2012 MÁJ 3 1
%o\%. oC,)J-} _ 7 Z o M < í . p
Ügyiratszám: (p^f^M lloHJ Ügyintéző: Nagy Tamás 7469-8195/
'+ X^OO^/^ú4^y r-.
if!
.i ;■'
[]{LS^
'
Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Cseperedő Óvoda karbantartási munkái. Konyha tisztasági festése, homokozók felújítása, ivókút cseréje, környezetének felújítása, ajtó helyreállítása.
A kötelezettségvállalása évi Költségvetés főkönyvi számon kiadás terhére történik, 1.412.762,- Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Tíau Kft
szakfeladaton analitikus tételén megtervezett
Több költségvetési ével érintő kötelezettségvállalás esetén: év
forint
év
forint
év
forint
A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem
S tfS&
^*
Budapest, 2012. 05. 25.
vezérigazgató
* A nem megfelelő rész kihúzandó ! Átvételi időpont:
Kapja :
Aláírás: A.
Ellenőrizte: Zuglói Zrt.
ULú.V
'.O
<-^H -AH-
Jogi ellenőrzést végezte:
%G\%\
Felhasználható összeg
Fedezetigazolás 20l£ívickíir<ím/at
CÍT7 *5.
Felhasznált összeg f&.
Fi
W^
M^.^A^F
Pénzügyi ellenjegyzés 2012 JÜN
KÉR! MIHÁLY
Jogi és Közbeszerzési referens
-2^s^x ^ , 4k Polgármesteri hivatal részéről látta: »s
Z#iL<
OC ii-
Jegyzői láttamozás^
Z&IV Kötelezettségvállaló
Regisztráció: Gazdálkodási Osztály
2oit
Ob.Tl0GM
i o a. o &,l
\m
Kivitelezés: Cseperedő Óvoda karbantartási munkái 2012. Címe: 1147 Budapest, Lengyel u. 21. Szerződés összege: Bruttó 1.412.762,- Ft
szerződésszám: 1 K 25 / 2012 / 1
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: őr, Papcsék Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest Péterváradu. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV, Fejezet alapján „Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegátiapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. fi
K
\J
1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Cseperedő Óvoda karbantartási munkái. Konyha tisztasági festése, homokozók felújítása, ivókút cseréje, környezetének felújítása, ajtó helyreállítása. A teljesítés helye: 1147 Budapest, Lengyel u. 21. 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 28 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 1.112.411,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.412.762,-Ft. (egymillió-négyszáztizenkettőezer-hétszázhatvankettő forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 3. sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 20 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek eí, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.
III/
t
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban keli tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közöli eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatí szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba; Tel.: (a továbbiakban műszaki ellenőr), Nagy Tamás; intézményi koordinátor. A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérfizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. § (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő áltaí kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1, A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A
/ n a "'
,U]
q^
1M
Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstőt, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályi kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt, rendelkezéseire, és annak 303. §-ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti („Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők; 1. számú melléklet: Az Eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a Keretmegálíapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó (mint Ajánlattevő) ajánlata 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum), Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldali tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták.
Megrendeló>kffiviseie$?en:
Bonyolító képvise le jépefl^, ^ n v ^ ^ ^ Ü ^ Q ^ képviseletében
U dr. Kappsák Ferenc Sí ! polgármester , 0 V
Bp„ Z)\i:-4inp^3^\
iiiX
m
OL
Mazsu Gergely vezérigazgató Bp„ 2012.OS- .2-3 .
