvrdenie,
podpíše Preberací protokol
,(ak pri prehliadke
lehote vytkne Zhotoviteľovi pričom Preberací
a v lehote troch (3) pracovných
protokol
na Dielo alebo jeho Čast' podpíše vytknuté vady.
4.
sa dohodli,
Zmluvné
strany
prevodným
a správne vystavenej
príkazom
že úhradu do tridsiatich
faktúry Objednávateľovi.
faktúru najneskôr do troch (3) pracovných Dňom
5.
zdaniteľného
plnenia
písomným
Preberacím
Objednávateľom
Potvrdenia
bud'
Diela alebo jeho Časti nezistil zjavné vady, alebo v rovnakej
vady Diela alebo jeho Časti a určí mu primeranú
odstránil Objednávateľom
Objednávateľ
dní odo dňa podpisu
jednotlivých
až po tom, čo Zhotoviteľ
faktúr
(30)kalendárnych
Zhotoviteľ
lehotu na ich odstránenie,
v zodpovedajúcej
riadne a včas
výške
dní odo dňa doručenia
je povinný vystavit' a doručit'
vykoná
oprávnene
Objednávateľovi
dní odo dňa vzniku jeho nároku na úhradu.
je deň prevzatia protokolom
kompletnej
Projektovej
po skončení preberacieho
dokumentácie
konania opísaného
Stavby v ods.
3 tohto článku na celé Dielo podľa tejto zmluvy. 6.
Zmluvné
fakturovat'
strany
sa dohodli,
že pre účely platenia
cenu za Dielo podľa jednotlivých
Splátky tak, že ku každej jednotlivej
dane z pridanej
Častí vykonávania
splatnej
hodnoty
Diela v termínoch
časti ceny It. j. splátke
ceny/
bude Zhotoviteľ
podľa prílohy č. 1 -
bude
fakturovat'
aj DPH
v príslušnej výške.
Článok VI. Termíny vykonaniajzhotovenia 1.
Zmluvné
strany sa dohodli
na termínoch
Diela a jednotlivých Častí Diela zhotovenia/vykonania
Diela, resp. jeho jednotlivých
Častí, nasledovne: Termíny
zhotovenia
Objednávateľovi
a) b)
a odovzdania
v Preberacom
stupňov
Projektovej
dokumentácie
etáp Inžinierskej
/PD/
činnosti /IČ/:
PD na stavebné povolenie a realizáciu stavby v súlade s čl. II. zmluvy do 30 kalendárnych dní od dňa podpísania ZoD. Vykonávanie Autorského dozoru - odo dňa začatia zhotovovania Stavby najmenej trikrát (3 x) týždenne
až do právoplatnosti
s podmienkami
c)
jednotlivých
konaní a vykonanie im zodpovedajúcich
uvedenými
kolaudačného
rozhodnutia
na celú Stavbu,
a to v súlade
v čl. II ods. 4 bode 4.2 tejto zmluvy.
Vykonanie IČ a TD: Zhotoviteľ
sa zaväzuje vykonat' všetku Inžiniersku
dozor objednávateľa,
ku ktorej sa zaviazal touto zmluvou,
Stavbu a kolaudačné
rozhodnutie
činnost'
a Technický
tak, aby bolo stavebné
na Stavbu vydané a nadobudlo
právoplatnost'
povolenie
na
v čo najskorší
možný termín.
Článok VII. Súčinnosť zmluvných strán pri vykonávaní Diela 1.
Zmluvné
strany sa dohodli,
že sa budú stretávat'
potreby, v zásade na základe požiadaviek 2.
Zmluvné
vyhotovený
strany sa dohodli,
protokol,
teda napr. aj e-mailom
Objednávateľa,
že z každého
ktorý bude následne
k prerokovaniu
avšak minimálne
stretnutia
podľa odseku
zaslaný druhej zmluvnej
protokolu
prác na Diele podľa týždenne.
