Číslo zmluvy objednávateľa: Číslo zmluvy zhotoviteľa: 13/2012
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ: Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava IČO: 30 844 789 IČ DPH: SK2020815654 (ďalej iba „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) a Zhotoviteľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: IČ DPH:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad 36168335 SK2020016889
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) Článok I. Predmet zmluvy 1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo „Prístavba objektu VÚZ Bystrina“ a to v rozsahu podľa: - ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy - realizačnej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant Ing.arch.Peter Sány, autorizovaný architekt - právoplatného stavebného povolenia zo dňa 5.3.2012.
2.
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom diela je realizácia prístavby objektu viacúčelového zariadenia NBS Bystrina v Starom Smokovci, Vysoké Tatry, ktorá sa nachádza na pozemku KN-C parc.č.301/2 a 301/3 v k.ú. Starý Smokovec. Prístavba je nepodpivničená, prízemná stavba, ktorá rieši doplnkové športovo-relaxačné funkcie k existujúcemu objektu. Podrobný rozsah predmetu zmluvy je vymedzený projektovou dokumentáciou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela naraz po jeho riadnom ukončení v súlade s predchádzajúcimi kvalitatívno - technickými kontrolami zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu diela. Záväzok zhotoviť dielo – stavbu, bude splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom podpisom protokolu (zápisu) o odovzdaní a prevzatí diela zástupcami oboch zmluvných strán. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené ako celok s vykonaním skúšok, preukazujúcich kvalitu, funkčnosť, a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje po predchádzajúcej písomnej dohode s objednávateľom zrealizovať za úhradu všetky naviac práce, ktoré by objednávateľ požadoval vykonať od zhotoviteľa vo väčšom rozsahu ako Strana 1 z 9
to vyplýva z rozsahu realizovaných prác pri zhotovení diela. Prípadné naviac práce sa budú riadiť štatútom zmenového konania, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. 5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie a že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 6.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou. Článok II. Čas a miesto plnenia
1.
Miesto realizácie predmetu zmluvy: objekt Národnej banky Slovenska VÚZ Bystrina, Starý Smokovec, Vysoké Tatry.
2.
Termín realizácie diela: Ukončenie realizácie do:
6 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo.
3.
V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.
4.
Čas plnenia začne plynúť po kumulatívnom splnení všetkých podmienok pre začatie stavby, t.j.:
4.1 Odovzdaním staveniska bez závad, náležite zabezpečené a vybavené, zbaveného práv tretích osôb. Objednávateľ vytýči hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod mechanizmov a dopravy, zriadenie elektrickej staveništnej prípojky a umožní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác. 4.2 Odovzdaním právoplatného stavebného povolenia. 4.3 Odovzdaním dvoch sád kompletného projektu stavby s kladnými vyjadreniami od príslušných orgánov a organizácií. 5.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom stavebná doba sa predĺži o túto dobu.
6.
Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky práce naviac oproti výkazu výmer, predĺži sa termín dokončenia stavby o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác.
7. Prípadné potrebné zmeny materiálov, konštrukcií a rozsahu prác požadované objednávateľom, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie ceny diela sa budú riadiť Štatútom zmenového konania stavby, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. 8. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že sa časť dodávky na podnet objednávateľa nebude realizovať. Článok III. Cena diela a platobné podmienky 1.
Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán formou položkovitého rozpočtu spracovaného na základe výkazu výmer. Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Strana 2 z 9
2. Cena diela predstavuje: Zmluvná cena bez DPH: Sadzba DPH a výška DPH: DPH 20% Zmluvná cena vrátane DPH: 3.
154.500,00 EUR 30.900,00 EUR 185.400,00 EUR
K cene diela bez DPH bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu.
4. Zhotoviteľ má právo na čiastočnú fakturáciu 1x mesačne na základe súpisu skutočne vykonaných a zástupcom objednávateľa potvrdených prác. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru za vykonanie diela do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, ktorá bude obsahovať všetky údaje podľa § 71 ods. 2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 5.
Lehota splatnosti faktúr bude 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a formálne stránke správne vyhotovená alebo nebude obsahovať všetky údaje podľa platného zákona o DPH, objednávateľ ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej alebo správne prepracovanej faktúry objednávateľovi.
6.
V prípade prevzatia diela zo strany objednávateľa s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi riadnemu užívaniu, primeraná časť platby vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH sa bude realizovať až po odstránení všetkých vád a nedorobkov. Zádržné uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 14 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
7.
Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa súpisy vykonaných prác, ktorý ich odsúhlasí resp. vráti na prepracovanie do 3 pracovných dní od ich predloženia.
8.
Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania naviac prác z titulu rozšírenia predmetu zmluvy, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do výkazu výmer resp. projektovej dokumentácie. Oceňovanie naviac prác bude podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa Prílohy č.1 – ponukový rozpočet. V prípade, ak uvedená položka nie je súčasťou ponukového rozpočtu, ocení sa prostredníctvom rozpočtového programového systému CENKROS, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Článok IV. Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy
1. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v okolí staveniska a na vlastné náklady zlikviduje stavebný odpad vzniknutý jeho činnosťou.
2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: a) obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
Strana 3 z 9
b) ochranu informácií a vecí, ktoré sú uvedené v zozname utajovaných skutočností NBS zabezpečí podľa zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášok Národného bezpečnostného úradu SR a požiadaviek, ktoré NBS uplatní na základe uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov c) vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať a plniť ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky d) dodrží všetky záväzné a doporučené STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy e) na všetky zabudované komponenty zabezpečí k odovzdaniu diela potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek. 3.
Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií, v prípade ich poškodenia je povinný uviesť konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
4.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa §373 a nasl.Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
5.
Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so zástupcom zhotoviteľa vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.
6.
Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
7.
Zhotoviteľ umožní dohodnutých prác.
8.
Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných poradách na úrovni zástupcu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.
9.
Stavebný denník sa bude viesť v súlade s § 46 d zákona SNR č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Do stavebného denníka s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
zástupcovi
autorského
dozoru
kontrolovať
vykonávanie
10.
Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku technický dozor objednávateľa (stavebníka), pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor objednávateľa. Zápisy do stavebného denníku vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
11.