kosztpíhi József''' ügyvezető Bp.,2012. C\S.£-5>
"1-S2. h\
LÍGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: 253-0972
[email protected]
elUkUl
Kelt: 2012.05. 15. Szám: A-094/2011 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012.05. 15. Készítette: Szabó Marietta
Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest XIV.. Lengyel u. 21. Cseperedő Óvoda - Karbantartási munkálatok ÁRAJÁNLAT
Költségvetés főösszesítő Megnevezés 1. Építmény közvetlen költségei 1.1 Közvetlen önköltség összesen 2.1 AFA vetítési alap 2.2 Áfa 3. A munka ára
27%
Anyagköltség Díjköltség 512 324 600 087 512 324 600 087 1 112411 300 351 1 412 762
Aláírá
Munkanem összesítő
Fejezetek megnevezése Konyha tisztasági festése Homokozók felújítása Ivókút cseréje, környezetének felújítása Ajtó helyreállítás Összesen:
Anyag összege 59 958 127 116 137 886 275 127 600 087
Díj összege 198 742 122 284 106 842 84 456 5Í2 324
01 Konyha tisztasági festése Ssz. Tételszám
Tétel szövege
21 Irtás, föld- és sziklamunka 1 M.2I-01I- Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi ll.l díjjal 36 Vakolás és rabicolás 2 36-003Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 1.1.1.3.2- zsákos kiszerelésű szátazhabarcsból, sima, gipszes 0218025 mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (30 %-os iavítás) 3
36-0031. 1.1.3.202 i 8026
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsbóí, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat (30 %-os iavítás) 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 4 47-000Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; ! .3.1.1 vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen (konyha mennyezet erősen szennyezett)
5
47-0102.1.10157793
6
47-01 I 15.1.1.10151 171
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen IViélya lapozó
Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, fehér színben tagolatlan sima felületen 90 Takarítási munkák 7 90-008-1- Festés előtt burkolatok takarásának készítése 0110202 Takarás készítése fóliával 8
90-008-2
Festés után burkolatok takarásának felszedése
Fejezet Összesen:
4
Menny. Egység
Anyag egységár
Díj Anyag egységre Összesen
Díj összesen
0
5 500
0
5 500
30 m2
523
056
15 690
31680
30 m2
523
056
15 690
31 680
768
0
23 040
1 tétel
30 m2
100 ni2
147
432
14 700
43 200
100 m2
44
624
4 390
62 400
8 625
703
9 488
773
I00m;
100 ni2
469
426
59 958
198 742
02 Homokozók felújítása Ssz. Tételszám
Tétel szövege
21 Irtás, föld- és sziklamunka 1 M.21-011- Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi II. I díjjal 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 2 M.44-000-5 Homokozók faburkolatának bontása (homokozónként átlagosan 3 db elem cseréjével)
3
M.44-006-2 Homokozókon új faburkolat készítése (homokozónként átlagosan 3 db elem cseréjével, elemenként 6 db rögzítő elemmel) 47 Felületlíépzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 4 47-000Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 7.1.2.3 régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), homokozókon a régi elemekre 5
47-0007.3.1 0150112
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Mestertapasz homokozókon a régi elemekre
Menny. Egység
I tétel
Anyag egységár
Díj egységre
Anyag összesen
Díj összesen
0
5 500
0
5 500
198
0
10 098
51 m
51 ni
2 132
15 m2
666
108 732
33 966
656
279
24 840
5 m2
381
744
5 715
160
K.47-03 í - Külső fafelületek alapmázolása, mügyantabázisú 3.1.1.1 (alkid) oldószertartalmíi alapozóval, tagolatlan 013071 1 felületen alapozófesték
30 m2
157
408
4 710
12 240
K.47-031 - Külső fafelületek fedőmázolása, mügyantabázisú 3.3.1.1(alkid) oldószertartalmíi alapozóval, tagolatlan 01307 i 1 felületen alapozófesték
30 m2
150
408
4 500
12 240
K.47-03 í - Külső fafelületek zománclakkozása, 3.5.1.1mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 0130425 zománccal, tagolatlan felületen zománcfesték
30 m2
106
408
3 180
12 240
127 116
122 284
Fejezet összesen:
i. y>\
03 Ivókút cseréje, környezetének felújítása Ssz. Tételszám
Tétel szövege
15 Zsaluzás és állványozás 1 15-001-3 Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel 21 Irtás, föld- és sziklamunka 2 21-003Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 5.1.1.2 kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 in2 szelvényig, 111. talajosztály
Menny. Egység
Anyag egységár
Díj egységre
Anyag összesen
Díj összesen
2 in2
650
1818
1300
3636
3 m3
0
4422
0
13266
3
21-0081.1.2
Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban
2 m3