1 tohto
článku zmluvy bude
strane v písomne
alebo faxom. Súčasne sa zmluvné strany dohodli,
strana do 24 hod. odo dňa doručenia
postupu jedenkrát
že v prípade,
zachytenej
ak druhá zmluvná
nevyjadrí nesúhlas so zápisom v tomto protokole,
7
podobe, je tento
protokol
záväzný
Oprávnené
pre obe
osoby podľa
zmluvné
strany,
a to za predpokladu,
čl. XII. tejto zmluvy. Akékoľvek
že sa daného
prípadné
zmeny
stretnutia
zúčastnili
tejto zmluvy, ak majú byt'
záväzné pre obe zmluvné strany, však musia byť vykonané v súlade s čl. Arv. ods. 1 tejto zmluvy. 3.
Objednávateľ
sa zaväzuje,
podklady k vypracovaniu k predmetu tej to zmluvy.
PD
že odovzdá
Stavby
Zhotoviteľovi,
ako aj iné potrebné
1.
V prípade
akýchkoľvek
všetky predkladané
podklady,
nejasností
poprípade
správne a korektné vyhotovenie 2.
Práce budú rozdelené
3.
Záväzok
ostatných
4.
povinností
Zhotoviteľ
jednotlivých 5.
sa
zaväzuje
7.
potrebné
je
s Objednávateľom
za účelom
Zhotoviteľ
sa Zhotoviteľ si
od
odovzdania 2.
strany sa
prevzatím
a včasným
(Autorský
dozor,
splnením Inžinierska
pre
zodpovedá
Objednávateľovi,
materiálov,
ich vhodnosti,
podľa požiadaviek
zaväzuje kreatívne
pôsobiť
ceny, kvality, spôsobu
a pokynov
v plnom
Objednávateľa.
súlade
s požiadavkami
v záujme dosiahnutia
v dostatočnom
časovom
výrobkov
čo najlepšieho
predstihu
informácie
Diela.
potreby
strechy predmetnej
a samostatné)
vykonania
projektových
prác
podľa
tejto
zmluvy
včas
stavby.
IX. za vady
za všetky vady, či už skryté alebo zjavné, ktoré má Dielo v čase jeho a to bez ohľadu
na skutočnosť,
kedy sa tieto vady prejavili.
Zhotoviteľ
rovnako i za vady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby.
Zhotoviteľ
odovzdaných
Diela
postupovať
Zodpovednosť
zodpovedá
protokolárnym
a riadnym
navrhovanie
posúdenia
povinný
Objednávateľa
pre riadne vykonanie
je povinný
zameranie
Zhotoviteľ
Zmluvné
v súlade s čl. II. tejto
Objednávateľa.
Článok
1.
za splnený
je súčasťou
pričom sa zaväzuje postupovať
a žiadať
Zhotoviteľ
zabezpečiť
a ozrejmiť
realizujúcej osobe
PD pre stavebné povolenie.
v sídle Objednávateľa
vykonávanie
zariadení
Diela
a súčasne
Diela,
a usmernenia
sa viažu
Objednávateľa.
sa bude považovať
odsúhlasiť
a technologických
Objednávateľa
vysvetliť
umožňujúce
IČ pre stavebné povolenie
konceptu
- profesií podľa požiadaviek
vytváraní
vytvorenia
z tejto zmluvy
ktoré
je povinný priložiť k PD všetky výpočty, výkazy a výmery (odnímateľné
Zhotoviteľ
Pri
Objednávateľovi
podľa prílohy č. 1 - Splátky k zmluve.
PD Objednávateľom
údržby, servisu a podobne, 6.
povinný
a na vykonanie
ktorých
podklady,
Diela
nové grafické podklady,
až po odsúhlasení
a činností,
dostupné
dozor objednávateľa).
odborností
a technických
povolenie
Zhotoviteľa
činnosť a Technický
je Zhotoviteľ
vytvoriť
do etáp/častí
pracovať
riadne a včas vypracovanej
vykonávania
Stavby, na základe požiadaviek
dohodli, že na PD pre stavebné zmluvy začne Zhotoviteľ
jemu
všetky jemu dostupné
VIII.
Článok Spôsob
ak o to požiada,
nezodpovedá
mu pre vypracovanie
za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo Diela Objednávateľom
8
v prípade,
použitie
podkladov
že Zhotoviteľ
a informácií
ani pri vynaložení
všetkej odbornej
starostlivosti
upozornil Objednávateľa, 3.