Technický dozor objednávateľa bude na stavbe vykonávať: Ing. Pavol Genzor Strana 4 z 9
12. Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3-och pracovných dní. Pokiaľ sa technický dozor objednávateľa ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 13. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie zástupcu objednávateľa alebo technického dozoru objednávateľa tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce uhradí zhotoviteľ. Pokiaľ sa technický dozor objednávateľa nedostaví na stavbu v priebehu týždňa, budú prepisy záznamu zo stavebného denníka zaslané poštou. 14.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Článok V. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
1.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez právnych a vecných závad, náležite zabezpečené a vybavené, zbaveného práv a akýchkoľvek nárokov tretích osôb, vrátane práva prístupu na stavenisko (súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov). Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy právoplatné stavebné povolenie a dve sady kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie.
2.
Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Nie je oprávnený zasahovať do pracovnej činnosti zhotoviteľa.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
4.
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
Článok VI. Odovzdanie diela 1.
Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním riadne zhotoveného predmetného diela. Dielo bude odovzdané ako celok, čiastkové odovzdanie diela je neprípustné. Odovzdanie diela sa uskutoční na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, súčasťou ktorého bude aj odovzdanie: - osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov, Strana 5 z 9
-
dokladov o vykonaní predpísaných skúšok, zápisnice o individuálnom a komplexom vyskúšaní, revízne správy, kompletnú sprievodnú dokumentáciu strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela vrátane ich pasportov a návodov na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku, - stavebný denník, - zhotoviteľom potvrdenú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
2.
Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.
3.
Nebezpečenstvo škody na predmete diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia diela ako celku objednávateľom. Článok VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a za to, že predmet zmluvy bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom a po stanovenú záručnú dobu technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti investičnej výstavby, STN a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho užívania k obvyklým a v zmluve predpokladaným účelom. 2.
Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom.
3.
Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.
4.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5.
Záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie zariadenia a súčasti diela, na ktoré výrobca dáva inú záručnú lehotu uvedenú v záručnom liste. V takom prípade platí U zariadení a súčastí diela, na ktoré výrobca dáva inú záručnú lehotu uvedenú v záručnom liste, platí záručná lehota udaná výrobcom.
6.
Náklady na odstránenie vád znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady, ktoré zavinil objednávateľ.
7.
Objednávateľ je povinný vady dohodnutého diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní po ich zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o vadách diela musí objednávateľ zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa vady prejavujú). Objednávateľ v oznámení o vadách podľa predchádzajúceho bodu môže zároveň určiť, akým spôsobom požaduje vady dohodnutého diela odstrániť. Strana 6 z 9
8. Zhotoviteľ je povinný na oznámenie vady reagovať do 5 pracovných dní po jej doručení a začať odstraňovať oprávnené vady. Zhotoviteľ je povinný dohodnúť s objednávateľom spôsob odstránenia a primeranú lehotu odstránenia vady. 9. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie oprávnenej vady – doručenie reklamácie. Plynutie záručnej doby pokračuje písomným potvrdením odstránenia vady objednávateľom. Článok VIII. Zmluvné pokuty 1.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: a) ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v článku I. bode 1. tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukončené a odovzdané zhotoviteľom v termíne dohodnutom v čl. II. bode 2 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH podľa čl. III. bodu 2 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. b) za omeškanie s odstránením prípadných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú vadu a nedorobok a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. c) v prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania. Článok IX. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť ( vyššia moc)
1.
Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa nepredvídateľná udalosť, ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán a jej odvrátiť (napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, celoštátny poveternostné podmienky a pod.).
nie je schopná plniť rozumie akákoľvek následky sa nedajú štrajk, nepriaznivé
2.
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Článok X. Ostatné ustanovenia
1.
Ak si zmluvné strany neplnia svoje zmluvné povinnosti, má tá zmluvná strana, ktorá je dotknutá porušením zmluvy, právo uplatniť právne prostriedky v zmysle tejto zmluvy (zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy) a Obchodného zákonníka.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3.
Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú: - ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby, - zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi, - porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu - nedodržanie zmluvného záväzku, ktorý zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke podľa podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použije kapacity inej osoby, Strana 7 z 9
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom, - vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil, - omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 15 dní. 4
V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.
5
V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné odstúpenie od zmluvy doručiť druhej strane. Za doručenie sa považuje i nevyzdvihnutie doporučenej zásielky na pošte v odbernej lehote. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok XI. Záverečné ustanovenia 1.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č.211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods.2 a § 1 ods.2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a sprístupnením tejto zmluvy (a prípadných ďalších dodatkov k tejto zmluve) podľa ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám a disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie a sprístupnenie jej údajov uvedených v tejto zmluve (alebo v prípadných ďalších dodatkov k tejto zmluve) podľa ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to zverejnenie objednávateľom na dobu trvania povinnosti objednávateľa podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento súhlas možno pred uplynutím doby trvania tejto povinnosti odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
2.
Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa (podľa ustanovení § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods.1 a 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám).
3.
Zmluvu je možné zrušiť iba po obojstrannej dohode.
4.
Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Cenu diela v zmysle čl.III bod 2. je možné meniť po písomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán v súlade so Štatútom zmenového konania stavby, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy.
5.
Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých po dve obdržia obe zmluvné strany.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 7. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy sú: Príloha č.1 – ponukový rozpočet Príloha č.2 - harmonogram stavby – vecný, časový Príloha č.3 – štatút zmenového konania stavby Strana 8 z 9
Za objednávateľa: V Bratislave, dňa 15.10.2012
............................................... Národná banka Slovenska meno, podpis
Za zhotoviteľa: V Poprade, dňa 15.10.2012
................................................ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad meno, podpis
Strana 9 z 9
KRYCÍ LIST ROZPOČTU Prístavba VUZ Bystrina
Názov stavby
JKSO
Názov objektu
EČO Miesto
Starý Smokovec
IČO
IČ DPH
Objednávateľ Projektant ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Zhotoviteľ