0
1536
0
3072
4
21-00S2.2.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%
1 ni3
8
1369
8
1369
21-011 -7.2- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori 0120015 vagy alá nem piricézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból
2 m3
4800
4736
9600
9472
K.21 -01 1 - Fejtett föld tolása és elteregetése, l-IV. osztályú 2.1.1 talajban, 20,0 m távolságig
3 m3
0
356
0
1068
1 tétéi
0
5500
0
5500
I ni3
15414
4800
15414
4800
0,2 m3
27769
4800
5554
960
1 db
0
624
0
624
2 db
0
840
0
1680
I db
0
1824
0
1824
6
7
M.21-01!- Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi 11.1 díjjal, 23 Síkalapozás 8 23-003-3- Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 0012010 készítése helyszínen kevert minőségű betonból C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal (gumitégla alá)
9
23-003-30232210
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D1Iia>. = 16 mm, ni = 6,6 finomsági modulussal ivókút alapozásához, tiiskézve
SÍ Épületgépészeti csővezeték szerelése !0 81 -000-! .6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után S2 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése I 1 82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. iollv flex. vízflexi bontása
82-000-3.2 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése. falikutak, mosdók rozsdamentes ivókút bontása
03 Ivókút cseréje, környezetének felújítása 13
K.82-00920.1.10313635
Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, ivókút felszerelése, acéllemez vagy rozsdamentes lábonálló ivókút, rozsdamentes, nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, szűrös tartalék elzáróval, leeresztöszeleppel, szifonnal
14
M.S2-016- ANTSZ víztnintavétel 18-0000003 92 Szabadidő és sport létesítmények 15 M.92-001- Esésvédö burkolat kialakítása, rugalmas gumi 1.1.4vagy müanyagburkoiat fektetése, ragasztása beton 0311507 aljzatra ütéscsillapító gumilap (gumilapot az óvoda biztosítja) Fejezet összesen:
db
I tétel
9 m2
101600
4248
101600
4248
0
45000
0
45000
490
1147
4410
10323
137886
106842
04 Ajtó helyreállítás Ssz. Tételszám
Tétel szövege
21 Irtás, föld- és sziklamunka 1 21-01 l-l I Kpílési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díiial 36 Vakolás és rabicolás 2 36-090Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 2.1.1 oldalfalon, 10 cm szélességig 3
36-0904.1.1
4
36-00521.2.2.1
Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt
Ajtó körüli homlokzat javítása, két ajtó között takaróelem készítése hungarocell lapokból felületén háló beágyazással, gördülőszemcsés vékonv\ akolattal fehér színben 42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 5 42-012Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése ajtó inttgötti 1.1.1.1.1.2 térben burkolat javítása 44 Asztalosszerkezctek elhelyezése 6 44-000-1.3 Pa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak
Menny. Egys ég I tétel
Anyag Díj Anyag Díj egységár egységre összesen összesen 0
5 500
0
5 500
Sm
65
440
520
3 520
8m
68
6 094
544
48 752
I tétel
4 800
8 960
4 800
8 960
1 tétel
5 308
7 104
5 308
7 104
5 m,
0
540
0
2 700
8 ni
77
324
616
2 592
1 db
261 139
3 478
26! 139
3 478
2 200
i 850
2 200
vagy kapu, 4,01-6,00 irf között 7
44-001-50990138
8
44-0111. 1.1
Nyílászáró és laiszerkezet közötli hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérlbgattal, külső - belső oldalon Rögzítés ooliuretán habba!
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényeivé, fmom beállítással), 6,01-10,00 ni kerület között műanyag ajtó. felül bukó ablakkal a mellette lévővel megegyező kialakításban 71 Elektromos energia ellátás, világítás 9 7Í-000-Í11 Ajtó felett lévő vezeték rögzítése Fejezet összesen:
1 tétel
275 127
1 850 84 456
Tisztelt
(számlavezető neve és címe)
FELHATALMAZÓ L E V É L Tisztelt h ö l g y e m / U r a m ! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benvújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
A Felhatalmazás időtartama:
visszavonásig
a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás
További feltételek: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár:
Ft
b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kell,
, ... év
hó ... nap
Fizető fél számlatulajdonos
3.sz. melléklet
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
Intézmény:
Cseperedő Óvoda, 1147 Budapest, Lengyel u. 21.
Szerződés száma:
I K 25 / 2012 / 1
1.számú végszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 28nap
nettó:
1112 411 Ft
ÁFA;
300 351 Ft
bruttó:
1 412 762 Ft