V prípade
nevhodnosť
zistenia akýchkoľvek
zistiť, prípadne
na ňu písomne
vád Diela je Objednávateľ
oprávnený
uplatniť
si u Zhotoviteľa
nárokov:
a)
požadovať
b)
ak je to možné, požadovať
c)
odstúpiť
d)
nemohol
ale ten na ich použití trval.
niektorý alebo viaceré z nasledujúcich odstránenie
vád vypracovaním odstránenie
novej PD, alebo
vád opravou PD alebo
od zmluvy, alebo
požadovať
Objednávateľ
týchto podkladov
zľavu z dohodnutej
je povinný oznámiť
tom, ako ich zistí. Oznámenie
ceny za vykonanie Diela.
Zhotoviteľovi
vady Diela alebo jeho Časti bez zbytočného
o vadách musí obsahovať
odkladu po
aj zvolený nárok podľa písm. a), b),c) alebo d)
tohto odseku. 4.
Ak Objednávateľ
pred uplynutím uplatniť
iné nároky
Zhotoviteľ
odstránenie
primeranej
vád Diela alebo ktorejkoľvek
z vád Diela, okrem
nároku
na náhradu
strany sa okrem už uvedeného
dohodli,
také omeškanie
s realizáciou
dôsledkom
bude vznik
omeškanie
so splnením
že v prípade
zistenia podstatných
škody na majetku alebo porušenie
termínom
vád Diela vadou
alebo sťaží použitie Diela alebo jeho Časti na
pôvodne
Objednávateľa,
zmluvnej
ibaže mu
častí Diela. Podstatnou
najmä ak by jej existencia alebo odstraňovanie
Stavby oproti
pokutu,
lehote.
na úhradu nesplatených
Diela sa rozumie taká jeho vada, ktorej existencia znemožní
nemôže
na tento účel Zhotoviteľovi,
škody a na zmluvnú
v tejto primeranej
alebo jeho niektorej Časti zaniká právo Zhotoviteľa účely zamýšľané Objednávateľom,
jeho Časti opravou,
lehoty, ktorú je povinný poskytnúť
oznámi, že nesplní svoje povinnosti
Zmluvné
5.
požaduje
dodatočnej
zamýšľaným
alebo ktorého
povinnosti
mohlo mať za následok Objednávateľom,
dôsledkom
Objednávateľa
ktorého
bude nesplnenie,
z akéhokoľvek
zmluvného
vzťahu s tretími osobami. Zhotoviteľ
6.
zodpovedá
zmluvy a je spôsobilé Zhotoviteľ
pozná; Zhotoviteľ
získanie právoplatného a prevádzkovanie 7.
za to, že Dielo je zhotovené
k použitiu
na účely, ktorým
zodpovedá
stavebného
Stavby zhotovenej
Zhotoviteľ
zodpovedá
a Objednávateľom
výslovne
a vykonávané
má podľa
určenia
v súlade s podmienkami Objednávateľa
najmä za to, že na základe ním vykonaného
a kolaudačného
rozhodnutia
na Stavbu
8.
Objednávateľ
Zhotoviteľovi, i voľbu
za to, že Dielo
vymienené
9.
a bezproblémové
užívanie
vlastnosti
podľa
tejto
zmluvy
a bude použiteľné
si zachová
všetky
dohodnuté
na účely podľa ods. 6 tohto článku Preberacieho
protokolu
a končí po uplynutí 10 rokov. je
povinný
z nárokov
splnenie iného Objednávateľom
Zhotoviteľ
Objednávateľom,
Diela bude možné
po
zistení
vady
Diela
túto
bezodkladne
písomne
oznámiť
najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa jej zistenia a súčasne v tomto oznámení
niektorého
tejto
a ktoré
podľa Diela.
zmluvy najmenej po dobu záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom podpísania na Dielo Objednávateľom
slúžiť,
sa zaväzuje
z vád Diela spolu s primeranou uplatneného
prípadné
a to v primeranej
lehotou
na odstránenie
uviesť
vád, resp. na
nároku z vád Diela Zhotoviteľom.
vady Diela odstrániť
bez zbytočného
lehote určenej Objednávateľom.