Rozpočet číslo
Spracoval
Dňa
M.Šipulová
Merné a účelové jednotky Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
B
Základné rozp. náklady
C
Vedľajšie rozpočtové náklady
8 Práca nadčas
13 Zariad. staveniska
0,00
64 879,85
9 Bez pevnej podl.
14 Mimostav. doprava
0,00
Dodávky
19 723,14
10 Kultúrna pamiatka
15 Územné vplyvy
0,00
4
Montáž
60 060,62
11
16 Prevádzkové vplyvy
0,00
5 "M"
Dodávky
5 306,77
17 Ostatné
0,00
6
Montáž
3 991,37
18 VRN z rozpočtu
0,00
12 DN (r. 8-11)
19 VRN (r. 13-18)
0,00
21 Kompl. činnosť
22 Ostatné náklady
0,00
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
7 ZRN (r. 1-6) 20 HZS
538,25
Doplnkové náklady
154 500,00 0,00
Projektant
D
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22 Dátum a podpis
Pečiatka
24 DPH
Objednávateľ 25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
20,00 % z 154 500,00
Cena s DPH (r. 23-24)
154 500,00 30 900,00 185 400,00
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU Stavba:
Prístavba VUZ Bystrina
Objekt: Časť: JKSO:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Kód
Popis
Cena celkom
1
2
3
REKAPITULÁCIA Stavebná časť Ústredné vykurovanie MaR Elektroinštalácia
Celkom
133 278,42 11 923,44 nie je súčasťou dodávky 9 298,14
154 500,00
ROZPOČET Stavba: Objekt: Časť: JKSO:
#REF! #REF! #REF! #REF!
Objednávateľ: #REF! Zhotoviteľ: #REF! Dátum: P.Č. 1
TV
KCN
2
3
Kód položky 4
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
1 121101111
Zemné práce
Popis
MJ
5
6
Cena jednotková 8
Cena celkom 9
Sadzba DPH 10
65 418,10 8 966,62
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m3 m a do 100m3
1
K
PK
2
K
PK
131301102
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3
m3
3
K
PK
132301101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3
m3
3a
K
PK
132301209
Príplatok za lepivost' horniny tr.4 v rýhách š. do 200 cm
4
K
PK
162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m
162701112
Množstvo celkom 7
92,600
0,85
78,71
20,0
298,000
4,09
1 218,82
20,0
106,650
32,38
3 453,33
20,0
m3
404,650
1,26
509,86
20,0
m3
367,265
1,04
381,96
20,0
5
K
PK
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m
m3
183,633
6,25
1 147,71
20,0
6
K
PK
167101102
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3
183,633
1,31
240,56
20,0
7
K
PK
171151101
Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých
m2
221,000
0,88
194,48
20,0
8
K
PK
171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
m3
183,633
0,50
91,82
20,0
9
K
PK
171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
t
312,170
3,50
1 092,60
20,0
174101002
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 m3 do 1000 m3
10
K
PK
129,895
1,91
248,10
20,0
11
K
PK
175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny
m3
4,410
12,51
55,17
20,0
K
PK
181301103
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm
m2
150,000
1,69
253,50
20,0
Zakladanie
PK
2 212755113
m
48,700
3,62
176,29
20,0
215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS m2 a nesúdržných
250,000
0,16
40,00
20,0
Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30
20,0
12
D 13 14
K K
PK
Trativod z flexo drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem, rúrok 80 mm
15
K
PK
273313711
16
K
PK
273362021
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI
17
K
PK
274313711
K
PK
18
D 19
K
PK
20
K
PK
21
K
PK
m3
33,150
96,66
3 204,28
t
1,555
817,10
1 270,59
20,0
Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30
m3
30,550
95,94
2 930,97
20,0
279313711
Základové múry z DT tvárnic
m3
21,235
89,64
1 903,51
20,0
3 311231465
Zvislé a kompletné konštrukcie Murivo nosné z tehál pálených HELUZ FAMILY 50
m3
56,581
84,37
4 773,74
20,0
311231468
Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)
m3
9,401
77,08
724,63
20,0
311271300
Murivo nosne PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm
m3
8,039
93,81
754,14
20,0
317941123
22
K
PK
23
K
PK
346481111
Zaplentovanie rýh stien po inštaláciách
4 411321414
Vodorovné konštrukcie
PK
411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505
413351107
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce
D 24 25 26
K K K
PK PK
9 525,64
D+M oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm
Betón nosíkov doskových a trámových, železový tr.C 25/30
12 248,63
t
4,885
1 196,75
5 846,12
20,0
kpl
1,000
150,00
150,00
20,0
m3
10,589
99,31
1 051,59
20,0
t
0,625
778,63
486,64
20,0
104,485
10,07
1 052,16
20,0
4 217,43
m2
27
K
PK
413351108
Debnenie nosníka odstránenie-dielce
m2
104,485
1,91
199,57
28
K
PK
413351213
Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie
m2
21,178
7,74
163,92
20,0
29
K
PK
413351214
Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie
m2
21,178
1,99
42,14
20,0
30
K
PK
430321414
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30
m3
4,097
103,38
423,55
20,0
431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2
6,590
10,43
68,73
20,0
431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2
6,590
1,98
13,05
20,0
Položenie podklad, vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm - separačná vrstva
m2
221,000
2,21
488,41
20,0
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300
m2
225,420
1,01
227,67
20,0
31
K
PK
32
K
PK
33
K
PK
34
M
MAT 6936651300
D 35 36
K K
451971111
20,0
5 564261111
Komunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutněním po zhutnění hr. 150 mm
m2
72,000
2,85
PK
573312211
D+M dlažby okapového chodníka z lomového kameňa do betónu hr. 100 mm
m2
72,000
13,92
6 612461111
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Vnútorná omietka stien a stopov šľachtená škrábaná stredozmná
m2
452,988
15,02
6 803,88
20,0
625251040
Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 4cm bez omietky dažďové zvody
m2
21,000
21,64
454,44
20,0
625991080
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 8cm bez omietky
m2
75,217
15,46
1 162,85
20,0
625991100
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.10cm bez omietky
PK
D 37