9
odkladu
po ich vytknutí
•
ČlánokX. Zmluvné pokuty 1.
V prípade, že Zhotoviteľ
nedodrží
tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi z časti ceny bez DPH Zhotoviteľ 2. zaplatiť
jednotlivé dohodnuté
zmluvnú
prislúchajúcej
termíny vypracovania
Diela podľa čl. VI.
pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania
danej Časti Diela (PD, IČ a TD alebo AD), s ktorej vykonaním
je
v omeškaní.
V prípade
omeškania
Zhotoviteľovi
Objednávateľa
zmluvnú
pokutu
so zaplatením
riadnej
faktúry
vo výške 0,05% z nezaplatenej
je Objednávateľ
sumy bez DPH
povinný
za každý deň
omeškania. 3.
Zmluvnú
skutočnosti,
pokutu
zaplatí
povinná
či a v akej výške vznikne
zmluvná
oprávnenej
strana
oprávnenej
zmluvnej
strane nárok na náhradu
strane
nezávisle
na
škody, ktorú možno vymáhať
samostatne v jej plnej výške.
Článok Xl. Spôsob vyhotovenia Diela 1.
Dielo
/STN/
a podľa platných všeobecne
2.
Všetka
vyhotovená
bude
vyhotovené,
Projektová
v slovenskom
vyhotoveniach
v tlačenej
zachytenej na dátovom
resp.
vykonávané
podľa
platných
slovenských
technických
nonern
Diela
tejto zmluvy,
záväzných právnych predpisov.
dokumentácia jazyku. PD podobe,
/PD/,
ktorá
a s ňou súvisiace
a v dvoch
je súčasťou textové
podľa
časti budú
(2) vyhotoveniach
vyhotovené
v digitálnej
bude
v šiestich
(elektronickej)
(6)
podobe
nosiči (CD, DVD).
Článok XII. Oprávnené osoby 1.
Zoznam
oprávnených
osôb:
za Objednávateľa:
UPSVaR TREBIŠOV
vo veciach zmluvy: Ing. Viera \'(/awreková - riaditeľka
2.
Zoznam
oprávnenej
vo veciach technických:
Ing. Mikuláš Grecula - vedúci OHS
za Zhotoviteľa:
Ing. Juraj Danko
vo veciach zmluvy:
Ing. Juraj Danko
vo veciach technických:
Ing. Juraj Danko
oprávnených
konať za zmluvnú
osôb môže byť menený zásadne iba písomnou
formou,
s podpisom
osoby
stranu vo veciach zmluvy.
Článok XIII. Osobitné ustanovenia 1.
Táto
zmluva
je platná
nasledujúci deň po dni zverejnenia
dňom
podpísania
zástupcami
objednávateľa
na webovej stránke objednávateľa
la
a zhotoviteľa
resp. jeho zriaďovateľa.
a účinná
Je
Článok Záverečné
1.
Akékoľvek
forme písomných
XIV. ustanovenia
zmeny tejto zmluvy je možné vykonať očíslovaných
dodatkov
podpísaných
k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, dodatku druhej zmluvnej
len po vzájomnej
v lehote
dohode
zmluvných
stranami. K návrhom
oboma zmluvnými
do troch (3) pracovných
strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom
dní
viazaná aj zmluvná
strán vo dodatkov
od doručenia
strana, ktorá ho
podala. 2.
Vzťahy zmluvných
príslušnými
strán vyplývajúce
ustanoveniami
Obchodného
z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené
zákonníka,
Autorského
zákona a ďalších všeobecne
sa riadia záväzných
právnych predpisov. 3.
V prípade zániku Objednávateľa
právneho nástupcu 4.
Ak nejaké
príslušnom
alebo Zhotoviteľa
tejto
zmluvy
vyhlásenie
V prípade, ak sa Objednávateľ
zmluvou, ktoré omeškanie uzatvoria
nebude
zmluvné
dostane do omeškania
strany
na plnenie
svoje vzájomné
Neoddeliteľnou
8.