K
PK
38
K
PK
39
K
PK
1 207,44 205,20
20,0
1 002,24
20,0
20 825,99
40
K
PK
m2
37,600
17,19
646,34
20,0
41
K
PK
631312711
Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm
m3
4,283
104,55
447,79
20,0
42
K
PK
631313711
Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm
m3
14,141
101,42
1 434,18
20,0
631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t
1,229
816,69
1 003,71
20,0
632477001
Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm
m2
181,300
10,12
1 834,76
20,0
632621123
D+M liatého pružného športového povrchu - CONIPUR HG 8+2 hr. 10 mm vrátaene dreveného sokla
m2
130,910
51,00
6 676,41
20,0
648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
m
20,500
2,49
51,05
20,0
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát š. 400 mm
m
20,500
15,15
310,58
20,0
43
K
PK
44
K
PK
45
K
PK
46
K
47
M
PK MAT 6119000300
D 48
K
PK
49
K
PK
50
K
PK
51
K
PK
9 941941031
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
6 068,12
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m
m2
156,389
0,94
147,01
20,0
941941291
Príplatok za prvý a každý další i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2
234,584
0,81
190,01
20,0
941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m
m2
156,389
0,56
87,58
20,0
941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m
m2
204,890
1,27
260,21
20,0
51a
K
PK
952901114
Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m
m2
204,890
1,98
405,68
20,0
52
K
PK
961043111
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t
m3
15,000
44,98
674,70
20,0
53
K
PK
Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t m3
4,500
15,31
68,90
20,0
54
K
PK
962052211
Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t
m3
5,338
69,64
371,74
20,0
965022121
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek vrátane podkladov
962022391
55
K
PK
m2
71,350
1,38
98,46
20,0
56
K
PK
968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2
ks
7,000
0,37
2,59
20,0
57
K
PK
968062245
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t
m2
5,850
1,81
10,59
20,0
58
K
PK
968063455
Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t
m2
5,000
2,57
12,85
20,0
59
K
PK
973031336
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t
ks
65,000
5,78
375,70
20,0
978036171
Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, 0,04500t
20,0
60
K
PK
m2
151,100
0,95
143,55
61
K
PK
979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
t
102,992
7,89
812,61
20,0
62
K
PK
979081121
Udvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km
t
3 089,760
0,29
896,03
20,0
63
K
PK
979082111
Vnůtrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
t
102,995
4,66
479,96
20,0
64
K
PK
979089012
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (11 ui ), ostatné
t
102,995
10,00
1 029,95
20,0
99 998011001
Presun hmôt HSV
D
PSV
Práce a dodávky PSV
D
711 711131101
Izolácie proti vode a vlhkosti
D 65
66
K
K
67
K
68
M
69
K
70
M
71
K
PK
PK PK
MAT 2833000100 711491172 PK MAT 6936651300a PK 998711201
D 72
K
73
M
74
K
PK
K
76
M
77
M
78
K
79
M
80
K
81
M
82
M
83
K
PK
K
85
M
86
K
87
M
88
K
89
M
90
K
91
K D
713 713111122
MAT 2837651110 MAT 2837651300 PK 713121121 MAT 2837642190 PK 713131111 MAT 2837642207 MAT 2837642175
D+M separačnej PE fólie do podláh
t
454,380
5,19
2 358,23
20,0
67 860,32 3 206,18 m2
181,300
1,15
208,50
20,0
Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne
m2
204,890
2,45
501,98
20,0
FATRAFOL 803 fólia 2,0 mm šedá
m2
231,526
7,32
1 694,77
20,0
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne a z podkladnej vrstvy
m2
409,780
0,75
307,34
20,0
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300
m2
409,780
1,01
413,88
20,0
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
%
2,550
31,26
79,71
20,0
Izolácie striech
732,24
Zhotov, povlak, krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran, vrstvy - separačná textília
m2
176,000
2,70
475,20
Strukturovaní separačná vrstva
m2
184,800
1,30
240,24
20,0
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m
%
2,350
7,15
16,80
20,0
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s přibitím na drevenú konštrukciu
m2
528,000
1,36
718,08
ISOVER ORSTROP hrúbka 80mm
m2
359,040
3,05
1 095,07
20,0
ISOVER UNIROLL alebo ORSTROP hr. 60mm
m2
179,520
1,98
355,45
20,0
Izolácie tepelné
20,0
7 476,70 20,0
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová
m2
181,300
0,65
117,85
20,0
BASF Styrodur 3035C 100 mm
m2
398,860
11,47
4 574,92
20,0
Montáž tepelnej izolácie základových stien
m2
63,725
0,71
45,24
20,0
Extrudovaný polystyrén XPS dilatácia stien hr. 20 mm
m2
4,830
4,50
21,74
20,0
BASF Styrodur 3035C 50 mm
m2
60,000
7,54
452,40
20,0
998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
%
1,300
73,81
95,95
20,0
762 762332110
Konštrukcie tesárske Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2
m
308,800
2,54
784,35
20,0
MAT 6051590000 762341210 PK
Hranoly smrekovec 80x80
m3
1,976
239,48
473,21
20,0
Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m
m2
176,000
1,74
306,24
20,0
MAT 6072624800 762361114 PK
Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm
m2
193,600
9,65
1 868,24
20,0
Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2
m
23,025
0,59
13,58
20,0
MAT 6051010200 762395000 PK
Dosky a fošne neomietané - spádové kliny
m3
0,230
186,32
42,85
20,0
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia
m3
1,976
17,09
33,77
20,0
998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m
%
4,500
35,96
161,82
20,0
763
Konštrukcie - drevostavby
PK
D 84
712 712391172
MAT 6936651600 PK 998712201
D 75
711471051
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m
2 358,23
PK
PK
3 684,06
7 896,88
92
K
PK
763161433
SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 2vrstvová dosky GKBI hr. 2x12,5 mm
m2
176,000
26,82
4 720,32
20,0
93
K
PK
763711211
D+M imitácie dreveného fasádného obkladu - TWINSON
m2
47,011
61,89
2 909,51
20,0
94
K
PK