Zmluvné
súčasťou
strany
vyhlásené
za neplatné
mať vplyv na platnosť
za podstatné
dodatok
predmetu
z ktorých
alebo
si túto
vlastnoručne
podpísali.
V Trebišove
dňa 19.8.2011
vzťahy dodatkom
Objednávateľ
porušenie
súčinnosti
povinností
ktorým
zmenia východiskové
ďalších
zmluvu
prečítali,
jej obsahu
porozumeli
V Trebišove
Zmluvné
touto podľa
vplyv takéhoto strany sa ďalej
ak Objednávateľ
vznesie
podklady pre vykonanie Diela.
a na znak súhlasu
dňa 19.8.2011
Zhotoviteľ:
07lgJ
Ing. Juraj Danko Berehovská 2217/21 . 07501 Trebišov IČO:41S04925 DIČ:104S7118 (
Trebišov
Živnostník - riaditeľka
dohodnutej
tejto zmluvy je jej príloha č.l - Splátky
Úradp á sociáln b r ce, ~ci ~ rOdiny Jreb.šov - 104-
Ing. Viera Wawreková
na
obdrží dve (2)
Objednávateľa
si dohodnú
Zhotoviteľom.
k tejto zmluve aj v prípade,
Objednávateľ:
ÚP~~aR
nevymožiteľné
alebo vymožiteľnosť
s poskytnutím
k tejto zmluve, tejto zmluvy
nové požiadavky na rozsah Diela, alebo sa podstatne 7.
z tejto zmluvy na
tejto zmluvy.
je možné považovať
Objednávateľa
dohodli upraviť
práva a povinnosti
jedno (1) vyhotovenie.
a Zhotoviteľ
tejto zmluvy,
bude
v troch (3) vyhotoveniach,
Táto zmluva je vyhotovená
omeškania
prechádzajú
alebo Zhotoviteľa.
záväzných právnych ustanovení
vyhotovenia
6.
ustanovenie
súde SR, takéto
všeobecne 5.
Objednávateľa
Ing. Juraj Danko - projektant
11
s ňou JU
Príloha č. 1 - SPLÁTKY k Zmluve o dielo1l6/2011 zo dňa 19.8.2011 (ďalej len ako "Zmluva") 1. Čast' Diela: PČ pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 1.1. splátka č. 1 splatná po konečnom protokolárnom prevzatí PD (bez vád) pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Objednávateľom vo výške 60% z ceny dohodnutej v čl. IV. ods. 4 pism a) Zmluvy 1.2. splátka č. 2 splatná po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu ...vo výške 40% z ceny dohodnutej v čl. IV. ods. 4 písm. a) Zmluvy
2. Čast' Diela: IČ pre stavebné povolenie 2.1. splátka č. 3 splatná po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia ....vo výške 100% z ceny uvedenej v čl. IV. ods. 4 písm. b) bod ba) Zmluvy 3. Čast' Diela: IČ pre kolaudáciu - jednorazovo po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu
vo výške 100% z ceny uvedenej v čl. IV. ods. 4 písm. b) bod bb) Zmluvy
4.
Čast' Diela: Realizačná fáza Stavby - Autorský dozor 100% z ceny uvedenej v čl. IV ods. 4 písm. c) Zmluvy jednorazovo po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu;
5.
Čast' Diela: Realizačná fáza Stavby - Technický dozor objednávatel'a 100% z ceny uvedenej v čl. IV ods. 4 písm. d) Zmluvy jednorazovo po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu
Vysvetlivky pojmov: PČ - projektová činnosť IČ - inžinierska činnosť V Trebišove dňa 19.8.2011 Objednávatel':
.H ••••
,.•••••••••••••••••••••••
Vrad práce sOt'iáJny ch veci a rod· ' ~7S OJ Trebišov IDy -104; •••••••••••••
UPSVaR TREBIŠOV Ing. Viera Wawreková
- riaditel'ka
Zhotovitel':
Ing. Juraj Dank: Berehovská 2217/21 075 {il Trebišov ... 1.ČO;AI.so.49.ZS .D.JC.:.\9.4$.'H it;: •..~..:rr .. ========= Živnostník Ing. Juraj Danko - projektant