998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
%
3,500
76,30
267,05
20,0
764 764311241
Konštrukcie klampiarske
D 95
K
PK
96
K
PK
97
K
PK
98
K
PK
99
K
PK
100
K
PK
764322220 764322250 764333220
7 059,50
Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné z plechu hrúbky 0,8 mm, sklon do 30st. - KL3
m2
176,000
25,00
4 400,00
20,0
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách rš 330 mm - KL2-1.2
m
44,400
7,30
324,12
20,0
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách rš 850 mm - KL1
m
16,400
14,00
229,60
20,0
Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm - KL4
m
38,900
10,50
408,45
20,0
764352205
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu polkruhové rš 400 mm - KL2-3
m
44,400
9,00
399,60
20,0
764359341
Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 200 mm KL2-5
ks
50,000
2,00
100,00
20,0
Hák žľabový 200 mm polkruhový čierny
ks
50,000
4,50
225,00
20,0
Oplechovanie parapetov z hliníkového AI plechu vrátane rohov rš 330 mm
m
36,825
13,00
478,73
20,0 20,0
MAT 5534430001 PK 764410350
101
M
102
K
103
K
PK
764410880
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t
m
5,200
0,70
3,64
104
K
PK
764421830
Demontáž interiérových parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t
m
5,200
0,70
3,64
20,0
105
K
PK
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm - KL2-4
m
21,000
11,50
241,50
20,0
106
K
107
M
108
K
PK 764456234 MAT 5534442053 PK 998764201
D 109 110
764454204
Montaz obimky pre odpadovú ruru s priemerom 150 mm - KL2-fi
ks
18,000
2,00
36,00
20,0
Obimka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 150 mm
ks
18,000
4,50
81,00
20,0
,Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m
%
1,850
69,31
128,22
20,0
766 766661412
Konštrukcie stolárske D+M interiérových drevených dverí vrátane obiožkovej zárubne s pož. odolnosťou El 30/D3 - C
ks
5,000
169,25
%
0,550
8,46
K
PK
K
PK
998766201
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch vysky do ti m Konštrukcie doplnkové kovové
D
850,90 846,25
20,0
4,65
20,0
111
K
PK
767 767161110
D+M madlá na schodisku - Z01
m
2,800
35,00
98,00
20,0
112
K
PK
767162230
D+M preskleného zábradlia - Z02
kpl
1,000
589,00
589,00
20,0
113
K
PK
767627210
D+M hliníkových okien a presklených stien s izol. dvojsklom
m2
76,625
292,61
22 421,24
20,0
114
K
PK
767896111
D+M vzduchotěsného zatepleného poklopu - Z03
ks
2,000
130,00
260,00
20,0
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
%
0,900
236,28
212,65
20,0
115
K
PK
D 116
K
117
M
118
K
998767201 771 771571112
PK MAT 5976446000 PK 998771201
D
23 580,89
Podlahy z dlaždíc
1 130,74
Montáž podláh z dlaždíc keramických vrátane špárovania - gres
m2
50,390
7,88
397,07
20,0
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava
m2
51,398
13,52
694,90
20,0
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m
%
3,550
10,92
38,77
20,0
119
K
PK
772 772401123
D+M kamenných soklov výška 60 cm - výber investora
m
43,000
15,80
679,40
20,0
120
K
PK
998772201
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m
%
3,000
11,09
33,27
20,0
Podlahy vlysové a parketové
D
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
712,67
121
K
PK
775 -775524261
D+M drevenej podlahy TWINSON vrátane roznášacích roštov
m2
23,590
89,32
2 107,06
20,0
122
K
PK
998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m
%
1,050
21,07
22,12
20,0
D
2 129,18
K
PK
782 782111120
Dokončovacie práce a obklady z kam.
123
D+M fasádného obkladu z kameňa hr. 30 mm - výber investora
m2
184,259
30,82
5 678,86
20,0
124
K
PK
998782201
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m
%
1,950
56,79
110,74
20,0
783
Dokončovacie práce - nátery
D
5 789,60
193,44
125
K
PK
D 126
K
PK
D 127
K
PK
783122210
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním
784 784422271
Dokončovacie práce - maľby
786 786623121
Dokončovacie práce - čalúnnicke
Maľby vápenné s dvojnásob, pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m Lamelové žaluzie vonkajšie Celkom
m2
99,710
1,94
193,44
m2
664,659
0,61
405,44
m2
43,835
68,71
3 011,90
20,0
405,44 20,0
3 011,90 133 278,42
20,0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby
Prístavba VUZ - Bystrina Starý Smokovec
JKSO
Názov objektu
UK
EČO
Názov časti
Miesto IČO
DIČ
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Rozpočet číslo
Spracoval
Dňa
M.Šipulová
Merné a účelové jednotky Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Rozpočtové náklady v
A
Základné rozp. náklady
B
Počet
Náklady / 1 m.j.
0,00
0
0,00
EUR
Doplnkové náklady
C
Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV
Dodávky
0,00
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariadenie staveniska
20 %
0,00
2
Montáž
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
20 %
0,00
3 PSV
Dodávky
7 489,47 10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
20 %
0,00
4
Montáž
4 433,97 11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
20 %
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
17 Ostatné
20 %
0,00
6
Montáž
0,00
18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 20 HZS
11 923,44 12 DN (r. 8-11) 0,00 21 Kompl. činnosť
Projektant
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
0,00 22 Ostatné náklady
0,00
D
Celkové náklady 11 923,44
23 Súčet 7, 12, 19-22 Dátum a podpis
Pečiatka
Objednávateľ
24 20 %
0,00 DPH
0,00
25 20 %
11 923,44 DPH
2 384,69
26 Dátum a popis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
Cena s DPH (r. 23-25)
14 308,13
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Kĺzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: JKSO: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Dátum:
Prístavba VUZ - Bystrina Starý Smokovec UK
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Kód 1
Popis 2
PSV
Práce a dodávky PSV
713
Izolácie tepelné
731
Ústredné kúrenie, kotolne
732
Ústredné kúrenie, strojovne
733
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
734
Ústredné kúrenie, armatúry.
735
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá Celkom
Cena celkom 3 11 923,44 565,66 40,00 500,08 3 543,24 701,62 6 572,84 11 923,44
ROZPOČET Stavba: Objekt: Časť: JKSO:
Prístavba VUZ - Bystrina Starý Smokovec UK
Objednávateľ: Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Dátum: P.Č. 1
TV
KCN
2
3
Kód položky
PSV
Práce a dodávky PSV
D
713 71346-2111
Izolácie tepelné
K
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
K
PK
MJ
5
6
4
D 1
Popis
Množstvo celkom 7
Cena jednotková 8
Cena celkom 9
Sadzba DPH 10
11 923,44 565,66
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16
m
236,000
1,80
424,80
20,0
MAT 272 3A7903 MAT 272 3A7904
Izolácia hadicová Tubolit DG 18x9
m
60,000
0,38
22,80
20,0
Izolácia hadicová Tubolit DG 22x9
m
29,000
0,43
12,47
20,0
MAT 272 3A7906 MAT 272 3A7907
Izolácia hadicová Tubolit DG 28x9
m
25,000
0,47
11,75
20,0
Izolácia hadicová Tubolit DG 35x9
m
9,000
0,58
5,22
20,0
MAT 272 3A7908 MAT 272 3A7909
Izolácia hadicová Tubolit DG 42x9
m
12,000
0,69
8,28
20,0
Izolácia hadicová Tubolit DG-A 42x9
m
101,000
0,77
77,77
20,0
%
1,975
1,30
2,57
20,0
PK
99871-3201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m Ústredné kúrenie, kotolne
D 9
K
PK
731 73199-9906
10
K
PK
73199-9907R
Dodávka a montáž ekvitermickej regulácie vetvy dodávka Jonson Controls
732 73242-9111
Ústredné kúrenie, strojovne
PK
D
Topná skúška
11
K
Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25
12
M
MAT 426 1F0801
D
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
Čerpadlo samostatné Stratos 25/1-6
40,00 hod
8,000
5,00
40,00
20,0
súbor
1,000
0,00
0,00
20,0
súbor
1,000
3,23
3,23
20,0
kus
1,000
496,85
496,85
20,0
500,08
13
K
PK
733 73311-1106
101,000
13,00
1 313,00
14
K
PK
73311-3113
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15
kus
2,000
2,43
4,86
20,0
15
K
PK
73311-3116
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32
kus
2,000
6,66
13,32
20,0
16
K
PK
73317-3311
Potrubie vykurovacie z rúrok RAUTITAN stabil 16,2x2,6
m
60,000
11,93
715,80
20,0
17
K
PK
73317-3312
Potrubie vykurovacie z rúrok RAUTITAN stabil 20x2,9
m
29,000
15,23
441,67
20,0
18
K
PK
73317-3313
Potrubie vykurovacie z rúrok RAUTITAN stabil 25x3,7
m
25,000
19,19
479,75
20,0
19
K
PK
73317-3314
Potrubie vykurovacie z rúrok RAUTITAN stabil 32x4,7
m
9,000
21,15
190,35
20,0
PK 73317-3315 MAT 286 3K6511 PK 73319-0107
Potrubie vykurovacie z rúrok RAUTITAN stabil 40x6,0
20
K
21
M
22
K
23
K
PK
73339-1101
24
K
PK
25
K
PK
D 26
K
27
M
28
M
29
M
30
M
31
K
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32
3 543,24 m
20,0
m
12,000
24,32
291,84
20,0
kus
24,000
1,00
24,00
20,0
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40
m
101,000
0,28
28,28
20,0
Tlaková skúška potrubia plastového do d 32
m
123,000
0,29
35,67
20,0
73339-1102
Tlaková skúška potrubia plastového do d 50
m
12,000
0,36
4,32
20,0
99873-3201
Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m
%
37,823
0,01
0,38
20,0
734 73420-9104
Ústredné kúrenie, armatúry.
Spoj pripojovací skrutkový 16,2x2,6xG 3/4 - 266452-001
701,62
PK MAT 551 2D0405 MAT 551 2D04081
Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4
kus
6,000
0,64
3,84
20,0
Hlavica termostatická "HERZCULES"- 1986140
kus
6,000
28,20
169,20
20,0
Odblokovací nástroj Herzcules 1955400
kus
1,000
1,35
1,35
20,0
MAT 551 2D04082 MAT 551 2D04083
Doťahovací nástroj Herzcules 1 9554 01
kus
1,000
2,13
2,13
20,0
Šesťhranný inbusový kľúč SW2
kus
1,000
0,59
0,59
20,0
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2
kus
12,000
1,88
22,56
20,0
PK
73420-9113
MAT 551 2D1004 MAT 551 2D2126
32
M
33
M
34
K
35
M
36
M
37
K
38
M
39
M
40
M
41
K
Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4
kus
1,000
2,94
2,94
20,0
42
K
PK
73421-2112
Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 15
kus
6,000
1,74
10,44
20,0
43
K
PK
73429-1113
Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2
kus
4,000
5,39
21,56
20,0
44
K
PK
73441-1111
Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A
kus
2,000
14,72
29,44
20,0
45
K
PK
73449-4213
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2
46
K
PK
73449-9213
Ostatné drobné armatúry
K
PK
99873-4201
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m Ústredné kúrenie, vykurov. telesá Vykur. telesá hlinikové článkové, tlakové skúšky telies vodou
m2
52,200
1,05
54,81
Montáž vykurovacích telies hlinikových článkových
m2
52,200
2,15
112,23
20,0
Radiátor hliníkový Xhenia Xh600
članok
72,000
12,73
916,56
20,0
Radiátor hliníkový Xhenia Xh900
članok
18,000
16,98
305,64
20,0
kus
6,000
11,09
66,54
20,0
47
PK
73420-9115
MAT 422 4E0803 MAT 422 4E08031R
M
57
M
58
M
59
K
20,0
Regulátor tlakovej diferencie DN25 - 1400243
kus
1,000
188,16
188,16
20,0 20,0 20,0
MAT 422 3A0904 MAT 422 6B0604
Kohút guľový na vodu - GK - 1 1/4"
kus
4,000
11,56
46,24
20,0
Filter - 11/4"
kus
1,000
9,39
9,39
20,0
MAT 422 8A0605 PK 73420-9124
Klapka spätná DN32
kus
1,000
11,53
11,53
20,0
M
56
2,50 4,82
50
M
2,50
17,82
73512-9140
55
1,000
4,82
PK
K
kus
2,97
PK
M
20,0
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1
1,000
K
54
20,0
46,56
6,000
K
53
65,52
7,76
kus
49
M
10,92
6,000
kus
48
M
6,000
kus
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4
73420-9116
735 73512-8110
51
kus
Ventil spiatočkový HERZ-RL-5 - 1/2" x G 3/4 - 1394811
Herz merací ventilček 1/4
PK
D
52
Ventil termostatický HERZ-TS-90, rohový - 1772437
MAT 484 9E0101Xh MAT 484 9E0103Xh
kus
10,000
4,18
41,80
20,0
súbor
1,000
1,00
1,00
20,0
%
8,925
0,25
2,23
20,0
6 572,84 20,0
MAT 484 9E0104 PK 73529-9122R
Montážna sada Xhenia
súbor
6,000
15,79
94,74
20,0
MAT 484 5C0100 MAT 484 5C0101
Podlahový konvektor s ventilátorom COIL-KT 1500
kus
1,000
582,80
582,80
20,0
Podlahový konvektor s ventilátorom COIL-KT 2000
kus
2,000
706,88
1 413,76
20,0
MAT 484 5C0102 MAT 484 5C0103
Podlahový konvektor s ventilátorom COIL-KT 2500
kus
2,000
830,96
1 661,92
20,0
Podlahový konvektor s ventilátorom COIL-KT 3000
kus
1,000
999,22
999,22
20,0
MAT 484 5C0201 PK 99873-5201
Regulácia konvektorov Termostat TH 0482/12V
kus
4,000
84,60
338,40
20,0
%
74,913
0,35
26,22
20,0
Montáž podlahového konvektora s regulátorom
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m Celkom
11 923,44
pol.
Zariadenia, materiál, montáž
Typ / obj. číslo
množstvo m.j.
Jedn.cena
Spolu
1. Rozvádzač RS-P ( Schrack ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rozvodnica 36/42 TE, zapustená, komplet Prepäťová ochrana tr. I+II. Protec Istič 6kA B16/3 Istič 6kA B6/1 Istič 6kA C4/1 Istič 6kA C2/1 Istič 6kA In=6A/2 DC Prúdový chránič 16A/2P, 30mA, 6kA Trafo 230/12V 195VA/8,4A, ELKO-EP Pomocný materiál Komletácia rozvádzača OP a OS, vydanie osvedčenia o zhode Rozvádzač RS-P - celková suma bez DPH (EUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Silový kábel bezhalogenový s pož. odolnosťou 1-CHKE-R 4x4 1-CHKE-R 3x2,5 Silový kábel bezhalogenový s pož. odolnosťou 1-CHKE-R 3x1,5 Silový kábel bezhalogenový s pož. odolnosťou 1-CHKE-R 4x1,5 Silový kábel bezhalogenový s pož. odolnosťou 1-CHKE-R 5x1,5 Silový kábel bezhalogenový s pož. odolnosťou 1-CHKE-V 4x1,5 Silový kábel bezhalogenový s pož. odolnosťou FTP Cat 5e Dátový kábel CB100F Koaxiálny kábel ( TV signál ) Downlight A90 Svietidlo do podhľadu /RENDL/ SM 258 E NOVA Svietidlo žiarivkové 2x58W, /Trevos/ Svietidlo núdzové PIKOLUX 11W.1 - SEC 03-B-15 Ovál grill 25 Nástenné ext.svietidlo 75W, IP44 /RENDL/ KP 67/2 Krabica prístrojová KOPOS /vypínač a zásuvku/ LK 82R/3 Krabica rozvodná so svorkovnicou 3559-A01345 Spínač 1-pól, radenie 1 - ABB 3559-A06345 Spínač 1-pól, radenie 6 - ABB 3558A-A651B Kryt spínača 1-pól ABB 3299A-A110B Kryt spínača žalúzií ABB 5512A-2359 Zásuvka 2-násobná s clonkami, 250V AC, ABB 3901A-B10B Rámček pre spínacie prístroje 1-násobný ABB 3901A-B20B Rámček pre spínacie prístroje 2-násobný ABB 5011-A3503 Zásuvka TV+R, koncová ABB 5011A-A00300B Kryt TV+R zásuvky 5014A-A100 B Kryt dátovej zásuvky ABB 5014A-B1018 Maska pre RJ konektory ABB 1228.01 RJ 12-6 Zásuvka RJ 12-6 Cat.3 1208.10 RJ 45-8 Zásuvka RJ 45-8 Cat 5e 6410-0-0345 Spínač žalúzií Busch Jalousiecontrol® II 6410-0-0302 Relé rozdeľovacie Busch Jalousiecontrol® II 1809/A uzemňovacia pripojnica OBO vodič na pospojovanie CYA 6mm z.žl. uzemňovací drôt FeZn fí 10mm, fí 8mm uzemňovací pásik FeZn 30x4mm svorka uzemňovacia (SR03, SS, SZ apod.) podpera zem. vedenia PV 22. Podružný pomocný materiál (vodiče, žľaby , rúrky a pod.) Montážny materiál - celková suma (EUR)
WUH-3 PTNC BC 275 BMS6 B 16/3 BMS6 B 6/1 BMS6 C 4/1 BMS6 C 2/1 BSM0-DC C/2 B16A-30mA PS-100-12
1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00
ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
50,00 155,00 18,00 6,00 8,00 8,00 10,00 48,00 60,00 5,00 5,00 5,00
50,00 155,00 18,00 18,00 24,00 16,00 30,00 96,00 180,00 5,00 5,00 5,00 602,00
52,00 140,00 560,00 140,00 150,00 40,00 140,00 36,00 25,00 4,00 5,00 1,00 32,00 14,00 3,00 6,00 9,00 8,00 11,00 9,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 18,00 1,00 90,00 36,00 54,00 12,00 44,00 1,00
m m m m m m m m ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks m kg kg ks ks ks
2,00 1,00 0,70 0,91 1,08 1,58 0,55 0,38 45,00 32,00 37,00 18,00 0,24 2,41 2,72 2,90 1,13 7,27 4,92 0,71 1,28 6,34 1,20 2,00 0,84 2,77 4,83 75,00 54,88 5,35 0,59 1,30 1,30 1,00 1,00 130,00
104,00 140,00 392,00 127,40 162,00 63,20 77,00 13,68 1 125,00 128,00 185,00 18,00 7,68 33,74 8,16 17,40 10,17 58,16 54,12 6,39 6,40 6,34 1,20 2,00 0,84 2,77 4,83 600,00 987,84 5,35 53,10 46,80 70,20 12,00 44,00 130,00 4 704,77
2. Elektroinštalačný materiál
pol.
Zariadenia, materiál, montáž
Typ / obj. číslo
množstvo m.j.
3. Monážne práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
osadenie rozvádzača do muriva vrátane vyhlbenia otvoru montáž svietidla montáž krabice, prístroja /zásuvky, spínača/ uloženie kábla CYKY, voľne - v rúrke, v podhľade ukončenie kábla CYKY v prístroji, svork. krabici ryha kábelová do muriva vedenie pospojovacie, vodiče CY 6..16mm2 vedenie bleskozvodné ryha kábel. š 35, hl 70, pre bleskozvod - výkop, uloženie a zához prípravné práce - výkladka mat., označovanie a pod pomocné práce - vrtanie otvorov : murivo pomocné práce - nadpojenie a rekonštrukcia bleskozvodu Cena montáží spolu bez DPH (EUR)
1,00 36,00 94,00 1 258,00 260,00 80,00 90,00 72,00 80,00 32,00 12,00 16,00
ks ks ks m ks m m m m hod ks hod
7,81 6,50 3,00 0,50 2,76 3,80 0,80 2,43 3,25 5,00 8,00 8,00
7,81 234,00 282,00 629,00 717,60 304,00 72,00 174,96 260,00 160,00 96,00 128,00 3 065,37
4. Rekapitulácia 1 2 3 4 5 6
Zariadenia, montážny materiál Montážne práce Realizač. projekt : skutkový stav. Revízie, vydanie osvedč. OP + OS Doprava na stavenisko a dovoz materiálu 3% PPV z mat. + mont. /spotr.mat.+podruž.mat./
Náklady celkom bez DPH (EUR) Náklady celkom v SKK (informatívna hodnota), konverzný kurz : 1€ = 30,1260 SKK
5 306,77 3 065,37 300,00 256,00 150,00 220,00
9 298,14 €
Príloha č.2
Stavba : Prístavba VUZ Bystrina - Starý Smokovec Zhotoviteľ : Arprog , akciová spoločnosť Poprad Spracoval : meno Dátum : 3. 9. 2012
Harmonogram stavby - vecný , časový
35
REKAPITULÁCIA Prístavba VUZ Bystrina - Starý Smokovec Stavebná časť Zemné práce Zakladanie Zvislé a kompletné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Komunikácie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Presun hmôt HSV Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie striech Izolácie tepelné Konštrukcie tesárske Konštrukcie - drevostavby Konštrukcie klampiarske Konštrukcie stolárske Konštrukcie doplnkové kovové Podlahy z dlaždíc Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa Podlahy vlysové a parketové Dokončovacie práce a obklady z kam. Dokončovacie práce - nátery Dokončovacie práce - maľby Dokončovacie práce - čalúnnicke
36
37
38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52
1
2
3
4
5
Príloha č.3 k Zmluve o dielo č. 13/2012 ŠTATÚT zmenového konania stavby Zmenové konanie je dohodnutý postup pri prijímaní navrhovaných zmien projektovej dokumentácie v priebehu realizácie stavby a je zamerané na urýchlenú realizáciu vzniknutých naviac prác v nevyhnutnom rozsahu. 1. Predkladanie návrhov zmien 1. 1. Návrh na zmenu môže predkladať každý účastník výstavby (projektant, objednávateľ, zhotoviteľ stavby) 1.2. Návrhy na zmenu budú predkladané neodkladne po zistení nutnosti zmeny a to písomne – zápisom do stavebného denníka. 1.3. Písomná požiadavka s návrhom zmeny bude obsahovať najmä: - kto návrh na zmenu predkladá (organizácia, meno, dátum) - označenie miesta, ktorého sa navrhovaná zmena týka - súčasný stav projektovej dokumentácie a realizácie - názov a technický popis navrhovanej zmeny v prípade potreby vrátane potrebných náčrtkov, - uvedenie dôsledkov neprijatia zmeny, - zdôvodnenie ceny vrátane jej položkovitého ocenenia. Oceňovanie zmien bude podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa Prílohy č.1 – ponukový rozpočet,. - odhad časovej a finančnej náročnosti zmeny, 2. Prerokovanie zmien. 2.1. Pracovného prerokovania zmeny sa zúčastňujú hlavní účastníci výstavby (zástupca objednávateľa, zhotoviteľ a v prípade potreby projektant). 2.2. Na pracovnom prerokovaní návrhu zmeny sa posúdi: charakter, rozsah, dôvod, závažnosť zmeny, možné úpravy zmeny, rozsah a cena zmeny – naviac práce. 2.3. Pracovné prerokovanie sa musí uskutočniť i v prípade, že niektorý účastník zmenového konania má odmietavé stanovisko. Zmenové konanie organizuje objednávateľ za podmienky obdržania všetkých potrebných 2.4. materiálov pre posúdenie návrhu zmeny. 3. Schválenie zmien. 3.1. Po pracovnom prerokovaní návrhu zmeny a jej prijatí bude podpísaný Schvaľovací protokol zmenového konania účastníkmi stavby. 3.2. Objednávateľ schválením a podpísaním Schvaľovacieho protokolu zmenového konania objednáva realizáciu zmeny u zhotoviteľa. Podpisom protokolu a po realizácií zmeny má právo zhotoviteľ schválené naviac práce fakturovať. Schvaľovací protokol s ocenením bude tvoriť prílohu faktúry. 3.3. Zmeny, ktoré majú vplyv na termín ukončenia prác, je možné vykonať len na základe dodatku k zmluve o dielo.. 3.4. Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu a termín ukončenia prác a nezhoršujú štandard vybavenia stavby nepodliehajú zmenovému konaniu podľa tohto štatútu. 4. Zástupcovia splnomocnení na pracovné prerokovanie zmien: za objednávateľa - NBS Bratislava: meno meno Za technický dozor objednávateľa: meno za projektanta: meno za zhotoviteľa: meno Podpisy zástupcov zmluvných strán: Za objednávateľa:
Za zhotoviteľa :
……………………………………
………………………………………….
